大官加油站工程施工承包合同
甲方（发包人）：
乙方（承包人）：
依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规的规定、遵循自愿、公平和诚信原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
工程概况工程名称：滕州市大官成品油销售有限公司加油站建设施工工程。工程地点：滕州市界河镇大官村东路北。
工程内容：乙方承担本工程项目如下内容的施工：
1、负责储油罐池开挖回填、站内基础场地平整和压实施工，其他项目按图施工（施工机械乙方自备）。
2、负责土建部分施工，包括：罐体基础和砌体工程、罐口检查井、加油岛及管沟、盖板，路面硬化、营业室、供排水、排
污、配电、监控、通讯、站控系统的相关配套管孔铺设、砌筑等与相关配套的施工。
3、负责储油罐的定置和安放固定。（施工机械甲方自备）。
二、施工方式：包工包料、包质量与保工期。
三、合同工期；合同签订盖章生效后有效施工工期45 天。
四、质量标准;工程质量标准：一次性达到现行国家验收标准的合格等级，运行周期一年内为正常合格。
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 加油站承包合同 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
甲方： 乙方： 甲乙双方经白愿平等协商，甲方同意将加油站承包给乙方，经双方根据有关法律规定，达成以下协议： 一、承包加油站的合同期限 合同期为五年，白2012年月日起至2017年月日 止。五年合同期满后，在同等条件下，乙方有优先承包经营权。 二、承包金的付款方式 加油站一年承包金为人民币—万元整。付款方式一年一付，依此类推。 三、移交方式和投资权属 合同签订当日，甲方将加油站经营权交给乙方经营，并共同签署加油站〈〈固定资产交接清单》。合同期满后，甲方原有的资产归甲方所有，乙方新增的资产归乙方所有（以清单为准）。 四、乙方的权利和义务 1、乙方在承包期间，加油站的经营管理权归乙方所有，乙方 有权白主经营，甲方不得干涉。另，乙方在甲方的同意下有权把加油站转让给第三者。
2、乙方必须在合同期限内妥善保管甲方移交的资产，合同期满后如数 交还，如有损坏必须修好（除正常老化以外）。 3、如果由于甲方债务或因证件不齐等问题，造成加油站暂时不能正常 经营，甲方应按延误天数赔偿损失（每日元）。若因甲方原因造成合 同无法履行，甲方无条件退还乙方剩余的承包金，甲方向乙方支付违约金五万元并赔偿损失。 4、在承包期限，加油站的一切设施的保养、维护有乙方承担。乙方如 果需要对加油站进行大的改造变动，必须经甲乙双方同意后，乙方可进行。 5、在承包期间，因公路拓宽或人力不可抗拒的白然灾害等原因，造成 加油站不能正常经营，甲方应退还乙方在未营业期间的承包金或延长承包期间。乙方在承包期间周边治安由甲方协助帮忙。 6、在承包期间，甲方不能转让或出售加油站。若甲方转让或出售加油 站，甲方无条件退还未经营期间承包金，同时向乙方支付五万元违约 金，并赔偿损失。 7、在承包期满后，如乙方不再承包，乙方必须保证设备齐全, 机械正 常运转，设施完好的情况下，以清单为准交还给甲方。 8、在承包期间，如乙方应承担国税、地税、质检机检费用，甲方承担 其他一切手续费用。 9、在承包期间，乙方必须依法经营。 五、甲方的权利和义务
工程联营协议书 甲方： 乙方： 经双方友好协商，决定以甲方单位的企业资质承揽资质范围内的施工业务，为使业务的顺利开展和正常运行，确保双方达到互惠互利的目的，为此双方特签订如下协议： 一、甲方的权利和义务 1、甲方负责向乙方提供承揽业务所需的全套建筑资质和相关资料，并保证提供的资质和资料的真实有效，并提供签署工程合同所用的相关证件和印章及法人出具的全权委托书和任命书。 2、配合乙方办理合同签约，合同签订后甲方协助乙方组建工程管理班子，有序合作开展工作。如合同签好后 不能到现场开户，一切责任由我公司负责。开户的一切费用由乙方承担。 3、甲方对乙方在经营上甲方要尊重乙方自助经营的权利，在业务上不横加干涉。（乙方合作时间是某一个单独项目 年内不变）。 4、合同签订后甲方为乙方在施工所在地为乙方设立独立核算的银
行账户，配齐工程所需的印章（业务章、合同章、财务专用章），甲方给乙方独立施工管理、独立核算、自负盈亏的经营权，乙方所承揽的工程项目剩余利润由乙方自行分配，甲方无权参与和干涉。 5、甲方同意乙方在全国各地承揽大小土石方工程项目，经双方协议，甲方只收取管理费‰，管理费按工程款进账的比例进行支付。 6、为了确保工程顺利进行，乙方应按合同要求完成任务，组织全面施工管理，确保工程顺利进展和企业形象。甲方对乙方在工程施工进度、质量、安全和工程管理出现的问题有权做出限期整改，乙方负责承担全部法律责任。 二、乙方的权利和义务 1、乙方负责工程项目的联系洽谈，前期费用的支付、合同保证金的筹措、负责签署工程合同，对承接的工程实行全方位的管理，独立核算、自负盈亏。并对工程质量、工程进度、社会治安负全责。安全生产事故负全部责任，甲方不承担任何责任。 2、合同签订后乙方必须在规定的时间内按合同要求组建工程管理机构，制定出相应的管理条例和相关制度，确定施工队伍、组织施工设备及时进场投入施工。 3、乙方必须严格遵守国家的法令法规，任何违纪违规给甲方的企业形象造成影响或经济损失，由乙方承担责任。
承包加油站合同 篇一：加油站承包合同 加油站承包合同 甲方： 乙方： 甲乙双方经自愿平等协商，甲方同意将加油站承包给乙方，经双方根据有关法律规定，达成以下协议： 一、承包加油站的合同期限 合同期为五年，自XX年月日起至XX年月日止。五年合同期满后，在同等条件下，乙方有优先承包经营权。 二、承包金的付款方式 加油站一年承包金为人民币万元整。付款方式一年一付，依此类推。 三、移交方式和投资权属 合同签订当日，甲方将加油站经营权交给乙方经营，并共同签署加油站《固定资产交接清单》。合同期满后，甲方原有的资产归甲方所有，乙方新增的资产归乙方所有（以清单为准）。 四、乙方的权利和义务 1、乙方在承包期间，加油站的经营管理权归乙方所有，乙方有权自主经营，甲方不得干涉。另，乙方在甲方的同意下有权把加油站转让给第三者。
2、乙方必须在合同期限内妥善保管甲方移交的资产，合同期满后如数交还，如有损坏必须修好（除正常老化以外）。 3、如果由于甲方债务或因证件不齐等问题，造成加油站暂时不能正常经营，甲方应按延误天数赔偿损失（每日元）。若因甲方原因造成合同无法履行，甲方无条件退还乙方剩余的承包金，甲方向乙方支付违约金五万元并赔偿损失。 4、在承包期限，加油站的一切设施的保养、维护有乙方承担。乙方如果需要对加油站进行大的改造变动，必须经甲乙双方同意后，乙方可进行。 5、在承包期间，因公路拓宽或人力不可抗拒的自然灾害等原因，造成加油站不能正常经营，甲方应退还乙方在未营业期间的承包金或延长承包期间。乙方在承包期间周边治安由甲方协助帮忙。 6、在承包期间，甲方不能转让或出售加油站。若甲方转让或出售加油站，甲方无条件退还未经营期间承包金，同时向乙方支付五万元违约金，并赔偿损失。 7、在承包期满后，如乙方不再承包，乙方必须保证设备齐全，机械正常运转，设施完好的情况下，以清单为准交还给甲方。 8、在承包期间，如乙方应承担国税、地税、质检机检费用，甲方承担其他一切手续费用。 9、
Contract for Works of Civil Engineering Construction 土木工程施工合同 This CONTRACT is made on the _th of_(month), _(year) by and between_(hereinafter called “ Party A ”) of the one part, and _(hereinafter called “ Party B ”) of the ot _公司(以下简称“雇主”)与_公司(以下简称“承包商”)于_年_月_日特签订本合同。 WHEREAS 鉴于。。。 NOW THEREFORE THIS CONTRACT WITNESSETH that it is hereby agreed by and between the parties hereto as follows: 双方达成协议如下： civil engineering 土木工程 Chapter 1 Definitions and Interpretation Article 1 Definitions In the Contract (as hereinafter defined) the following words and expressions shall have the meanings hereby assigned to them, except where the context other requires: 第一条定义 本合同(按下文所定义的)中的下列词和用语，除文中另有要求者外，应具有本条所赋予的含 义： 1.1 “ employer m”eans the person named as such in this contract and the legal successorsin title to such person, but not (except with the consent of the Contractor) any assignee of such pers.on 1.1“雇主”是指本合同所指明的当事人以及取得当事人资格的合法继承人，但除非承包商同意，不包 括此当事人的任何受让人，本合同中的雇主为_(填入名称)。 1.2 “ Contractor ” means the person whose te h n a d s er been accepted by the Employer and the legal successors in title to such pers b o u n t not (except with the consent of the Employer) any assignee of such pers.on 1.2承包商是指其标书已为雇主接受的当事人以及取得此当事人资格的合法继承人，但除非雇主同意，不指此当事人的任何受让人。本合同中的雇主为_(填入名 1.3 “ Subcontractor e”anms any person named in the Contract as a Subcontractor for a part of the Works or any person to whom a part of the works has been subcontracted with the consent of the engineer and the legal successors in title to such person, but not any assignee of any such person. 1.3 “分包商”是指本合同中指定作为分包工程某一部分的分包商的任何当事人，或由工程师同意已将工程的某一部分分包给他的任何当事人以及取得该当事人资格的合法继承人，但不指此当事人的任何受让人。 1.4 “ Engineer ” means the person appointed by the employer to act as Engineer for the purpose of the Contract and named as such in this Contract. 1.4工程师”是指雇主为本合同目的而指定作为工程师。本合同中的工程师是指_(填入名称)。 1.5 “ Engin eer Represe ntative ” means a pers on appo in ted from time to time by the engin eer un der clause 9.2. 1.5工程师代表”是指工程师根据9.2条款随时指定的人员。 1.6 “ Con tract ” mea ns this Con tract, the Specificatio n, the Drawi ngs, the Bill of Quan tities, the
加油站工程施工承包合同 甲方（发包人）： 乙方（承包人）： 依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规的规定、遵循自愿、公平和诚信原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况;好生加油站修建性改造项目，加油站罐池、营业室、管沟、路面硬化、化粪池、地沟、检查井等建设改造。 工程名称：西董供销社好生加油站建设施工工程。 工程地点：好生镇驻地，邹周路北。 工程内容：乙方承担本工程项目如下内容的施工： 1、负责储油罐池开挖回填、站内基础场地平整和压实施工，其他项目按图施工（施工机械乙方自备）。 2、负责土建部分施工，包括：罐体基础和砌体工程、罐口检查井、加油岛及管沟、盖板，路面硬化、营业室、供排水、排污、配电、监控、通讯、站控系统的相关配套管孔铺设、砌筑等与相关配套的施工。 3、负责储油罐的定置和安放固定。（施工机械甲方自备）。 二、施工方式：包工包料、包质量与保工期。 三、合同工期；合同签订盖章生效后有效施工工期45天。 四、质量标准;工程质量标准：一次性达到现行国家验收标准的合格等级，运行周期一年内为正常合格。 五、工程造价及付款方式；工程造价按合同中标价。乙方工料进场施工后按进度分
期拨付。一期30％二期45％三期20％，本工程通过竣工验收合格后，乙方开具相应额度的建筑工程发票交甲方后按合同约定付清三期工程款。 六、质量保证;工程竣工《填写工程竣工验收单》验收通过后乙方按规定对工程实行保修，质量保证期一年。并预留工程总额5％质保金。 七、安全责任； 乙方承接该项工程后，必须加强对施工人员的安全培训，提高安全意识，施工期间及合同期内发生的质量与人身安全事故由乙方承担全部责任，一切后果与甲方无关。 九、纠纷解决办法;任何一方违反合同规定而协商不成，可向经济合同仲裁机关申请仲裁；仲裁不成向人民法院起诉。 十、附则 本合同一式四份，经双方代表签字，加盖双方签字盖章后生效。 建设单位（盖章）：施工单位（盖章）： 委托代理人（签章）：委托代理人（签章）： 签订时间：年月日 世上没有一件工作不辛苦，没有一处人事不复杂。不要随意发脾气，谁都不欠你的
工程施工联营协议 甲方: 中太建设集团股份分公司 乙方: 经甲、乙双方协商一致，甲方将其承建的“工程”承包给乙方施工，为明确双方的义务和责任，特制定如下条款，共同遵守执行。 一、工程名称：。 二、工程地点：。 三、承包容：甲方与业主签订的建设工程施工合同容、投标文件及往来函件容等全部容。 四、承包方式： 乙方承包甲方同该工程业主所签订的建设工程施工合同、协议书、招标文件、往来函件等全部容和责任和施工组织设计的全部容，包工、包料、包工期、包安全、包CI形象达标、包工程质量达到甲方同业主约定的质量标准，包办理工程交验及资料收集、整理、归档手续。 五、工程工期： 工期以甲方与业主单位签订的合同为准，业主发出开工令之日开始计算。如因业主原因影响按业主确认的工期签证天数予以顺延。 六、合同计价依据及工程款支付 （一）本协议按甲方与业主确定的计价为计算依据，工程变更根
据投标时综合单价按实际工程量计算；乙方必须履行甲方与业主签订的工程施工合同和协议书（含来往函件）的所有文件。 （二）工程造价暂以甲方本项目工程中标价承包，具体承包价以甲方与业主结算价款为准，有关现场搭设的临时宿舍、办公室、辅助用房、临时道路铺设、临时水电的管线等由乙方负责。 （三）有关该工程报批、报建工作由甲方协助乙方办理。办理报批、报建、施工许可证的一切费用由乙方承担。 （四）工程款支付：按照甲方与业主签订的工程施工总承包合同规定，由乙方每月据实通过甲方向业主申报支付工程款。若遇节假日不能及时办理，应当顺延。本项目开设独立银行账户，甲、乙方双方鉴章共管该账户。工程款到账后，甲方在3个工作日及时将扣除管理费后的工程款支付给乙方。 （五）乙方按本协议的承包容施工完毕后，办理工程竣工手续，经业主、质检及等部门验收合格后，由乙方以甲方名义依据甲方与业主签订的工程施工合同所规定的计价依据与业主办理竣工结算，甲方予以配合。 七、管理费、税金、工程安全措施保证金、投标保证金及履约保证金： （一）管理费及企业所得税：按合同造价（暂定人民币元）×3.5%（其中管理费2%，合计人民币元整；企业所得税1.5%，合计人民币元整。），共计人民币元整，实际合同造价以最后工程结算的金额为准。 支付方式和时间为：①管理费在本协议签订之日后七日乙方向甲
加油站承包经营合同书 甲方：******加油站 法人代表：**** 身份证号码：*** 乙方：*** 身份证号码：************* 经甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，共同发展，甲方同意将座落在************的***加油站承包给乙方改造经营事宜达成条约如下： 一、承包期限为年整，即自年月日至年月日止。 二、占地面积为平方米，油罐只，面积立方米，单匹加油枪台，及附属建筑与设备。 三、甲方必须为乙方办理该加油站改造中手续和一切证件，在办理手续时，按国家实际缴纳一切费用，费用由甲方自负，原加油站的一切设施及部件有乙方拆除改造和处理，新改造的加油站全部投资由乙方承担。 四、承包金的缴付方式及缴付期限： 自签订本合同当日乙方付给甲方人民币万元整作为定金（定金用于抵扣承包金），甲方必须保证在年月日之前乙方可进场到加油站施工，乙方再付给甲方承包金万元整，甲方将从事加油站经营业务的一切合法有效手续，包括企业营业执照、成品油经营批
准书、危险化学品经营许可证、消防许可证、安全合格证书等交付给乙方之日，乙方再付给甲方承包金人民币万元整，在此日期之后一年，乙方再付清甲方剩余的承包金万元整。如双方未在协定的日期内履行协议，则按违约处理，违约方需按十年全部承包费的10%支付违约金并终止协议。 五、在乙方动工前，甲方应保证电力正常供应给乙方使用，甲方必须保证乙方改造该加油站的工作顺利开展，甲方应负责有关涉外关系。 六、甲方的权利和义务 1、甲方同意乙方使用从事加油站经营业务的一切合法有效手续，包括企业营业执照、成品油经营批准书、危险化学品经营许可证、消防许可证、安全合格证书等。增值税专用发票和普通发票，由乙方以甲方名义直接向税务部门申领。 2、甲方协助乙方协调有关部门的关系，保证加油站正常营业和正常性经营所需的供水供电。 七、乙方的权利和义务 1、改造后，由乙方自主经营，自行管理，单独核算，自负盈亏。 2、乙方在承包期间必须坚持安全第一，安全生产和经营。并作为安全第一责任人，切实负责好整个加油站安全工作。 3、乙方在承包期不得以该加油站名义借贷，不得用加油站的资产作低押或担保。在未征得甲方同意情况下，将加油站转承包，财
加油站厂房建筑及配套设施建设 承包合同 甲方(发包人): 乙方(承包人): 依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规的规定、遵循自愿、公平和诚信原则，双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 工程名称: 工程地点： 工程内容：乙方承担本工程项目如下内容的施工(具体详见施工图)： 1、负责围墙周长１０8米，高2米，留４米宽大门的建设及大铁门安装。 2整过厂房的地面整平、垫底(１０厘米厚),地面水泥硬化(10厘米厚)。 3、负责油罐贮存区的基础、围墙的建设(包括地面的防渗、防漏及围墙的防渗)。 4、水池的挖坑、砌墙、粉刷及水池底部及四周的防渗、防漏(水池的大小按施工图纸施工)。
5、贮存房间（３间)的建设、铁门的安装、内外墙面粉刷,屋面、地面的防渗、防漏(具体尺寸按施工图施工)。 ６、办公室（活动板房,按图施工）。 7、油罐贮存区的厂房建设（2３米×１1米，厂房封边高5米,长22米)。 8、装油区的厂房建设(9米×5米，厂房封边9米×2)． 9、负责照明电路的铺设，包括：从主配电柜到照明配电箱之间的线路铺设，照明配电箱安装,室内照明线路铺设，室内插座、开关预留线及洞口,室外广告牌灯箱外线路铺设,把罩棚内亮光标识、照明灯所需线路从照明配电箱引至罩棚尾部。 10、负责从进站水表以后的给、排水管线路铺设,负责消防栓安装（如果需要）,负责排水沟砌筑及沟盖板安装，负责罩棚下水排水管安装。 11、负责卫生间大便器安装，化粪池建设。 12、负责整个厂房的防雷、接地网铺设及测试。 二、承包方式及合同价款 1、本工程由乙方包工包料、包质量与保工期。 2、工程造价： 三、合同工期 合同签订盖章生效后有效施工工期天。 四、质量标准 工程质量标准:一次性达到现行国家验收标准的合格等级，运行
联营工程分包合同 发包人（甲方）： 承包人（乙方）： 根据甲方与建设单位（业主）签订的工程项目合同及工程的实际情况，经双方协商同意，由乙方承包本工程的施工。乙方承诺不再将本工程项目转包给第三方。为明确双方的权利和义务，特订立本分包合同，双方共同执行。 第一条工程概况 1.1 工程名称： 1.2 合同编号： 1.3 工程地点： 1.4 建设单位： 1.5 工程内容： 1.6 施工工期： 1.7 合同造价： 第二条承包方式 2.1 乙方实行全额承包方式（即包工、包料、包工期、包质量、包安全）， 全权负责本工程的施工组织及管理。 2.2 甲方按工程总造价收取3% 分包管理费，乙方承担发生于本工程的
所有经营、施工及管理费用（含甲方代扣代缴的税费），独立核算、 自负盈亏，待工程竣工验收通过后一次性扣缴。 2.3 乙方必须全面履行甲方与建设单位（业主）签订的本工程施工承包合 同和合同附件以及合同施工过程中签订的补充合同、协议等文件的全 部责任和义务，并承担由此而发生的违约责任。 2.4 乙方必须严格遵守执行国家颁发的法律法规和施工所在地政府管理部 门的规定，以及公司制定的各项规章制度，依法经营和管理，自觉维 护公司的社会形象。 2.5 本分包合同为风险责任承包，一旦工程出现亏损时，乙方必须承担因 工程亏损所产生的一切经济及法律责任。 2.6 本分包合同为安全责任承包，一旦发生人为安全生产事故，乙方必须 承担全部责任，与甲方无关。 第三条工程质量 3.1 乙方必须严格执行《建筑工程施工验收统一标准》（GB50300—2013）、 《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210—2018）等国家颁发 的现行规范、标准，确保工程质量达到国家合格标准。 3.2 乙方应该按照施工图纸和说明书要求，精心组织施工，保证工程质量。 如工程质量没有达到合格标准，必须无条件返工至合格为止，其间所 发生的工料费损失或其它经济责任均由乙方承担。 第四条甲方职责
建筑工程承包合同 合同编号：G5107-11-JS-0094 甲方 (建设单位)： 甲方代表： 地址：邮编：443000 乙方 (承包单位)： 委托代理人（负责人）： 地址： 合同签订地点：胜利四路30号 依照《中华人民共和国合同法》和_宜昌_市的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，并严肃履行。 第一条工程项目 一、工程名称： _______ 二、工程地点：_ 猇亭区 ________ 三、工程范围和内容及造价： 招投标的工程，工程范围为投标清单范围内的所有工程项目。 工程拟定价款： 第二条工程期限 一、开竣工日期：依照国家颁布的工期定额，经双方商定，本合同工程开竣工日期如下： 全部工程自甲方下达开工令之日算起，工期天。 二、施工前各项准备工作，双方应根据工程协议书中第三条规定，分别负责按时完成。 三、在施工过程中，如遇下列情况，可顺延工期。顺延期限，应由双方及时协商，签订协议，并报有关部门备案。 1.由于人力不可抗拒的灾害，而被迫停工者； 2.因甲方变更计划或变更施工图，而不能继续施工者； 3.因甲方不能按期供图、供料、供设备或所需材料、设备不合要求，而被迫停工或不能顺利施工者。 第三条物资供应 一、全部工程所需的物资按下列第(4)项供应方式办理：
1.特殊材料、统配部管材料及统配部管机电产品，均由甲方负责采购，供应至乙方指定地点。其他材料由乙方负责采购供应。 2.统配、部管材料，由乙方负责办理申请、订货、调剂合用，特殊材料及统配、部管的机电产品，由甲方负责采购供应至乙方指定地点，其他材料均由乙方负责采购供应。 3.包工不包料工程，全部材料、设备由甲方采购供应到现场或指定的加工地点。 4.其他方式： __包工包料_。___ 二、由甲方负责供应材料和设备的品种、规格、数量及进场期限，详见甲方供应材料、设备一览表。 三、成套设备和非标准设备，由甲方负责办理申请、订货及加工，引进成套设备在交付乙方前，由甲方负责检验(甲方委托乙方总包承办设备订货及非标准设备加工，应另签订协议)。 四、工程所需材料，如因供应部门规格、品种或材质不能满足工程要求必须以其他规格、品种代替或加工处理时，应事先取得原设计单位和甲方同意，并由三方签订协议后实行。由于代用或加工而发生的量差、价差及加工费，应按现行规定办理结算。 五、凡应附有合格证明的材料，在进场时必须由供应方负责验证；如无合格证明，必须经供应方试验合格后方准使用，其试验费用，应由供应方负担。因建设单位或设计单位对有出厂合格证明的材料要求重新试验，其试验费用，应由甲方负担。 六、由甲方负责供应的材料和设备，如未按期供应或规格、质量不符要求，经双方努力仍无法解决，因此造成乙方的损失，应由甲方负担。 第四条工程款结算 一、全部工程造价的结算方式。按下列第(5)项规定办理： 1.以审查后的施工图预算加增减变更预算进行结算。 2.按施工图预算加包干系数确定的包干造价结算，包干范围以外的费用；另按有关规定付款。 3.按标准施工图单方造价包干结算，包干范围以外的费用，另按有关规定付款。 4.包工不包料工程，按预算定额规定的人工费结算。 5.招投标的工程，按审计确定的价款结算。 二、工程款拨付与结算办法。
编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 国际工程承包合同(样式一) 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
一工程总承包合同 ａ国的一家业主和ｂ国的一家国际建筑工程承包公司之间，就在ａ国的一座学校的施工建设，签订了工程承包合同。 现将合同全文介绍如下 合同 日期１９８３年３月３０日 地点＿＿＿＿＿市 本合同经下述双方签署 １．＿＿＿＿＿＿＿市卫生局局长＿＿＿＿＿＿先生以下简称甲方 ２．＿＿＿＿＿＿＿建筑工程承包公司海外工程部经理＿＿＿＿＿＿＿先生１９８３年３月２０日由＿＿＿＿＿＿建筑工程承包公司授权以下简称乙方出生地＿＿＿＿＿＿＿国家 国籍＿＿＿＿＿＿＿国家 总部＿＿＿＿＿＿＿国＿＿＿＿＿＿＿市 在ａ国的通讯地址＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿信箱 鉴于甲方要兴建的＿＿＿＿＿＿学校１００００的教学楼，乙方提交报价已于１９８３年２月１０日被＿＿＿＿＿市卫生局招标委员会接受并已中标。 根据＿＿＿国＿＿＿部１９８３年２月５日第３１８号决议，双方缔约于下 一合同内容 乙方要完全、准确地按照该合同条款、技术规范、设计图纸、工程量表、价格表及与合同条款有关的书面协议，在＿＿＿＿市对＿＿＿＿＿学校１００００的教学楼该工程为楼房，包括全套家俱、设备、空调进行施工。 乙方承认自己对合同的正文和附件，已有正确的理解，在此基础上同意缔约，按合同施工。 所有上述文件、附件，均是本合同不可分割的组成部分。
二合同金额 本合同总金额为＿＿＿＿＿＿＿第纳尔。 兑换美元的比例为７０％。 这个金额是用单价乘实际工程量的方法计算出来的，这是指概算工程而言。 至于分段工程则根据临时报表进行支付。 临时报表的书写方法应是双方在合同中一致同意的。 对乙方的支付要根据合同及其附件的规定。 合同价格是固定的，它包括乙方为施工所承担的所有费用、开支、义务、各种税款，包括因施工不良而支出的工程维修费及在合同期内规定的保修、保养费。 乙方无权以任何理由要求增加合同价格，如市场物价上涨，货币价格浮动，生活费用提高，工资的基限提高，调整税法、关税及税务，在ａ国国内或国外新增加赋税。 三工期 乙方必须根据本合同第＿＿＿号附件的说明，在自移交场地之日起的３８０天之内完成全部合同工程的施工。 正式的节假日包括在工期之内。 如果乙方由于某些不可抗拒的原因而认为不可能按期完工的话，可书面通知甲方，说明原因，并提出要求增加期限。 如果乙方证实这些原因存在，合同期限可以适当延长。 四移交场地 根据甲方向乙方发出的通知，进行工地交接，交接时须签订纪要，双方各持一份。 如果乙方或其接收场地的代表在通知中规定的期限内缺席，甲方可照常起草纪要，并将纪要的复印件寄给乙方。
联营合作协议 甲方： 乙方： 签订时间：年月日 合作协议 甲方：XXXX 乙方： 根据《建设工程施工合同》和公司经济承包责任制的有关规定，乙方申请甲方同意** 工程（以下简称本工程）项目双方合作，本着公平自愿原则，经协商，双方达成如下协议： 第一条总则 甲乙双方本着互惠互利的原则，依照有关法律、法规，恪尽职守，履行责任和义务。甲乙双方作为平等的合同主体，对本合作方式及合作协议内容完全了解并接受，自觉全面履行合作协议约定的义务并承担其相应责任。 第二条工程概况 2.1工程名称： 2.2工程地点： 2.3建设单位： 第三条工程合作范围及价格 3.1合作范围：。 3.2本合同价为元；大写：。 3.3本合同价中已含乙方所需的安全防护和文明施工措施费。 第四条合同工期及质量标准
4.1以建设单位与甲方签订的合同工期为基准，控制工期比主合同工期提前天。如因乙方原因或建设单位原因无法按时交工时，由乙方负责办理延期竣工协议，否则乙方承担违约责任。 4.2开竣工日期： 计划开工日期：年月日 计划竣工日期：年月日 (具体开工日期以建设单位或监理单位发出的开工指示通知为准）。 4.3质量标准：质量目标：。 4.4技术目标：创新工艺工法，标准，专利项。 4.5绿色安全文明施工目标：创省（市）安全文明工地。 第五条组成本合作协议的文件及解释顺序 5.1甲方和本工程建设单位签订的全部合同及相关文件。 5.2施工过程中及结算时建设单位书面签认的有关工程的洽商、变更、预算、计量、认价、报验等书面协议或文件。 5.3本合作协议文本内容及甲方与乙方签订的补充条款。 5.4乙方未按国家、本工程所在地市政府及XXXX建设集团强制性规定执行，甲方对乙方的书面通知或指令文书。 5.5其他体现双方权利、义务关系的文件。 上述文件解释的原则以前者优先于后者为准。 第六条合作及管理方式 6.1甲方作为施工合同承包主体，向工程建设单位履行总合作方义务，承担及享有相应的责任及权利。乙方作为施工全过程管理的责任主体，对合同内容的全面履行承担及享有其相应的责任及权利并承担直接的经济责任和其他民事责任。 6.2甲方组建施工项目部（以下简称“项目部”），根据甲方各项管理制度的要求和双方约定对项目部进行共同管理。项目部根据本合作协议相关内容独立核算，应由甲乙双方共同负责资金的管理和运营及工程的经营、质量、安全事务等管理。乙方应独自承担本工程的经营成果，包括承担本合作协
加油站承包合同范本 篇一：加油站承包合同 加油站承包合同 甲方： 乙方： 甲乙双方经自愿平等协商，甲方同意将加油站承包给乙方，经双方根据有关法律规定，达成以下协议： 一、承包加油站的合同期限 合同期为五年，自XX年月日起至XX年月日止。五年合同期满后，在同等条件下，乙方有优先承包经营权。 二、承包金的付款方式 加油站一年承包金为人民币万元整。付款方式一年一付，依此类推。 三、移交方式和投资权属 合同签订当日，甲方将加油站经营权交给乙方经营，并共同签署加油站《固定资产交接清单》。合同期满后，甲方原有的资产归甲方所有，乙方新增的资产归乙方所有（以清单为准）。 四、乙方的权利和义务 1、乙方在承包期间，加油站的经营管理权归乙方所有，乙方有权自主经营，甲方不得干涉。另，乙方在甲方的同意下有权把加油站转让给第三者。
2、乙方必须在合同期限内妥善保管甲方移交的资产，合同期满后如数交还，如有损坏必须修好（除正常老化以外）。 3、如果由于甲方债务或因证件不齐等问题，造成加油站暂时不能正常经营，甲方应按延误天数赔偿损失（每日元）。若因甲方原因造成合同无法履行，甲方无条件退还乙方剩余的承包金，甲方向乙方支付违约金五万元并赔偿损失。 4、在承包期限，加油站的一切设施的保养、维护有乙方承担。乙方如果需要对加油站进行大的改造变动，必须经甲乙双方同意后，乙方可进行。 5、在承包期间，因公路拓宽或人力不可抗拒的自然灾害等原因，造成加油站不能正常经营，甲方应退还乙方在未营业期间的承包金或延长承包期间。乙方在承包期间周边治安由甲方协助帮忙。 6、在承包期间，甲方不能转让或出售加油站。若甲方转让或出售加油站，甲方无条件退还未经营期间承包金，同时向乙方支付五万元违约金，并赔偿损失。 7、在承包期满后，如乙方不再承包，乙方必须保证设备齐全，机械正常运转，设施完好的情况下，以清单为准交还给甲方。 8、在承包期间，如乙方应承担国税、地税、质检机检费用，甲方承担其他一切手续费用。 9、
合同编号：YT-FS-8412-57 国际工程分包合同(完整 版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
国际工程分包合同(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明 确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方_____（以下简称总包商），和乙方_____（以下简称分包商），于_____年_____月_____日在_____订立本分包合同。鉴于总包商已同_____国_____大型电气项目管理局（以下简称业主），就在_____国的_____号工程项目的设计，运输和施工签订了合同。鉴于分包商愿按该合同实施土建和安装工程而报了价，鉴于总包商已接受分包商的报价，依据分包商_____年_____月_____日，_____号文件及其所附的报价表（注），现双方达成协议如下： （一）下列文件应是本分包协议的一个组成部分： 1．电气、机械及技术操作的合同通用条款（1980年第一版）。 2．合同的特殊条款。 3．_____工程项目的技术规范。
4．工作范围和技术要求。 5．土建和安装工程分包合同的报价表。 （二）定义 1．“总包商”：系指甲方_____。 2．“分包商”：系指乙方_____和乙方_____将工程的任何部分转包给别的任何专业公司或机构。 3．“总包商的工程师”：系指由总包商指派的监督分包商工作的人员。 4．“分包”：系指由分包商按本合同第三条“工作范围”规定而要执行的工作。 （三）工作范围 本工程包括在_____国境内，根据业主的技术规定，建设_____工程项目，如图所示。 1．提供所有工程的监督人员，熟练和非熟练工人，提供运输、测绘工具及设备，挖掘及钻孔机械，吊车，以用于塔架安装和绝缘箍，地线配件，拉力条的安装以及导线挂垂和拉直等工作。 2．提供混凝土材料、水泥、砂、石子、灰浆材料、
土石方工程内部承包施工合同 甲方：____________________________________（以下简称甲方） 乙方：____________________________________（以下简称乙方） 依据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规规定，为明确双方在工程承包中的权利、义务与责任，确保工程质量和任务的全面完成，在自愿、平等、互利的原则下，经甲乙双方协商同意签订本合同。 第一条：工程概况 1、工程名称：土石方工程 2、工程地点： 3、工程内容：石方钻孔、爆破、装车、运输、平整场地、自然 碾压等内容。 工程量：工程量约伍佰万立方米，以现场测量实际方量为准。 工程单价：运距五公里，单价为贰拾壹元/立方米含爆破， 每超壹公里，增加运费壹元/立方米。（税后价） 6、工程总造价：人民币约壹亿零伍佰万人民币。 第二条：工程工期 工程期限自20 年月日至201 年月日止，总工期一年时间（以业主开工通知书为准）。 第三条：工程质量 乙方根据甲方提供的施工图要求及资料进行施工，确保工程质量。工程验收时，应按施工设计和国家验收规范和质量评定标准执行，工程质量合格。 第四条、工程价款结算方式 1、双方签订联营合同后，乙方等候甲方通知乙方管理人员进行场时间。乙方施工人、工程机械设备进场后，按乙方当月计划工程量的造价15%拨付预付款。乙方在每月25日前提供工程量（月）报表，次月8日前甲方支付乙方当月已完成工程量的造价90%的进度款。同时按比例扣回预付款。 2、工程款结算：待乙方按本合同约定的时间内完成所有工程量，经相关部门验收合格，乙方提交施工、竣工所有资料给甲方，甲方办完结算款后一个月内将余款一次性交付给乙方。
编号：_______________ 加油站承包经营合同 甲方： _______________________ 乙方： _______________________ 签订日期： ___ 年____ 月_____ 日
加油站］（以下简称“加 油站”）的所有权人和经营者，依法拥有该加油站的经营管理权及对其资产进行占有、使用、收 益、处分的权利。 2、甲方和乙方同意根据本合同的约定由乙方承包经营加油站。 为了明确双方权利和义务，甲、乙双方经友好协商，依法签订合同如下，以资共同遵守: 第一条定义和解释 1.1、 定义 除本合同的条款或上下文另有规定外，下列术语应有如下定义： 1.1.1、 加油站：指甲方拥有的位于 _______________________________________________ 的【 ___________ 加 油站】加油站，包括加油站用地的土地使用权及房屋、地上建筑物、构筑物、附属和配套设施、 设备等。 原加油站是指按本合同约定进行资产交接之前的加油站。 1.1.2、 加油站使用权：指按加油站用途对加油站进行使用的权利，包括但不限于对加油站资产 住所: 邮编: 法定代表人: 联系人: 电子邮箱: QQ 号码: 电话: 传真: 乙方（承包方）： 营业执照号码: 住所: 邮编: 法定代表人: 联系人: 电子邮箱: QQ 号码: 电话: 传真: 鉴于: 1、甲方是位于
进行使用，乙方不对加油站进行装修，改建。如若需要装修、改扩建乙方应知会甲方。 1.1.3、加油站经营权：指独立使用加油站的土地及房屋、地上建筑物、构筑物、附属和配套设施、设备及证照等，对加油站独立进行经营（成品油零售业务以及便利店服务等其他相关附属业务）、管理并承担由此产生的债权债务、税务（不包括接手加油站之前，加油站所承担的债权债务、税务），以及享有和支配加油站收益的权利。 1.1.4、承包经营：指乙方或者乙方指定的单位或者个人向甲方支付承包费的方式取得加油站的使用权和经营权。1.1.5、承包费：指乙方为经营加油站而向甲方支付的对价，该对价为乙方支付给甲方的所有费用（包括但不限于加油站的租赁费用、土地使用税、房产税及甲方应缴纳的其他税费）。除本合同约定的费用外，甲方无权就乙方承租经营加油站而要求乙方支付任何费用。 1.1.6、乙方标识：指乙方或其关联公司的名称、商标、符号、标志等。 1.2 、解释 各标题仅为方便和参考目的而设，不影响本合同的说明和解释。 第二条合同标的及标的物 2.1、本合同的标的是因乙方承包经营加油站而形成的承包经营关系。 2.2、加油站使用的土地面积为_____________ 平方米，土地性质为【私有， _________________________ 用途】，土地证号_____________________ ，土地使用权人为_____________ ；房屋面积为 __________ 平方米，房产证号___________ ，房屋所有权人为____________ 。 2.3、加油站具体位置和布局详见平面图，加油站资产情况详见双方的资产交接清单。加油站平面图（附件一）和资产交接清单（附件二）均为本合同的附件。 2.4、加油站拥有的经营证照和批准文件主要包括【营业执照、国有土地使用权证/ 集体土地使用权证、房产证、成品油零售经营许可证、危险化学品经营许可证、排污许可证、项目立项文件、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建筑施工许可证、建设工程规划验收合格证、建筑工程消防验收合格意见书、道路开口有效文件、 烟草专卖许可证、食品卫生许可证、计量保证体系确认合格证、防雷防静电合格证】（附件三）。 本合同附件约定的各项权利、设备、资产、证照除另有约定外，甲方无条件提供给乙方使用且不 需要交付任何使用费用 第三条加油站各项手续的办理
( 合同范本 ) 甲方： 乙方： 日期：年月日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 国际工程承包合同(详细版) What the parties to the contract ultimately expect to get or achieve through the conclusion and performance of the contract
国际工程承包合同(详细版) 国际工程承包合同 （一）工程总承包合同 Ａ国的一家业主和Ｂ国的一家国际建筑工程承包公司之间，就在Ａ国的一座学 校的施工建设，签订了工程承包合同。现将合同全文介绍如下： 合同 日期：１９８３年３月３０日 地点：_____市 本合同经下述双方签署： １．_______市卫生局局长______先生（以下简称甲方） ２．_______建筑工程承包公司海外工程部经理_______先生（ １９８３年３月２０日由______建筑工程承包公司授权）（以下简称乙方）
出生地：_______（国家） 国籍：_______（国家） 总部：_______（国）_______市 在Ａ国的通讯地址：___________信箱 鉴于甲方要兴建的______学校１００００m2的教学楼，乙方提交报价已 于１９８３年２月１０日被_____市卫生局招标委员会接受并已中标。根据Ａ ￣ 国___部１９８３年２月５日第３１８号决议，双方缔约于下：（一）合同内容 乙方要完全、准确地按照该合同条款、技术规范、设计图纸、工程量表、价格 表及与合同条款有关的书面协议，在____市对_____学校１００００m2的 教学楼（该工程为楼房，包括全套家俱、设备、空调）进行施工。
加油站建设工程施工承包合同 合同编号: 第一部分协议书 甲方（发包人）：乙方（承包人）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》 《建设工程勘察设计市场管理规定》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：__________________________________________ 工程地点：________________________________________ 工程内容：__________________________________________ 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1） 工程立项批准文号：_____________________________________ 资金来源：企业自筹 二、工程承包范围
承包范围：包工包料 三、合同工期： 开工日期：____________________________ 竣工日期：____________________________ 合同工期总日历天数___________ 天。（土建 _______ 天、精装修天） 工程内容：乙方承担本工程项目如下内容的施工（具体详见施工图）： 1负责土石方、挡土墙、站内场地平整及室外地坪混凝土施工。 2、负责营业房、辅助用房的土建部分施工、包括：地基基础工程、墙体砌筑、屋面防水及屋面其他工程、地面硬化、发电机基础及其预埋件、厨房的水池、操作台土建施工。营业房内墙和营业房外墙只完成砂浆抹灰。营业房、辅助用房的外墙涂料装饰由甲方另行安排。 3、负责油罐坑的挖、填，负责油罐基础及其预埋件、油罐操作井（含贴瓷砖）、罐区地砖铺设，负责输油线管沟的挖、填。 4、负责花坛、消防砂池（含消防沙、如果需要还含盖板安装）、防火堤、消防器材间、化粪池、隔油池的土建及装饰，负 责罩棚拄的土建（含预埋件、不含装饰），负责围墙的砌筑及砂浆抹灰，负责绿化工程（建设所在的有特殊要求的除外），负责挡土墙工程。 5、负责罐区观察井施工。 6、负责照明电路的铺设，包括：从主配电柜到照明配电箱之间的线路铺设，照明配电箱安装，室内照明线路铺设，室内插座、开关预留线及