（FLHT-2018-001）建设工程施工合同
陕西省工商行政管理局监制
第一部分协议书
发包人（甲方）：神木市赋隆煤炭有限公司
承包人（乙方）：山东远东伟业（集团）有限公司
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
1．工程名称：神木市赋隆煤炭有限公司集装站储煤场煤棚网架工程（以下简称本工程）
2．工程地点：神木市锦界镇活力害兔村；
3．工程内容：储煤场煤棚网架。
4．资金来源：自筹资金。
二、工程承包范围
储煤场网架施工。内容包括:网架、照明等(详见本工程设计施工图及工程量清单)。
三、承包方式
本工程按总价包干、工程量按实计量、包工包料、包税金、包场地清理、包质量、包安全、包工期、包保修、包风险的形式由乙方承包。
四、合同工期：
1．开工日期：计划开工时间2018年4月1日，以甲方书面通知乙方为准。
3．合同工期总日历天数：甲方《同意开工通知书》确定的开工日期起60日历天。如遇甲方延迟提供施工场地、变更设计或增加工程量等情况，乙方须在发生签证事由2日内书面通知甲方，并经甲方书面批准，工期相应顺延；否则视为乙方放弃签证的权利，工期不予顺延。
4．本次招标工程为关门工期，要求在2018年5月30日完成所有工程、乙方施工人员全部退场、现场清洁卫生清理完毕、并交付使用。
五、质量标准
工程质量标准：满足设计和规范要求，符合现行验收标准验收，应达到合格
六、合同价款
金额（大写）：_ （人民币,含税）
￥：元
七、组成合同的文件
组成本合同的文件包括：
１、本合同协议书
２、中标通知书
３、本合同专用条款、招标文件
４、本合同通用条款
５、投标书及其附件
６、标准、规范及有关技术文件
７、图纸
８、工程量清单
９、工程报价单或预算书
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
八、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
九、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
十、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十一、合同生效
合同订立时间：2018 年 1 月 5 日
合同订立地点：神木市长安银行18楼，双方签字盖章后生效。
发包人：神木市赋隆煤炭有限公司承包人：山东远东伟业（集团）有限公司
住所：神木市长安银行18楼住所：曲阜市台湾工业园春秋路路北
法定代表人：法定代表人：
委托代表人：委托代表人：
电话：电话：
传真：传真：
开户银行：开户银行：账号：账号：
邮政编码：邮政编码
第二部分通用条款
（省略）
（按照《建设工程施工合同》合同范本（GF-1999-0201）第二部分通用条款执行）
第三部分专用条款
一、词语定义及合同文件
2、合同文件及解释顺序
合同文件组成及解释顺序：（1）本合同协议书；（2）本合同专用条款；（3）本合同通用条款；（4）中标通知书；（5）投标书及其附件等；（6）招标文件、招标答疑会议纪要；（7）工程图纸、工程量清单或双方确认的预算书及报价书、图纸会审记录；（8）洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议；（9）标准、规范和其他有关技术资料、技术要求。
3、语言文字和适用法律、标准及规范
3.1本合同只使用汉语语言文字。
3.2适用法律和法规
需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程质量管理条例》、《广东省建设工程造价管理规定》、《建设工程施工发包与承包价格暂行规定》、《广东省建设厅建设工程安全生产动态管理办法》、《关于加强项目经理承接工程管理的通知》及现行有关法律法规。
3.3适用标准、规范
适用标准、规范的名称：国家及地方现行有关规范、标准及有关工程保修的规定。
发包人提供标准、规范的时间：所有标准、规范由承包人负责。
国内没有相应标准、规范时的约定：无
4、图纸
4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：开工前十五天内提供图纸一套。
发包人对图纸的保密要求：不得转借他用或泄露给第三方。
使用国外图纸的要求及费用承担：无
二、双方一般权利的义务
5、工程师
5.3发包人派驻的工程师
姓名：卢德林职务：发包人驻现场代表
职权：行使发包人的权力，监督检查工程施工进度及质量，设计变更、现场签证及签证工程量的确认，按照建设单位的规定履行相应职责，与本工程相关的文件、资料须由发包人盖章确认后方可生效。
7、项目经理
姓名：郭景飞职务：项目经理
8、发包人工作
8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：
（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：进场前十天完成“三通一平”工作，并具备开工条件。
（2）将施工所需的水、电线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：开工前10天内将施工所需的水、电线路接至指定地点，场内线路的接驳由承包人负责，并负责维修。
（3）工程地质和地下管线资料的提供时间：开工前十天内提供。
（4）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：所有由发包人办理的施工所需证件、批件，所需满足规定材料及证明在开工前15日内提供，开工前尚未办理的证件、批件由承包人协助发包人办理。
（5）水准点与座标控制点交验要求：以书面形式提供给承包人并进行现场交验，开工前五天内办理。
（6）图纸会审和设计交底时间：开工前三天。
（7）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：及时与有关方面联系，协调处理。
（8）双方约定发包人应做的其他工作：无
9、承包人工作
9.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：
（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：无。
（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：中标通知书送达后5天提供总进度计划。
（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：作好施工现场人员、材料、器材的保卫工作。施工现场要求全封闭管理，二十四小时保卫值班。（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：按有关行政主管部门规定办理有关手续。
（6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：工程交付使用前，工程成品保护由承包人负责。
（7）施工场地周围管线由承包人负责保护，保护措施费自行负责。因承包人原因保护不当造成的临近建筑物、构筑物等的损坏，由承包人承担由此发生的费用与责任。
（8）施工场地清洁卫生的要求：施工期间按有关行政主管部门的规定及文明施工要求。竣工后接到发包人书面退场通知7天内按发包人指示拆除临时建筑、设施、清走器材、剩余材料和余泥渣土，施工范围内的清洁，并以通过发包人验收为标准。如逾期不拆，发包人有权安排其他单位完成，所需费用从结算款中扣除，退场保证金不予退还。
（9）临时设施建设达到神木市文明工地要求。
三、施工组织设计和工期
10、进度计划
10.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：中标通知书发出五天内。
工程师确认的时间：收件后五天内。
10.2群体工程中有关进度计划的要求：无。
13、工期延误
13.1双方约定工期顺延的其他情况：若非承包人原因而拖延，按监理工程师、发包人签证顺延。
13.2工期奖罚：工期延期10天内（含10天）每天按合同总金额的0.1‰罚款，10天以上按每天0.5‰计。工期延期20天以上，属于承包人严重违约，招标人有权中止本合同及没收履约保证金，并就承包方的严重违约进行法律诉讼。五、安全施工
按国家、省及市有关法律、法规执行并保证文明施工安全生产。
六、合同价款与支付
23、合同价款及调整
23.1本合同价款采用总价方式包干。工程竣工后，工程量不再计算，除非发包人要求增改的项目，必须由现场工程师的确认，但综合单价在合同执行期间不做任何更改。
23.2双方约定合同价款的其他调整因素：1、详见招标文件；2、承包人报送的结算金额必须真实准确，若承包人报送的结算总金额或结算单项金额超过最终审定金额的3％，则甲方可按照超过部分的10％在结算金额中扣罚。
24、工程预付款
发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：签订施工合同之日起10天内，按合同额价10%预付工程款（安全生产措施费已含在首期款中）。
26、工程款（进度款）支付
（1）双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间: ①工程进度款按进度分期支付，进度由发包人现场工程师签认为有效；②施工人员进入甲方施工现场及钢构件到场验收合格后，支付进度款至合同总价40%；③当网架全部组装完毕（维护系统除外）经甲方验收合格后，支付进度款至合同总价80%；工程竣工验收合格后，支付进度款至合同总价95%。
（2）保修金：本工程保修金为总造价5%。该款由发包人在工程竣工验收合格满
一年后十天内（扣除此期间的维修费用）将剩余部分予以无息支付。
七、材料设备供应
28、承包人采购材料设备
28.1承包人采购材料设备的约定：本工程使用的主要材料，必须符合设计及招投标文件要求。订货前，主要装饰材料须提供样板，经发包人及承包人研究确认，符合工程要求，方可使用。如发生货不对板，发包人有权拒用，并由承包人承担损失。
八、工程变更
按通用条款第八条及招标文件中有关工程变更的规定执行,且按照如下执行: 29.1、甲方交付的设计图纸、说明、有关技术资料文件，作为施工的有效依据，乙方不得擅自修改。
29.2、乙方在开工前应认真审图，及时发现工程量清单、设计图纸中存在的问题，在图纸会审前提交书面会审提纲以便设计单位及时解决问题。由于乙方审图不清导致的返工整改责任由乙方自行承担。
九、竣工验收与结算
32、竣工验收
32.1承包人提供竣工图的约定：工程竣工验收后10天内，承包人应提交一式二套完整的竣工图及文字资料。
32.6中间交工工程的范围和竣工时间：按批准的计划时间执行。
十、违约、索赔和争议
35、违约
35.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下：
本合同通用条款第14.2款约定承包人违约应承担的违约责任：承包人不能按施工计划约定工期竣工，从延期的第2 天起，工期延期10天内（含10天）每天按合同总金额的0.1‰罚款，10天以上按每天0.5‰计。工期延期20天以上，属于承包人严重违约，招标人有权中止本合同及没收履约保证金，并就承包方的严重违约进行法律诉讼。
本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：工程质量管理按
中华人民共和国国务院令第279号《建设工程质量管理条例》执行，验收标准按国家颁发的《建筑工程质量验收统一标准》（GB50300—2001）执行，承包人在施工期间工程质量不符合设计要求时，发包人可要求承包人立即停工和返工，由此产生的各种费用由承包人承担，工期不予顺延；否则，履约保证金不予退还。双方约定的承包人其他违约责任：无
37、争议
37.1双方约定，在履行合同过程中产生争议时：
（1）请∕调解；
（2）采取第（2）种方式解决，并约定向工程所在地人民法院起诉。
十一、其他
38、工程分包
38.1本工程发包人同意承包人分包的工程：/
分包施工单位为：/
39、不可抗力
39.1双方关于不可抗力的约定：按通用条款第39条执行。
40、保险
40.6本工程双方约定投保内容如下：
（1）发包人投保内容：/
发包人委托承包人办理的保险事项：无
（2）承包人投保内容：按通用条款40.4履行。
41、担保
41.3本工程双方约定担保事项如下：
（1）发包人向承包人提供履约担保，担保方式为：∕担保合同作为本合同附件。
（2）承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：本项目履约保证金为中标价的10%；承包人的履约保证金应在收到中标通知书后10天内以现金的形式向发包人交纳，否则发包人有权取消承包人资格。如承包人在合同履行期间未发生
严重违约行为，履约保证金将于本工程竣工验收后十天内无息退还。
（3）双方约定的其他担保事项：∕
46、合同份数
46.1双方约定合同副本份数：正本二份，副本肆份，正本双方各执一份，副本甲方执叁份乙方执一份。
47.3监理工程师、发包人确认增加的工程变更及签证价款经甲方监理评审后作为追加合同价款，与工程款同期支付。
47.4承包人必须做到文明安全施工，达到文明安全施工工地要求，争创文明安全施工样板工地。
47.5安全生产措施费按榆林市相关文件规定执行。此款项必须专款专用，支付方式按文件规定执行。
47.6承包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育,形成制度，施工中因乙方原因造成的停工、返工和材料损失，以及施工质量、安全事故等一切损失及法律责任，均由乙方承担。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。
47.7承包人在施工过程中因工程施工需要而向监理工程师、发包人发出的函件，除本合同另有规定之外，监理工程师、发包人须在七个工作日内（该时限为监理工程师、发包人共有的时间）回复，逾期回复则承包人的函件被视为自动生效。
47.9因发包人要求提前交付而增加的费用由发包人承担，且提前交付部分工程的照管责任从交付之日起由发包人承担。
47.10 若因发包人原因而导致工期延长，除顺延工期外，发包人还需负责承担承包人因工期延长所增加的所有费用。逾期竣工，除承担合同约定的逾期罚款外，承包人还需承担发包人因延期投入使用所增加的所有费用（具体费用数额由发包人、承包人双方协商处理）。
47.11本工程未尽事宜，经发包人、承包人双方协商可另行签订补充协议。
工程质量保修书
发包人（全称）：神木市赋隆煤炭有限公司
承包人（全称）：山东远东伟业（集团）有限公司
为保证神木市赋隆煤炭有限公司集装站储煤场煤棚网架工程（工程名称）在合理使用期限内正常使用，甲乙双方协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。
一、工程质量保修范围和内容
质量保修范围包括屋面防水工程和双方约定的其他土建工程，以及电气管线、上下水管线的安装工程，供热、供冷系统工程等项目。具体质量保修内容双方约定如下：所有承包范围内的工程均属保修范围。
二、质量保修期
质量保修期从工程实际竣工验收合格之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。
保修期按中华人民共和国国务院令[2000]279号《建筑工程质量管理条例》的规定执行。结合具体工程约定质量保修期如下：
1、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；
2、供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；
3、电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。
4、其他约定：地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；其余工程保修期为1年。
三、质量保修责任
1、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后3天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。
2、发生本工程承包范围内的项目须紧急抢修事故，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。
3、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。
四、质量保修金的支付
工程质量保修金一般不超过施工合同价款的5%，本工程约定的工程质量保修金为施工结算价款的 5 %。
五、质量保修金的返还
留结算的5%作为本工程的保修金。按施工合同专用条款第六条第26款第（2）点执行。
六、其他
双方约定的其他工程质量保修事项：各分项工程保修期满前1个月内，承包人需提出：由发包人、物业公司及承包人进行统一检查。保修金返还后，在保修期内发包人正常使用情况下，如发生属本保修书规定范围的保修事项时，承包人应及时按规定时限修理并承担费用，否则，发包人可以通过法律途径追讨。
本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同甲乙双方共同签署。
发包人（公章）：承包人（公章）：
委托代表人（签字）：委托代表人（签字）：
2018年月日2018年月日
钢网架安装施工合同 （完 clarify Each Clause Under The Cooperation Framework. And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties.
互惠互利共同繁荣
钢网架安装施工合同（完整版） 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议?同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 合同编号: 工程名称: 建设单位: 钢网架工程定制作安装合同（建设） 委托单位: （以下简称甲方）（制作） 施工单位: （以下简称乙方） L 1.工程项目名称：；1.2.工程 项目面积：； 1.3.甲方委托乙方制作、安装螺栓球 节点网架工程, 经双方协商，签订网架制作、安装合 同，以资共同执行。 二、网架定制作、施工依据：2. 1.甲方应提供 资料：（2）网架支承点.圈梁平面图及其他相关技术要求；（1）土建总平面图；2.2?网架面积：； 2. 3?网格尺寸：；2?4?网架矢高：；2.5. M 架型式：正放四角锥；6?支承方式：；
2.7.施工依据1《网架结构设计与施工规程jgj-7- 91》； 2.8.施工依据2《网架结构工程质量检验评 定标准jgj-78-91》；2?9、施工依据3《钢结构工程施工质量验收规范gb50205-XX》2. 10.《江苏省 建筑安装工程施工技术操作规程db32/298-1999》施 工依据4 ；； 2?11、施工依据5《建筑钢结构焊接 技术规程jgj81-XX》 三、荷载：3?1、上弦球节点荷载：kg/mS 3?2、 下弦球节点荷载；kg/mS 3.3.其他荷载: 四、网架工程定制作、安装项目内容名称及费用: 制作及安装费用编号施工内容工程面积单价金额1 2 3 4 5 6 7 8合同总价（大写）备注：1）此 费用不包安装网架时的脚手架费；2）最终工程决算按各项单价固定、工程量按实结算为准；3） 五、工程款支付方法: 款方式：1.汇票；2.现金；注：在支付现金时, 必须出具本公司介绍信与收款凭证方能支付 六、质量标准、施工及验收6.1.乙方按照、 《网架结构设计与施工规程jgj-7-91》《网架结构工
施工补充协议书范本 施工合同补充协议范本【1】 甲方：____________实业发展有限公司 乙方：____________建筑工程公司 甲乙双方本着平等互利的原则，就工程施工有关事宜进行友好协商，并共同达成以下补充协议： 一、工程造价： 1、土建工程造价按二类工程取费，总价下浮______%后为甲乙双方土建工程结算造价。 2、安装工程造价按三类工程取费，总价下浮______%后为甲乙双方安装工程结算造价。 3、材料价格计取划分为土建结构及安装预埋材料计取阶段(地下结构至主体封顶)和建筑及水电安装工程材料计取阶段(主体封顶前一个月至______年 ______月______日)，分段计算确认，即双方每月确定一次单价，该段工程完工后按月平均单价计算该段工程材料结算价值。 4、工程材料设备价格中信息价与市场价差额在正负______万元(指本合同工程单项材料总值差额，下同)区间以内的工程材料按信息价计，信息价与市场价差额在正负______万元区间以外的工程材料，乙方须依据工程材料实际市场批发价书面报甲方确认，并按双方确认价进行工程结算。
5、乙方同意不收取下列费用：工程抢工措施费、工程质量保证施工措施费、扰民施工措施费、场地不足施工措施费、一般施工安全及技术施工措施费(如在定额项目中已含，不再另行扣除，但也不额外追加);现场文明施工措施费双方另行协商。 6、由甲方分包的工程，乙方项目部按分包工程总价______%(主要设备费除外)收取总分包配合费、管理费，并由甲方从各专业工程工程款中扣付给乙方环庆花园项目部。 7、工程造价计算依据以本协议相关条款，机械工业部深圳设计研究院设计的建筑、结构、安装施工图及图纸会审纪要、经甲方工程主管部门、设计院、监理公司共同确认的设计变更和经甲方、监理公司共同确认的施工现场经济签证为准。 8、设计变更和经济签证均按本协议相关条款约定原则计量计价，乙方不得拒绝施工，也不得出要求单独按包干价计价，除非甲方同意。 二、甲供工程材料、设备和甲分包工程： 1、甲供材料有：钢筋、商品砼。 2、甲供设备有：电梯、发电机、高低压配电柜、水泵。 3、甲分包专业工程有：铝合金门窗制安工程、防火门制安工程(含入户门)、裙房二次内外装饰及安装工程、电梯供安工程、消防工程、燃气工程、空调工程、高低压配电工程、有线电视、电话工程、监视对讲系统工程、自动抄水、电表系统工程。 三、工程款支付： 1、在______年以前施工的桩基工程的工程款支付及结算事宜：
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 钢网架安装施工合同范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________ 说明：本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与 义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用 时请详细阅读内容。
合同编号：_____________________ 工程名称：_____________________ 建设单位：_____________________ 委托单位：____________________ （以下简称甲方）（制作） 施工单位：_____________________ （以下简称乙方） 一、概况： 1.1. 工程项目名称：_____________________ ; 1.2. 工程项目面积：_____________________ ； 13甲方委托乙方制作、安装螺栓球节点网架工程，经双方协商， 签订网架制作、安装合同，以资共同执行。 二、网架定制作、施工依据： 2.1. 甲方应提供资料：（1）土建总平面图；（2）网架支承点、圈梁平面图及其他相关技术要求； 2.2. 网架面积：__________ ； 2.3. 网格尺寸：__________ ；
2.4. 网架矢高：_________ ; 2.5. 网架型式：正放四角锥; 2.6. 支承方式：_________ ; ________ ; 2.7. 施工依据1 《网架结构设计与施工规程jgj-7-91 》; 2.8. 施工依据2 《网架结构工程质量检验评定标准jgj-78-91 》; 2.9. 施工依据3 《钢结构工程施工质量验收规范gb50205-XX》2.10. 施工依据4 《江苏省建筑安装工程施工技术操作规程db32/298-1999 》2.11. 施工依据5 《建筑钢结构焊接技术规程jgj81-XX 》 ——- 三、荷载： 3.1、上弦球节点荷载：__________ k g/ m2, 3.2、下弦球节点荷载；___________ k g/ m2, 3.3 、其他荷载： 四、网架工程定制作、安装项目内容名称及费用： 制作及安装费用编号施工内容工程面积单价金额
钢结构 施工合同 发包单位（甲方）： 承包单位（乙方）： 经甲、乙双方协商，签定本施工合同，并一致确认以下条款内容： 第一条工程概况 1.1 工程名称：钢结构工程。 1.2 工程地点：。 1.3 工程面积：）。 1.4 工程内容：包括1）钢构件安装。2）围护部分彩板安装（依图纸）。 第二条合同价款 1、本工程造价：工程款总计元，小写元整。 2、本工程款含工程材料费、安装费及建筑安装发票。 3、因图纸变更调整而增加的工程量，另行签证，另行增加工程款。 第三条：工程款支付及结算 本工程工程款支付及结算方法根据工程进度，分段付款。 工程款分四阶段支付 （1）合同签订后，乙方按照甲方通知时间进场，全部材料进场后甲方支付工程总造
价的30%，即元。 （2）主体完工通过验收后，再支付工程总造价的30%即元。 （3）全部工程结束验收后再支付工程总造价的35%即元。 （4）扣除工程总造价的5%即元作为本工程的质量保证金，工程竣工验收后个月如无质量问题，支付所扣除的质量保证金。 第四条本工程要求： 1）施工质量及验收标准遵循（GB50205-2002）《钢结构工程施工及验收规范》及甲方在本招标说明书和招标前所发的“关于网架招标图纸变更的通知”的要求进行，漆采用“”防锈漆和面漆，面板采厚“”标准板材。 2）其他未尽事项双方通过签证或协商解决。 第五条甲方责任 1、甲方应在开工前做好施工场地围墙的建设，做好场地的初步平整，提供平整顺畅的道路以保证乙方顺利开工。 2、甲方应提供免费的施工电源及施工用水。 3、甲方负责按合同约定支付工程款。 第五条乙方责任 1、乙方应严格执行上级有关部门的安全生产规定，因施工造成工伤事故由乙方负责， 甲方不承担任何责任。 2、乙方负责提供安全防护及劳动保护。
钢网架安装施工合同 合同编号： ____________________ 工程名称： ____________________ 建设单位： ____________________ 委托单位： ___________________ （以下简称甲方）（制作）施工单位： ___________________ （以下简称乙方） 一、概况： 1.1. 工程项目名称：_____________________ ; 1.2. 工程项目面积：_____________________ ; 1.3. 甲方委托乙方制作、安装螺栓球节点网架工程，经双方协商，签订网架制作、安装合同，以资共同执行。 二、网架定制作、施工依据： 2.1. 甲方应提供资料：（1）土建总平面图;（2）网架支承点、圈梁平面图及其他相关技术要求; 2.2. 网架面积：__________ ; 2.3. 网格尺寸：__________ ; 2.4. 网架矢高：__________ ; 2.5. 网架型式：正放四角锥; 2.6. 支承方式：__________ ; ________ ; 2.7. 施工依据1
网架结构设计与施工规程jgj-7-91 》; 2.8. 施工依据2 《网架结构工程质量检验评定标准jgj-78-91 》; 2.9. 施工依据3 《钢结构工程施工质量验收规范gb-XX》 2.10. 施工依据4 《江苏省建筑安装工程施工技术操作规程db-1999 》 2.11. 施工依据5 《建筑钢结构焊接技术规程jgj81-XX 》 ——- 三、荷载： 3.1、上弦球节点荷载：___________ kg m2, 3.2、下弦球节点荷载； __________ k g m, 3.3 、其他荷载： 四、网架工程定制作、安装项目内容名称及费用：制作及安装费用 编号施工内容工程面积单价金额合同总价( 大写) 备注：1) 此费用不包安装网架时的脚手架费；2) 最终工程决算按各项单价固定、工程量按实结算为准；3) 五、工程款支付方法 付款方式：1. 汇票；2. 现金；注：在支付现金时, 必须出具本公司介绍信与收款凭证方能支付 六、质量标准、施工及验收 6.1. 乙方按照《网架结构设计与施工规程jgj-7-91 》、《网
施工合同补充协议通 用版 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN
补充协议（一） 发包人（全称）：（以下简称甲方） 承包人（全称）：（以下简称乙方） ______________有限公司与___________有限公司签订了 ______________工程施工总承包合同，现新增加______________工程（不在施工总承包合同范围内），作为________________工程的增加项并入施工总承包合同中，因此扩大了原有的承包范围，为了提高本工程质量及现场管理目标，结合施工市场变化，经甲、乙双方协商一致，现就新增______________工程达成如下协议： 一、工程概况： （一）施工总承包合同工程概况： 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程规模： 4、合同价款：金额（大写）元（人民币），（小写）元。 5、工程总工期：日历天。 6、质量标准：。 二、工程承包范围： (一)建筑工程： (二)装饰工程：
(三) 电气工程： 1、强电工程： 2、弱电工程： (四) 给排水工程： (五) 采暖工程： (六) 消防工程： 三、工程合同价款： 四、工程计价原则： 五、预付款及工程进度款支付： 六、工程结算调整原则： 七、工程其他： 八、本协议未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。 九、本协议自甲、乙双方盖章之日起生效，与工程施工总承包合同具有同等法律效力。 十、本协议正本贰份，甲、乙双方各执壹份，副本陆份，甲、乙双方各执叁份。 发包人：（公章）承包人：（公章） 法定代表人或法定代表人或
钢网架安装施工合同 合同编号： 工程名称： 建设单位：钢网架工程定制作安装合同（建设） 委托单位：（以下简称甲方）（制作） 施工单位：（以下简称乙方） 一、概况：、工程项目名称：；、工程项目面积：；、甲方委托乙方制作、安装螺栓球节点网架工程，经双方协商，签订网架制作、安装合同，以资共同执行。 二、网架定制作、施工依据：、甲方应提供资料：（2）网架支承点、圈梁平面图及其他相关技术要求；（1）土建总平面图；、网架面积：；、网格尺寸：；、网架矢高：；、网架型式：正放四角锥；、支承方式：；；、施工依据1《网架结构设计与施工规程jgj-7-91》；、施工依据2《网架结构工程质量检验评定标准jgj-78-91》；、施工依据3《钢结构工程施工质量验收规范gb50205-XX》、《江苏省建筑安装工程施工技术操作规程 db32/298-1999》施工依据4；；、施工依据5《建筑钢结构焊接技术规程jgj81-XX》 三、荷载：、上弦球节点荷载：kg/，、下弦球节点荷载；kg/，、其他荷载：
四、网架工程定制作、安装项目内容名称及费用：制作及安装费用编号施工内容工程面积单价金额12345678合同总价（大写）备注：1）此费用不包安装网架时的脚手架费；2）最终工程决算按各项单价固定、工程量按实结算为准；3） 五、工程款支付方法：---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------付款方式： 1、汇票； 2、现金；注：在支付现金时，必须出具本公司介绍信与收款凭证方能支付 六、质量标准、施工及验收、乙方按照、《网架结构设计与施工规程jgj-7-91》《网架结构工程质量检验评定标准jgj-78-91》、《钢结构工程施工质量验收规范gb50205-XX》及有关法律、法规与标准、规范精心制作，确保工程质量；、甲方依据、《网架结构设计与施工规程jgj-7-91》《网架结构工程质量检验评定标准jgj-78-91》、《钢结构工程施工质量验收规范、工程施工图及有关法律、法规与标准、规范进行验收；gb50205-XX》、甲乙双方按照相关国家法律、法规，规范施工，质量达到合格；、从乙方安装结束递交竣工验收报告之日起，甲方在15天内未组织验收的，则甲乙双方视为该工程项目已验收合格。
钢结构加工安装合同 甲方： 乙方：兴安盟昌鑫钢构工程有限公司 为了明确责任，互相配合，保证工程质量、工期和安全，依照《中华人民共和国合同法》，及相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，结合本工程具体情况，经双方协商，签订合同条款如下： 第一条工程概况 1、工程名称： 2、工程地点：扎赉特旗气象局新址 3、工程承包范围：网架、彩板、天沟、制作安装（不含落水管） 4、工程建筑面积：365.4㎡ 5、工程总造价（不含发票）：￥140000（大写：壹拾肆万元整） 6、工期：完工日期为15 天，开工日期以甲方通知开工日期为准。 7、工程承包方式：包工包料（不含防火涂料、检测费） 第二条付款方式 1、合同签订后，甲方预付乙方工程款￥60000元（大写：陆万元整）； 2、网架构件进入现场安装完成，甲方再付给乙方工程款￥60000元（大写：陆万元整）； 3、待全部完工后，甲方再付给乙方工程款￥20000元（大写：贰万元整）； 注：乙方在扎旗音德尔当地采购的彩钢板，甲方按市场价由甲方在乙方工程款中扣除。 第三条甲乙双方的责任和义务： 1、甲方的责任和义务： ①、甲方在签订合同时应提供相关的技术图纸及参数，及时支付工程款，如有变更须提前5天出书面通知发给乙方。乙方必须自行实地检测、测量数据为准。 ②、如甲方不能按合同日期支付加工费，乙方有权按照到款日期相应的顺延施工工期，由此造成的经济损失由甲方承担。 ③、甲方在开工前应达到水、电、路三通。
④、安装施工过程中所发生的水电费由甲方承担。 ⑤、甲方不得以任何理由影响乙方施工，如施工当中由于甲方原因导致工程停工，甲方须承担乙方因停工所造成的损失等一切费用。 2、乙方的责任和义务： ①、乙方应保证工期和质量，按图纸加工。 ②、乙方在施工中要严格按规程安全施工，负责好本方人员的安全及施工场区内的安全，如出现安全事故均由乙方负责。若违反规定造成停工、整改，工期不顺延，损失由乙方承担。 ③、乙方安排专人负责现场施工、安全及协调工作。 第四条本协议未尽事宜经甲乙双方协商解决，达成的补充条款及协议与本协议具有同等效力。甲、乙双方在执行合同中发生争议，应协商解决，协商不成可经当地人民法院用诉讼方式解决； 第五条本协议一式贰份，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力，双方签字后生效，至全部工程款付清合同终止。 甲方代表：乙方代表： 身份证号：身份证号： 联系电话：联系电话： 日期：日期：
钢网架安装施工合同通用版 Contracts concluded in accordance with the law have legal effect and regulate the behavior of the parties to the contract ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-020030
钢网架安装施工合同通用版 合同编号： 工程名称： 建设单位：钢网架工程定制作安装合同（建设） 委托单位：（以下简称甲方）（制作） 施工单位：（以下简称乙方） 一、概况： 1.1．工程项目名称：； 1.2．工程项目面积：； 1.3．甲方委托乙方制作、安装螺栓球节点网架工程，经双方协商，签订网架制作、安装合同，以资共同执行。 二、网架定制作、施工依据： 2.1．甲方应提供资料：（2）网架支承点、圈梁平面图及其他相关技术要求；（1）土建总平面图； 2.2．网架面积：； 2.3．网格尺寸：； 2.4．网架矢高：； 2.5．网架型式：正放四角锥； 2.6．支承方式：；；2.7、
施工依据 1《网架结构设计与施工规程 jgj-7-91》；2.8、施工依据 2《网架结构工程质量检验评定标准 jgj-78-91》；2.9、施工依据 3《钢结构工程施工质量验收规范 gb50205-XX》2.10、《江苏省建筑安装工程施工技术操作规程 db32/298-1999》施工依据 4 ；；2.11、施工依据 5《建筑钢结构焊接技术规程 jgj81-XX》 三、荷载： 3.1、上弦球节点荷载： kg/㎡， 3.2、下弦球节点荷载； kg/㎡， 3.3、其他荷载： 四、网架工程定制作、安装项目内容名称及费用：制作及安装费用编号施工内容工程面积单价金额 1 2 3 4 5 6 7 8 合同总价（大写）备注：1）此费用不包安装网架时的脚手架费； 2）最终工程决算按各项单价固定、工程量按实结算为准； 3） 五、工程款支付方法： ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------ 施工合同补充协议 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》和《建筑法》及其它相关法律、法规规定，结合芦医庙商贸新村开发具体情况，为加快新农村建设进度经双方协商一致，订立本补充协议。 一、补充协议如下： 1、甲方自建开发的50亩土地，现正在建设的房屋由甲方负责建设完工，剩余的未建房屋由乙方组织建设。 2、甲方负责提供给乙方施工图，乙方按甲方提供的图纸按甲方要求施工。 3、乙方对50亩自建内的剩余房屋分期进行施工，乙方每施工完一期，按成本价给甲方，由甲方销售给本村村民，施工完成一个月内把房款交予乙方。超过一个月按建筑面积每平方米650元的价格计算总房款，并从房屋竣工起第二个月内计算利息（按一分计息）。 4、房屋竣工时间及标准 5、乙方施工成本价暂按 600 元每平方米计。 6、乙方施工完成的自建区房屋，不管甲方或乙方谁对外销售均由甲方出具相关的产权文书。 7、自建小区内的市政配套设施，由甲方负责完成。 1 / 8
8、如小区基础设施配套完成甲方还没有按合同给乙方价款乙方有权对外销售价格由乙方定，产权文书由甲方出具。 9、本补充协议与甲乙双方之前签定的《》相辅相成，如有抵触，以本补充协议为准。 10、本补充协议如有未尽事宜，双方协商解决。 11、本补充协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。 甲方：乙方： 法定代表人：法定代表人： 签订日期：年月日 甲方：______________________________ 乙方：______________________________ 经甲乙双方协商，甲方将______承包给乙方施工，为使工程能够顺利进行，特订立此协议，双方共同遵守。 一、承包方式本工程采取大包干做法（发放乙方工程量由甲方安排为准）。以承包临时便道的路面结构及两侧排水沟施工以及工期、质量、安全、文明施工的方式承包，并自行办理相关作业手续，施工期间乙方所发生的所有费用由乙方自行支付并完成， 二、工期从____年____月____日－____年____月____日，共计____天。 三、甲方责任派驻现场代表负责工程管理和协调工作，甲方现场代表定为：
发包单位（简称甲方）： 承包单位（简称乙方）： 工程名称： 工程地址： 本工程经甲乙双方友好协商，为了明确双方责任。并根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关规定，同意订立合同如下条款，共同遵守执行。 第一条、承包方式及内容 （一）、承包方式：按综合单价承包，钢管柱安装：元/吨；轻钢：元/吨；桁架：元/吨。 （二）、承包内容： 乙方包含轻钢屋面、桁架的设计、材料、制作、安装；钢管柱的安装、产品检测费及资料整理归档；含本工程在当地的一切税收及土建配合管理费。 第二条、工程总造价： 工程总造价：￥：元 第三条、工期： 施工工期为历天，从月日到月日。实际进度按甲方审核的施工方案的节点工期为准，无条件服从甲方赶工加班安排。 第四条、付款方式与结算方式： （一）、合同签订后三天内，预付合同总额的%作为工程备料款； （二）、乙方进场施工，七天内付合同总额的%作为到货款；
（三）、网架配属的其它材料和屋面材料到现场，两天内付合同总额的%作为工程进度及到货款； （四）、工程进度达到%时，支付至合同总额的%； （五）、工程完工且验收合格，资料交齐并在结算审定后十天内，支付结算款的%；（六）、余下工程款：工程总造价的%作为保修金，待工程保修期个月满后七天内如发现无质量问题，一次性付清。 第五条、工程质量 （一）网架工程乙方应按照（网架设计与施工规程）（JGJ7-91） 进行设计选材、制造和安装。 （二）其结构工程乙方应按照相应的国家规定进行设计，生产和安装。 （三）乙方应严格保证材料质量，加工产品严格检验，焊接的有关检验报告及超声波检测、出厂产品附备查验文件必须于安装前送甲方。 （四）所有网架表面防腐处理必须按照国家有关规范规定执行。 （五）乙方对网架与屋面的使用性和安全性能负责。 第六条、验收和资料： （一）验收 （1）工程竣工，乙方自检通过后报甲方组织验收，甲方应在七天内组织验收。 （2）工程验收合格后，甲方于收到建设单位签认的验收合格证明后七天内给乙方开出验收合格证明。否则乙方不须任何证据即可于甲方进行工程结算，并以报甲方组织验收当天为正式合格日。（3）验收方法采用国家标准和本合同的要求进行质量验收。 （二）资料 （1）验收前乙方向甲方提交齐全有效的竣工资料给甲方。否则甲方有权不予验收，后果乙方负责。完成本工程的设图纸和合同约定的各项内容后天内向甲方及业主提供完整的竣工资料四套。否则甲方有权不支付工程验收款。 （2）本工程一切来往文件、通知、请示等资料均需有对方工地代表签字方为有效，如有发生争
篇一：网架施工合同(新) ) 建设工程施工合同 广东省工商行政管理局监制 （gf-1９9９－0201第一部分协议书 发包人(甲方）：广州新天威交通发展有限公司 承包人(乙方)：湖南马王堆建筑工程有限公司 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一 致，订立本合同。 一、工程概况 1.工程名称：天河客运站新建网架及配套工程（以下简称本工程） 2．工程地点：广州市天河区燕岭路633号； 3.工程内容：天河客运站新建网架、月台及电气等。 4.资金来源：自筹资金。 二、工程承包范围 天河客运站网架施工、土建、电气施工。内容包括:网架、月台、照明等(详见本工程设计施工图及工程量清单)。 三、承包方式 本工程按总价包干、工程量按实计量、包工包料、包税金、包场地清理、包质量、包安全、包工期、包保修、包风险的形式由乙方承包。 四、合同工期: 1．开工日期：计划开工时间20１1年１0月10日，以甲方书面通知乙方为准。３．合同工期总日历天数:甲方《同意开工通知书》确定的开工日期起60日历天。如遇甲方延迟提供施工场地、变更设计或增加工程量等情况，乙方须在发生签证事由2日内书面通知甲方,并经甲方书面批准，工期相应顺延；否则视为乙方放弃签证的权利,工期不予顺延。 ４．本次招标工程为关门工期,要求在２01１年1２月１０日完成所有工程、乙方施工人员全部退场、现场清洁卫生清理完毕、并交付使用。 五、质量标准工程质量标准：满足设计和规范要求，符合现行验收标准验收,应达到合格 六、合同价款 金额(大写):_陆拾捌万伍仟玖佰叁拾捌元陆角肆分(人民币,含税) ￥：685９３８.64元 七、组成合同的文件 组成本合同的文件包括： １、本合同协议书 ２、中标通知书 ３、本合同专用条款、招标文件 4、本合同通用条款 5、投标书及其附件 ６、标准、规范及有关技术文件 ７、图纸
编号：SG─69548 2020新编钢网架安装施工合同格式 (标准版) This contract applies to both parties to negotiate their respective obligations and rights, and to perform their respective obligations during the contract period. 甲方：_______________________ 乙方：_______________________ 签订日期：_____年____月_____日
钢网架安装施工合同 合同编号： 工程名称： 建设单位：钢网架工程定制作安装合同（建设） 委托单位：（以下简称甲方）（制作） 施工单位：（以下简称乙方） 一、概况：1.1．工程项目名称：；1.2．工程项目面积：；1.3．甲方委托乙方制作、安装螺栓球节点网架工程，经双方协商，签订网架制作、安装合同，以资共同执行。 二、网架定制作、施工依据：2.1．甲方应提供资料：（2）网架支承点、圈梁平面图及其他相关技术要求；（1）土建总平面图；2.2．网架面积：； 2.3．网格尺寸：；2.4．网架矢高：；2.5．网架型式：正放四角锥；2.6．支承方式：；；2.7、施工依据1《网架结构设计与施工规程jgj-7-91》；2.8、施工依据2《网架结构工程质量检验评定标准jgj-78-91》；2.9、施工依据3《钢结构工程施工质量验收规范gb50205-XX 》2.10、《江苏省建筑安装工程施工技术操作规程db32/298-1999》施工依据4；；2.11、施工依据5《建筑钢结构焊接技术规程jgj81-XX 》 三、荷载：3.1、上弦球节点荷载：kg/㎡，3.2、下弦球节点荷载；kg/㎡ ，
本页为作品封面，下载后可以自由编辑删除，欢迎下载！！！ 精 品 文 档 【精品word文档、可以自由编辑！】 承包方（乙方）： 甲乙双方于2007年月日签订了关于甲方开发的“”项目期号楼工程的《建设工程施工合同》，双方经协商一致，现达成以下补充协议：
第一条合同的组成 1、组成本工程合同的文件及其效力优先顺序和解释顺序为：(1)本补充协议及附件； (2)招标文件；(3)中标通知书；(4)投标文件；(5)《建设工程施工合同》协议书、专用条款、通用条款；(6)标准、规范及有关技术文件；(7)图纸；(8)预算书。 2、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本补充协议组成部分，并最优先解释适用。 第二条工程承包范围 1、甲方所提供的图纸与合同文件所显示的全部建筑、结构及配套工程，包括（但不仅限于）土石方工程及回填土工程、基础（桩基础部分除外）及防水工程、地上及地下主体工程、内外墙砌筑工程、抹灰、湿作业及粗装修工程、墙面及楼地面装饰类块料材料的供应安装、室内外给排水工程、动力、照明、防雷接地工程、其它各机电、水系统配管、箱体孔洞等的预埋预留、外铺装工程以及上述范围内的质量管理、协调和进度控制。其中甲方外委工程详见附件一。 2、对甲方指定的材料、设备供应商和指定外委施工单位的施工配合及总承包管理。 3、乙方负责办理工程施工的全部手续并承担相应全部费用，包括（但不限于）夜间施工、环保、交通、生活用水、临时设施、消防、安全、建筑施工排污、排渣、噪声超标、施工安全设防、施工合同鉴证等所有与所承包工程施工有关的建设手续及全部费用及承包范围内的材料、设备、构配件和必要的结构检验、检测、试验（包括必要的破坏性实验）以及室内环境检测等全部费用及达到本合同工程质量等级要求的全部经济支出。 4、整体工程档案资料收集、竣工图纸整理。 5、甲方临时安排的其他工作。 6、甲方有权按工程实际情况增加或减少已确定工程范围及项目或材料。 第三条工期 1、本工程设三个节点工期，+0.00（天）、主体封顶（天）、全部竣工（天），要求乙方按期或提前完成各节点工期任务。 2、乙方制定施工总体计划，确保所承包工程按期完工，乙方的进度计划中应包括各阶段工期并经甲方确认。由乙方申报并经甲方确认的施工进度计划视为双方对工期的约定，双方应严格执行。 3、各节点工期中已包括法定节假日、现场测试、提交竣工报告的时间、包括政府的各种规定及临时规定、通告对工期的影响等在内，该等因素不作为延长工期的因素。 4、各节点工期自甲方发出开工令之日起开始计算。 5、任何一阶段工期的竣工日明显将延误时，甲方可要求对本工程的一个或多个部位优先完成。 6、不影响关键线路或虽影响关键线路但需延长工期累计未超过五日的设计变更或工
(合同范本) 姓名：____________________ 单位：____________________ 日期：____________________ 编号：YW-HT-029065 钢网架安装施工合同(合同范本) Construction contract for steel grid installation
钢网架安装施工合同(合同范本) 合同编号：__________________ 工程名称：__________________ 建设单位：__________________ 委托单位：__________________(以下简称甲方)(制作) 施工单位：__________________(以下简称乙方) 一、概况： 1.1.工程项目名称：__________________; 1.2.工程项目面积：__________________; 1.3.甲方委托乙方制作、安装螺栓球节点网架工程，经双方协商，签订网架制作、安装合同，以资共同执行。 二、网架定制作、施工依据： 2.1.甲方应提供资料：(1)土建总平面图;(2)网架支承点、圈梁平面图及其他相关技术要求; 2.2.网架面积：_________; 2.3.网格尺寸：_________; 2.4.网架矢高：_________; 2.5.网架型式：正放四角锥; 2.6.支承方式：_________; _________;
2.7.施工依据1 《网架结构设计与施工规程jgj-7-91》; 2.8.施工依据2 《网架结构工程质量检验评定标准jgj-78-91》; 2.9.施工依据3 《钢结构工程施工质量验收规范gb50205-XX》 2.10.施工依据4 《江苏省建筑安装工程施工技术操作规程db32/298-1999》 2.11.施工依据5 《建筑钢结构焊接技术规程jgj81-XX》 三、荷载： 3.1、上弦球节点荷载：_________kg/㎡， 3.2、下弦球节点荷载; _________kg/㎡， 3.3、其他荷载： 四、网架工程定制作、安装项目内容名称及费用： 制作及安装费用编号施工内容工程面积单价金额 1 2 3 4 5 6 7 8 合同总价(大写) 备注：1)此费用不包安装网架时的脚手架费; 2)最终工程决算按各项单价固定、工程量按实结算为准; 3) 五、工程款支付方法 付款方式：1. 汇票;2. 现金;注：在支付现金时，必须出具本公司介绍信与收款
合同编号：钢结构专项检测合同 工程名称： 委托单位： 检测单位：
委托单位（甲方）： 检测单位（乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规，结合本工程具体情况，为明确责任、协作配合，确保检测质量，经双方协商一致签订本合同，共同遵守。 第一条、工程概况 第二条、检测依据 2.1 □《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 2.2 □《钢结构超声波探伤及质量分级法》JGT203-2007 2.3 □《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ 81-2002 2.4 □《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级》GB11345-89 2.5 □《紧固件螺栓、螺柱》GB/T3098.1 2.6 □《钢结构高强度大六角螺栓大六角热圆技术条件》GB/T1231 2.7 □《钢网架螺栓节点》JG10
2.4 □其它： 第三条、检测项目、数量及收费 第四条、结算与付款方式 4.1 双方约定采用下列第条方式进行结算。 4.1.1 按双方约定的检测费人民币（大写）：实行总包。
4.1.2 按第三条的收费标准，以实际检测量进行结算。（实际检测量为报告数量） 4.2 双方约定采用下列第条方式进行付款。 4.2.1 合同签订日内，甲方一次性支付全部检测费元。 4.2.2甲方预付检测费元，余款在领取报告时凭乙方出具的《检测结算单》一次性付清。 4.2.3甲方在领取报告时一次性付清全部检测费。 第五条、收费依据 1.《关于核定新增建设工程质量检测项目收费标准（试行）的批复》九价费字（2005）38号； 2.《关于核定新增建筑节能等建设工程质量检测项目收费标准（试行）的批复》九价费字［2007］24号； 3.《关于核定新增建筑节能等建设工程质量检测项目收费标准（试行）的批复》九价费字［2012］14号； 4. 暂无国家收费标准的项目由甲、乙方商议确定。 第六条、双方义务、权利 6.1 甲方义务 6.1.1 向乙方提供与检测相关的设计图纸及相关技术资料； 6.1.2根据乙方要求做好现场准备工作； 6.1.3 协调建设单位、监理单位、施工单位共同做好现场检测的见证工作； 6.1.4根据合同约定按时支付检测费用。 6.2 甲方权利 5.2.1 对测试数据有知情权； 6.2.2 从乙方获取相关检测咨询服务。
钢网架安装施工合同格式 完整版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
钢网架安装施工合同格式完整版 下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 合同编号： 工程名称： 建设单位：钢网架工程定制作安装合同（建设） 委托单位：（以下简称甲方）（制作） 施工单位：（以下简称乙方） 一、概况：1.1．工程项目名称：；1.2．工程项目面积：；1.3．甲方委托乙方制作、安装螺栓球节点网架工程，经双方协商，签订网架
编号：_________________ 钢网架工程施工合同 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订日期：____ 年____ 月____ 日 发包方（以下简称甲方） 承包方（以下简称乙方）：
根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，为明确甲、乙 双方在工程实施过程中的权利和义务，促进双方创造条件搞好配合工作，按时、按质、保证安全完成本工程施工任务，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。 一、项目概况： 1、项目名称： 2、项目地点： 二、承包范围和内容： 按甲方提供的图纸，经乙方按中石化标准深化设计后的图纸进行施工。承包内容包括网架、钢檩 条制作、安装；屋面板安装，不锈钢天沟、排水管制作、安装。（不含水电防雷、檐口标识、吊 顶等） 三、承包方式及造价： 1、包工包料； 2、预算总价：按固定单价元/就，工程量为：就（按屋面投影计算）。合同总造 价为人民币元整（Y 元）（不含任何税金及管理费）（乙方提供材料发票） 四、施工工期： 总工期为天。计划开工时间：年月日（实际以甲方通知为准）， 完工时间：年月日。在实施过程中下列情况顺延工期：①发生人力不可 抗拒的灾害或雨天、停水、停电被迫停工；②因甲方原因比如图纸变更等，进度款未及时支付影响施工进度的。 五、钢架质量要求： 1、乙方使用的钢构材料的材质、规格、型号必须符合图纸要求和本合同的要求。 2、乙方按照国家规范要求的质量验收标准、规范和设计要求进行制作、安装，并提供所购进原材料的合格证，且符合
合同订立原则 平等原则： 根据《中华人民共和国合同法》第三条：“合同当事人的法律地位平等，一方不得将自己的意志强加给另一方”的规定，平等原则是指地位平等的合同当事人，在充分协商达成一致意思表示的前提下订立合同的原则。这一原则包括三方面内容：①合同当事人的法律地位一律平等。不论所有制性质，也不问单位大小和经济实力的强弱，其地位都是平等的。②合同中的权利义务对等。当事人所取得财产、劳务或工作成果与其履行的义务大体相当；要求一方不得无偿占有另一方的财产，侵犯他人权益；要求禁止平调和无偿调拨。③合同当事人必须就合同条款充分协商，取得一致，合同才能成立。任何一方都不得凌驾于另一方之上，不得把自己的意志强加给另一方，更不得以强迫命令、胁迫等手段签订合同。 自愿原则： 根据《中华人民共和国合同法》第四条：“当事人依法享有自愿订立合同的权利，任何单位和个人不得非法干预”的规定，民事活动除法律强制性的规定外，由当事人自愿约定。包括：第一，订不订立合同自愿；第二，与谁订合同自愿，；第三，合同内容由当事人在不违法的情况下自愿约定；第四，当事人可以协议补充、变更有关内容；第五，双方也可以协议解除合同；第六，可以自由约定违约责任，在发生争议时，当事人可以自愿选择解决争议的方式。 公平原则： 根据《中华人民共和国合同法》第五条：“当事人应当遵循公平原则确定各方的权利和义务”的规定，公平原则要求合同双方当事人之间的权利义务要公平合理具体包括：第一，在订立合同时，要根据公平原则确定双方的权利和义务；第二，根据公平原则确定风险的合理分配；第三，根据公平原则确定违约责任。 诚实信用原则： 根据《中华人民共和国合同法》第六条：“当事人行使权利、履行义务应当遵循诚实信用原则”的规定，诚实信用原则要求当事人在订立合同的全过程中，都要诚实，讲信用，不得有欺诈或其他违背诚实信用的行为。