低压配电外网工程施工合同

发包方（以下简称甲方）：新疆北新城建工程有限公司

承包方（以下简称乙方）：

根据《中华人民共和国合同法》以及其他有关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就和硕北新农贸市场1#、2#、3#、4#、5#商铺低压配电外网施工协商一致，订立本协议，双方共同遵守。

一、工程概况

1、工程名称：和硕北新农贸综合市场

2、工程地点：和硕县清水河南路原老街车队

3、层数：2层

二、施工范围

1、承包内容：

①、图纸范围内1#、2#、3#、4#、5#商铺低压配电入户及低压配电入盘接头。

②、1#、2#、3#、4#、5#商铺电缆敷设。

③、电缆的过路、入户穿管、穿管连接焊接、防腐。

④、1#、2#、3#、4#、5#商铺低压配电入户及低压配电入盘所需的所有接线配件材料。

⑤、材料进场的卸车由乙方负责。

2、承包方式：包工

三、工程工期

工期：2013年10月日---2013年10月日止，按照甲方要求合理安排工期。具体制作、安装时间甲方通知乙方。如因乙方原因延误工期，乙方每延误一天罚款1000元。

四、质量标准

工程施工质量均应满足电气安置安装工程施工验收规范及

建筑工程施工验收规范，原电力部及国家颁发的现行的各种有关施工及验收规范、质量评定标注，《电力建设安全健康与环境管理工作规定》满足施工图设计，工程质量达到电力工程等级达标投产考核要求。

①、经验收工程质量达不到合格的部分，乙方应按甲方、监理和验收提出的要求维修或拆除、重新施工，直达合格标准要求。因乙方原因达不到合格要求，由乙方承担拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。竣工备案验收和交房验收时不合格，乙方除应承担由此给甲方造成的损失外，还须向甲方支付工程总价款2%的违约金同时负责维修至合格。

②、乙方制作中必须使用国家规范、标准技术要求和约定的材料，不经甲方同意不得擅自更改，否则视为不合格，所造成的损失由乙方赔偿。

③、在施工过程中，乙方施工不符合合同约定或不符合甲方及监理要求，对存在严重质量问题的部位的须及时整改，同时甲方有权暂停支付当期工程款。

六、材料供应

①、甲方负责1#、2#、3#、4#、5#商铺电缆、穿墙过路管材料的提供。

②、乙方在裁截断电缆时应根据电缆沟长度进行裁截不得浪费。

③、因乙方在施工中操作不当造成的电缆损坏或因裁截不当，乙方负责赔偿。

④、乙方负责1#、2#、3#、4#、5#商铺低压配电入户及低压配电入盘所需的所有接线配件材料的提供。

七、工程价款及支付

①、结算价格为_6000元(含税价)

②、价款支付：本工程无预付款；施工完毕建设单位验收合格后拨付到总造价的80%，工程竣工建设单位验收合格后付至95%，留5%质量保证金，质保期为1年，质保期结束后付清（无息）。

八、争议的解决方式

甲乙双方在履行协议时发生争议，双方可协商解决，协商不成时，可向工程所在地人民法院提起诉讼。

九、本协议一式叁份，甲方2 份、乙方1份。自双方盖章之日起生效。

甲方：（公章）乙方：（公章）

委托代理人签字：委托代理人签字：

身份证号：身份证号：

年月日年月日