电力材料采购合同协议
书
文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089
物资采购合同
甲方（采购方）：长治市容海泰翔电力工程有限公司
乙方（供货方）：
《中华人民共和国合同法》及其他法律、法规的规定，双方经平等自愿协商一致，订立本合同。
第一条、合同标的（详见附件材料表）
工程名称：
第二条、合同价款
本合同总价款为人民币（大写）叁仟肆佰贰拾叁圆五角(￥3423.5元 )（含税价），以上价款包括乙方将合同产品运抵交货地点并履行完其他合同义务所需的全部费用及乙方应缴纳的税费。
第三条、质量要求和技术标准
3.1乙方应向甲方提供质量可靠，满足使用要求的全新产品。，
3.2乙方供应产品应符合国家或行业技术标准，生产厂家的技术标准高于国家或行业技术标准的，乙方应按生产厂家技术标准执行。
第四条、随设备配件、配件工具：无。
第五条、包装标准
乙方交付的所有产品均应符合相关包装储运指示标志的规定，按照国家主管机关最新的规定进行包装，满足长途运输、能承受水平受力、垂直受力、多次搬运、装卸、防潮、防震、
防碎等包装要求，以便产品在没有任何损坏和腐蚀的情况下安全地运抵交货地点。
第六条、交货时间和地点
6.1乙方应按以下时间和地点将产品交给甲方（包括甲方指定的其他方）：
(1)交货时间：年月日
(2)交货地点：
6.2乙方应随产品一并提交甲方满足产品安装使用所需的图纸及产品合格证书等技术资料一套，否则视同延迟交货处理。
6. 3产品的实际交货日期以符合合同要求的最后一批产品包括备品配件，到达合同约定的交货地点为准。
6. 4乙方承担产品交付给甲方之前的损毁、灭失风险。
第七条、运输
乙方负责将产品运输至甲方指定地点，并承担由此发生的所有费用。
第八条、到货检验
8.1产品到达交货地点后，甲方将对产品的包装、外观及数量进行检验。如发现产品由于乙方原因有任何损坏、缺陷、短少或不符合合同规定的质量标准和规范的情况，乙方应在接到甲方通知后，尽快修理、更换或补齐相应的部件，并承担相关费用。
8.2上述检验为现场的到货检验，现场检验未发现问题或乙方已按索赔要求予以修理、更换或补齐短缺部件，均不能视为乙方按合同规定所应承担的质量责任的减轻或者解除。
第九条安装和质量保证
9.1产品由乙方负责根据提供的技术资料，检验标准、图纸及说明书进行安装，甲方为乙方提供充分配合。
9. 2如果产品安装过程中，由于乙方原因需要进行检查、试验、再试验、修理或更换，乙方应承担进行上述工作所需的费用。
9. 3产品的质量保证期为从产品安装完毕投入正常运行后12个月（含本数），质量保证期终止之前，乙方应按有关规定对产品实行“三包”服务。国家法律、法规等规定的质量保证期长于上述质量保证期的，适用国家法律、法规等规定。
9. 4在产品质量保证期内，由于乙方责任需要修理、更换有缺陷的设备导致产品停运时，产品的质量保证期自乙方消除该缺陷后重新计算，由此产生的所有损失由乙方承担。如在质量保证期内发现产品部分部件出现缺陷但不影响产品的正常运行，经维修或更换后的部件的质量保证期重新计算。
第十条、支付
10.1产品安装完毕经验收合格且乙方提交金额为合同总价款的合法增值税普通发票后30日内，甲方向乙方支付合同总价款的90%，余合同总价款的10%为质量保证金，质保期满无质量问题付清。
10.2付款方式为：银行转账或电汇。
10.3尽管有上述规定，，甲方有权从任何一笔应向乙方支付的合同价款中扣除乙方按合同约定应向甲方支付的违约金、赔偿金或其他费用。
第十一条违约责任
11.1乙方违反合同规定迟延交货的，每迟延一日应向甲方支付相当于迟交产品金额1%的迟延交货违约金，不满l日按1日计算。
11. 2发生以下情况之一时，甲方有权终止全部或部分合同，乙方应退还甲方已支付的终止部分的合同价款（如有）；在第(2)、(3)种情况下乙方还应向甲方支付相当于终止部分合同价款总额20%的违约金。
1)迟延交货违约金总额达到合同总价的10%；
2)乙方提供的产品完全不能使用；
3)乙方明确表示无法供货或甲方有理由认为乙方无法供货；
4)乙方出现违约行为，经甲方通知后在限定时间内仍不改正的。
甲方终止合同的，有权以依其认为适当的条件和方法购买与本合同产品类似的货物，由此发生的额外费用由乙方承担。
11.3甲方未按期支付合同价款的，每逾期一天应向乙方支付相当于逾期部分价款金额万分之三的迟延付款违约金。
第十二条、不可抗力
甲乙双方的任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应及时向对方通报<能履行或不能完全履行的理由，在取得有关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同；并可根据情况部分或全部免予承担违约责任。
第十三条、争议解决方式
13.1本合同履行过程中发生争议时，甲乙双方应友好协商解决。
13. 2若经协商仍无法解决的，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
13. 3在争议解决期间，合同中未涉及争议部分的条款仍须履行。
第十四条、合同生效
本合同自双方法定代表人（负责人）或其授权代表签字并加盖双方公章或合同专用章后生效，在双方履行完毕本合同约定的所有义务后终止。
第十五条、签订日期
合同签订日期以双方中最后一方签署合同的日期为准。
第十六条、份数
本合同一式四份，甲方执两份，乙方执两份。
甲方：乙方：
（章）（章）
法定代表人法定代表人
或授权代表（签字）：或授权代表（签字）：日期：年月日日期：年月日
地址：地址：
邮编：邮编：
联系人：联系人：
电话：电话：
开户行：开户行：
账号：账号：
采购合同 合同编号： 购货单位：（以下简称甲方） 供货单位：（以下简称乙方） 为了增强甲乙双方的责任感，加强经济核算，提高经济效益，确保双方实现各自的经济目的，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。 第一条材料品牌名称 规格数量 单价交付时间 合计人民币金额（大写）： 第二条产品的质量标准，按下列第（）项执行： （1）按国家标准执行； （2）无国家标准而有部颁标准的，按部颁标准执行； （3）无国家和部颁标准的，按企业标准执行； （4）没有上述标准的，或虽有上述标准，但需方有特殊要求的，按甲乙双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行。产品标准名称和编号 第三条产品的交货单位、交货方法、运输方式、到货地点 1．产品的交货单位： 2．交货方法，按下列第（）项执行：
（1）乙方送货 （2）乙方代运 （3）甲方自提自运。 3．到货地点和接货单位（或接货人） 4．现场卸货由负责。 第四条产品的交（提）货期限： 第五条产品的价格 产品的价格，双方商定为元/ 。在合同期内，如遇交易产品市场价格发生较大变化，幅度超过±10%时，双方协商适当调整价格。 第六条对产品提出异议的时间和办法 1．甲方在验收中，如果发现产品的品种、型号、规格、花色和质量不合规定，应一面妥为保管，一面在天内向乙方提出书面异议，甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。 2．如甲方未按规定期限提出书面异议的(在紧急情况下，先行电话通知并承诺在特定时间内提出书面异议的，视为已提出书面异议)，视为所交产品符合合同规定。 3．甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。 4．乙方在接到甲方书面异议后，应在十天内（另有规定或当事人另行商定期限者除外）负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。
手车交易协议书 甲方基本情况: 身份证号码□□□□□□□□□□□□□□□□□□现居住地址____________________________________________ 邮政编码联系电话 乙方基本情况： 身份证号码□□□□□□□□□□□□□□□□□□现居住地址____________________________________________ 邮政编码__________________ 联系电话____________________ 根据《中华人民共和国合同法》、《二手车流通管理办法》等有关法律、法规、规章的规定，就二手车的买卖事宜，买卖双方在平等、自愿、协商一致的基础上签订本合同。 一、车辆情况 1、车牌号码_______________ 车类型号_____________________________ 车身颜色_____________ 行驶公里_______ KM 发动机号 ___________________________ 车架号码 _________________________ 初次登记时间_______ 年_月—日登记证号___________________ 车购税完税号__________________ 车辆保险险种及截止日期 ____________________________________________________________________ 配置_______________________________________________________________________________________ 年检签证有效期至_________ 年____月其他 ____________________________________________________ 2、车辆具备下列证件及备件（在方格里打“V”为示）： □行驶证正、副本□购置税（费）证□强制保险标志 □机动车辆登记证书□车辆审验标志□营运证 □备胎□千斤顶□钥匙□随车工具□灭火器 其他___________________________________________________________ 3、买方确认所购车辆的目前实际状况，不得以车况为由中途退车。 4、卖方保证该车的来源合法，手续齐全、真实有效，并承担因该车和手续不合法引起的法律责任。 、交易金额及付款方式 1、本车价款为__________________ 人民币（大写 ______________________ 元）。
(合同范本) 姓名：____________________ 单位：____________________ 日期：____________________ 编号：YW-HT-009942 电力建设工程施工合同(合同示Construction contract of electric power construction project
电力建设工程施工合同(合同示范文 本) 第一章词语涵义及合同文件 第一条词语涵义《电力建设工程施工合同》文本，由《电力建设工程施工合同条件》（以下简称《合同条件》和《电力建设工程施工合同协议条款》（以下简称《协议条款》）组成，其用词用语除《协议条款》另有约定外，应具有本条所赋予的涵义：1．发包方（简称甲方）；《协议条款》约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。2．甲方驻工地代表（简称甲方代表：甲方在《协议条款》中指定的代表人。3．承包方（简称乙方）：《协议条款》约定的、具有《电力施工企业资质管理办法》规定的工程承包主体资格并被发包方接受的当事人。4．乙方驻工地代表（简称乙方代表）：乙方在《协议条款》中指定的代表人。5．社会监理：受甲方委托、具备《电力工程建设监理单位资质管理办法》规定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。6．总监理工程师：工程监理单位委派的监理总负责人。7．设计单位：甲方委托的具备《电力工程勘察设计单位资质管理办法》规定的相应资质等级的设计单位。8．工程造价管理部门：国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或如上部门授权的建设工程造价管理机构。9．工程质量监督部门：电力工业部、电业管理局、省（直辖市、
建筑材料采购协议书格式 建筑材料采购协议书范本一 购货单位： 供货单位： 根据《中华人民共和国合同法》，本着诚实信用、平等互利的原则，供需双方经协商订立本合同： 一、购买建筑材料明细 备注：以上单价、数量均为暂定，供货单位与购货单位以进场时市场价格及实际数量进行结算（运费300元另行结算）。 购货单位购买的建筑材料的总金额（暂定）人民币￥ 1117.85万元；购货单位扣除供货单 位结算总价款的5%作为建筑材料的质量保证金，待购货单位收到所购材料30 日内未发现 质量问题后给付供货单位，在购货单位收到所购材料30 日内如建筑材料有质量问题供货单位负责履行退换等义务，否则购货单位有权扣除质保金作为罚款。 二、质量要求技术标准、供货单位对质量负责的条件和期限： 1 、供货单位所供的建筑材料成批量生产以前须由供货单位送样品至现场经购货单位确认后合格后方可成批量生产。 2 、供货单位所供的建筑材料质量必须符合国家规定要求，进场提供厂家资质、检验 报告、合格证。符合《建筑节能工程施工质量验收建筑材料采购合同规范》（GB50411-2020）标准。如购货单位收到材料后发现有不合格材料（外观、尺寸、质量等出现与供货单位提供的样品不符），供货单位应无条件负责更换。 三、交（提）货地点和方式：合同签订之日起五日内供货单位根据购货单位要求的供货地点和方式，（书面通知）分批提供，交货地点汉阳铁厂至施工现场，若未按购货单位要求时间供货至现场，由供货单位承担违约责任。 四、运输方式、到达站、港及装卸费用负担：由供货单位负担全部费用。 五、包装要求及费用负担：由供货单位负担全部费用。 六、合理损耗及计算方法：运输过程中所有损耗由供货单位承担全部费用。 七、验收标准、方法及提出异议的期限：国家标准、双方确认的样品、技术交底函件、洽商记录或其他书面约定等; 货到指定地点三日内，购货单位组织并完成验收，若有异议当即书面通知供货单位，24 小时内将标的物全部退场，并承担因此而造成的违约责任以及工期延误的损失（含经济损失）。 八、随机备品、配件、工具数量及供应方法：随标的物备齐，与标的物一并移交。
交易协议书 1、本《交易协议书》适用于甲乙双方已签署的《xx证券股份有限公司股票质押式回购交易业务协议》（简称“《业务协议》”）（协议编号：【】），构成甲乙双方特定一笔交易的有效约定。 2、本《交易协议书》一式肆份，经甲乙双方签署后生效；甲乙双方各执一份，其余文本由乙方留存并报监管机关备案或办理公证使用。
附：强制执行公证条款 （一）双方共同确认：根据有关法律规定，双方已经对强制执行公证的含义、内容、程序、效力、后果等知晓理解。双方向【】公证处办理赋予本协议强制执行效力公证的意思表示真实。 （二）双方共同确认：本协议所约定的债权债务关系及给付内容明确；乙方在本协议中为债权人，甲方为债务人，该债务系夫妻共同债务；给付内容为：本协议交易项下的全部债务，包括但不限于甲方应支付的全部资金金额、其他款项及乙方为实现债权与担保权利而发生的费用等。 （三）甲方承诺：因交易双方均为专业机构，且交易目的与交易形式特定，甲方不对乙方的债权进行抗辩并放弃抗辩的权利；甲方承诺无条件接受乙方单方面确定的全部债务数额；【】公证处出具执行证书的执行债务数额包括：甲方应支付的全部资金金额（包括但不限于应付未付的回购利息、购回交易金额）、违约金、赔偿金；甲方应向乙方支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费等）；乙方为实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。 （四）甲方承诺：如甲方不履行、不完全履行或不适当履行本强制执行条款中明确的给付义务，则乙方有权直接向【】公证处申请执行证书，此后持公证书和执行证书向有管辖权的人民法院申请强制执行，而无需经过诉讼程序；甲方承诺自愿接受人民法院的强制执行措施，对包括质押标的证券在内的甲方及配偶的财产采用强制执行的方式依法进行拍卖、变卖或以物抵债，以清偿本协议交易项下甲方的全部债务，实现乙方合法债权。 （五）申请执行证书时，乙方将在【】公证处监督下，向甲方以邮政国内专递形式送达《履行应偿债务通知书》，给予甲方【5】个工作日宽限期举证是否已经清偿了本强制执行条款中明确的给付义务。如甲方在《履行应偿债务通知书》约定的宽限期满时仍未能清偿，则：乙方可直接向【】公证处申请执行证书。 （六）甲方对本协议约定的联系方式等发生变更时，及时将变更通知送达至乙方及【】公证处联系公证员并取得回执。否则，乙方或【】公证处按照本协议所约定的联系方式对其送达时，自文件发出之日起【5】个工作日，视为已送达。 公证处地址： 邮编： 电话： 联系公证员： （七）与强制执行公证及强制执行相关的费用由甲方承担，包括但不限于催收费、保全费、评估费、拍卖费、执行费、过户费、律师费、差旅费、强制执行公证费等。 甲方：（个人签字/机构盖章）：甲方配偶（个人签字）： 甲方法定代表人/授权代表（签字）：
电力施工合同协议书 甲方：徐州中捷电力公司 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》甲方徐州中捷电力公司将XXXXXX 承包给XXXXXX 施工，为保证该工程按期、保质完成，明确双方职责，经协商，双方达成如下协议。 第一条工程概况 一工程名称： 二工程量：安装4台环网柜、2台箱变、敷设3500米高低压电力电缆，相应导线、电缆、电杆拆旧。 三工程地点：扬州市区 四合同价款(工程总造价)：工程施工费用总造价暂定69000元人民币，工程竣工后以工程竣工实际工程量决算为准，需要增加的工程量项目部分以供电公司要求为准，具体按实际竣工工程量结算。 五结算依据，10KV高压电缆包含敷设以及所有涉及到的电缆头制作单价：18元/米，低压电缆包含敷设以及所有涉及到的电缆头制作单价15元/米。箱变、环网柜1000元/台，拆除10KV高压导线10000元/3相公里。拆除电杆为300元/根（包含清理出市区，到指定回收地点）。注（不包含费用：箱变吊运费用，由甲方项目经理与乙方工程负责人共同确定）。 六适应标准、规范：国家电力工程质量验评标准，江苏省配电网工程验收规范。 七工程甲方项目经理：负责工程全过程跟踪动态管理。 八工程乙方负责人：施工全过程。 第二条甲方工作 一施工场地具备开工条件，甲方负责在开工前办理好现场交底、安全交底等相关手续。 二甲方对质量不合格处工程，有权责令乙方返工，直至合格为止。 三负责根据乙方提供的需要的工程材料及时上报供电公司，并负责对材料供货情况进行跟踪，确保乙方的材料供应。 第三条乙方工作 一根据实际情况，会同甲方项目经理，确定现场施工方案，实际所需材料、电缆长度及电缆走向，确保电缆与现场一致，及时将施工材料会同甲方项目经理，上报供电公司。 二与甲方签定工程施工合同和安全合同，并接受甲方管理人员对所有施工工程的质量检查监督。 三在工程施工前，必须向甲方申报开工报告，报告经甲方同意后，申报供电公司后方可进行工程施工。工程竣工后，向甲方提出竣工申请，并上报供电公司，并配合甲方做好工程竣工验收工作。 四送电前必须对电缆及变压器做耐压试验，接地网做接地电阻测试，确保送电一次性成功，另外对甲方检查中发现的不合格工程，乙方必须无条件返工，确保工程质量达到合同约定的验收标准。 五用户政策处理协调方面，3000元以下政策协调费用需联系甲方项目经理，共同协商，拿出解决措施，并保留手续，交由甲方项目经理上报供电公司。3000元及以上政策协调费用由甲方项目经理逐级汇报，并上报供电公司协商解决。 六遵守地方政府及有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定，经甲方同意办理有关手续，甲方承担发生的费用，但因乙方责任造成的罚款及因乙方施工原因造成的赔偿除外。
编号：_____________二手房买卖合同书 甲方：________________________________________________ 乙方：________________________________________________ 签订日期：_______年______月______日
出卖人(甲方):__________ 法定代表人身份证号码： 受让人(乙方):__________ 法定代表人身份证号码： 各方根据中华人民共和国相关法律、法规，在平等、自愿的基础上，经友好协商，就二手房买卖相关事宜达成以下合同条款。 第一条房屋的基本情况 甲方房屋(以下简称该房屋)坐落于_________;位于第_________层，共_________(套间)，房屋结构为_________，建筑面积_________平方米(其中实际建筑面积_________平方米，公共部位与公用房屋分摊建筑面积_________平方米)，房屋用途为_________;该房屋平面图见本合同附件一，该房屋内部附着设施见附件二;(房屋所有权证号、土地使用权证号房地产权证号)为_________。第二条房屋面积的特殊约定 1、本合同 第一条所约定的面积为(甲方暂测原产权证上标明房地产产权登记机关实际测定)面积。如暂测面积或原产权证上标明的面积(以下简称暂测面积)与房地产产权登记机关实际测定的面积有差异的，以房地产产权登记机关实际测定面积(以下简称实际面积)为准。 2、该房屋交付时，房屋实际面积与暂测面积的差别不超过暂测面积的177;_________%(不包括177;_________%)时，房价款保持不变。
购货方：(甲方)北京天然颐坊酒业有限公司 供货方：(乙方)______________________ 经过甲乙双方友好协商，根据中华人民共和国《合同法》双方本着诚信，开拓市场，互惠互利，共同发展的原则达成协议如下 第一条、采购物名称 单位 数量 金额 总计人民币 第二条产品质量要求及付款规定 (1)甲方必须在合同签定之日一次性交定金货物总金额的10%即人民币—— (2) 甲方验收货物后以支票结算或以回款方式汇入到乙方指定账户，乙方开具相应金额发票。 (3)乙方严格按照国家有关标准生产、检验、包装，确保产品质量。 (4)产品到货验收包括：数量、外观、质量、及原包装完整无损。 第三条、交货地点、方式：送至甲方指定地点和位置__________________ __________ ____________________________________________________ _______________________ 第四条、违约责任： (1)如乙方到了合同规定的到货验收时间不能交货，除人力不可抗拒的因素外，乙方应向甲方偿付延期违约金，支付合同总价的3%.同时乙方应出具书面情况说明，并征得甲方同意或签字。
(2)品种、规格、质量、包装等不符合本合同规定时，乙方应负责、包退、包换，由此而造成延误交货时间，乙方也应按上述规定向甲方偿付违约金。 (3)由于甲方的原因要求延期交货验收时，应及时通知乙方，乙方的交货验收时间亦相应延期。 第五条、合同争议的解决方式：本合同未尽事宜，双方协商解决;协商不成，由甲方指定的法院进行调节。 第六条、本合同一式二份，甲方执一份，乙方执一份，同等生效。 第七条、本合同自双方盖章之日起生效。 甲方乙方 单位名称：单位名称： 法人或委托代理人(签名)：法人或委托代理人(签名)：电话：电话： 日期：日期：
电力工程施工合同书工程名称：湖南尚美尔投资有限公司10KV配套工程建设单位：湖南尚美尔投资有限公司 施工单位：湖南亨通电力有限公司 年月日
10KV配电工程施工合同 甲方(发包方)：湖南尚美尔投资有限公司 乙方(承包方)：湖南亨通电力有限公司 受甲方委托，乙方承担湖南尚美尔投资有限公司10KV配套工程的施工，根据《中华人民共和国合同法》和长沙电业局有关规定，结合本工程的具体情况，经甲乙双方协商一致，签订本协议，作为办理施工、验收、工程款结算的依据。 一、工程概况： 1、工程名称：湖南尚美尔投资有限公司10KV配套工程。 2、工程地点：长沙市杉木冲东路旁。 3、工程内容: 以现场查勘设计并报长沙电业局城南供电局审核的图纸为准。即从10KV线路T接到尚美尔公司地下室、一楼的分支箱。 二、工程的承包及付款方式 1、经双方商定，该工程采取大包干的方式。包办本次工程验收、送电，所有设备、电缆采购、安装、调试工作的所有手续。全部由乙方负责且甲方不再承担任何费用。 2、工程造价：经双方协商，工程造价为人民币壹佰叁拾捌万元整(￥1380000元)（不含税），该造价根据甲乙双方现场查勘所定工程项目确定，如有增补项目，由乙方向甲方另行结算。
3、本协议签订之日起1天内，甲方一次性预付工程款1000000元，工程接近尾声支付进度款300000元，余款在工程验收合格，送电后7日内付清。 三、工期 1、开工时间：乙方收到甲方预付款，工程具备施工条件，在取得长沙电业局城南供电局的开工许可通知后，乙方正式进场施工，开始计算工期。工程竣工时间为2011年11月30日(天气情况除外)安装调试完毕，验收并具备受电条件。 2、法定长假以及因季节性负荷紧张及其它原因造成不能停电时，以及其他不可预见因素的影响等原因，则工期相应顺延。 四、工程质量及安全 1、严格按设计图纸与说明施工，并根据现行国家《工程施工及验收规范》规定要求验收。 2、甲、乙双方应按照国家劳动安全法规及行业安全规程、规范和湖南省电力公司及长沙电业局的有关安全规定，对工程项目进行有效的安全管理，明确安全责任，做好安全措施。 五、双方责任 甲方责任： 1、按本协议的要求支付此项工程款。 2、提供施工用电、用水的方便及足够的施工场地，为乙方施工创造良好的施工环境。 3、委派施工代表，监督乙方的施工质量，协同解决施工中有关问
编号： ____________ 建筑工程材料采购合同 甲方：________________________________ 乙方：________________________________ 签订日期：________ 年______ 月______ 日 需方（甲方）：
供方（乙方）： 经协商同意，根据中华人民共和国合同法规定。订立合同如下： 第一条：甲方向乙方订货总价值为人民币￥___________ 元。 第二条：货款及费用等付款及结算办法：货款在合同有效期内结清。本合同自签订之日起有效期二月。第三条：产品名称、规格、型号、质量、等级（技术指标），见附表。第四条：验收方法：严格按照国家建材标准执行。 第五条：交货规定建 1. 交货方式：所有货物由供方送往供需双方共同约定的交货地点，所需运输费用由供方承担。 2. 交货日期： 3. 交货地点： 4. 运输费用： 第六条：经济责任 （一）乙方应负的经济责任 1. 乙方产品规格、型号、质量、等级不符本合同规定时，甲方有权向乙方提出退货或保换，由于上述原因致延误交货时间，影响工程进度，每逾期一日，乙方应按逾期交货部分货款总值的百分之三计算向甲方偿付逾期交货的违约金。 2. 乙方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，甲方如果需要，应照数补交。甲 方如果不需要，可以退货。由于退货而造成的损失，由乙方承担。如甲方需要而乙方又不能交货，则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的5%的罚金。 3. 产品交货时间不符本合同规定时，每延期一天，乙方应偿付甲方延期交货部分货款总值的万分之三的罚金。 （二）甲方应付的经济责任。
基本取引契約書 契約番号：締結場所： 20 年月日 ______________________________________________________________________________ _ （以下甲という）と会社（以下乙という）は製品取引の注意事項について以下通りの協議を締結する（契約）。 第一章総則 第1条：基本原則 甲乙が取り引く場合に、平等互恵、友好信頼という考え方を持ち、信用に基づいて、忠実に本契約を履行する。 第2条：適用範囲 他の有効的な書面契約がない場合に、本契約はあらゆる甲より注文乙より供給する製品の取引契約（以下個別契約という）に適用する。 第3条：個別契約 １、個別契約のは甲が注文書で乙に注文して、承諾のもらいを前提として、成立とするもの。乙が注文書を受け取ってから一週間内に異議を提起しずに受注になる。 ２、甲が注文する製品の名称、数量、単価、納期、納入場所等を注文書に書き入れるまたは相関内容を添付書類として注文書と一緒に乙に渡す。 第4条：個別契約の変更 １、甲は製品に設計変更と生産変更を行うまたは他の原因で、乙の同意をもらった上で個別契約の内容に対してほんの一部の調整または全部調整、キャンセルするまでもいい。 ２、上述の変更につれて、乙が損失を受けた場合に、甲は乙と相談してから賠償する。 第二章取引
第5条：製品規格 １、甲に渡す製品の規格は、乙が甲の以下の指定要求の通り実行する。 ⑴甲に貸してもらった図面、説明書、各規格標準及び他の技術書類や資料等（以下借りた図面という）。 ⑵乙は図面、説明書によって製造して、甲はそれを認可する（以下認可図面という）。 ２、乙は借りた図面、認可図面及び甲のほかの要求に対して、質問または不明な所がある時、直ちに甲に提出して、指示を待つ。甲は乙の質問に対して、早く返事すること。 ３、需要によって、甲が製品の規格を変更してもいい。 ４、乙は認可図面を変更する場合に、事前に甲の同意をもらうこと。それで変更過程の資料をよく保存しなければならない。 第6条：借りた図面の管理 乙は借りた図面管理する専職担当者を置けて、以下の要求を厳格に守ること。 ⑴甲の書面認可をもらわないと、乙が図面をコピーしてはならない；甲乙以外の人に貸してあげまたは読ませてはならない。 ⑵使用済みまたは要求された場合に、乙は直ちに借りた図面を甲に返すこと。第7条：価格 １、個別契約を締結する前に、甲乙双方は相談した上で価格を確定する。２、甲に見積書またはコスト予算計画を提供する要求された時、乙は早く提供すること。 第8条：納品 １、乙は業務によく知っている専任の検査人員を手配して、出荷する前に厳格に検査して、規定された期日、数量と納品方法によって合格製品を指定場所まで送ること。 ２、乙は迅速、安全、安値、納期守りの原則に基づいて運送を按排する。運賃の負担について双方が価格と一緒に決定する。 ３、乙は納品する時に、注文書のコピーや他の要求される検査記録と予備品を一緒に渡す。
编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 材料采购合同书通用模板 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
购买方食堂以下简称甲方 供货方__________以下简称乙方 为进一步加强学校食堂原料采购的规范和安全管理，防止食物中毒事故的发生，切实保障就餐师生的身体健康和生命安全，根据《食品卫生法》和《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》的有关法律法规精神，结合学校食堂实际情况，甲方特与乙方签订食品原料采、供货协议如下 一、甲方经过一定的程序，每学期确定一次具有一定的资质或有良好信誉的单位或个人为食堂原料供应商乙方。 二、乙方必须持有工商营业执照、有效卫生许可证和从业人员健康证。 在供货前需将原件和复印件送给甲方验核，甲方确认无误后，原件退回，复印件留下存档。 三、乙方所供原料必须安全、卫生，每次供货时应该随同所供原料的相关检验检疫证明必须同行。 严禁乙方向甲方提供三无食品或变质、污秽不洁、有毒有害、超过保质期等不符合食品卫生安全要求的食品。 四、乙方必须按照甲方指定的原料规格、数量、时间进行供货，不得随意改变或停供。 如果乙方自行改变规格和数量，甲方有权拒收。 如果造成延误包括突然停供，影响原料出熟进而影响师生正常就餐的，乙方需承担临时应急采购费用贰仟元甲方从乙方质量保证金贰仟元中先行支取。 五、乙方如违反《食品卫生法》的有关规定，提供有毒有害或不洁的食物原料造成就餐师生食物中毒的，或其他食源性疾患的经相关卫生部门裁定，需承担一切的经济和法律责任。 六、甲方采购人员和检验人员需加强工作责任心，对乙方每次供应的食品原料必须认真检验、认真记录，发现不合要求的坚决拒收。 如果因为工作不到位造成后果的，需承担相关的经济、法律责任。
编号：_____________ 电力工程施工合同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_____ 年_____ 月_____ 日 甲方: 乙方： 第一部分协议书 甲方（全称）：
乙方（全称）： 依照《中华人民共和国合同法》、《电力建设工程施工合同》文本及其他有关法律、行政法规，遵 循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本电力工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况： 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程内容： 4、承包方式：包工包料 二、合同工期 1、工期：自签订合同之日起天 三、质量标准：以国家颁布的施工及验收规程、规范和设计要求的工程质量标准为依据，要求竣工验收单位工程质量合格率为100%,优良率：安装工程为：________ % 土建工程为75%。 四、合同价款和支付方式： 1、合同价款：暂定元整（Y: _________ ）（人民币 _________ ）。 2、付款方式：合同签订后3个工作日内，甲方向乙方支付30%合同款，款项合计Y_ ____________ 元，工程竣工合格后甲方向乙方支付合同款；经北海市财政评审中心评审工程结算后支付剩余工 程款。 五、其他约定： 1、合同价格调整：合同签订后超过3个月由于甲方原因不能实施的，若主要设备材料价格上涨超过5%的则按照新价格执行。 2、甲方不能按合同约定支付工程款，甲方应承担违约责任，甲方每延误一天付款，须按本合同 价款的0.2%向乙方支付违约金。工程竣工验收合格后甲方未按照合同约定付清工程款，乙方向
材料购买协议书 甲方：**建材供应处 第一条验收方法 甲方将指定货物在乙方规定时间内送达施工现场，材料达到合格标准，乙方必须指定专人进行货物验收、签字，其余人员签字验收无效。 第二条货款及费用等付款及结算方法 乙方给予甲方材料款项必须以现金进行结算，不可利用物品抵顶等方式进行。 第三条甲乙任何一方如要求全部或部分注销合同，必须提出充分理由，经双方协商。提出注销合同一方必须向对方偿付注销合同部分总额70%的补偿金。 第五条本合同在执行期间如有未尽事宜，得由甲方双方协商另订附则附于本合同之内，所有附则在法律上均与本合同具有同等法律效力。 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签章之日起起效，到甲方将全部货物送齐经一方验收无误，并按本合同规定将货款结算以后作废。 甲方(盖章)乙方(盖章) 负责人：负责人： 电话：电话： 买方(以下简称甲方) 卖方(以下简称乙方) 为甲乙双方间之材料买卖事宜，经双方协商议定条款如下：
第1条定义 1.1货物：即本合同所述的设备、产品或材料(包含原料、材料、零件、组件及模块等，以下简称「材料」)之一切买卖; 1.2天：除合同中特别注明外，均指日历天。时限的最后一天的 截止时间为当日24：00时。 第2条合同文件 2.1合同文件组成及解释顺序 包括“同意(商定)”、“达成(取得)一致”、或“协议”等词的各项规定都要用书面记录。“书面”系指手写、打字或印刷，并形成，永久性记录。 2.2法律要求： 乙方保证会遵守国家和当地所有相关法律法规，并承诺完全弥补甲方因乙方违反本条款令甲方蒙受的一切损失并承诺负担非甲方因 素而导致甲方遭受的一切损失(包括但不限于直接、间接损失)。 第3条单价与数量 3.1单价 3.2供货、安装数量 本合同适用于所有乙方提供甲方之所有材料，材料之详细名称与数量等以订货单上所列者为准。 甲方无需向乙方提供材料之预估需求量，倘甲方向乙方提供预估需求量，该预估需求量仅供乙方参考，甲方无需依该预估需求量向 乙方采购材料，但乙方须依预估需求量备好材料，以便甲方随时需要。 本合同内的货物数量为暂定，在甲方确认供货完成后，按经甲方书面确认后的乙方实际供货数量进行结算。 3.3结算数量
基本交易合同书 质量保证协议书 甲方： 乙方： 为确保产品质量，维护甲乙双方的合法利益，本着对产品质量负责和实事求是的态度，经双方友好协商达成以下共识，作为甲乙双方之间的买卖交易的基本事项，适用于甲乙双方之间签订的每个交易合同（订单形式，以下简称“个别合同”），甲乙双方应遵守并诚实履行基本合同和个别合同。 1、甲方向乙方购买产品时，由甲方以传真件的方式或邮件形式传给乙方，乙方收到后在三天内确认并回传给甲方，作为个别合同。 2、甲方根据次月的生产计划编制次月的加工送货排程，并提前三十天发出下一个月的订单，提前四十五天发预告给乙方，乙方按照甲方的计划如期纳入到甲方，确保甲方的正常生产。 3、产品外观品质及内在质量按图纸和封样件为准，甲方将严格按品质要求和封样件为标准来进行验收，如检验结果不良率超过%时，甲方将以书面形式或电话通知乙方，乙方根据实际情况选别或退货。乙方必须积极对应，确保甲方的按时出货。 4、产品包装：乙方提供的产品，除内在质量必须达标外，外观包装必须统一，以便甲方在用完产品后统一堆放属乙方的空包装，使其正常回收。 5、乙方在加工过程中应严格按照有关不含有害化学物质的要求去做，乙方必须每年将加工产品送到SGS进行检测，其结果（报告）提交甲方，由甲方存档备案，同时向甲方保证其加工的产品，有害化学物质的含量不会超标，假如超标由
乙方承担全部责任，甲方概不负责。 6、产品付款：在每个月日交货结束后，经双方对账确认无误后签字，并开具货款发票，按订单月月结天付款（电汇或转帐）。 7、争议的解决：双方履行合同中发生争议时，首先应协商解决，协商不成时，任何一方均可按《合同法》的程序向法院起诉。 8、合同有效期为一年，即：年月日至年月日。 以上协议自双方签字后生效，有效期为一年，未尽事宜，双方协商成文，同具法律效力。 甲方：乙方： 代表：代表： 日期：日期：
合同编号： 采购合同 购货单位：（以下简称甲方） 供货单位：（以下简称乙方） 为了增强甲乙双方的责任感，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条材料品牌名称 规格：数量：单价：交付时间： 合计人民币金额￥：（大写）： 第二条产品的质量标准，按下列第（）项执行： （1）按国家标准执行； （2）无国家标准而有部颁标准的，按部颁标准执行； （3）无国家和部颁标准的，按企业标准执行； （4）没有上述标准的，或虽有上述标准，但需方有特殊要求的，按甲乙双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行。 产品标准名称和编号 第三条产品的交货单位、交货方法、运输方式、到货地点 1．产品的交货单位： 2．交货方法，按下列第（）项执行： （1）乙方送货（2）乙方代运（3）甲方自提自运。 3．到货地点和接货单位（或接货人） 4．现场卸货由负责。 第四条产品的交（提）货期限： 第五条产品的价格 产品的价格，双方商定为元/ （）。在合同期内，如遇交易产品市场价格发生较大变化，双方协商适当调整价格。 第六条货款的支付方法 货物到达购货单位或其指定地方内，经验收合格后，30日内付款乙方。 第七条对产品提出异议的时间和办法 1．甲方在验收中，如果发现产品的品种、型号、规格、花色和质量不合规定，应一面妥为保管，一面在天内向乙方提出书面异议，甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。2．如甲方未按规定期限提出书面异议的(在紧急情况下，先行电话通知并承诺在特定时间内提出书面异议的，视为已提出书面异议)，视为所交产品符合合同规定。 3．甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。 4．乙方在接到甲方书面异议后，应在十天内（另有规定或当事人另行商定期限者除外）负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。 第八条乙方的违约责任 1．乙方不能交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款的 %（通用产品的幅度为1—5%，专用产品的幅度为10%—30%）的违约金。
电力施工合同通用版 施工合同即建筑安装工程承包合同，是发包人和承包人为完成商定的建筑安装工程，明确相互权利、义务关系的合同。下面是搜集的电力施工合同范本五篇，希望对你有所帮助。 电力施工合同范本(一) 发包方： (以下简称甲方) 承包方： (以下简称乙方) 甲方变电所配电工程委托乙方申请通电至通电验收完成，经双方同意签订合同如下： 第一条工程概况 工程名称： 工程地点： 工程内容：承包形式： (不含配电所土建照明工程费用、配电所内接地网、设备基础槽钢安装、低压出线工程、高压进出线电缆、外线工程费用等) 第二条工程总价 合同总价为(B)：元整含税(大写壹佰万元整)。 第三条付款方式 1、双方自正式签订合同之日起至供电局业扩会答复意见书出来后，甲方应一次性付给乙方工程预付款(人民币)40% 40,0000 元整,(大写肆拾万元整); 2、设备进厂甲方应支付工程款50%(人民币) 50,0000 元整(大写伍
拾万元整)3、工程验收通电合格后7天内付款10%(人民币) 10,0000 元整(大写拾整)4、双方盖章后合同开始生效。 第四条合同范围 1、合同范围为配电房内的设备。(详细内容见合同附件) 2、合同范围内的主器材设备及管路.电线.相关配件.工资等依报价单及图说数量(以供电局审批为依据)，双方采包干方式承包完工结算时不因物价调整或管.线的增减双方均不办理加减账，惟甲方要求追加或变更项目得依原价或市场价办理加减账; 3、本合同含代业主办理申请用电手续至业主送电完成及向供电局申请红线外的外部工程手续。 第五条甲方职责 1、在乙方提供的图纸上审核确定并签字。 2、保证配合乙方及供电局施工所需的款项的如期支付; 3、供应乙方及供电局在工地施工时所需的临时场地及用水用电; 4、向乙方提供用电申请手续必要的相关文件及协助; 5、向乙方提供配电房土建(包括照明、接地网、设备基础槽钢安装、外线工程等)。 第六条乙方职责 1、向供电局申请用电手续至业主送电完成; 2、变电站高低压系统依设计图纸施工及送电; 3、协助甲方向供电局申请10外线施工的手续; 4、自柜体到厂日起履行保固条款; 5、开具本合同价上的工程发票。
材料购买协议书 材料是人类用于制造物品、器件、构件、机器或其他产品的那些物质，那么关于材料购买的协议书该怎么写呢?下面学习啦小编给大家带来材料购买协议书范文，供大家参考! 材料购买协议书范文一甲方：**建材供应处 乙方：**建设集团第三分公司 第一条验收方法 甲方将指定货物在乙方规定时间内送达施工现场，材料达到合格标准，乙方必须指定专人进行货物验收、签字，其余人员签字验收无效。 第二条货款及费用等付款及结算方法 乙方必须在每月15-20日对甲方材料款进行结算，若超出规定时间两个月未付款，乙方按材料总价款30%比例给予甲方赔偿;若超出规定时间三个月未付款，乙方按材料总价款50%比例给予甲方赔偿;若超过一年以上时间未付款则甲方有权依据法律手段对乙方进行诉讼。 乙方给予甲方材料款项必须以现金进行结算，不可利用物品抵顶等方式进行。 第三条甲乙任何一方如要求全部或部分注销合同，必须提出充分理由，经双方协商。提出注销合同一方必须向对方偿付注销合同部分总额70%的补偿金。
第四条本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲乙双方应协商解决，解决不了时，就按一下第()项处理：(1)申请仲裁机构中彩(2)向人民法院起诉。 第五条本合同在执行期间如有未尽事宜，得由甲方双方协商另订附则附于本合同之内，所有附则在法律上均与本合同具有同等法律效力。 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签章之日起起效，到甲方将全部货物送齐经一方验收无误，并按本合同规定将货款结算以后作废。 甲方(盖章)乙方(盖章) 负责人：负责人： 电话：电话： 材料购买协议书范文二立合同书人：买方─ (以下简称甲方) 卖方─ (以下简称乙方) 为甲乙双方间之材料买卖事宜，经双方协商议定条款如下： 第1条定义 1.1 货物：即本合同所述的设备、产品或材料(包含原料、材料、零件、组件及模块等，以下简称「材料」)之一切买卖;
编号：FB-HT-05021 车辆买卖协议书(标准版) Model vehicle sales agreement 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订日期：_____年____月____日 编订：ｘ原创设计
车辆买卖协议书(标准版) 车辆买卖协议书范本（一） 买卖协议书卖方{以下简称甲方}：住址： 身份证号：联系电话： 买方{以下简称乙方}：住址： 身份证号：联系电话： 根据中华共和国《旧机动车交易管理规定》。《二手车流通管理办法》，甲。乙双方本着自愿。公平。诚实信用之原则，就车辆交易事宜，双方协商一致，签订本合同。 一甲方同意将车出售给乙方。 该车基本如在 厂牌型号车身颜色发动机号 车牌号码首次落籍时间车架号 二甲方同意将此车以人民币转让给乙方。
三甲方将下列手续，随车证件一起交给乙方。【机动车登记证书行车证购置附加费养路费保险单身份证复印件】 四车辆过户由{}负责办理。过户费用由{}负责，无条件协助办理。甲方保证此车无盗抢，及任何经济问题，将车款全额返还给乙方，将车收回，并包赔全部经济损失。 五此合同书签字生效之日起，以前此车涉及的交通违章事故，所欠费用及经济纠纷由甲方负责，并即日结清。以后此车所有事务由乙方负责。 六违约责任 ①；第三人交易车俩主张权利致使过户，甲方应承担由此给乙方造成的一切损失。 ②；甲方不履行本合同，双倍返还定金给乙方；乙方不履行本合同，无权要求返还定金。 七本合同一式两份。甲乙双方各执一份，签字盖章后生效。 八其他约定
甲方 乙方 车辆买卖协议书范本（二） 买方：（以下简称甲方） 卖方：（以下简称乙方） 甲、乙双方就车辆买卖事宜达成以下协议，共同遵照执行： 第一条：甲方购买乙方所有的机动车一辆： 车号：颜色： 产地：型号： 发动机号码：（拓印粘贴） 底盘号码：（拓印粘贴） 第二条：甲方向乙方支付车款人民币万元。包括三部分： 定金、第一笔车款和其余部分车款。 第三条：甲方的付款方式和期限：本合同生效当日付定金万元，三日内再支付第一笔车款现金万元；其余部分车款在该车办理转户手续前全部付清。
NO： 材料采购合同 甲方： 乙方： 甲、乙双方本着平等、互惠互利原则，经协商一致，签订本合同。 一、合作关系 甲、乙双方自合同签订之日起即形成供需合作伙伴关系。 1、乙方按甲方所需原材料产品品种、规格、数量按照甲方要求准时送至甲方指定地点。 2、乙方所供产品，必须符合产品质量标准，如出现产品质量问题，乙方应无条件退货或换货，并在规定时间内送至甲方指定地点。 二、甲方所需求的材料品种、规格型号、数量、单价及金额：见合同附件。 本合同签订之日起，甲方每次采购前以订单形式下达给乙方。订单价格由甲乙双方协商确定。 三、送货日期：订单下达后10日内。 四、送货质量 乙方送的所有原材料，必须确保其质量，如发现一批货中掺有假货、非甲方确认的残次品等质量问题，即扣除涉及金额的三倍作为违约金。 五、付款方式 1、每月25日（遇节假日顺延）结算货款，乙方当次结算的货款必须送交税务机关认可的正式发票，否则甲方不予以支付货款。乙方以最近一次的货款作
为质保金，作为日后进行调货，确保质量的依据。 2、签订合同时，乙方必须提供相应的资质及证件：营业执照副本（复印件）、组织机构代码副本（复印件）、税务登记证副本（复印件）。 六、运费：乙方负责全程运费。 七、乙方违约责任 1、乙方如不能按照合同规定的时间及时送货的，应赔偿由此而给甲方造成的损失费用。 2、因乙方提供甲方的产品质量问题导致甲方损失的，应按照损失金额进行全额赔偿。 八、甲方违约责任 甲方如不能按合同规定付款期支付乙方货款，须事先与乙方联系，说明原因及解决方案，获得乙方同意后，可延期支付款项。如甲方不能按合同规定付款期支付乙方货款且没有获得乙方同意，甲方应向乙方支付逾期付款违约金，违约金按逾期付款金额同期人民银行贷款利率计算。 九、供货原则 乙方与甲方任何部门、人员有私自商业贿赂行为，一经核实，立即扣除供应商全部剩余帐期内全部货款，同时解除合同。 十、保密条款 1、在未取得双方事先许可的情况下，不得将本合同内容向第三方公开或泄露。 2、乙方从甲方得到的采购信息，未经甲方同意，乙方不得向第三方转让、公开、泄露或被使用。