暖通系统合同

暖通系统合同 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

甲方：__________________________ 乙方：____________________________________

电话____________________________ 客服：____________________________________

地址______________________________ 地址：____________________________________

根据甲、乙双方友好协商，本着精诚合作，互助互惠，共同完成贵方装饰工程建设的精神。按照《中华人民共和国合同法》有关法律条例，甲、乙双方达成下述合同内容。

1、合同金额：

整套系统总金额为人民币（RMB）元（大写：圆整）。

其中

□中央供暖系统元；预付90% 元；尾款10% 元；

□中央空调系统元；预付90% 元；尾款10% 元；

□中央净水系统元；

□中央新风系统元；

2、付款方式：

签定合同必须支付合同金额100%方可安排施工。

3、系统设计标准

乙方根据国家行业标准JGJ142-2012《辐射供暖技术规程》，GB50738-2011《通风与空调工程施工规范》，

DB36J007-2012T《江西省居住建筑节能设计标准》及相关行业标准为甲方进行标准化设计施工图纸，严格按图施工；

4、系统主要产品技术及质量标准

详见系统主要产品说明书

5、甲方的权利与义务

（1）提供给乙方真实有效的施工范围内的构筑物及附属设施权利证明。

（2）提供给乙方本户型详细的设计图纸，装饰公司设计的详细装修图纸（能详细反应出衣柜等家具的摆放位置）及吊顶图，以便乙方为甲方设计冷暖系统施工图纸。

（3）开工前为乙方入场施工创造条件，包括：地面平整、地面清洁、地面上暴露线缆管路陈设归堆、遮盖等，水电齐全，以不影响施工为原则。

（4）负责提供施工期间的水源、电源，气源，并确保达到施工要求，我司系统施工过程中，不得与其他装修交叉。

（5）在下列情况下，甲方有权要求乙方更换施工队伍或者向公司客服中心投诉。

A、乙方施工人员服务态度恶劣

B、乙方施工人员未按设计要求或乙方的《施工说明书》施工；

C、乙方施工人员向甲方索要财物；

D、乙方施工人员消极怠工，故意拖延施工时间。

6、乙方的权利与义务

（1）施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准、按期、按质完成工程施工。

（2）保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。

（3）严格执行本市有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境。

（4）工程完工后应及时提请甲方验收，办理工程结算；交付使用后，乙方应按本合同约定履行工程保修责任并出具《系统设备安装验收单》。

（5）施工前工程现场达不到施工要求，乙方有权利延期施工，直至甲方现场达到施工要求。

（6）如甲方施工所在地非南昌地区，则乙方将收取一定的“异地施工费”。

7、系统配置及施工的变更

（1）现场定位时在无增加设备或配件的基础上，甲方有权对施工方案进行小范围位置的变更而无须另行增加工费：

（2）合同履行过程中如施工方案，施工方式等发生变化需变更合同，双方应协商一致，填写《设备变更单》，同时调整相关工程费用及工期，该变更单作为合同附件，与本合同具有同等法律效力。

（3）变更系统施工中的已经进行部分，重复施工部分产生的材料费、工费由甲方承担。

8、系统验收及调试

（1）甲方按乙方出具的《系统验收单》中所列项目进完工验收，甲方如擅自改动系统管路及控制部件，本合同中第9项自动失效，乙方不再对该管路系统承担任何责任。

（2）甲方在接到乙方的管路系统工程验收的通知后，须在48小时内，会同乙方进行验收。如甲方原因未能进行验收，乙方有权视作甲方对乙方所施工的管路系统完全认可，而结束管路施工工作。

（3）管路系统验收交付后，其财产所有权即归甲方所有。乙方不再对非乙方材料及施工质量而导致的管路系统受损承担责任。

（4）甲方对系统设备、控制部件及其配件等系统设备安装验收完毕后，即该系统的所有权归甲方所有，乙方不再对其外观承担责任。

9、售后服务承诺：

（1）免费维修保养范围

A、空调系统：空调整机保修3年，压缩机保修5年。

B、采暖系统：壁挂炉保修2年，系统管路隐蔽工程中的管道保修20年。非隐蔽工程的控制部件及连接材料保修期为2年；散热器保修期5年（采暖系统水的7

C、净水系统：配件保修1年，主机保修3年

D、新风系统：整机保修2年，马达保修3年

（2）保修期内，正常使用所产生的故障及质量问题，维修配件费及人工免费（耗材及人为因素除外）

（3）终身维修：超过免费质保期限，如果系统出现故障，乙方将负责维修、更换受损部件，收取部件成本费用和人工费。

（4）客户档案：乙方为用户建立档案，定期跟踪回访，掌握用户系统状况，随时解决存在的问题

（5）客服中心统一电话：

10、质量保证及免除条款

（1）如甲方自行拆卸、分解主机设备、末端设备、控制配件和管路系统或不可预计的自然灾害或意外事故，则合同的各项质量保证、承诺将自动失效，乙方不再对本系统承担任何责任。

（2）若非乙方原因，甲方尾款未结清，则合同的各项质量保证及售后服务承诺将自动失效。

11、无理由退货

合同签定后，因甲方原因要求退单的，乙方收取合同金额的10%作为前期的设计、备货及管理费用；乙方已安排施工后因甲方原因要求退单的，乙方收取合同金额的20%作为前期的设计费、仓储费、管理费等，剩余款在3个工作日内退还甲方。

12、关于甲方代理人的授权委托

在本合同的销售安装过程中，凡属于甲方签字能生效的一切文件，甲方均可委托其代理人签署，但应出具由甲方本人签署的授权委托书、邮件、短信、微信或能证明的其它文件。

13、补充合同条款与无效承诺

（1）本合同未尽事宜，甲、乙双方应协商解决，并另行签订补充合同条款。

（2）补充合同条款及甲乙双方签字确认的《系统变更单》及其它书面文件均作为本合同的有效组成部分，与本合同具有同等效力。

（3）凡乙方任何个人未经授权对甲方所做的未在合同与补充合同条款之内的承诺，均属于无效承诺，乙方概不负责。

(4)甲方应在乙方开具公司收款收据后支付合同款项，或将合同款项转入乙方指定的账户。

14、关于合同的仲裁

甲乙双方因合同履行所发生的纠纷，双方应协商解决，如协商不能解决时，交付南昌市仲裁委员会进行仲裁。且甲乙双方均拥有进一步向人民法院进行诉讼的权利。

15、合同附件

本合同包括附件，由乙方交付甲方，且甲方对所有内容已知情并确认：

附件《XX系统配置清单及图纸》《用户采购须知》

16、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。经甲乙双方签字或盖章后生效。

注：本合同相关设计方案，不得随意更改。更改设计方案，有可能导致热值或冷值无法达到合同约定值，由此导致的不良后果由客户自行承担。

17、合同未尽事宜（加盖公章有效）

_____________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________

甲方：乙方：

代表签字（盖章）：代表签字（盖章）：

电话：电话：

签署日期：签署日期：

(附件) 用户系统采购须知

尊敬的用户：

您好！非常感谢您对XX舒适家的信任！

“竭尽所能，真诚为您服务”是我们XX舒适家对待客户的一贯宗旨、我们奉行：您的需要就是我们的使命，竭诚为新老客户提供优质的服务。

从您使用XX舒适系统开始，我公司将为您提供完善和高质量的售后服务。

一、施工注意事项

1.供暖系统：壁挂炉需预留5孔电源插座，分集水器需留控制线3孔插座，空调系统控制线电源线开槽由甲

方负责，所有系统开关为86底盒由甲方负责。

2.所有系统保压过程中，非因乙方施工技术及施工材料质量产生的问题，造成的损失由甲方负责

3.供暖系统，地暖回填层施工由甲方负责，建议材料比例：水泥：大沙：卵石：1：2:3（卵石的规格0.5-1.5

厘米），找平厚度建议：地砖部分盖住地暖管1公分，木地板部分，以水平线最高起，反光膜上面3-5公分

二、质量服务

1.凡由本公司完成的系统工程，整个系统在保修内免费维修，终身维护。保修期内提供免费上门维修服务。

保修期过后，由我司完成的采暖系统享有终身维修，24小时上门服务。

2.本公司售后中心实行24小时申报服务，遇到故障时，客户以电话、信函等方式向公司客户服务中心申报

并承诺在24小时内做出相应解决方案排除故障（南昌市区范围外视具体情况而定）。

3.为方便用户能正确使用本公司产品，并了解本公司系统的结构、性能、安装程序及维修指标。正确掌握操

作、日常维护和事故预防处理方法，本公司专业技术人员在安装完毕后为用户提供本采暖系统技术指导和系统调试指导学会为止。

三、江西XX供暖工程有限公司信息

售后热线：

投诉电话：

公司总部地址：

水暖工程承包合同的范本

水暖工程承包合同的范本 篇一：水暖工程承包合同书甲方（发包方）： 乙方（承包方）： 甲、乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，就马桥河镇禧水秀苑小区水暖工程承包事宜达成如下协议，双方共同遵照履行： 一、工程名称： 二、工程地点及面积： 三、工程承包内容及范围：工程图纸中设计的给排水、采暖和双方另行约定的相关事宜。 四、工期：开工时间：年月日，竣工时间：年月日。 五、工程质量：乙方严格按照设计图纸、施工技术方案、施工验收方案有计划的组织施工，工程要达到国家标准和行业的相关规定，且必须经质监部门验收合格。 六、工程价款：按建筑面积每平方米元。 七、工程承包方式：（主要约定原材料供应和工人工资由谁支付） 八、工程使用的原材料必须经甲方及监理认可，否则不得使用。 九、、乙方要具备施工资质，严格按国家操作规范和施工验收规范及甲方的各项规章制度精心组织施工，并按甲方的施工计划有计划有步骤的进行施工。

十、乙方在工作中必须对工人进行安全教育，严格遵守安全操作规程，遵守安全规定，落实安全措施，进入施工现场必须佩带相应安全设施，确保施工安全，乙方人员在工作中出现的一切伤亡事故均有乙方自行承担责任并支付相关费用。 十一、乙方加强施工现场管理，严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工，出现罚款、停工等情况由乙方自行协调并承担费用及损失。 十二、甲方不定期的对乙方的施工现场进行安全、质量、文明施工、综合治理等方面进行安全教育、监督、指导和验收。 十三、工程价款的结算方式：整个水暖工程全部结束并经相关部门验收合格后双方统一结算，甲方用本小区（注明顶账楼房位置、面积、单价及总价款）顶抵全部工程款，差价以现金形式多退少补。 十四、质保金：乙方向甲方交付整个水暖工程总造价5%的现金作为工程质保金，两个采暖期内出现质量问题乙方无条件维修、更换；两个采暖期过后无质量问题，甲方一次性返还。 十五、工程中如因其他工种延误水暖工程，或因不可抗力、工程图纸设计变更等原因延误工程，本合同工期按实际延误

暖通工程合同.

暖通工程分包合同 建设方：（以下简称甲方）总包方：（以下简称乙方）分包方：（以下简称丙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，经三方友好协商，达成如下协议。 第1条工程概况 1.1工程名称: 工程地点： 承包范围： 承包形式： 1.2开工日期：年月日（具体进场时间以总包方发出通知为准） 竣工日期：年月日 总安装工期：日历天，按丙方编制，乙方审核并由甲方审定的施工组 织设计组织施工。 1.3质量等级：省级钱江杯（分包暖通工程配合总包创建钱江杯标准，并且 不影响总体工程钱江杯评审）。 1.4合同价款：总造价为元人民币整（包括承包范围内工程的原、辅 材料采购、构件制作、运输、工程安装费、施工管理费、利润、建筑规费及税金等。 第2条合同文件使用的语言文字、标准和适用法律。

2.1合同语言：汉语 2.2适用法律：中华人民共和国颁发的《中华人民共和国合同法》等法律、法规以及地方颁发的地方性法规、法令和有关规定。 2.3适用标准、规范：国家和地方政府现行的规范和评定标准。 第3条三方驻工地代表 3.1甲方驻工地代表： 3.2乙方驻工地代表： 3.3丙方驻工地代表： 第4条乙方工作 4.1负责提供现场水源、电源（其中水电由乙方接表，并由乙方按最终审计审定后的定额水电费向丙方全结算）。如配合施工需另外增加费用则该费用由丙方承担。 4.2对工程质量、进度、安全、文明施工方面实行全过程的监督，如发现问题，有权责令丙方及时整改。 4.3安排总体施工进度，做好防火工作，定期召开施工协调会。 第5条丙方工作 5.1分包方在合同签后三日内向甲方一次性缴纳合同价款10%的履约保证金。暖通分部工程验收合格后，履约保证金全部退还。 5.2提供计划、报表的名称时间和份数：每月25日前提供月工作计划和月工作量报告送甲、乙双方各一份。 5.3施工防护工作的要求：按有关要求进行防护。 5.4成品保护的要求：已完成但未交付甲方之前，丙方负责保护、维修。

暖通-承包工程合同-范本

暖通班组承包合同 甲方： 乙方： 双方协商甲方将丹巴县兴丹明珠三期工地的暖通（含风机盘管、不含主机）项目同意由乙方组织施工，为了明确双方互相的义务职责，特订立以下合同条款以资共同信守。 一、工程概况： 1.工程名称：丹巴县兴丹明珠三期 2.结构质式：框架、剪力墙 3.建筑面积：约110000万㎡ 4.工程单价：按建筑面积计算（元/㎡） 5.承包形式：包工 6.质量等级：合格 7.工程地点： 8.承包范围及内容： 1、范围——本工程按设计图纸及设计变更全部工程结束的暖通部分单位工程。 2、内容——乙方按甲方提供的施工图纸、施工方案、技术交底、操作工艺要求及放样尺寸、水平标高等组织劳动力进场，暖通工用的施工机械、电源开关箱、电线、灯具、用具及劳保用品与暖通有关的所有机械均由乙方负责。 二、质量要求

1、乙方必须严格遵照设计图纸要求及施工规范规定精心施工，按 部颁标达到要求的质量合格等级，工程施工要无条件接受甲方、建设单位、监理单位和质量主管部门的检查，若乙方在施工中 质量低劣确系没有达到合格的工艺技术和施工组织能力，达不 到甲方、建设单位、监理单位和质量主管部门的要求，甲方有 权要求乙方更换施工班组，其费用由乙方自行承担。 2、乙方在施工中必须无条件接受甲方的质量检查和抽查，对检查 发现的问题，乙方应无条件进行及时整改处理， 以满足设计和施工规范的要求。未经许可或未得到有关部门的 签证而任意更改造成工程质量问题，乙方应无条件负责返工至 符合设计和施工要求为止，由此产生的一切费用由乙方承担， 造成工期延误一天处2000元罚款，乙方不得有异议。 3、乙方必须严格按照施工图纸尺寸施工，确保暖通部分质量，若 因乙方施工造成分项工程质量问题，一切责任由乙方全权负责，由此产生的一切经济损失，赔偿金额直接从乙方进度款中扣除。 三、施工工期 施工过程每道工序应配合甲方总进度，延误其他班组的误工损失由乙方承担。 四、安全责任 乙方应切实配合工地做好工人的安全生产教育，严格按照劳动 安全技术规范和安全操作规程及有关的规章制度施工，发现问 题应及时认真整改，对施工中安全隐患应及时汇报工地负责人，

2020年最新工程合作协议书范本(标准版)

合同编号： 工程合作协议书范本 甲方：_____________________ 乙方：_____________________ 签订地点：_____________________ 签订日期：_____________________ 合伙人（以下简称甲方）：____________身份证号码：________________ 合伙人（以下简称乙方）：____________身份证号码：________________ 为建设好**房地产投资建设的号楼工程，保证工程质量、建设工期、保障工程实施达到预期的各项计划和指标，双方就合同条款的有关事宜本着平等、自愿、公平和诚信的原则达成如下合作协议，本协议与将来备案的建筑工程施工合同具有同等的法律效力，请双方自觉遵守。 一、工程概况 工程名称：__________________ 工程地点：__________________ 工程内容：__________________ 资金来源：__________________ 二：工程承包范围 承包范围：桩基、土建和安装（桩基由甲方分包不收取任何费用） 三：工程承包方式 承包方式：包工包料施工，但钢材、水泥、商品混凝土、门窗、水电暖通主材、高级装饰材料由甲方供应及水电施工由甲方提供。（甲供材料款不进入

直接费，乙方决算时钢材、水泥、商品砼按定额含量*所购材料市场___%取费进入决算，（材料费检测和马造_____年___号文件的收费由甲方一次性支付 ______万元人名币包干价）。 水电主材（计取___%保管费加税金），门窗、消防系统、人防系统、智能化系统、暖通工程及防盗门、安装工程及其他专项分包工程由甲方另行分包并组织施工，乙方不对该部分进行工程预算，前述甲方分包工程应向乙方支付 ___%的配合费，配合费内容包括：留眼、补眼共用脚手架（不含分包单位需单独搭设的手脚架）和垂直运输机械、影响进度安排、作业降效等。除此之外，乙方不得再向甲方收取配合费。分包项目水电费用由分包单位另行挂表。 另外，电梯按每台______元人民币付配合费。 四、合同工期 开工日期：甲方通知进厂为准 竣工日期：___层___个月完成，___层___个月完成。（从乙方破土动工开始计算）。（指承包的土建、安装工程）。 五、合同价格 本工程合同金额：暂定价约为______万元，具体数额按以下条款予以确定。 六、结算方式 1.采用可调价合同，以会审后的施工图纸和工程设计变更通知单及现场签证为计算依据，按工程量据实核算。 2.结算依据：定额执行___年《______省综合估价表》、及___年《______省建设工程补充定额估价表》装饰采用______年《______省装饰工程综合估价表》，安装执行______年《全国统一安装定额______省单位估价表》定额。乙方采购材料价格参照从施工至竣工期间____市造价部门公布的市场材料信息价加权平均价下浮___%（没有信息价的由甲乙双方确定价格）。不同阶段的施工

暖通(消防防排烟)工程施工合同

暖通（消防排烟）工程施工合同 甲方： 乙方：经甲、乙双方友好协商，根据《中华人民共和国合同法》，有关规定，本着协商一致的原则，结合本工程情况，双方达成如下协议，望共同遵守。以下“本工程”是指暖通图纸范围的内容。 一、工程名称：XXXX 工程 二、工程地点：XXXX 三、工期：在2017 年8 月31日前完成全部设备安装及调试，并通过竣工验收。 四、工程内容及承包范围：根据甲方提供已经过消防部门审核通过的暖通图纸上的所有内容（通风、防排烟风管制作安装，采购安装调试各类风机、防火阀、自垂百叶、正压送风口、排烟防火阀、静压箱、防火风机等）。负责本工程范围内除标准层外的洞口打凿、修补、垃圾清理工作。 五、工程质量 1、本工程质量要求达到国家及图纸规定验收合格标准。 2、乙方必须严格按照设计施工图纸、国家和贵州省现行建筑安装工程有关施工和验收规范进行施工，与其他工种协调配合确保工程能通过验收，并接受甲方派驻代表和监理人员的监督和检查，由于乙方施工不当造成的工程质量事故，而影响本工程其他分部分项工程施工由此造成的损失由乙方负责。

3、乙方保证所使用的材料及设备必须符合相关规范要求，材料及设备若按相关规范要求要送检或做试验的由乙方自行负责。乙方对提供的材料和设备质量负责。所采购的设备若按相关规定需要3C 认证的，必须要有3C 认证。 4、乙方应按图纸要求标准采购，并保证品质符合要求，否则按违约处理，甲方有权拒付工程款。由此造成的一切损失由乙方承担。 5、工程竣工后，乙方按规定对工程实行保修，保修期约定为该工程自通过验收之日算起贰年，保修期内故障响应时间为三小时，如属质量原因乙方负责更换损坏零部件，如属技术问题，检修人员不能处理，乙方负责与生产厂家所派技术人员一起到现场解决问题，其费用由乙方承担，产品终身有偿维修。 六、甲乙双方责任 （一）甲方责任 1、提供一套施工图和电子版图纸。 2、负责向乙方提供临时施工场地，免费提供水、电搭接点，因甲方停电不配合不具备施工条件等原因造成工期延误，工期顺延。 3、负责协调业主、监理单位和其它分包单位与乙方配合。 （二）乙方责任 1、在施工中严格按图施工，而且确保该项目安装工程整体验收合格，如因乙方原因造成该工程不能按期验收合格，由此给甲方造成的经济损失由乙方承担。若风管已安装好甲方因图纸更改或现场

住宅装饰装修工程施工合同书样本(示范合同)

住宅装饰装修工程施工合同书样本(示范合同) Contracts concluded in accordance with the law have legal effect and regulate the behavior of the parties to the contract ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-022407

住宅装饰装修工程施工合同书样本(示范 合同) 发包方(甲方)：_____ 身份证号码：____ 联系(通信)地址：_________ 电话：①_____②____ 手机：____ 承包方(乙方)：_________ 公司总部地址：_________ 法定代表人：_____ 电话：____ 法人营业执照号：_____ 资质证号：____ 分公司(分部)地址：_________ 营业执照号：_____ 电话：____ 负责人：_____职务： _____ 电话：____ 签约代理人：_____ 电话：____

工程代表人(或项目经理)：_____ 电话：____ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《湖北省合同监督条例》、建设部第110号令《住宅室内装饰装修管理办法》及其他有关法律法规，结合家装工程施工特点，经双方协商一致，签订本合同。 一、工程概况 1.工程地址：________. 2.建筑面积：_____. 3.户型： ____室____厅____卫，为平层□，或错层□，或复式□，或别墅□。(□为确定的内容，以√或×表示，下同。) 4.承包方式：双方商定采用下列第____种方式承包： ①乙方包工、包辅助施工材料、包全部主材□或部分主材□ (以“甲方委托乙方代购主材清单”为准)。 ②乙方包工、包辅助施工材料，甲方提供主材(见甲方提供材料明细表)。 ③其他方式______.

暖通工程分包合同

暖通专业工程施工双包合同 发包人： 分包人： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则。明确双方责权和义务，减少矛盾、避免在履行及结算过程中发生不必要的经济纠纷，就工程施工劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 1、工程基本概况及承包方式 1.1、工程名称：海底捞新建厂房项目 1.2、工程地点：上海市青浦区泖南路335号 1.3、工程结构形式：砖混、框架 1.4、工程建筑面积；25031平方米 1.5、承包方式：包工包料 2、工程合同价款及结算方式 2.1、工程合同价款：按本项目暖通专业工程竣工决算总造价。 2.2、计量方法：按上海市规定的工程清单计算规则，结合设计图纸及甲方中标合同计算 设计图纸计算 2.3、月度付款：按本专业每月业主核定的进度款下浮 35 %进行月度付款 2.4、本项目工程全部完工并达到质量标准，经发包人、监理及相关部门竣工验收合格，交付使用并结算完成后按本项目暖通专业工程竣工决算总造价（竣工结算造价扣除乙方应上交甲方的管理费后）一月内支付至总额的95% 2.5、余款95%作为保修金，二年保修期满后付清。 2.6、双方合同签订后一周内分包方向发包方支付壹拾万元质量、安全及进度保证金，此保证金待消防工程验收合格后一次性无息归还。 2.7、乙方不向甲方开具公司发票，如甲方需要，可用材料发票抵充。 3、工程承包指标 3.1、质量目标：严格执行龙元建设企业施工质量标准；确保满足设计、业主、监理、上级质监等部门的要求；确保一次性验收合格。

3.2、安全文明施工目标：严格执行龙元建设项目管理达标标准；杜绝重大事故，无伤亡事故；确保一次性通过区级文明标化工地验收。 3.3、工期：总工期自2014 年 4 月1 日至2014 年8 月20 日为止(完成本合同范围内设备单机调试本系统调试及做好联合调试和竣工验收准备)；确保完成各节点工期。 4、工程合同承包范围 厂房、宿舍楼锅炉房、配电房、门卫、外总体等本项目设计图纸及变更图纸范围内所有暖通安装工程。（包含空调循环水管、空调冷凝水管、空调风管、消防送排风管、卫生间等的送排风管及施工图、规范要求需保温的水管、风管的保温；不包含VRV空调系统及厨房内部的排风管道和热力锅炉系统），包含且不限于以下工作内容 4.1、合同范围内本专业在结构阶段需预埋的管线、预留洞口及水池、水箱、设备等的排污管道 4.2、自行实施并完成施工图纸中表明的及工程规范和技术说明中规定的建筑物通风、空调系统的二次深化设计、全部设备、材料的供应、安装及调试工作（所有试验、调试费用均由乙方承担） 4.3、协商扣除甲方在本合同签订前已预埋、预留、已施工部分的工程量，但必须完成甲方已预埋、预留、已施工部分的工程量的残余工作（封堵，调试等） 4.4、配合甲方做好材料品牌确定及材料核价工作 4.5、负责现场暖通安装资料的编制、收集及整理工作。 4.6、配合甲方做好每月工程量的申报及负责本专业的竣工结算工作 4.7、负责业主提供设备的吊运、保管、安装工作； 4.8、本专业所有设备的单机调试、系统调试及配合甲方、业主方的联合调试工作 4.9、自行配置施工所需的机械设备、工具、材料及劳保用品 4.10、申报相关设备、材料计划；负责相关原材料取样工作。 4.11、本专业色标工作 4.12、承担本项目内非本合同范围内的甲方委托乙方施工的其他工作，结算、计价方式按本合同执行 4.13、包含甲方与业主合同中约定的应该由本专业安装完成其他工作 5、工程质量及施工进度 5. 1、工程质量：本承包合同质量双方约定为：100％合格，（如有具体创优指标项目部

厂房水暖工程合同范本(完整版)

合同编号：YT-FS-7001-36 厂房水暖工程合同范本 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

厂房水暖工程合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明 确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方（发包方）： 乙方（承包方）： 根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确双方权利，义务和责任关系，经甲、乙双方协商一致签订合同。 一．工程项目 乙方承包甲方开发建设的瑞成万方园小区14#、15#、16#、18#、19#水暖工程（包括给水、排水、消防水管、地暖等一切水暖工程，除消防电和喷淋），临时水暖部分由乙方免费安装和维护。 二．工程期限和交工日期 水暖工程部分开工日期是按甲方的实际开工日期，交工日期由土建合同定。总的平方米是按照图纸的实际面积计算。

三．工程质量标准和验收方法 此水暖工程按国家优级质量标准验收，争取创杯工程，经甲方，工程监理和工程师，质检站验收合格后，此水暖工程方为竣工。 四．工程量和价格 工程量按实际发生和完成工作量计算，砖混结构为每平方米7元，框架剪力墙结构为每平方米9元。 五．付款方式 15#、16#楼砖混部分：预埋结顶付1元/㎡，给水、排水、采暖立管横管做好付2元/㎡，经甲方、工程监理和质检站验收合格后，付2.5元/㎡，同时扣除每栋楼总金额的3%，作为质量保证金的交付，用于维修，工程保修期为两年。两年内水暖工程无任何漏水和其他故障，甲方将工程质量保证金退还给乙方。 高层框架部分：预埋结顶付1.5元/㎡，给水、排水、采暖立管横管、消火栓管等做好付3.5元/㎡，经甲方、工程监理和质检站验收合格后，付2元/㎡，同时扣除每栋楼总金额的5%，作为质量保证金的交付，

厂房水暖工程合同范本

厂房水暖工程合同范本 签订劳动合同是对劳动者合法权益的法律保障，劳动合同的存在时劳动关系存续期间的其他劳动法律关系都是以劳动合同为的。那么，暖气管道安装合同内容是什么呢？整理了“厂房水暖工程合同范本”仅供参考，希望能帮助到大家！ 甲方：联系电话： 身份证号：家庭住址： 乙方：联系电话： 身份证号：家庭住址： 甲方现将水、电暖施工安装工程以包工不包料的形式包发给乙方，经双方充分协商，达成以下协议条款，共同遵守。 一、工程名称：XXX 二、发包方式： 1、包工不包料： 2、包质量：乙方严格按照甲方现场管理人员的技术交底、施工图纸及现行的施工规范施工，确保工程质量。 3、包工期：根据工程形象进度及现场需要，合格安排施工人员，在甲方要求的工期内完成施工任务。 4、包安全文明施工：乙方施工人员必须遵守甲方关于安全文明施工的各项规章制度，否则甲方将给以相应的经济处罚。

三、承揽范围及内容：施工方案中提出的及施工图所标明的所有水、电、暖的施工及安装。 四、质量与验收：工程质量应达到国家或专业的质量检验评定标准的合格条件。 五、结算单价：（按图施工、不含保温）每平方米人民币元（大写：）。 六、权利、义务： （一）权利 甲方：严格监督乙方按图保质按期施工，因需必要变更或调整施工方案时，乙方必须服从。乙方：当甲方变更或调整施工方案或新增建设内容时，甲方应当合理补贴或单项另行造价。 （二）义务 1、甲方向乙方提供施工用水、电等施工设备配备。 2、甲方应保证所需材料供应，不能影响乙方施工；如发生材料供应不及时现象，甲方应当赔偿乙方因料误工，造成的人工工资损失。 乙方 1 、所有劳务用工自主安排，严格执行国家建筑行业有关法律法规，确保劳动安全，因乙方原因造成的任何事故（包括第三者人员在内）承担所有事故的经济及法律责任。 2、自备施工工具、用具。

暖通工程合同

创作编号： GB8878185555334563BT9125XW 创作者：凤呜大王* 合同编号：建设工程施工合同 （附属工程） 工程名称：暖通安装工 程 工程地点： 发包人： 承包人：

签订日期： 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 甲方将暖通安装工程发包给乙方施工，为明确甲乙双方各自的权利、义务与责任，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规规定，结合本工程具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以备双方共同遵照执行。 第一条工程概况 1、工程名称: 暖通安装工程。 工程地点: 工程内容:通风管安装设备工程等（参照相关施工蓝图及甲方要求）。 2、施工工期：本工程总工期为60 日历天，工期计算为自甲方签发开工令之日起开始计算至竣工验收合格为止。 出现以下合同约定工期延误的情形时，乙方向甲方工地代表递交工期顺延签证报告后，甲方工地代表只能就出现工期延误的情形作出客观的陈述，是否符合工期延误的合同约定条件，由甲方总工室签字盖章后认定：1）施工中因停水、停电连续影响达到8小时以上者； 2）因图纸重大变更或增加工程量超过总工程量的10%； 3）不可抗力； 4）因与其他施工队交叉作业造成的停工。 5）因工作面或道路不畅通导致无法施工的。

出现以上工期顺延情况的，乙方应在情况发生后48小时内通知甲方办理签证手续，否则甲方不予延期。 3、工程质量等级:合格 4、承包方式:包工包料 第二条工程计价方式及预算造价 第三条工程进度款支付及使用 1、本合同签订生效后，双方同意按本合同第二条约定的工程预算造价计算方式及以下约定条件支付工程进度款： （1）乙方每完成两层暖通设备安装，并经双方确认后，乙方申请进度款，甲方自收到进度款申请后7个工作日内向乙方支付工程预算造价的25%； （2）乙方完成所有暖通设备安装，并甲方确认，乙方申请进度款，甲方自收到进度款申请后7个工作日内向乙方支付工程进度款至工程预算造价的85%； （3）乙方完成所有暖通设备安装施工，并经验收合格，乙方交付完善的竣工备案资料和结算资料，甲方收到竣工资料后进行结算，结算双方在结算清单上签字盖章认可后一个月内完成剩余工程款的支付工作（须扣除结算总价的2%作为保修金，保修期满后十个工作日内结付保修金，保修金不计利息）。 2、乙方在用款前须向甲方提出用款申请，经甲方核实工程量后支付相应的工程款，乙方收到甲方的工程款后7日内开出正式税务发票给甲方。如乙方不开出发票，甲方有权在下次拨款中扣出税金。付清结算款前，乙方须先按工程结算总额向甲方补足发票（含保修金）。 3、施工中增加的累计签证工程造价在2万元以下不作为进度款拨付的依据，至结算时再按实际完成的工程量结算支付，累计超过2万元的由甲乙双方确认工程造价后在下一次进度款中一并拨付。 第四条承包人采购使用的材料 1、本工程使用的主要材料:装饰材料、管材电线电缆、开关插座、配电箱、水泵设备、暖通设备、透风空调设备等必须经甲方认可后由乙方采

暖通承包合同范本_合同_协议_范本

暖通承包合同范本_合同_协议_范本 甲方： 乙方： 经甲乙双方协商，就乙方承包甲方低温热水地板辐射供暖系统工程施工达成如下协议： 一、施工地点： 二、施工时间：年月日至年月日。 三、合同价款及付款方式： 本项目总面积为㎡，总价为￥元（最终以实际工程发生量结算）。签定合同后支付全款的30%，即合人民币元（大写）；材料全部进场后付合同款的30 %，即人民币元（大写）；工程施工完毕试压 检验合格后三日内合同款的20 %；地面装饰工程施工完毕后支付合 同款的15%；即人民币元（大写）；第一个取暖季后经检测取暖效果达到设计要求（设计方案中明确所达到的取暖效果和要求）后支付

合同款的5 %，即人民币元（大写）。 四、甲方责任： 1、负责为乙方正常进场施工创造条件，水、电供应到现场，施工现场无交叉施工，施工地面整洁、平整、无杂物。 2、甲方协调土建方配合乙方做好成品保护工作。 3、打压验收完毕到使用调试期间，业主或其他人员不能随意调试整个系统。 五、乙方责任： 1、本工程所用主要材料、设备、阀门、配件、管材、隔热材料必须符合国家现行规范及有关技术标准。 2、在所有款项未付清前，乙方将保有对施工材料的所有权和支配权，同时不承担任何售后维保责任。 3、按合同规定提供地板采暖材料及进行施工，在施工完毕后应进行打压试验。 4、乙方负责对该系统进行正式运行前的调试工作。

5、确保工程达到设计要求，取暖效果与同类户型（未采用地暖的房间）相当。 6、负责工程打压验收前成品保护工作。 7、负责原地面的清除工程施工，在施工时负责对其他原有设备的保护。 六、乙方施工标准： 1、施工标准依据：JGJ142-2004《地面辐射供暖技术规程》。 2、绝热层、反射层：绝热层厚度、密度符合规程规定，敷设平整，拼接严密，反射层搭接处应用胶带粘牢。 3、加热管：加热管材料、外径、壁厚符合规程规定，管间距、弯曲半径、布管方式符合图纸设计，固定可靠。加热管不应有接头，与分集水器连接处无渗漏。 4、伸缩缝、边角保温：所有伸缩缝已按设计要求敷设完毕，边角保温应完整、连续、敷设到位。 5、地面的回填与找平工艺要满足装修公司的专业要求，附合地

住宅装饰装修工程施工合同范本-最新范本

住宅装饰装修工程施工合同范本-最新范本 发包方(甲方)：_____________________ 身份证号码：______________ 联系(通信)地址：_______________________________________________ 电话：①_______________②____________ 手机：____________________ 承包方(乙方)：_________________________________________________ 公司总部地址：___________________________________________________ 法定代表人：_________________________ 电话：____________________ 法人营业执照号：_____________________ 资质证号：________________ 分公司(分部)地址：_____________________________________________ 营业执照号：_________________________ 电话：____________________ 负责人：_____________职务：_________ 电话：____________________ 签约代理人：_________________________ 电话：____________________ 工程代表人(或项目经理)：___________ 电话：____________________ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《湖北省合同监督条例》、建设部第110号令《住宅室内装饰装修管理办法》及其他有关法律法规,结合家装工程施工特点,经双方协商一致,签订本合同. 一、工程概况 1.工程地址：________________________________________________. 2.建筑面积：_______________. 3.户型：______室______厅______卫,为平层□,或错层□,或复式□,或别墅□.(□为确定的内容,以√或×表示,下同.) 4.承包方式：双方商定采用下列第______种方式承包： ①乙方包工、包辅助施工材料、包全部主材□或部分主材□ (以“甲方委托乙方代购主材清单”为准). ②乙方包工、包辅助施工材料,甲方提供主材(见甲方提供材料明细表). ③其他方式______________________________. 5.施工内容：(附施工说明、施工图及工程报价单). 6.施工日期：________年_____月_____日至_______年____月_____日. 7.合同金额：(大写)______________________元.竣工后据实复核结算□;合同款包干□. 8.支付方式：合同签订后,甲方按合同_____%首期预付________元;水电等隐蔽工程及中期验收后按合同_____%支付_________元;工程竣工验收合格后_____日内支付尾款__________元. 9.甲方向乙方支付定金、预付款、工程款及其他款项时,应要求乙方提供盖有乙方“财务专用章”的收据或发票等字据. 二、施工图纸 双方商定施工图纸采取下列第_____种方式提供 1.甲方自行设计提供施工图纸,图纸一式二份,甲乙双方各一份. 2.甲方委托乙方设计施工图纸,图纸一式二份,甲乙双方各一份.设计费(大写)_______________元.(此费用由甲方支付□;此费用予以减免□). 三、甲方工作 1.若由甲方自行设计的,开工前向乙方提供确认的施工图纸和施工说明,并进行现场交底. 2.审核和确定乙方设计的施工图纸、施工说明及工程报价单,双方签字认可. 3.开工前为乙方入场施工创造条件,包括搬清居室内家具、陈设,并归堆、遮盖,以不影响施工为原则.

暖通空调施工合同

承 包 合 同 甲方：河南限公司 乙方：河南省有限公司合同编号： 日期：年月日

施工安装合同 甲方： 乙方： 依据《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国建筑法》、及其他相关法律、法规和暖通工程施工验收相关规范、标准等的有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，双方经友好协商，就西元国际广场暖通空调工程的有关事宜达成一致，以资共同遵守。 一、工程概况 1.1工程名称： 1.2工程地址： 二、承包范围及方式 2.1承包范围： 2.2承包内容 2.2.1主要包括：的所有暖通空调设备（不包括离心式制冷机组和螺杆式制冷机 组采购安装、吊顶式空调机组及风机盘管的采购）的安装，风机盘管控制器的购置安装、空调通风系统、新风系统（不包括防排烟系统）、空调水系统（包括水系统所有的管道、弯头、三通、法兰和阀门）、空调系统的冷却泵、冷冻泵、冷却塔（冷却塔的控制柜甲方提供，乙方安装）、空气幕、所有风机及风机、水泵等设备的控制箱、软启动控制柜（包括配电室到软启动控制柜之间和所有控制箱、控制柜、电源箱之间电缆线的购买及敷设）空调机房内的照明灯具、开关、插座及室内排风设备的采购、供应、运输、安装、调试（带负荷试运转，制冷机组厂家全力配合）、维修、售后服务，并承担施工用水用电等一切费用。 2.3承包方式：包工、包料、包质量、包安全、包文明、包工期，综合单价包 死。 三、合同价款 3.1本工程合同所附的工程量清单综合单价为乙方从签订合同到验收合格交付 甲方期间的单价包死价。 3.2本合同为综合单价合同，合同价款=甲乙双方确认的最终决算价。本合同各 子项的综合单项价款包括完成本子项范围中乙方承担的所有责任和费用，报价清单

水暖工程施工合同范本

水暖工程施工合同范本 精品文档 水暖工程施工合同范本 水暖是最流行的一种采暖方式，对于水暖工程施工合同你了解多少呢?以下是在学习啦小编为大家整理的水暖工程施工合同范文，感谢您的欣赏。 水暖工程施工合同范文一甲方:代表(以下简称甲方) 乙方:代表(以下简称乙方) 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》的相关规定，结合本工程具体情况，双方本着友好、诚信、自愿的原则，经甲乙双方协商同意，达成如下协议: 一、工程名称: 二、工程地点: 三、工程承包范围工程范围与内容: 施工图内所有的水电暖及弱电安装工程(施工图重大改变后工程量另行计算)。 1、室内电气照明线路、电缆、桥架、盘箱柜预埋及安装; 、室内照明灯具及开关预埋及安装; 、从专变、发电机低压屏至用电设备的所有线路、设备安装; 、防雷接地安装; 1 / 11 精品文档 、弱电预埋及设备安装。 四、工程承包方式:

依据河南省(2008)国家定额下浮7%预以结算，以实际工程量为依据。材料价格按施工时的河南省三门峡市价格信息为依据(建委定额站材料价格信息)，材料购买后需甲方认可方可施工。 五、工期要求: 乙方必须在年月日前竣工。甲方预验收前完成所有施工任务，经调试并自检合格，甲方要求的竣工是指该工程全部完成，验收合格。 六、质量标准工程质量: 按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工程必须达到质量评定合格等级。 七、工程造价、付款方式及价款: 工程造价:预计元 付款方式:前期五层完工后付五层总造价的60%，以后每施工完五层后付五层总造价的100%，最后施工完成，调试完毕验收合格付款至工程款结算价的97%，余3%作为保修金，按国家有关规定退还。 八、双方责任: 甲方责任 2 / 11 精品文档 1、按时甲方提供的给排水、电气及弱电安装图纸、图说、图纸会审、设计变更、设计通知、设计变更中涉及的工作内。 、甲方指定现场负责，负责协调配合管理施工现场，负责有关签证。 、甲方提供施工用水、电源连接点及施工现场材料保管场所。

暖通空调施工合同

暖通空调施工合同 限公司乙方：河南省有限公司合同编号： 日期： 年月日施工安装合同甲方： 乙方： 依据《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国建筑法》、及其他相关法律、法规和暖通工程施工验收相关规范、标准等的有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，双方经友好协商，就西元国际广场暖通空调工程的有关事宜达成一致，以资共同遵守。 一、工程概况1、1工程名称：1、2工程地址： 二、承包范围及方式2、1承包范围：2、2承包内容2、2、1主要包括：的所有暖通空调设备（不包括离心式制冷机组和螺杆式制冷机组采购安装、吊顶式空调机组及风机盘管的采购）的安装，风机盘管控制器的购置安装、空调通风系统、新风系统（不包括防排烟系统）、空调水系统（包括水系统所有的管道、弯头、三通、法兰和阀门）、空调系统的冷却泵、冷冻泵、冷却塔（冷却塔的控制柜甲方提供，乙方安装）、空气幕、所有风机及风机、水泵等设备的控制箱、软启动控制柜（包括配电室到软启动控制柜之间和所有控制箱、控制柜、电源箱之间电缆线的购买及敷设）空调机房内的照明灯具、开关、插座及室内排风设备的

采购、供应、运输、安装、调试（带负荷试运转，制冷机组厂家全力配合）、维修、售后服务，并承担施工用水用电等一切费用。2、3承包方式：包工、包料、包质量、包安全、包文明、包工期，综合单价包死。 三、合同价款3、1本工程合同所附的工程量清单综合单价为乙方从签订合同到验收合格交付甲方期间的单价包死价。3、2本合同为综合单价合同，合同价款=甲乙双方确认的最终决算价。本合同各子项的综合单项价款包括完成本子项范围中乙方承担的所有责任和费用，报价清单范围内的所有子系统如出现预算漏项，缺项问题均由乙方承担全部责任和损失。3、3合同价款包含的风险范围（包括但不限于）：3、3、1设备、材料价格波动；3、3、2工程建设或相关手续办理程序和所需费用发生变化；3、3、3民扰和扰民产生的费用；3、3、4与其它配套和单体工程的工程配合费；3、3、5施工现场条件所引发的各种费用；3、4乙方承诺放弃因甲方原因造成工期延误的经济索赔权利。3、5结算方式3、 5、1结算价款=各子项综合单价各子项工程量 四、付款方式 1、按照当月已完成工程量的70%进行支付，每月20日上报工程量，甲方审核无误后，于次月25日之前支付工程款； 2、工程结束并经甲方、监理验收合格后，甲方在一周内再支付乙方到最终决算价的95%；

建筑工程设计合同(公司标准合同)

建筑工程设计合同(公司标准合同)

建筑工程设计合同 项目名称：项目项目地点： 甲方： 乙方： 甲方合同编号： 乙方合同编号： 签订日期：年月日

目录 第一条合同依据及设计依据 第二条项目概况 第三条设计阶段及内容 第四条设计周期及设计成果要求 第五条设计费用收费标准及支付方式 第六条项目团队 第七条双方责任 第八条知识产权及保密义务 第九条违约责任 第十条廉洁条款 第十一条其他 附件： 附件1：《项目各阶段设计责任划分》 附件2：《乙方主要设计人员名单》 附件3：《设计错误分类及奖惩措施》 注： 1.本合同的附件为本合同不可分割的一部分，与本合同具有相同的法律效力。 2.本合同编写指导：该合同范本适用于建筑设计范畴，黑色字体属于合同范本内容，常规情况下不可更改,蓝色字体属于按实际填写的内容，红字体属于指导编写参考文字，不属于合同范本内容。

甲方委托乙方承担项目（以下统称本项目）建筑设计工作，经双方协商一致，签订本合同。 第一条合同依据及设计依据 1.1 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》； 1.2 《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》； 1.3 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章； 1.4 建设工程批准文件； 1.5 甲方发给乙方的相关要求文件； 1.6 甲方交付给乙方的设计基础资料及他方的设计成果（经甲方书面认可）。 第二条项目概况 该项目位于，总用地面积为㎡,综合容积率，总建筑面积约为万㎡。其中地块用地面积约为㎡，容积率约为，计容建面约为㎡，建筑面积约为㎡。 第三条设计阶段及内容 3.1 本项目设计内容及相应设计阶段详列如下：

2020建筑工程施工合同书(标准范本)

2020建筑工程施工合同 书 In accordance with the relevant provisions and clear responsibilities and obligations of both parties, the following terms are reached on the principle of voluntariness, equality and mutual benefit. 甲方：__________________ 乙方：__________________ 签订日期：__________________ 本合同书下载后可随意修改

合同编号：YH-FS-672662 2020建筑工程施工合同书 说明：本服务合同书根据有关规定，及明确双方责任与义务，同时对当事人进行法律约束，本着自愿及平等互利的原则达成以下条款。文档格式为docx可任意编辑使用时请仔细阅读。 甲方(发包方)： 乙方(承包方)： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其有关法律，行政法规，遵循自愿、平等、公平、诚实、信用的原则，经双方协商，就工程施工事宜达成协议并形成如下条款，协议双方共同遵守。 一.工程概况 1.工程名称： 2.工程地址：公园道西侧 3.结构类型：框架，地下二层，地上三十层，地下车库约4万㎡，共计约20万㎡. 4.合同价款：合同价款以正式建设工程施工合同确定的数额为准。 5.施工场地条件：三通一平已完成，(其中施工用水由甲

方提供水源，乙方配备供应施工用水机具;施工场地道路由乙方负责，公共道路由乙方负责;费用由甲方承担，甲方提供施工用电源，施工中由乙方按实际发生量和用电损耗支付水电费，具备施工条件)。 6.工期：合同工期为两年，开工日期为xx年xx月xx日至xx年xx月xx日，总工期为：天。 7.工程质量：合格，文明施工达市级文明工地要求。 二.承包范围及承包方式 1.工程承包范围：全部施工图纸范围内的桩基础、土建、给排水、暖通、电气内容。下列项目：电梯、消防、喷淋、通风、弱电等专业分包项目乙方负责预埋、预留等内容。配合专业分包工程项目的界限： a.基础土方工程的挖土另行分包，土方回填在本合同内。土方回填运距据实签证为准。 b.电梯、消防、喷淋、通风、弱电等专业项目另行分包。 2.甲方要求：本工程合同(协议)签订后，乙方不得以任何形式和理由再行转包和分包整体工程，一经发现，立即终止合同，按乙方违约处理，并由有关部门依据相关规定实施

暖通工程施工合同

暖通（消防排烟）工程施工合同 甲方: 乙方： 经甲、乙双方友好协商，根据《中华人民共和国合同法》，有关 规定，本着协商一致的原则，结合本工程情况，双方达成如下协议, 望共同遵守。以下“本工程”是指暖通图纸范围的内容。 一、工程名称：XXXX工程 二、工程地点：XXXX 三、工期：在2017年8月31日前完成全部设备安装及调试，并通过竣工验收。 四、工程内容及承包范围：根据甲方提供已经过消防部门审核通过的暖通图纸上的所有内容（通风、防排烟风管制作安装，釆购安装调试各类风机、防火阀、自垂百叶、正压送风口、排烟防火阀、静压箱、防火风机等）。负责本工程范围内除标准层外的洞口打凿、修补、垃圾清理工作。 五、工程质量 1、本工程质量要求达到国家及图纸规定验收合格标准。 2、乙方必须严格按照设计施工图纸、国家和贵州省现行建筑

安装工程有关施工和验收规范进行施工，与其他工种协调配合确保工程能通过验收，并接受甲方派驻代表和监理人员的监督和检査, 由于乙方施工不当造成的工程质量事故，而影响本工程其他分部分项工程施工由此造成的损失由乙方负责O 3、乙方保证所使用的材料及设备必须符合相关规范要求，材 料及设备若按相关规范要求要送检或做试验的由乙方自行负责。乙方对提供的材料和设备质量负责。所釆购的设备若按相关规定需要 3C认证的，必须要有3C认证。 4、乙方应按图纸要求标准釆购，并保证品质符合要求，否则 按违约处理，甲方有权拒付工程款。由此造成的一切损失由乙方承担。 6、工程竣工后，乙方按规定对工程实行保修，保修期约定为 该工程自通过验收之日算起贰年，保修期内故障响应时间为三小时，如属质量原因乙方负责更换损坏零部件，如属技术问题，检修人员不能处理，乙方负责与生产厂家所派技术人员一起到现场解决问题，其费用由乙方承担，产品终身有偿维修。 六、甲乙双方责任 （-）甲方责任 1、提供一套施工图和电子版图纸。 2、负责向乙方提供临时施工场地，免费提供水、电搭接点, 因甲方停电不配合不具备施工条件等原因造成工期延误，工期顺延。 3、负责协调业主、监理单位和其它分包单位与乙方配合。 （二）乙方责任