当前位置:文档之家› 设备采购合同(通用条款)_-_副本

设备采购合同(通用条款)_-_副本

第二章合同条款

合同条款

1、定义

1.1 本合同下列术语应解释为:

1)“合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议,包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

2)“合同价”系指根据本合同规定卖方在正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方的价格。

3)“货物”系指卖方根据本合同规定须向买方提供的一切设备、机械和/或其它

材料.

4)“服务”系指根据本合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务,如运输、保险

以及其它的伴随服务,例如安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定卖方应承担的其它义务。

5)“合同条款,,系指本合同条款.

6)“买方”系指在合同条款资料表中指明的购买货物和服务的单位。

7)“卖方”系指在合同条款资料表中指明的提供本合同项下货物和服务的公司或实体。

8)“项目现场”系指本合同顶下货物安装、运行的现场,其名称在合同条款资料

表中指明。

9)“天”指日历天数。

2.适用性

2.1 本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围.

3.原产地

3.1 本合同项下所提供的货物及服务均应来自于中华人民共和国或是与中华人

民共和国有正常贸易往来的国家和地区(以下简称“合格来源国”)。

3.2 本条款所述的“原产地',指货物开采、生长或生产或提供有关服务的来源地.

所述的“货物”是指制造、加工或实质上装配了主要部伴而形成的货物.商业上公认的产品是指在基本特征、性能或功能上与部件有着实质性区别的产品.

3.3 货物和服务的原产地有别于卖方的国籍.

4.标准

4.1 本合同下交付的货物应符合技术规格所述的标准.如果没有提及适用标准,

则应符合货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

4.2 除非技术规格中另有规定,计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

5.使用合同文件和资料

5.1 没有买方事先书面同意,卖方不得将由买方或代表买方提供的有关合同或任

何合同条文、规格、计划、图纸、模型、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人.即使向与履行本合同有关的人员提供,也应注意保密并限于履行合同必须的范围.

5.2 没有买方事先书面同意,除了履行本合同之外,卖方不应使用合同条款第5.1

条所列举的任何文件和资料。

5.3 除了合同本身以外,合同条款第5.1条所列举的任何文件是买方的财产。如果

买方有要求,卖方在完成合同后应将这些文件及全部复制件还给买方。

6.专利权

6.1 卖方应保证,买方在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时,免

受第三方提出侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉.

7.履约保证金

7.1 卖方应在收到的中标通知书后三十(30)天内,向买方提交合同条款资料表中

所规定金额的履约保证金.

7.3 履约保证金用于补偿买方因卖方不能完成其合同义务而蒙受的损失.

7.4 履约保证金应采用本合同货币,或买方可以接受的一种可自由兑换的货币并

采用下述方式之一提交:

1)银行保函或不可撤销的信用证

由买方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行,或外国银行通过在中华人民共和国注册和营业的银行提交.其格式采用招标文件提供的格式或其他买方可接受的格式,或

2)银行本票、保兑支票或现金。

7.1在卖方完成其合同义务包括任何保证义务后三十(30)天内,买方将把履约

保证金退还卖方。

8.检验和测试

8.1 买方或其代表应有权检验和/或测试货物,以确认货物是否符合合同规格的

要求,并且不承担额外的费用。合同条款和技术规格将说明买方要求进行的检验和测试,以及在何处进行这些检验和测试.买方将及时以书面形式把进行检验和/或买方测试代表的身份通知卖方.

8.2 检验和测试可以在卖方或其分包人的驻地、交货地点和/或货物的最终目的

地进行。如果在卖方或其分包人的驻地进行,检测人员应能得到全部合理的设施和协助,买方不应承担费用.

8.3 如果任何被检验或测试的货物不能满足规格的要求,买方可以拒绝接受该货

物,卖方应更换拒绝的货物,或者免费进行必要的修改以满足规格的要求.

8.4 买方在货物到达目的港和/或现场后对货物进行检验、测试及必要时拒绝接

受货物的权力将不会因为货物在从来源国启运前通过了买方或其代表的检验、测试和认可而受到限制或放弃.

8.5 在交货前,卖方应让制造商对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行

详细而全面的检验,并出具一份证明货物符合合同规定的检验证书,检验证

书是付款时提交给议付行的文件的一个组成部分,但不能作为有关后置、规格、性能、数量或重量的最终检验.制造商检验的结果和细节应附在后量检验证书后面。

8.6 货物抵达目的港和/或现场后,买方应向中华人民共和国国家出入境检验检

疫局(以下称为检验检疫局)申请对货物的质量、规格、数量和重量进行检验,并出具交货后检验证书.如果检验检疫局发现规格或数量或两者有不一致的地方,买方有权在货物到达现场后九十天(90)内向卖方提出索赔。

8.7 如果在合同条款第18条规定的保证期内,根据检验检疫局的检验结果,发现

货物的质量或规格与合同要求不符,或货物被证实有缺陷,包括潜在的缺陷或使用不合适的材料,买方应及时向卖方提出索赔。

8.8 合同条款第8条的规定不能免除卖方在本合同项下的保证义务或其他义务。

9.包装

9.1 卖方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装,以防止货物在转

运中损坏或变质。这类包装应采取防潮、防晒、防锈防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施,从而保护货物能够经受多次搬运、装卸及远洋和内陆的长途运输。卖方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。

10.装运标记

10.1 卖方应在每一包装箱相邻的四面用不可檫除的油漆和明显的英语字样做出

以下标记:

1)收货人

2)合同号

3)发货标记(墨头)

4)收货人编号

5)目的港

6)货物名称

7)毛重/净重(用KG表示)

8)尺寸(长 X 宽 X 高, 用 cm 表示)

10.2 如果单件包装箱的重量在2吨或2吨以上, 卖方应在包装箱两侧

用英语和国际贸易通用的运输标记标注“重心”和“起吊点”

以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求,卖方应

在包装箱上清楚地标注“小心轻放”、“此端朝上,请勿倒置”、“保持干燥”等字样和其他国际贸易中使用的适当标记。

11.装运条件

11.1 如果是到岸价(CIF)/“运费和保险付至......价”(CIP)的合同:

1)卖方应负责安排订舱位、运输和支付运费,以确保按照合同规定的交货

期交货。

2)提单/空运提单日期应视为实际交货日期。

3)除非另行同意,货物不能放在甲板上运输,也不能转运.

4)承运的船只应来自合格来源国。

5)目的港/项目现场在合同条款资料表中有规定。

11.2 如果是出厂价(EXW)合同:

1)卖方应负责安排内陆运输,但由买方支付运费。

2)有关运输部门出具的收据的日期应视为交货日期。

11.3 卖方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则,买方对由此产生的

一切费用和后果不承担责任。

12.装运通知

12.1 如果是到岸价(CIF)/“运费和保险付至......价”(CIP)的合同:

1) 卖方应在合同规定的装运日期之前,即海运前三十(30)天或空运前十

四〈14〉天内以电报或电传或传真形式将合同号、货物名称、数量、

箱数、总毛重、总体积(用M3表示〉和在装运口岸妾待运日期通知买方,

同时,卖方应用航空信把详细的货物清单一式五(5)份,包括合同号、货

物名称、规格、数量、总体积〈用M3表示〉、每箱尺寸〈长×宽×高〉、

单价、总金额、启运口岸、备妥待运日期和货物在运输、储存中的特

殊要求和注意事项等寄给买方。

2) 卖方应在货物装船完成后二十四〈24〉小时之内以电报或电传或传真

形式将合同号、货物名称、数量、总毛重、体积〈用M3表示〉、发票

金额、运输工具名称及启运日期通知买方。如果每个包装箱的重重超

过20吨〈t〉或体积达到或超过长12米〈m〉、宽2.7米(m〉和高3米〈m〉,

卖方应将每个包装箱的重量和体积通知买方,易燃品或危险品的细节

还应另行注明。

12.2 如果是出厂价(EXW)合同:

1) 卖方应在合同规定的铁路/公路/水运装运日期之前三十〈30〉天内或

空运装运日期之前十四〈14〉天内以电报或电传或传真形式将合同号、

货物名称、数量、箱数、,臣、毛重、总体积(用M3表示〉和备妥待运

的日期通知买方,同时,卖方应用挂号信把详细的货物清单一式五(5)

份,包括合同号、货物名称、规格、数量、总毛重、总体积〈用M3表示〉、

每箱尺寸〈长×宽×高〉、单价、,臣、金额、启运口岸、备妥待运日

期和货物在运输、储存中的特殊要求和注意事项等通知买方。

2) 卖方应在货物装完后二十四〈24〉小时之内以电报或电传或传真形式

将合同号、货物名称、数量、总毛重、体积(用M3表示〉、发票金额、

运输工具名称及启运日期通知买方。如果每个包装箱的重量超过20吨

(t),或体积达到或超过长12米(m)、宽2.7米〈m〉和高3米〈m〉, 卖方

应将每个包装箱的重量和体积通知买方,易燃品或危险品的细节还应

另行注明。

3) 在出厂价合同项下,如果是因为卖方延误不能用电报或电传或传真形

式将上述内容通知买方,使买方不能及时办理保险,由此而造成的全部

损失应由卖方负责。

13.交货和单据

13.1 卖方应按照“货物需求一览表" 规定的条件交货。卖方应提供的装运细节

和/或其他单据见合同条款第9、10、11、12条规定。

13.2“出厂价〈EXW〉"、“离岸价〈FOB〉”、“货交承运人价〈FCA〉”、“到

岸价〈CIF〉"、”运费、保险付至......价(CIP)”及其他用于说明各方责任的贸易术语应按照巴黎国际商会现行版本的《国际贸易术语解释通则》〈INCOTERMS〉来解释。

13.3 卖方应在货物装完启运后以传真形式将全部装运细节,包括合同号、货物说

明、数量、发运货物发票总价值、包装、运输工具名称、提单号码及日期、装货口岸、启运日期、卸货口岸等通知买方和保险公司。为合同支付的需要,卖方还应根据本合同条款第20条的规定,向买方寄交或通过卖方银行转交该条款规定的相关“支付单据”。

14.保险

14.1 本合同下提供的货物应对其在制造、购置、运输、存放及交货过程中的丢

失或损坏按本条款规定的方式,用一种可以自由兑换的货币进行全面保

险。

14.2 如果买方要求按“到岸价"〈CIF〉或“运费、保险付至......价”〈CIP〉交货,其货物保险将由卖方办理、支付, 并以买方为受益人。如果按“离

岸价"(FOB)或“货交承运人价”〈FCA〉交货,则保险是买方的责任。14.3 如果是“出厂价"〈EXW〉合同,装货后的保险应由买方办理。如果是“到岸价"〈CIF〉/“运费、保险付至......价”(CIP)合同,卖方应用一种

可以自由兑换的货币办理以发票金额百分之一百一十〈110%〉投保的一切

险和战争险。

15.运输

15.1如果合同要求卖方以“离岸价"(FOB)交货,卖方应负责办理、支付直至

包括将货物在指定的装船港装上船的一切事项,有关费用包括在合同价

中。如果合同要求卖方以“货交承运人〈FCA〉价"交货,卖方应负责办理、

支付将货物在买方指定地点或其他同意的地点交由承运方保管的一切事

项,有关费用应包括在合同价中。

15.2如果合同要求卖方以“到岸价”〈CIF〉或“运费、保险付至......价"

〈CIP〉交货,卖方应负责办理、支付将货物运至目的港或本合同中指定

的其他目的地的一切事项,有关费用应包括在合同价中。

15.3如果合同要求卖方将货物运至买方指定的目的地一项目现场,卖方应负

责办理货物运至买方指定目的地,包括合同规定的保险和储存在内的一

切事项,有关费用应包括在合同价中。

15.4如果合同要求卖方以“到岸价"〈CIF〉或“运费、保险付至......价"(CIP〉

交货,所选择承运人事先应获买方同意。如果合同要求卖方〈a〉以“离

岸价”〈F0B〉或“货交承运人价”〈FCA〉交货,和〈b〉替买方和由买方

承担费用使用指定的船只或挂中华人民共和国国旗的船只来安排国际运

输,而指定的船只或挂中华人民共和国国旗的船只不能在合同规定的时

间内用于运输货物,卖方应安排别的船只运输货物。

16.伴随服务

16.1 卖方可能被要求提供下列服务中的任一或所有服务, 包括“合同条款资料

表”与技术规格规定的附加服务(如果有的话〉:

1) 实施或监督所供货物的现场组装和/或试运行;

2) 提供货物组装和/或维修所需的工具;

3) 为所供货物的每一适当的单台设备提供详细的操作和维护手册;

4) 在双方商定的一定期限内对所供货物实施运行或监督或维护或修理,

但前提条件是该服务并不能免除卖方在合同保证期内所承担的义务;

5) 在卖方厂家和/或在项目现场就所供货物的组装、试运行、运行、维护

和/或修理对买方人员进行培训。

16.2 如果卖方提供的伴随服务的费用未含在货物的合同价中,双方应事先就其

达成协议,但其费用单价不应超过卖方向其他人提供类似服务所收取的现行单价。

16.1卖方应提供“合同条款资料表"/技术规格中规定的所有服务。为履行要求

的伴随服务的报价或双方商定的费用应包括在合同价中。

17.备件

17.1 正如合同条款所规定,卖方可能被要求提供下列与备件有关的材料、通知和

资料:

1〉买方从卖方选购备件,但前提条件是该选择并不能免除卖方在合同保证期内所承担的义务;

2〉在备件停止生产的情况下,卖方应事先将要停止生产的计划通知买方,使买方有足够的时间采购所需的备件;

3〉在备件停止生产后,如果买方要求,卖方应免费向买方提供备件的蓝图、图纸和规格。

17.2 卖方应按照“合同条款资料表”/技术规格中的规定提供所需的备件。

18.保证

18.1卖方应保证合同顶下所供货物是全新的、来使用过的,是最新或目前的型

号,除非合同另有规定,货物应含有设计上和材料的全部最新改进。卖方

进一步保证,合同项下提供的全部货物没有设计、材料或工艺上的缺陷

(由于按买方的要求设计或按买方的规格提供的材料所产生的缺陷除

外),或者没有因卖方的行为或疏忽而产生的缺陷,这些缺陷是所供货物

在最终目的地国家现行条件下正常使用可产生的。

18.2本保证应在合同货物最终验收后的一定期限内保持有效,或在最后一批

合同货物到达目的港后的一定期限内保持有效(上述期限见“合同条款资

料表”),以先发生的为准。

18.3保证期内所发现的缺陷买方应尽快以书面形式通知卖方。

18.4卖方收到通知后应在“合同条款资料表"规定的时间内以合理的速度免费

维修或更换有缺陷的货物或部件,被修理或更换的货物或部件从出厂地

或进口港/地至最终目的地的内陆运费由买方承担。

18.5如果卖方收到通知后在合同规定的时间内没有以合理的速度弥补缺陷,

买方可采取必要的补救措施,但其风险和费用将由卖方承担,买方根据合

同规定对卖方行使的其他权力不受影响。

19.索赔

19.1 如果卖方对偏差负有责任而买方在合同条款第18条或合同的其他条款规

定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内提出了索赔,卖方应按照买方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜:

1) 卖方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给买方,并承担由此发生

的一切损失和费用,包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为看管和保护退回货物所需的其它必要费用。

2) 根据货物的偏差情况、损坏程度以及买方所遭受损失的金额,经买卖双

方商定降低货物的价格。

3)用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和/或设备来更

换有缺陷的部分和/或修补缺陷部分,卖方应承担一切费用和风险并负担买方蒙受的全部直接损失费用。同时,卖方应按合同条款第18条规定,相应延长所更换货物的质量保证期。

19.2 如果在买方发出索赔通知后三十〈30〉天内,卖方未作答复,上述索赔应视

为已被卖方接受。如卖方未能在买方发出索赔通知后三十(30)天内或买方同意的延长期限内,按照买方同意的上述规定的任何一种方法解决索赔事宜,买方将从议付货款或从卖方开具的履约保证金中扣回索赔金额。

20.付款

20.1 本合同项下的付款方法和条件在“合同条款资料表”中有规定。

21.价格

21.1 卖方在本合同项下提交货物和履行服务收取的价格在合同中给出。

22.变更指令

22.1 根据合同条款第35条的规定,买方可以在任何时候书面向卖方发出指令,在

本合同的一般范围内变更下述一项或几项:

1〉本合同项下提供的货物是专为买方制造时,变更图纸、设计或规格;

2〉运输或包装的方法;

3〉交货地点;

4〉卖方提供的服务。

22.2 如果上述变更使卖方履行合同义务的费用或时间增加或减少,将对合同价

或交货时间或两者进行公平的调整,同时相应修改合同。卖方根据本条进行调整的要求必须在收到买方的变更指令后三十〈30〉天内提出。

23.合同修改

23.1 除了合同条款第22条的规定外,任何对合同条件的变更或修改均须双方签

订书面的修改书。

24.转让

24.1 除买方事先书面同意外,卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义

务。

25.分包

25.1 卖方应书面通知买方其在合同中所分包的全部分包合同,但此分包通知并

不能解除卖方履行本合同的责任和义务。

25.2 分包必须符合合同条款第3条的规定。

26.卖方履约延误

26.1

26.2 在履行合同过程中,如果卖方及其分包人遇到妨碍按时交货和提供服务的

情况时,应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知买方。买方在收到卖方通知后,应尽快对情况进行评价,并确定是否同意延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。延期应通过修改合同的方式由双方认可。

26.3 除了合同条款第29条的情况外,除非拖延是根据合同条款第26.2条的规定

得同意而不收取误期赔偿费之外,卖方延误交货,将按合同条款第27条的规定收取误期赔偿费。

27.误期赔偿费

27.1 除合同条款第29条规定的情况外,如果卖方没有按照合同规定的时间交货

和提供服务,买方应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下,从合同价中扣除误期赔偿费。每延误一周的赔偿费按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的百分之零点五(0.5%)计收,直至交货或提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的百分之五(5%).一旦达到误期赔偿费的最高限额,买方可考虑根据合同条款第28条的规定终止合同。

28.违约终止合同

28.1 在买方对卖方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下,买方可向卖

方发出书面违约通知书,提出终止部分或全部合同:

1)如果卖方未能在合同规定的期限内或买方根据合同条款第26条的规定同

意延长的期限内提供部分或全部货物;

2)如果卖方未能履行合同规定的其它任何义务。

3)如果买方认为卖方在本合同的竞争和实施过程中有腐败和欺诈行为。为

此目的,定义下述条件:

A)“腐败行为"是指提供、给予、接受或索取任何有价值的物品来影响

公共官员在采购过程或合同实施过程中的行为。

B)“欺诈行为"是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实,损害

买方的利益的行为。

28.2 如果买方根据上述第28.1条的规定,终止了全部或部分合同,买方可以依其

认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物,卖方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是,卖方应继续执行合同中未终止的部分。

29.不可抗力

29.1签约双方任一方由于受不可抗力事件的影响而不能执行合同时,履行合同

的期限应予以延长,其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的,并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件,诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

29.2受阻一方应在不可抗力事件发生后尽快用电报、传真或电传通知对方,并

于事件发生后14天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续120天以上,双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

30.因破产而终止合同

30.1 如果卖方破产或无清偿能力,买方可在任何时候以书面形式通知卖方,提出

终止合同而不给卖方补偿。该合同的终止将不损害或影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

31.因买方的便利而终止合同

31.1 买方可在任何时候出于自身的便利向卖方发出书面通知全部或部分终止合

同,终止通知应明确该终止合同是出于买方的便利,并明确合同终止的程度,以及终止的生效日期。

31.2 对卖方在收到终止通知后三十〈30〉天内已完成并准备装运的货物买方应

按原合同价格和条款予以接收,对于剩下的货物,买方可:

1〉仅对部分货物按照原来的合同价格和条款予以接受;或

2〉取消对所剩货物的采购,并按双方商定的金额向卖方支付部分完成的货物和服务以及卖方以前已采购的材料和部件的费用。

32.争端的解决

32.1 合同实施或与合同有关的一切争端应通过双方协商解决。如果协商开始后

60天还不能解决,争端应提交仲裁.

32.1仲裁应由中国国际经济贸易仲裁委员会(CIETAC)按其仲裁规则和程序在

北京或中国的其他地点进行。除非双方另行同意,仲裁的官方语言应为英语。

32.2仲裁裁决应为最终裁决,对双方均具有约束力。

32.3仲裁费除仲裁机关另有裁决外均应由败诉方负担。

32.4在仲裁期间,除正在进行仲裁的部分外,本合同其它部分应继续执。

33.合同语言

33.1 除非双方另行同意,本合同语言为英语。双方交换的与合同有关的信函应用

合同语言书写。

34.适用法律

34.1 本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

35.通知

35.1 本合同一方给对方的通知应用书面形式或电报、电传或传真送到“合同条

款资料表"中规定的对方的地址。电报、电传或传真要经书面确认。通知以送到日期或通知书的生效日期为生效日期,两者中以晚的一个日期为准。

36.税和关税

36.1 中国政府根据现行税法对买方征收的与本合同有关的一切税费均应由买方

负担。

36.2 如果本合同是授予中国国内的卖方,则中国政府根据现行税法对中国国内

的卖方征收的与本合同有关的一切税费均应由该国内卖方负担。如果合同

是授予中国国外的卖方,要求外国卖方在中国境内实施与本合同有关的伴随服务,则中国政府根据现行税法规定和合同条款资料表中所述的协议(如果有此协议的话)对国外卖方征收的实施伴随服务有关的一切税费均应由外国卖方负担。

36.3 在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均应由卖方负担。

37.合同生效及其他

37.1 本合同应在双方签字和买方收到卖方提交的履约保证金后生效。

37.2 如果本合同的货物在其所在国需要出口许可证,卖方应负责办理出口许可

证,费用自理。

37.l 下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力:

1)供货范围及分项价格表

2)技术规格

3)交货批次及交货时间

4)信用证

5)履约保函

6)预付款保函

建设工程施工合同GF-1999-0201(通用条款)

建设工程施工合同 (GF—1999—0201) 合同编号:字号 中华人民共和国建设部

制定 国家工商行政管理局 第一部分协议书 发包人(全称): 承包人(全称): 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 工程名称: 工程地点: 工程内容: 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1) 工程立项批准文号:

资金来源: 二、工程承包范围 承包范围: 三、合同工期: 开工日期: 竣工日期: 合同工期总日历天数天。 四、质量标准 工程质量标准: 五、合同价款 金额(大写):元(人民币)¥:元 六、组成合同的文件 组成本合同的文件包括: 1、本合同协议书 2、中标通知书

3、投标书及其附件 4、本合同专用条款 5、本合同通用条款 6、标准、规范及有关技术文件 7、图纸 8、工程量清单 9、工程报价单或预算书 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。 八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。 九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。 十、合同生效 合同订立时间:年月日 合同订立地点: 本合同双方约定后生效 发包人:(公章)承包人:(公章) 住所:住所:

法定代表人:法定代表人: 委托代表人:委托代表人: 电话:电话: 传真:传真: 开户银行:开户银行: 账号:账号: 邮政编码:邮政编码: 工商行政管理机关签证意见: 经办人:签证机关(章) 年月日 第二部分通用条款 一、词语定义及合同文件

合作协议书通用范本

合作协议书通用范本 合同编号:XXXXX号 XX合作协议书 甲方:XXXX公司乙方: 鉴于甲乙双方彼此长期友好的战略合作伙伴关系,现就双方进一步合作事宜,本着平等互利,共同发展的原则,经过甲,乙双方协商,达成如下协议. 第一条声明和保证 1.1甲方是国家基础电信运营商. 1.2乙方拥有__________ ,具备签署本协议所需要的相应 权利. 第二条合作内容 ……[关于合作具体内容] 第三条甲方的权利和义务 ……[甲方的权利与义务] 第四条乙方的权利和义务 ……[乙方的权利与义务] 第五条质量保障和故障处理 5.1甲方提供的服务具体标准应满足信息产业部颁布的 《电信服务标准》,保证乙方使用通信业务安全畅通. 5.2甲方向乙方提供故障申告电话,每天24小时受理

乙方的故障申告,在承诺时限内进行修复,乙方应积极予以协助配合. ……[其他与质量和故障相关的条款] 第六条违约责任 任何一方未履行本协议项下的任何一项条款均被视为 违约.在此情形下,甲乙双方可就此问题进行协商,协商不成的,按本协议争议条款解决. 第七条保密 双方对彼此之间提供的信息,资料以及本协议的具体内容负有保密责任. 第八条免责条款 因不可抗力导致甲乙双方或一方不能履行或不能完全 履行本协议项下有关义务时,双方相互不承担违约责任.但遇有不可抗力的一方或双方应于不可抗力发生后15日内将情况告知对方,并提供有关部门的证明.在不可抗力影响消除后的合理时间内,一方或双方应当继续履行协议.不可抗力事件包括严重自然灾害,政府行为,第三方服务故障等不可抗拒的事件. 第九条争议的解决 因履行本协议所产生的争议,任何一方有权选择将争议 提交当地仲裁委员会仲裁或向当地有管辖权的法院提起诉 讼. 除正在仲裁或诉讼的争议事项外,双方应继续行使其本

设备采购合同通用(一)

YOUR LOGO 如有logo可在此插入合同书—CONTRACT TEMPLATE— 精诚合作携手共赢 Sincere Cooperation And Win-Win Cooperation

设备采购合同通用(一) The Purpose Of This Document Is T o Clarify The Civil Relationship Between The Parties Or Both Parties. After Reaching An Agreement Through Mutual Consultation, This Document Is Hereby Prepared 注意事项:此合同书文件主要为明确当事人或当事双方之间的民事关系,同时保障各自的合法权益,经共同协商达成一致意见后特此编制,文件下载即可修改,可根据实际情况套用。 甲方:_________ 乙方:_________ (以下简称甲乙双方) 甲乙双方本着互惠互利的原则经友好协商,达成协议如下: 一、甲方从乙方购买如下设备 品名 规格 质保 数量

单价总价

二、甲方付乙方货款计 小写:¥_______,大写:_______________元整。 三、付款方式:经甲方验收合格后,甲方即付乙方合同全款金额。 四、交货时间:合同签定之日起_______天内交货,交货地点:____________。 五、售后服务条款 1.乙方提供的货物须为正规渠道销售的货物。

2.乙方负责所提供的产品在保修期内免费维修及维护,在超出保修范围时提供维修方案。 六、违约条款 货物如发现设备故障应按保修条例执行(包换、包修),如乙方不履行合同给甲方照成损失,乙方应按照合同金额的_______%,以天计算支付违约金。 七、本合同未尽事宜,甲乙双方协商解决。 八、本合同一式贰份,甲乙双方各执一份。 甲方:______________ 签字:______________ 盖章:______________ 时间:______________ 地点:______________ 乙方:______________ 签字:______________ 盖章:______________

货物类采购合同通用条款

合同通用条款 1.定义 本合同中的下列术语应解释为: 1.1“甲方”系指本合同的采购人。 1.2“乙方”系指本合同的供应单位。 1.3“合同”系指甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲乙双方所达成的协议,包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。 1.4“合同价”系指根据合同规定,乙方正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。 1.5“货物”系指乙方根据合同规定须向甲方提供的一切设备、材料、备品备件和/或其它材料。 1.6“服务”系指根据合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务,如安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定乙方应承当的其它义务。 1.7“现场”系指合同项下货物将要进行安装和运行的地点。 1.8“验收”系指合同双方根据规定的程序和条件确认合同项下的货物符合技术规范的要求。 2.适用性 2.1本合同条款适用于没有被本合同其它部分所取代的范围。 3.原产地 3.1本合同项下所提供的货物及服务均可来自所有的国家和地区,在合同格式中有进一步的说明。 3.2本条所述的“原产地”系指货物开采、生长、生产地或提供货物的来源地。经过制造、加工的产品或经过实质上组装主要元部件而形成的产品均可称为货物,商业上公认的新产品是指在基本特征、目的或功能上与原部件有实质性区别的产品。 3.3货物和服务的原产地有别于乙方的国籍。 4.技术规格和要求 4.1详见本合同招标文件技术要求部分。 5.专利权 5.1乙方应保证甲方在其本国使用该货物或货物的任何一部分时免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉。如果任何第三方对此提出起诉,乙方应负责与之交涉并承担可能发生的一切法律及经济损失。 6.包装 6.1乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装,以防止货物在运转中损坏或变质。这类包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要措施,从而保护货物能够经受多次搬运、装卸及远洋和内陆的长途运输。乙方应承担由于其包装或其保护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。 6.2每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。 7.运输标志 7.1乙方在每一包装箱的四侧用不褪色的、以醒目的中文字样作出下列标志: 7.1.1收货人 7.1.2合同号 7.1.3装运标志 7.1.4收货人代号 7.1.5目的地 7.1.6货物名称、品目号和箱号 7.1.7毛重/净重(公斤) 7.1.8尺寸:(长×宽×高,以厘米计) 7.2如果货物单件重量在2吨或2吨以上,或者超过12米长、2.7米宽和3米高,乙方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记,标明“重心”和“吊装点”,以便装卸和搬运。 根据货物的特点和运输的不同要求,乙方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“防潮”、“勿倒置”、“易燃”等字样和其它适当的标志。 8.运输条款

2016年建筑施工合同通用条款[1]

2016年建筑施工合同通用条款[1] 第二部分通用条款 一、词语定义及合同文件 1.词语定义 下列词语除专用条款另有约定外,应具有本条所赋予的定义: 1.1 通用条款:是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立,通用于建设工程施工的条款。 1.2 专用条款:是发包人与承包人根据法律、行政法规规定,结合具体工程实际,经协商达成一致意见的条款,是对通用条款的具体化、补充或修改。 1.3 发包人:指在协议书中约定,具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。 1.4 承包人:指在协议书中约定,被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。 1.5 项目经理:指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。 1.6 设计单位:指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。 1.7 监理单位:指发包人委托的负责本工程监理并取

得相应工程监理资质等级证书的单位。 1.8 工程师:指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表,其具体身份和职权由发包人承包人在专用条款中约定。 1.9 工程造价管理部门:指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构。 1.10 工程:指发包人承包人在协议书中约定的承包范围内的工程。 1. 11 合同价款:指发包人承包人在协议书中约定,发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全中工程并承担质量保修责任的款项。 1.12 追加合同价款:指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况,经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。 1.13 费用:指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。 1.14 工期:指发包人承包人在协议书中约定,按总日历天数计算的承包天数。 1.15 开工日期:指发包人承包人在协议书中约定,承包人开始施工的绝对或相对的日期。 1.16 竣工日期:指发包人承包人在协议书中约定,

合作协议书通用范本

内部编号:AN-QP-HT106 版本/ 修改状态:01 / 00 The Contract / Document That Can Be Held By All Parties Of Natural Person, Legal Person And Organization Of Equal Subject Acts On Their Establishment, Change And Termination Of Civil Rights And Obligations, And Defines The Corresponding Rights And Obligations Of All Parties Participating In The Contract. 甲方:__________________ 乙方:__________________ 时间:__________________ 合作协议书通用范本

合作协议书通用范本 使用指引:本协议文件可用于平等主体的自然人、法人、组织之间设立的各方可以执以为凭的契约/文书,作用于他们设立、变更、终止民事权利义务关系,同时明确参与合同的各方对应的权利和义务。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 甲方:__________科技发展有限公司 住所地:__________ 法定代表人:_____________ 联系电话:_______________ 乙方:______电子信息技术有限公司 住所地:__________ 法定代表人:_____________ 联系电话:_______________ 鉴于乙方拥有___________产品完整的所有权和知识产权、且至本协议签订之日未与任何他方就本产品、知识产权有任何形式的合作,乙方也未以任何方式生产和销售本产品;

机器设备购买合同通用版

合同编号:YTO-FS-PD581 机器设备购买合同通用版 In Order T o Protect Their Own Legal Rights, The Cooperative Parties Negotiate And Reach An Agreement, And Sign Into Documents, So As To Solve Disputes And Achieve The Effect Of Common Interests. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

机器设备购买合同通用版 使用提示:本合同文件可用于合作多方为了保障各自的合法权利,经共同商议并达成协议,签署成为文件资料,实现纠纷解决和达到共同利益效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 买方:_________ 法定住址:_________ 法定代表人:_________ 职务:_________ 委托代理人:_________ 身份证号码:_________ 通讯地址:_________ 邮政编码:_________ 联系人:_________ 电话:_________ 传真:_________ 帐号:_________ 电子信箱:_________ 卖方:_________ 法定住址:_________ 法定代表人:_________ 职务:_________

委托代理人:_________ 身份证号码:_________ 通讯地址:_________ 邮政编码:_________ 联系人:_________ 电话:_________ 传真:_________ 帐号:_________ 电子信箱:_________ 鉴于卖方拥有生产、销售_________设备及相关资料的专有权; 鉴于买方为_________需要有意向卖方购买上述设备及相关资料; 鉴于此,双方本着自愿、平等、互惠互利、诚实信用的原则,经充分友好协商,订立如下合同条款,以资共同恪守履行。 一、合同标的 本合同标的为用于_________项目的_________设备。 1.设备名称、型号、规格、数量_________。 2.卖方的所有供货及服务必须使安装后的设备完全满足技术规格书的要求。 3.卖方为买方设计制造并提供设备所需的其他辅助设

2013版《建设工程施工合同》通用条款详析

2013版《建设工程施工合同》通用条款详析 ————多视角解读(2013年9月17日浙江省建筑业协会2013版合同宣讲培训班授课内容节选) 主讲人:黄伟 【前言】嘉兴市建筑业经过短短数年的发展,其增加值目前已占地方生产总值的比重超过7%,一跃成为我市重要支柱产业之一。在鼓励建筑业企业做大做强的背景下,加强法制的要素保障作用,不可或缺;2013版《建设工程施工合同》的出台,适逢其时。本文以该施工合同通用条款本身、行业管理理念以及司法、仲裁的裁判思路等为视角,展开多方位解读;本文在推举该施工合同中倡导的理念和先进条款的同时,也对需完善之处,作了具体阐述。 ☆以2013版《建设工程施工合同》本身为视角 与1999版施工合同相比,2013版施工合同的特点主要体现在三个方面: 首先,增加了8项新的合同管理制度。 2013版施工合同借鉴国内外相关合同文本的成功经验,在通用条款中增加了双向担保制度、合理调价制度、缺陷责任期制度、工程系列保险制度、商定或确定制度、索赔期限制度、双倍赔偿制度、争议评审解决制度。具体为: (1)双方互为担保制度。 在通用条款2.5“资金来源证明及支付担保”中规定,除专用合同条款另有约定外,发包人应在收到承包人要求提供资金来源证明的书面通知后28天内,向承包人提供能够按照合同约定支付合同价款的相应资金来源证明;除专用合同条款另有约定外,发包人要求承包人提供履约担保的,发包人应当向承包人提供支付担保。 解读:上述合同条款对发包人和承包人的履约保证做出了互相对应的规定,也就是实现了发包人与承包人的互为担保,改变了原来承包人劣势状况,然而客观地说,并未彻底,主要体现在发包人仅提供“提供资金来源证明”,与承包人提供的“履约担保”,属完全不对等的履约保障,而承包人要求发包人提供对等担保,目前条件并不成熟,故对施工单位而言,该条款象征意义大于实际意义。其次,实际操作中,对发包人提供的银行保函,施工单位应注意其措词,尤其是索赔所附加的苛刻条件,避免陷入最后无法实际得到索赔的境地。 ●下面介绍的是一个对保函出具银行极为有利而对受益人不利的保函示范文本: 预付款退款保函 编号: 致受益人***公司: 鉴于***公司(下称"保函申请人")与你方签订了编

公司股份合作协议书通用版

协议编号:YTO-FS-PD852 公司股份合作协议书通用版 In Order T o Protect Their Own Legal Rights, The Cooperative Parties Negotiate And Reach An Agreement, And Sign Into Documents, So As To Solve Disputes And Achieve The Effect Of Common Interests. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

公司股份合作协议书通用版 使用提示:本协议文件可用于合作多方为了保障各自的合法权利,经共同商议并达成协议,签署成为文件资料,实现纠纷解决和达到共同利益效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 甲方:身份证号: 乙方:身份证号: 现有甲、乙合股(合伙)开办一家以成套配电箱制造、安装、销售一体化公司,全面实施双方共同投资、共同合作经营的决策,成立股份制公司。经双方合伙人平等协商,本着互利合作的原则,签订本协议,以供信守。 一、出资的数额: 甲乙双方各出资总投资额的50%,总投资额以实际投资金额为准。 二、股权份额及股利分配: 双方约定甲方占有股份公司股份__50_%; 乙方占有股份公司股份__50_%;甲乙双方以上述占有股份公司的股权份额比例享有分配公司股利,双方实际投入股本金数额及比例不作为分配股利的依据。股份公司若产生利润后,甲乙可以提取可分得的利润,其余部分留公司作为资本填充。如将股利投入公司作为运作资金,以加大资金来源,扩充市场份额,必须经双方同意,并由甲乙双方同时进行。

设备购买合同通用范本

内部编号:AN-QP-HT392 版本/ 修改状态:01 / 00 In Daily Life, When Two Or More Parties Deal With Something, They Conclude The Contract In Order To Determine Their Respective Rights And Obligations. Once The Contract Is Signed, They Need T o Abide By Its Provisions, And All Parties Involved In The Contract Are Legally Protected And Restricted. 甲方:__________________ 乙方:__________________ 日期:__________________ 设备购买合同通用范本

设备购买合同通用范本 使用指引:本合同文件可用于生活中两方或多方当事人之间在办理某事时,为了确定各自的权利和义务而订立,一旦签订完成需各自遵守其中的条文,参与合同的多方都受到合法的保护与限制。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 甲方: 地址: 法定代表人: 委托代表人: 联系人: 电话: 传真: 开户银行: 乙方: 地址: 法定代表人: 委托代表人:

联系人: 电话: 传真: 开户银行: 根据《中华人民共和国合同法》及相关法律的规定,甲乙双方协商签订如下合同:第一条合同标的要求: 1、甲方同意从乙方购买,乙方同意出售附件所列闭路电视监控系统设备。 2、产地:详见附件。 3、质量标准: ⑴按原厂质量标准,即以说明书为准。 ⑵其他:4、技术标准: 乙方提供的设备为原厂行货,符合原厂行货的技术标准。

设备采购合同通用条款-模板(采购方用)

设备买卖合同 通用条款 合同编号: 签订时间:年月日 签订地点:市区 甲方(采购单位): 乙方(供货单位): 根据《中华人民共和国合同法》,本着平等自愿的原则,经甲乙双方协商一致,就甲方向乙方采购设备相关事宜,共同签订本合同。 一、定义 1、本合同所称“合同价”系指:根据合同约定,乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的总价款。 2、本合同项下“设备”系指:乙方根据合同约定须向甲方提供的一切设备、组件配件、材料、备件、工具、配置清单及其他技术资料以及根据合同约定应由乙方承担的与设备有关的运输、装卸、保险、设备基础、安装、调试、试生产、技术支持、培训、售后维保、产品升级和其他类似的乙方应提供的随附义务及辅助服务。 二、设备概况 本合同所采购设备的名称、种类、数量、规格型号、配置、品牌(厂家)、参数、技术标准等详见《设备买卖合同专用条款》(下称“专用条款”)。 三、合同价及付款 1、本合同总价款及付款进度按专用条款的约定执行。 2、合同签订后款项支付前,国家增值税率调整的,合同不含税价款不变,税额部分按国家最新调整的增值税率计算。 3、本合同价款已包含:设备费、运输装卸费、人工费、保险费、安装调试费、吊车等机械费、技术指导培训费、设备基础施工、预埋件及安装、易损备件、安装工具、售后质保服务、税金、随机附件以及乙方根据本合同约定应当提供的技术资料以及乙方为完成前述事项可能发生的一切费用。 4、本合同所有款项均以人民币支付。乙方申请付款必须提交下列单据,否则甲方有权拒绝付款且不承担违约责任: (1)增值税税务专用发票。乙方应根据双方确认的应付款额提供真实合法有效的增值税专用发票,在备注栏内注明合同编号、项目名称,项目地址、付款比例等信息。 (2)经甲方指定验收人签字并加盖甲方公章的验收合格证明; (3)有资质的检测机构出具的设备质量检验证合格书以及必要的检测报告; (4)甲方要求提供的其他相关资料。 5、本合同价款已包含乙方开具增值税发票需缴纳的税金。在甲方支付合同价款前,乙方应向甲方开具增值税专用发票,否则,甲方有权拒绝付款或顺延

建筑承包合同通用条款

建筑承包合同通用条款 通用条款 1 一般约定 1.1 词语定义 合同通用条款、专用条款中的下列词语具有本款所赋予的含义。 1.1.1 合同 1.1.1.1 合同文件(或称合同):指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用条款、通用条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单,以及其他合同文件。 1.1.1.2 合同协议书:指构成合同文件组成部分的由合同当事人共同签署的,约定合同主要内容的书面文件。 1.1.1.3中标通知书:指发包人通知承包人中标的函件。 1.1.1.4 投标函:指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的用于投标的,称为“投标函”的文件。

1.1.1.5 投标函附录:指附在投标函后构成合同文件的,用以对投标函解释说明的,称为“投标函附录”的文件。 1.1.1.6 技术标准和要求:指合同文件中约定的用于指导施工的国家、行业或地方技术标准和合同中约定的专门针对某工程部位的技术要求。 1.1.1.7 图纸:指包含在合同中的工程图纸、由发包人按合同约定提供的任何补充和修改的图纸,以及承包人按照第1.5 款[图纸和承包人文件]提供的图纸,包括配套的说明。 1.1.1.8 已标价工程量清单:指以招标方式发包的工程中构成合同文件组成部分的已标明价格、经算术性错误修正及其他错误修正(如有)且承包人已确认的最终的工程量清单,包括工程量清单说明、投标报价说明、计日工说明、其他说明及工程量清单各项表格。 1.1.2 合同当事人和人员 1.1. 2.1 合同当事人:指发包人和(或)承包人。

1.1. 2.2 发包人:指与承包人签订合同协议书的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。 1.1. 2.3 发包人代表:指在专用合同条款中指明的,由发包人任命并派驻施工场地行使发包人权利的代表。 1.1. 2.4 承包人:指与发包人签订合同协议书的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。 1.1. 2.5项目经理:指在专用合同条款中指明的,由承包人任命并派驻施工场地行使承包人权利的代表。 1.1. 2.6项目经理部:由项目经理在企业法定代表人授权和职能部门的支持下按照企业的相关规定组建的、进行项目管理现场组织机构。 1.1. 2.7 专业承包人:是指承接承包人分包的专业工程或者发包人按照规定发包的专业工程的具有专业承包资质的企业。 1.1. 2.8 劳务分包人:是指承接承包人或者专业承包人分包的劳务作业的具有劳务分包资质的企业。

合作协议书通用版本

编号:_______________ 本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 合作协议书通用版本 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

甲方:_____________ 乙方:_____________ 甲、乙双方本着自愿、平等、公平、诚实、信用的原则,经友好协商,根据中华人民共和国有关法律、法规的规定签定本协议,由双方共同遵守。 第一条协议范围内,双方的关系确定为合作关系。为拓展市场更好地、更规范地服务消费者,根据公司的规划,甲方根据乙方的申请和对乙方的经营能力的审核,同意乙方加入___________公司的销售网络。同意乙方在_______省(市、自治区)_________市(地区)_______县 (区)_______地点(商场建筑物)(代理、经销、专卖、批发、零售)专属性经营(_______)品牌________系列产品。 第二条订立本协议的目的在于确保甲、乙双方忠实地履行本协议规定的双方的职责和权利。乙方作为单独的企业法人或经营者进行经济活动。因此,他必须遵守对所有企业法人或经营者共同的法律要求,特别是有关资格的规则以及社会的、财务的商业要求。作为一个企业法人或经营者,乙方应就其活动自负一切风险和从合法经营中获利。乙方不是甲方的代理人,也不是甲方的雇员和合伙人。乙方不是作为甲方委托代表,乙方无权以甲方的名义签定协议,使甲方在任何方面对第三人承担责任,或由甲方负担费用,承担任何义务。订立本协议并未授予乙方任何约束甲方或甲方有关企业之权利,甲方对本协议任何条款有最终的解释权。 第三条有效期从_______年_____月_____日至_______年_____月_____日,由签约日计。除非本协议提前终止,乙方可在协议有效期满前三个月向甲方提出延长协议合作的书面请求,经甲方同意,可以续签《__________合作协议书》。 第四条甲方为使乙方所辖区域更好运营,开发和提供适销产品,保证产品质量符合标准,合理定价,最大限度保证乙方的供应。在本协议期间,甲方承诺,积极协助承担市场物流、组织功能乙方按甲方规划进行市场设计和拓展市场网络。甲方承诺在乙方要求下,可为乙方代办货物托运及相应事项,用乙方要求的方式运输到乙方所指定的地点,其运输、保险等费用均由受益人乙方支付。甲方为乙方提供适当的培训和辅导。作为市场开发和业务拓展必备条件,

《建设工程施工合同示范文本》通用条款

《建设工程施工合同示范文本》通用条款 2011-3-10 10:54中华人民共和国住房和城乡建设部【大中小】【打印】【我要纠错】 第二部分通用条款 1 一般约定 1.1 词语定义 合同通用条款、专用条款中的下列词语具有本款所赋予的含义。 1.1.1 合同 1.1.1.1 合同文件(或称合同):指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用条款、通用条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单,以及其他合同文件。 1.1.1.2 合同协议书:指构成合同文件组成部分的由合同当事人共同签署的,约定合同主要内容的书面文件。 1.1.1.3中标通知书:指发包人通知承包人中标的函件。 1.1.1.4 投标函:指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的用于投标的,称为“投标函”的文件。 1.1.1.5 投标函附录:指附在投标函后构成合同文件的,用以对投标函解释说明的,称为“投标函附录”的文件。 1.1.1.6 技术标准和要求:指合同文件中约定的用于指导施工的国家、行业或地方技术标准和合同中约定的专门针对某工程部位的技术要求。 1.1.1.7 图纸:指包含在合同中的工程图纸、由发包人按合同约定提供的任何补充和修改的图纸,以及承包人按照第1.5 款[图纸和承包人文件]提供的图纸,包括配套的说明。 1.1.1.8 已标价工程量清单:指以招标方式发包的工程中构成合同文件组成部分的已标明价格、经算术性错误修正及其他错误修正(如有)且承包人已确认的最终的工程量清单,包括工程量清单说明、投标报价说明、计日工说明、其他说明及工程量清单各项表格。 1.1.2 合同当事人和人员 1.1. 2.1 合同当事人:指发包人和(或)承包人。 1.1. 2.2 发包人:指与承包人签订合同协议书的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。 1.1. 2.3 发包人代表:指在专用合同条款中指明的,由发包人任命并派驻施工场地行使发包人权利的代表。 1.1. 2.4 承包人:指与发包人签订合同协议书的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

加盟合作协议书通用范本

内部编号:AN-QP-HT296 版本/ 修改状态:01 / 00 The Contract / Document That Can Be Held By All Parties Of Natural Person, Legal Person And Organization Of Equal Subject Acts On Their Establishment, Change And Termination Of Civil Rights And Obligations, And Defines The Corresponding Rights And Obligations Of All Parties Participating In The Contract. 甲方:__________________ 乙方:__________________ 时间:__________________ 加盟合作协议书通用范本

加盟合作协议书通用范本 使用指引:本协议文件可用于平等主体的自然人、法人、组织之间设立的各方可以执以为凭的契约/文书,作用于他们设立、变更、终止民事权利义务关系,同时明确参与合同的各方对应的权利和义务。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 甲方: 乙方: 甲乙双方在公平、诚信、平等合作、互惠互利的基础上,就“金丝锯齿线提升定格”美容项目合作事宜,经过友好协商达成如下协议: 一、加盟合作经营: 1、甲方向乙方提供全套宣传资料与光碟; 2、甲方授权乙方进行“金丝锯齿线提升定格”美容项目的推广与经营; 3、加盟合作经营费; (1)、甲方到乙方经营所在地进行指导手

通用采购合同模板

下载后自由修改 通用采购合同模板专业人员丨精心编制丨文库推荐丨欢迎下载

通用采购合同模板 合同编号: 甲方(买方/需方): 乙方(卖方/供方): 签约地点: 根据《中华人民共和国合同法》及________年____月____日____________单位商住楼智能安防工程网络及硬件的招标结果和招标文件的要求,经双方达成一致,签订本合同。 1、合同设备 乙方向甲方供应下列表中所列网络设备和硬件设备等,负责安装调试。 2、合同总价 总价为人民币(大写),即rmb¥元,该合同总金额是设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期与备品备件发生的所有含税费用。本合同执行期间合同总金额不变。 3、合同组成 详细价格、技术说明及其他有关合同设备的特定信息由合同附件说明。所有附件及本项目的招投标文件、会议纪要、协议等均为本合同不可分割之一部分。 4、技术要求 乙方所提供设备,必须符合国家有关规范和环保要求及甲方的技术要求,并提供设备的厂试测验报告。 5、合同设备的包装、交货、安装、调试及验收

5.1合同设备的包装 设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。 5.2合同设备的交货 5.2.1乙方交货时间:合同签订15天内。 5.2.2乙方交货地点:运输及卸车至甲方指定地点。 5.3合同设备的安装调试 5.3.1乙方负责合同项下的安装调试,一切费用由乙方负责。 5.3.2乙方安装时须对各安装场地内的其他设备、设施有良好保护措施。 5.4设备的验收 5.4.1合同设备安装调试完成后5个工作日内验收,验收应在甲、乙双方共同参与下进行。 5.4.2验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其他不符合本合同规定之情形者,甲方应做出详尽的现场记录,或由甲乙双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由乙方承担。 5.4.3如果合同设备运输和安装调试过程中因事故造成货物的短缺、损坏,乙方应及时安排换装,以保证合同设备安装调试的成功完成。换货的相关费用由乙方承担。 5.5乙方保证合同项下提供的设备不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则,乙方须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担由此而发生的所有费

工程设备采购合同通用范本

内部编号:AN-QP-HT115 版本/ 修改状态:01 / 00 The Contract / Document That Can Be Held By All Parties Of Natural Person, Legal Person And Organization Of Equal Subject Acts On Their Establishment, Change And Termination Of Civil Rights And Obligations, And Defines The Corresponding Rights And Obligations Of All Parties Participating In The Contract. 甲方:__________________ 乙方:__________________ 时间:__________________ 工程设备采购合同通用范本

工程设备采购合同通用范本 使用指引:本协议文件可用于平等主体的自然人、法人、组织之间设立的各方可以执以为凭的契约/文书,作用于他们设立、变更、终止民事权利义务关系,同时明确参与合同的各方对应的权利和义务。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 发包人:(以下简称甲方) 承包人:(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及设备采购项目的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》,甲、乙双方本着自愿、平等、互利的原则,经友好协商,同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息(如有时)由合同附件予以说明,合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款:

2020建筑施工合同(标准版)通用条款

Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方:___________________ 乙方:___________________ 时间:___________________ 2020建筑施工合同通用条款

编号:FS-DY-20137 2020建筑施工合同通用条款 建设工程施工合同(示范文本)(GF—1999—0201) 第二部分通用条款 一、词语定义及合同文件 1.词语定义 下列词语除专用条款另有约定外,应具有本条所赋予的定义: 1.1通用条款:是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订方,通用于建设工程施工的条款。 1.2专用条款:是发包人与承包人根据法律、行政法规规定,结合具体工程实际,经协商达成一致意见的条款,是对通用条款的具体化、补充或修改。 1.3发包人:指在协议书中约定,具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格

的合法继承人。 1.4承包人:指在协议书中约定,被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。 1.5项目经理:指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。 1.6设计单位:指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。 1.7监理单位:指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。 1.8工程师:指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表,其具体身份和职权由发包人承包人在专用条款中约定。 1.9工程造价管理部门:指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构。 1.10工程:指发包人承包人在协议书中约定的承包范围内的工程。

合作协议书通用版

STANDARD AGREEMENT SAMPLE (协议范本) 甲方:____________________ 乙方:____________________ 签订日期:____________________ 编号:YB-BH-029003 合作协议书通用版

合作协议书通用版 合作协议书(保健品系列合作) 立协议双方: ×××有限公司(以下简称甲方) ×××(以下简称乙方) 甲、乙双方本着互利互惠、共同发展的原则,经过弃分的可行性研究和相互协商,一致决定联合出资开发、生产、经营"×××"×××项目。为明确双方权利、义务,特订立本协议。 一、×××系采用高新技术开发的新一代纯天然保健食品,其可行性研究报告及市场前景预测,已得到双方确认。 二、×××系列产品的生产配方由乙方提供,作价万元,并以此作为出资的一部分。 产品配方在作为出资提供后,其所有权归双方共同享有。 三、双方出资比例各占投资总额的%,其中甲方以现金方式出资,乙方以现金和技术出资。 为产品的研发及向卫生部门申报保健品生产批准文号,甲方现金出资万元,乙方现金出资万元,另加上述技术(配方)出资万元,作为第一共同出资。

在获得卫生部门批准文号后,组织生产、经营所需的资金由双方按上述比例全额投入。 四、甲、乙双方按投资比例分配利润,承担对外债务,任何一方不得擅自在未经对方同意及清算前提出退出合作。 五、×××系列产品的生产、经营活动以甲方名义进行,其运作模式按甲方公司内部规章制度执行。 如需另行吸收股东组建公司,按《公司法》有关规定执行。 六、本协议未尽事宜,双方协商解决,并订立补充协议,以作为本协议的补充,具有相同的法律效力。 七、本律师一经签署,即具有法律效力,任何一方均应信守。如有违约,需承担相应的法律责任。 八、甲、乙双方发生纠纷,应本着有利于事业发展的原则。协商解决,如协商不成,则可诉诸法院。 九、本协议一式二份,双方各执一份,在各方签字或盖章后生效。 甲方:×××有限公司(公章) 代表: 乙方: 年月日 XX网络科技有限公司 YunBo Network Technology Co., Ltd.

设备购买合同通用版_2

合同编号:YTO-FS-PD426 设备购买合同通用版 In Order T o Protect Their Own Legal Rights, The Cooperative Parties Negotiate And Reach An Agreement, And Sign Into Documents, So As To Solve Disputes And Achieve The Effect Of Common Interests. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

设备购买合同通用版 使用提示:本合同文件可用于合作多方为了保障各自的合法权利,经共同商议并达成协议,签署成为文件资料,实现纠纷解决和达到共同利益效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 XXX公司(以下称买受方) XXX公司(以下称为出卖方)经友好协商,特此订立以下条款: 第1条定义 “验收手册”是指由出卖方提供并由双方确认,供双方检验设备是否符合技术规格和规定资料标准所用的一种文件。 “规定资料”是指与本系统相关的、执行本协议所必需的图纸、数据和其他资料。 “缺陷或瑕疵”是指设备(结构或性能)不符合验收手册有关规定之处。 “现场验收”是指买受方按照验收手册对出卖方安装的设备所作的最后验收。 “技术规格”是指本协议附表a。 第2条销售主体事项 出卖方愿意出售,买受方愿意购买下列设备: 设备技术要求

设备性能必须符合所规定的性能,达到技术规格和规定数据的标准,并提交全部适用的,必要的图纸、数据和其他技术资料。 出卖方应于20xx年9月日之前准备且提交给买受方验收手册草案副本2份。由买受方在日内审议和批准验收手册。 本协议正文规定如与附件规定相抵触,以本协议正文规定为准。验收手册若与技术规格或规定资料相悖,则以技术规格和规定资料为准。 第3条价格 …… 第4条支付 买受方在收到出卖方的发票后,必须按下列期限付给出卖方款项: 4.1签约后支付总价30%的定金; 4.2买受方处交付设备并安装调试后,支付总价的60%的货款; 4.3验收保留款为总价10%的货款,在设备调试合格后第12月内支付 第5条交货与验收 出卖方应在20xx年11月25日前完成设备的安装和调试工作;并完成验收手册所规定的各项检测;同时,出

相关主题