当前位置:文档之家› xx 项目全过程工程咨询服务合同.doc

xx 项目全过程工程咨询服务合同.doc

感谢你的观看

xx 项目

全过程工程咨询服务合同

发包人:广东省代建项目管理局

承包人:(联合体牵头人)

(联合体成员)签订时间:年月

目录

第一部分协议书 5

一、工程概况 5

二、全过程工程咨询工作内容及服务范围: 5

三、工作目标8

四、服务期 9

五、合同价款9

六、发包人代表与承包人项目总咨询师、各专业负责人10

七、承诺10

八、词语含义10

九、补充协议10

十、签订时间10

十一、签订地点11

十二、合同生效11

十三、争议的解决方式11

十四、合同份数11

第二部分合同条款13

一、一般约定 13

二、基本义务权利责任22

三、工程勘察 30

四、工程设计31

五、工程监理37

六、全过程工程咨询服务费42

七、履约担保 47

八、违约责任 47

九、索赔59

十、反商业贿赂条款62

附件1 全过程工程咨询服务工作指引64

一、控制投资工作指引65

1.1技术经济分析论证 (65)

1.2限额设计 (65)

1.3概(预)算 (66)

二、质量控制工作指引67

2.1方案比较和设计优化 (67)

2.2设计质量控制 (67)

2.3贯彻执行IS09001质量管理体系 (67)

2.4接口管理与系统功能平衡 (69)

三、进度控制工作指引70

3.1开始和完成 (70)

3.2进度计划 (70)

3.3进度控制的要求和办法 (69)

3.4关键点控制 (72)

3.5勘察、设计及监理为用户服务,为工程服务 (73)

四、文档与信息管理工作指引 73

五、前期咨询工作指引75

六、勘察设计工作指引75

6.1工程勘察75

6.2工程设计78

6.3绿色建筑98

6.4设计管理内容100

七、监理工作指引103

7.1施工准备阶段的监理工作103

7.2施工阶段的监理工作106

7.3工程收尾阶段的监理工作125

7.4施工阶段统筹协调管理127

7.5监理与相关服务依据131

7.6项目监理机构和人员131

7.7发包人的义务135

八、验收工作指引 (136)

8.1验收标准136

8.2验收方式137

附件2省属代建项目工程服务类合同资金支付指南138

附件3发包人应向承包人提交的有关资料及文件164

附件4承包人应向发包人提交的有关资料及文件165

附件5全过程工程咨询团队成员名单166

第一部分协议书

发包人:广东省代建项目管理局

承包人:(联合体牵头人)

(联合体成员)

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就全过程工程咨询服务及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

1、工程名称:。

2、工程地点:。

3、工程规模:。

4、估算总投资:万元。

5、资金来源:。

二、全过程工程咨询工作内容及服务范围:

1、全过程工程咨询工作内容:全过程工程咨询服务,包括勘察、设计、施工监理、综合协调工作等。

2、服务范围:

(1)勘察服务范围:包括但不限于初步勘察、详细勘察、超前钻、测量、岩土工程物探测试检测监测等物探、监测、检测,以及对应方案设计、初步设计、施工图设计、施工等各阶段的勘察要求。

(2)设计服务范围:

□单体建筑:本项目实行设计总包,包括但不限于方案设计及优化、初步设计及概算编制、施工图设计(含建筑、结构、装修、给排水、通风空调、标识系统、强电

工程、弱电工程、机房工程、环保工程、泛光照明、消防、防雷、电梯、基坑支护、人防工程、智能化工程、园林景观等专业设计)、建筑节能、绿色建筑新技术的应用及设计、外水、外电、煤气、钢结构、幕墙等专业设计、专项设计及深化设计、设计变更。

□建筑群:本项目实行设计总包,包括但不限于规划、方案设计及优化、初步设计及概算编制、施工图设计(含建筑、结构、装修、给排水、通风空调、标识系统、强电工程、弱电工程、机房工程、环保工程、泛光照明、消防、防雷、电梯、基坑支护、人防工程、智能化工程、园林景观等专业设计)、建筑节能、绿色建筑新技术的应用及设计、外水、外电、煤气、钢结构、幕墙等专业设计、专项设计及深化设计、设计变更。

以及下列配合服务工作:

1)造价文件编制服务:按照限额设计要求,完成本项目招标范围内工程投资方案设计估算、初步设计概算等造价文件的编制及相关配合报审工作,还包括各阶段方案比选、技术选型比选的投资分析、施工阶段的设计变更造价变化分析、协助竣工图审核等。造价文件的编制必须满足国家、省、市的造价编制有关规定及发包人的管理办法。

2)技术配合工作:发包人后续各类招标工作配合、施工配合、现场服务、竣工验收及概算清理、专题研究、土地利用及附属资源综合开发等;配合设计审查(概念方案审查、设计方案审查、初步设计审查和施工图设计审查),提交的设计文件及有关技术资料必须满足审批要求,达到国家现行相关规范、规程和技术标准;审查施工组织方案。

3)报建配合工作:代理发包人向政府有关主管部门办理规划、人防、消防、航空限高、环境保护、卫生防疫等专业的报建和验收手续及相关协调工作,报建和验收手续所需的书面文件和电子文件由承包人负责,承包人应根据报建和验收主管部门的意见对有关申报资料进行修改和补充,发包人配合承包人完善有关资料。

4)设计配合工作包括临水(临时外水)、临电(临时外电)、施工总平面等设计工作,并负责配合完成本设计范围的二次设计;

5)现场服务,施工配合(含派设计代表驻现场),向监理人员书面技术交底;

6)用于材料、设备、施工等招标内容的技术文件编制;

7)协助提供工程实体质量监督抽测及监测等咨询工作的招标要求(包括技术要求及清单、预算)等;

8)按用户需求提交项目设计模型、演示动画、特殊规格展示图纸等;

9)项目各阶段的设计深度需达到住建部《建设工程设计文件编制深度规定(2016年版)》的有关规定。

10)协助工程量清单编制服务。会同发包人委托的BIM专业机构,采用BIM技术生成工程量清单。

11)竣工图编制服务。绘制的竣工图必须准确、清楚、完整、规范,真实反映项目竣工验收时的实际情况。

(3)监理服务范围:

1)施工准备阶段、施工阶段、工程竣工阶段和工程质量保修阶段的质量监督、安全生产监督管理、技术文件审核、投资控制(包括投资月报、审核工程量、审核工程预算和结算、工程款支付、签证变更及其造价审核及变更台帐的管理)、进度控制、合同管理、信息管理、组织协调;协调各进驻单位同步建设,对各进驻单位进度统一调控,避免相互干扰,确保实现工程的总体目标。

2)按发包人的要求提前进场参与开工前期的准备和筹划工作,协助发包人对施工图纸提出意见,制定工程管理办法、理清各参建方职责及处理有关事务性工作等。

3)属本工程的实施范围内的工作内容,均应包含在监理范围之内(包含人防工程);在工程实施过程中的工程量(含地质勘察工程量)、设计范围、工程规模的调整或设计变更均属监理人监理范围。

(4)综合协调工作:

1)组织项目全过程工程咨询目标策划,明确总体目标、分项目标及阶段目标;编制全过程工程咨询的工作总控计划、分项计划及阶段计划;协助发包人统筹协调项目的外部关系,起草相应文件;

2)组建后台技术支撑团队,指导和支持管理团队开展设计技术管理、投资控制管理、进度管理等具体的项目管理工作;

3)负责拟定详细的项目前期管理实施方案,经发包人审定后组织实施;

4)协助发包人组织召开项目工作协调会议,负责会议材料、场地、设备等会务工作;

5)协助发包人开展勘察进度、质量及现场的管理工作;

6)协助发包人开展设计进度与设计质量的管理工作;

7)协助发包人开展设计评审及优化工作;

8)代理发包人办理规划报建、专业报建、市政配套设施报建等项目前期阶段的所有报建报批手续;

9)协助发包人开展设计文件、报建报批文件等文件档案的规范化管理工作;

10)协助发包人开展项目前期咨询服务合同的起草、谈判、签订和管理工作,负责对咨询服务单位的咨询进度、咨询质量进行管理、监督与考核;

11)支持并协助发包人开展项目前期管理标准和规范的研究和编制工作。

12)本项目BIM模型的建立和应用由发包人另行委托其他专业单位来实施,承包人需积极配合发包人委托的对应单位,并协助BIM单位对各项成果进行复核,按照BIM单位的意见修改设计文件,保证其在日常工作中能正常开展相关业务。

三、服务目标

本项目全过程工程咨询服务的工作目标包括:

1、投资控制目标:在包含完整批复初步设计概算全部建设内容的前提下,确保投资控制在政府批准的初步设计概算内。

2、质量控制目标:按照国家最新颁布《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2016)(注:如有新标准则按新标准执行)及相应配套的各专业验收规范,一次竣工验收合格。

3、服务期控制目标:在签订全过程工程咨询服务合同后日历天前完成该项目的全部竣工验收及完成工程结(决)算并资产移交使用单位。主要节点目标如下:(1)方案设计修改:在签订全过程工程咨询服务合同后日历天内完成方案设计修改。

(2)初步设计:在方案设计修改后日历天内完成初步设计。

(3)施工图设计:在初步设计概算批复后日历天内完成施工图设计。施工图设计文件经审查发现问题后工作日内完成补充。

(4)勘察:收到发包人发出的进场通知起计日历天内提交勘察成果文件。

(因政府政策变化、委托人计划调整、行政审批受阻、不可抗力原因等非承包人原因导致的工期滞后,工期应相应顺延,顺延工期申请方式详见2.3.7)

4、安全生产文明施工控制目标:确保不发生一般事故等级及以上的安全生产事故且死亡人数为零,达到省级及项目所在地安全生产文明施工示范工地标准。

四、服务期

从签订本项目全过程咨询服务合同之日起至本项目全部竣工验收及完成工程结(决)算并资产移交使用单位之日止的全过程工程咨询服务。

五、合同价款

签约合同总价为万元(大写:),

其中:

勘察费暂定为:万元(大写:);

(其中,工程勘察费暂定为万元,工程测量费暂定为万元,工程物探费暂定为万元,工程监测费暂定为万元,工程检测费暂定为万元);

设计费暂定为:万元(大写:);

(其中,基坑支护设计费暂定为万元,基本设计费暂定为万元,总体设计费暂定为万元,主体设计协调费暂定为万元,预算编制费暂定为万元,竣工图编制费暂定为万元,绿色建筑设计费暂定为万元);

监理费暂定:万元(大写:)。

合同总价包含的相关费用(包括但不限于地形图购买、专家评审、报建过程中产生的各类证照工本费、外地考察费、向规划部门购买测量控制点(不少于3点,其中1个点带高程坐标)、办理《建设工程规划许可证》和《规划验收合格证》测量放线册的费用、负责绿建审查所需的土壤氡和噪声等检测的费用,具体费用根据项目实际情况确定)

注1. 以上价款为人民币计价。

注2. 各分项费用的最终结算价不得超过省发展改革委批复初步设计概算中的勘察费、设计费和监理费。

注3. 若设计过程中发包人要求设计人员一同前往外地考察,承包人应予以配合,考察费用按本合同所列设计费的5%列支,如有结余则归承包人所有。

注4. 综合协调等其他合同范围内的咨询服务工作不另行单独计费,含在合同价款中。

六、发包人代表与承包人项目总咨询师、各专业负责人

发包人代表:。

承包人项目总咨询师:。

承包人项目技术总负责人:。

勘察负责人:。

设计负责人:。

监理负责人:。

七、承诺

发包人承诺按照法律法规规定履行项目审批手续,并按基本建设程序以及合同约定的期限和方式办理合同价款支付申请。承包人承诺按照法律法规和技术标准规定及合同约定提供全过程工程咨询服务。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分合同条款中赋予的含义相同。

九、补充协议

合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是本合同的组成部分。

十、签订时间

本合同于年月日签订。

十一、签订地点

本合同在广州市天河区签订。

十二、合同生效

本合同经双方法定代表人或其授代表签字(或加盖印章)并加盖双方单位公章后生效。承包人为联合体的,联合体主办方和成员共同与发包人签订合同书,并就中标项目向发包人负有连带的法律责任。

十三、争议的解决方式

1、双方因履行本合同而发生的或与本合同有关的一切争议,应协商或在有关主管部门主持下调解解决。协商、调解不成的,任何一方可向发包人所在地有管辖权的法院提起诉讼。

2、在争议解决期间,承包人必须尽职尽责继续完成发包人所委托的工作。否则,发包人有权先行解除合同,承包人必须无条件服从并将有关资料无偿移交及退回发包人已付的款项。

十四、合同份数

本合同正本一式肆份,发包人、承包人各执贰份;副本拾陆份,发包人执捌份,承包人执捌份。合同正、副本具有同等效力,但当合同正本与副本的表述不一致时,以合同正本为准。

发包人:广东省代建项目管理局(盖公章)承包人(牵头人):(盖公章)

地址:广州市天河区黄埔大道西108号地址:

法定代表人或其授权委托人:(签字或盖章)法定代表人或其授权委托人:(签字或盖章)

联系电话:联系电话:开户银行:开户银行:账号:账号:

邮编:邮编:

承包人(联合体成员1)(如有):(

盖公章)

地址:

法定代表人或其授权委托人:(签字或

盖章)

联系电话:

邮编:

第二部分合同条款

一、一般约定

1.1定义

在本合同(合同的定义见下述)中,凡出现下述词句,其表述应指本定义指明的含义,除非双方认可对其含义作出另外的解释:

1.1.1“工程”是指发包人委托实施全过程工程咨询服务的工程,本合同中指

全过程工程咨询服务,即本合同第一部分第2点的内容。

1.1.2“发包人”是指承担直接投资责任的、委托项目全过程工程咨询服务业务的一方,本合同中指广东省代建项目管理局,或指其合法继承人和允许的受让人。

1.1.3“发包人代表”是指由发包人的法定代表人书面授权,在授权范围内负责履行本合同、配合承包人开展咨询工作的负责人。

1.1.4“承包人”是指承担全过程工程咨询服务的一方,本合同中指

(联合体牵头人)、(联合体成员),或指其合法继承人和允许的受让人。

1.1.5“全过程工程咨询”是对工程建设项目前期研究和决策以及工程项目实施和运行(或称运营)的全生命周期提供包含设计和规划在内的涉及组织、管理、经济和技术等各有关方面的工程咨询服务。全过程工程咨询服务可采用多种组织方式,为项目决策、实施和运营持续提供局部或整体解决方案。本项目中全过程工程咨询只包括勘察、设计、施工监理、综合协调服务工作。

1.1.6“勘察设计”是指工程勘察和工程设计,其中工程勘察是指为满足工程建设的设计、施工及综合治理等的需要,对地形、管线、地质及水文等状况进行测绘、勘探测试,并提供相应成果和资料的活动,岩土工程中的勘测、设计、地基处理设计等活动也属工程勘察范畴。工程设计是根据建设工程的要求,对建设工程所需的技术、经济、资源、环境等条件进行综合分析、论证,编制建设工程设计文件的活动,由方案设计、初步设计、施工图等设计组成。

1.1.7“工程监理”根据法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同,在施工阶段对建设工程质量、造价、进度进行控制,对合同、信息进行管理,对工程建设相关方的关系进行协调,并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。

1.1.8“项目总咨询师”是指由承包人的法定代表人书面授权,在授权范围内负责履行本合同、主持项目咨询团队工作的负责人。

1.1.9“项目咨询团队”是指承包人指派负责履行本合同的团队,其团队成员为本合同的项目承包人成员。

1.1.10“第三方”是指除发包人、承包人以外与工程建设有关的当事人。

1.1.11“施工单位”是依法取得相关资质等级证书并在资质等级范围内从事承揽工程的企业,包括施工总承包单位,施工专业承包单位。

1.1.12“合同”是指发包人与承包人之间的协议,包括:“协议书”、双方认可的“工作计划”、“合同条件”、“项目管理责任条款”、项目招投标评标的相关文件及项目实施过程中共同签署的补充与修改文件等。

1.1.13“工作计划”指根据“合同”记述发包人所要求的工作性质及工作内容所作的计划性文件和修改补充文件。

1.1.14“全过程工程咨询服务工作”指根据“工作计划”中的要求,由承包人提供的全过程工程咨询服务,包括正常服务、附加服务和额外服务。“工作计划”未列示、但仍系本项目工程必须的作业,也是承包人全过程工程咨询服务的工作内容。

1.1.15“日”是指任何一天零时至下一天零时的时间段。

1.1.16“基准日期”:指投标截止之日前28天的日期。

1.1.17“月”是根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时间段。

1.1.18“季度”是根据公历从一个月份中任何一天开始到三个月后相应日期的前一天的时间段。

1.1.19“酬金”是指承包人履行本合同义务,发包人按照本合同约定给付承包人

的金额。

1.1.20“正常工作酬金”是指在协议书中载明的,承包人完成正常工作,发包人应给付承包人的酬金。

1.1.21“附加工作酬金”是指承包人完成附加工作,发包人应给付承包人的酬金。

1.1.22“批准”指以书面形式批准的,包括对先行口头批准所作的随后书面确认。

1.1.23“书面形式”指双方在履行合同过程中发生的各有关当事人或其授权代表按本合同的规定确认的手写、打字、复制、印刷的各种通知、任命书、委托书、证书、签证、备忘录、报告、报表、函件及会议纪要等各种有效文件。

1.1.24“违约责任”指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。

1.1.25“索赔”指在合同履行过程中,对于并非自己的过错,而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失,向对方提出经济补偿或其他的要求。

1.1.26“商定的补偿”是指第二部分中规定的根据合同应支付的额外款项。

1.1.27“不可抗力”是指发包人和承包人在订立本合同时不可预见,在合同履行过程中一方无法控制的、不能对之进行合理防备的、发生后不可避免并不能克服的自然灾害和社会性突发事件,如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争等情形。

1.2语言、标准和法律

1.2.1本合同的书写、解释和说明,以汉语为主导语言。当不同语言文本发生不同解释时,以汉语合同文本为准。

1.2.2本合同适用的法律是包括《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等在内的中华人民共和国的有关法律、行政法规,以及部门的有关规章,或工程所在地的有关地方性法规和规章。

1.2.3中华人民共和国有关行政部门和工程所在地的合法的有关咨询、勘察、设计、监理、施工及验收的标准、规范适用于本合同。如国家及工程所在地的有关标

准、规范不一致的处理办法由甲乙双方在专用条款进行约定,如双方无约定的,则优先适用工程所在地的有关标准、规范。

1.3合同文件的优先顺序

下列文件应被认为是组成本合同的一部分,并互为补充和解释,如各文件存在冲突之处,以如下排列次序在前者优先适用:

(1)履行本合同的相关补充协议;

(2)协议书;

(3)专用条款;

(4)通用条款;

(5)中标通知书;

(6)招标文件及答疑;

(7)国家及广东省、项目所在市的标准、规范及有关技术

文件;

(8)投标函及投标文件。

通过上述顺序解释仍无法明确的事项,由发包人与承包人协商解决;如协商不成,由发包人按照公平合理和有利于本工程建设的原则作出决定,如承包人对此决定不服的,应在接到发包人决定之日起三日内提出书面异议。如期满不提出书面异议的,视为同意发包人的决定。发包人收到承包人的书面异议后应作出进一步的决定。在发包人作出决定之前,承包人必须无条件先行执行发包人的决定。

此外,承包人需遵守广东省政府、行政主管部门和省代建局正式印发的的相关代建规章制度。

1.4文件的提供和照管

1.4.1承包人文件的提供

承包人应在规定的期限内按照合同约定的数量向发包人提供承包人文件。合同约定承包人文件应批准的,发包人应当在合同约定的期限内批复。承包人的设计文件的

提供和审查按工作指引执行。

1.4.2发包人提供的文件

按约定由发包人提供的文件,发包人应按约定的数量和期限交给承包人。

1.4.3文件错误的通知

任何一方发现了文件中存在的明显错误或疏忽,应及时通知另一方。

1.4.4文件的照管

承包人应在现场保留一份合同、发包人要求中列出的所有文件、承包人文件、变更以及其它根据合同收发的往来信函。发包人有权在任何合理的时间查阅和使用上述所有文件。

1.5联络

1.5.1与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等,均应采用书面形式。

1.5.2 第1.5.1 项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、

意见、确定和决定等来往函件,均应在合同约定的期限内送达指定的地点和指定的接收人,并办理签收手续。

1.6转让和分包

1.6.1除合同另有约定外,未经发包人同意,承包人不得将合同权利全部或部分转让给第三人,也不得全部或部分转让合同义务。

1.6.2未经发包人事先批准,承包人不得将本合同的任何部分分包出去。

1.6.3对于部分特殊的专项设计(非主体且专业性特别强的专业工程允许分包,如安防)工作,因行业特殊要求或发包人认为承包人不足以胜任本合同的部分设计工作时,发包人可与承包人共同选择具有相应资质的设计单位进行专业设计分包,并由承包人统一管理。相应的设计分包费用由承包人和分包人自行协商确定。承包人对分

包承包人的一切设计成果负全责。

1.7化石、文物

1.7.1在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物,承包人应督促并要求承包商采取有效合理的保护措施,防止任何人员移动或损坏上述物品,并立即报告当地文物行政部门,同时通知发包人。发包人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施,由此导致费用增加和(或)工期延误由发包人承担。

1.7.2承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报,致使文物丢失或损坏的,应赔偿损失,并承担相应的法律责任。

1.8知识产权

1.8.1 除专用合同条款另有约定外,发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格书以及反映发包人要求的或其他类似性质的文件的著作权属于发包人,承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件,但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意,承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.8.2 除专用合同条款另有约定外,承包人为实施工程所编制的文件的著作权属于承包人,发包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件,但不能擅自修改或用于与合同无关的其他事项。未经承包人书面同意,发包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1.8.3 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。承包人在全过程咨询服务中,因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任,由承包人承担;因发包人提供的基础资料导致侵权的,由发包人承担责任。

1.8.4 合同当事人双方均有权在不损害对方利益和保密约定的前提下,在自己宣传用的印刷品或其他出版物上,或申报奖项时等情形下公布有关项目的文字和图片材

料。

1.8.5 除专用合同条款另有约定外,承包人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术的使用费应包含在签约合同价中。

1.9文件及信息的保密

未经对方同意,任何一方当事人不得将有关文件、技术秘密、需要保密的资料和信息泄露给他人或公开发表与引用。

1.10发包人要求中的错误

1.10.1承包人应认真阅读、复核发包人要求,发现错误的,应及时书面通知发包人。对确实存在的错误,发包人坚持不作修改的,应承担由此导致承包人增加的费用或延误的工期。

1.10.2承包人未发现发包人要求中存在错误的,承包人自行承担由此导致的费用增加或工期延误,但合同条款另有约定的除外。

1.10.3无论承包人发现与否,在任何情况下,发包人要求中的下列错误导致承包人增加的费用或延误的工期,由发包人承担,并向承包人支付合理费用。

(1)发包人要求中引用的原始数据和资料;

(2)对工程或其任何部分的功能要求;

(3)对工程的工艺安排或要求;

(4)试验和检验标准;

(5)除合同另有约定外,承包人无法核实的数据和资料。

1.11合同变更、暂停与终止

1.11.1在本合同签订后,实际情况发生变化,使得承包人不能全部或部分进行

建筑工程劳务合同范本

建筑工程劳务合同范本 The latest model of construction engineering labor contract 合同编号:XX-2020-01 甲方:___________________________乙方:___________________________ 签订日期:____ 年 ____ 月 ____ 日

建筑工程劳务合同范本 前言:劳务合同是指以劳动形式提供给社会的服务民事合同,是当事人各方在平等协商的情况下达成的,就某一项劳务以及劳务成果所达成的协议。一般是独立经济实体的单位之间、公民之间以及它们相互之间产生。本文档根据劳务合同内容要求和特点展开说明,具有实践指导意义,便于学习和使用,本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 发包方(以下简称甲方): 承包方(以下简称乙方): 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同管理条例》及有关规定,结合本工程具体情况,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,经双方协商签订本合同。 一、工程名称: 二、工程地点: 三、施工工期:开工日期_______年______月_____日,完工日期_______年_____月_____日,工期______日。 四、承包范围

1、工程范围:在业主规定甲方范围内的______________工程的_______工程及现场安全文明施工。 五、工作内容根据施工要求的现场_______等工作内容。 六、承包方式:包工、包工期、包质量、包安全、包文明施工承包方式,其具体目标如下: 1、包工:本工程设计施工图和设计变更及增减工程量中所有定额内外用工。 2、包工期目标:乙方必须甲方与业主总包合同的工期进度要求,因乙方原因造成工期的施工进度不能满足业主要求,应承担相应违约损失。 3、包安全文明施工目标:文明施工工作内容要求保证施工工作面及生活区清洁卫生。 4、包质量目标:确保一次交验合格。 七、承包费用 1、工程劳务承包价_________元整; 2、工程劳务承包价分期支付:

工程项目合同管理-综合练习一-题目及答案

综合练习一 一、名词解释 1、工程合同 2、工程保险 3、担保 4、合同交底 5、工程变更 6、工程合同总体策划 7、调停 8、费用索赔 9、工料单价法 二、单项选择题(每题的备选答案中,只有一个最符合题意) 1.建设工程合同的订立一般情况下应采取()的方式。 A.招标 B.投标 C.招标投标 D.协议 2.招标人可以在招标文件中要求()提交投标保证金。 A.投标人 B.代理人 C.银行 D.中标人 3.施工总承包合同的协议书内容不包括()。 A.工程概况 B.组成合同的文件 C.材料设备供应 D.合同价款 4.工程分包合同协议书中分包人应向承包人承诺,履包合同终于分包工程有关的承包人()的义务 A.部分 B.双方约定的 C.连带 D.所有 5.下列有关招标时限的规定错误的是( )。 A.依法必须进行招标的项目,自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止,最短不得少于20日 B.自招标文件或者资格预审文件出售之日起至停止出售之日止,最短不得少于5个工作日C.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的,应当在招标文件提交投标文件截止时间至少15日前,以书面形式通知所有招标文件收受人 D.评标委员会提出书面评标报告后,招标人一般应当在15日内确定中标人,但最迟应当在投标有效期结束日前20个工作日内确定 6.在《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》中《通用条款》部分包括( )的内容,而《建设工程施工合同(示范文本)》中《通用条款》部分没有该部分内容。 A.竣工验收及决算 B.保障、保险及担保 C.工程变更 D.违约、索赔与争议 7.AIA合同文件的主要计价方式有( )。 A.总价合同、单价合同及成本加酬金合同 B.总价、成本补偿合同及最高限定价格法 C.施工条件合同、永久设备和设计——建造合同 D.目标总价合同、目标单价合同和工程管理合同 8.下列不属于建筑产品的生产过程中生产人员、工具、设备的流动性的是( )。A.同一工地不同建筑之间流动 B.不同工地之间的流动 C.同一建筑不同建筑部位上流动 D.一个建筑工程项目完成后,又要向另一新项目动迁的流动 9.( ),是指由政府或政府授权的机构授予承包人在一定期限内,以自筹资金建设项目并自费经营和维护,向东道国出售项目产品或服务,收取价款或酬金,期满后将项目全部

工程维修合同范本(完整版)

合同编号:YT-FS-1380-49 工程维修合同范本(完整 版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

工程维修合同范本(完整版) 备注:该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款,并根据当事人一致协商达成协议,同时也明确各方的权利和义务,对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方:_____公司 乙方:_____公司 根据及有关法律,经甲乙双方友好协商,一致同意按下列条款签订本合同: 第一条:工程概况 1、工程名称:_____ 2、工程地点:____ 3、承包方式:包工包料(甲方认质认价) 第二条:工程期限、合同金额、付款方式 1、本合同工期为____天 2、工程总造价:____元整,大写:____整。本合同签订生效后,乙方制作安装完工后,待甲方验收合格,无扣减事项后,____天内甲方以支票方式付全款,乙方需出具由税务局监制的有效发票。

第三条:双方责任及义务 1、乙方必须按照设计图纸及甲方的要求保质、保量的进行施工,如工程质量不符合相关规定,乙方负责无偿修理或返工,否则将赔偿甲方的一切损失。 2、乙方必须按双方约定的时间完工,如发生不可抗力因素,工期顺延。否则,视为违约,并赔偿甲方工程总造价____%的违约金。 3、使用过程中,如出现质量问题,乙方在得到甲方通知后应及时负责维修。 第四条:违约责任 1、乙方采购的材料必须保证质量,且是符合设计要求的合格产品。否则,应及时、免费按照甲方要求更换并赔偿甲方的损失。 2、合同纠纷解决方式:法院起诉。 本合同正本一式四份,甲方执三份,乙方执一份,均具有同等效力,本合同自签订之日起生效。 甲方:____公司 乙方:____公司

工程咨询服务合同书

工程咨询服务合同书 委托方(甲方):xxxxxx 受托方(乙方):xxxxxxxxx xxxxxx(以下简称甲方)委托xxxxxx(以下简称乙方)承担编制xxxxxxxxx可行性研究报告。 根据《中华人民共和国合同法》以及国家有关工程咨询管理法规和规定,结合本工程的具体情况,经双方协商一致,签订本合同,共同遵守。 第一条甲方委托乙方进行咨询服务的内容如下: 1、咨询服务的目标: 达到项目委托方和国家、地方有关部门对项目审批的要求。 2、咨询服务的内容: 2.1甲方委托乙方承担:编制xxxxxxxxxxxx可行性研究报告,经双方协商一致,签订本合同。 2.2完成上述项目的可行性研究报告编制工作,完成的报告经甲方认可后,按印刷文本的要求印制报告交付甲方。 2.3在项目进入评估工作阶段时,乙方有义务配合甲方对报告进行说明并对报告进行免费修改、调整和补充。 3、咨询服务的方式:以文字报告的方式提供服务。 第二条乙方应按下列要求完成咨询服务工作: 1. 咨询服务期限:在甲方要求的时间内完成“可行性研究报告”的编制工作;

第三条为保证乙方有效进行咨询服务工作,甲方应当向乙方提供所需技术资料。 第四条甲方向乙方支付咨询服务报酬及支付方式为: 1、咨询服务费(含评审费用)总额为: 00 元(人民币大写:零零元整); 2、咨询服务费(含评审费用)具体支付方式和时间为:可研报告交付甲方当天支付全部咨询服务费00 元(人民币大写:零零圆整)。 第五条本合同的变更必须由双方协商一致,并以书面形式确定。 第六条双方确定以下标准和方式对乙方的咨询服务工作成果进行验收: 1、乙方完成咨询服务工作的形式:以完成“可行性研究报告”文本的形式进行。 2、咨询服务工作成果的验收标准:按照甲方在项目委托时的要求和相关部门对项目进行审批时对“可行性研究报告”的规定执行。 3、咨询服务工作成果的验收方法:由甲方审查的方式进行。 第七条双方因履行本合同而发生的争议,应协商、调解解决。协商、调解不成的,可提交当地仲裁委员会仲裁。 第八条本合同一式6份,具有同等法律效力。 第九条本合同经双方签字盖章后生效。

绿化工程劳务合同新示范文本

绿化工程劳务合同新示范 文本 In Order To Protect Their Legitimate Rights And Interests, The Cooperative Parties Reach A Consensus Through Consultation And Sign Into Documents, So As To Solve And Prevent Disputes And Achieve The Effect Of Common Interests 某某管理中心 XX年XX月

绿化工程劳务合同新示范文本 使用指引:此合同资料应用在协作多方为保障各自的合法权益,经过共同商量最终得出一致意见,特意签订成为文书材料,从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 绿化工程劳务合同范文篇一 甲方: 乙方: 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国 建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等自愿、公正和诚 实信用的原则,双方就建设工程劳务合作事项协商一致, 订立本合同。 第一条工程概况及承包工作内容 1.1工程名称:xxxxxxxxxxxxxxxxxxx工程办公楼区域 广场及停车场铺装 1.2分包工作内容:xxxxxxxxxxxxxx绿化工程办公楼 区域广场及停车场铺装范围包括:场地的平整、混泥土垫

层、广场砖的铺设、停车场铺设、配合现场放线打点。 第二条作业人员 乙方根据工程需要向甲方提供一定的施工人员及施工条件。 第三条合同工期 开工日期xx年xx月xx日,完工日期xx年xx月xx 日,工期为天。 第四条合同价款 4.1合同价款为浇灌混泥土 4.2合同价款的确定原则:按实际工程量结算。 第五条双方权利及义务 5.1甲方负责提供材料及现场协调。 5.2本场地现有混泥土破损之处,乙方按照甲方要求进行免费处理; 5.3本工程施工中所出现的一切不安全事故由乙方全权

工程项目合同管理措施

一、合同管理的主要任务 1、合同签订者 对招标文件进项分析和合同文本审查,并做出相应的分析报告,对合同的风险性及可以取得的利润做出评估。进行工程合同的策划,如分包合同策划,解决各合同之间的协调问题。并对分包合同进行审查。为工程预算、报价、合同谈判和合同签订提供决策的信息、建议、意见等。对合同修改进行法律方面的审查。配合企业制定报价策略,配合合同谈判。 2、合同签订后 建立合同实施的保证体系,以保证合同实施过程中的一切日常事务性工作有秩序地进行,使工程全部处于控制中,保证合同目标的实现。对合同实施情况进行跟踪,收集合同实施的信息,收集各种工程资料,并做出相应的信息处理,将合同实施情况与合同分析资料进行对比分析,找出其中的偏离,对合同履行情况做出诊断,提出合同实施方面的意见、建议,甚至警告。进行合同变更管理主要包括:参与变更谈判,对合同变更进行事务性处理,落实变更措施,修改变更相关的资料,检查变更措施的落实情况。落实日常的索赔与反索赔工作。 二、加强合同管理的措施 1、重视建筑工程项目合同文件的拟定与分析 在合同文本的形式上,应该尽量采用合同示范文本。在实际工作中,因为使用不同格式的合同而产生经济纠纷的例子并不鲜见。因此,应该尽量使用合同样本——《建设工程施工合同(示范文本)》。非特殊情况,勿使用发包承包双方自行拟设的合同文本格式。此举可以有效防止所拟定的合同出现缺项、漏项及不平等条款。同时,也有利于行政管理机关对合同实施进行监督,有助于仲裁机构或人民法院及时裁判纠纷,维护双方的合法利益。 2、建立健全建筑工程项目合同管理制度并善加利用 合同管理环节繁多,包括合同的洽谈、草拟、评审、签订、下达、交底、学习、责任分解、履行跟踪、变更、中止、解除、终止等。建设单位要规范本单位的合同管理,就应该首先就合同管理全过程的每一个环节建立和健全一系列可操作的合同管理制度,使其合同管理有章可循。我认为合同交底制度、责任分解制度、每日工作报送制度及进度款审查批准制度是每一个建筑单位都应该建立的合同管理制度。合同签订后,合同管理人员应该对各级项目管理人员和各工作组负责人进行合同交底,对合同的主要内容做出解释和说明,形成合同交底制度,即合同管理人员将各种合同任务的层层分解将任务落实到人。而每日工作报送制度要求各职能部门将本部门的工作情况及未来一周的工作计划保送到合同管理处,确保合同管理人员及时掌握工程信息,对各种问题做出正确决策。鉴于当前成本核算人员因对现场合同情况不熟悉而不能将费用索赔的项目及时纳入当月付款要求中的现状,建立进度款审查批准制度有利于合同管理部门从合同角度对进度款进行审核。作为一名合同管理人员,应该能够熟练运用建筑单位所设立的各项合同管理制度,将各项制度落实到实处。

工程维修合同范本

建筑维修施工合同 合同编号: 甲方: (以下简称甲方) 乙方: (以下简称乙方) 经甲乙双方友好协商,由乙方承揽甲方房屋维修工作,双方本着平等互利、真诚合作原则,结合本工程具体情况,依据《合同法》有关规定,签订本合同,具体条款如下: 第1条工程概况 1.1工程名称:房屋维修工程 1.2工程范围: 1.3工期: 1.4质量标准:达到按国家相关专业规定的专业质量检验评定标准。 1.5合同价款 1.5.1: 1.5.2 1.6工程施工完毕经双方验收合格后,甲方在一周内一次性支付工程总款的%。预留 %的工程质保金。一年质保期满后支付。 第2条甲方权利义务 2.1甲方应积极支持乙方工作,协助乙方全面履行合同。 2.2对乙方经营中的施工质量、工程进度、安全生产、文明、环保施工等有协调、监督、检查权利,并与甲方签订相关的安全、技术协议。 2.3乙方不服从甲方的协调、管理,有严重的质量、安全问题,有不履行合同的情况,甲方有权下达停工整改通知,严重的直至终止合同。 第3条乙方权利义务 3.1负责工程项目正式开工前的一切准备工作 3.2乙方应按照现场文明施工及环保有关条例进行施工,遵守当地政府、有关部门及甲方对施工现场的一切规定和要求,承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。 3.3乙方在现场施工应接受甲方及甲方委托施工的项目部施工人员的监督和管理,积极配合现场其他施工队伍的施工。 第4条工程质量、安全及文明、环保施工

4.1乙方应按国家及行业规范要求进行施工。制订质量管理目标,落实质量责任制,确保实现施工合同和甲方要求的质量目标。 4.2安全生产、文明施工管理:乙方在承揽期间应具体操作人员进行安全教育,并承担在现场作业期间因乙方原因而发生的一切安全责任。乙方需接受甲方现场的安全文明生产考核,相关考核金额作为违约责任处理。 第5条争议解决 本合同在履行过程中发生争议,双方应及时协商,协商不成时,双方均可向甲方所在地仲裁委员会提起仲裁。甲乙双方不能按合同约定履行自己的的各项义务应承担各自的违约责任按国家有关规定办理。 第7条附则 7.1本工程需要进行保险时或有未尽事宜,双方应另订协议 7.2本合同经双方代表签字、盖章后生效。本合同一式贰份,甲方壹份,乙方壹份。 甲方(盖章)乙方(盖章) 代表:代表: 合同订立时间:年月日

建设工程劳务合同例文

建设工程劳务合同例文 Example of labor contract for construction project 甲方:___________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号:XX-2020-01

建设工程劳务合同例文 前言:劳务合同是指以劳动形式提供给社会的服务民事合同,是当事人各方在平等协商的情况下达成的,就某一项劳务以及劳务成果所达成的协议。一般是独立经济实体的单位之间、公民之间以及它们相互之间产生。本文档根据劳务合同内容要求和特点展开说明,具有实践指导意义,便于学习和使用,本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 甲方:__________________ 乙方:__________________ 依照《中华人民共和国合同法》及有关法律法规规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本项目工程劳务用工事项协商一致,订立本合同。 一、项目部:__________________。 二、工程名称:__________________。 三、工程地点:__________________。 四、劳务施工内容:__________________。 五、工期 用工开始日期______年______月______日,用工结束日期______年______月______日。

六、结算方式:采用以下第种结算方式。 第壹种结算方式:包干单价。根据______市“九三”预 算定额规定计算建筑面积,每平方米单价______元。根据乙方施工的建筑面积乘以包干单价确定最终结算总价。 第贰种结算方式:计时工资。乙方的工资标准为______/天。甲方根据乙方实际出勤天数乘以工资标准后计算乙方最终结算工资。 第叁种结算方式:计件工资。根据______市“九三”预 算定额规定计算乙方实际施工内容的定额工日,结算标准 ______元/工日。根据定额工日数乘以结算标准确定最终结算 总价。 第肆种结算方式: 劳务用工合同总价: 1、无论采用上述何种结算方式,甲方均先向乙方支付生 活费。具体支付办法为:签订本合同次月开始,每月支付一次,标准为______元/人。乙方完成本合同全部施工内容,并达到 本合同约定要求后,经双方确认结算金额,甲方一次性将结算余额全部支付乙方;若乙方施工工期跨越春节,则甲方于春节

工程项目合同管理工作总结

工程项目合同管理工作总结;; 篇一:工程项目合同管理工作总结 合同管理工作是企业的一项重要管理资料,在市场经济日益发达的现 代社会,企业的“重合同、守信用”已成为企业在市场竞争中不可或 缺的重要标签。管理层已认识到企业信用的好坏直接关系到企业的发 展潜力和未来,同时,对企业合同管理的好坏又是影响企业信用好坏 的关键环节。因此加强对企业合同的工作的管理,已成为上下的共识。 “重合同、守信用”已成为我企业不断鞭策自身持续改善的口号。 回顾本年度合同工作,我们发此刻合同管理工作的规范化、信 息化、标准化方面又迈上了新的台阶。 一、加强学习认识到位 为提高合同管理人员的整体素质,适应合同审查、管理、监督 工作的高标准、严要求的工作性质,更好地为企业生产经营服务,公 司组织各部门管理人员进行了合同法、税法及会计知识的培训,全面、 系统地学习强化了合同管理人员职业素质教育和职业道德教育,严格 规范合同审查工作人员行为,明确合同审查工作程序,依法履行合同 审查工作职责,提升了合同管理战线的整体素质,为维护企业的正常

经济秩序和企业利益奠定了基础。 二、加强管理制度到位 1、为使“守合同重信用”活动能够健康有序的进行,我们首先做到了组织健全,机构完善,分工明确,职责到位。我们建立健全了各项规章制度,个性是我们还对照《合同法》的有关规定及时调整、修订适合本企业、本行业特点的合同管理制度。其次,从合同签订、评审、履行、验收、监督、归档,以及发生纠纷的处理等环节都按照《合同法》规定重新规范,使合同管理做到了有人负责、有据可查、有章可循,企业信用管理水平有了明显提高。 2、细化合同管理,保证了成本效益年活动的全面、深入开展。按照《合同管理制度》的要求,用心协助合同签订单位依法签订合同,严格审查合同,所有合同条款、签订手续和形式均由本部门管理,程序合法,杜绝了不完善和不合法的合同的出现,依法检查合同履行状况,协助合同承办人员处理合同中出现的问题,会同合同承办人员办理有关合同文书,建立合同档案,有效制止了不贴合法律、行政法规规定的合同行为,并依法监督合同承办人员的工作职责履行状况,依法执行合同审查制度,有效地保证了企业成本效益的全面、深入开展,切实维护了企业的合法权益。 三、注重质量履约到位 1、对新进公司员工签订劳动合同,规范了双方的权利与义务,并进行了劳动部门鉴定,并为其办理了养老保险。 2、为更好地了解员工思想状况,搭起员工与公司间的桥梁,本

(完整版)工程维修合同范本

建筑维修施工合同

建筑维修施工合同 甲方: (以下简称甲方) 乙方: (以下简称乙方) 经甲乙双方友好协商,由乙方承揽甲方维修工程,双方本着平等互利、真诚合作原则,结合本工程具体情况,依据《合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》有关规定,签订本合同,具体条款如下: 第1条工程概况 1.1工程名称:维修工程 1.2工程内容: 1.3工期:至,共计天。 1.4质量标准:达到按国家相关专业规定的专业质量检验评定标准。 1.5合同价款:预算价格(大写),¥,包工包料。因设计变更或甲方根据需要要求进行变更,合同价款可作相应的调整,变更按实际增减工程量双方协商解决,并按发包人提供的增减工程量预算为依据进行价款调整。但在工程竣工验收合格后办理结算时一次性调整。 1.6工程施工完毕经双方验收合格后,甲方在一周内一次性支付工程总款的%。预留 %的工程质保金。一年质保期满后支付。 第2条甲方权利义务 2.1甲方应积极支持乙方工作,协助乙方全面履行合同。 2.2对乙方分包经营中的施工质量、工程进度、安全生产、文明、环保施工等有协调、监督、检查权利,并与甲方签订相关的安全、技术协议。 2.3乙方不服从甲方的协调、管理,有严重的质量、安全问题,有不履行合同的情况,甲方有权下达停工整改通知,严重的直至终止合同。 第3条乙方权利义务 3.1负责工程项目正式开工前的一切准备工作 3.2乙方应按照现场文明施工及环保有关条例进行施工,遵守当地政府、有关部门及甲方对施工现场的一切规定和要求,承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。

3.3乙方在现场施工应接受甲方及甲方委托施工的项目部施工人员的监督和管理,积极配合现场其他施工队伍的施工。 第4条工程质量、安全及文明、环保施工 4.1乙方应按国家及行业规范要求进行施工。制订质量管理目标,落实质量责任制,确保实现施工合同和甲方要求的质量目标。 4.2安全生产、文明施工管理:乙方在承揽期间应具体操作人员进行安全教育,并承担在现场作业期间因乙方原因而发生的一切安全责任。乙方需接受甲方现场的安全文明生产考核,相关考核金额作为违约责任处理。 第5条工程质量及验收 5.1本工程以《建筑装饰装修工程质量及验收规范》等国家制订的施工以及验收规范和甲方验收约定文件与设计要求为质量评定验收标准,甲乙双方如遇对质量要求和技术指标标准有相互抵触或异议的事项,由甲方在验收约定文件中有关质量要求和技术指标比较优胜的原则选择确定该项的约定标准。 5.2由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不顺延。 5.3工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知7日内组织验收,并办理验收、称交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收,需及时通知乙方,另定验收日期。但甲方应承认竣工日期,并承担乙方的看管费用和相关费用。 第6条争议解决 本合同在履行过程中发生争议,双方应及时协商,协商不成时,双方均可向甲方所在地仲裁委员会提起仲裁。甲乙双方不能按合同约定履行自己的的各项义务应承担各自的违约责任按国家有关规定办理。 第7条附则 7.1本工程需要进行保险时或有未尽事宜,双方应另订协议 7.2本合同经双方代表签字、盖章后生效。本合同一式陆份,甲方肆份,乙方贰份。 甲方(盖章)乙方(盖章) 代表:代表: 合同订立时间:年月日

建设工程咨询服务合同示范文本

.. .. .. .. 建设工程咨询服务合同示范文本(2018版)

. 学习参考. .. .. .. .. . 学习参考. .. .. .. .. 工程咨询服务协议书 _________________(以下简称“客户”)与_____ ____________(以下简称“工程咨询方”)经过双方协商一致,签 订本协议。 一、客户委托工程咨询方提供___________________ ______(列委托服务内容)咨询服务,并已接受工程咨询方为履行该服务所提出的建议书和其他报价等文件。

二、本协议书中的词语与所属的服务协议书条件及有关附件同义。 三、下列文件均为本协议书的组成部分: ①委托函或中标函; ②工程咨询服务协议书通用条件; ③工程咨询服务协议书专用条件; ④附件,即: 附件A——委托工程咨询服务范围; 附件B——客户提供的职员、设备、设施和其他人员的服务; 附件C——报酬和支付; 附件D——工程咨询方的人员与岗位; . 学习参考. .. .. .. .. ⑤在实施过程中共同签署的补充和修正文件。 四、工程咨询方向客户承诺,按照本协议约定提供工程咨询相关服务。 五、客户向工程咨询方承诺,按照本协议约定派遣相应的人员,提供房屋、资料、设备,并按本合同约定支付酬金。 本协议书正本一式两份,具有同等法律效力,双方各执一份。副本__份,各执__份。 本协议书经双方代表签字并加盖单位公章后生效。

六、合同订立 1. 订立时间:____年__月__日。 2. 订立地点________________。 客户:电子信箱: 签于:年月日客户授权代表:工程咨询方法定代表人::工程咨询方授权代表::地址法定代表人:开户银行: 地址::帐号开户银行邮编:: 帐号:电话:. 学习参考. .. .. .. .. 邮编:电子信箱: 签于:年月日电话:

工程单项劳务合同范本.doc

工程单项劳务合同范本 ,,xx随着经济的腾飞,潍坊市建筑施工企业层出不穷,市场竞争日益严峻,工程劳务现象越来越普遍,那么工程单项劳务合同又是怎样的呢?以下是在我为大家整理的工程单项劳务合同范文,感谢您的阅读。工程单项劳务合同范文1甲方:立合同单位:乙方:钢筋班根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建筑工程质量管理条例》及有关规定,结合本工程的具体情况,为明确甲乙双方在施工中的权利、义务和责任,经双方协商,达成如下协议。一、工程地址:马厂路xx城二、工程名称:xx城A9基础A31#超市全部钢筋绑扎工程三、承包范围:本工程承包范围内A9基础A31#主体结构的所有绑扎、安装二次结构的预留筋和浇砼的护筋,并确保验收合格。四、工程工期:1、甲方确定的进度计划要求工期。施工过程中,乙方必须严格按甲方制定的施工进度计划,确保各节点计划的完成;如乙方未按节点完成形象计划,任何节点每延期1天罚款3000元,且不得影响下一节点的完成时间。2、如由于甲方的原因,工期可以延续,但乙方必须采取积极的赶工措施,确保规定竣工时间的实现。 3、如乙方在施工过程中单方面停工,第一天以3000元罚款,第二天以5000元罚款;连续停工三天者含三天请退出现场,验收不合格的项目返工费用和损耗的材料费用,工期的延误以及对甲方造成的不良影响全部由乙方承担。五、工程质量:1、分部分项工程质量必须符合国家颁发的现行《建筑安装工程质量检验评定标准》、《建筑安装工程

施工及验收规范》、江苏省颁发的有关工程质量规定,及业主有关质量规定。2、分项工程质量评定等级必须达到优良。如达不到合格以上等。费用另增加每吨5元进度费,年底结清。3、工程交付使用一年内结清。六、本合同中未尽事宜,甲乙双方协商解决。七、。本工程甲乙双方如因合同原因发生纠纷,由甲方公司所在地人民法院仲裁。确保主体封顶,无条件服从。如乙方违约,违约金三万元,另外按所生产的工作量的50%结算。八、本协议一式二份,甲乙双方各执一份。双方签字盖章后生效,工程完工,尾款付清后自动失效。甲方公章:_________乙方公章:_________法定代表人签字:_________法定代表人签字:__________________年____月____日_________年____月____日工程单项劳务合同范文2甲方:乙方:为了加强工程管理,提高工程质量,加快施工进度,明确工程中的安全和各工种责任,根据实际情况,经双方共同协商,达成如下协议:一、承包方式:甲方将十堰市天涌工贸公司办公楼木模板工程承包给乙方,乙方只包工如:钉子、铁丝、电焊条等,其余的用料不包。乙方负责完成模板的制作、安装、支撑、校正、捣制砼时看模,砼达到强度后拆除模板,模板跑模后乙方自行解决,完工后将木板、木方上的钉子大概起完,所有木工用料由乙方负责上下车。二、单包工方式及单价的确定:凡承包此工程建筑面积范围内的设计、变更全部由乙方完成,用临工时甲方付乙方大工230元/天,小工120元/天,综合劳务工程价款,按实际建筑面积每平方米伍拾柒元整¥:57.00元/㎡包给乙方包括二次结构在内。如若乙方在施工中不听甲方指导,甲方有权辞退,在中

工程项目合同管理制度

工程项目合同管理制度 第一章总则 第一条为加强合同管理,规范管理程序,根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定,结合公司的实际情况,特制定本制度。 第二条各有关部门必须互相配合,共同努力搞好以“重合同、守信誉”为核心的合同管理工作,凡违反规定操作而造成公司损失的,必须追究当事人责任。 第三条本制度适用于一切由本工程位对外签订的各类合同、协议等。 第二章合同的签订 第四条签订合同,必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则。 第五条公司实行总经理负责制,公司总经理在法定代表人的委托下可以或委托他人签订有关合同。公司内法人单位对外签订合同,须由法定代表人或其委托人签订;非法人单位签订合同须公司总经理批准,由各单位行政正职或其委托人签订。签约人必须对公司和本单位负责,对本职工作负责,在授权范围内行使签约权。 第六条签约人在签订合同之前,必须依法正确履行审查义务,认真了解对方当事人的情况,包括:对方单位是否具有法人资格、是否有经营权、是否有履约能力及其资信情况,对方签约人是否法定代表人或其委托人及其相应代理权限等。做到既要考虑本方的权益,又要考虑对方的条件和实际能力,确保所签合同有效、有利。 第七条签订合同,如涉及公司内部其它单位的,应事先在内部进行协商,统筹兼顾,然后签约。 第八条合同应采用书面形式,紧急情况经集团总经理临时授权时达成的口头协议,事后应补办书面形式的合同文本。 第九条合同当事人权利、义务的规定必须明确,合同内容必须规范、准确、详实。 第十条签订合同,除合同履行地在我方所在地外,签约时应力争协议、合同由我方所在地人民法院管辖。

第三章合同的审查批准 第十一条合同在正式签订前,必须按相关规定及审批权限上报,经公司发展部审核,公司总经理审批后,方能正式签订。 第十二条合同审批权限如下: 1、具有法人资格的单位 (1)在单位经营范围内为从事正常经营活动所签订的一般合同由本单位法定代表人或行政正职审批,并承担相应的法律责任; (2)重要、大额合同应上报公司,由公司发展部审核,经公司总经理审批。 ①重要合同是指合资、合作经营合同;承包经营合同;对外投资、融资借款合同;重大设备租赁合同(半年以上);固定资产购买或投资合同;无形资产转让合同;技术引进合同;以及其他对企业经营可能产生较大影响的合同等; ②大额合同是指涉及金额达到或超过10万以上的合同; ③格式化合同文本; ④其它有必要审批的合同。 2、不具有独立法人资格的单位 (1)除按规定上报公司审核批准的合同之外,各单位的一般性业务往来合同由本单位的行政正职审批,并承担相应的法律责任。 (2)下列合同由公司总经理审批: ①合资、合作经营合同;承包经营合同;对外投资、融资借款合同;重大设备租赁合同(半年以上);固定资产投资合同;无形资产转让合同;技术引进合同;以及其他对企业经营可能产生较大影响的合同等; ②重要的、大额的且内容较复杂的合同; ③格式化合同文本; ④其它有必要审批的合同。 3、标的数额巨大,或对公司的教学、科研、生活等方面会造成影响的合同应经公司审核后,上报公司主管机关审批。 第十三条劳动合同根据《中华人民共和国劳动法》及其他相关法规、政策和公司的有关规定执行,原则上应经公司发展部审核。 第十四条公司发展部负责组织有关法律专家,对合同进行审核,提出参考意见。审

工程维修合同(合同范本)

( 合同范本 ) 甲方: 乙方: 日期:年月日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 工程维修合同(合同范本) The contract concluded after the parties reached a consensus through equal consultations stipulates the mutual obligations and the rights they should enjoy.

工程维修合同(合同范本) 发包方(甲方):安徽医科大学 承包方(乙方):____________ 按照《中华人民共和国合同法》及有关法律,法规的规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。 第一条工程概况 1.1工程名称: 1.2工程地点: 1.3承包方式:乙方包工包料 1.4工期:本工程自签订合同起年月日前竣工。 1.5工程质量:合格。 1.6合同价款(人民币):大写:_________________(¥_______)。 第二条甲方工作 2.1开工前3天,向乙方进行现场交底。向乙方提供施工所需的

水、电、气及电讯等设备,并说明使用注意事项。 2.2指派为甲方驻工地代表,负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜。涉及经济签证的,需按照安徽医科大学有关规定要求办理审批手续。 2.3如确定需要拆改原建筑物结构或设备管线,负责到有关部门办理相应审批手续。 第三条乙方职责: 3.1工程质量方面:乙方应加强施工中的质量控制措施和管理,确保工程质量达到合格等级。 3.2劳动安全方面:乙方应加强施工现场人员的劳动管理和劳动教育,注意劳动安全,做好施工现场防火、防盗、防触电等工作,不得随意破坏施工现场的安全围护设施,如发生工伤事故或意外事故,均由乙方自行负责。同时乙方施工人员必须服从和遵守甲方管理的有关规定及规章制度。 3.3文明施工方面:材料堆放及现场施工应服从甲方管理,做到材料堆放整齐、规范,施工现场保证工完场地清;保持施工现场整

工程咨询服务合同(标准版)格式

Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方:___________________ 乙方:___________________ 时间:___________________ 工程咨询服务合同格式

编号:FS-DY-20511 工程咨询服务合同格式 工程咨询服务协议书 甲方(委托方): 乙方(被委托方): 依据《中华人民共和国合同法》及其它有关规定,结合咨询服务具体情况,协议书双方本着公平、公正、科学、诚实、自愿的原则,就可研报告编制协商一致,签订本协议书。 第一条工程概况 工程名称: 工程地点: 第二条 第三条协议书内容双方权利与义务甲方委托乙方编制该项目的可行性研究报告 1、甲方向乙方提供的一切资料必须真实、完备、可靠,并且符合国家有关法律、法规;

2、甲方可向乙方阐述对工程及具体问题的意见、要求; 3、甲方应在双方商定的合理时间内,就乙方以书面形式提交给甲方的一切事宜作出书面决定和答复; 4、甲方为乙方的工作开展提供必要的工作条件和相应配合; 5、甲方须按约及时向乙方支付服务费用; 6、乙方在履行本协议书期间,应遵循公平、公正、科学及合法的原则,进行咨询服务工作;乙方须确保可行性研究报告的科学性、完整性; 7、协议书双方均应保守对方的商业机密,不得泄漏相关机密资料; 第四条协议书履行期限、方式及时效 1、本协议书自签订之日起生效; 2、甲方于协议签定之日起3工作日内提供技术经济资料; 3、乙方于协议签订之日起份 第五条合同费用及支付方式 1、经双方协商,本项目工程咨询总费用为(人民币大写)

建筑工程劳务合同示范文本_3

建筑工程劳务合同示范文 本 In order to solve or prevent disputes, through establishing certain legal relations and realizing some common interests and wishes, all parties to the cooperation reach an agreement after consultation, and all parties signing the agreement have legal effect and are bound. 某某管理中心 XX年XX月

建筑工程劳务合同示范文本 使用指引:此协议资料应用在解决或防止纠纷,通过建立一定的法律关系并实现某些共同的利益和愿望,合作的所有方经协商后达成协议,签字的所有方具有法律效力并受约束。,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 建筑工程劳务合同 编号:宁煤一公司合同XX- 工程承包人(甲方):宁夏煤炭基本建设公司建筑一 公司 劳务分包人(乙方):石嘴山市信实劳务有限公司 劳务施工作业队 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国 建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、 公平和诚实信用的原则,双方就劳务分包事项协商达成一 致,订立本合同。 一、工程名称: 二、工程地点:工程所在地

三、承包方式:工程的劳务人工费(清工) 四、承包范围、工作内容、计件承包单价。 1、承包范围:按施工图纸设计规定的煤贮运项目砖砌体及抹灰工程(XX年施工后的剩余部分)。 2、工作内容:详细分项工作内容以《煤炭建设地面建筑工程基础定额(XX统一基价)》的有关解释为准。 3、工程量计算及费用单价:工程量计算以《煤炭建设地面建筑工程基础定额(XX)》为准;砖砌体工程按每立方米90元(包括大小砖:240×115×53、240×240×90)结算时按实际体积结算;抹灰不分内外墙、柱按每平方米11元计。施工所用脚手架按定额规定予以结算,钢筋植筋每个2元计。1#2#转运楼砖砌体每立方米120元,抹灰不分内外墙、柱按每平方米16元计。 五、工程日期: 开工日期自年月日。

工程项目合同管理办法范文

工程项目合同管理办法范文 为了进一步加强合同管理,规范合同管理行为,避免法律风险和纠纷,保证工程建设项目顺利进行,根据公司合同管理有关规定,结合项目部实际情况,制定本办法。本办法只适用于工程项目管理部负责签署的施工合同的管理。 第一章签订工程项目合同的原则 1. 合法原则 《合同法》规定:“订立经济合同,必须遵守国家法律,必须符合国家政策和计划要求”。 2. 诚信原则 甲乙双方当事人行使权利、履行义务应当遵循诚实信用原则。 3. 计划原则 在订立和执行项目承包合同中,必须服从和维护公司计划,保证公司计划的实现。 4. 平等互利、协商一致的原则 发包人和承包人的地位是平等的,在平等的基础上,就合同的主要内容经过协商,达成一致意见。任何一方不得把自己的意志强加给另一方。 第二章工程项目合同管理的任务工程项目合同管理的任务是根据法律、政策和生产经营计划的要求,运用指导、组织监督等手段,促使当事人依法签订、履行、变更合同和承担违约责任,保证工程项目建设顺利进行。

第三章工程项目合同签订中职责的划分 (一)合同员职责 1、审核是否有违反法律法规和合同签订原则的条款。 2、审核有无损害国家、社会和第三者利益的条款。 3、审核是否具备签订合同的必要条件。 4、检查合同条款是否完备、内容是否详尽准确。 (二)计划员职责 1、审核项目初步设计和总概算是否批准。 2、审核项目和投资是否列入上级部门批复计划。 3、审核工程承包范围。 4、审核工程开工和竣工日期及中间交工工程日期是否符合总体布置的要求。 (三)预算员职责 1、审核合同价款是否符合合同法规定的确定方式。 2、审核各种取费标准是否合理。 3、审核预结算及工程款拨付办法。 4、审核奖励与惩罚条款是否合理。 5、审核违约索赔事项及有关结算事宜的补充条款。 6、审核违约责任以及争议条款。 (四)施工人员职责 1、施工人员要按照合同约定条款,管理乙方施工。 2、审核工程质量检验标准。

最新工程维修合同(完整版)

工程维修合同 甲方:___________________________________________ 法定代表人:___________________________________ 住所:__________________________________________ 电话:__________________________________________ 统一社会信用代码:____________________________ 乙方:___________________________________________ 法定代表人:____________________________________ 住所:____________________________________________ 电话:____________________________________________ 统一社会信用代码:_______________________________ 根据《中华人民共和国合同法》及有关法律,经甲乙双方友好协商,一致同意按下列条款签订本合同: 第一条:工程概况 1.工程名称:_____________维修合同。 2.工程地点:__________________________。 3.承包方式:包工包料(甲方认质认价)。 第二条:工程期限、合同金额、付款方式 1.本合同工期为______天。 2.工程总造价:____________元整,大写:__________________元整。本合同签订

生效后,乙方制作安装完工后,待甲方验收合格,无扣减事项后,______天内甲方以支票方式付全款,乙方需出具由税务局监制的有效发票。 第三条:双方责任及义务 1.乙方必须按照设计图纸及甲方的要求保质、保量的进行施工,如工程质量不符合相关规定,乙方负责无偿修理或返工,否则将赔偿甲方的一切损失。 2.乙方必须按双方约定的时间完工,如发生不可抗力因素,工期顺延。否则,视为违约,并赔偿甲方工程总造价______%的违约金。 3.使用过程中,如出现质量问题,乙方在得到甲方通知后应及时负责维修。 第四条:违约责任 1.乙方采购的材料必须保证质量,且是符合设计要求的合格产品。否则,应及时、免费按照甲方要求更换并赔偿甲方的损失。 2.合同纠纷解决方式:向___________人民法院起诉。 本合同正本一式四份,甲方执三份,乙方执一份,均具有同等效力,本合同自签订之日起生效。 甲方:____________公司乙方:____________公司 (签章):_____________ (签章):_____________ 法定代表人:__________ 法定代表人:__________ ______年_____月_____日______年_____月_____日

相关主题