当前位置:文档之家› 常用经济合同格式样本

常用经济合同格式样本

常用经济合同文本格式

湖北天浩公路工程有限公司

二○○四年十月

合同编号:

联合施工协议书

(湖北天浩公路工程有限公司) (以下简称“甲方”)

(以下简称“乙方”)鉴于湖北天浩公路工程有限公司已成为(××公路第××合同段)工程的承包人,甲乙双方本着优势互补、平等互利、风险共担、共同发展的原则,经充分协商,现就该工程联合施工事宜于年月日共同达成并签订本协议如下:

一、协议依据

1、甲方与业主签订的合同协议书及附件(含合同谈判中澄清文件);

2、中标通知书;

3、甲方的投标书及投标书附录;

4、业主的招标文件(含补遗书);

5、。

二、工作内容和方式

1、为了圆满完成(××公路第××合同段)施工任务,乙方作为甲方在该项目中的施工合作单位接受甲方领导并承担责任和义务。乙方以湖北天浩公路工程有限公司(××××项目部第××工区或××专业队)的名义开展工作。

2、乙方承担的工作内容以分割的工程量清单(附后)为准。

3、乙方就其承担的工作内容自主经营、自负盈亏、自担风险。

三、商务内容

1、根据分割工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的乙方承担的合同总价元(¥元)。

2、甲方向乙方收取上述合同总价(或乙方完工结算总价)的%作为甲方工程管理费用,并在拨付工程款时遂次扣除。

3、履约担保。在签订本合同协议书之前,乙方必须向甲方提供现金万元(或上述合同总价的%的银行汇票)作为本协议的履约担保,本合同履行完毕甲方返还乙方结算后剩余的履约保证金。业主要求承包人提供的预付款保函和流动

资金额度,由甲乙双方按工程量清单分割比例分担。

4、工程计量与支付。由乙方配合甲方同监理、业主进行工程的计量与支付,乙方每月向甲方报送各种完整的计量与支付报表及监理工程师签认的有关原始资料,经业主批准的计量与支付作为甲方对乙方拨款的依据。甲方在收到业主对乙方工作内容进行支付的工程款,按计量比例扣除有关费用后3 天内拨付给乙方。

5、工程变更。乙方工作内容上的工程变更经业主(或监理工程师)批复后作为工程量清单的组成部分。

6、税金。由甲方按乙方应缴数额从乙方进度款中扣留,并按业主规定统一缴纳。

7、保留金。保留金的扣留和退还按业主招标文件的规定办理。

8、其他。(有关费用)

四、双方责任

1、甲方责任

1)甲方按业主招标文件和合同协议书的要求组建项目部行使各项职责;

2)项目部负责制定项目实施的有关管理办法和质量创优目标,并负责贯彻实施;

3)负责本工程的全面管理工作和技术指导,并为本工程的顺利实施创造条件;

4)保证按合同约定的方式向乙方拨付工程款,协助乙方按期完成所有的工程任务。并尊重乙方的权利和义务,保证乙方应得的利益。

5)为使工程施工进度和质量得到有效控制,使施工全面、有序、均衡地进行,甲方在施工过程中将根据本项目总体施工计划对工程实施阶段性目标管理。如乙方不能完成目标任务和质量要求,甲方有权对乙方承担的施工任务进行调整,直至终止合同,乙方无条件接受。

2、乙方责任

1)乙方必须成立满足工程施工需要的组织机构,建立健全各项管理制度,和甲方共同承担项目承包人的责任和义务,保证施工的顺利进行。

2)遵守甲方在投标和工程实施期间对业主的所有澄清和承诺,认真履行甲方与业主签订的《合同协议书》、《廉政合同》和《安全生产合同》中与乙方工作内容有

关的全部条款,尊重业主和监理工程师。

3)乙方应严格服从甲方的领导和管理,信守合同,尊重甲方的权利的义务,保证甲方的利益,维护甲方的声誉。

4)乙方应根据工程实际,按甲方或业主要求配备充足的人员、机械、设备。乙方从业人员必须执证上岗,主要人员不得随意更换,若因特殊原因需调整必须征得甲方同意,。但甲方有权对不能胜任项目管理需要的主要人员提出更换。若乙方配置的人员机械设备不能满足施工要求,甲方有权调整乙方工程量,直至终止合同。。

5)乙方必须严格遵守业主制订的所有项目实施管理办法。确保工程质量、进度满足业主要求。

6)甲方制订的所有项目实施管理办法,视为合同文件的组成部分,乙方必须严格遵守。

7)乙方与业主、监理的往来中应采用甲方的名义,除此之外,乙方应以其自身名义招募劳工、采购材料等并处理与之相应的经济往来,不得以甲方或项目经理部的名义拖欠民工工资或任何第三方款项,也不得以甲方或项目经理部的名义对外签订有关协议。

五、其他约定

(奖励与处罚)

六、违约责任

乙方有下列行为之一者,甲方有权对乙方施工任务进行调整,直至终止合同。

1、不履行本合同规定的义务;

2、将工程转包;

3、施工质量无法满足招标文件要求;

4、施工进度严重滞后,不能满足业主要求;

5、乙方给甲方带来重大损失和不良社会影响。

乙方造成损失,甲方有权直接从履约保证金或工程款中扣出损失费用,不足部分甲方有权继续追缴。如本合同仍需履行,则乙方应补足履约保证金。

七、争议的解决

协议履行过程中发生争议时,双方本着公平、合理的原则及时协商解决,协商不

能达成一致时,提请甲方所在地的仲裁机构裁决或由甲方所在地的司法机构行使司法管辖权。

八、合同生效与失效

本协议书在乙方提供履约担保后,由双方法定代表人或其授权的代理人签署后生效,双方履行完责任和义务后失效。

九、合同附件

(工程量清单分割表)

十、合同份数

本协议书正本二份、副本份,合同双方各执正本一份,副本份,当正本与副本的内容不一致时,以正本为准。

甲方:乙方:

法定代表人法定代表人

或或

其授权的代理人:其授权的代理人:

日期:年月日

合同编号:

材料买卖合同

买方:(湖北天浩公路工程有限公司)

卖方:

鉴于湖北天浩公路工程有限公司已成为(××公路第××合同段)工程的承包人,为优质、文明、安全、高效地完成该工程的施工任务,买卖双方本着公平、公正、诚实信用的原则,现就施工所需材料买卖有关事宜于年月日共同达成并签订本协议如下:

一、货物名称、规格和价格

1 、;

2 、;

3 、。

上述价格已包含货物到达交货地点的所有相关费用。

二、交货地点、数量和供货期

1、交货地点:;

2、供货数量:(为估算数,以最终签收数量为准);

3、供货期:。

三、货物质量要求

卖方提供的货物应符合公路工程技术规范要求并满足业主招标文件规定的规格和技术指标要求。

四、付款方式

(预付款、期中支付、保留金等)。

五、货物交验方式

(称重、丈量等)。

六、双方责任和义务

1、买方应及时向卖方提供货物供应计划,卖方按时组织货物到达交货地点,以满足工程所需。

2、货物到达供货地点后,买方应及时对达到合同规定质量要求的货物进行签收,并办理有关手续。对不符合合同规定和没有供应计划的货物,买方有权拒收。

3、若交货地点为买方施工现场,买方应采取措施保证进场道路的畅通。

4、买方应为货物卸车提供便利。

5、卖方应保证所供货物完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。在货物最终验收的质量保证期内(12个月),卖方应对由于所供货物的缺陷而产生的质量问题负责。同时不免除以后因货物原因而应尽的责任和义务。

6、根据监理工程师检验结果或在质量保证期(12个月)内,如果货物的数量、质量或规格与合同不符,或证实货物是有缺陷的,包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等,买方应在发现货物质量问题后3天内以书面形式向卖方提出更换或索赔。卖方在收到通知后7天内应无条件更换,无法更换的赔偿损失。

7、如果卖方在收到通知后7天内没有弥补缺陷,买方可采取必要的补救措施,但其风险和费用将由卖方承担,买方根据招标文件及合同规定对卖方行使的其他权利不受影响。

8、卖方应无条件接受业主派驻现场监理工程师或社会质监部门对产品质量的监督、检查。产品的检验合格证必须有现场监理工程师的签字和认可。

9、卖方负责承担货物到达交货地点之前的所有环节上的责任和义务,并承担与之有关的所有费用。

10、结算时,卖方必须向买方提供符合法律法规规定的售货发票。

七、其他约定

1、价格调整方式:;

2、履约担保:;

3、奖励与处罚:;

4、。

八、争议的解决

协议履行过程中发生争议时,双方本着公平、合理的原则及时协商解决,协商不能达成一致时,提请买方所在地仲裁机构裁决或由买方所在地的司法机构行使司法管辖权。

九、附件

(供货计划)。

十、合同份数

本协议书正本二份、副本份,合同双方各执正本一份,副本份,当正本与副本的内容不一致时,以正本为准。

买方:卖方:

法定代表人法定代表人

或或

其授权的代理人:其授权的代理人:

日期:年月日

合同编号:

房屋租赁合同

出租方:(以下简称“甲方”);

承租方:(湖北天浩公路工程有限公司) (以下简称“乙方”)。

鉴于湖北天浩公路工程有限公司已成为(××公路第××合同段)工程的承包人,为优质、文明、安全、高效地完成该工程的施工任务,双方本着公平、公正、诚实信用的原则,现就房屋租赁有关事宜于年月日共同达成并签订本协议如下:

一、租赁房屋状况

1、房屋坐落地址:;

2、房屋面积:;

3、房屋状况:(质量情况或新旧程度)。

二、租赁期限及用途

租期为个月,从_____年____月____日起至______年____月____日止;房屋用途为:。

三、租金和付款方式

1、租金:元/月,合计元(¥:元);

2、付款方式:。

四、双方责任

1、甲方必须对出租房拥有产权是合法的出租人。租赁期间,甲方如将房产所有权转移给第三人,必须提前5天通知乙方。房产所有权转移给第三人后,该第三人即成为本合同的当然甲方,享有原甲方的权利,承担原甲方的义务。

2、租赁期间,出租房屋的维修由甲方负责,如租赁房发生重大自然损坏或有倾倒危险而甲方又不修缮时,乙方可以退租或代甲方修缮,并可以用修缮费用收据抵消租金。

3、出租房屋的房产税、土地使用费由甲方负担。

4、租赁期间,乙方如欲将房屋转让给第三人使用,必须征得甲方的同意。取得

使用权的第三人即成为本合同的当然乙方,享有原乙方的权利,承担原乙方的义务。

5、乙方不得利用房屋从事非法活动,否则甲方有权收回房屋。

6、租赁期间水电费由乙方负担,如需接水、接电,甲方有责任和义务积极协助乙方办理有关手续。

7、租赁期满若乙方提出续租要求,乙方拥有优先权。

8、乙方在不改变房屋主要结构的前提下,可以改善必要的生活居住(或办公)条件,而不承担恢复原状的责任。

五、其他事宜

六、争议的解决

协议履行过程中发生争议时,双方本着公平、合理的原则及时协商解决,协商不能达成一致时,提请甲方所在地仲裁机构裁决或由甲方所在地的司法机构行使司法管辖权。

七、合同生效与失效

合同自签订之日起生效,甲乙双方履行完责任和义务后自行失效。

八、合同份数

本协议书正本二份、副本份,合同双方各执正本一份,副本份,当正本与副本的内容不一致时,以正本为准。

甲方:乙方:

法定代表人法定代表人

或或

其授权的代理人:其授权的代理人:

日期:年月日

合同编号:

设备租赁合同

承租方:(以下简称“甲方”)

出租方:(以下简称“乙方”)为优质、文明、安全、高效地完成施工任务,双方本着公平、公正、诚实信用的原则,现就机械设备租赁有关事宜于2007年9 月12 日共同达成并签订本协议如下:

一、租赁设备情况

1、设备名称:后八轮运输车;

2、设备规格型号、数量: 2 台;

3、设备状况:良好。

二、租赁期限及使用地点

租期从_2007年9 月日起,预定工期个月,若乙方继续使用,应在本合同期满前 5 日内重新签定续租合同;

使用地点:野三关路基队。

三、租金的计算和支付

设备租赁费按 30000 元/月计算,每月有效出勤时间必须保证26天,每天出勤时间必须保证10小时,进出场费由甲方承担,按实际用油及过路费凭据核算金额,设备进场前甲方先预付进场费用2000元。

付款方式当月支付一定的修理费和生活费,工程完工后结清所有款项。

乙方为租赁机械配备操作手 2 名,由_ 乙方负责承担工资,甲方负责安排操作手的食宿。

四、租赁机械的所有权

1、在租赁期间,租赁机械的所有权属于乙方。甲方对租赁机械只有使用权,没

有所有权。

2、在租赁期间,乙方如将租赁机械另租给第三人,必须征得甲方书面同意。

五、其他事宜

租赁机械在租赁期内的使用修理费由乙方承担,油料由甲方提供;

乙方应加强安全意识,严格按照安全操作规程作业,确保施工安全,凡因乙方自身原因造成的安全事故,乙方承担全部责任;凡因甲方现场指挥原因造成的安全事故,甲方承担全部责任;

乙方应为租赁机械办理保险,在租赁期内发生的租赁机械的毁损和灭失的风险由乙方自行承担,甲方承担机械进场后看管义务

六、争议的解决

协议履行过程中发生争议时,双方本着公平、合理的原则及时协商解决,协商不能达成一致时,提请所在地仲裁机构裁决或由司法机构行使司法管辖权。

十三、合同份数

本协议书一式二份、合同双方各执正本一份。

甲方:乙方:

日期:年月日日期:年月日

设备租赁合同

承租方:湖北天浩公路工程有限公司(以下简称“甲方”);

出租方:(以下简称“乙方”)。

鉴于湖北天浩公路工程有限公司已成为(沪蓉西公路第十八合同段)工程的承包人,为优质、文明、安全、高效地完成该工程的施工任务,双方本着公平、公正、诚实信用的原则,现就机械设备租赁有关事宜于2006年10月20日共同达成并签订本协议如下:

一、租赁设备情况

1、设备名称:砼运输车;

2、设备规格型号、数量:3方、两台;

3、设备状况:新。

二、租赁期限及使用地点

租赁期限不少于三个月

使用地点:野三关镇沪蓉西高速公路第十八合同段项经部。

三、租金和付款方式

1、租金:设备租赁费采用包月形式,按9000元/月/台结算,工程完工后15天内结算余额,同时乙方必须提供等额正规租赁发票。

2、付款方式:每月结清上月包月款项。

四、租赁机械的所有权

1、在租赁期间,租赁机械的所有权属于乙方。甲方对租赁机械只有使用权,没有所有权。

2、在租赁期间,乙方如将租赁机械另租给第三人,必须征得甲方书面同意。

五、租赁机械的使用、维修、保养和费用

1、乙方为租赁机械配备操作手2名,操作手应具有合格的操作证,负责操作管

理租赁设备,其工资由__乙___方负责承担,甲方负责安排操作手的食宿,其食宿费用由___甲___方负责承担。

2、租赁机械在租赁期内的使用修理费由乙方承担。

3、乙方在工作中应服从甲方管理,严格按照设备操作规程和施工规范施工,确保施工质量满足甲方要求。

4、乙方应对设备加强检修和保养,确保设备处于良好的工作状态。设备故障维修时间不得超过 5 天,超过上述时间按天折减当月租金。

5、乙方应加强安全意识,严格按照安全操作规程作业,确保施工安全,凡因乙方自身原因造成的安全事故,乙方承担全部责任。

六、租赁机械的进、退场

租赁机械的进场费用由甲方承担2500元/台包干,退场及费用由乙方承担。

七、租赁机械的毁损和灭失

乙方应为租赁机械办理保险,在租赁期内发生的租赁机械的毁损和灭失的风险由乙方自行承担,甲方承担机械进场后看管义务。

八、违约责任

乙方有下列行为之一者,甲方有权解除合同,并追究相关责任:

1、乙方不服从甲方管理或消极怠工;

2、设备性能差,施工质量不能满足要求;

3、安全意识淡漠,不按安全操作规程作业。

九、其他事宜

其它未尽事宜由双方协商解决。

十、争议的解决

协议履行过程中发生争议时,双方本着公平、合理的原则及时协商解决,协商不能达成一致时,提请甲方所在地仲裁机构裁决或由甲方所在地的司法机构行使司法管辖权。

十一、合同份数

本协议书正本二份、副本 2 份,合同双方各执正本一份,副本 1 份,当正本与副本的内容不一致时,以正本为准。

甲方:乙方:

法定代表人法定代表人

或或

其授权的代理人:其授权的代理人:

日期:年月日

合同编号:

联合投标协议书

(湖北天浩公路工程有限公司) (以下简称“甲方”)

(以下简称“乙方”)甲乙双方本着优势互补、平等互利、风险共担、共同发展的原则,经充分协商,现就(××公路第××合同段)联合投标事宜于年月日共同达成并签订本协议如下:

一、甲乙双方自愿组成联合体,以湖北天浩公路工程有限公司的名义参加(××公路第××合同段)工程投标。

二、双方工作内容

1、资格预审、投标阶段

1)甲方:(资审、招标文件购买;资审、投标文件编制;银行信贷证明、公证书、投标银行保函、履约银行保函办理及相关费用的分担等事项)。

2)乙方:

2、中标后

1)甲方:(项目部组建、工程量分割、管理费用等)

2)乙方:

三、其他约定

四、合同生效与失效

本协议书自签署之日起生效,双方履行完责任和义务后失效。

五、合同份数

本协议书正本二份、副本份,合同双方各执正本一份,副本份,当正本与副本的内容不一致时,以正本为准。

甲方:乙方:

法定代表人法定代表人

或或

其授权的代理人:其授权的代理人:

日期:年月日

合同编号:

工程专业承包合同

(湖北天浩公路工程有限公司) (以下简称“甲方”);

(以下简称“乙方”)。

鉴于湖北天浩公路工程有限公司已成为(××公路第××合同段)工程的承包人,为优质、文明、安全、高效地完成该工程的施工任务,双方本着公平、公正、诚实信用的原则,现就(××事项)于年月日共同达成并签订本协议如下:

一、协议依据

1、甲方与业主签订的合同协议书及附件(含合同谈判中澄清文件);

2、甲方的投标书及投标书附录;

3、业主的招标文件(含补遗书);

二、工作内容、方式和完工期限

1、乙方承担的工作内容为。

2、乙方就其承担的工作内容自主经营、自负盈亏、自担风险。

3、完工期限:。

三、工程结算与付款方式

1、结算方式:(总价包干或约定单价按实际完成工程量计算)。

2、付款方式:(预付款、期中支付、质保金等)。

四、双方责任

1、甲方责任

1)甲方按业主招标文件和合同协议书的要求组建项目部行使各项职责,和乙方共同承担项目承包人的责任和义务;

2)项目部负责制定项目实施的有关管理办法和质量创优目标,并负责贯彻实施;

3)负责本工程的全面管理工作和技术指导,并为本工程的顺利实施创造条件;

4)保证按合同约定的方式向乙方拨付工程款,协助乙方按期完成所有的工程

任务。并尊重乙方的权利和义务,保证乙方应得的利益。

5)为使工程施工进度和质量得到有效控制,使施工全面、有序、均衡地进行,甲方在施工过程中将根据本项目总体施工计划对工程实施阶段性目标管理。如乙方不能完成目标任务和质量要求,甲方有权对乙方承担的施工任务进行调整,直至终止合同,乙方无条件接受。

2、乙方责任

1)乙方必须成立满足工程施工需要的组织机构,建立健全各项管理制度,保证施工的顺利进行。

2)遵守甲方在投标和工程实施期间对业主的所有澄清和承诺,认真履行甲方与业主签订的《合同协议书》、《廉政合同》和《安全生产合同》中与乙方工作内容有关的全部条款,尊重业主和监理工程师。

3)乙方应严格服从甲方的领导和管理,信守合同,尊重甲方的权利的义务,保证甲方的利益,维护甲方的声誉。

4)乙方应根据工程实际,按甲方或业主要求配备充足的人员、机械、设备。若因特殊原因需调整,必须征得甲方同意,主要人员不得随意更换。但甲方有权对不能胜任项目管理需要的主要人员提出更换。若乙方配置的人员机械设备不能满足施工要求,甲方有权调整乙方工程量,直至终止合同。乙方从业人员必须执证上岗。

5)乙方必须严格遵守业主制订的所有项目实施管理办法。确保工程质量、进度满足业主要求。

6)甲方制订的所有项目实施管理办法,视为合同文件的组成部分,乙方必须严格遵守。

五、其他约定

(履约担保、奖励与处罚、有关税费等)

六、违约责任

乙方有下列行为之一者,甲方有权对乙方施工任务进行调整,直至终止合同,造成损失的依法追究赔偿责任。

1、不履行本合同规定的义务;

2、将工程转包;

3、施工质量无法满足招标文件要求;

4、施工进度严重滞后,不能满足业主要求;

5、安全意识淡漠,安全措施不力;

6、乙方给甲方带来重大损失和不良社会影响。

乙方造成损失,甲方有权直接从履约保证金或工程款中扣出损失费用,不足部分甲方有权继续追缴。如本合同仍需履行,则乙方应补足履约保证金。

七、争议的解决

协议履行过程中发生争议时,双方本着公平、合理的原则及时协商解决,协商不能达成一致时,提请甲方所在地的仲裁机构裁决或由甲方所在地的司法机构行使司法管辖权。

八、合同生效与失效

本协议书自签署之日起生效,双方履行完责任和义务后失效。

九、合同份数

本协议书正本二份、副本份,合同双方各执正本一份,副本份,当正本与副本的内容不一致时,以正本为准。

甲方:乙方:

法定代表人法定代表人

或或

其授权的代理人:其授权的代理人:

日期:年月日

2018最新经济合同纠纷起诉状范本

2018最新经济合同纠纷起诉状范本 原告:__________________地址:___________________。 法人代表:_________,职务:__________。 被告人:___________________地址:___________________。 法人代表:_________,职务:__________。 诉讼请求: 风险提示: 诉讼请求必须具体﹑明确,该写的一定要写,因为其事关法院审查的范围。但千万不可不加思考地乱要求,如果无相应的证据来支持你的主张,势必遭到败诉的后果,通常还会因此而向法院支付相应的诉讼费。 另外,诉讼请求应提出具体的数额,不能笼统地说赔偿原告的一切损失之类。虽然这是没有争议的,但并不等于在提出诉讼请求时多多益善,比较切合实际的请求数额,不仅可以减收诉讼成本,降低诉讼风险,而且有利于法院的调解和双方当事人的和解,减少讼累。1、判令被告偿还原告货款____元。 2、判令被告赔偿拖欠原告货款____个月的利息损失。 3、本案诉讼费由被告承担。 事实和理由 风险提示: 诉状是个利剑,挑起战争。如果没有写好,那么势必倒过来伤到自己。因此,要摆事实,讲明道理,引用有关法律和政策规定,为诉讼请求的合法性提供充足的依据。摆事实,是要把双方当事人的法律关系,发生纠纷的原因、经过和现状,特别是双方争议的焦点,实事求是地写清楚。讲道理,是要进行分析,分清是非曲直,明确责任,并援引有关法律条款和政策规定。原告和被告____年____月____日商定,被告从原告处购进 ____________(品种及数量),价值人民币________元。原告于____年____月____日将_______用____送至被告处,被告立即开出________元的转帐 1

经济合同仲裁申请书模板

经济合同仲裁申请书模板 如何拟定经济?下面请看给大家整理的经济合同仲裁申请书模板,希望对大家有帮助。 经济合同仲裁申请书模板1 申请人:市钢窗厂。住所地:市区大街号。 法定代表人:张,厂长,电话: 委托代理人:王,市律师事务所律师。 被申请人:省市房地产开发公司。

法定代表人:李,经理。 案由:购销合同纠纷。 仲裁要求: 一、立即支付货款元。 二、赔偿损失费元。 事实与理由: 20 年13月2日,被申请人省市房地产开发公司与我厂在市签订销合同一份,采购我厂生产的钢窗副。合同对钢窗的质料、规格、数量和单价都作了明确约定,交货日期为19 年6月份。我厂按期向被申请人交付了钢窗并经过合格验收,但对方却迟迟不支付货

款,后又称有部分钢窗不符合合市场变化的影响,公司资金紧张,一时难于支付货款。由于房地产开发公司违约拒不支付货款,我厂几次到省市往返交涉,给我厂造成了很大的经济损失。 由于上述情况,根据原合同中约定的仲裁条款,特申请仲裁机构予以仲裁。 此致 仲裁委员会 申诉人:市钢窗厂 20 年11月18日 附:1、本仲裁申请书副本1份

2、证据目录和主要证据复印件2份 经济合同仲裁申请书模板2 申诉人名称:_________ 地址:________________法定代表人:姓名:______ 职务:______________住址:________________ 电话:____委托代理人:姓名:______ 性别:_____ 年龄:____工作单位:______________ 职务:____住址:________________ 电话:____被诉人: 被诉人名称:_________ 地址:________________法定代表人:姓名:______ 职务:________________案由:_________________________________申请理由和要求:____________________________为此,特向你会申请仲裁。 此致_________经济合同仲裁委员会申诉人:________(盖章)

公务员常用公文格式

公务员常用公文格式 申论科目中突如其来的公文写作让很多没有经验的考生大为失色。下文x 为大家收集了考公务员你须知的申论常见公文格式,欢迎阅读! 考公务员你须知的申论常见公文格式 1、函 公函由首部、正文和尾部三部分组成。其各部分的格式、内容和写法要求如下: (一)首部。主要包括标题、主送机关两个项目内容。 1、标题。 2、主送机关。 (二)正文。其结构一般由开头、主体、结尾、结语等部分组成。 (三)结尾。一般用礼貌性语言向对方提出希望。或请对方协助解决某一问题,或请对方及时复函,或请对方提出意见或请主管部门批准等。 (四)结语。通常应根据函询、函告、函或函复的事项,选择运用不同的结束语。如“特此函询” 、“请即复函” 、“特此函告”、“特此函复”等。有的函也可以不用结束语,如属便函,可以像

普通信件一样,使用“此致” 、“敬礼” . (五)结尾落款。一般包括署名和成文时间两项内容。 署名机关单位名称,写明成文时间年、月、日; 并加盖公章。 2、通知通知是下行文,要求下级机关办理、执行或服从安排的文种。通知讲究时效性,是告知立即办理、执行或周知的事项。 (一)标题:制发机关+事由+通知。 (二)正文:㈠通知前言:即制发通知的理由、目的、依据。例如“为了解决XXX的问题,经XXX批准,现将X XX,具体规定通知如下。㈡通知主体:写出通知事项,分条列项,条目分明。 (三)结尾:三种写法: 1.意尽言止,不单写结束语。 2.在前言和主体之间,如未用”特作如下通知“作为过渡语,结尾可用”特此通知“结尾。 3.再次明确主题的段落描写。 3、报告 《报告》写作要点报告是向上级机关汇报工作、反映情况、提出意见或建议、答复上级机关询问时用的陈述性公文。 (一)标题:制发机关+事由+报告; 报告前可加”紧急“ (二)正文:㈠事由:直陈其事,把情况及前因、后果写清楚。

2020年经济合同纠纷起诉状范本

编号:________ 2020年经济合同纠纷起诉状范本 甲方:______________________ 乙方:______________________ 签订日期:_____年____月____日 第1 页共4 页

2020年经济合同纠纷起诉状范本 原告:__________________地址:___________________。 法人代表:_________,职务:__________。 被告人:___________________地址:___________________。 法人代表:_________,职务:__________。 诉讼请求: 风险提示: 诉讼请求必须具体﹑明确,该写的一定要写,因为其事关法院审查的范围。但千万不可不加思考地乱要求,如果无相应的证据来支持你的主张,势必遭到败诉的后果,通常还会因此而向法院支付相应的诉讼费。另外,诉讼请求应提出具体的数额,不能笼统地说“赔偿原告的一切损失”之类。虽然这是没有争议的,但并不等于在提出诉讼请求时多多益善,比较切合实际的请求数额,不仅可以减收诉讼成本,降低诉讼风险,而且有利于法院的调解和双方当事人的和解,减少讼累。 1、判令被告偿还原告货款____元。 2、判令被告赔偿拖欠原告货款____个月的利息损失。 3、本案诉讼费由被告承担。 事实和理由 第2 页共4 页

风险提示:诉状是个利剑,挑起战争。如果没有写好,那么势必倒过来伤到自己。因此,要摆事实,讲明道理,引用有关法律和政策规定,为诉讼请求的合法性提供充足的依据。摆事实,是要把双方当事人的法律关系,发生纠纷的原因、经过和现状,特别是双方争议的焦点,实事求是地写清楚。 讲道理,是要进行分析,分清是非曲直,明确责任,并援引有关法律条款和政策规定。 原告和被告____年____月____日商定,被告从原告处购进____________(品种及数量),价值人民币________元。原告于____年____月____日将_______用 ____送至被告处,被告立即开出________元的转帐支票交付原告,原告在收到支票的第二天去银行转帐时,被告开户银行告知原告,被告帐户上存款只有 _________余元,不足清偿货款。由于被告透支,支票被银行退回。当原告再次找被告索要货款时,被告拒付。后原告多次找被告催还,均被被告以________为由拒之门外。 综上所述,据《中华人民共和国民法通则》及相关法律规定,被告对于其债务不履行的行为,应承担民事责任,原告有权要求被告支付剩余货款,并赔偿由于被告拖欠贷款而给原告带来的一切经济损失,望法院依法判决,支持原告诉请。 此致 ______人民法院 起诉人:__________ ____年____月____日

怎样签订经济合同

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 怎样签订经济合同 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

一、实践训练题 1 .根据〈〈工业品买卖合同》(示范文本)的格式,两人一组,签订一份工业品买卖合同。 2. 根据〈〈租赁合同》(示范文本)的格式,两人一组,签订一份租赁合同。 二、实训项目安排一一签订经济合同 (一)项目简介 学生分组协商签订买卖合同和租赁合同。 (二)项目安排时间 学完合同法以后作为课业由学生课下完成,做完后可以利用2课时组织学生交流。 (二)成果形式 书面买卖合同和租赁合同。 (四)实训目标 1. 知识目标:掌握合同内容的基本规定,掌握合同的写作方法。 2. 能力目标:培养学生理论联系实际的能力;同学之间的相互沟通能力;写作能力与谈判能力。 (五)任务内容 1 .同学自由组合,2人一组,一人为甲方,一人为乙方; 2. 到图书馆或网上查找相关模板或者依据本章实训指导中的模板; 3. 甲乙双方讨论合同的标的、数量和质量、履行期限、地点和方式、违约责任、相互间的权利和义务等内容; 4. 将讨论内容写进合同; 5. 甲乙双方在合同上签字。 (六)考核标准 签订经济合同的成绩分为两部分:内容分和形式分(百分制) 1. 经济合同的写作内容分。(60分) (l)合同条款内容全面。(20分) ⑵合同条款内容明确,可实施。(20分) (3)合同内容有创意,贴近学生专业实际。(20分) 2. 经济合同的写作形式分。(40分) (1)合同格式正确。(10分) (2)合同签字手续完备。(15分) (3)书写整齐,无错别字。如果是电子版,要求排版美观整齐。(15分) 怎样依法签订经济合同 第一节什么人才有资格签订经济合同 什么人才有资格签订经济合同是经济合同的主体资格问题。 第二节签订经济合同应具备哪些合法手续 一、法定代表人签订经济合同的合法手续 二、合法代理人签订经济合同的合法手续 三、单位之间代订经济合同必须具备合法手续

最新版本标准合同范本大全

①土方分项工程经济承包合同书 单位工程土方分项承包合同书: 经公司研究指派×××项目经理为本单位工程负责人(以下简称甲方),土方分项工程交由×××小组(以下简称乙方)承包,经协商制定本条款,双方务必遵照执行。 一、承包项目: 本工程基础土方的开挖、运弃、回填。 二、承包方式: 包挖、包运和包回填,自带机械,不得转包他人。 三、承包价格: 开挖土方××元/m3,运输土方××元/m3,回填土方××元/m3。 四、工期要求: 按图纸要求尺寸进行开挖,自××月××日开始施工,在××天内完成土方的挖、运;在××天内完成基础回填。 五、质量与施工要求: 1、基槽的平面位置、底面尺寸、边坡坡度、标高和持力层等应符合设计图纸的要求,偏差控制在施工规范允许范围内。 2、做好水沟和排水设施。达到位置、尺寸和标高符合设计要求。 3、回填土时,应清除草皮、杂物和排除积水,并应分层夯实,夯实后的密实度应达到设计要求。 4、土方挖完后须经设计、建设(监理)、公司、质监站检查符合要求后,方为合格;否则承担整修、返工费用。

六、安全要求: 1、开工前、乙方应做好本工种工人的安全思想教育和安全注意事项并做好交底记录。 2、严格按照土方工程施工技术操作规程中的安全注意事项进行施工。否则出现安全事故,概由乙负责。 3、遵守工地规章制度,服从现场管理人员的指挥及上级有关部门的监督管理。 4、开挖的土方应按指定的地点堆放。保证施工道路畅通。 5、雨季施工应注意边坡稳定,加强检查工作,必要时可适当放缓边坡或设置支撑挡土板。 6、发现地下水或预埋管道、电缆线等应及时报告工地负责人并做好排水防水和其他措施。 七、奖罚办法: 1、按时完成奖励××元;因劳力不足或机械损坏等影响工期而不能按时完成扣款××元。 2、质量经有关部门检查后受表扬的奖励××元;反之,检查不合格则承担整修、返工费用。并每拖延一天,工地给予罚款××元。 3、因违反操作规程造成安全与质量问题,造成的一切损失及受到有关部门的罚款均由乙方负责。 4、因地下设施未能及时排除而引起窝工,甲方应付乙方生活补贴费每天××元。 5、严禁出现重伤以上事故,轻伤率经济指标每超过1‰,均按比例倒扣工

公司行政常用公文格式规范及模板

公司行政公文格式规范及模板 一、文件行文规范: (一)上行文:报告、请示、申请、汇报、总结 1、标题:二号黑体加粗字、居中、无缩进; 2、二级标题: 三号宋体加粗字体,首行缩进两字符; 3、正文: 三号宋体字,首行缩进两字符,行间距为固定值28磅。 4、收尾落款与日脚: 三号宋体加粗字体,居中; 日脚为插入文体字样日期; 通过左缩进至右下脚位置; (二)平行文、下行文;通知、通报、批复、函、意见、纪要、工作联系单。 1、标题: 二号黑体加粗字,居中,无缩进。 2、二级标题: 三号宋体加粗字,首行缩进两字符; 3、正文: 四号宋体字,首行缩进两字符,行间距为固定值25磅;

4、文尾落款和日脚: 四号宋体加粗字、居中,左缩进到右下角。 日脚为插入文体字样日期。 二、行文规定: (一)公文用纸: 1、文本文件:为A4型白纸:210mm×297mm。 2、图纸文件:为A3型白纸:29.7m m×42mm。(二)装订: 1、文件(红头文件):单面装订; 2、常规文件:单面或双面装订; 3、普通文书:双面装订; 297mm 26mm 二、公文模板

X矿业股份有限公司文件 新矿司X发[XXXX]XX号签发:XXX XXXXXXXXXXXX XXX: XXXX X股份有限公司 XXXX年XX月XX日 主题词:设置组织机构通知 抄报:董事长法人董事会成员 抄送:总经理矿长工程师副矿长矿属各单位印发:综合管理办公室存:档案室

(一)决定 001.重要事项决定 ×××公司关于×××(事由) 的决定 ××××(主送单位): 为了×(目的),根据×(依据),经研究,决定××(决定事项)。 一、×××。 二、×××。 三、×××。 ……(决定的具体内容) (印章) ××年×月×日

餐厅承包合同纠纷起诉状

餐厅承包合同纠纷起诉状 篇一:经营承包合同纠纷起诉状1范本 经营承包合同纠纷起诉状 全文 一、请求事项: 1.履行经营承包合同; 2.赔偿违约造成的经济损失。 二、事实理由及证据: 1987年1月,双方经过协商同意签定一份经营承包合同,发包方为××省××公司法人代表刘经理;承包人是公司职工靳××;承包期限规定从1987年1月至1990年1月。根据合同第六条经营自主权规定:包括业务经营权,财务管理权,劳动工资奖金分配权等。自合同生效后,月月有盈利,全体从业人员在奖金方面比过去得到了实惠。 但在本年10月,发包方以商店内

有四名职工检举揭发承包人有经济和违反政策等问题,列举了我四条罪状,作出片面的处理决定,他们撕毁合同,解除我的承包人职务。对此,我申诉到上级省主管公司,未能合理解决,特依法提起诉讼。 首先,我对发包方对我作出的所谓四项经济问题和违反政策罪状的实际情况作以说明,供法庭查证参考,以便作出公正的裁判。 发包方处理的第一个问题是:“我用现金在商店套换转帐支票给个体户购买原料,给国家造成税收损失2601.05元”; 这一问题的实际情况是:我们承包合同第二条承包范围中(5)公司提供流动资金人民币叁万元(其中包括库存货物)。以此微薄地资金是不可能开展扭亏为盈的承包局面的,况且库存货物只有卖出后才能变成流动资金,如果减去货物价值,资金更少了。因此,我凭个人往来,从针织品个体户鲁××处借现金七

万元,两个月后全部还清。我借入现金存入银行,有帐可据,但从银行再提出七万元现金还债是不可能的,因而只能用支票去还债。这有什么不对?我因公借款,以支票还债,这对税收有何损害?如有税务问题,为什么税务机关一直没来查处?因此,发包方说我以现金套换支票,这是得了便宜还骂人的不义之说,我不能接受。 第二个问题是:“代销商品不入库、不走帐,商品售出撕毁小票。进销差款不入帐,并随意支出,违反了国家财经管理制度,影响了承包人、商店、及公司的利益。” 这个问题是带有历史性的,实际是:掌管这一代销业务的负责人是上任就负责此项工作的副经理王××。此人是前一任的副经理,我承包后原职不变。代销货进销差额保留在所谓“小金库”的事,都由王××专管,不是不入帐,也不是随意支出。这种“小金库”的收支直接和职工福利挂勾,是从我的前任到我经手一

签定销售合同属于经济业务吗

竭诚为您提供优质文档/双击可除签定销售合同属于经济业务吗 篇一:签订合同或协议的经济业务事项 签订合同或协议的经济业务事项,只有当实际履行合同或协议并引起资金运动时,才需要进行会计核算 1.考核决算的相关规定。根据规定,国务院财政部门编制中央决算草案,报国务院审定后,由国务院提请全国“人大常委会”审查和批准。 2.决算,在形式上是对年度预算收支执行结果的会计报告 3.《政府采购信息公告管理办法》、《中央单位政府采购管理实施办法》均属于政府采购部门规章。 4.《政府采购法》规定:在我国境内进行的各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为适用本法。 5.政府采购法律制度是调整各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金依法采购货物、工程和服务的活

动的法律规范的总称。 6.一般采购代理机构的资格由国务院有关部门或省级人民政府有关部门认定,主要负责分散采购的代理业务。 7.集中采购机构是进行政府集中采购的法定代理机构,由设区的市、自治州以上人民政府根据本级政府采购项目组织集中采购的需要设立。 8.集中采购机构对其工作人员应当加强教育和培训;对采购人员的专业水平、工作实绩和职业道德状况定期进行考核。采购人员经考核不合格的,不得继续任职。 篇二:会计基础课后习题第6章 第六章课后作业 一、单项选择题 1.下列关于销售过程中企业与客户签订的产品销售合同的描述中,正确的是()。 A.产品销售合同是一种自制原始凭证 b.产品销售合同是一种记账凭证 c.产品销售合同是一种外来原始凭证 D.以上三者都不对 2.会计凭证按照填制的程序和用途不同,分为()。 A.外来原始凭证和自制原始凭证 b.专用凭证和通用凭证 c.一次凭证和累计凭证

经济调解协议书范本正式版

YOUR LOGO 经济调解协议书范本正式版 After The Contract Is Signed, There Will Be Legal Reliance And Binding On All Parties. And During The Period Of Cooperation, There Are Laws To Follow And Evidence To Find 专业合同范本系列,下载即可用

经济调解协议书范本正式版 使用说明:当事人在信任或者不信任的状态下,使用合同文本签订完毕,就有了法律依靠,对当事人多方皆有约束力。且在履行合作期间,有法可依,有据可寻,材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 立协议人: xxxx建筑工程公司(下称甲方) xxxx百货公司(下称乙方) xxxx建筑工程公司诉xxxx百货公司建筑安装工程合同纠纷一案,在xx区人民法院主持下,双方当事人调解结案,调解书已于20xx年10月16日送达。 调解协议规定乙方欠甲方建筑工程款83209.26元,于 20xx年10月16日前一次付清。 逾期不付按银行货款的有关规定承担利息;双方互不追究其他责任。 现因乙方目前经济方面有困难,提出分期付款。 经甲、乙方反复协商,达成协议如下: (一)甲方同意变更xx区人民法院x法经字第190号民事调解书关于乙方欠甲方建筑工程款83209.6元,于20xx年10月26日前一次付清”的决定。 (二)乙方于20xx年12月30日前,付款43209.26元;于20xx年3月x日付款40000元。 (三)甲、乙双方均应信守协议。 乙方如不履行协议,每期拖欠的款额,每拖欠一日按30%

常用公文公文格式

三一文库(http://biz.doczj.com/doc/4c4240711.html,)/其他范文/常用公文 公文格式 公文格式 公文的格式包括外观形式和内在结构两部分。公文的外观形式是指公文的用纸标准、装订要求、文字排列方向、页面设置标准等。按国家质量技术监督局1999年发布的《国家行政机关公文格式》规定,公文的内在结构由眉首、主体、版记三部分组成。各部分的组成要素分别是: 1.眉首部分也称文头、版头,由公文首页红色间隔线以上的各要素组成,包括公文份数序号、秘密等级和保密期限、紧急程度、发文机关标识、发文字号、签发人等项。 (1)份数序号。指按同一文稿印制若干份时每份公文的顺序编号,用7位数的阿拉伯数字标识于版头左上角第1行顶格。

主要用于内容机密的文件,编号是便于文件统计、登记、保密和回收。 (2)秘密等级和保密期限。指公文内容涉及党和国家机密程度的级别,分为绝密、机密、秘密3种密级。用3号黑体字标识在版头右上角第1行,秘密等级和保密期限之间用“★”隔开。 (3)紧急程度。指对公文送达和办理的时间要求,分为“特急”、“急件”2种,其中紧急电报的紧急程度可分为“特提”、“特急”、“加急”、“平急”4种。用3号黑体字标识在版头右上角密级下1行。 (4)发文机关标识。由发文机关全称或规范化简称加“文件”构成,一般套红色印制,即俗称的“红头文件”.联合行文时,发文机关并排,主办机关排在前,“文件”二字排在右侧。 (6)签发人。上报文需标识签发人姓名,用3号仿宋体字,平行排列于发文字号右侧。

2.主体部分又称行文部分,是公文的关键部分,包括标题、主送机关、正文、附件、落款、成文时间、印章、附注等。 “发文机关”要写全称或规范化简称,如文件首页具有制发机关的标识,标题可省略机关名称。 “事由”应准确、扼要地概括公文的主要内容,一般用介词“关于”引出事由。 “文种”是公文种类,用以揭示公文的性质和制发目的。正确使用文种,有利于及时、准确地处理文件。 (2)主送机关。也称“受文机关”,指公文的主要受理机关。应使用全称或规范化简称、统称,与标题相隔1行,左起顶格书写。上行文一般只写一个主送机关,下行文可以有多个主送机关,按其级别或惯例依次排列。公布性公文,如公告、通告等,没有特指的主送机关,则不写。

兰州大学经济合同管理办法LanzhouUniversity.doc

兰州大学经济合同管理办法(修订) 第一章总则 第一条为了规范学校经济行为,维护学校合法权益,防范各类财务风险,促进学校各项事业的健康发展,根据《中华人民共和国合同法》等相关的法律法规,结合我校实际,制定本办法。 第二条本办法所指的经济合同是指以兰州大学的名义,与其他平等主体的自然人、法人和其他组织之间设立、变更、终止经济权利义务关系的协议. 第三条经济合同订立必须遵守法律、法规,坚持平等互利、协商一致、诚实守信的原则,维护学校的正当权益,任何部门和个人不得利用合同损害学校利益。 第四条本办法所指的经济合同包括商品买卖合同、基建工程及修缮工程合同、合作办学合同、委托加工合同、财产租赁合同、借款合同、债权债务的清偿合同、服务合同、捐赠合同等各类经济往来的合同。不包括科研合同与劳动合同。 第二章合同管理职责 第五条学校财经领导小组是经济合同管理的最高决策机构,统一领导学校经济合同管理工作,并负责合同管理办法的解释。 第六条财务处是经济合同管理的职能部门,负责合同签订程序的审核、合同正本的保管、合同执行情况的监督等工作。 第七条校长办公室负责授权委托等手续的办理及合同专用章的管理。 第八条合同承办部门是经济合同的履行部门,负责合同文本的草拟、送审、报批及履行等工作。 第九条学校各业务主管部门根据其职责范围,受理本部门所管辖经济业务合同的审核、授权范围内合同的签署及合同履行过程的监督等工作。

(一)国有资产管理处:负责全校各单位办公设备、办公家具、图书、教材采购合同,学校公共场馆专用设备、设施采购和日常维修合同,各类咨询、委托、租赁等服务合同的审核、签署及合同履行过程的监督; (二)实验室与设备管理处:负责各类实验室的设施、设备、办公家具采购及实验室、试验站内部修缮合同的审核、签署及合同履行过程的监督; (三)基本建设处:负责基本建设工程合同、大型基础设施建设和改扩建工程合同的审核、签署及合同履行过程的监督; (四)后勤管理处:负责学校各类房屋修缮、装饰装修、园林绿化工程及校内旧建筑物拆除(基建处新建项目原址旧建筑物拆除工程除外)工程合同,小型基础设施改造工程及后勤专用设施、设备及原材料、燃料、粮油、肉食品等消耗材料采购合同的审核、签署及合同履行过程的监督; (五)教务处、研究生院、继续教育学院、网络教育学院、国际文化交流学院:按各自的职责范围负责合作办学合同的审核、合同履行过程的监督; (六)财务处:负责借、贷款及对外投资合同审核、合同履行过程的监督; (七)发展规划处:负责学校各类捐赠合同的审核、合同履行过程的监督; (八)审计处:负责各类委托审计合同的审核、合同履行过程的监督; (九)其他单位按照《兰州大学采购和招标管理与监督办法》规定负责本部门所管辖业务经济合同的审核及监督。 第十条重要经济合同应经学校法律顾问审查把关,以确保学校权益得到法律保护. 第十一条合同原则上应采用国家有关部门统一制定的格式文本,

艺人经济合同范本

艺人经纪合同范本 第一条委托内容 1.1 乙方授权甲方独家代理的事务为:作为歌手身份的演艺活动,包括现场舞台演唱,影视节目、广播电台等非现场的演唱。且此事务活动为商业性的。该项授权是独家的,具有排他性。乙方为甲方签约歌手,凡涉及到任何商业活动、电视节目等以演唱形式进行的活动,都需告知公司。 1.2 甲方可以非独家代理的事项包括但不限于: (1) 主持活动和电视节目 (2) 出演电影,电视剧,戏剧 (3) 所有已知和未知媒体上的广告及商业宣传,如:电视、报纸、电台、互联网等 (4) 出席参加的各类商务及公关活动 (5) 涉及乙方的个人形象、肖像权、名誉权的一切事务活动 (6) 著作权,销售权和演唱权方面: (7) 其他一切可能会对甲乙双方的权益和收益产生影响的商业活动、公益活动,以及会对甲乙双方在公众和媒体产生影响的一切事务 1.3 甲乙双方所签订的本协议在第1.1条约定的范围内是独家的排他性协议,在涉及第1.2条事项及其它演艺活动方面为非独家的。乙方未经甲方书面允许,不得与除甲乙双方外任意第三方就本协议1.1项下所涉及任何范围及内容进行任何形式上的合作,亦不得在未经甲方书面同意的前提下,自行行使和处置相关权利、进行业务安排及与第三方达成任何协议。 1.4 在本协议约定的合作期间,乙方创作完成的专辑或者单曲,包括作词和作曲,则乙方享有完整的著作权。乙方可以自行制作成音乐制品并授权他方使用。由甲方投资制作的音乐作品,则由甲乙双方讨论分成。 第二条代理区域 甲方代理的地域范围包括中国境内和境外。 第三条合作期限

3.1 甲方代理的期限为本合同生效之日起X 年。 3.2 代理期限届满前,如双方均不提出拒绝续签的通知,则本合同自动延续X 年。任何乙方拒绝续签的,应在本合同期限届满前一个月内发出书面通知。 3.3 代理期限届满前,在每一个合同年度内,甲方如果没有完全履行第八条规定的义务,则该年度结束时,本协议自动终止,除非乙方书面通知甲方合同继续。若甲方完整履行相关义务或取得乙方谅解,则合同自动延续,每次延续时间为一年。至X年合作期限结束止。 第四条收益和分配 4.1 甲乙双方的收益是指:甲乙双方在本协议有效期内所进行的各项合作和活动而产生的所有收益。包括但不限于不退预付款、利润分成等。 4.2 所有收益由甲方代收; 4.3 甲方经纪的第1.1项范围内独家代理的事务,交通、运输、通讯、法律服务、中介等费用由甲方自己负担。不属于乙方演艺合约收益的扣除事项。 4.3 甲方代理乙方事务成功与相关对方当事人签署合同或协议并得以实际履行和支付,甲、乙双方依据如下标准进行提成和分配: A、演唱活动:第一年至第三年:甲方 %,乙方 %;第四年及以后:甲方 %,乙方 %。 B、其他项目活动:第一年至第三年:甲方 %,乙方 %;第四年及以后:甲方 %乙方 %。 4.4 上述收益的分配基数为税前,甲、乙双方各自负担税负,由甲方负责相应票据的签发。 4.5 除以上收益分配之外甲方不得向乙方索取任何形式的酬金。 4.6 甲方代理的演艺活动同时包含独家代理的演唱部分和非独家代理的其他事项时,上述分配基数按照两部分平均计算。 4.7 收益的数额依与第三方签署的合同或协议确定,甲、乙双方分配时均有权查阅与第三方的合约费用。 4.9 甲方在每次实际收到款项后5个工作日之内,将应付乙方金额按乙方指定付款方式付给乙方。 第五条至今其它合作的项目

民事起诉状(买卖合同纠纷)

民事起诉状 原告:沧州胖娃商贸有限公司,住所地:河北省沧州市青县树人路12号,统一社会信用代码:XXXXXXABL11201GR91X。 法定代表人:李煜职务:执行董事 被告:沧州市好又多超市 地址:沧州市青县老人大街12号 法人代表:李梅,系经营者 诉讼请求: 一、.责令被告偿还原告货款3万元。 二、责令被告赔偿拖欠原告货款3个月的利息损失。 三、责令被告赔偿原告提起诉讼而产生的一切损失,包括诉讼费、请律师费等。 事实和理由: 原告和被告2017年10月18日商定,被告从原告处购进茅台酒200箱,价值人民币3万元。原告于当年10月19日将200箱茅台酒用车送至被告处,被告立即开出3万元的转帐支票交付原告,原告在收到支票的第二天去银行转帐时,被告开户银行告知原告,被告帐户上存款只有1.2万余元,不足清偿货款。由于被告透支,支票被银行退回。当原告再次找被告索要货款时,被告无理拒付。后来原告多次找被告交涉,均被被告以经理不在为由拒之门外。 根据《中华人民共和国民法通则》第106条第一款和第134条第一

款第七项的规定,被告应当承担民事责任,原告有权要求被告偿付货款,并赔偿由于被告拖欠贷款而给原告带来的一切经济损失。 此致 青县人民法院 具状人:沧州胖娃商贸有限公司 二O一七年十一月二十日 附:1. 本状副本1份; 2. 书证×份。 证据和证据来源: 1.被告收到货后签收的收条1份 2.银行退回的被告方开的支票1张 3.法院和律师事务所的收费收据×张 【提示】 这是一份经济纠纷诉讼起诉状。 状头介绍了当事人的基本情况。案由明确,诉讼请求具体明确,交代事实简洁清楚,陈述理由合情合理,引用法规明确、具体,人称前后一致。是一篇值得学习的诉状。 相关知识 (一)经济纠纷起诉状的涵义和用途

(完整版)常用公文写作格式及范例

常用公文写作格式及范例 一、请示 【文种说明】请示是下级向上级请求决断、指示、批示或批准事项所使用的呈批性公文。请示属于上行公文,应用范围较广泛。【模板格式】 1.标题。一般写成“关于xxx的请示” 2.主送机关。只能写一个,忌多头请示,如“市粮食局”。 3.请示的原因。提出请示的原因和理由。 4.请示的事项。提出有关问题要求上级指示或批准,有的要求提出解决问题的建议和意见,供上级机关参考。提出的请示,要符合有关方针、政策,切实可行,不可矛盾上交。 5.结语。一般写成“以上请示妥否,请批示”。 【参考实例】附件1 二、报告 【文种说明】报告是向上级汇报工作,反映情况,提出意见和建议,或答复上级机关询问的公文。 【模板格式】 1.综合性报告的写法 (1)标题。事由加文种,如《关于2015年度工作情况的报告》;报告单位、事由加文种,如《郑州粮油食品集团投资有限公司关

于2015年度工作情况的报告》。 (2)正文。把握三点:a开头,概括说明全文主旨,开门见山,起名立意。将一定时间内各方面工作的总情况,如依据、目的,对整个工作的估计、评价等作概述,以点明主旨。b主体,内容要丰富充实。作为正文的核心,将工作的主要情况、主要做法,取得的经验、效果等,分段加以表述,要以数据和材料说话,内容力求既翔实又概括。c结尾,要具体切实。写工作上存在的问题,提出下步工作具体意见。最后可写"请审阅"或"特此报告"等语作结。 2.专题报告的写法 (1)标题。由事由、文种组成,如《关于企业“十二五”规划建设项目的报告》。有的报告标题也可标明发文机关。标题要明显反映报告专题事由,突出其专一性。 (2)正文。可采用"三段式"结构法。以反映情况为主的专题工作报告主要写情况、存在的问题、今后的打算和意见;以总结经验为主的专题工作报告主要写情况、经验,有的还可略写不足之处和改进措施;因工作失误向上级写的检查报告主要写错误的事实、产生错误的主客观原因、造成错误的责任、处理意见及改进措施等。 (3)结尾。通常以"请审核"、"请审示"等语作结。 3.回复报告的写法 (1)标题。与前两种报告大体相同。

应用文-经济合同

篇一:应用文教案(12周)经济合同 2 3 篇二:应用文(合同类)范文 一、房屋租赁合同范本 订立合同双方: 出租方:___,以下简称甲方 承租方:___,以下简称乙方 第二条租赁期限 乙方有下列情形之一的,甲方可以终止合同,收回房屋: 1.擅自将房屋转租、分租、转让、转借、联营、入股或与他人调剂交换的; 2.利用承租房屋进行非法活动,损害公共利益的; 合同期满后,如甲方仍继续出租房屋的,乙方拥有优先承租权。 第三条租金和租金交纳期限、税费和税费交纳方式 甲乙双方议定月租金___元,由乙方在___月___日交纳给甲方。先付后用。甲方收取租金时必须出具由税务机关或县以上财政部门监制的收租凭证。 甲乙双方按规定的税率和标准交纳房产租赁税费,交纳方式按下列第__款执行: 1.有关税法和镇政发(90)第34号文件规定比例由甲、乙方各自负担; 第四条租赁期间的房屋修缮和装饰 修缮房屋是甲方的义务。 出租房屋的修缮,

经甲乙双方商定,采取下述第___款办法处理: 1.按规定的维修范围,由甲方出资并组织施工; 2.由乙方在甲方允诺的维修范围和工程项目内,先行垫支维修费并组织施工,竣工后,其维修费用凭正式发票在乙方应交纳的房租中分___次扣除; 3.由乙方负责维修; 工料费由___方承担(); 第五条租赁双方的变更 1.如甲方按法定手续程序将房产所有权转移给第三方时,在无约定的情况下,本合同对新的房产所有者继续有效; 2.甲方出售房屋,须在三个月前书面通知乙方,在同等条件下,乙方有优先购买权; 第六条违约责任 5.乙方擅自将承租房屋转给他人使用,甲方有权责令停止转让行为,终止租赁合同。 第七条免责条件 2.因市政建设需要拆除或改造已租赁的房屋,使甲乙双方造成损失,互不承担责任。 第八条争议解决的方式 第九条其他约定事宜 第十条本合同未尽事宜,甲乙双方可共同协商,签订补充协议。 (签名) 法定代表人: 法定代表人:(签名) (签名) 委托代理人:

经济合同的基本格式

经济合同的基本格式 1、格式×××合同 甲方:×××(个人写明姓名、性别、年龄、住址,单位写明名称、法定代表人、住所)乙方:×××(个人写明姓名、性别、年龄、住址,单位写明名称、法定代表人、住所)甲乙双方经过平等协商,就×××(合同的名称)达成协议如下: 第一条(顺序可以用条文式,也可以用一、二、三……)甲方的权利(写明对合同标的所享有的权利) 第二条乙方的权利…… 第三条甲方的义务…… 第四条乙方的义务…… (甲乙双方的权利义务也可以合并成两条) 第五条数量和质量条款(写明数量多少,必须用通用的计算方式和质量标准) 第六条交付方式、地点、验收方式条款 第七条合同履行期限 第八条本合同一式__份,甲乙双方各执一份。本合同自签字之日起生效。 甲方:×××(签字或者盖章) 乙方:×××(签字或者盖章) ×年×月×日 2、说明 合同,又称契约,是当事人之间为了一定的目的而达成的旨在明确双方权利义务关系的协议。合同的主要条款包括:(1)标的;(2)数量和质量;(3)价款和酬金;(4)履行期限、地点和方式;(5)违约责任。 签订合同应当遵循平等互利、协商一致的原则,任何一方不得把自己的意志强加给对方,任何单位和个人不得非法干预。签订合同应当注意的问题主要有:(1)要审查对方主体资格和资信情况,了解是否有履约能力;(2)要签订明确的书面协议,不搞君子协定;(3)要遵守国家法律和行政法规的规定,合同要合法;(4)要有明确的违约责任,确保合同的

顺利履行。经济合同一旦成立,双方必须按照实际履行的原则认真履行合同规定的义务。违反合同的规定要承担相应的法律责任。 签订经济合同一般要经过要约和承诺两个阶段。合同是双方当事人之间的协议,这个协议的形成需要双方进行不断地、反复地协商、讨论,最终形成一致的意见。这个过程就是要约--反要约--再要约……直至有一方全盘接受对方的意见(承诺)以后,合同正式成立。承诺是订立合同的第二个阶段,也就是一方完全接受对方的要约条件。承诺一旦作出,如无特别约定,则合同就算成立。 无效合同是指合同虽经双方协商订立,但因不符合法律规定的要件而不具有法律约束力。无效合同分为全部无效和部分无效两种。全部无效的合同从一开始便不具有法律效力;部分无效的,合同其他部分仍然有效。无效合同一般有以下四种情况:一是因主体资格不具备而无效,例如没有经过登记的企业组织签订的合同;二是因欺诈、胁迫而签订的合同无效,如以某种利益胁迫对方订立不平等的合同;三是因代理人超越代理权限或者代理人违法而无效;四是因违反程序而无效。 确认合同无效的机关为经济合同仲裁委员会和人民法院。确认合同无效的程序是当事人向仲裁委员会申请或者向人民法院提起诉讼,由仲裁委员会在仲裁时或者人民法院在审理案件时确认。 合同一旦被确认无效,则要发生相应的法律后果。如果是全部无效,则经济合同从一开始便没有法律约束力,双方应当返回到合同签订前的状态。如果已经履行完毕,而又没有给国家和社会造成经济损失的,则可以不追究双方的责任。如果当事人双方有意规避法律而导致合同无效,则应追缴双方当事人的非法所得,收归国库。如果合同被确认为部分无效,则无效部分不再履行,有效部分对双方仍有法律约束力。

常用公文模板

加红头、份号、版注等的文件格式 〔份号、密级、保管期限、★、紧急程度3号黑体1行〕

最新国家标准公文格式(2013年) 标题(2号小标宋体) 发文对象:(标题下一行顶格,3号仿宋) X X X X X X X X X X(正文3号仿宋体字) 一、X X X(黑体) X X X X X X X X X X(正文3号仿宋体字) (一)X X X(楷体) X X X X X X X X X X(正文3号仿宋体字) 1.X X X仿宋 X X X X X X X X X X(正文3号仿宋体字) (1)X X X仿宋 X X X X X X X X X X X(正文3号仿宋体字) 附件:1.X X X(正文下一行左空两字) 2.X X X 单位名称(附件下两行居成文日期中) 成文日期(右空四字,用阿拉伯数字) (联系人:……;联系电话:……)(如有附注,居左空二字加圆 括号编排在成文日期下一行。)

(说明)1.标题:一般用2号小标宋体字,分一行或多行居中排布;回行时,要做到词意完整,排列对称,长短适宜,间距恰当,标题排列应当使用梯形或菱形。 2.正文:一般用3号仿宋体字,每个自然段左空二字,回行顶格。文中结构层次序数依次可以用“一、”“(一)”“1.”“(1)”标注;一般第一层用黑体字、第二层用楷体字、第三层和第四层用仿宋体字标注。 3.附件:如有附件,在正文下空一行左空二字编排“附件”二字,后标全角冒号和附件名称。如有多个附件,使用阿拉伯数字标注附件顺序号(如“附件:1. XXXXX”);附件名称后不加标点符号。附件名称较长需回行时,应当与上一行附件名称的首字对齐。 附件应当另面编排,并在版记之前,与公文正文一起装订。“附件”二字及附件顺序号用3号黑体字顶格编排在版心左上角第一行。附件标题居中编排在版心第三行。 4.发文机关署名:单一机关行文时,在正文(或附件说明)下空一行右空二字编排发文机关署名,在发文机关署名下一行编排成文日期,首字比发文机关署名首字右移二字,如成文日期长于发文机关署名,应当使成文日期右空二字编排,并相应增加发文机关署名右空字数。 5. 成文日期中的数字:用阿拉伯数字将年、月、日标全,年份应标全称,月、日不编虚位(即1不编为01)。 6.页码:一般用4号半角宋体阿拉伯数字,编排在公文版心下边缘之下,数字左右各放一条一字线;一字线上距版心下边缘7 mm。单页码居右空一字,双页码居左空一字。公文的版记页前有空白页的,空白页和版记页均不编排页码。公文的附件与正文一起装订时,页码应当连续编排。 此样式根据2012《党政机关公文格式国家标准》编写而成,标准中未提及具体行距,一般公文中标题行距28磅。正文及其他单倍行距。如有不当请指正。

公司经济合同的签订()

合同管理规章制度 一、总则 第一条为加强经济合同管理,减少失误,提高经济效益,根据《经济合同法》及其他有关法规的规定,结合公司的实际情况,制订本制度。 第二条公司各部门及下属公司、企业对外签订的各类经济合同一律适用本制度。 第三条经济合同管理是企业管理的一项重要内容,搞好经济合同管理,对于公司经济活动的开展和经济利益的取得,都有积极的意义。各级领导干部、法人委托人以及其他有关人员,都必须严格遵守、切实执行本制度。各有关部门必须互相配合,共同努力,搞好公司以“重合同、守信誉”为核心的经济合同管理工作。 二、经济合同的签订 第四条签订经济合同,必须遵守国家的法律、政策及有关规定。 第五条对外签订经济合同,除法定代表人外,必须是持有法人委托书的法人委托人。法人委托人必须对本企业负责,对本职工作负责,在授权范围内行使签约权。超越代理权限和非法委托人均无对外签约,但经总经理特别授权并发给委

托证明收的例外。 第六条签约人在签订经济合同之前,必须认真了解对方当事人的情况。包括:对方单位是否具有法人资格、有否经营权、有否履约能力及其资信情况,对方签约人是否法定代表人或法人委托人及其代理权限。做到既要考虑本方的经济效益,又要考虑对方的条件和实际能力,防止上当受骗,防止签订无效经济合同,确保所签合同有效、有利。 第七条签订经济合同,必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则。 第八条签订经济合同,如涉及公司内部其他单位的,应事先在内部进行协商,统一平衡,然后签约。 第九条经济合同除即时清洁者,一律采用书面格式,并必须采用统一的经济合同文本。 第十条合同对方当事人权利、义务的规定必须明确、具体、文字表达要清楚、准确。 合同内容应注意的主要问题是: 1.部首部分,注意写明供需双方的全称、签约时间和签约地点。 2.正文部分,注意:产品名称应具体写明牌号、商标、生产厂家、型号、规格、等级、花色、是否成套产品等;技术质量要求要明确、具体;数量要明确计量单位、计量方法、正负尾差、合理称差及自然损耗率等;馐、运输方式及运费负

相关主题