合同编号:GT-
三网合一工程建设合同书项目名称: 云峰雅郡一期
甲方:株洲云雅置业有限公司
乙方:湖南高通信息科技有限公司
签订时间:
三网合一工程建设合同书
甲方：株洲云雅置业有限公司
乙方：湖南高通信息科技有限公司
根据长株潭城市群三网融合试点得统一规划，满足广大用户对通信业务发展得需要,切实做好三网融合通信基础设施建设，在平等合作、互惠互利得基础上经甲、乙双方友好协商,就 ___________________ 三网融合综合布线工程入网有关事宜达
成如下协议。
第一条项目名称、地点及规模
一、项目名称：
二、项目地点：
第二条项目建设内容
一、乙方采用FTTH中文名称为光纤到户，即指住户至电信运营商设备得网
络结构中全部采用光纤承载得方式来开通电话、宽带网络方式,在_________ 进
行三网融合通信建设施工。具体建设项目内容为：
1、项目红线内电信运营商单元设备箱光缆及设备得建设安装；
2、自单元设备箱至室内光纤入户信息箱得皮线光缆得建设安装；
3、上述设备、线缆均由乙方提供；
4、室内光纤入户信息箱至单元弱电井或单元管道预埋、设备箱预留洞部分由甲方负责；
5、楼道箱至机房设备间得线路建设（含机房配线架）。
二、负责保证相应线路信号得开通。
、建设标准:
1、住宅：每户设光纤入户信息箱一个，布放皮线光缆入户。
2、门面及其她：每户设光纤入户信息箱一个，布放皮线光缆。
3、楼道箱至机房设备间得线路建设（含用户端机房配线架）。
4、按照市建设局光纤办验收标准｛详见《住宅区与住宅建筑光纤到户通信设施工程设计规范》（GB50846-2012）｝实施光纤到户三网合一
四、技术参数：
1、语音、数据均采用双向传输；
2、小区采用100M带宽接入；
第三条承包方式
包工包料、包质量、包安全、包工期、包设计、包调试、包业主交费后开通。
第四条合同工期
本项目由乙方依据甲方土建施工进度实施，具体进场施工时间以甲方工程部开具得开竣工通知单确定得开竣工日期为准，不得影响土建施工进度。乙方承诺在最迟在楼盘交房前，本工程具备开通电话、宽带业务条件。
第五条项目价款及付款方式
一、本合同内安装户数为_200_户,按照省、市物价局文件与国家通信工程建设规范收费标准规定,并经洽谈优惠确定单价380元/户进行包干,包干合同金额大写:柒万陆仟元整,根据实际施工量按实计。以上价款包含所有得材料费、安装费、税金、利润、施工人员保险费等工程费用。
二、付款方式：
1、月进度款按本月最终审批计量金额得75%支付,完成后一个月内再拨付除质量保证金以外得余款（质保金为包干合同金额得3%）。（2）发包人只在收到承包人提供相应得增值税专用发票后方有义务付款。承包人任何一次不及时提供合法增值税专用发票得行为，都将导致发包人有权拒绝继续付款而不承担任何责任;（3）发包人付款必须汇入合同约定得承包人账号或承包人书面指定得账号,承包人账号在约定或指定后原则上不得更改。
第六条甲、乙双方权利与义务
一、甲方权利与义务：
1、甲方应为乙方得三网合一通信设计、施工提供必要得（土建）施工图纸及
用户登记表（含地址、栋号、门牌号）等文档资料。
2、甲方应为乙方提供必要得施工场地及临时用房条件，并负责协调各单位之间得协作关系。
3、乙方在本项目内得施工全过程中，甲方委派一名现场代表负责协调乙方在施工过程中所发生得工程进度、工程变更等具体问题。
4、根据通信容量需求，设置通信机房或设立室内外通信设备设施时，甲方应无偿提供场地。
5、甲方负责项目室内外管道预埋及桥架建设，负责安排人员安装入户信息箱、将220V电源引入到每户入户信息箱内，并根据乙方设计图纸预留设备安装孔；同时保证管道得畅通，确保乙方线缆能穿过管道预埋入户，如有阻塞情况时，由甲方负责协调预埋施工单位返工，直至管道畅通为止。
6甲方同意在弱电井、每层过道与电梯井及地下停车场安装各无线通信网络得分布系统，为乙方免费提供室内线路传输通道及相关设备安装位置，并为以后通信综合业务得接入提供方便。
7、甲方应积极协助落实安全措施，因甲方原因所发生得安全事故造成乙方或第三方得人身、财产损害由甲方负责。
8、甲方负责向电视、通信设备提供设备接入电源并免费单独装表，甲方应保障乙方通信电源与甲方办公用电同时供应，按国家规定得价格收取电费（协议另行签订）。
9、甲方应协助乙方对本项目内电视、通信线路设备进行基本维护、维修、升级与改造，同时负有保护责任。
10、甲方或用户（住户）未经乙方同意，任意改变、增加或封闭出线位置，以及室内装修造成得电视、通信设备损坏均由甲方或用户（住户）承担一切责任。因
移动线路或设备造成信号不好或无信号，乙方负责收取材料费与人工费后进行有偿服务。甲方因基建等原因需迁移乙方已安装到位得线路或设备时，须及时与乙方联系，在缴纳实际产生得人工费用、材料费后由乙方负责移线施工。
11、甲方不得以任何方式将电视、通信线路及设施移作它用，或转让第三方
使用及从事电信经营业务。
12、在甲方院区内电视、通信线路及设施得安全保卫工作，甲方有义务与乙
方共同管理。
13、甲方选择物业公司时，有义务将本协议移交给本项目得物业公司管理与承接,并约束物业公司遵守本协议。甲方退出小区时，必须将本协议移交给后续小区得物业公司管理与承接，并保证后续物业公司遵守本协议。
二、乙方权利与义务
1、乙方任命黎善维，联系电话—为驻工地负责人,按以下要求行使合同规定得权利，履行合同约定得义务：全面负责现场施工与技术管理，组织施工管理人员，编制施工组织计划，监督工程质量与进度，指挥工程日常工作，并与甲方协调工作问题。
2、乙方应向甲方提供工程施工方案，施工方案经甲方批准后实施，施工过程中应按施工图与施工方案进行安装施工，如有改动事先以书面形式将更改内容通知甲方。
3、积极做好开工前得准备工作，按甲方要求如期开工。
4、乙方应严格按照国家技术规程及施工规范与设计要求进行施工，确保工程施工质量，指派得现场施工负责人须配合甲方协商处理施工过程中存在得各种问题。
5、乙方必须采取严格有效得安全措施, 加强施工管理, 保证安全生产, 要求施工人员严格遵守安全操作规程, 做到文明施工, 杜绝各类事故得发生, 凡因乙方管理不慎所发生得一切责任事故, 均由乙方负责。
6、施工过程中, 乙方必须服从甲方现场管理人员与监理单位及土建主体承包单位得管理并严格按施工图定点放线, 保质保量得完成各项工程, 如出现质量问
题, 将由乙方免费施工至甲方要求。
7、乙方必须配合主体施工做好布线工作, 服从甲方乙方统一管理。如需凿
墙、开槽, 系甲方原因, 归甲方负责恢复, 系乙方原因, 由乙方负责恢复, 但不能破坏房屋结构。
8、乙方应对线路及设施负责日常维护、大修及技术升级、改造。
9、因线路、设备、工程障碍引起信号中断, 乙方负责恢复, 但不承担其它责任。
10、因不可抗力或国家城建工程施工或第三方人为破坏造成得通信中断, 乙方不承担任何责任, 但应及时恢复通讯, 所发生得费用按国家收费标准收费。
11 、乙方承担本合同范围内电视、通信工程及各无线通信网络覆盖系统售后服务工作, 确保甲方及业主服务到位。乙方在接到甲方故障投诉后, 应及时派人上门维修, 除电力中断、市政建设、自然灾害等不可抗拒因素外, 承诺小故障24 小时内、大故障48 小时内予以解决。
12、免费为甲方得管理人员与维护人员进行技术与操作培训, 配合甲方做好工程验收工作并做好竣工资料得交接与技术交底工作。
13、乙方代表变动应提前7 天通知甲方, 后任继续承担前任相应得责任（合同文本约定得义务与其职权内得承诺）。
第七条保密条款
针对本协议条款内容，不论本协议就是否变更、解除、终止，甲、乙双方都应对本协议条款涉及工程范畴内得所有资料、图纸等具有保密义务，不得向第三方泄露。
第八条争议解决方式
因履行本合同而发生得争议，双方应协商解决。协商不成得，依法向甲方所在地人民法院起诉。
第九条协议生效及其她
1、经双方认可得相关文件、来往传真、电报、会议纪要等合同附件为本合同得组成部分。
2、本合同未尽事宜，双方另行协商，签订补充协议。
甲方（公章）:乙方（公章）:
法人或委托代表人：法人或委托代表人：
联系电话：联系电话:9
开户行：开户行：广发银行株洲支行
3、本合同经双方签字盖章之日起生效。本合同一式捌份,甲方执肆份,乙方执肆份,具有同等法律效力。
账号: 账号:1410980
工程分包合同范本2018 专业版 （文中蓝色字体下载后有风险提示） 甲方（承包人）： 乙方（分包人）： 风险提示： 分包合同条款内容应当规范、具体、具备可操作性，否则，如果承包人、分包人的合同水平和法律意识都比较低或差异大时，则订出的合同内容不全，权利义务不均衡，那么这些都在以后施工过程中产生的纠纷埋下伏笔，在订立分包合同时，可以咨询专业律师，避免某些条款遗漏，或者设计不严谨，造成不必要损失。 按照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方将------ - 工程的所有项目的施工任务交由乙方完成，经协商一致签订本合同。 第一条、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 风险提示： 允许分包的工程范围应当在依据招标文件，分包的工程不得超过总工程量的 30％。各项专业工程分包的总量超过承包人合同工程总量的 30％的，或者专业工程分包管理费超过 30％的（招标文件规定的税费除外），这是底线，逾越底线均认定为违法分包。同时，这里也强调分包工程不得再次分包，凡再次分包也被认定为违法分包。 另外，建设工程主体结构的施工必须由承包人自行完成，承包人如果存在违法分包的工程，当出现不符合规定的质量标准造成的损失，那么承包人也应当承担连带赔偿责任。 3、分包工程范围： 4、承包形式： 5、工程期限： 计划开工日期：年月日，计划竣工日期：年月日，合同总工期为日。 6、质量等级： 第二条、本合同条款符合总承包合同的要求 第三条、甲乙双方的权利、义务 1、甲方的权利与义务 （1）对乙方承担施工任务的质量、安全、进度情况的监督、检查；督促
2018年10月高等教育自学考试福建省统一命题考试 建设工程合同(含FIDIC)条款试卷 (课程代码04231) 本试卷满分100分，考试时间l50分钟。 考生答题注意事项： 1．本卷所有试题必须在答题卡上作答。答在试卷上无效，试卷空白处和背面均可作革稿纸。2．第一部分为选择题。必须对应试卷上的题号使用2B铅笔将“答题卡”的相应代码涂黑。3．第二部分为非选择题。必须注明大、小题号。使用0．5毫米黑色字迹签字笔作答。 4．合理安排答题空间，超出答题区域无效。 第一部分选择题 一、单项选择题(本大题共l0小题，每小题2分，共20分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是最符合题目要求的，请将其选出并将“答题卡” 的相应代码涂黑。未涂、错涂或多涂均无分。 1．下列选项中不属于《合同法》对无效合同的法律责任的规定的是 A．返还财产 B．赔偿损失 C．追缴财产 D．扣押财产 2．1999年8月30日九届全国人大十一次会议通过了《中华人民共和国招标投标法》，施行于 A．2000．1．1 B．2000．2．1 C．2001．1．1 D．2001．2．1 3．发包单位与中标单位签订合同时间应自中标之日起_______日内。 A．20 B．30 C．50 D．60 4．按合同订立的方式看，建设工程招标一般被认为是 A．要约邀请 B．要约 C．承诺 D．缔约 5．当招标文件中有一些工程条款对工程范围不是很明确时，可以采用在原招标方案基础上报两价目单价的投标技巧，这是 A．不平衡报价法 B．突然袭击法 C．区别对待报价法 D．多方案报价法 6．项目经理应当积极履行合同规定的职责，完成承包人应当完成的各项工作。其日常性的工作有 A．代表承包人向发包人提出要求的通知 B．向工程师提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计表 C．根据工程需要提供和维修非夜间施工使用的照明、维栏设施，并负责安全保卫 D．做好施工现场保护工作 7．发包人应在其所供应点材料设备到货前_______，以书面形式通知承包人，由承包人派人与发包人共同清点。 A．24小时 B．36小时 C．48小时 D．72小时 8．在工程实施过程中，对于损失小、概率大的风险，一般采取的处置措施是 A．风险回避 B．风险控制 C．风险转移 D．风险自留 9．FIDIC是_______的简称，FIDIC合同条件主要是针对 A．国际开发工程师联合会大型工程项目 B．国际技术工程师联合会中型工程项 C．国际咨询工程师联合会，大型复杂工程项目 D．国际工程师联合会中型复杂工程项目
建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二） 为正确审理建设工程施工合同纠纷案件，根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国民事诉讼法》等法律规定，结合民事审判实践，制定本解释。 一合同效力及相关问题 第一条【中标通知书的性质】 招标人向中标人发出中标通知书后，一方未依照招标投标法第四十六条第一款的规定履行订立书面合同义务，对方请求其承担预约合同违约责任或者要求解除预约合同并主张损害赔偿的，人民法院应予支持。 另一种意见：招投标文件与中标通知书已具备建设工程施工合同主要内容，且不得作实质性变更，即使未订立书面合同，本约亦成立。 第二条【中标合同实质性内容的认定】 招标投标法第四十六条第一款规定的“合同实质性内容”，主要指有关工程范围、建设工期、工程质量、工程造价等约定内容。 中标人作出的以明显高于市场价格购买承建房产、无偿建设住房配套设施、让利、向建设方捐款等承诺，应认定变更中标合同工程造价实质性内容。 第三条【背离中标合同实质性内容的认定】 当事人依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十一规定，请求以备案的中标合同作为结算工程价款根据的，人民法院应当综合另行订立的合同是否变更了备案的中标合同实质性内容，当事人就实质性内容享有的权利义务是否发生较大变化等因素，依据诚实信用原则和公平原则予以衡量，并作出裁决。 第四条【背离中标合同实质性内容的例外情形】 建设工程开工后，因设计变更、建设工程规划指标调整、主要建筑材料价格异常变动等客观原因，发包人与承包人变更有关工程范围、建设工期、工程质量、工程造价等约定，不适用招标投标法第四十六条规定。当事人请求根据变更的合同约定结算工程价款的，人民法院应予支持。
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 2018建设工程施工合同示范文本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
建设工程施工合同是指发包方（建设单位）和承包方（施工人）为完成商定的施工 工程，明确相互权利、义务的协议。依照施工合同，施工单位应完成建设单位交给的施工任务，建设单位应按照规定提供必要条件并支付工程价款。 建设工程施工合同是承包人进行工程建设施工，发包人支付价款的合同，是建设工程的主要合同，同时也是工程建设质量控制、进度控制、投资控制的主要依据。施工合同的当事人是发包方和承包方，双方是平■等的民事主体。 建设工程施工合同示范文本 发包人（全称）: 承包人（全称）: 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：____________________________________ 工程地点：____________________________________ 工程内容：____________________________________ 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1） 工程立项批准文号: ___________________________ 资金__________________________________ 、工程承包范围
2018建设工程施工合同文本【一】 甲方(委托人) 某某建筑公司 乙方(居间人) 联系地址： 联系电话： 甲乙方为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议： 一、委托事项 1、乙方接受甲方委托，负责就**省***工程项目(以下称该工程项目)，引荐甲方和该项目的建设单位直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的专业承包施工合同。 2、“居间成功”是指完成本条所列全部委托事项。甲方与建设单位未签订书面的工程施工合同，乙方仅为甲方提供信息，或为甲方提供的联络、协助、撮合等服务的，均视为委托事项未完成。 二、乙方的义务 1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，内容包括但不限于中标通知书、合同条件、工程量清单总价、工程量子目单价、建设单位供应材料品种及单价、弃渣运距等。乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察。 2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。如果乙方提供的信息不真实，乙方无权取得居间报酬，并同意向甲方支付违约金壹百万元。 3、乙方向甲方提供的图纸、工程量清单，业主提供的各种材料单价，必须完全能够成为甲方与建设单位所签订施工合同的组成部分。否则视为乙方没有完成委托事项，无权取得居间报酬，并且赔偿甲方因此而遭受的损失。 4、乙方应保证该工程项目真实可靠、资金到位、各种施工手续齐全，并能够正常施工。否则，视为乙方提供信息不真实，按照本合同第二条第2款执行。http://biz.doczj.com/doc/4f18434735.html, 5、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。如果能够达成施工合同，那么在甲方的工程施工过程中，乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位的关系。 6、乙方领取本合同报酬时，须向甲方开具有效的税务发票，相关的所得税由乙方自承担。
办公室工程施工合同范本 （文中蓝色字体有风险提示） 发包方（以下简称甲方）： 联系电话： 承包方（以下简称乙方）： 联系电话： 甲乙双方本着友好合作的态度，按照《合同法》等相关法律，在平等公正的情况下签定如下合同： 一、工程概况 工程地址：__________________________________。 二、价格 清包工费：￥_________元，大写：__________________。 其中水电工_________元；木工_________元；瓦工_________元；油漆工_________元；垃圾清运费_________元。 三、付款方式
1、施工队进场，预支生活费：_________元； 2、木工完成，付_________元； 3、瓦工完成，付_________元； 4、工程竣工，付_________元； 5、保修金_________元，从竣工之日起1年后支付。 四、设计 1、甲方若有图纸须向乙方提供图纸一套，并负责交底工作。 2、甲方若无图纸，须向乙方交代清楚要求，乙方施工前须画草图让甲方认可。 五、材料 1、乙方应提前3天向甲方提供需购材料清单，甲方应在4天内及时采购材料供施工队使用，双方应各自承担各自拖延工期的责任和经济损失。 2、未经甲方同意，乙方不得自行采购材料，若已采购，甲方有权无条件拒绝使用并可拒绝支付该材料的费用。 3、乙方应在甲方指定的建材供应点购买材料，并开具正式发票。 4、乙方应验收甲方所购建材的质量，发现质量问题应向甲方及时提出并有权拒绝使用。若甲方坚持使用，应
书面要求乙方，并承担因材料质量引起的损失。 5、乙方应帮甲方收货，核对数量和配件的准确性。 6、乙方应做好材料的保管工作，禁止闲杂人等进入工地现场。 7、乙方应保证在本小区内没有双包和半包的工程。 8、乙方应做好对施工完成的成品保护工作。 9、未经甲方许可，乙方不得携带任何建材出门，若发现此类现象，按材料价格加倍从人工费中扣除。 六、工期 从_____年____月____日起至_____年____月____日止，工期为_____天，因甲方因素拖延，工期顺延，因乙方因素拖延工期，甲方可扣除乙方人工费_____元/天 七、材料搬运 甲方材料送至工程所在地的楼下，乙方任何施工人员应无条件搬运。 八、垃圾清运 1、垃圾袋装化 2、垃圾应日日清 3、垃圾应由乙方清运至物业指定的垃圾堆放场所 九、劳动力管理 1、开工前乙方应向甲方提供所有施工人员的身份证复印件。 2、未经甲方许可，非工地施工人员不得在工地过夜。 3、甲方应及时替乙方办理小区出入证件并支付相关费用。 4、乙方应具备在上海市暂住的一切证件，因证件不全引起的相关损失由乙方自行承担。 5、乙方指定由__________为工地现场负责人，__________为替补负责人。 6、在合同价内，乙方应提供_____人次跟随甲方挑选材料。
建设工程咨询服务合同示范文本 （2018版） 1
2
工程咨询服务协议书 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（以下简称“客户”）与＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（以下简称“工程咨询方”）经过双方协商一致，签订本协议。 一、客户委托工程咨询方提供＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（列委托服务内容）咨询服务，并已接受工程咨询方为履行该服务所提出的建议书和其他报价等文件。 二、本协议书中的词语与所属的服务协议书条件及有关附件同义。 三、下列文件均为本协议书的组成部分： ①委托函或中标函； ②工程咨询服务协议书通用条件； ③工程咨询服务协议书专用条件； ④附件，即： 附件A——委托工程咨询服务范围； 附件B——客户提供的职员、设备、设施和其他人员的服务； 3
附件C——报酬和支付； 附件D——工程咨询方的人员与岗位； ⑤在实施过程中共同签署的补充和修正文件。 四、工程咨询方向客户承诺，按照本协议约定提供工程咨询相关服务。 五、客户向工程咨询方承诺，按照本协议约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。 本协议书正本一式两份，具有同等法律效力，双方各执一份。副本＿＿份，各执＿＿份。 本协议书经双方代表签字并加盖单位公章后生效。 六、合同订立 1. 订立时间：＿＿＿＿年＿＿月＿＿日。 2. 订立地点＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。 客户： 客户授权代表：法定代表人：地址： 开户银行： 帐号： 4
邮编： 电话： 电子信箱： 签于：年月日 工程咨询方： 工程咨询方授权代表：法定代表人：地址： 开户银行： 帐号： 邮编： 电话： 电子信箱： 签于：年月日 5
公路工程施工合同范本 公路工程施工合同与其他建设合同一样，是施工阶段合同管理的依据，是施工企业与业主和监理的唯一纽带。下面是由风林网络小编为大家整理的“公路工程施工合同范本”，供您参考，希望对您有所帮助! 发包人： 承包人： 经过邀请招标，发包人确定所有空填全为xxxx工程施工单位。依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同，共同遵照执行。 一、工程项目 11 工程名称：道路工程 12 工程地点： 13 承包范围：总平面中标段所示道路路基工程(包括素土夯实、碎石压实、路基排水沟) 14 承包方式：包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过。 15 合同价款：合同总价(暂定) 元单价 (综合单价包干) 大写元 16 质量标准：合格。 17 工期： 工程总日历工期天。具体开工日期以招标单位书面通知为准。 二、技术标准及纸 21 纸 21发包人提供：
22 技术标准： 221 执行《工程施工质量验收规范》及现行国家、上海市相关技术标准、规范; 222 质量评定执行相关质量检验评定标准。 所有材料必须有出厂证明质量保证书、合格证及检验报告。 三、双方权利和义务 31 发包人的权利和义务 311 发包人委派的业主代表： 姓名：职务： 312 监理单位及委派的工程师： 监理单位： 姓名：职务： 职权：对施工阶段质量、进度以及现场工程量签证进行监理与控制、参与工程竣工验收以及保修阶段的相关工作。 313发包人主要工作： 3131 负责场地三通一平; 3132确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人并进行现场交验; 3133 提供地下管线布置、有关隐蔽障碍物资料; 3134负责组织承包人和设计单位及有关部门参加施工纸会审工作，并作好各方签署的交底会审纪要; 3135进行工程协调、管理、验收与及时安排下道工序; 3136按合同约定支付工程款。 32 承包人的权利和义务 321 项目经理 姓名：职务：
HT-2018-0103 合同编号: 施工总承包合同范本 _____年___月___日 _____________制定 签订地点__________
发包方（以下简称甲方）： 代表人： 承包方（以下简称乙方）： 责任人： 依照合同法等相关法律、法规，本着友好、诚信的原则，甲方将_________工程交由乙方承包，就相关事宜协商一致，达成如下协议： 一、工程项目 1、工程名称： 2、工程内容： 3、工程总量： 4、承包期限： 计划开工日期：______年______月______日，计划完工日期：______年______月_____日，总共_______天。 5、工程价款： 6、支付方式： 7、工程质量： 二、双方职责 1、甲方职责 （1）负责施工前的准备工作，保证工程交接时符合施工条件。 （2）及时交付图纸，设计变更时要及时与乙方协商。 （3）对工程进行安全监督、检查。 （4）工程竣工时，及时组织人员进行验收。
（5）按时支付工程款，不得无故拖延。 2、乙方职责 （1）熟悉图纸与合同的所以内容。 （2）积极配合甲方在设计变更时的工作。 （3）安全生产，文明施工，酒后不得作业，不得穿拖鞋进场。 （4）工程完工时及时通知甲方验收。 （5）未经甲方同意，乙方不得将整个项目直接或变相转包给第三方。 三、安全条款 1、甲方负责监督乙方的生产作业，制定安全生产规范供乙方执行。 2、乙方确保施工环境的安全，一旦施工环境不符合施工条件，必须马上停工。 3、乙方必须严格执行国家、行业的安全规范，安全会议要经常开，安全知识要时时普及。 4、乙方必须规范每个工人的行为，不戴安全帽不得进场。 四、工程验收 1、乙方工程施工完成，已具备了竣工验收条件，必须提前______天按国家有关规定向监理单位和开发商提供完整的竣工图纸、相关资料及竣工验收报告等。 2、由于_________工地是几个工程队同时在进行施工，所以工程量的测量以承包经营开始的红线范围、测量报告以及完工测量报告作为依据。如乙方对工程量有异议，乙方可委托有政府认可的测检资源进行测绘。根据测绘报告协商解决工程量问题。 五、违约责任 1、合同履行过程中，任何一方违反本合同，违约方均须向守约方赔偿因此受到
XXXXXXXX建项目 投资建设框架协议书 甲方：XXX人民政府 乙方：XXXX有限公司 为了加快赤水市教育园区配套基础设施建设，完善教育园区交通路网建设，甲、乙双方在自愿、平等、协商一致的基础上，就XXXXXX建项目达成如下协议： 一、项目基本情况 1、项目名称：XXXXXX； 2、建设周期：24个月（2018年9月至2020年9月）； 3、建设规模：改扩建道路约800米，宽25米，整治周边土地约350亩，土石方开挖回填约140万立方，配套完善道路相关附属工程建设； 4、投资规模：总投资暂定约XXX亿元人民币（含征地拆迁、道路工程及土地整治）； 5、项目地点及开工时间：项目位于XXXX，开工时间由双方根据项目实际情况确定。 二、合作方式 1、由乙方采取融资+EPC总承包模式投资建设该项目，项目融资机构、勘察、设计和施工单位由乙方选择，选择的单位必须具备国家规定的相关资质，计费通过甲方EPC总承包招标确定。 2、甲、乙双方本着互惠、互利的原则，为加快推进该项目建设，乙方负责筹集该项目建设所需资金（含建设前期费用和建设费用），乙方在建设期间以该项目进行融资时甲方协助配合融资工作，如用甲
方的平台公司作融资主体，乙方负责融资担保和提供抵押物，融资期限不低于项目建设期，建设期银行贷款利率由乙方承担，超过建设期年利率7%以内由甲方承担，年利率7%以外由乙方承担，该融资资金仅用于框架协议范围内的项目建设。 3、项目竣工验收后，如甲方不能按时支付工程款和银行贷款，由乙方先行垫付工程款和偿还银行贷款后，乙方可采取拍卖该项目两侧土地偿还工程款和银行贷款，拍卖两侧土地价格按市场基准地价不低于105万元/亩进行拍卖，拍卖过程中乙方必须参与竞拍。 三、工程计价方式 1、勘察费用按不高于150元每米计价，工程量按实计算； 2、设计费用按直接工程总投资金额的3%计算； 3、工程费用按《贵州省建筑与装饰工程计价定额》（2016版）等五部计价定额进行计价； 4、以上三项费用最终以EPC总承包招标按中标价款进行审计结算。 四、工程款支付及还款方式 1、工程款支付：乙方为该项目融资到位后，可采取按工程进度支付工程款，每月由施工单位编制施工进度报监理、审计和业主单位审核后，按完成工程量的80%进行支付工程进度款，工程竣工验收合格后支付至完成工程总量的80%，审计后支付至完成工程总量的95%，剩余5%作质量保证金，两年后一次性不计息支付。 2、还款方式：工程竣工验收合格后，甲方按实际完成投资金额的100%进行回购还款，如甲方无资金回购还款，乙方可采取拍卖该项目两侧土地作为回购资金，拍卖两侧土地价格按市场基准地价不低于105万元/亩进行拍卖，拍卖过程中乙方必须参与竞拍。 五、违约退出机制 1、资金到位甲方不能按时完成征地拆迁，导致乙方施工单位迟迟不能进场，乙方可直接退出，甲方承担所有损失。 2、由于政策及其他不可抗拒因素导致该项目不能实施时，甲乙
合问偏号:HTSJ2018DL018 工程劳务合同 (2018年度班组劳务分包合同) 项目名称: 甲方: 乙方： 签订时间: 签订地点:
甲方：(签章） 乙方: 依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定,为明确双方在施工过程中的权利、义务及经济责任,遵循平等、自愿、公平和诚信及互利原则,甲乙双方就(工程)劳务施工承包事宣协商达成一致,订立本合同。 第一条:工程概况 1、分包范围及内容:电缆沟开挖、恢复、电缆敷设，高、低压开关柜就位、箱变基础、变压器就位、配合用工、施工期间材料及设备的看守等。开工日期由双方协商确定。 2、乙方应按照甲方提供和/或批准的图纸、方案及有关技术要求及其他合同文件所述要求完成本项目工程。 第二条:工程质量标准 1、工程质量标准:符合图纸及现行规范要求,达到合格标准,并满足甲方特定的具体。本合同签订后,国家、地方对上述标准如有更新的,以新标准为准。 2、乙方保证 (1)本合同项下工程质量应符合国家、地区、行业最新及本合同质量验收标准,各标准规范之间存在不一致的,以最新适用标准中较高者为验收依据。
(2)本合同项下工程应按工程验评标准验收一次达到合格标准。 (3)乙方提供的工作面应满足总承包单位及其他单位的施工要求,如因乙方的施工质量不能满足总承包及其他单位的要求,或未按照审批通过后的施工方案实施,由此给其他承包单位造成的损失由乙方承担所有责任、损失和费用。 (4)乙方在施工过程中提出超出合同规定的不合理要求,同时又影响正常施工。乙方接到甲方通知解除合同的5天内,应做好各项交接工作,并向甲方移交现场材料设备等。 第三条：结算方式 1、依据甲方实际收款情况,按乙方实际完成工程量乘以劳务框架单价(敷设电缆型号不论大小以统一价/米带压头（高低压电缆头）。作为付款依据。 2、工程结算后甲方扣除结算总价的5%作为工程质保金,工程质量保修期为一年,自工程移交业主之日起计,如保质期满,无工程质量问题.甲方无息退还工程质保金。 (2)乙方了解并接受:甲方有权利对结算审计结果进行复审,并以复审结果作为结算。 (3)双方同意:有关工程的结算事项由甲乙双方进行。 第四条：工程款支付方式 1、进度款支付:以每个项目为单位,工程完工后,乙方用书面形式提交工程量经甲方验收、审核后15个工作日内支付乙方该项目总金额的80%,剩下的20%(必须在验收通电投运后)春节一次性付清。剩余5%
本文为word格式，下载后可编辑修改，也可直接使用 建设工程合同范本2014 篇一： 正文： 订立合同双方： 建设单位：____，以下简称甲方; 设计单位：____，以下简称乙方。 为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设项目的设计任务，根据《建设工程勘察设计合同条例》的规定和__批准的计划任务书，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。 第一条工程名称、规模、投资额、建设地点 甲主委托乙方承担____工程的设计项目，建筑安装面积为____平方米，批准总投资为____万元，建设地点在____。 第二条甲方的义务 1.甲方应在__年__月__日以前，向乙方提交业经上报批准的设计任务书、工程选址报告，以及原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料、需要经过科研取得的技术资料。甲方在__年__月__日施工图设计前，应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工的条件，以及有关设备的技术资料。 甲方对上述资料必须保证质量，不得随意变更。 2.及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。 3.在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，由乙方进行设计技术交底;工程竣工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。 4.在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件，并在生活上予以方便，在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试验，所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。 5.甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改，未经乙方同意，甲方不得复制、重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权，不得转让
工程合同范本2018 专业版 （文中蓝色字体下载后有风险提示） 发包人（全称）： 法定代表人： 联系电话： 承包人（全称）： 法定代表人： 联系电话： 风险提示：发包人的相对义务 根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：。 工程地点：。 工程内容：。 工程立项批准文号：。 资金来源：。 二、工程承包范围 承包范围：。 三、合同工期： 开工日期：年月日。 风险提示：关于实际竣工日期的规定 当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告 42 天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日
期。 竣工日期：年月日。 合同工期总日历天数天。 四、工程质量管理及验收 1、质量标准：工程质量符合标准。 2、工程具备隐蔽条件，乙方先进行自检，并在隐蔽验收前 48 小时以书面形式通知甲方验收。验收合格，甲方现场代表在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，乙方予以整改后再交由甲方重新验收。 3、工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向甲方 提供完整竣工资料及竣工验收报告（含竣工图、隐蔽工程签证和现场签证单及保修书等）。验收合格的，双方进行交接，验收不合格的，乙方应及时返工，费用由乙方自行承担，返工导致工期延误的，乙方应承担相应的违约责任。 风险提示：工程质量未符合标准的归责 因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。 因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。 五、工程价款、结算及付款方式 本合同实行按实结算，双方依据最新现行定额计价规范和施工期（或材料定购期）的信息价（信息价不明确的以甲方确认材料价为准）进行计算，计算后的总价下浮作为本合同的结算价款。 1、甲方于年月日支付元； 2、乙方施工完成并经甲方验收合格后，提交竣工验收报告及工程决算书 ，留做质保金，，经甲方审核确认后，付至结算价款的 待保修期满后个工作日内付清。 3、工程量及价格签证，签证单都必须有甲方现场代表签字并加盖公章后 方可作为结算依据。 六、组成合同的文件 组成本合同的文件包括：
临建施工合同2018 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN
临建施工合同 甲方：福建省安泰建筑工程有限公司 乙方：郸城县腾达不锈钢门窗加工门市部 为了明确双方的权利和义务，确保工程质量、施工进度，顺利如期完成工程。按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑装饰工程施工合同示范文本》的规定，结合本工程具体情况，经双方充分协商自愿签订本合同，以兹共同遵守。 第一条工程概况 1、工程名称：郸城万洋彩虹城金街工程 2、施工地点：郸城世纪大道与科技大道交界处 3、工程内容：工地大门、临时围挡、移动板房、广告牌、广告布、 消防箱、配电箱防护、弹簧门、标语牌等内容。 4、承包方式：包工包料、包制作和安装，所有材料及单价见材料费 用表。 5、工期：自通知开始起15天内完成。 6、合同价款：采用包干形式，包干价为 172320 元（含税价），并 开具3%的专用增值税发票。工程结算以双方确认的现场实际工程量为准。 7、支付方式：工程全部完工经甲方验收合格后10日内工程款一次 性付清。 第二条甲方责任 1、免费提供用水、用电，并说明安全使用注意事项。
2、办理与施工相关的许可证明，负责周边关系协调及相关费 用。 3、按约定及时支付工程款项，以确保工程顺利进行。 4、指定黄振生为甲方代表，以便甲乙双方及时沟通协调。第三条乙方责任 1、乙方负责工程的设计，设计图报甲方审定，同时将工程所用 的材料报甲方，作为工程竣工后验收之依据。 2、乙方严格按照工程设计的技术要求选用材料，精工细作，确 保工程质量。 3、确保产品质量，如期完成工程，施工完毕后应及时通知甲方 进行验收。 4、遵守国家与地方政府对施工现场管理的有关规定，文明施 工，安全生产。 5、因工程质量出现安全问题而引发刑事或民事责任由乙方承担 全部相关责任。 第四条关于产品验收与竣工验收的相关规定 1、项目制作安装完毕经乙方自行验收合格后，通知甲方进行竣 工验收，甲方在接到乙方通知后3日内会同乙方共同验收，逾期不验收视为验收合同交工。 2、甲方在接到验收通知后，应及时按双方审定的效果图及设计 方案进行验收。如有不合格项目，属乙方责任的，乙方应无条件返工，返工费自理。
2018年最新园林景观绿化工程施工合同样版 甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、共平和诚实信用的原则，甲乙双方就范围内园林景观绿化工程，经协商一致，订立本合同。 第一条：工程概况 一、工程名称：XXXX园林景观绿化工程 二、工程地点：XXXX省XXX市 三、承包范围： 设计图纸范围内的园林景观绿化工程 1、小区大门的施工（含大门处的硬化铺装工程），不含道路排水； 2、草种、树木、花卉等植物的购买、种植、36个月成活期中的养护及补种； 3、草种、树木、花卉等植物种植土所需混配的肥料、添加剂等的购置及旋耙、搅拌、病虫害的防治等施工； 4、绿地整理、地形塑造、新土补充、余土外运； 5、景观灯、路灯及其电缆埋设不在合同范围之内，但景观灯、路灯砼基础在本次发包范围内； 6、喷泉系统的安装及调试工程在本次发包范围之内； 7、景观小品、园路（含步石）、制作及铺装； 第二条：承包方式 本工程采取包工、包料、包单价、包工期，合同价加施工签证的承包方式。 第三条：工期及顺延工期规定 一、以甲方书面通知开工之日算起，X天完工。 二、对以下两条造成的工期延误，乙方必须在情况发生后3日内，就延误内容向甲方提出书面报告，甲方在收到书面报告3日内予以确认、答复、逾期不答复的，乙方即可视为延期要求已被确认。 1、工程量变化和设计变更（工程量增加和设计变更内容增加）； 2、因自然及社会因素造成的不可抗力。 三、非第2条原因或发生第2条原因但乙方未能在规定的时间内办理顺延手续，且工程不能按合同工期完工，甲方对乙方罚款500元/天。 第五条：履约保证金及还办法 履约保证金为万元人民币，乙方按合同工期完成或提前完成施工并经甲方验收合格后7个工作日内，甲方无息退还履约保证金。 第六条：合同价款 总合同价款：元，大写： 1、其中土建及安装部分元，大写： 2、其中绿化部分合同价元，大写： 第七条：工程价款支付方式 一、土建及安装部分（合同价） a. 依据乙方投标文件中的工程量清单，乙方完成土建及安装部分工程总量的50%，经甲方验收合格后，支付土建及安装部分合同价的40%； b. 工程竣工验收后，支付至土建及安装部分合同价的80%；
2018版 建设工程施工合同
建设工程施工合同 发包方 （建设单位）： 承包方 （施工单位）： 工程名称： 签订日期： 发包方（以下简称甲方） 承包方（以下简称乙方） 为了明确责任，按质、按量、按时完成建筑安装任务，依据《中华人民共和
国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及国家有关法律、法规和政策规定，结合本工程具体情况，经双方协商，签订如下条款，共同遵守。 第一条工程概况 一、工程名称： 二、工程地点： 三、工程范围和内容：（详见附表一） 四、工程总造价： 五、质量等级： 六、工程工期：全部工程自年月日开工，至年月日竣工验收（注：如遇不可抗力的造成工程延误，工程工期顺延）。 第二条承包方式 1、本工程采取包工不包料方式承包。（包含以下内容） 2、本工程采取包工包料方式承包，一般不得调整。但遇设计变更，可按实调整。 3、补充条款： 第三条价款支付与结算 1、，予付工程款； 2、，予付合同造价工程款；
3、，予付合同造价工程款； 4、 5、 第四条工程变更 本工程在施工中，任何一方不得任意变更设计。如确需变更时，应由建设单位报原设计单位签发变更通知（文字、图），双方签证协议后通知有关单位，方可变更。 第五条工程验收 一、竣工工程验收，以国家颁发的《工程施工验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》、施工图纸及说明书、施工技术文件为依据； 二、工程施工中地下工程、结构工程必须具有隐蔽验收签证、试压、试水、抗渗等记录。工程竣工质量经当地质量监督部门检验合格后，甲方须及时办理验收签证手续； 三、工程竣工验收后，甲方方可使用。 第六条保修条件及期限 在规定的保修期内，凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由乙方无偿保修，其保修条件、范围和期限按建设部1993年第29号令发布的《建设工程质量管理办法》执行。 第七条双方责任 甲方： 一、工程开工前，应交给乙方施工图纸份，地质勘察报告份，并组织原设计单位向乙方进行技术交底和图纸会审； 二、做好施工区域内“三通一平”（水通、电通、路通、场地平）及地下原有管道、电路及其他障碍的清理迁移工作；
最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件 适用法律问题的解释（二） 法释〔2018〕20号 （2018年10月29日最高人民法院审判委员会第1751次会议通过，自2019 年2月1日起施行） 为正确审理建设工程施工合同纠纷案件，依法保护当事人合法权益，维护建筑市场秩序，促进建筑市场健康发展，根据《中华人民共和国民法总则》《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国民事诉讼法》等法律规定，结合审判实践，制定本解释。 第一条招标人和中标人另行签订的建设工程施工合同约定的工程范围、建设工期、工程质量、工程价款等实质性内容，与中标合同不一致，一方当事人请求按照中标合同确定权利义务的，人民法院应予支持。 招标人和中标人在中标合同之外就明显高于市场价格购买承建房产、无偿建设住房配套设施、让利、向建设单位捐赠财物等另行签订合同，变相降低工程价款，一方当事人以该合同背离中标合同实质性内容为由请求确认无效的，人民法院应予支持。 第二条当事人以发包人未取得建设工程规划许可证等规划审批手续为由，请求确认建设工程施工合同无效的，人民法院应予支持，但发包人在起诉前取得建设工程规划许可证等规划审批手续的除外。
发包人能够办理审批手续而未办理，并以未办理审批手续为由请求确认建设工程施工合同无效的，人民法院不予支持。 第三条建设工程施工合同无效，一方当事人请求对方赔偿损失的，应当就对方过错、损失大小、过错与损失之间的因果关系承担举证责任。 损失大小无法确定，一方当事人请求参照合同约定的质量标准、建设工期、工程价款支付时间等内容确定损失大小的，人民法院可以结合双方过错程度、过错与损失之间的因果关系等因素作出裁判。 第四条缺乏资质的单位或者个人借用有资质的建筑施工企业名义签订建设工程施工合同，发包人请求出借方与借用方对建设工程质量不合格等因出借资质造成的损失承担连带赔偿责任的，人民法院应予支持。 第五条当事人对建设工程开工日期有争议的，人民法院应当分别按照以下情形予以认定： （一）开工日期为发包人或者监理人发出的开工通知载明的开工日期；开工通知发出后，尚不具备开工条件的，以开工条件具备的时间为开工日期；因承包人原因导致开工时间推迟的，以开工通知载明的时间为开工日期。 （二）承包人经发包人同意已经实际进场施工的，以实际进场施工时间为开工日期。 （三）发包人或者监理人未发出开工通知，亦无相关证据证明实际开工日期的，应当综合考虑开工报告、合同、施工许可证、竣工验收报告或者竣工验收备案表等载明的时间，并结合是否具备开工条件的事实，认定开工日期。 第六条当事人约定顺延工期应当经发包人或者监理人签证等方式确认，承包人虽未取得工期顺延的确认，但能够证明在合同约定的期限内向发包人或者监理人申请过工期顺延且顺延事由符合合同约定，承包人以此为由主张工期
电气工程劳务分包合同 工程名称： 分包内容： 发包方： 承包方： 青岛市建设委员会 制定 青岛市工商行政管理
电气工程劳务分包合同 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（身份证号码：）（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就项目电气工程劳务分包施工事项协商一致，为了明确双方的责任与义务，订立本劳务工程分包合同，以便共同执行。 一、工程概况： 1、工程名称： 2、工程地点： 3、承包范围： 4、工程内容：图纸范围内所有电气部分的施工以及施工现场围挡内所有临时用电安拆及日常维护 二、承包范围 1、承包方式：本工程采取包工不包主料方式承包（乙方包人工、辅材、机械，详见第二、2条）。 2、甲乙双方提供的材料及工具：甲方提供的机具材料有电气工程主材（主辅材按2003消耗量定额规定或双方另行商议作为合同附件）、现场临时用电材料、塔吊、塔吊照明设备、钢丝绳、卡环、标识牌、宣传牌、警示牌、宣传标语、警示标语、机械操作规程牌；除此之外所有辅材、小型机械、工具、设备、劳动保护用品均由乙方提供。 3、工程质量验收：依据施工图和已完成的合格实物工程量按本合同规定的质量标准验收，工程验收以工程监理、项目质检员、项目经理的验收意见为准。 4、工作内容包括但不限于以下施工内容： （1）照明系统：管路预留、预埋、穿线，灯具、插座、开关、配电箱、电度表箱安装及调试等施工图纸要求内容。 （2）动（电）力系统：管路及套管预留、预埋，电缆桥架安装，线缆敷设，配电设备安装及调试等施工图纸要求内容。 （3）弱电系统 (电视、电话、宽带网)：管路预留、预埋（含穿墙套管）、穿引线及管路清
工程劳务分包合同范本1 发包方(甲方)xxxxxxxxxxx项目部 承包方(乙方) 依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的原则，结合xx省及xx市 的有关规定和本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同。 一、工程概况： 1、工程名称：xxxxxxxxxxxxx 2、工程地点：xxxxxxxxxxxxxxxxxx 3、承包范围：xxxxxxxxxxxxxxxx项目模板工程 二、承包方式、取费标准： 1、承包方式：甲方以包人工包辅材(不含对拉螺杆)包模板、包木枋、包小型机具(电锯、 台锯、电锤等)包质量、包工期、包安全生产和包文明施工的方式承包给乙方。 2、工程量验收：依据施工图和已完成的合格实物工程量按本合同规定的质量标准验收， 工程验收以质检站验收资料为准。 3、合同单价 (1)工程量计算规则：按设计图纸和变更的混凝土与模板的实际接触面积，以平方米计算，含超高费等。 (2)模板制安人工及材料费 《含模板工程所需的电锯、电钻，含模板(16000㎡)木枋(400m3)，含所需辅材(如隔离剂、铁丝、铁钉、山形卡、密封胶、pvc管等)含运输费如(模板木坊汽车装卸运输以及材料场 内二次运输等)》为 26 元/㎡.此单价为综合不含税包干价格。包含完成本工程所需的乙方 管理费，工人进退场费、劳保(安全帽、雨衣、雨鞋等)保险及医疗费，人工费、辅材费(隔 离剂、铁丝、铁钉、山形卡、pvc管、胶纸、嵌缝条等)，机械费，文明施工费，赶工费、不可预见费、利润等，且本单价不受材料价格及国家政策影响，综合单价不再做任何调整。 (3) 计时工如发生时单价为 50 元/工日，由项目开出工日数为准，不得超过当期结算总价 的2%。 (4) 本合同采用综合单价，为固定价格，单价中含安全风险金，风险范围指由乙方违规操作引起的事故风险，本单价已包括设计变更内容，设计变更增减量时，单价不再调整。
公路建设施工合同范本（工程施工行业） （文中蓝色字体有风险提示） 甲方： 乙方：__________工程队 为确保______公路按时、按质、按量完成，经甲乙双方共同协商，达成如下协议： 一、公路建设路线及工期要求： 1、公路建设路线为____________________。 2、工期要求是______年_____月_____日至______年_____月_____日。 二、公路建设的内容：公路路基开挖工程。 三、公路建设技术要求： 1、土石方开挖有效路基直线段为4.5米，弯道地段为6.1米；每公里设置4个错车道，错车道有效宽度为6.1米。
2、线型要求满足行车顺适，特殊地段最大纵坡不得大于10%，纵坡长度不得大于80米，弯道最小半径不得小于15米。 3、土质边坡按1：0.5－1：0.75，坚石边坡按1：0.2，软石边坡按1：0.3的标准进行开挖。 四、工程验收及付款方式： 1、乙方全部完成公路路基开挖工程后，由乡政府组织相关部门进行验收。 2、工程承包经费为每公里2.75万元，乙方进场并完成500米的路基开挖后，甲方再按工程进度工程款的30%预付给乙方作工程建设费用；整个工程按时按按量完工，经乡人民政府组织相关部门验收合格后，一次性付清工程款。 五、施工安全责任： 乙方在施工期间必须妥善处理好施工安全措施，按照安全操作规程施工，达到安全生产的目的。乙方无论任何时候发生安全事故，造成的一切后果由乙方自负，甲方概不负责。 六、双方的权利、责任和义务： 1、公路建设必须按照本合同规定的技术要求一次开挖到位，未完成整条线路的工程或不按合同工期完工的，甲方拒绝支付费用，所发生的一切费用由乙方自行承担。