一中高中部扩建工程竣工验收测量合同
委托方（甲方）：中外建天利（北京）工程监理咨询有限公司
承揽方（乙方）：中山市测绘工程有限公司
为了满足甲方对一中高中部扩建工程办理规划验收审批的需要，受甲方委托乙方承担相关测量工作，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国测绘法》和有关法律法规，经甲、乙双方协商一致签订本合同，双方愿意共同遵守。第一条测绘范围
一中高中部及周边相关范围。
第二条测绘内容
测绘竣工后一中扩建工程及周边相关范围1:500地形图，单体竣工平面图及竣工面积，测量地下管线的平面位置、埋深、管顶（底）标高，调查管线的走向、规格、材质，并绘制地下管线综合图。
第三条执行技术标准
第四条测绘工程费
以上工作量为暂定工作量，实际费用以实际测量的工作量和相应优惠收费标准计算。
第五条甲方义务
1、提供地下管线施工设计图或施工单位竣工图文件；
2、提供建筑单体设计平面图；
3、及时支付测绘工程款。
第六条乙方义务
1、按合同工期确保测绘项目完成；
2、按国家颁布的有关规范标准和本合同规定进行施工，并接受甲方的监督；
3、为甲方做好后续的技术支持服务工作，确保测绘成果达到办理竣工规划验收和办理房屋产权证的需要。
第七条完成工期
签订合同之日起10个工作日内将全部测量成果资料交甲方验收。不可抗力的原因,双方协商顺延工期。
第八条付款方式
乙方提交合格的成果资料时一次性结清全部工程款。
第九条违约责任
甲方：未按期支付乙方工程费，应按延误天数×应付款的１‰计算，向乙方支付违约金。
乙方：
1. 乙方未能按合同规定的日期提交测绘成果时，应按延误天数×应付款的１‰计算，向甲方支付违约金。
2. 乙方提供的测绘成果质量不合格，乙方应负责无偿给予重测或采取补救措施，以达到质量要求。
第十条其它
本合同执行过程中的未尽事宜或由于不可抗力，致使合同无法履行时，双方协商加以解决。
本合同一式四份，甲、乙方各执二份，由双方代表签字加盖公章后生效。完成合同规定的全部义务后自行失效。
委托方单位（盖章）承揽方单位（盖章）
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：或委托代理人：
合同订立时间：二0一一六年月日
中心粮库二期工程竣工验收测量合同
委托方（甲方）：中外建天利（北京）工程监理咨询有限公司
承揽方（乙方）：中山市测绘工程有限公司
为了满足甲方对中心粮库工程办理规划验收审批的需要，受甲方委托乙方承担相关测量工作，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国测绘法》和有关法律法规，经甲、乙双方协商一致签订本合同，双方愿意共同遵守。
第一条测绘范围
中心粮库二期及周边相关范围。
第二条测绘内容
测绘竣工后中心粮库工程及周边相关范围1:500地形图，单体竣工平面图及竣工面积，测量地下管线的平面位置、埋深、管顶（底）标高，调查管线的走向、规格、材质，并绘制地下管线综合图。
第三条执行技术标准
第四条测绘工程费
以上工作量为暂定工作量，实际费用以实际测量的工作量和相应优惠收费标准计算。
第五条甲方义务
1、提供地下管线施工设计图或施工单位竣工图文件；
2、提供建筑单体设计平面图；
3、及时支付测绘工程款。
第六条乙方义务
1、按合同工期确保测绘项目完成；
2、按国家颁布的有关规范标准和本合同规定进行施工，并接受甲方的监督；
3、为甲方做好后续的技术支持服务工作，确保测绘成果达到办理竣工规划验收和办理房屋产权证的需要。
第七条完成工期
签订合同之日起10个工作日内将全部测量成果资料交甲方验收。不可抗力的原因,双方协商顺延工期。
第八条付款方式
乙方提交合格的成果资料时一次性结清全部工程款。
第九条违约责任
甲方：未按期支付乙方工程费，应按延误天数×应付款的１‰计算，向乙方支付违约金。
乙方：
1. 乙方未能按合同规定的日期提交测绘成果时，应按延误天数×应付款的１‰计算，向甲方支付违约金。
2. 乙方提供的测绘成果质量不合格，乙方应负责无偿给予重测或采取补救措施，以达到质量要求。
第十条其它
本合同执行过程中的未尽事宜或由于不可抗力，致使合同无法履行时，双方协商加以解决。
本合同一式四份，甲、乙方各执二份，由双方代表签字加盖公章后生效。完成合同规定的全部义务后自行失效。
委托方单位（盖章）承揽方单位（盖章）
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：或委托代理人：
合同订立时间：二0一一六年月日
3 合同工程完工(单位工程)验收 3.0.1 合同（单位）工程完成后，应进行合同工程完工（单位工程）验收。当一个单位工程包含多个合同工程时，宜采用单位工程验收方式进行验收；当合同工程仅包含一个或多个单位工程时，宜采用合同完工验收方式进行验收，但应同时满足相应的验收条件。 3.0.2 合同工程完工（单位工程）验收应由项目法人主持。验收工作组应由项目法人以及与合同工程（单位工程）有关的设计、监理、施工或运行管理等单位代表组成。法人验收监督机关、质量和安全监督机构视情况安排代表列席参加。 3.0.3 合同（单位）工程具备验收条件时，施工单位应向项目法人提出验收申请表，其内容要求见附录C。项目法人应在收到验收申请表之日起20个工作日内决定是否同意进行验收。 3.0.4 合同工程完工（单位工程）验收应具备以下条件： 1 合同范围内的工程项目或整个单位工程已按合同约定完成； 2 工程已按规定完成分部工程验收； 3 工程各环节验收遗留问题和质量缺陷已按要求进行处理； 4 工程完工结算已完成； 5 施工现场已经进行清理； 6 需移交项目法人的档案资料已按要求整理完毕； 7 合同约定的其他条件。 3.0.5 合同工程完工（单位工程）验收应包括以下主要内容： 1 检查合同范围内工程项目完成情况，检查工程是否按批准的设计内容完成； 2 检查施工现场清理情况； 3 检查已投入使用工程运行情况； 4 检查验收资料整理情况； 5 鉴（评）定工程施工质量； 6 检查工程完工结算情况； 7 检查历次验收遗留问题的处理情况； 8 对验收中发现的问题提出处理意见； 9 确定合同（单位）工程完工日期。 3.0.6合同（单位）工程验收应按以下程序进行： 听取工程参建单位工程建设有关情况的汇报； 1 2 现场检查工程完成情况和工程质量； 3 检查分部工程验收有关文件及相关档案资料 4 讨论并通过合同工程完工（单位工程）验收鉴定书。 3.0.7项目法人应在合同（单位）工程验收通过之日起5个工作日内，将验收质量结论和相关资料报质量监督机构核定，质量监督机构应在收到验收质量结论之日起10个工作日内，将核定意见反馈项目法人。合同（单位）工程完工验收鉴定书格式见附录E。正本数量可按参加验收单位、质量和安全监督机构以及归档所需要的份数确定。自验收鉴定书通过之日起30个工作日内，由项目法人发送有关单位，并报送法人验收监督管理机关备案。
竣工测量合同 项目名称： 合同编号： 委托方： 承接方： 二〇年月日
竣工测量合同 甲方（委托人）： 乙方（受托人）： 为了满足甲方对建设项目办理规划验收审批的需要，受甲方委托乙方承担相关测量工作，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国测绘法》和有关法律法规，经甲、乙双方协商一致签订本合同，双方愿意共同遵守。 第一条测绘范围 第二条测绘内容 项目规划验收测量（测量内容参照相关规范）第三条执行技术标准 3.1、城市测量规范（CJJ8-1999 国家建设部）； 3.2、1: 500、1：1000、1：2000地形图图式（ GB/T7929-1995 国家技术监督局）； 3.3、房产测量规范（GB/T17986.1 国家技术监督局）； 3.4、测绘产品检查验收规定（GT/T183166-2001 1002-95 国家测绘局）； 3.5、楚雄州建设工程竣工规划验收管理办法（2012-10-1）； 3.6、楚雄州城乡规划管理技术（暂行）规定（2012-10） 第四条费用 4.1、测绘工程类： 4.1.1、 4.2、图纸及报告类： 4.2.1、
4.3、共计总费用：￥（大写：） 第五条甲方义务 5.1、提供施工设计图或施工单位竣工图文件； 5.2、提供设计平面图； 5.3、及时支付测绘工程款。 第六条乙方义务 6.1、按合同工期确保测绘项目完成； 6.2、按国家颁布的有关规范标准和本合同规定进行施工，并接受甲方的监督； 6.3、为甲方做好后续的技术支持服务工作，确保测绘成果达到办理竣工规划验收和办理房屋产权证的需要。 第七条完成工期 签订合同之日起个工作日内将全部测量成果资料交甲方验收。不可抗力的原因,双方协商顺延工期。 第八条付款方式 乙方提交合格的成果资料时一次性结清全部工程款。 第九条违约责任 甲方：未按期支付乙方工程费，应按延误天数×应付款的%计算，向乙方支付违约金。 乙方： 9.1、乙方未能按合同规定的日期提交测绘成果时，应按延误天数×应付款的%计算，向甲方支付违约金。 9.2、乙方提供的测绘成果质量不合格，乙方应负责无偿给予重测或采取补救措施，以达到质量要求。
第十四条实际竣工时间的确定 [司法解释原文] 当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理： (一)、建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为日期； (二)、承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期； (三)、建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。 [条文主旨] 本条是关于如何确定建设工程实际竣工时间的规定。 本条规定包括以下几层含义： （1）当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，如果建设工程经过竣工验收属于优良或合格的，以竣工验收合格之日作为竣工日期。 （2）若经验收属于不合格工程，则需要承包方按合同约定标准或有关工程质量技术规范进行整改，并达到合同约定标准或符合有关工程质量技术规范，重新验收合格之日作为实际竣工日期。 （3）如果承包人早已提交了竣工验收报告，而发包人出于种种目的而拖延验收，竣工验收合格的时间就可能拖后，这时应以承包人提交验收报告之日作为工程竣工的日期。 （4）如果建设工程未经竣工验收就被发包人擅自使用的，则以转移占有建设工程之日作为确定竣工日期的标准。 [理解与适用] 竣工日期采用一个时间段或截止日为表现方式，一般都在建设工程施工合同中予以写明。而实际竣工日期则往往会引起争议。有时承包方可能会比合同预计的期限提前完工，有时也可能因为种种原因不能如期完工，而工程完工之日和竣工验收合格之日也可能有一个时间差，究竟以哪个时间点作为实际竣工日期至关重要。确定建设工程实际竣工日期，其法律意义涉及给付工程款的本金及利息起算时间、计算违约金的数额以及风险转移等诸多问题。审判实践中经常会遇到此
厦门市工程建设项目竣工验收综合测量测绘合同 合同编号： 项目名称： 项目代码： 二○一八年七月制定
委托方(甲方)： 承揽方(乙方)： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国测绘法》、《厦门市人民政府办公厅关于印发建设投资项目审批中介网上服务大厅实施意见的通知》（厦府办[2017]79号）、《厦门市工程建设项目审批制度改革试点方案》及有关法律法规，经甲、乙双方协商一致签订本合同。 第一条测绘项目 本合同约定的测绘项目为位于厦门市区路（或地点），由单位开发建设的项目，工作量情况：□建筑物共幢，总建筑面积约平方米，用地面积约 平方米。 □管线种类为，管线总长度约米，用地面积约平方米。 □人防建筑面积约平方米。 □绿地面积约平方米。 □消防建筑物共幢，总建筑面积约平方米，总平面图面积约平方米。 第二条测绘内容 □建筑工程1：500竣工总平面图测绘：建设用地情况、建筑平面位置、基地主要出入口、地面停车泊位、小区内部道路、公建配套设施等； □建筑物验线：建筑退让红线、建筑间距、建筑层数、建筑层高、建
筑高度、建筑密度、建筑外立面、建筑室内地面标高、室外地坪标高等； □竣工建筑面积测绘（1：200竣工分层平面图）：各分层平面布局、建筑功能、单元户型、公建配套、核心筒、室内停车泊位等。 □市政工程1：500竣工总平面图测绘：建设用地情况、市政道路及管线平面、管井、灯杆、附属设施等； □各类管线：管径、材质、走向、管井平面坐标、管顶标高、管底标高、井盖标高、横断面、纵断面、与规划审批、设计对照表、对照图、管线综合等； □防空地下室建筑面积测量：人防专用部位、平战两用部位等平面情况及面积明细、汇总。 □绿地率及市政配套测量：各类型绿化部位的平面位置、面积明细及面积汇总；雨水及污水井位、管线、流向，红线内外两个总出口井地标高，接入口的管底标高、管径、材质。 □消防测量：建筑类别，总平面布局和平面布置，防火、防烟分隔及防爆，安全疏散、消防电梯，消防设施等。 □1：500地籍测绘。 □房产面积测绘。 第三条执行的技术规范及技术要求 1、《全球定位系统（GPS）测量规范》GB/T18314-2009； 2、《国家三、四等水准测量规范》GB/T 12898-2009； 3、《房产测量规范》GB/T 17986-2000； 4、《城市测量规范》CJJ/T8-2011； 5、《地籍测绘规范》CH 5002-94； 6、《城镇地籍调查规程》TD1001-93；
测绘合同 （JQHT—14—0003） 工程名称：竣工测量工程地点： 委托方： 承揽方： 订立日期：年月 国家测绘局 制定 国家工商行政管理局
委托方（甲方）： 承揽方（乙方）：签订地点： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国测绘法》和有关法律法规，经甲、乙双方协商一致签订本合同。 第一条测绘范围（包括测区地点、面积、测区地理位置等）： 第二条测绘内容（包括测绘项目和工作量等）： 第三条执行技术标准： 2
第四条测绘工程费： ⒈收费依据：参照财政部、国家测绘局颁发财建〔2009〕17号文《测 绘生产成本费用定额》。 第五条甲方的义务 1．自本合同签订之日起三日内向乙方提交有关资料和提出技术要求。 2．应当负责保证乙方的测绘队伍顺利进入现场工作，并对乙方进场人员的工作提供必要的条件。 3．应当在收到乙方提交的测绘成果之日起十五日内对乙方提交的成果作必要的检查，并完成成果验收。 第六条乙方的义务 1．该合同签订并接甲方通知后，自收到甲方的有关资料和技术要求日内，组织测绘队伍进场作业。 2．乙方应该按照相关的技术规范进行作业，并按照合同约定的工期确保测绘工程按时完成。 3．乙方自行承担因自身技术原因造成的返工损失，并承担由此对甲方所造成的误 3
工或其它损失。 第七条测绘项目完成工期 如遇不可抗拒因素（如天气因素等），工期顺延。 第八条测绘工程费支付日期和方式 测绘成果提交甲方后后，甲方向乙方结清所有工程款。 乙方向甲方交付成果（见下表） 第九条 1．合同签订后，乙方未进入现场工作前由于工程停止而终止合同时，甲方应向乙方支付合同总价款的20%。 2．甲方未按期支付乙方工程费，应按延误天数和当时银行贷款利率，向乙方支付违约金。 3．甲方未给乙方提供必要的工作条件而造成停窝工时，甲方应付给乙方停窝工费，停窝工费按合同约定的平均日产值计算，同时工期顺延。 4
2017版《建设工程施工合同（示文本）》解读与适用 2017年10月，住建部公布了修订后的2017版《建设工程施工合同（示文本）》（GF-2017-0201），与2013年版《建设工程施工合同（示文本）》，本次修订就计日工、缺陷责任期、质量保证金三大类共9个条款进行了修订。从修订容看，新版合同主要是为了迎合2017年6月住建部发布的《关于印发建设工程质量保证金管理办法的通知》（建质2017第138号文），统设施工过程中质保金和缺陷责任期的相关约定。为此，我们拟结合138号文的相关规定，对本次修订进行解读。 一、结算条款的修订：2017版合同进一步明确“计日工”计价方式的适用 （一）“计日工”条款修订容 2013版原文如下：10.9 需要采用计日工方式的，经发包人同意后，由监理人通知承包人以计日工计价方式实施相应的工作，其价款按列入已标价工程量清单或预算书中的计日工计价项目及其单价进行计算；已标价工程量清单或预算书中无相应的计日工单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确定变更工作的单价。 2017版原文如下：10.9需要采用计日工方式的，经发包人同意后，由监理人通知承包人以计日工计价方式实施相应的工作，其价款按列入已标价工程量清单或预算书中的计日工计价项目及其单价进行计算；已标价工程量清单或预算书中无相应的计日工单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确定计日工的单价。 （二）何谓“计日工”？ 建设工程领域有两种计价模式：定额计价和清单计价。定额计价系按照国家或省一级建设主管部门确定的建设工程计量单位消耗的人材机等标准消耗量，套用定额单价，最终得到工程总价的计价模式。定额计价参照的是单位工程社会平均消耗量和单价，个体之间不产生差异。
公路工程交工验收证书 交工验收时间：2010年12月28日 本合同段主要工程量： 路基工程：挖方 21.82万m 3，填方6.1万m 3,浆砌片石边沟 3922m ,截水沟755 m ,浆砌片 石护坡2728.5 m 3，浆砌片石挡墙 4515.35 m 3,桥涵工程：1-20和2-20中桥2座，涵洞5座。 工程名称：十堰市张湾区南水北调中线工程 合同段名称：（同工程名称） 黄方公路复建工程第一标段 项目建设单位：张湾区你南水北调中线工程黄 方 公路复建项目部 设计单位：中交第二公路勘察设计研究院 施工单位：湖北省清江路桥建筑有限公司 监理单位：宏源监理工程有限公司 本合同段价款 原合同 11457245.0（元 实际 11457245.0（元 本合同段工期 原合同 180日历天 实际 180日历天 对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理见及有关决定: 包人已完成所有合同约定和变更的工作内容，工程质量达到《公路工程质量检验评定 标准》（JTGF80/1-2004）的要求。根据《公路工程竣（交）工验收办法》交工验收之规定, 承包人已具备该合同交验条件。通过项目法人组织验收，承包人已完成合同约定的各项工 作内容，施工自检报告、施工总结报告及施工资料符合规定要求。经过检查实体工程和审 查相关内业资料，监理独立抽检资料及质量评定资料，该合同段评定为合格。 施工单位的意见： 施工单位法人代表或授权人（签字） 单位盖章 监理单位的意见: 监理单位法人代表或授权人（签字） 设计单位的意见: 设计单位法人代表或授权人（签字） 年 日 年 月
监理单位的意见: 监理单位法人代表或授权人（签字） 设计单位的意见: 盖早 月 设计单位法人代表或授权人（签字） 项目业主的意见: 本合同段主要工程量： 本合同段由 K11+910-K16+200，长约 4290.00m 。 对工程质量、合同执行情况的评价、遗留问题、缺陷的处理见及有关决定: 1、由各参建单位分别按照交工验收委员会提出的要求及时完善内业资料的整理, 竣工资料的归档工作。 2、加强路面的保护。 施工单位的意见： 施工单位法人代表或授权人（签字） 项目业主法人代表或授权人（签字） 单位盖章 公路工程交工验收证书 交工验收时间：2008年1月3日 工程名称 ：神农架机场公路路基工程七标段 合同段名称：（同工程名称） 项目建设单位：神农架林区机场公路建设项目 经 理部 设计单位：中交武汉港湾工程设计研究院有限 公司 施工单位：湖北省清江路桥建筑有限公司 监理单位：上海申峰工程建设监理有限公司 本合同段价款 原合同 9841198.8（元 实际 9841198.8（元 本合同段工期 原合同 180日历天 实际 180日历天 并做好 单位盖章 日 皐位盖章 年 月
工程竣工 验收测量合同 委托方（甲方）： 承揽方（乙方）： 为了满足甲方对工程办理验收审批的需要，受甲方委托乙方承担相关测量工作，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国测绘法》和有关法律法规，经甲、乙双方协商一致签订本合同，双方愿意共同遵守。 第一条测绘范围 第二条测绘内容 测绘竣工后工程及周边相关范围1:500地形图，并计算相关测量成果。 第三条执行技术标准依据
以上为暂定工作量，实际费用为元人民币（该金额为单价包干，在该工程测绘范围内不在增加任何费用）。 第四条甲方义务 1、提供施工单位竣工图文件； 2、提供建筑单体设计平面图；（并准备立面图待用） 3、及时支付测绘工程款。 第五条乙方义务 1、按合同工期确保测绘项目完成； 2、按国家颁布的有关规范标准和本合同规定进行施工，并接受甲方的监督； 3、为甲方做好后续的技术支持服务工作，确保测绘成果达到办理竣工规划验收的需要。 第六条完成工期 签订合同之日起30个工作日内将全部测量成果资料交甲方验收。不可抗力的原因,双方协商顺延工期。 第七条付款方式 1、乙方进场后甲方支付乙方50%费用作为项目的启动资金。 2、乙方需要开具正规发票。 第八条违约责任 甲方：未按期支付乙方工程费，应按延误天数×应付款的１‰计算，向乙方支付违约金。 乙方： 1. 乙方未能按合同规定的日期提交测绘成果时，应按延误天数×应付款的１‰计算，向甲方支付违约金。 2. 乙方提供的测绘成果质量不合格，乙方应负责无偿给予重测或采取补救措施，以达到质量要求。
第九条其它 本合同执行过程中的未尽事宜或由于不可抗力，致使合同无法履行时，双方协商加以解决。 本合同一式两份，甲方执壹份，乙方执壹份，由双方代表签字加盖公章后生效。完成合同规定的全部义务后自行失效。
防水施工合同 甲方：乐亭县第一实验小学 乙方：乐亭县城区兴翰家政服务部 经甲、乙双方协商谈定下列合同内容，此合同受法律保护，甲、乙双方必须严格按照合同内容严格执行。 1、防水施工地址：乐亭县第一实验小学 2、乙方包工包料及施工所用的各种工具由乙方所包，施工期 间出现的各种意外及安全事故均由乙方负责。 3、工程价格，按施工完成后的实际平方米结算，每平米55元。 4、工程质量，原楼房顶修理，清理平整后，用东方雨虹防水 材料进行防水工程施工。 5、保修时间及办法，乙方免费保修期3年，自完工之日起， 在保修期内除极恶劣天气情况外，出现施工质量问题如渗漏等，由乙方负责免费维修。乙方在接到甲方通知后三天内到达现场 进行维修，乙方不得以任何理由推脱延误。因乙方延误造成的 任何损失由乙方负责。 6、付款方式，施工完成后，由甲方验收合格后付款。 甲方：乙方： 年月日年月日
防水工程竣工验收报告 单位工程名称：乐亭县第一实验小学 施工方：乐亭县城区兴翰家政服务部 工程开工日期：2019年5月1日 合同造价：每平米55元 施工验收程序： 1、施工单位组织自查 2、如发现不符合国家防水工程相关标准及合同要求的进行更换修复 3、施工单位完成自查 竣工验收标准： 竣工验收标准为国家防水工程的相关标准及合同要求。 验收结论： 本工程已完成工程合同约定的全部施工，在施工过程中，严格按照合同及国家现行的施工验收规范和强制性标准施工，无任何安全、质量问题及事故。 工程检查验收合格。 验收方（甲方）：验收方（乙方）： 年月日年月日
乐亭县第一实验小学防水工程施工验收报告 注：一式两份，项目单位和验收单位各一份
建设工程测量放线合同 项目名称: 高明区人民检察院远程视频庭审、提讯、接访多功能业务室升级改造工程联合测绘服务 项目地点: 高明区荷城街道 测量证书等级: 发包人: 佛山市高明区城市重建和项目代建中心 承包人: 签订日期: 2019年12月日
高明区人民检察院远程视频庭审、提讯、接访多功能业务室 升级改造工程联合测绘服务合同 甲方：佛山市高明区城市重建和项目代建中心合同编号： 签订地点：佛山市高明区 乙方：签订时间：2019年12月日 根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程质量，经甲、乙双方协商一致，签订本合同，共同遵守。 第二条: 乙方向甲方提交满足甲方使用需求的测量成果资料并对其质量负责。 提交测量成果资料原件打印一式伍份。 第三条服务内容：为高明区人民检察院远程视频庭审、提讯、接访多功能业务室升级改造工程提供工程测量服务并编制《建筑物竣工测量成果报告书》、《建设工程竣工规划核实测绘报告》(包括1：500地形图的入库凭证并通过审查）等建设工程竣工规划条件核实测绘工作，测绘成果应满足城乡规划主管部门及其它相关部门报批要求并获得认定。本工程定于合同签订日开工，按工期要求自签订合同之日起15个日历天内乙方向甲方提交全部工程测量成果资料。 第四条：合同价款：13000元。固定总价承包，本合同价格含税。 付款方式：乙方提交全部测绘成果报告，且全部测绘成果报告均通过相关行政主管部门审核后，甲方三个月内一次性不计息付清。 第五条：违约责任：乙方未按合同约定按时提交成果，甲方每日扣取应付工程价款的5‰作为补偿金。 第六条：合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，依法向工程所在地的人民法院起诉。 第七条：本合同自签订之日起生效。 第八条：本合同一式12份,甲方执8份，乙方执4份，均具有同等的法律效力。 第九条：其它约定事项：无。
合同工程完工验收 篇一：范本 3 合同工程完工(单位工程)验收 合同（单位）工程完成后，应进行合同工程完工（单位工程）验收。当一个单位工程包含多个合同工程时，宜采用单位工程验收方式进行验收；当合同工程仅包含一个或多个单位工程时，宜采用合同完工验收方式进行验收，但应同时满足相应的验收条件。合同工程完工（单位工程）验收应由项目法人主持。验收工作组应由项目法人以及与合同工程（单位工程）有关的设计、监理、施工或运行管理等单位代表组成。法人验收监督机关、质量和安全监督机构视情况安排代表列席参加。 合同（单位）工程具备验收条件时，施工单位应向项目法人提出验收申请表，其内容要求见附录C。项目法人应在收到验收申请表之日起20个工作日内决定是否同意进行验收。 合同工程完工（单位工程）验收应具备以下条件： 1 合同范围内的工程项目或整个单位工程已按合同约定完成； 2 工程已按规定完成分部工程验收； 3 工程各环节验收遗留问题和质量缺陷已按要求进行处理； 4 工程完工结算已完成； 5 施工现场已经进行
清理； 6 需移交项目法人的档案资料已按要求整理完毕； 7 合同约定的其他条件。 合同工程完工（单位工程）验收应包括以下主要内容： 1 检查合同范围内工程项目完成情况，检查工程是否按批准的设计内容完成； 2 检查施工现场清理情况； 3 检查已投入使用工程运行情况； 4 检查验收资料整理情况； 5 鉴（评）定工程施工质量； 6 检查工程完工结算情况； 7 检查历次验收遗留问题的处理情况； 8 对验收中发现的问题提出处理意见； 9 确定合同（单位）工程完工日期。合同（单位）工程验收应按以下程序进行：1 听取工程参建单位工程建设有关情况的汇报； 2 现场检查工程完成情况和工程质量；3检查分部工程验收有关文件及相关档案资料 4讨论并通过合同工程完工（单位工程）验收鉴定书。 项目法人应在合同（单位）工程验收通过之日起5个工作日内，将验收质量结论和相关资料报质量监督机构核定，质量监督机构应在收到验收质量结论之日起10个工作日内，将核定意见反馈项目法人。合同（单位）工程完工验收鉴定书格式见附录E。正本数量可按参加验收单位、质量和安全监督机构以及归档所需要的份数确定。自验收鉴定书
编号：____________ 环保竣工验收技术咨询服 务合同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：______ 年 ____ 月 _____ 日
双方信息 委托方（甲方）：_______________________________________________ 住所地：_________________________________________________________ 法定代表人或代理人：____________________________________________ 项目联系人：_____________________________________________________ 联系方式 通讯地址：______________________________________________________________ 电话：_________________________ 传真： _________________________________ 电子信箱：_______________________________________________________ 受托方（乙方）：_______________________________________________ 住所地：____________________________________________________ 法定代表人：________________________________________________________ 项目联系人：____________________________________________________________ 联系方式 通讯地址：______________________________________________________________ 电话：_______________________ 传真： __________________________ 电子信箱：_______________________________________________________ 本合同甲方委托乙方就___________________ 行技术咨询服 务，并支付服务报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础 上，根据《中华人民共和国合同法》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。第一条乙方进行技术服务的内容、要求和方式：
厦门市工程建设项目竣工验收综合测量 测绘合同 合同编号： 项目名称： 项目代码： 二○一八年七月制定
委托方（甲方）： 承揽方（乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国测绘法》、《厦门市人民政府办公厅关于印发建设投资项目审批中介网上服务大厅实施意见的通知》（厦府办[2017]79 号）、《厦门市工程建设项目审批制度改革试点方案》及有关法律法规，经甲、乙双方协商一致签订本合同。 第一条测绘项目 本合同约定的测绘项目为位于厦门市区路（或地点），由单位开发建设的项目，工作量情况： □建筑物共幢，总建筑面积约平方米，用地面积约平方米。 □管线种类为，管线总长度约米，用地面积约平 方米。 □人防建筑面积约平方米。 □绿地面积约平方米。 □消防建筑物共幢，总建筑面积约平方米，总平面图面积约平方米。 第二条测绘内容 □建筑工程1：500竣工总平面图测绘：建设用地情况、建筑平面位置、基地主要出入口、地面停车泊位、小区内部道路、公建配套设施等； □建筑物验线：建筑退让红线、建筑间距、建筑层数、建筑层高、建 筑高度、建筑密度、建筑外立面、建筑室内地面标高、室外地坪标高等；
□竣工建筑面积测绘（1：200 竣工分层平面图）：各分层平面布局、建筑功能、单元户型、公建配套、核心筒、室内停车泊位等。 □市政工程1：500 竣工总平面图测绘：建设用地情况、市政道路及管线平面、管井、灯杆、附属设施等； □各类管线：管径、材质、走向、管井平面坐标、管顶标高、管底标高、井盖标高、横断面、纵断面、与规划审批、设计对照表、对照图、管线综合等； □防空地下室建筑面积测量：人防专用部位、平战两用部位等平面情况及面积明细、汇总。 □绿地率及市政配套测量：各类型绿化部位的平面位置、面积明细及面积汇总；雨水及污水井位、管线、流向，红线内外两个总出口井地标高，接入口的管底标高、管径、材质。 □消防测量：建筑类别，总平面布局和平面布置，防火、防烟分隔及防爆，安全疏散、消防电梯，消防设施等。 □1：500 地籍测绘。 □房产面积测绘。 第三条执行的技术规范及技术要求 1、《全球定位系统（GPS）测量规范》GB/T18314-2009； 2、《国家三、四等水准测量规范》GB/T 12898-2009 ； 3、《房产测量规范》GB/T 17986-2000 ； 4、《城市测量规范》CJJ/T8-2011 ； 5、《地籍测绘规范》CH 5002-94； 6、《城镇地籍调查规程》TD1001-93； 7、《1：500、1：1000、1：2000地形图图式》GB/T 20257.1-2007 ；
编号：XXXXXXXXXX 建设工程竣工环境保护验收调查委托合同 项目名称： 委托方（甲方）： 受托方（乙方）： 签订地点： 签订日期：年月日
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目竣工环境保护验收管理办法》等相关法律法规规章的规定，甲方委托乙方在工程竣工后完成该建设项目的环境保护竣工验收技术咨询服务。双方经协商一致，订立本合同。 一、工作内容 乙方应按照合同约定完成以下各项工作： 1、按照国家有关法律法规开展输变电工程的生态、电磁、声、水环境及其他影响调查工作。 2、开展环境风险事故防范及应急措施调查，检查环评批复文件中环境保护措施落实情况及其效果。 3、开展与项目有关的环境保护验收公示和公众调查。 4、按国规范开展输变电工程电磁环境和声环境等监测。 5、编制符合国家规范的《建设建设项目竣工环境保护验收调查报告（表）》。 6、协助甲方填写相关行政部门规定格式的《建设项目竣工环境保护验收申请报告（表）》。 7、负责办理工程竣工环境保护验收（行政验收）相关手续，并对委托范围内的工作成果文件的完整性、准确性负责。 8、负责组织环境保护验收阶段相关会议会务工作，并承担所有费用。 9、负责工程环境保护行政验收相关协调工作，协助申办、取得环境保护行政主管部门验收正式批复文件。 10、甲方委托的其他工作。 二、工作期限、地点、进度 1、工作期限：自合同签订之日起至工程环境保护验收合格、取得环境保护行政主管部门验收批复为止。 2、工作地点： 3、工作进度：。 三、双方义务 1、甲方义务 （1）协助配合乙方开展有关工作，及时向乙方提供开展本合同工作所需的
合同登记编号 城市测绘合同 项目名称：竣工规划勘验测绘 甲方： 乙方：XXXXXXX 签订地点：省市（县） 签订日期：年月日 有效期限：年月日至年月日国家科学技术委员会监制
依据《中华人民共和国合同法》的规定，合同双方就 规划勘验测绘项目，经协商一致，签订本合同。 本合同一式肆份，甲方贰份，乙方贰份。 一、标的内容、形式和要求 1.项目名称： 2.测绘范围及规模：柳园路东、北环南 3.测绘要求：按国家有关法律、法规及相关规范进行现场勘察、 资料收集及测绘。 4.提供成果： ·建设工程竣工规划勘验测绘技术报告书 ·建设工程竣工规划勘验测绘建筑立面、高度图 ·建设工程竣工规划勘验测绘建筑面积图 ·建设工程竣工规划勘验测绘建筑定位、尺寸图 ·建设工程竣工规划勘验测绘建筑竖向对比图 ·建设工程竣工规划勘验测绘总平面竣工图 5.完成时间： 二、技术情况和资料的提供及其保密： 甲方负责资料的提供 , 乙方应对甲方提供的资料妥善保存并对机密资料按密级做好相应的保密工作 , 项目完成后 , 应及时将有关资料归还甲方。 甲方应保护乙方的测绘版权 , 未经乙方同意 , 甲方对乙方交付的测绘成果不得复制或向第三方转让或用于本合同外的项目。如发生以上情况 , 乙方有权索赔。 三、风险责任的承担: 1. 甲方不履行合同时 , 无权要求退还定金 , 乙方不履行合同时 ,双倍退还定金。 2. 由于甲方原因 , 造成的测绘变更、返工或窝工时 , 甲方应按
己完成的设计进度百分比增付测绘费。其完成时间应顺延。 3. 因故终止合同须经双方协商同意 , 否则仍继续有效。未征得 对方同意 , 单方终止合同的一方 , 须承担经济责任。 四、技术成果的分享： 1.甲方应保护乙方的测绘版权，未经乙方同意，甲方对乙方交付 的测绘成果不得复制或向第三方转让或用于本合同外的项目。如发生以上情况，乙方有权索赔。 2.乙方不得向第三方扩散、转让甲方提交的保密资料，如发生以 上情况，甲方有权索赔。 五、价款及其支付方式: 根据国家《测绘生产成本费用定额》（财建【2009】17号）测绘费标准（规划面积测量XXX元/m2，验测平面位置、高程、高度XXX 元/栋），经双方协商意见 , 本项目测绘费为人民币 XXX 万元整（XXXX）。 采用付款方式 : 提交全部正式成果时，甲方付清全部测绘费用。 六、争议的解决办法: 双方协商或申请仲裁委员会仲裁。 七、其他 甲名称（或姓名）（签章）
合同工程完工验收 （以水利为例，国家规范中是没有合同工程完工验收这个词的，也就是说国家并没有合同完工验收操作规定，只能按合同中的竣工验收条款来作合同完工验收。可看看FIDIC合同。） 1 合同工程完成后，应进行合同工程完工验收。当合同工程仅包含一个单位工程(分部工程)时，宜将单位工程(分部工程)验收与合同工程完工验收一并进行，但应同时满足相应的验收条件。 2合同工程完工验收应由项目法人主持。验收工作组由项目法人以及与合同工程有关的勘测、设计、监理、施工、主要设备制造(供应)商等单位的代表组成。 3 合同工程具备验收条件时，施工单位应向项目法人提出验收申请报告，其格式见附录D。项目法人应在收到验收申请报告之日起20 个工作日内决定是否同意进行验收。 4合同工程完工验收应具备以下条件: 1、合同范围内的工程项目已按合同约定完成; 2、工程已按规定进行了有关验收; 3、观测仪器和设备已测得初始值及施工期各项观测值; 4、工程质量缺陷已按要求进行处理; 5、工程完工结算已完成; 6、施工现场已经进行清理; 7、需移交项目法人的档案资料已按要求整理完毕; 8、合同约定的其他条件。 5合同工程完工验收应包括以下主要内容: 1、检查合同范围内工程项目和工作完成情况; 2 2、检查施工现场清理情况; 3、检查已投入使用工程运行情况; 4、检查验收资料整理情况; 5、鉴定工程施
工质量; 6、检查工程完工结算情况; 7、检查历次验收遗留问题的处理情况; 8、对验收中发现的问题提出处理意见; 9、确定合同工程完工日期; 10、讨论并通过合同工程完工验收鉴定书。 6合同工程完工验收的工作程序可按以下程序进行: 1、听取工程参建单位工程建设有关情况的汇报; 2、现场检查工程完成情况和工程质量; 3、检查分部、单位工程验收有关文件及相关档案资料; 4、讨论并通过单位工程验收鉴定书。 7合同工程完工验收鉴定书格式见附录G。正本数量可按参加验收单位、质量和安全监督机构以及归档所需要的份数确定。自验收鉴定书通过之日起30 个工作日内，由项目法人发送有关单位，并报送法人验收监督管理机关备案。 附件: 1、附件1 附录D 法人验收申请报告内容要求 3 1、附件1 附录 D 法人验收申请报告内容要求(封面格式) XXXXXX 工程 XXXXXX 法人验收申请报告施工单位: 项目法人: (申请单位盖章) 年月日 4 法人验收申请报告内容要求一、验收范围二、工程验收条件的检查结果三、建议验收时间( 年月日) 5 2、 附件2 附录G合同工程完工验收鉴定书格式××××××工程×××合同工程完工验收(合同名称及编号) 鉴定书××××合同工程完工验收工作组年月日 6 项目法人: 代建机构(如有时): 设计单位: 监理单位: 施工单位: 主要设备制造(供应)商单位: 质量监督机构: 运行管理单位: 验收时间( 年月日) 验收地点: 7 前言(包括验收依据、组织机构、验收过程等) 一、合同工程概况 (一)
合同工程完工验收 1、条件： 《规程》5．0．1 施工合同约定的建设内容完成后，应进行合同工程完工验收。当合同工程仅包含一个单位工程(分部工程)时，宜将单位工程(分部工程)验收与合同工程完工验收一并进行，但应同时满足相应的验收条件。 2、主持单位及工作组组成： 《规程》5．0．2 合同工程完工验收应由项目法入主持。验收工作组应由项目法人以及与合同工程有关的勘测、设计、监理、施工、主要设备制造(供应)商等单位的代表组成。 3、验收申请： 《规程》5．0．3 合同工程具备验收条件时，施工单位应向项目法人提出验收申请报告，其内容要求见附录D。项目法人应在收到验收申请报告之日起20个工作日内决定是否同意进行验收。 4、验收应具备条件： 《规程》5．0．4 合同工程完工验收应具备以下条件： 1.合同范围内的工程项目和工作已按合同约定完成； 2.工程已按规定进行了有关验收； 3.观测仪器和设备已测得初始值及施工期各项观测值； 4.工程质量缺陷已按要求进行处理； 5.工程完工结算已完成； 6.施工现场已经进行清理；
7.需移交项目法人的档案资料已按要求整理完毕； 8.合同约定的其他条件。 5、验收主要内容： 《规程》5．0．5 合同工程完工验收应包括以下主要内容： 1.检查合同范围内工程项目和工作完成情况； 2.检查施工现场清理情况； 3.检查已投人使用工程运行情况； 4.检查验收资料整理情况； 5.鉴定工程施工质量； 6.检查工程完工结算情况； 7.检查历次验收遗留问题的处理情况； 8.对验收中发现的问题提出处理意见； 9.确定合同工程完工日期； 10.讨论并通过合同工程完工验收鉴定书。 6、验收鉴定书格式、份数及备案： 《规程》5．0．6 合同工程完工验收鉴定书格式见附录G。正本数量可按参加验收单位、质量和安全监督机构以及归档所需要的份数确定。自验收鉴定书通过之日起30个工作日内，应由项目法人发送有关单位，并报送法人验收监督管理机关备案。
竭诚为您提供优质文档/双击可除建设工程施工合同验收 篇一：工程竣工验收程序 建筑工程竣工验收框图 验收准备工作流程：工程竣工验收工作流程： 篇二：关于建设工程施工合同的法律、法规及司法解释的再整理 各个高院关于建设工程合同纠纷指导意见的最终整理 版 一、各个高院关于建设工程施工合同效力问题： （一）关于行政审批、行政许可对合同效力的影响 １、涉案工程被认定为非法建筑的，应认定合同无效。 在开庭前，涉案工程已按行政主管部门规定补办手续，建设工程施工合同有效。《深圳中院的指导意见》 2、在审理过程中，一方当事人以涉案工程未取得土地使用权或建设用地规划许可、建设工程规划许可主张合同无效的，在开庭前发包人仍未取得土地使用权及上述行政许可的，应认定施工合同无效；
开庭前已经取得土地使用权及上述行政许可，但未取得施工许可的，应认定施工合同有效。《深圳中院的指导意见》——施工许可证对合同效力的影响。有关施工许可证的规范属于管理性规范，不是影响合同效力性的规范，是否取得施工许可证不影响合同的效力。《重庆高院的意见》 3、发包人与承包人签订无取得土地使用权证、无取得建设工程规划许可证、无办理报建手续的“三无”工程建设施工合同应确认无效。但在审理期间已补办手续的,应确认合同有效。（与深圳中院的意见在时间点上有区别：一个是审理期间；一个是开庭前） 《广东高院的暂行规定》 4、发包人经审查被批准用地,并已取得《建设用地规划许可证》,只是用地手续尚未办理而未能取得土地使用权证的,不宜将因发包人的用地手续在形式上存在欠缺而认定所签订的建设施工合同无效。 《广东高院的暂行规定》 5、违反《建设工程规划许可证》的规定,超规模建设所签订的建设工程合同经批准可补办手续,且无违反其他法律规定的,应确认合同有效。 《广东高院的暂行规定》 6、承包人跨省区或跨市承揽建设工程,但未办理外来施工企业承包工程许可手续而订立的建设工程施工合同,应责
建设工程合同的竣工验收 建设工程的竣工验收，是指建设工程已按照设计要求完成全部工作任务，准备交付给发包人投入使用时，由发包人或者有关主管部门依照国家关于建设工程竣工验收制度的规定，对该项工程是否合乎设计要求和工程质量标准所进行的检查、考核工作。建设工程的竣工验收是工程建设全过程的最后一道程序，是对工程质量实行控制的最后一个重要环节。 实践中，建设工程竣工后，承包人应当按照国家工程竣工验收有关规定，向发包人提供完整的竣工资料和竣工验收报告，并按照合同约定的日期和份数向发包人提交竣工图。竣工日期为承包人送交竣工验收报告的日期，需要修改后才能达到竣工要求的，应为承包人修理、改建后提请发包人验收的日期。 发包人接到竣工验收报告后，应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时组织有关部门对工程 进行验收。验收的内容主要内容是。第一，工程是否符合规定的建设工程质量标准。建设工程的质量标准包括依照法律、行政法规的有关规定制定的保证建设工程质量和安全的强制性国家标准和行业标准 以及国家颁发的施工验收规范，建设工程合同中约定的对该项建设工程特殊的质量要求，以及为体现法律、行政法规规定的质量标准和建设工程合同约定的质量要求而在工程设计文件、施工图纸和说明书中
提出的有关工程质量的具体指标和技术要求。第二，承包人是否提供了完整的工程技术经济资料。这里的工程技术经济资料，一般应包括建设工程合同、建设用地的批准文件、工程的设计图纸及其他有关设计文件、工程所用主要建设材料、建筑构配件和设备的出厂检验合格证明和进场检验报告；申请竣工验收的报告书及有关工程建设的技术档案等。第三，承包人是否有建设工程质量检验书。工程竣工交付使用后，承包人应当对其施工的建设工程质量在一定期限内承担保修责任，以维护使用者的合法权益。为此承包人应当按规定提供建设工程质量保修证书，作为其向用户承诺承担质量保修责任的书面凭证。第四，工程是否具备国家规定的其他竣工条件。例如，按照国务院建设行政主管部门的规定，城市住宅小区竣工综合验收，还应做到住宅及公共配套设施、市政公用基础设施等单项工程全部验收合格，验收资料齐全；各类建筑物的平面位置、立面造型、装饰色调等符合批准的规划设计要求；施工工具、暂设工程、建筑残土、剩余构件全部拆除运走，达到场清地平；有绿化要求的是否已按绿化设计全部完成，达到树活草青等。 发包人在验收后及时作出批准或提出修改意见。承包人应当按照发包人提出的修改意见进行修理或者改建，并承担由自身原因造成修理、改建的费用。为了防止发包人为了拖延支付工程款而迟延进行验收，在实践中发包人在收到承包人送交的竣工验收报告后，无正当理由不组织验收，或者在验收后的合理期间内既不表示是否批准且又不提出修改意见，视为竣工验收报告已被批准，承包人可以要求发
工程 项目合同书 环保竣工验收技术咨询服务合同 合同编号： 项目名称： 甲方： 乙方：宁夏智诚安环技术咨询有限公司 签订日期：二0一六年十二月 签订地点：西藏·日喀则
环保竣工验收技术咨询服务合同书 双方信息 委托方（甲方）： 住所地： 法定代表人或代理人： 项目联系人： 联系方式 通讯地址： 电话：传真： 电子信箱： 受托方（乙方）：宁夏智诚安环技术咨询有限公司 住所地：宁夏银川市兴庆区长城东路315号 法定代表人：刘国辰 项目联系人：阴川 联系方式 通讯地址：宁夏银川市兴庆区长城东路315号 电话： 182******** 传真： 电子信箱： 190007912@http://biz.doczj.com/doc/4d2284434.html, 本合同甲方委托乙方就工程环保竣工验收进行技 术咨询服务，并支付服务报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表达 各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》的规定，达成如下协
议，并由双方共同恪守。 第一条乙方进行技术服务的内容、要求和方式： 1．服务内容：编制工程竣工环境保护验收报告 2．服务要求：按照相关标准和规范进行编制 3．服务方式：乙方进行现场调查和资料收集，编制完成《工程竣工环境保护验收报告》。以上成果乙方提交甲方各册,并协助甲方通过环保专项竣工验收。 第二条乙方应当按照下列进度要求进行本合同项目的技术服务工作：乙方于本合同签订、甲方支付相关费用、所需资料齐全、且现场治理效果达到环保验收标准后60个日历天内完成《工程竣工环境保护验收报告》；验收会召开后10日内，乙方根据验收意见修编完成技术资料。如因甲方未及时付款、不能按时提供所需资料或环保设施未达到验收标准，则工作期限顺延。 第三条为保证乙方有效进行技术服务工作，甲方应当向乙方提供下列协作事项： 1、为乙方提供本项目《环评报告书》及其批复文件，并协助乙方收集与本技术评估工作有关的技术资料。 2、协助乙方开展本项目现场查勘工作，并按照乙方所提完善意见,协助乙方督促土建施工单位完成环保设施完善工作，乙方开展现场查勘工作期间的办公、交通、生活等事项由乙方自行解决。 3、按合同规定的时间和数额支付乙方技术服务费。 第四条甲方向乙方支付技术服务报酬及支付方式为： 1．技术服务报酬总额为：人民币元整（￥）。 2．技术服务报酬由甲方分期支付乙方。 具体支付方式和时间如下：