高级中学项目扩大劳务分包合同
发包人（甲方）：
承包人（乙方）：
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就XX高级中学项目扩大劳务分包事项达成一致意见，订立本合同。
第一条工程概况
1
2、工程地点：
3、建筑面积：教学楼（图纸所示面积20320M2），连通其他建筑物的连廊（由项目部现场指定，按江苏省工程造价计价管理规定确定）
4、承包范围：土建扩大劳务，不含安装、防水、保温、油漆、涂料、门窗、吊顶、栏杆、扶手、彩色耐磨地坪面层，以及卫生间除砌筑、贴砖外的分项工程（详见承包人报价的工程量清单及图纸）
5、承包方式：包人工，包进度、包安全、包质量、包文明施工、包机械，包辅材，包周材，包工程验收
第二条承包工作内容：
1、包瓦、木、钢筋分项工程。
（1）瓦工承包内容包含：所有构件砼、后浇带、吊塔基础、模板支撑和脚手架基础等砼浇筑，二次结构及其他零星砌筑，楼面，墙面顶棚抹灰，块料地坪、地砖踢脚线镶贴，内外墙砖镶贴，水沟、电缆沟、集水坑施工，设备基础施工，配合其他专业的补洞、补槽、灌缝、收口等（不含水电安装工程管道吊模、补洞补槽），所有结构工程质量检试验，及其他；包干材料有：除混凝土、砂浆、砌块、防水材料、保温材料、墙地砖、油漆、涂料、钢筋网、玻纤网格布等除构成工程实体外的所有辅材和周材。
（2）木工承包内容包含：所有混凝土结构模板及支撑的安拆，内外脚手架、施工马道、斜道、安全网、密目网的安拆，洞口临边防护栏杆和盖板施工，物料
提升架安拆，竖井洞、吊装洞预埋木盒制安，设备安装平台施工，安全通道、安全展示廊、物料堆场、钢筋加工棚、木作加工棚、消防器材架等，企业标识、工程标牌、宣传标语等张挂，现场临时设施和防护油漆分色，后砌墙、构造柱植筋，配合其他专业施工，及其他；包干材料有：本分包工作范围内的所有材料。
（3）钢筋承包内容包含：所有主体和其他混凝土构件的钢筋制作、安装、连接，钢板止水带安装，配合其他专业施工，及其他；包干材料有：除钢筋主材外的所有材料，包含并不限于绑扎钢丝、直螺纹套筒、垫块、马凳等。
2、包措施项目，包含并不限土方开挖、场地清理、土方外运、垂直运输、季节性施工、材料进出场和二次搬运、现场照明、工程降水、基坑支护、安全防护、环境保护、现场文明施工等措施；有关措施项目，乙方必须无条件执行项目施工方案，并符合甲方关于现场安全防护、文明施工标准图集要求，及甲方CI 管理要求。办公区活动房防台风钢管加固由乙方搭设，并承担人工和材料租金。
3、包承包范围内材料采供，包周转材料供应；乙方保证进场材料质量合格，甲方对材质、规格型号进行验收，对于不合格用材，甲方有权拒绝其进场使用。
4、包门窗、栏杆、扶手、保温、油漆、吊顶、铝合金隔断、墙饰面、卫生间装修等施工配合，及其他业主、甲方指定的配合工作。
5、包施工机械和工器具，包括并不限于塔吊、垂直货梯、搅拌机、砂浆机、切割机等机械，及各类小型机具和手动工具；包各类施工机械操作工（必须持有上岗证书）。甲方已签订塔吊租赁合同，乙方无条件认可并承担相关费用，所发生的塔吊租赁费（含安装、拆卸费用），以及由甲方前期投入的塔吊基础工程人工费、地脚螺栓材料费等在本合同价款中按实扣减。
6、包不少于5名配合总包项目部管理人员，包括并不限于测量放线、施工技术管理、质量控制管理、安全文明管理、劳务用工管理等。
7、包材料节约，包工程质量，包安全生产，包文明施工，包成品保护，包工程工期，包工程收尾，包工程验收，包劳务工资按时发放，包乙供材料货款及时支付，包一切风险费用。
8、包劳务人食宿。工人代伙由乙方自行安排；工人住宿集装箱由甲方提供，向乙方收取租金7元/天.只，每个集装箱住宿不少于6人。
9、包垂直运输及其他大型施工设备的安装、验收、拆卸、进出场。
10、上述包干工作内容依据施工图纸、施工组织设计、技术方案，凡图纸、方案反映的承包人工作内容，承包人必须无条件完成。
11、本分包工程无变更签证。
第三条工期要求
2、乙方必须对甲方下达的控制工期的总进度计划进行分解，分解为月、周、日进度计划，并报甲方审批备案；乙方进度必须按甲方进度计划按期或提前完成，否则将按相关合同条款给予罚款。
3、甲方每旬对乙方施工进度考核一次，由于乙方原因连续二次达不到工期要求，甲方有权另行委托其他劳务单位施工，其施工的工程造价按现行江苏计价规定的1.5倍从乙方合同价款中扣除。
4
满足本工程工期要求）；上述节点工期每延误1天，甲方向乙方执行罚金10000元。
第四条质量要求
1、本工程质量目标是，创江苏省优质工程“扬子杯”，争创“鲁班奖”或“国优”工程。
2、乙方必须严格按照国家规范施工，确保承包范围内的分部分项检验批质量达到《建筑工程施工质量验收统一标准》的合格等级，并要求所有工序一次成活；凡不符合国家验收规范及甲方要求的，甲方有权令其返工，返工后仍达不到要求的，甲方另行委托其他劳务单位施工，其施工的工程造价按现行江苏计价规定的2倍从乙方合同价款中扣除。
3、甲方或建设和监理方在施工过程中或验收评定时提出的整改意见，乙方必须无条件执行，对拒不执行或整改不及时或整改后仍达不到质量要求的按2000元/次罚款；对于质监站对本项目的质量检查与验收，必须做到一次通过，否则乙方承包由此产生的相关罚款，同时承担由此造成的甲方其他损失。
第五条安全文明施工要求
1、本工程实行标化工地管理；安全文明施工目标是，确保创省级文明工地。
2、乙方应严格执行安全操作规程，对进场人员必须登记造册，办理工作卡及信息卡，并进行安全教育和安全技术交底，严格遵守甲方制定的各项安全生产规章制度。
3、乙方应做好作业区域的安全防护，给现场作业人员配备足够的安全帽、安全带等安全保护用品，做好作业人员人身安全防护工作。
4、乙方应指派足够的安全专职管理人员，全面维护安全管理工作，及处理人身安全事故。
5、由于乙方原因造成自身或他人安全事故，由乙方负责，并承担事故一切损失，同时应在第一时间通知甲方。
6、乙方在施工区域内堆放的材料、半成品、设备必须整齐有序；乙方应及时清理废料和建筑垃圾，运至甲方指定的现场地点。
7、乙方严禁劳务工违章作业、野蛮施工，及打架、骂人等不文明行为，发现一次罚款200元。
8、乙方应严格本合同附件的有关管理规定。
9、乙方必须每日(雨雪天除外)派人对现场施工区域道路和生活区进行清理打扫，保持场地清洁，并承担生活垃圾外运处理费用。
第六条工程管理
1、甲方向乙方提供施工图纸、技术方案，负责总包管理，乙方在甲方的管理和监督下开展工作；甲方指定总包项目部负责人：吴枫。
2、乙方委派具有相应资格的专职人员参与甲方总包项目部管理，包括现场施工总管1人、专职施工员不少于1人、专职质检员不少于1人、专职安全员不少于1人、专职材料员不少于1人；乙方还应视自身施工管理需求，配备木工工长不少1人、钢筋工长不少于1人、砼工长不少于1人、砌体工长不少于1人、装饰装修工长不少于1人；乙方指定项目负责人：李新元；上述人员由乙方在工程开工前向甲方报备，由甲方进行资格审查；乙方派驻的专业安全员及特种作业人员压证上岗；乙方向甲方报备人员应与现场到位人员相符，否则处罚500元/人罚款，并无条件纠正。
3、乙方对工程测量、钢筋下料表及所有材料计划、技术交底、按图施工、
工期管理、质量、安全文明施工等管理负责，接受甲方总包项目部的管理、监督和协调。
4、乙方安排1名后勤人员，负责现场人员、物料进出，及办理出入证，管理劳务工资、食宿等。
5、若乙方有班组、个人不服从甲方总包项目部的现场管理，甲方总包项目部有权要求乙方在24小时内调离任何班组或个人，若乙方不能执行，则处以2000元/日罚款。
6、乙方所有小班组、劳务工的劳务合同，及其进出场，应在甲方总包项目部备案；
7、乙方必须按月发放劳务工生活费及其五险一金，安排专人制表，每人一卡，实发到人，留存原始发放记录并报甲方留存；若因乙方劳务工资发放不及时，导致劳务工对甲方、建设单位人员围堵、谩骂等过激行为，以及发生向有关政府部门上访的，甲方有权对乙方处以每次10000元罚款，并有权另委托其他劳务单位施工，其施工的工程造价按现行江苏计价规定的1.5倍从乙方合同价款中扣除。
8、乙方与材料供应商签订的材料采购及材料租赁合同应在项目部备案。
9、乙方包甲供材料节约，混凝土按图计算量损耗控制在2%以内，钢筋损耗控制在1%以内，砌体损耗率控制在1.5%以内，水泥、砂、石根据设计图纸及现场实际配合比控制在2%以内，墙、地砖损耗率控制在3%以内，其他材料控制在2%以内。达不到节约目标要求视为材料超用，乙方应承担材料超用部分价款。
10、钢筋及其他甲供材料，由乙方在施工前7天提交要料计划，报甲方审核；需要建设单位认质认价的材料，乙方应在±0完成前向甲方提交要料计划；材料进场后，乙方派专人与甲方共同负责材料的质量、数量验收和交接，双方签字确认。
11、水电接驳，甲方将电接至现场二级配电箱，二级配电箱后所有电线、电缆、配电设备均由乙方承担；水接驳点为建设方提供的接驳点，往现场各施工场所的水源均由乙方承担。
第七条分包价款、结算和支付
1、本分包工程为固定总价合同，无变更签证费用。工程量按施工图所示面
积20320M2不作调整；/M2不作调整。此固定总价，仅在PC隔墙免抹灰时，允许调减。
2、本分包工程暂按施工图纸所示面积，计算合同总价10932160元（不含税），最终结算依据国家现行规范计算面积，按实调整；本分包工程税率3%，含税总价11260125元（乙方开票的增值税附加税、乙方自身的税负及管理费，由乙方自行承担）。本工程内隔墙设计采用PC构件，若建设单位指令改为免抹灰，则减少的工程量按11元/M2在合同总价中核减，本工程PC隔墙抹灰工程量依据江苏省工程造价计价管理规定按实计量，按应抹灰面积扣减该部分工程造价。
3、工程进度款的支付。工程进度款按节点支付，工程主体完成至±0付至
扣减变更工程量价款、违约金、罚金、甲供材超额损耗等费用，及乙方原因造成的甲方损失费用；付款前，乙方需向甲方开据劳务增值税专用发票，以及由甲方总包项目部审批的工程量核定单和进度款支付申请。
4、工程最终结算：2019年6月30日前，甲乙双方进行最终结算，工程最终结算依据经甲方审定的工程结算报告；工程最终结算，甲方向乙方支付至工程决算价的95%；扣5%留作质保金，工程竣工交付1年后付3%，工程竣工交付2年后一次付清，质保金不计利息。
5、连廊工程，由甲方现场指定，综合单价按 XXX 元/M2执行，其建筑面积依据江苏省工程造价计价管理规定确定，其支付、开票、结算等按上述相关条款执行。
第八条履约保证金
1、本合同签订之日起3
中：进度保证金占，文明施
工保证金占%（乙方必须派专人对现场路面、楼面、生活区进行保洁、除尘等工作）。
2、履约保证金的返还须同时具备以下条件：
（1）工程整体交工；
（2）本合同约定应由乙方提供的主要周材（含3套模板）、施工设备等全
部进场；
（3）乙方向甲方申报的劳务工人全部进场，并经甲方总包项目部进行身份证实名核验符合率不低于80%（其中特殊工种人员符合率必须达100%，本地人占比不得高于5%）；
（4）甲方总包项目部认为乙方有能力全面履行本合同约定的各项义务。
3、履约保证金在工程交工后，由甲方一次性返还给乙方，不计利息。
4、若乙方不能履约，甲方有权没收履约保证金，并不免除本合同约定的其他乙方违约责任。
第九条双方权责
1、甲方权责：
（1），为履行本合同代表，负责签发，或授权签发各类指令和文件；甲方如更换项目经理，应提前10天以书面形式通知乙方。
（2）在开工前，向乙方提供一套图纸。
（3）根据施工图及设计说明，在施工前向乙方进行技术、安全、质量、交底。
（4）根据经审核的乙方要料计划，组织甲供材料采供。
（5）负责对乙方进行指导、监督、检查和考核，及提出整改意见。
（6）对乙方在施工过程中的违规违章、违约等行为，责令限期改正。
（7）对乙方完成的工作组织中间验收和竣工验收。
（8）按本合同约定，向乙方支付分包工程价款。
（9）在认为乙方委派项目管理人员不称职时，有权要求乙方更换。
（10）在认为乙方不能够履行本合同规定的责任和义务，有权另行委托其他劳务单位施工，其施工的工程造价按现行江苏计价规定的1.5倍从乙方合同价款中扣除。
（11）向乙方提供办公、工人住宿用集装箱（由乙方租赁使用，租金7元/天.只）；提供施工二级配电、施工用水接驳点，并承担工程水电费用。
2、乙方权责：
（1）乙方委托为履行本合同代表，负责签署乙方
相关文件资料；乙方如更换项目负责人，应提前10天以书面形式通知甲方，并事先征得甲方同意。
（2）严格执行甲方规章制度，服从甲方指令，自觉接受甲方的监督管理。
（3）全面履行本合同约定的责任和义务。
（4）严格按照设计图纸、施工规范，及技术方案，精心施工，确保质量。
（5）科学安排作业计划，投入足够的人力、物力、保证工期。
（6）加强安全教育，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；加强对施工人员的环境、职业健康教育，努力营造环保、健康、安全的施工现场，符合甲方的一体化体系管理要求。
（7）加强与其它施工队组的相互协作、配合，服从总包方的统一协调管理。
（8）施工人员进场之前，向甲方递交人员花名册、身份证、工伤保险等复印件备案，并在接受甲方安全三级教育后上岗；如需变动人员，须事先向甲方总包项目部报备。
（9）节约材料，降低损耗，严格执行甲方总包项目部的限额领料规定，并妥善保管、合理使用。
（10）乙供机具、材料及其他设施，按甲方总包项目部要求统一堆放，并符合标化工地管理要求；因自身保管不善、使用不当发生的毁损和灭失，由乙方自行负责。
（11）做好工程周围建筑物、构筑物和地下管线，及已完工程成品保护工作，因乙方责任发生损坏或灭失的，由乙方承担由此造成的一切经济损失。
（12）严格按甲方总包项目部的要求做好施工资料的归集、保管工作，及时向甲方移交。
（13）依法、规范用工，乙方必须与所有劳务工签订用工协议，协议签订后送甲方备案，按甲方规定及时发放劳务工工资和五险一金。
（14）负责因自身原因造成的安全事故处理，承担一切责任及损失。
（15）严禁以任何形式，使用甲方及其项目部名义对外进行经济活动，乙方在分包工程期间发生的一切债权债务均自行处理并承担责任。
（16）做好进场人员教育工作，严禁打架斗殴、盗窃、赌博、吸毒、嫖娼等各种违反社会管理秩序的行为，如有发生，乙方应严肃处理，予以辞退或调离。
（17）加强对施工人员生活区的管理，开展文明、卫生宿舍的创建活动，严禁所属人员在宿舍使用大功率电器，及在宿舍煮饭。
（18）乙方为全体施工人员购买意外伤害团体险，并承担相关费用。
第十条违约责任
1、当发生下列情形之一时，甲方应承担违约责任；
（1）不按合同约定向乙方支付劳务报酬；
（2）不履行合同约定义务的其他情况。
2、当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任：
（1）延误合同节点工期；
（2）施工质量、安全文明施工不符合合同要求；
（3）将本工程转包，或再分包给他人；
（4）不按合同规定发放劳务工资及五险一金；
（5）其他损害本工程实施，及损害甲方利益的情形。
第十一条合同解除
1、甲方与乙方协商一致，可以解除合同；因不可抗力致本合同无法履行，或因建设单位原因致工程停建、缓建，双方可协商解除合同。
2、乙方具有下列情形之一的，甲方有权解除合同，并由乙方承担责任，及由此造成的损失：
（1）乙方明确表示，或者以行为表明不履行本合同主要义务；
（2）乙方没有达到本合同规定的节点工期目标；
（3）乙方已经完成的工程质量不合格，并拒绝修复；
（4）乙方将本工程转包，或再分包给他人。
（5）乙方工人发生群体性事件，并不能有效处置，平息事态。
3、甲方具有下列情形之一的，乙方有权解除合同：
（1）未按约定支付劳务报酬；
（2）甲供主要材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准；
（3）不履行合同约定的协助义务。
4、合同解除后，乙方应妥善做好已完工程，及剩余材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求撤出作业场地。
第十二条争议解决
甲方和乙方在履行合同时发生争议，可以自行和解，或寻求调解；若和解、调解不成，双方约定向扬州市仲裁委员会申请仲裁，或向甲方所在地法院提起诉讼。
第十三条本合同未尽事宜，双方另行协商解决。
第十四条本合同内容若与甲方发布的招标文件不一致的，以本合同为准。
第十五条本合同一式四份，甲方和乙方各执两份，本合同自双方签字盖章后生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
负责人或代表：负责人或代表：
年月日年月日
附件一：质量、进度与安全文明生产管理规定
1. 承包人必须遵守江苏省建设厅及淮安市建设主管部门颁布的《建设工程施工安全管理规定》和《建设工程文明施工管理规定》。
2. 承包人进场后必须签署并遵守《华建工程施工现场管理规定》和有关安全文明管理规定与办法。严格遵守施工现场总平面规划，服从监理和发包人的统一管理指挥。如出现违规情况或下列现象，发包人或监理有权对承包人的违章现象提出整改，承包人接书面整改通知后24小时内未采取相应整改措施，每次扣款1000元。累计3次扣款后，每次扣款5000元。
2.1. 由发包人或监理方组织，对各承包人每月进行一次检查评比，对于各承包人工地现场及生活区内安全文明施工管理较差的，发包人及监理有权要求承包人进行整改，并通报批评。如发生二次责令整改的情况，对承包人处以10000元违约金；
2.2. 严禁在施工现场焚烧垃圾，发现一次，按承包人违约论处，发包人有权对承包人处以违约金；
2.3. 进入施工现场的施工人员必须带安全帽及胸卡、标志牌，发现一人次未佩带者按违反约定处理，承包人则按50元/人向发包人支付违约金，一天发现3人次处以200 元的违约金；
2.4. 承包人施工人员不得有打架斗殴、偷窃行为，发现一次，发包人有权对承包人处以违约金500--5000元/人次；
2.5. 发生火灾一次，发包人除追究承包人责任外，还要对承包人处以违约金2000元/次；
2.6. 发现非现场施工人员进入现场，每发现一人次承包人向发包人支付200 元的违约金；
2.7. 只允许在办公区域和生活区域吸烟，发现在施工区域吸烟者一人次承包人向发包人支付人民币100元；
2.8. 施工现场不得随地大小便，发现一人次承包人向发包人支付300元违约金。
3. 若发生重大伤亡事故，承包人应按有关规定立即报告建设主管部门并通知发包人和监理。承包人应积极采取抢救措施，发生的费用由责任方承担，并承担起事故责任。
4. 施工中若由承包人原因造成工伤事故，发包人将暂停付款直至承包人整改完毕。
5. 承包人应严格执行《盐城市容环境卫生管理条例》。承包人如违反上述规定，被市容管理部门发现并处理一次，按承包人违约论处，发包人有权对承包人处以违约金。
6. 承包人需严格执行有关部门对施工噪音及施工时间的规定。为防止民扰事件，承包人需在现场设立专门部门及专职人员接待投诉，并主动与周围居委会、居民协调、谈判处理相关问题，不得将上述工作推给总包人，尽量避免夜间进行高噪音施工，否则一切后果由承包人自行承担。
7. 承包人由于场地原因需外租场地解决工人住宿、材料加工堆放的
外租场地费用及由此引发的相关交通费用均不再计取。
8. 承包人需每天清扫施工现场，保持整洁，清除施工垃圾，遵守发包人发出的有关清理现场的指示，否则发包人可另行雇人进行处理，由此发生的费用由承包人负责。
9. 承包人需接受进入现场的实际情况，并需自费消除前施工队伍可能遗留在现场的任何垃圾·。
10. 承包人如有以下不文明施工行为，每次处以违约金500元/次：
（1）工地现场有人住宿；（2）发现消防栓水被擅自使用；（3）房间内有大便（承包人每层未提供临时厕所设施）；（4）未戴安全帽进入施工现场；（5）工作牌制度实行后，发现工人未佩戴工作牌；11. 在建工程内部不提供制作场地和仓库，如果发包人发现后未及时撤出，承包人按每天（和每处）支付违约金，违约金为5000元/天；
12. 承包人及时安排清运楼层建筑垃圾至地面建筑垃圾池，建筑垃圾池按砼地坪及四周围墙考虑设置，且定期转运建筑垃圾池内垃圾；如果每周（次）文明施工检查，发现楼层、建筑垃圾池内及通道口有建筑垃圾，按每次由承包人支付违约金，违约金为500元/次；
13、屋面板、卫生间、地下室顶板等部位防水层施工前，先完成穿楼板洞口封堵，然后进行蓄水试验，并提供发包人、监理单位签字认可的隐蔽验收单，如果未提供蓄水试验隐蔽验收单就擅自作防水层，按发现次数（或每处）由承包人支付违约金，违约金为1000元/处、次；
15.电梯井道墙、外墙等抹灰隐蔽前，应提前封堵好墙上预留孔、线槽等并提供工序报验单给监理验收签字，否则按发现次数（或每处）由承包人支付违约金，违约金为500元/次、处；
16.止水坎应与楼面砼一起浇筑，否则需按施工缝工艺要求进行凿毛、接浆等处理，否则按发现次数（或每处）由承包人支付违约金，违约金为1000元/次、处；
17.竣工验收（含专项验收）时，发现未按施工规范或设计图纸施工以及不符合相关验收标准内容，承包人除承担返工损失费用外，按整改项（或每处）由承包人支付违约金，违约金为10000元/次、处；
18.主体封顶5个月后，总包单位应已自查工程不再有渗漏点，如果发包人或监理检查仍发现渗漏点（包括外窗渗漏），承包人除及时整改外，按发现点数由承包人支付违约金，违约金为1000元/点；
附件二、质量、安全文明施工违规处罚表
外脚手架工程分包合同 甲方（发包方）：(以下简称甲方) 乙方（承包方）：(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用原则，双方就分包工程施工项协商一致，签订本分包劳务合同，双方共同遵照执行。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 二、承包范围及承包方式：（以下描述的工程范围及介绍仅是概括性的，包括并不仅限以下内容，乙方应全面了解工程承包的实际范围，并承担其所有风险）。 1、外墙综合脚手架及支模加固用的钢管工程： 1.1外墙综合脚手架：外架，施工爬梯，卸料平台，塔吊、施工电梯围护，安全挡板搭拆，所有花杆、施工电梯防护门油漆，安全网挂设及更换，悬挑防护，脚手板铺设，兜网挂设，悬挑工字钢，钢丝绳设置，所有临边防护(含基坑及地库顶板上防护)，电梯井，地面进入人货电梯及进入楼层安全通道，钢筋、木工加工棚各2个及甲方需要的相关加工棚、防护棚等及所有工地需要搭设的安全防护人工费用均由乙方承担，此项包人工。 1.2所有材料由甲方提供，材料进场后由乙方按甲方指定要求进行堆码整齐及管理。此项包人工管理费及损耗费。 以上均包材料装卸，包保管，包损耗，包维修，包安全生产、文明施工，包质量、包进度、包验收的形式承包。
三、承包内容及单价 1、承包内容： 1.1随时保持场内清洁，材料按规格整齐堆码；所有承包内容项目的场内转运、搭设、拆除；挂安全网、密目网及扎丝；含硬质防护的人工；铺脚手板；悬挑防护搭设（含展示区悬挑层按建设方要求做好吊顶等所有工作）；悬挑工字钢加工制作安装；钢管刷标识漆；安全挡板制作及安装；施工爬梯搭设；卸料平台搭设；五口四临边防护；安全通道搭设及防护；电梯井、电缆井、通风井等搭设及水平防护；垂直机械围护及运输、安全通道搭设；木工棚、钢筋棚及甲方要求搭设的加工棚、防护棚；施工期间的局部加固、修改、维护和更换安全网、密目网（含多次维护和更换工作）；挂安全标识牌及未它标语牌；其它成品保护、完工清及架子内杂物的定期清理。 1.2按工程承包范围内容，所有外架钢管、扣件必须进行油漆涂刷处理； 1.3乙方施工所需安全劳保用品自理，施工人员须持证上岗。 1.4负责外脚手架日常维护、安全检查、安全加固；满足外墙砌体及外墙装修工程施工进度及时拆除、改搭、加固等并完善安全网挂设。 1.5严格按施工规范和施工方案施工。 1.6乙方必须服从甲方管理，无条件接受晨辉建筑工程（集团）有限公司兰亭湾畔一期（三标）项目部质量、进度、安全生产文明施工管理规定。 2、综合单价包干价： 2.1外墙综合脚手架±0.00以上按建筑面积计算：元/M2；地下室部分按 实际搭设面积计算：元/M2；另工字钢安装用电焊工及悬挑架支护模增加4000元/层/栋。 精选合同协议
劳务分包合同完整版 In the legal cooperation, the legitimate rights and obligations of all parties can be guaranteed. In case of disputes, we can protect our own rights and interests through legal channels to achieve the effect of stopping the loss or minimizing the loss. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
劳务分包合同完整版 下载说明：本合同资料适合用于合法的合作里保障合作多方的合法权利和指明责任义务，一旦发生纠纷，可以通过法律途径来保护自己的权益，实现停止损失或把损失降到最低的效果。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 发包方：建筑施工有限责任公司（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及公司《关于工程项目劳务承包管理暂行规定》。甲方决定将公司工程项目部的劳务分包给乙方，为规范管理，明确职责，经双方协 商一致，特签订本合同，以资共同遵守。
一、甲方发包给乙方的劳务施工项目内容范围如下： 该工程项目施工蓝图中所有砖、石砌筑及抹灰分项工程；钢筋制作、绑扎分项工程；模板制作、安装分项工程；脚手架搭设作业。 二、本合同期限： 从年月起至年*月止。 三、工程质量标准： 所有分项工程质量确保优良 四、劳务管理费的上缴及付款方式： 1、上缴标准：该工程项目劳务管理费为人民币壹拾万元整，由乙方上
建设工程劳务分包合同 工程承包人（甲方）： 劳务分包人（乙方）： （具备相应资质的公司名称，必须填写全称，应与乙方所盖合同的公章名称、营业执照名称相一致；公司的最新年检通过的营业执照、资质证书和负责人身份证核对原件后，复印件作为合同附件） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于（以下简称为“发包人”）与工程承包人已经签订施工总承包合同（以下称为“总包合同”），双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 1 工程概况 1.1 工程名称：； 1.2 工程地点：； 1.3 劳务分包内容：。 2 分包工作期限 开工日期：年月日，竣工日期：年月日，总日历工作天数为：天。具体开工日期以甲方下达的书面开工令为准。劳务分包人应按照合同约定工期组织施工，确保工程承包人总工期目标的实现。因劳务分包人原因造成的工期延误，工程承包人损失的费用由劳务分包人负担；非劳务分包人原因造成的工期延误，工期顺延。 3 合同价款及工程量 3.1 合同总价：暂定为人民币元（大写）。 3.2 工程数量：详见附件一《工程量及费用清单》。附件一中所列工程数量为暂定数量，不作为最终结算的依据，最终以乙方实际完成的符合合同约定质量标准的工程数量，结合本合同附件一中所列单价确定结算总价。
3.3 合同单价：详见附件一《工程量及费用清单》。 3.3.1 本合同为不同工作成果的计件单价合同。价格一次包干，在合同履行过程中和工程验收后，甲乙双方不得以任何理由要求调整本合同单价。 3.3.2 清单中的单价为相应工程劳务作业计价细目下全部作业的综合单价。合同单价包含了除合同约定由甲方提供的工、料、机外完成合同规定工程劳务内容而发生的全部费用以及完成本工程劳务可能发生的一切风险。 3.3.3 本合同单价中不含建筑业营业税、城市维护建设税、教育附加费，由甲方统一缴纳。其他税费由乙方按照国家有关规定自行缴纳。 4 组成本合同的文件及优先解释顺序如下： 4.1 本合同及附件； 4.2 双方在合同执行过程中协商，并签署补充协议书； 4.3 合同在执行过程中，业主、监理、甲方所编制的施工计划，对工程质量、工艺、安全、环境、进度等方面的书面通知和文件要求； 4.4 双方签约人的授权委托书； 4.5 本工程施工总承包合同。 5 质量要求 5.1 工程质量满足下列标准： 。 5.2 乙方必须按本工程采用的施工技术规范、甲方提供的施工图及技术交底精心组织施工，加强质量控制，确保工程质量，按时完成本合同工程施工及其缺陷的修复。 5.3 在施工中甲方根据与业主签订的总包合同条款中有关质量标准组织验收，如果质量不符合标准，乙方必须返工修复，其费用损失由乙方承担；工程质量低劣又无法挽救的，由乙方负责赔偿包括业主质量罚款在内的全部经济损失，且工期不予顺延。 5.4 隐蔽工程在未经自检和现场监理检查之前均不得随意覆盖或隐蔽，乙方应保证甲方质检人员及监理对将要覆盖或隐蔽的工程进行检查和测量，合格后才能隐蔽。否则应由乙方返工，费用自负。
文件编号：RHD-QB-K5107 （合同范本系列） 甲方：XXXXXX 乙方：XXXXXX 签订日期：XXXXXX 劳务分包合同（范本） 标准版本
劳务分包合同（范本）标准版本操作指导：该合同文件为经过平等协商和在真实、充分表达各自意愿的基础上，本着诚实守信、互惠互利的原则，根据有关法律法规的规定，达成如下条款，并由双方共同恪守。，其中条款可根据自己现实基础上调整，请仔细浏览后进行编辑与保存。 劳务分包合同 甲方(发包单位)： 乙方(承包单位)： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用原则，双方就建设工程劳务作业合作事项协商一致，签订本劳务作业分包合同，双方共同遵照执行。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、工程内容、性质及数量：
四、工程工期： 五、工程质量要求： 六、工程造价： 七、工程承包方式及取费标准： 八、工程价款的拨付及结算方式： 九、本工程由甲方按工程施工的进度计划供应材料，其规格、型号等均由甲方核验后乙方点交签证。其中： 十、考核验收：本合同甲方要求在四个方面对乙方进行考核后方可结算： 1、安全生产：乙方应加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全。 2、工程质量：坚持工程质量标准，严格按照设计图纸、施工验收规范、施工组织设计、施工技术方
案等有关要求精心组织施工，确保工程质量达到约定的要求。 3、工程工期： 4、文明施工：加强施工现场管理，严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工。 十一、甲方责任： 1、组织有关人员对乙方进场施工作业人员进行安全、质量、文明施工、综合治理等方面的教育，做好日常监管工作。 2、组织及负责对乙方施工作业人员进行施工技术、措施等方面的交底。 3、负责对乙方施工人员的安全、工程质量、文明施工等方面的工作进行指导、监控，并按规定及时做好验收工作。
劳务有限公司 劳务分包内部承包合同 分包人：（以下简称甲方） 承建人：（以下简称乙方） 甲方分包工程项目，由乙方完成工程项目的劳务分包施工任务，该工程项目实行独立核算，自负盈亏。乙方在享受该工程项目分包合同甲方权利的同时，必须认真履行甲方应尽的义务，为确保工程质量和安全生产，如期如量完成分包的施工任务，进一步明确双方的责、权、利关系，秉着诚实守信，平等自愿，协商一致的原则，经双方协商签订本内部承包合同，供双方共同遵守执行。 第一条承包内容：。 1、工程地点：。 2、分包规模：。 第二条承包方式：利润包干。
乙方所承建的分包工程项目按劳务总金额1.5%上交甲方的利润，甲方每次按乙方完成分包工程的拨款金额的比例扣缴承包利润。本工程项目的一切税费均由乙方自理，甲方概不负责。 第三条承包范围及工程期限 1、公路改建（包括土石方、安全防护设施、排水工程、路面工程及涵洞工程等）。 2、合同工期：总日历天数（包含法定节假日）天。 ①开工日期：年月日 ②竣工日期：年月日 3、如遇下列情况：经建设单位或监理人代表签证认可，工期可以顺延。 ①工程部具备开工条件； ②建设单位未能按合同约定时间支付工程款； ③施工图纸设计变更及工程量增加； ④不可抗力因素或政策性调整。
第四条工程结算及工程支付 1、劳务酬金 ①酬金：据实结算。 ②工程量：以验收实际工程量为准。 2、酬金支付：按总包公司所付的劳务分包报酬，必须全部进入甲方帐号，由甲方按比例收取承包利润后，再由甲方财务依照乙方提供农民工工资发放名册列支，承包盈利全部归乙方享受，所有亏损由乙方承担。 3、完工结算：工程竣工后，经核定工程合格后，乙方所结收的全部劳务费按第二条规定办理。 第五条工程质量及安全 1、工程质量应当达到合格标准。乙方必须按照国家规定的施工规范和施工规程进行规范施工，质量标准以国家标准和行业规定的质量检验评定标准为依据，确保工程一次交验100%合格。因乙方原因打不到合格的质量标准，由乙方承担违约责任。 2、乙方应遵守工程建设安全生产的有关管理规定，碎石接受
2021建设工程劳务分包 合同完整版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
2021建设工程劳务分包合同完整版 下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 发包方：（简称甲方） 承包方：（简称乙方） 鉴于甲方承揽修建工程标段，并接受了乙方对本工程的劳务投标，乙方在确保合同工期、工程质量、安全生产及环保的前提下，甲方将所属工程委托乙方进行劳务施工。为明确双方的权利和义务，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，结合本工程具体情况，双方就劳务分包事项协商达成一
劳务分包合同协议书零 工 集团文件版本号：（M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988）
劳务分包合同甲方（总承包方）： 乙方（分包方）： 按照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》和《建筑工程质量管理条例》《建筑工程安全生产管理条例》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平、互利和诚实守信的原则，双方就本工程施工合作事项协商一致，签订本合同。 一、工程概况： 1、工程名称： 2、分包工程名称： 3、工程地点： 4、分包内容（范围）：零工。 5、工程承包形式：全费用单价合同。 6、质量等级：合格。工程质量检验依据施工图纸按国家现行的施工验收规范及质量检验标准验收；质量评定部门：现场专职质量监理、业主、总包单位及质监站。 二、工程定价及结算 1.工程量按实际计算，单价零工：2元/平方米。结算按实际为准。 2.付款方式：甲方承诺按照工程的进度情况付款，付款比例为已完工程实际造价的95%，优先考虑甲方的资金情况，若资金紧张可随时延缓支付，最迟年底清算所有欠款。 三、小型材料设备
1、机械方面：乙方自备施工所需的小型机械及工具并负责自机械设备的检测和使用安全，甲方提供塔吊等大型机械及工具。 2、管理方面：乙方负责对工人的安全文明生产及日常生活管理，并对施工现场及质量负责。 四、工地代表： 1、甲方委派同志为甲方驻工地代表、全面负责本工程施工现场的管理工作。 2、乙方委派同志为乙方驻工地代表、负责施工现场及工人的全面管理工作。 五、甲方工作： 1、甲方根据业主与总包单位要求安排工程进度，并对工程质量、安全进行监督，实行统一指挥。 2、根据图纸和规范要求进行技术交底。 3、根据有关规定制定各项切实可行的规章制度。 4、甲方按合同规定及时支付人工费，根据工程进度及时提供材料。 5、⑴甲方有权对施工违法、违纪违规等（质量、安全、工期）行为进行罚款； ⑵甲方书面通知乙方整改，三日后未见成效，甲方有权随时高价引进施工队伍，所有费用由乙方承担； 六、乙方工作： 1、严格执行甲方与总包单位的各项规章制度，按总包单位及甲方编制的工程进度按时完成；
建设工程施工劳务内部承包合同 发包方（甲方）：四川****集团有限公司 承包方（乙方）： 甲方已与***建筑安装有限公司就阳城·心灵家园项目建筑安装工程A标段施工项目签订了建筑劳务分包合同。为了调动企业员工积极性，加强项目管理，提高工作效率，经乙方申请，甲方同意，甲方聘任乙方为该项目班组负责人，并将该项目的部分劳务施工交由乙方组织人员进行内部承包。 经双方依法平等协商，现就本次内部承包的有关事项达成如下协议，双方共同遵循诚实信用原则予以履行。 第一节工程概况及目标 1.1工程名称：阳城·心灵家园项目A标段建设工程#楼。 1.2建筑面积：暂定：。实际建筑面积竣工结算以施工图为准，建筑面积实行固定建筑面积包干，共m2 。 1.3建筑层数： 1.4工程地址：成都市青羊区培风村5/6/7组地块 1.5安全、文明施工目标：安全文明工地 1.6进度目标：开工日期：年月日；±0.00以下工程竣工日期：年月日；全部主体结构封顶，年月日；全部装修完成并验收合格，年月日；年月日，总日历工作天数为：380天。 第二节承包内容、范围及劳务承包方式 2.1承包内容及范围：建筑物散水以内含散水、排水沟、坡道及台阶，从基础砼垫层开始到竣工为止的设计图纸范围内（除2.2内容外的）所有土建和水电安装工程内容及现场检查自检资料的整理 2.2乙方工作范围中不包括以下内容： （1）土方开挖、土方回填、地基处理、基坑护壁及桩基础。 （2）楼梯、阳台的铁制或玻璃栏杆。 （3）腻子、内外墙涂料以及外阳台、公用部位外的地砖、墙砖、花岗石等二次装饰内容。 （4）防水、保温分项工程（土建部分除外）。
（5）设备、通风、消防、电梯、弱电等安装工程（土建与安装工程的配合费已包括在本合同范围内）。 （6）门窗安装工程。 2.3 内部承包方式：人工费（含丝接人工及机具设备）+辅助材料费（含铁丝、钉子、砂轮、锯片、封口胶、焊条、焊药、扎丝、砼垫块、对拉螺杆、拉片、钢筋垫块及水电安装辅材等）+周转材料费（含架管架料、扣件、模板、木材、阻燃安全网）+施工机械费（塔吊、施工电梯、大小型机械等）+措施费（含安全防护设施）+ 现场维护费及文明施工费（含办公区维护）+其他不可预见费，按照《2009年建筑工程建筑面积计算规范》及相关规定进行计算，一次性平米价包干的劳务承包方式。 第三节合同价款 3.1 合同单价按建筑面积：RMB 元/㎡（详见《阳城心灵家园（A标段）劳务等承包费报价及组成表》），合同总价约为￥元，（含出据0.8%的农民工工资的发票费用）。 大写： 零星签证用工技工单价：120元/工日；零星签证用工普工单价：80元/工日。 3.2合同单价包括但不限于下列内容及费用： 3.2.1 完成合同承包范围内工作：从施工准备、按照合理工序施工、质量检查、与其他分包商的配合直至工程验收达到合同要求所需付出的全部人工费用，并且无权收取甲方另行发包的承包单位的任何费用。 3.2.2 完成合同承包范围内工作所需用的基本用工、辅助用工、超运距用工及人工幅度差（运距指在施工现场内） 3.2.3 乙方班组人员工资包括：基本工资、辅助工资等。 3.2.4 乙方人员在现场组织施工过程中所发生的人员工资、办公费用、差旅费用、低值易耗品的费用、劳动保护费用等； 3.2.5 乙方在施工生产过程中，使用的机具、各型机械（例：丝接设备、电焊机、弯曲机、断筋机、调直机、对焊机、振动棒、塔吊、施工电梯等机械和机具）的费用等。 3.2.6 完成承包范围内工作所需的辅助材料费用等； 3.2.7 为完成承包范围内工作所需额外付出的施工现场内的材料二次搬运、冬雨季施工及高温防暑所增加的人工费用等； 3.2.8钢筋焊接及机械连接所需的全部费用等。 3.2.9 施工现场内的材料等二次转运费（装卸车、清料、码放所需机械台班、人工费）已含在合同价款中，但不包括钢筋下车时的吊装费用。 3.2.10 预制砼构件、预埋件的制作、安装费用等； 3.2.11 为保证施工现场达到成都市安全文明工地要求，而需由乙方支出的现场文明施
施工劳务分包协议 发包单位（甲方）： 分包单位（乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，为明确双方的权利和义务，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。 第一条：工程名称： 第二条：工程地点： 第三条：工程主要内容： 第四条：工程期限： 计划开工时间：（以建设单位通知开工时间为准） 计划完工时间： 总工期为120日历天 第五条：分包方式： □包工包料□包工不包料□包工包部分材料 其他方式： 第六条：分包总价款及税金的承担和付款方式 一、分包总价款： 二、税金的承担：双方选用以下第3种税金承担方式 1、工程（主合同即甲方与建设单位合同，下同）税金全部由乙
方交纳。乙方向甲方提出分包款项申请报告时，必须提供相应的正式税票给甲方。 2、甲乙方双方各自承担各自的税金。乙方向甲方提出分包款项申请报告时必须提供相应的正规税票。 3、工程税金全部由甲方承担。 三、如有审减，分包最终价款以建设单位审计价款以及工程完工后甲乙双方书面确认的审核价款为准。 四、付款方式：双方选用以下第2种付款方式 1、甲方收到建设单位工程款，同时收到乙方开据的正式税务发票后，按收到款项的相应比例金额（不超过建设单位付款金额的70 %）支付给乙方。 2、按完成工程量比例支付，甲乙双方必须对当期完成的工程量有明确的书面认定，同时乙方提供相应金额款项的正规税务发票后，甲方按完成工程量对应金额款项的70 %支付乙方。 无论何种付款方式，在工程竣工后甲方初验前，甲方均按建设单位实际支付工程款金额最多付至该款额的70%；建设单位验收合格并付至主合同金额（合同金额与审计结算金额不一致的则以后者为准）的95%后，甲方支付乙方本合同金额（合同金额与审计结算金额不一致的则以后者为准）的95%；留5%做为质保金，质保期满后在甲方收到建设单位支付的款项（质保金），扣除应扣除款项后（如有）的余额一次性付清。 乙方未提供发票或提供的发票不合法或不符合约定的，甲方有权
编号：_____________建设工程施工劳务分包协议 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
发包方(简称甲方)： 承包方(简称乙方)： 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和甲方与建设单位签订的 本工程《建设工程施工合同书》（以下简称为“总合同”）的条款及本工程施工具体情况， 甲方将本工程分包给乙方施工,经双方自愿；平等协商一致，达 成以下合同条款：并督促双方共同遵守执行。 一、工程概况 建设单位名称： 工程名称： 建设地点： 二、质量及技术要求 1、质量管理为本工程管理行为重点，其执行力是考验管理层和劳务作业层的关键标准，在 工程项目实施过程中各项管理行为应达到以下要求： 2、必须严格执行国家相关施工验收规范及技术标准，(1)《建筑工程施工质量验收统一标准GB50300—2001》(2)《建筑装饰装修工程施工质量验收规范GB50210-2001》(3)《钢结构工程施工质量验收规范GB 50205-2001》(4)《木结构工程施工质量验收规范GB50206-2002》(5)《建筑电气工程施工质量验收规范GB50303—2002》(6) 《建设工程施工现场供用电安全规范GB50194-93》(7)《综合布线工程验收规范GB50312-2007》(8)《建筑内部装修设计防火规范GB 50222－95》精心组织施工；规范施工操作。 3、施工过程中乙方应认真执行设计施工图纸（含修改及变更），甲方书面交底及工程质量整 改通知书相关要求。规范内部管理，确保分部分项工程95%合格，工程质量一次性通过备案并达到优良标准。 4、详见附件1工程技术交底要求。 三、工期要求 开工日期： 竣工日期： 合同工期： 施工以满足甲方工程进度要求为准。若因乙方原因造成的工期延误，每延误一天向甲方 支付误期违约金人民币￥1000元，并累计计算。 四、分包范围及工作内容 分包工程承包范围： 五、分包方式：包工、包质量、包安全、包进度、包节药材料、包文明施工。 六、分包合同价款(暂定价人民币￥万元)
劳务分包挂靠内部协议 甲方：乙方：身份证号码： 此合同本着公平、公正的原则，经双方协商而订立。 一、工程概况 1.工程名称： 2.工程地点： 3.工程内容： 4.工程数量： 二、合同价额 工程的合同价额为元人民币。 三、合同目的 经双方协商，一致同意乙方在甲方企业之下，从事甲方经营许可证范围内的经营项目。同时，甲乙双方订立本合同，明确双方的权利与义务及其工程实施期内的注意事项。 四、甲方的基本权利和义务 1、甲方按工程造价的 %向乙方收取费用，此费用作为管理服务费。 2、乙方利用甲方名义所开发票，则乙方需向甲方缴纳面值金额的 %作为税费。 3、如乙方作出有损甲方信誉和形象之行为，甲方有权单方面终止本协议，本工程管理服务费不予归还。 4、甲方在本协议生效之后，只向乙方提供相关经营业务所需的手续
证件和经营许可，不参与乙方经营管理。 5、对乙方提出的合理要求尽可能提供良好的服务。 五、乙方的基本权利和义务 1、乙方可以获取甲方对其义务的承诺和兑现，若有问题可以随时向甲方提出意见。 2、享受甲方所提供的施工所需资质及经营许可。 3、充分利用甲方的资质，完全自主的开展相关产品经营业务。 4、经营上实行内部独立核算，自负盈亏。 5、一切正常利润归乙方所有，不受干涉。 6、在经营活动中严格遵守国家法律法规和甲方规章制度。 7、负责解决经营事件，相关经营条件及施工设备自主负责解决。 8、认真负责进行施工项目的质量和安全，对发生的质量问题和安全事故乙方负完全责任。 9、维护甲方的信誉和形象，不做任何假冒、欺诈、侵权、损誉的事情，若发生此类事件，则甲方有权追究乙方的法律责任，并要求进行相关经济赔偿和处罚。 10、按时足额向甲方缴纳管理服务费，若乙方需要甲方提供合同约定以外的其他服务，乙方应负责甲方工作人员工资、差旅等费用和公司的管理费用。 11、乙方经营项目不得超过甲方经营许可证所规定的范围，如超出甲方经营许可证范围的项目，乙方需自己提供相关手续证件。 六、乙方实施的工程项目，其合同、保险、税务、财务、银行、统计
****项目 劳务分包合同 甲方： 乙方： 签订地点： 签订日期：年月日
合同条款 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 甲方因生产需要，同意由乙方提供足额、技术熟练的建筑作业工人及相应的管理班子，自带相应的机械及措施材料进入 项目施工现场，承揽该项目的劳务施工任务。依照《合同法》和《建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、诚信的原则，经双方协商一致，订立本合同。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、建筑面积：约2.0万平方米（竣工后按图纸和现行建筑面积计算规则计算为准） 4、结构特点：砖混结构 二、合同工期 开工时间：年月日。 竣工时间：年月日。 （开工时间以实际为准） 1、乙方必须对合同签订的控制工期的总进度计划（后附）进行分解，分解为月、周进度计划，并报甲方审批备案。乙方进度必须按
甲方进度计划按期或提前完成，如未能按期完成月进度计划的相应工程量，每延误一天罚款1000元，并在每次拨款时直接扣除，若在下个月将上月延误的工期赶上，返还上个月的工期罚款，以此类推。 2、甲方每两个月对乙方施工进度考核一次，由于乙方原因连续二次达不到工期要求或工期在双方认定的总工程进度表上，延误30天以上，甲方有权解除合同，乙方无条件退场，同意先退场后结算，按乙方已完成工程量折算60％进行结算，并且自愿放弃向当地人民法院和仲裁机构主张权力。 三、劳务承包范围、方式和工作内容 1、承包范围：完成各栋号所有工程施工图和变更单等图纸文件内的结构、装饰工程，并与该工程内甲方分包的工作进行配合、衔接。 2、承包方式：。包含但不限于下列内容，建筑主材(砂石、预制板、钢筋、塔吊、模板、架材、钢筋棚、木工棚、防护棚、电路管线及附带物品；包总包配合、工程管理、安全防护、文明施工(含购置及悬挂标语、标牌等)、材料装卸(含甲方供材)、后勤及各种技术措施费、冬雨季施工费、施工垃圾清运、现场保卫工作、职工宿舍、伙房及临时用房、保险费用、利润、税收等一切费用； 3、承包工作内容 3.1包人工 除消防、通区管道（厨卫间通风道除外）及排烟、栏杆工程、水电、风外门窗工程、卫生洁具。 以外的基础（含人工清槽）、主体、装饰工程、整体人工带辅料
合同编号：（）劳务分包施工合同 项目名称: 项目地点: 签订地点: 签订日期:
劳务分包施工合同 （以下简称甲方） （以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、 行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协 商一致，订立本合同。 第一条工程概况 等。工程内容详见清单。 1.2承包方式：包工（含辅材） 1.3工 期：预定开竣工日期 2010年4月12日至2010年7月31 日； 合同工期总计 110 施工天;合同开工日期以甲、乙双方确认的实际开工日期为准。 1.4质量要求：合生（以国家行业质量检验评定标准为依据） 1.5合同价款：人民币： ___________________ 元（小写： 元），详见工程量清单。 第二条工程承包人工作 2.1开工前将施工所需水、电线路接至工程现场，保证施工期间的正常使用； 2.2开通施工场地内的主要道路，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通; 23向乙方提供住宿场所； 24负责向乙方提供施工图纸贰套; 2.5本工程承包人指定代表为 ________________ ； 2.6承包人有责任会同监理单位及时对工程质量和进度进行监督， 及时办理工程洽商、 文件回复及验收；如甲方及监理单位在收到乙方书面洽商、 文件48小时内不予回复, 也未提出修改意见，乙方视为洽商、文件已被认可。 2.7承包人有责任按合同规定时间结算和支付工程款。甲方收到乙方提供的结算 资料30天内完成审核工作，最终结算期限以工程发包方审定日期为准。 2.8工程承包人负责协调各相关单位关系。 第三条乙方工作 3 1劳务分包人指定 ________________ 为该项目的驻工地负责人，承担项目的施工管理 工作。如乙方工地负责人不能按承包人要求完成施工进度，确保工程质量及现场文 明施工，甲方有权要求乙方更换驻工地负责人；如在规定时间内乙方未能满足甲方 要求，则甲方有权终止合同，限期退场。 3 2乙方对承包范围内施工现场的管理应符合北京市建设工程施工现场管理的相关 规定。保障施工安全，做到文明施工。 工程承包人: 劳务分包人: 1.1承包范围:
建设工程劳务分包安全管理合同 工程名称： 施工总承包商： 劳务分包单位： 分包作业项目： 订立时间：年月日
劳务分包协议书 发包人（全称）：（以下简称甲方） 承包人（全称）：（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为了确保工程施工质量、安全生产、文明施工和工程工期的实现，做到统一管理、统一指挥、统一调度，使各项劳务作业相互配合，发挥各自的积极性，双方就本建设工程的相关劳务作业协商一致，订立本合同。 一、工程概况： 工程名称： 工程地点： 分包作业内容： 二、劳务分包作业范围 承包范围：外墙脚手架的搭设与拆除维修，双层防护棚的搭设与拆除维修，临边及洞口的封闭、围护、三步一隔离及拆除维修，人货电梯、井道口的搭设、拆除及维修，合理调运装卸场内的本工种材料，挑架预埋件安放等。 三、合同工期 合同工期以甲方与建设方所签订的开竣工日期为准，具体分包作业施工进度必须符合甲方总体施工进度计划。 四、质量标准 劳务作业工程质量标准： 五、合同价款 合同单价：元/㎡
合同价款：元 ￥：元 六、双方派驻现场代表 发包方派驻的项目经理 姓名：职务： 职权：代表发包方全面履行与建设方签订的施工合同。负责工地现场管理，指导并监督承包方的施工作业。 承包方派驻的施工负责人 姓名：职务： 职权：代表承包方全面履行本合同。 七、工期管理 7.1进度计划 承包方必须根据发包方总体施工进度计划，合理安排劳务分项施工作业，确保承包方进度计划的实现。 7.2工期延误 乙方根据甲方的工期计划（根据实际情况，工期计划按月/周/日或施工层、段由乙方签字为准）及时完成各项作业。未按甲方提交计划完工，以500元/天暂收罚款押金。 押金处理方式：a中途离场或分包工程竣工超过甲方进度计划，罚款和押金没收；b按总进度计划时间没有超过的，罚款和押金退还；提前完成的，按实际情况给予相应的奖励。 由于甲方原因引起的，工期相应顺延。 八、质量管理 8.1乙方必须严格按规范施工，并结合武汉市有关规定及甲方技术交底要求施工；
劳务分包工程内部承包协议书样本 劳务分包工程内部承包协议书本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 编号::劳务分包工程内部承包协议书工程名称::工程地点::深圳 合田建设工程劳务有限公司印刷本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。 劳务分包工程内部承包协议书甲方:深圳合田建设工程劳务有限 公司乙方:甲方将其从项目承包方（公司）承包的项目劳务分包工程 以统一单价计量式的形式发包给乙方，为明确双方各自经济责任关系，确保工程能保质保量如期竣工，在平等互利的原则下，经双方协商一致，达成如下协议:第一条承包范围及工作内容容 1、工程名称: 2、工程地点: 3、承包范围:方工程承包方项目部工作指令所示施工区域 4、承包方式:包包人工、包）施工工具及耗材（如切割机、切割片、铲、锤、镐等）、包质量、包安全、包工期、包成品保护等。 5、用人工费用合同价:以以经业主验收合格的实际工程量与工程 承包方统一工价表计算得出的金额为准。
审定单价为双方确认的人工费报价，人工费用单价为一次性包定（其中已包含赶工费、加班费、误工费等费用），结算根据经验收合格的实际工作量和双方确认的工价表结算。 对《园建绿化施工项目劳务分包统一工价表》》（见附件一）中 未有的项目，报甲方核定单价，现场办理人工费签证。 6、工期:年月日开工，年月。 日竣工。 总工期为日历天（以实际进场日期开始计算））。 7、其它需要补充说明的内容:方乙方按甲方提供的施工图进行施工，达到甲方的质量要求和工程进度要求。 非工程承包方要求增加的工程量或由于劳务分包队施工质量，问 题导致的返工维修，人工费不予签证增加。 人工费含:材料成品保护费、暂住人口费、安全保险、文明施工、差旅交通等所有工人开支发生的费用。 工作范围包括但不限于以下内容:①①负责施工材料的清点、卸货、场内转运（ （100）米之内）、保管及防损等。 ②②自行管理施工人员宿舍工人员宿舍卫生、餐饮及安全事宜。 ③③领用甲方施工设施、设备（如斗车、人字梯、安全帽等）应 在退场本文档所提供的信息仅供参考之用，不能作为科学依据，请勿模仿。 文档如有不当之处，请联系本人或网站删除。
劳务分包合同 甲方将新建雅泉小学项目承包给乙方施工，为明确双方 职责，经双方协商特定如下条款，望双方共同遵守。 第一条工程概况 工程名称：绥阳县新建雅泉小学 工程地点： 贵州省绥阳县洋川镇雅泉村 建筑面积: 结构类型：异性剪力墙框架结构 第二条 乙方承包范围及单价 方。 甲方：江西昌南建设集团 （以下简称甲方） 乙方：（主要负责人）： （以下简称乙方） 平方米 1、 承包单价 1） 正负零以上工程经验收单位验收，分部分项工程达 到合格， 模板工程按建筑面积计算共计 2） 基础模板按混凝土接触面积每平方 元/平方计
算。 3）二次结构按混凝土接触面积每平方元/平方计算。 4）民工活动板房甲方提供6间板房（4间由甲方负责另 2间由乙方提供50%价格）。其他人员住宿甲方不负责，由乙方自行解决。 5）木工按建筑面积包工包料元/平方计算。 2、承包范围模板工程：图纸中从基础工程、主体工程等项目所需要木工安装工程; 1）模板制作安装，乙方使用的一切工具、机械等。 2）乙方提供工程基础、主体、二次结构所需的任何材 料及机械（模板、木方、对拉螺杆、内撑、铁丝、钉子等。 3、承包方式1 ）以上模板工程甲方均按包工包料形式承包给乙方。 2）上述价格包含人工、材料费用、乙方使用的一切工 具、机械、工人的劳保费、保证文明施工费用的措施费、材料保管费、机械维修费、场内装卸、转运、堆码、清理等。
3）木工班组、钢筋班组必须出技术人员或带班人配合 放线，不另计价。 4）以上班组人员的安保措施（安全帽、安全带）自行 提供，甲方不负责。 5）以上承包内容由于乙方原因，出现质量事故影响分 部工程未达到合格、自行整改至合格为止。 第二条付款方式: 1、乙方需缴纳工程保证金，元大写元人民币。 2、地下室分三段做完，混凝土浇筑到平方，甲 方返还乙方保证金元，主体完工甲方全款退还保证 金，并将工程款拨付到80%。 3、主体经有关部门初步验收后，甲方15日内需按工程 总价的85%支付给乙方。如未能支付，甲方发现必须按“贵州农村信用社”同期贷款利息的4倍支付给乙方。 4、工程竣工验收之后付款至全部款项的97%，在30天 内如未能支付，甲方必须按“贵州农村信用社”同期贷款利息的4倍支付给乙方。余款在1年之内全部支付。 第四条安全施工及安全。
脚手架工程专业分包合同 承包方：中建建科重型机械股份有限公司东莞爬架分公司（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国民法通则》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为规范合同当事人的交易行为，保护合同双方的合法权益，就本整体附着式升降脚手架（以下简称爬架）承包合同事宜，经甲乙双方协商一致，达成如下一致条款: 一、工程概况 1、工程名称: 金地风华公馆1-2号商业、住宅楼、3-24号住宅楼、25号商 业楼、26号幼儿园、27号门卫室、28号地下室 2、工程地点: 东莞市万江街道拔蛟窝社区新城中路 二、承包工作内容及范围 1、承包工作内容：爬架设备租赁及安装、拆除 2、承包工作范围：1-4号楼外爬架安装、调试、爬升、施工过程的检修、维
修、维护、成品保护、施工完毕后爬架的高空拆除等完成本工程所需的一切架体的配合工作。 ①乙方负责编制详尽的爬架安装、拆除方案；提供爬架自身钢结构件、提升设备、控制系统等；提供爬架结构安全的计算书；如果政府要求爬架方案需经过专家论证，乙方自行负责负责提供论证资料并承担论证费用，甲方配合。 ②乙方负责完成对施工图示范围内爬架安装、调试、提升或（下降）、维护、拆除等工作。爬架安装范围内及结构模板安装期间的临边防护、结构与架体间的防护、爬架内上下层的通道临边防护等均由乙方负责。 ③每栋楼的爬架安装、拆除、进、退场装运等工作均为一次，甲方需在施工前制定计划、方案通知乙方。 ④乙方负责自身工具用具、自身的劳保用品。员工的社会保险等完成爬架安装、施工过程中的爬升、使用中的维护及拆除的所有费用。 ⑤乙方向甲方提供爬架验收所需的全部验收及报建资料、检测资料。 ⑥乙方仅负责本项目爬架部分，但不包括建筑结构的四口五临边、窨井、炮楼等非爬架所能承担的其他工作内容。 三、承包方式及单价 承包方式: 包全钢爬架及机电系统、包工具用具、包自身辅材和爬架施工期间的所有耗材、包自身的劳保用品；包工期、包质量，包安全文明施工；包安装
内部劳务承包合同
内部劳务承包合同 合同编号： 甲方：中国建筑第八工程局（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方） 工程项目工程内部劳务承包招标（竞标），经评标小组评议和公司研究决定由乙方中标，根据《项目经理责任制实施办法（试行）》、《项目成本核算制实施办法（试行）》及上级有关规定，全面履行《施工合同》和《工程项目施工内部承包合同》，为了优质、安全、高效地完成施工任务，实现过程精品、标价分离、CI战略、集约管理的一体化，达到创新、创效、创收的目的，明确双方的权利义务，本着责、权、利统一的原则，经双方协商一致签订本合同，共同遵照执行。 第一条工程概况 1.1 工程地点： 1.2 工程地点： 1.3 工程规模： 1.4 工程内容： 1.5 结构类型： 1.6 建设单位： 1.7 设计单位： 1.8 监理单位：
第二条承包范围 2.1 工程工期、工程质量、安全施工、文明施工、治安保卫。 2.2 承包范围的劳务费、班组工具费、个人劳保用品费。 2.3 会同项目部预算员、施工员、成本员搞好定额管理，施工任务书和限额领料书（单）的签发及结算。 2.4 主要材料节约率、周转材料回收率、完好率。 2.5 会同项目部总工程师、技术负责人、施工员、质量员、安全员编制分部分项施工方案、施工日记记录。 2.6 内部劳务承包招标（竞标）文件包含的内容。 2.7 实施目标管理、责任到人，按劳务承包招标（竞标）承诺实施。第三条承包内容 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6
3.7 3.8 3.9 3.10 第四条承包方式 4.1.1 承包方式：按 计算，按承包范围及内容的工程量完成定额规定的全部工序，每平方米建筑面积劳务费用综合单价包干为元（招标、竞标价），劳务费用一次包死，不再发生任何费用或点工。劳务费用总额为元（暂定），实行风险抵押承包，乙方在签订《劳务承包合同》天内交纳风险金元，从每月劳务费用中预留%作为风险抵押。 4.1.2 装饰分项劳务清单 4.2 劳务费用调整范围：工程设计变更、修改图纸或施工后因业主提出修改等原因造成的返工增加工程量。招标范围内提供工程量清单，单项工程量正负误差%以外可以调整，但必须由项目部提供资料核实批准。 4.3 不可抗拒的自然灾害同公司与业主签订的《施工合同》一致。 4.4 顺延工期与甲方与公司签订的《工程项目施工内部承包合同》一致。
建设工程施工劳务分包合同 工程总承包单位：四川荣鑫建筑工程有限公司 (以下简称甲方) 劳务分包单位：中江县力源劳务有限公司 (以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 1、劳务分包工程概况 工程名称：欧洲花园二期工程 工程规模： 60000平方米 工程地点：中江县回龙路口 分包范围：实行场内人工包干，以施工图和招标文件确定的工程内容为准。 2、分包工作期限 以总承包合同约定的工程期限为准。 3、质量标准 按总包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到质量评定合格等级。 4、项目经理 4．1甲方委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为，职务：项目经理。 4. 2乙方委派的担任驻工地履行本合同的负责人为，职务：现场负责人。 5、甲方义务 5.1组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向发包人负责； 5.2负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制年、季、月施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工，计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收； 5.3统筹安排、协调解决非乙方独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地； 5.4按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要； 5.5按本合同约定，向乙方支付劳动报酬；
7、乙方义务 7．1对本合同劳务分包范围内的工程质量向甲方负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作；未经甲方授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制度； 7．2严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款； 7．3自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查；接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局； 7．4做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程的成品保护工作，因乙方责任发生损坏，乙方自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款； 7．5妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施； 7．6乙方应为下属职工办理职工社保、职工福利及各种社会保险，并支付费用； 7.7乙方须服从甲方转发的发包人及工程师的指令。 7．8除非本合同另有约定，乙方应对其作业内容的实施、完工负责，乙方应承担并履行总包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。 8、安全施工 8．1乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格执行有关安全文明生产管理规定，负责对现场施工作业人员进行安全教育，负责现场施工的安全管理，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。 8．2甲方应为现场施工作业人员办理意外伤害保险，支付保险费用；乙方因为现场施工作业人员办理工伤保险，并支付保险费用；施工现场内需用的安全防护用品，由乙方提供使用计划，甲方负责按使用计划及时组织供应。 8．3甲方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。如因甲方现场管理不当导致安全事故，由甲方承担相应责任及发生的费用。 9、材料、设备供应 9.1乙方在接到图纸后，向甲方提交材料、设备、构配件供应计划，甲方按供应计划要求的质量、品种、规格、型号、数量和供应时间等组织货源并及时交付乙方。如质