编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载
电动吊篮销售合同
甲方：___________________
乙方：___________________
日期：___________________
篇一：电动吊篮安装合同
电动吊篮安装合同
乙方（安装单位）：宁夏乘龙建筑机械租赁有限公司
1、甲方委托乙方安装电动吊篮，时间为20XX年9月1
日至20XX年9
月5日完成，安装费用为元（含吊车费、人工费、运输费等）。
2、安装地点：隆德县多元广场综合楼，由甲方负责清理现场障碍物。
并提供所需的配电资源。
3、由乙方向甲方提供相应的安装方案，资质证书，安
装人员作业证书
等相关资料。
4、乙方向甲方派出安装人员安装吊篮，安装完毕后进
行调试，调试好
的各限位器，使用单位不得再进行调整。
5、吊篮安装完毕后，即乙方工作结束。经有关部门检
测合格后，吊篮
方可使用。如果吊篮司机操作失误等因素造成的事故均和乙方
（安装方）无关。
6、吊篮在使用过程中使用单位应经常检查螺栓等工作, 发现问题及时
处理以防发生安全事故。
本协议一式两份，甲乙双方各执一份，经签字盖章后生效。
甲方（使用单位）：固原恒新建筑工程有限公司
甲方：（盖章）乙方：（盖章）
日期：20XX年9月1日日期：20XX年9月1日
塔吊安装安全协议
中天建设集团西南公司甲方
立协单位：以下简称：
乙方
为明确甲乙双方因塔吊的安装的安全生产责任，确保机械的安全安装特订立本协
议。
1、甲乙双方必须认真贯彻国家和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的各项相
关安全生产的法律、法规及条例规定。
2、乙方提供经安装单位技术负责人审核的有针对性的安装方案，保证现场配备相
应的技术力虽。由乙方负责安装前塔吊在省市相关行业主管部门的备案，并将营业执照、安装资质证与特种作业操作人员岗位证书（原件带复印件）、操作人员保险证明等相关证件提供给甲方。如弄虚作假甲方则有权终止合同。在安装过程中，乙方技术人员和安全管理人员必须到现场监督。
3、甲方提供安装场地，对工作区域采用有效的围护措
施，并派专人值班，听从乙
方指挥。乙方对甲方的安装现场布置有权也有责任进行建议和安排。一经施工，就表小
乙方确认施工现场已处于安全的状态。
4、乙方任何人员应遵章守纪、严禁违章作业、违章指
挥，若发生一切机械设备安
全及人身安全事故，所造成的一切费用及相关责任均由乙方负责。
5、甲方在设备安装期间，保证提供正常工作场所必须
具备的动力电源、电压条件
及防护设施等。对施工过程中的不安全因素甲方有权制止施工。如乙方强行施工，甲方则视其为违约并进行相关处理。
6、由安装单位提供的设备必须保证产品（及附件）的质
虽，提供相应的产品合格
证明并符合现行国家标准。若由此产生的意外或损失由乙方负责。
7、安装内容包括初次安装、每次顶升、附墙作业，甲
方提前一天通知乙方，然后
乙方接甲方通知应随叫随到，安装及每次顶升后乙方均应进行验收，并出具验收合格证明。
8、在施工期间，乙方指派同志（电话号码）负责本工程
项目的有关安全和生产的各项工作；甲方委派同志
（电话号码）负责联系，并予以协助、督促乙方执行有关巡
查、防火等规定。双方应经常保持有关安全生产工作上的联系，共同预防事故的发生。
9、安装完成后，先经过安装单位、项目部、公司共同
验收后，再经技术监督局或
其它主管部门验收，验收合格后方可交付甲方使用。
10、未尽事宜，双方共同协商解决。本协议一式四份，甲乙
双方各执二份，经签
字盖章后生效。以上十条由甲乙双方共同严格执行。
甲方：（盖章）乙方：（盖章）
经办人：经办人：
电话: 电话 :
年月日年月曰
篇二：电动吊篮安全协议书
电动吊篮安全协议书
甲方：重庆上广装饰工程有限公司
乙方：
为使施工中电动吊篮正常运转，确保安全生产，杜绝事故及各类人身伤亡事故，依据建设部、重庆市的有关规定：
《建筑机械使用安全技术规程》、《重庆市建筑工程施工安全操作规程》、《高处作业吊篮安全规则( JG5027-92) ?、《高处作业吊篮用安全锁(JG5034-93)》、《施工现场机械设备安全
万科精装修工程 施工合同 甲方：万科房地产有限公司乙方：
万科精装修工程施工合同 第一部分协议书 甲方（全称）万科房地产有限公司 乙方（全称）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程合作事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况、承包范围及承包方式 1. 工程概况 1.1工程名称：万科精装修工程（包括室内、大堂、电梯厅、轿箱精装修 工程及该项目需要乙方配合施工的样板房及开放区公共部位精装修工程；学校、幼儿园、物业用房等装修工程） 1.2工程地点： 2. 承包范围： 2.1按甲方提供的户型图、装修施工图，所包含的装修工程内容及水电安装工程内容。甲方 分包工程、甲供材料设备、甲方指定品牌乙供材料设备等详见下表一。 表
*供货次数计算：（以100套住宅为单位，每100套限送货1次，依此类推。）如果乙方提出超出合同所述次数的供货要求，需承担材料供应商的运费和5% （以含税材料价款为计价基数）的甲方管理费。 3. 承包方式 按承包范围和合同价款包工期、包质量、包安全。综合单价包干，工程量按实 结算。签订合同后，乙方需按工程施工图纸及有关要求的全部内容进行施工。 二、合同价款 合同价款为Y 元，大写人民币（含甲供材料款）。 详见所附工程量清单及报价书；报价书作为本合同的附件，是支付工程款及结算的 依据。 1. 合同价款是按招标清单、承包范围、招标文件、招标约谈纪要、合同条款、现场条件等 由乙方充分考虑了各项费用后编制的。 2. 甲供材料价款： 2.1.甲方不提供甲供材发票。 22甲供材料的材料款由甲方直接从乙方的工程款中代扣代付给供货单位。 23甲供材的税费由乙方依法依时缴纳。 甲供材税费=应领取的甲供材总额X 3.83 % 24乙方提供给甲方的发票必须包括甲供材的价款及其税费（含附加）在内。 3. 合同签订后发生的变更、签证，如果清单中有相同或者相似的单价，套用清单单价；如 果清单中没有相同或相似的单价，土建装修工程采用《省装饰装修工程综合定额》、《省建筑工程综合定额》，安装工程按《省安装综合定额》；材料价格按双方协商的市场合理价及施工期间《地区建设工程材料指导价格》＜取费方法按一/二类（地区按一类、地区按二类）地区，人工费参见当地政府最新文件规定，利润按人工费20%计取，措施费清单包干，不再计取。甲供材不参与取费。 4. 按国家规定由乙方交纳的各种税收已包含在本合同价款内，由乙方支付。 5. 报价单中各项目工程内容仅列出了主要工序，次要工序、按常规的施工工序完 成的内容、垃圾清运及搭设必要的装修脚手架等费用已包含在乙方的报价中。 6. 配合费用的计取：乙方收取甲方指定分包工程、甲供材料设备、乙供甲方实时限价材料 的配合管理费、垂直运输费、采保费、施工水电费及施工期内相应施工标段的整个场地的文明施工等（包含了向乙方支付的一切卸车、保安、管理、利润等全部费用），由乙方自行考虑综合报价，并且该价款已包含在后附的工程量清单相关报价及合同总价内，
STANDARD AGREEMENT SAMPLE (协议范本) 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订日期：____________________ 编号：YB-HT-040764 高空作业吊篮安全生产管理
高空作业吊篮安全生产管理协议书 (协议示范文本) 施工单位：_______（以下称甲方） 出租单位：_______（以下称乙方） 为了切实落实安全生产的责任，确保施工人员在生产过程中的安全健康。保证施工的顺利进行，依据《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》及有关法律、法规，遵循平等、公平和诚实守信的原则，甲、乙双方就吊篮脚手架安装、使用、维修、安全生产管理事宜达成以下协议： 一、甲方责任： 1．负责对乙方的电动吊篮生产厂家的资质、产品的合格证、施工方案、设计计算书的审批，吊篮脚手架安装单位资质及施工使用登记、安装拆除作业人员上岗证等资料的审核，不符合要求的立即补办齐全。 2．负责对乙方吊篮脚手架安装、拆除的监督、检查、验收。并按照吊篮操作规程及规范要求所检查出的安全问题，要求乙方立即整改。 3．负责对操作的施工人员进行安全交底，确保吊篮不与其它机械及设施交叉施工，不得超载运行，不得载非操作人员上下，严格遵守安全制度，爱护吊篮设施。
4．吊篮在运行过程中发生故障，甲方应马上停止使用并及时通知乙方的人员维修。 5．甲方提供吊篮配电箱，并由甲方电工负责接好各路电源。 二、乙方责任： 1．按甲方的租用数量及时派持有特种作业操作证的人员到甲方工地指导安装，并严格检查各安装部位是否达到安全规范要求，调试运行正常后，组织四方单位（安装单位、施工单位、监理单位、建设单位）共同验收，验收合格后方可交付甲方使用。 2．协同甲方对施工人员进行岗前技术培训、技术交底，使其熟悉并能掌握吊篮各部位性能，以达到安全运行。 3．甲方对乙方所提出的安全隐患问题，乙方如未在限期内整改完毕，因此所出现被罚或安全事故由乙方承担。 4．乙方应按照“吊篮安全操作规程”监督甲方人员安全操作，如发现甲方有违规操作行为，有权停止作业。 5．乙方应对“非人为损坏”如安全锁失灵，提升机因产品不合格出现的故障，电磁制动三相异步电动机，因产品不合格出现的故障，电缆线、钢丝绳、保险绳因不符合规定出现的断裂，不加垫子造成磨损或绑扎不牢固，法兰螺栓不合格，钢丝绳卡环螺丝未按规定拧紧，各部件螺丝松动，配重未按规定设压或配重脱掉造成伤亡安全事故，后果由乙方承担。 6．电器修理工必须持有特种作业操作证，且负责配电箱及吊篮配电箱的接电维修工作。 7．乙方维修人员遵守甲方制定的各种规章制度，听从管理人员的工作安排，
电动吊篮安全合同示范文 本 In Order To Protect Their Legitimate Rights And Interests, The Cooperative Parties Reach A Consensus Through Consultation And Sign Into Documents, So As To Solve And Prevent Disputes And Achieve The Effect Of Common Interests 某某管理中心 XX年XX月
电动吊篮安全合同示范文本 使用指引：此合同资料应用在协作多方为保障各自的合法权益，经过共同商量最终得出一致意见，特意签订成为文书材料，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 甲方：_________ 乙方：_________ 为使施工中电动吊篮正常运转，确保安全生产，杜绝 事故及各类人身伤亡事故，依据建设部、____市的有关规 定：《建筑机械使用安全技术规程》、《____市建筑工程施 工安全操作规程》、《高处作业吊篮安全规则（JG5027- 92）》、《高处作业吊篮用安全锁（JG5034-93）》、 《施工现场机械设备安全管理规定》，《机械设备安全操 作规程（试行）》，《大型机械及中小型机械租赁使用管 理暂行规定》等，特制订本协议。 甲、乙双方必须在电动吊篮安装前签定本协议。 一、甲方对现场电动吊篮实行统一管理，乙方全面负
责电动吊篮的具体管理工作。 二、乙方须配备专职的机械管理员负责电动吊篮等机械设备的日常管理。 三、电动吊篮操作人员上机操作前，必须认真学习和掌握使用说明书，由厂家进行培训，必须按检验项目检验合格后，方可上机操作，使用中严格执行安全操作规程。 四、操作人员作业时应佩戴安全帽，使用安全带。安全带上的自锁钩应扣在单独悬挂于建筑物顶部牢固部位的保险绳上。酒后、过度疲劳、情绪异常者不得上岗。 五、操作人员必须有二人，不允许单独一人进行作业，以便突然停电时，可二人分别操作手动下降装置安全落地。操作人员必须在地面进出悬吊平台，不得在空中攀缘窗口出入，并且不允许作业人员从一悬吊平台跨入另一悬吊平台。 六、电动吊篮施工范围下方如有道路时，必须设置警
吊篮安装、拆除合同 使用单位(简称甲方)：榆林市统原建设工程有限责任公司 安装单位（简称乙方）：榆林市万恒起重设备安装有限公司 甲方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定，经友好协商，就乙方为甲方安装、拆除电动吊篮设备达成共识，特签订本合同，以是双方共同遵守。 一、电动吊篮安装： 1：安装时间：年月日 2、安装费用：共计人民币元整。 3、移位费用：共计人民币元整。 二、电动吊篮拆除： 1、拆除时间：年月日 2、拆除费用：共计人民币元整。 三、双方的权利、义务与责任： 1、甲方负有做好施工现场安装前准备工作的义务。 2、在安装过程中甲方要做好各项配合工作。 3、甲方有不定期对乙方作业人员的安装进行检查监督的权利。 4、根据工程施工需要和电动吊篮的技术性能，甲乙双方共同确定电动吊篮的安装设置符合电动吊篮的安全和运行条件。 5、乙方委派为现场管理代表，全权负责施工期间的施工质量、安全、进度、施工文明生产管理工作。并按《建筑施工安装检查标准JGJ59-2011》要求做好对工程质量、施工安全、进度、文明生产的检查和监督管理。 6、乙方全部负责电动吊篮的安装工作。在安装施工期间，若发生人身伤亡或设备损坏及其他责任事故，乙方承担全部责任。
7、乙方必须服从当地有关法律、法规及甲方的有关规定。 8、乙方的施工人员必须持合格有效的特种操作证上岗。 9、若因乙方安装质量问题，导致甲方电动吊篮不能正常使用或发生责任事故，乙方应承担全部责任。 四、本合同未尽事宜，双方协商解决。协商不成时，向有关行政机关申请仲裁或甲方所在人民法院提起控诉讼。 五、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力，双方签字盖章之日起生效。 甲方：乙方： 年月日年月日 高考是我们人生中重要的阶段，我们要学会给高三的自己加油打气
高处作业电动吊篮设备租赁合同 承租方 地址 电话传真 开户行账号 出租方 地址 电话传真 开户行账号 签订地点签订时间年月日依照《中华人民共和国合同法》的相关规定，按照平等互利的原则，就位于xx市“”工程，高处作业电动吊篮设备租赁使用事宜，经双方协商一致签订本合同，供双方共同遵照履行。 本合同所指高处作业电动吊篮设备（以下简称吊篮），主要由悬挂机构、工作平台、提升机、安全锁、电器控制系统、工作钢丝绳、安全钢丝绳等组成。 第一条吊篮的所有权和使用权 吊篮的所有权归出租方所有，租赁期限内承租方仅享有吊篮的使用权。 第二条吊篮规格和数量 租赁吊篮的规格型号为： 630 型（额定载重量 kg/ kg,长度米/台），租赁数量暂定台（此数量为承租方承租的最低限额）。实际吊篮租赁数量以双方签字确认的《租赁吊篮设备进场清单》为准。 第三条吊篮租赁期限 暂定天，最终期限以双方签字确认的《租赁吊篮设备进场清单》和《租赁吊篮设备退场清单》日期为准。 第四条收费项目和标准 1、吊篮租金人民币元/台/天（含安装、拆卸、吊篮检测及运费，租用时间不少于60天?含60天?）。
2、吊篮进出场运输费人民币元/台（仅限合肥市市区，合肥市市区以外区域另行协商确定）。 3、吊篮进出场安装、拆卸费人民币元/台。 4、吊篮移位技术指导费人民币元/天/人（如现场满25台出租方配置一名技术员免费负责技术指导移位）。 5、零部件丢失、损坏赔偿金等，分清责任后按《吊篮零部件丢失、损坏赔偿价目表》（附件四）列明的价格结算。 6、因承租方违章操作或疏于管理造成吊篮损毁，经出租方确认无法修复使用的，承租方须按人民币元/台支付赔偿金。 第五条租赁保证金 合同签订后，承租方支付出租方吊篮保证金人民币元/台，共计台，共计保证金￥元（大写人民币元整）。承租方全额交清保证金后办理吊篮出库手续且合同生效，租赁期限内未经出租方同意，承租方不得以保证金折抵租金，租赁期满结算时，承租方返还全部吊篮并经出租方验收，吊篮完好无损后，出租方无息退还保证金或将保证金折抵租金。 第六条吊篮的进、退场和租期确认 1、承租方需要吊篮进场时，应提前书面通知出租方，出租方收到书面通知后5天内将吊篮送至双方约定地点，吊篮设备在约定的进场地点现场进行清点交付，经双方确认无误后在《租赁吊篮设备进场清单》上签字，进场吊篮安装好后经检测并办理完善手续后双方签字确认吊篮起租日期，作为结算的凭证。 2、承租方需要返还吊篮时，应提前5天书面通知出租方，双方在约定交付地点以《租赁吊篮设备进场清单》为依据进行清点验收，若租赁期限内造成吊篮及零部件的丢失、损坏，依照《吊篮零部件丢失、损坏赔偿价目表》（附件四）由承租方向出租方支付赔偿金。经双方确认无误后在《租赁吊篮设备退场清单》上签字，确认结算租金日期。 第七条租赁费用结算及支付期限、方式 1、吊篮进场安装完毕吊篮手续办理齐全之日开始计算租金，最终租赁期限按照双方签字确认的日期为准（节假日计算在内）。 2、租赁期间，每月月底双方结算并支付一次性租金，以双方签字认可的当次《吊篮租
文件编号：TP-AR-L6612 The Civil Subjects Establish, Change And Terminate Their Corresponding Civil Legal Relations, And Then Determine Their Respective Rights And Obligations. The Terms Are Binding On The Parties And Need To Abide By Them. （示范文本） 甲方：_______________ 乙方：_______________ 签署时间：_______________ 电动吊篮安全协议正式 样本
电动吊篮安全协议正式样本 使用注意：该协议资料可用在各个民事主体之间设立、变更、终止其对应的民事法律关系而订立，进而确定各自的权利和义务，条款对当事人具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。 甲方（总包单位）：_____________ 乙方（出租单位）：_____________ 丙方（租用单位）：_____________ 为使施工中电动吊篮正常运转，确保安全生产， 杜绝事故及各类人身伤亡事故，依据建设部、______ 的有关规定：《建筑机械使用安全技术规程》、 《______建筑工程施工安全操作规程》、《高处作业 吊篮安全规则（JG5027-92）》、《高处作业吊篮用 安全锁（JG5034-93）》、《施工现场机械设备安全 管理规定》，《机械设备安全操作规程（试行）》， 《大型机械及中小型机械租赁使用管理暂行规定》
文件编号：RHD-QB-K7928 （协议范本系列） 甲方：XXXXXX 乙方：XXXXXX 签订日期：XXXXXX 电动吊篮租赁协议标准 版本
电动吊篮租赁协议标准版本 操作指导：该协议文件为经过平等协商和在真实、充分表达各自意愿的基础上，本着诚实守信、互惠互利的原则，根据有关法律法规的规定，达成如下条款，并由双方共同恪守。，其中条款可根据自己现实基础上调整，请仔细浏览后进行编辑与保存。 承租方(以下简称甲方) 出租方(以下简称乙方) 根据中华人民共和国合同法，及其相关条例的规定，就甲方向乙方租赁吊篮台(以现场实际安装台数为准)为明确双方责任，双方经友好协商特签订本合同如下： 一、租赁时间：预计自________年____月____日起，工期约为天(以实际工作中双方记录为准) 二、工程名称及工程地点： 工程名称： 工程地点：
三、租赁费起止时间：以双方签认的安装验收单之日(进场单次日)起租;停租时间：以整套吊篮装置拆至地面并经双方签认书面报停单日期为准。 四、租赁单价元/日/台。单台设备最低30天起租，超过30天以实际发生结算。 五、甲方在此合同中施工现场负责人为，安全员为. 六、设备进出场费：吊篮进出场费元/台。 七、吊篮押金：元/台。结算时可冲减租金。 八、租金结算：甲方每月号前向乙方付清上月租赁费用，甲方需按时交纳租赁费用不得以任何理由拖欠，否则，延期交纳每日按应付租金金额的千分之五加收违约金。 九、双方责任： 乙方责任：
1、负责电动吊篮的指导安装、调试、维修、保养工作，以保证吊篮正常工作。 2、负责甲方操作人员的技术指导、培训工作，考试合格并发岗位证书。 3、因设备本身故障造成的吊篮停用，乙方负责修复。维修时间超过二十四小时，免收当日当台租赁费。 4、乙方有权对甲方违章操作进行制止，限期整改，整改期内租赁费照付。 5、如果甲方不能按本租赁合同写明的付款方式如期交纳租赁费，则乙方有权在无须通知甲方的情况下，终止甲方的设备使用，并有权收回出租的设备，有权追回所欠租金及违约金。 甲方责任： 1、负责电动吊篮的安装、保养工作，以保证吊
**花园智能化工程施工合同 甲方：***限公司（以下简称甲方） 乙方：**有限公司（以下简称乙方） 为明确责任，保障双方的利益，保证工程顺利进行，现经双方友好协商，在双方自愿以及完全清楚、理解本合同条款的基础上，按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及深圳市有关规定，根据本工程的具体情况，签订本施工合同。 1. 工程名称：*****智能化工程 2. 工程地点： 3.承包方式：建筑智能化安装工程采用综合单价合同，即包人工费、材料费、机械费、利润、管理费费用；包设计图纸及深化设计图纸、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包员工保险、包措施费、包竣工资料及竣工图、包材料设备检验试验费、包智能化验收、包风险等方式，负责三湘海尚花园智能化工程供货、安装、调试、包验收合格、培训、保修及保修期间的保养等工作。 4.承包范围：按施工图及招标文件中有关要求的内容进行承包，主要包括以下：防盗报警系统、网络系统、闭路监控系统、背景音乐系统、保安电子巡更系统、呼叫帮助系统、智能家居及楼宇对讲系统、电梯联动和IC卡控系统、门禁设备系统、停车场管理系统、多煤体信息发布系统、IBMS系统集成管理系统、物业管理系统、智能化机房装修及配套系统、会所和游泳池消费等系统工程的安装。主要材料设备为甲供材料或甲控材料，乙方负责安装，详见附件4。 5．合同总价：本合同总价为（人民币）： 暂定（小写）￥元，（大写）：。 5．1以上暂定合同总价是在招标文件及乙方投标文件”（详见附件4）投标报价的基础上进行总价下浮而得，结算时按此下浮比例进行总价下浮,综合单价按乙方投标报价中的单价执行，工程量按实际竣工图及变更签证按实结算。除本合同中另有约定的情况以外，合同单价不得调整。 5．2合同暂定总价中不包含主要材料设备费用，主要材料设备为甲供材料或甲控材料，详见附件4，由双方另行协商甲供材料或甲控材料有关事宜。
吊篮租赁合同范本 发包方：以下简称“甲方” 承包方：以下简称“乙方” 因甲方工程施工需要现向乙方租赁电动吊篮，根据《中华人民共和国合同法》及相关文件规定的精神，为明确甲、乙双方的权利和义务，双方友好协商特签订本合同，以供双方严格遵守执行。 第一条工程项目 1.1工程名称：天誉四期发展项目门窗幕墙及简易吊船工程以下简称“本项目” 1.2工程地点：广州天河区 第二条租赁内容 2.1 设备租赁内容：乙方为甲方提供型号ZLPD型长度根据现场需要电动吊篮提升机全套设备，保证所提供的设备是完好，齐全，机械性能运转正常。乙方包装包拆、包来回运输，提供全套设备质保资料，如有现场检测费用发生，甲乙双方各承担50%的费用。 2.2乙方的承包范围属于发包方与甲方签订的“天誉四期发展项目门窗幕墙及简易吊船工程”的施工合同及其附件以下称主合同的承包范围的一部分，乙方对自身所承包的内容进行施工，并全面履行施工主合同的规定。包设备安装拆除及调试、包质量、包安全、包文明施工以及包设备检测合格。 2.3乙方必须如实按政府有关政策规定为其聘请的施工人员办理平安卡和申报缴纳个人所得税及购买人身意外伤害保险及工伤保险。甲方可以代办，其费用由乙方支付，并交项目部备案。 第三条租赁期 3.1租赁期根据甲方工程进度要求计算，租金起算日为吊篮安装、调试完毕，经甲乙双方验收合格后，交由甲方投入使用的当天开始计算，租金结算日为甲方通知乙方拆除设备之日，合同生效期为甲方书面通知进场日开始生效。 3.2在合同期内，如乙方合同所述联系地址变更的，乙方有向甲方通知的义务，否则视为合同承包方地址无变更，甲方向乙方合同地址发出的信函视为乙方已收悉。 第四条付款方式及结算方式 4.1按综合单价包干形式，经甲乙双方协商确认，吊篮租金为 55 元/台/天。包括乙方技术员工资、伙食费、现场文明施工费、工具费、进场费、设备费、维修保养、设备及
吊篮安全协议书范本（精选4篇） 吊篮安全协议书范本 在充满活力，日益开放的今天，协议在生活中的使用越来越广泛，签订协议是解决纠纷的保障。我们该怎么拟定协议呢？下面是为大家收集的吊篮安全协议书范本，希望能够帮助到大家。 吊篮安全协议书1 甲方： 乙方： 丙方： 为使施工中电动吊篮正常运转，确保安全生产，杜绝事故及各类人身伤亡事故，依据建设部、北京市的有关规定：《建筑机械使用安全技术规程》、《北京市建筑工程施工安全操作规程》、《高处作业吊篮安全规则》、《高处作业吊篮用安全锁》、《施工现场机械设备安全管理规定》，《机械设备安全操作规程》，《大型机械及中小型机械租赁使用管理暂行规定》等，特制订本协议。 甲、乙、丙三方必须在电动吊篮安装前签订本协议。 一、甲方对现场电动吊篮实行统一管理，乙方全面负责电动吊篮的具体管理工作，丙方全面负责现场操作人员的安全工作和吊篮的安全操作管理。甲、乙、丙三方均应遵守、执行建设部、北京市及高陵县房屋建设有关机械设备安全的规定。
二、进入现场的电动吊篮必须具有出厂厂家统一编号，并按照施工组织设计中规定的位置、类型、台数设置。严禁随意搭设。 三、乙方须配备专职的机械管理员负责电动吊篮等机械设备的日常管理，机械管理员应持北京市建委核发的上岗证。 四、乙方负责进场设备的安全性和完好性，若因乙方设备质量问题造成安全事故由乙方负责。乙方负责吊篮操训作人员的操作培训及安全教育和技术交底。负责吊篮施工方案的编制，并确保施工方案的可行性和安全性 五、丙方租用乙方电动吊篮时，乙方租赁单位必须是具备北京市核发的资质证书并年检合格的单位。乙方须将○1租赁单位的资质证书，○2电动吊篮的合格证，○3厂家统一编号等资料原件和复印件报到甲方进行审核，甲方审核同意后丙方方可租赁。丙方指派专人接受乙方技工知道及吊篮的技术培训，要认真学习安装技术要领，在以后的安装拆卸过程中丙方管理电动吊篮操作人员上机操作前，必须认真学习和掌握使用说明书，由厂家进行安全操作培训，必须按检验项目检验合格后，方可上机操作，使用中严格执行安全操作规程。人员花名册及证件复印件须报甲方备案。 六、乙方单位必须是具有北京市核发的有相应拆装资质等级证书的单位，，经甲方审核同意后方可进行拆装工作，电动吊篮安装后必须经由甲方、乙方、丙方三方及监理单位参加的验收合格后方可使用。 七、乙方应按有关规定对电动吊篮进行日常维修、保养、管理，且要有明确记录，并将情况报到甲方。
YF-ED-J6599 可按资料类型定义编号 电动吊篮安全协议实用版 An Agreement Between Civil Subjects To Establish, Change And Terminate Civil Legal Relations. Please Sign After Consensus, So As To Solve And Prevent Disputes And Realize Common Interests. （示范文稿） 二零XX年XX月XX日
电动吊篮安全协议实用版 提示：该协议文档适合使用于民事主体之间建立、变更和终止民事法律关系的协议。请经过一致协商再签订，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果。下载后可以对文件进行定制修改，请根据实际需要调整使用。 甲方（总包单位）：_____________ 乙方（出租单位）：_____________ 丙方（租用单位）：_____________ 为使施工中电动吊篮正常运转，确保安全 生产，杜绝事故及各类人身伤亡事故，依据建 设部、______的有关规定：《建筑机械使用安 全技术规程》、《______建筑工程施工安全操 作规程》、《高处作业吊篮安全规则（JG5027- 92）》、《高处作业吊篮用安全锁（JG5034- 93）》、《施工现场机械设备安全管理规 定》，《机械设备安全操作规程（试行）》，
《大型机械及中小型机械租赁使用管理暂行规定》等，特制订本协议。 甲、乙、丙三方必须在电动吊篮安装前签订本协议。 一、甲方对现场电动吊篮实行统一管理，乙方全面负责电动吊篮的具体管理工作，丙方全面负责现场操作人员的安全工作和吊篮的安全操作管理。甲、乙、丙三方均应遵守、执行建设部、______及高陵县房屋建设有关机械设备安全的规定。 二、进入现场的电动吊篮必须具有出厂厂家统一编号，并按照施工组织设计中规定的位置、类型、台数设置。严禁随意搭设。 三、乙方须配备专职的机械管理员负责电动吊篮等机械设备的日常管理，机械管理员应
电动吊篮安装拆卸合同 使用单位：泰安市鲁中建设总公司曲阜丰泽园小区项目部（甲方）安装单位：宁津县汇洋建筑设备有限公司(乙方) 依据《中华人民共和国合同法》《建筑工程安全生产管理条例》的规定，遵循平等、自愿的原则，经甲乙双方协商一致，就甲乙双方安装拆卸电动吊篮的事宜达成如下协议： 一、工程名称：曲阜丰泽园小区7#楼 施工地点：北临静轩西路，南至逵泉路，东起天华路，西至苗孔路 二、安拆装内容：安装拆卸电动吊篮 三、安装、拆卸顺序： 1、吊篮工作平台安装完毕应放置到平稳可靠的位置后，可进行下一 步操作。 2、严格按照《电动吊篮安装拆卸方案》进行施工。 3、将钢丝绳拉至支架层面，把支架和钢丝绳固定，按规定组装好支 架，将钢丝绳垂放到地面。 4、压好配重并规定固定好，接通电源，穿好钢丝绳。仔细检查吊篮 各部件是否按规范组装后方可进行运转试验。 四、注意事项 1、严格按照《电动吊篮安装拆卸方案》进行施工。 2、现场施工人员在乙方专职人员指挥下，将电动电篮按转动指定位 置。
3、现场施工人员必须具备《建筑施工特种作业操作资格证》，并佩戴 相应的标志方可上岗施工。 4、施工作业时在工作区附近划出危险区，并设置护栏、安全网或警 示标志，并派专人看守，严禁无关人员进入危险区。 5、做好成品保护工作。 6、施工人员必须戴好安全帽、安全带。 7、严禁酒后、精神异常、过度疲劳、年龄未满18周岁人员参加拆装工作。 五、设备安装单位具备相应的安装拆卸资质，其作业人员亦应具备相 应作业证书。 六、如因违章操作造成的事故，由安装单位自行负责。 甲方（盖章）乙方（盖章） 负责人签字：负责人签字：
万科精装修工程 施工合同
甲方：万科房地产有限公司乙方：
万科精装修工程施工合同 第一部分协议书 甲方（全称）万科房地产有限公司 乙方（全称）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程合作事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况、承包范围及承包方式 1.工程概况 1.1工程名称：万科精装修工程（包括室内、大堂、电梯 厅、轿箱精装修工程及该项目需要乙方配合施工的样板房及开放区公共部位精装修工程；学校、幼儿园、物业用房等装修工程） 1.2工程地点： 2.承包范围： 2.1按甲方提供的户型图、装修施工图，所包含的装修工程内容及 水电安装工程内容。甲方分包工程、甲供材料设备、甲方指定品牌乙供材料设备等详见下表一。
表一 ﹡供货次数计算：（以100套住宅为单位，每100套限送货1次，依此类推。）如果乙方提出超出合同所述次数的供货要求，需承担材料供应商的运费和5％（以含税材料价款为计价基数）的甲方管理费。 3.承包方式 按承包范围和合同价款包工期、包质量、包安全。综合单价包干，工程量按实结算。签订合同后，乙方需按工程施工图纸及有关要求的全部内容进行施工。
二、合同价款 合同价款为￥元，大写人民币(含甲供材料款)。详见所附工程量清单及报价书；报价书 作为本合同的附件，是支付工程款及结算的依据。 1.合同价款是按招标清单、承包范围、招标文件、招标约谈纪要、 合同条款、现场条件等由乙方充分考虑了各项费用后编制的。 2.甲供材料价款： 2.1.甲方不提供甲供材发票。 2.2.甲供材料的材料款由甲方直接从乙方的工程款中代扣代付给 供货单位。 2.3.甲供材的税费由乙方依法依时缴纳。 甲供材税费=应领取的甲供材总额×3.83％ 2.4.乙方提供给甲方的发票必须包括甲供材的价款及其税费（含 附加）在内。 3.合同签订后发生的变更、签证，如果清单中有相同或者相似的 单价，套用清单单价；如果清单中没有相同或相似的单价，土建装修工程采用《省装饰装修工程综合定额》、《省建筑工程综合定额》，安装工程按《省安装综合定额》；材料价格按双方协商的市场合理价及施工期间《地区建设工程材料指导价格》。取费方法按一/二类（地区按一类、地区按二类）地区,人工费参见当地政府最新文件规定，利润按人工费20%计取，措施费清单包干，不再计取。甲供材不参与取费。 4.按国家规定由乙方交纳的各种税收已包含在本合同价款内, 由乙方支付。
高空吊篮租赁合同样本(合同示 Sample of high altitude basket rental contract (合同范本) 姓名： 单位： 日期： 编号：YW-HT-043742
高空吊篮租赁合同样本(合同示范文 本) 高空吊篮租赁合同范文 1 发包方： (以下简称“甲方”) 承包方：(以下简称“乙方”) 因甲方工程施工需要现向乙方租赁电动吊篮，根据《中华人民共和国合同法》及相关文件规定的精神，为明确甲、乙双方的权利和义务，双方友好协商特签订本合同，以供双方严格遵守执行。 目”)第一条工程项目 1.1工程名称：天誉四期发展项目门窗幕墙及简易吊船工程 (以下简称“本项 说明：以下合同书内容主要作用是：合同有效的约定了合同双方的权利和义务,对合同的履行有积极的作用,能够较为有效的约束违约行为,能够最大程度的保障自己的合法权利，可用于电子存档或打印使用（使用时请看清是否适合您使用）。
1.2工程地点：广州天河区 第二条租赁内容 2.1设备租赁内容：乙方为甲方提供型号 ZLP(D)型(长度根据现场需要)电动吊篮提升机(全套设备)，保证所提供的设备是完好，齐全，机械性能运转正常。乙方包装包拆、包来回运输，提供全套设备质保资料，如有现场检测费用发生，甲乙双方各承担 50%的费用。 2.2乙方的承包范围属于发包方与甲方签订的“天誉四期发展项目门窗幕墙及简易吊船工程”的施工合同及其附件(以下称主合同)的承包范围的一部分，乙方对自身所承包的内容进行施工，并全面履行施工主合同的规定。包设备安装拆除及调试、包质量、包安全、包文明施工以及包设备检测合格。 2.3乙方必须如实按政府有关政策规定为其聘请的施工人员办理平安卡和申报缴纳个人所得税及购买人身意外伤害保险及工伤保险。甲方可以代办，其费用由乙方支付，并交项目部备案。 第三条租赁期 3.1租赁期根据甲方工程进度要求计算，租金起算日为吊篮安装、调试完毕，经甲乙双方验收合格后，交由甲方投入使用的当天开始计算，租金结算日为甲方通知乙方拆除设备之日，合同生效期为甲方书面通知进场日开始生效。 3.2在合同期内，如乙方合同所述联系地址变更的，乙方有向甲方通知的义务，否则视为合同承包方地址无变更，甲方向乙方合同地址发出的信函视为乙方已收悉。 第四条付款方式及结算方式 4.1按综合单价包干形式，经甲乙双方协商确认，吊篮租金为 55 元/台/天。包括乙方技术员工资、伙食费、现场文明施工费、工具费、进场费、设备费、维
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 吊篮安全使用协议 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________ 说明：本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与 义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用 时请详细阅读内容。
交底人（出让方）：无锡博宇建筑机械有限公司项目负责人：被交底人（使用方）：项目负责人： 1. 全部吊篮必须使用方派特殊工种人员操作，持证上岗。 2. 全体上机作业人员必须戴好安全帽，并正确系好安全带，同时还必须将自锁器正确地固定在生命绳上，并将安全带的琐钩固定在自锁器内。 3. 全体上机作业人员应尽可能少带不必要的随身物品，工具、材料等物品也应用短绳固定在护栏上，同时严禁机上作业人员向下抛物品、垃圾等，以防坠落伤人。 4. 使用方作业人员应在每天班后及时做好吊篮的活理工作，如发现吊篮踢脚板损坏应及时通知出让方维修，以防垃圾坠落伤人。 5. 吊篮操作员每天应在第一天开机前对吊篮各主要部位（提升机、安全限位、悬挂机构、压铁固定、钢丝绳、漏电开关、电控箱等）做一次全面检查和测 试，在确认安全可靠后方能投入使用。 6. 使用方不得违章指挥及违章使用吊篮，并严格控制在安全荷载根据检测核定后的范围内搭载，严禁超载运行。 7. 出让方值班人员如发现使用方人员违章作业，有权纠正违章作业行为，使用方作业人员必须听从出让方值班人员的纠违劝阻，否则出让方值班人员有权阻止违章作业。 8. 吊篮作业过程中如发生轧绳现象,应立刻停机并组织操作人员离机,同时通知出让方专业技术人员对其进行维修，绝对禁止在发生轧绳现象后继续强行开动吊篮，以防发生断绳坠机事故。 9. 严禁使用方作业人员在吊篮使用过程中人为拆改安全装置、或使安全装置失效。 10. 在下列种环境下严禁使用吊篮，双方应严格遵守。受限环境如下： 10.1作业人员工作处，风速小于8.3m/s （相当于阵风5级） 10.2无大雾、暴雨、大雪等恶劣气候。 10.3照明度大于xxxxLXo 无锡博宇建筑机械有限公司交底日期：年月日
吊篮合同(正式)
编号 GD20170223 陕西省高空作业吊篮（吊船）租赁 统一专用合同书 承租单位 出租单位 工程名称 施工地点 吊篮（吊船）型号 陕西省建设厅监印
2)每月甲方支付乙方租赁费时应等待甲方收到业主工程款后支付给乙方。 3)乙方承诺：如甲方未收到业主月进度工程款导致资金暂不到位，甲方不能按合同约定向乙方支付工程款时，工程款支付可顺延，至本工程完工时付清余款。 五、吊篮费用计核原则： 1、吊篮租金以吊篮调式完毕、验收合格后算起。 六、租金结算及违约处罚： 甲方必须在每月日前向乙方付足上月租金，如延期支付，乙方有权停止吊篮使用。 七、未尽事宜： 1、无“吊篮上岗者操作证”者不得上篮操作，违者责任自负。 2、吊篮安装时，另搭脚手架，材料由甲方提供，人工费由甲方支付。 3、甲方在使用过程中损坏吊篮机件应照价赔偿，不得推拖扯皮，否则乙方有权停止作业。 4、甲方夜间使用吊篮，乙方不承担任何安全责任及经济损失。 5、乙方服从甲方的指定位置安装，尽量不损坏防水层，如若损坏责任由乙方负担。 6、合同签定后，如一方单方违约，违约方应按合同租期总租金的10%向守约方支付违约金，在合同期内，甲方享有吊篮使用权，吊篮的所有权归乙方所有。 八、附：“安全协议”、“吊篮安全操作规程”各一份，与本合同有同等法律效力。 九、本合同一式二份，甲、乙双方各持一份，签字盖章生效。如有不尽事宜双方尽量协商解决，如协商不果，可提请西安市仲裁委仲裁，或在合同签订地人民法院依法解决。 甲方（盖章）：乙方（盖章）： 负责人签字：负责人签字： 联系电话：联系电话： 年月日年月日
电动窗帘销售及安装合 同协议书 SANY GROUP system office room 【SANYUA16H-
电动窗帘销售及安装合同 甲方： 乙方： 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、行政法规、遵守平等、公平和诚实信用的原则，甲乙双方协商一致，签订本合同。 一、工程概况 1.、工程名称及施工地点： 2.、工程内容：电动窗帘销售及安装 3、合同标的价格及数量 二、工期 1、合同签订之日起计算，乙方在接到甲方安装通知后5个工作日内完成所有电动窗帘安装的安装，不包含电线部分。 2、因为乙方原因，延误工期的，每逾期一天，乙方必须按照合同总价的1%支付 甲方违约金。 3、因为甲方原因，乙方不能按时进场，延误工期乙方不承担任何禁忌损失，工期顺延。
4、发生不可抗力延误工期的，甲乙双方均不承担责任。 三、付款方式 1．甲方在签订合同时支付工程款全款18850.00元给乙方，乙方立即开始生产。 2、甲方以支票方式向乙方付款。 四、双方责任 1、甲方在能力范围内有义务在乙方施工期间给予乙方必要的方便，免费提供水、 电及工人住宿。 2、由乙方测量窗口尺寸并保证尺寸符合安装要求。 3、文明施工、避免扰民、遵守甲方相关的施工制度，并承担施工过程中的安全及 其它相关责任。 五、违约责任 甲乙双方如有一方中途要求终止本合同，除赔偿对方实际经济损失外，还需支付对方违约金一万元。 六、解决合同纠纷的方式 本合同双方若发生纠纷，应当协商解决。协商解决不成，交当地仲裁机构仲裁解决或提交甲方所在地人民法院解决。 七、质量验收条款 质量达到规定范围内的优良标准（以样品为准）本产品保修期一年 八、其它 1、本工程以上数量为预算，最终以实际安装数量结算。 2、本合同经双方签字盖章之日起生效，本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，均 具有同等法律效力。 甲方：乙方：
电动吊篮租赁合同范本5篇 电动吊篮的全名称为电动高处作业吊篮。它是采用国内外先进技术制作，结构合理，与其它结构的吊篮相比较具有加高方便、操作简单、安全可靠、规格多种、投资省、效率高等特点。以下是整理的电动吊篮租赁合同范本5篇，欢迎阅读参考! 电动吊篮租赁合同范本(1) 发包方：(以下简称“甲方”) 承包方：(以下简称“乙方”) 因甲方工程施工需要现向乙方租赁电动吊篮，根据《中华人民共和国合同法》及相关文件规定的精神，为明确甲、乙双方的权利和义务，双方友好协商特签订本合同，以供双方严格遵守执行。 第一条工程项目 1.1工程名称：天誉四期发展项目门窗幕墙及简易吊船工程(以下简称“本项目”) 1.2工程地点：广州天河区
第二条租赁内容 2.1 设备租赁内容：乙方为甲方提供型号ZLP(D)型(长度根据现场需要)电动吊篮提升机(全套设备)，保证所提供的设备是完好，齐全，机械性能运转正常。乙方包装包拆、包来回运输，提供全套设备质保资料，如有现场检测费用发生，甲乙双方各承担50%的费用。 2.2乙方的承包范围属于发包方与甲方签订的“天誉四期发展项目门窗幕墙及简易吊船工程”的施工合同及其附件(以下称主合同)的承包范围的一部分，乙方对自身所承包的内容进行施工，并全面履行施工主合同的规定。包设备安装拆除及调试、包质量、包安全、包文明施工以及包设备检测合格。 2.3乙方必须如实按政府有关政策规定为其聘请的施工人员办理平安卡和申报缴纳个人所得税及购买人身意外伤害保险及工伤保险。甲方可以代办，其费用由乙方支付，并交项目部备案。 第三条租赁期 3.1租赁期根据甲方工程进度要求计算，租金起算日为吊篮安装、调试完毕，经甲乙双方验收合格后，交由甲方投入使用的当天开始计算，租金结算日为甲方通知乙方拆除设备之日，合同生效期为甲方书面通知进场日开始生效。
电动吊篮安全使用协议书 甲方： 乙方： 甲方因施工需要，租用北京博宇机电设备有限公司电动吊篮由深圳瑞华建设股份有限公司使用进行幕墙作业。因此，为贯彻落实“安全第一，预防为主”的安全方针，明确双方的安全生产责任，电动吊篮在使用中的安全管理，经甲乙双方协商，签定安全使用协议如下： 第一条工程名称及地处位置： 1、工程名称： 2、工程地点： 设备名称：电动吊篮规格型号：zlp630、zlp800 第二条甲方责任： 1、负责现场电动吊篮的安全管理和操作人员的安全教育负责对操作的人员在使用电动吊篮过程中，应严格按照说明书、操作规程的有关规定和要求使用的教育，教育其禁止违章指挥和违章操作。 2、负责协调施工现场各分包单位在电动吊篮使用方面的关系。 3、负责对违反操作规程、违反劳动纪律的操作人员，依照《中建八局中国科学技术馆新馆工程安全生产奖罚制度》的相关要求和罚款标准进行处罚。 4、电动吊篮安装完毕后，必须经甲、乙双方共同验收合格，书面报请监理方验收合格资料返回后，方可正式投入使用。 5、每台电动吊篮限制操作人员一般最多2人，如有特殊情况最多不得超出过限量的1人，并指定专人负责。操作人员必须持有效证件上岗，并遵守现场安全规章制度、操作规程、技术措施、安全技术交底和方案的要求。 第三条乙方责任： 1、电动吊篮使用前，连同安装单位对其安全性能、安全防护装置等作全面检查，保证安全使用。 2、负责联系电动吊篮拥有方现场负责人在租赁期间的维修和保养。同时，必须每月组织一次定期安全检查，并将检查及整改情况上报甲方存档。
3、电动吊篮发生故障后，要立即通知电动吊篮拥有方现场负责人，及时赶赴现场抢 修，禁止出现带病运转情况。 4、负责牵头落实对电动吊篮的安全检查工作，确保每月不少于一次。 5、负责班前对电动吊篮的配重、支架、钢丝绳、保险绳等安全防护装置的检查落实， 并做好记录。 6、负责对电动吊篮操作人员的安全技术交底的落实，确保每月一次，并报甲方备存。 第四条事故处理： 现场发生相关事故，应立即报告上级主管领导、地方主管部门，并保护好事故现场。由双方单位负责处理，事故责任查清后，属于甲方的责任，由甲方负责；属于乙方的责任，由乙方负责，但甲乙双方都要派人参与事故的处理。 第五条附则： 1、本协议适用于甲乙双方在电动吊篮作业中的安全责任明确和事故责任划分，如遇有同国家和地方的有关法律、法规不符者，按国家和地方的有关规定执行。 2、协议书自双方签字盖章之日起生效，施工完毕后自动终止。 3、本协议一式三份，甲乙双方和监理各存一份。 甲方负责人（签字）：乙方负责人（签字）： （盖章）：（盖章）： 年月日年月日
吊篮安全协议书 签订安全协议书能够预防安全生产事故的发生，下面跟大家分享几篇安全协议书，以供参考! 吊篮安全协议书一出租方： 承租方： 为了确保施工生产安全，预防安全生产事故的发生，依据国家和XX市政府关于安全生产的法律法规，经双方协商签订本协议。双方共同遵守，保证安全生产工作的顺利进行。 一、出租方的责任和义务： 1、因吊篮本身设计、安装原因出现的安全问题由出租方负责。 2、出租方负责吊篮使用人员的安全技术培训和考核，对合格的人员进行操作证发放。 3、出租方在吊篮使用前必须对吊篮进行安全检查和验收，必须保证吊篮各种机构安全可靠，方可使用。 4、出租方派驻现场的作业人员必须每日对吊篮进行安全检查，保证吊篮正常运行，如吊篮因机械故障发生安全事故的责任由出租方负责。 5、承租方现场工人如不听出租方现场人员指挥而违章使用吊篮带病运行，则出租方现场人员必须以书面形式向承租方安全管理人员提出。 6、出租方派驻现场人员必须时刻对现场吊篮运行情况
进行巡察，对违反操作人员进行纠正，如有不听，应及时向承租方管理人员反映。 7、出租方派驻现场人员必须保障吊篮升降不违反机械安全规程。 二、承租方的责任和义务： 1、所有上吊篮施工人员必须经出租方培训合格取得“上岗证”后方可施工。 2、上吊篮工作前必须戴好安全帽，系好安全带。严禁在作业时攀沿窗户进出吊篮，或从一悬吊平台攀入另一平台，严禁酒后操作，超载运行。 3、吊篮使用人员如在出租方驻现场人员提出吊篮故障后仍带病使用的，对出现后果责任自负。 4、吊篮使用人员不得擅自对吊篮故障进行维修，必须由专业人员进行维修。 5、在暴雨、大雪及风速大于5级时不准升空作业。 6、吊篮使用时如因违反安全操作规程造成后果责任自负。 三、共同的责任和义务： 1、双方共同遵守各级各项安全管理法规，共同遵照执行高处作业吊篮使用说明。 2、本协议未尽事宜，双方应本着平等互利的原则要互相监督、互相帮助、公平处理，确保高处作业吊篮施工工程