编号：_____________商业设计委托合同书
甲方：________________________________________________
乙方：___________________________
签订日期：_______年______月______日
甲方：
乙方：
依据《中华人民共和国合同法》和有关法规的规定，乙方接受甲方的委托，就公司商业设计事项，双方经协商一致，签订本合同，信守执行：
一、委托之事项：
画册设计包装设计广告设计海报设计网页设计其他
________________
二、委托设计费用：
__________________总价为：人民币______________元，（大写：
______________________）
三、付款方式：
1、甲方需在合同签订之日起两个工作日内将委托设计总费用的40％通过电汇或银行转账到乙方公司帐户（乙方收到甲方的银行划帐凭据后作为设计的开始时间）。
2、设计完成后，甲方需在三天内签名或盖章确认（以传真方式确认同样有效），确认后甲方应当即付设计费用的全部余款（总费用的60%）。
四、乙方设计作品的时间、交付方式：
1、乙方需在______个工作日内设计出甲方__________设计（委托事项）初稿。设计完成的时间为______个工作日左右。
2、乙方以电子稿交付方式交付设计的作品，乙方在收到甲方余款结清后的有关凭据后一个工作日内通过网络或邮寄快递的方式把设计作品电子稿交予甲方。（_______地区包送服务）
五、知识产权约定：
1、乙方对设计完成的作品享有著作权。甲方将委托设计的所有费用结算完毕后，乙方可将作品著作权转让给甲方。但乙方保留用于参展、评选的权利。
2、甲方在未付清所有委托设计费用之前，乙方设计的作品著作权归乙方，甲方对该作品不享有任何权利。
3、甲方在余款未付清之前擅自使用或者修改使用乙方设计的作品而导致的侵权，乙方有权依据《中华人民共和国著作权法》追究其法律责任。
六、双方的权利义务：
甲方权利：
1、甲方有权对乙方的设计提出建议和思路，以使乙方设计的作品更符合甲方企业文化内涵。
2、甲方有权对乙方所设计的作品提出修改意见；
甲方义务：
1、甲方按照合同约定支付相关费用；
2、甲方有义务提供有关企业资料或其他有关资料给乙方；
乙方权利：
1、乙方有权要求甲方提供有关企业资料供乙方设计参考；
2、乙方有权要求甲方按照合同约定支付相应款项；
3、乙方对设计的作品享有著作权，有权要求甲方在未付清款项之前不得使用该设计作品：
乙方义务：
1、乙方需按照甲方的要求进行作品设计。
2、乙方需按照合同约定按时交付设计作品。
七、违约责任：
1、甲方在设计作品初稿完成前终止合同，其预付的_____%费用无权要求退回；甲方在乙方作品初稿完成后终止合同的，应当支付全额的设计费用。
2、乙方如无正当理由提前终止合同，所收取的费用应当全部退回给甲方。
八、合同生效
本合同下载打印需由甲乙双方签字盖章，以双方最后签字日期为生效日。
本合同一式两份，甲乙双方各持对方签字（盖章）合同一份，均具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
甲方代表签名：乙方代表签名：
地址：地址：
电话：电话：
日期：日期：
开户行：户名：
帐号：
合同风险主要包括哪几类风险主要分为两类，一是合同本身所带来的风险；二是合同履约过程的风险。
合同本身风险即合同条款形成的风险，主要包括，合同价格、结算方式、合同工期、工程款支付、洽商单及变更单、其他费用等风险。
合同价格风险。合同价格风险主要因采用固定总价合同形成的风险，该类型合同一般工程量相对明确，或有相对明确的图纸，施工单位根据现有图纸、资料在短期内进行报价。由于报价时间短，承包商无法详细计算工程量，尤其是二类费用通常只要按经验进行报价，错报、漏报现象时有发生。并且施工单位为了中标，不敢报高价，报价水平较低，承包商索赔机会小，亏损风险大。该类型合同阶段简单，有利于业主控制投资，是近阶段业主采用的主要合同形式。
合同结算方式风险。合同结算方式风险主要包括合同中约定采用的定额及取费、结算总价降点率、结算件审核时间、结算件审核程序、结算件审减额扣款、合同外调价方法、结算争议解决方法等。在签订合同时施工单位一定要注意结算条款，尤其是要明确结算件审核时间，有的业主以没有约定结算时间在项目竣工后迟迟不给结算，有的业主要求结算实行三审或四审，或聘请外审，人为设置结算障碍，故意拖延结算时间，造成项目竣工后几年不能结算。
合同工期风险。合同工期是项目在合理施工组织条件下要达到的项目交工的日期，合同工期的制定要科学合理。由于业主原因一般项目工期都处于前松后紧状态，到工程后期业主为实现交工，一味压缩正常工期，不管前期受何种因素影响，都会采取强制手段，倒排工期，后门关死，往往造成施工单位进行赶工。所以签合同时一定要明确主要工序里程碑控制点，并说明影响工期的条件，一旦工期延长要分清责任，由责任方负责全部责任。如合同中要明确土建与安装的交接时间，
施工图纸到图时间，主要设备材料到货时间，交工验收标准等，以上因素是影响合同工期的主要因素。工程款支付条款中的风险。工程款的支付按时间划分大致可分为四个阶段，即预付款、工程进度款、最终付款和质量保修金。当前拖欠工程款已成为困扰施工企业的严重问题，垫资、带资施工的现象仍然十分普遍，这些都给施工企业的良性发展带来困难，同时对正常工期也受到影响，也是施工单位拖欠工资的主要原因。许多工程合同对这部分条款不甚明确，尤其是对工程款支付违约索赔条款约定不完整、不严密，不公平，给施工企业造成经济纠纷和经济损失。工程变更风险。由于工程项目的复杂性和工程项目施工的长期性，合同执行过程中经常涉及工程变更问题。如果承包商在施工中提出了关于设计更改、材料设备换用的合理化建议，经业主工程师同意，可以变更。但如未经工程部同意，擅自变更，即使是合理的，承包商也要对此赔偿损失，并且不顺延工期。在变更程序上的疏忽，容易导致业主的反索赔。
合同履约风险。合同履约风险即在合同执行过程中形成的风险，由于施工合同管理贯穿于项目管理的各个环节，因而履行施工合同必然涉及项目各项管理工作。施工合同一旦生效，项目的各个部门都要按照各自的职权，按施工合同规定行使权利履行义务，保证施工合同的圆满实现。合同履约风险主要包括：安全、质量、进度管理风险。安全风险主要包括违章罚款，重大安全事故的发生，为保证安全生产而增加的安全投入等造成的项目管理成本增加。质量风险主要包括执行规范标准，提高产品质量的投入，或重大质量事故造成的损失。进度风险主要包括为赶工而增加的成本投入。过程资料的确认与积累。施工单位对现场隐蔽工程，过程施工记录等见证资料要及时填报记录表格，并及时得到监理、业主的确认。索赔文件的上报与确认。施工单位对于与合同约定或报价不一致的事件要及时上报索赔文件，并在规定时间内得到监理、业主的确认。合同风险防范措施合同风险防范措施是降低合同签订和合同履约风险的重要环节，对施工单位实现项目管理目标起到事半功倍的效果，所以施工单位应加强合同风险防范措施，合同风险管理主要涉及以下环节。投标报价阶段风险管理。
加强投标报价的管理工作，从源头降低合同履约风险，是提高投标中标率的
关键，也是合同管理的重要内容。招标文件的评审。购买招标文件后，由招标投标部门牵头，组织各职能部门进行招标文件评审，由各只能部门对相应管理职责提出评审意见，主要针对招标文件中工期、安全、质量、进度、资金支付、结算条件、施工环境、材料设备供应、交工验收及税收等风险因素进行评审，再由招标投标部门收集汇总评审意见，组织评审组深入研究和全面分析风险因素，正确理解招标文件，吃透业主意图和要求，制定相应投标策略，尽可能在投标书中，在作出相应投标文件实质性条款的情况下作出有利的选择。同时招投标部门要深入了解发包人的资信、部门立项、施工许可手续、资金状况等其他重要信息。对于相对明确的风险要通过澄清文件让业主给予澄清。投标报价策略。风险越大，风险附加费越高。但是，风险附加费的增加必须要有一个增加范围，对于承包商来讲，风险附加费不宜定得过高，过高必然会提高投标价格，会降低竞争力。因此。施工企业一定要结合企业的管理水平，通过研究竞争对手和其他相关资料来确定具体的投标价格。
合同谈判阶段风险管理。对投标过程要对合同条款逐条进行认真研究，反复与招标单位进行磋商再做出相应承诺，合同文本尽可能采用《建设工程合同示范文本》。部分发包人提供的非标准示范文本合同书，往往条款不全、不具体、无针对性，缺乏对业主的权利限制性条款和对承包商保护性条款，要尽可能地修改完善。如果不修改，合同一旦签订，施工单位会隐含较大风险。对于关键合同要组成合同评审小组，对合同条款再次进行评审。在合同谈判过程中人员配备上，施工单位合同谈判人员既要懂工程技术，又要懂法律、经营、管理等方面的知识，有必要时组成专业的合同谈判小组。在谈判策略上，承包人应善于在合同中限制风险和转移风险，达到风险在双方中合理分配，这就要求承包商对于业主在何种情况下，可以免除责任的条款应研究透彻，做到心中有数，切忌盲目接受业主的某种免责条款，否则业主就有可以以缺乏法律和合同依据为借口，对承包人造成的损害拒绝补偿，并引用免责条款推卸法律责任，使承包人蒙受严重经济损失。因此，对业主的风险责任条款一定要规定得具体明确。
总之，依据国家法律法规对施工合同管理具体规定，在合同谈判过程中进行
有礼有节的谈判尤为显得重要。合同履约管理。由于施工合同管理涉及到施工企业生产经营的各个环节，因而履行施工合同必然涉及企业各项管理工作，施工合同一经生效，企业的各个部门都要按照各自的职权，按施工合同规定行使权利履行义务，保证施工合同的圆满实现。进行合同风险因素分析，并制定相应的防范措施。对于可预见的风险，要认真分析，制定专门的防范措施，落实到相关部门和责任人，并下发风险控制文件，随时跟踪事态的发展，力争最大可能的降低风险。组织部门有针对性的进行合同交底，对分析出的风险按管理部门进行交底，明确各部门管理重点，督促部门指导现场进行风险控制。一切生产经营活动以合同条件为依据，项目在组织生产经营时，一切活动以合同为依据，按照合同要求办事，按合同要求完善管理手续，避免与合同冲突的事件发生。
定期检查合同执行情况，在合同执行过程中要按期组织合同执行情况对接会，各部门对照合同检查执行情况，对产生的偏差进行分析，并采取措施纠正措施，防止有大的偏差。索赔管理在充满风险的建筑安装市场中，索赔是施工企业保护自身利益的一种方式。索赔不仅仅是费用上的补偿，它是一种正当的权利，是以法律和合同为依据的、合情合理的行为。我国建筑安装企业要想在国际建筑市场中分一杯羹，就必须改变“不懂索赔、不敢索赔、不会索赔”的现状。
以上就是“合同风险主要包括哪几类”的相关知识，希望大家能够多多了解，如果在以后遇到合法的权益被侵犯的情况，就可以通过法律武器来维护自己的合法权益。
编号：TQC/K919授权委托书合同完整版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
授权委托书合同完整版 下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 委托人与受托人经平等协商,就委托代理事宜订立合同如下: 一、受托人接受委托人与因纠纷案件第审代理人。 二、委托人对受托方所授代理权限为： 特别授权，即代为承认、放弃或变更诉讼请求，代为调解，代为提起反诉或上诉，代收法律文书、代为领为判决款项等。 三、委托人必须真实地向代理人叙述
委托广告合同书 甲方：________________ 乙方：____________________ 地址：________________ 地址：____________________ 邮编：________________ 邮编：____________________ 联系人：______________ 广告经营许可证号：________ 联系人：__________________ 电话：________________ 电话：____________________ 传真：________________ 传真：____________________ 开户行：__________________ 帐号：____________________ 甲乙双方依据《中华人民共和国广告法》，经双方协商，甲方委托乙方刊登_____年_____月~_____年_____月广告，签订如下 合同 ，共同遵s守 一、广告媒体选择代码 ccca-1《银行家》杂志；ccca-2《中国投资》杂志；ccca- 3《中国征信》杂志； ccca-4《中国诚信企业公告》； ccca-5《金融时报》；ccca-6央视《财经前线》； ccca-7“凤凰卫视”中文台； ccca-8《香港文汇报》。 二、广告合同内容
广告名称：________________________ 刊登面积（尺寸）：________________ 单价：____________________________ 次数：____________________________ 合计金额：________________________ 交稿时间：________________________ 预刊时间：________________________ 预刊版位：________________________ 设计费：__________________________ 制版费：__________________________ 加印费：__________________________ 总计金额：________________________ 付款日期：________________________ 选择刊登媒体：____________________ 备注：____________________________ 三、双方的责任和义务 1．本合同生效后，甲方根据本合同广告内容总计金额付给乙方广告费。
委托设计施工合同 甲方：________________________________ 乙方：________________________________ 签订日期：________ 年 ______ 月 _____ 日甲方：乙方：
根据甲方提出的《江苏常熟商业街》灯光设计要求，作出相应的灯光效果图及相灯具选型说明（电子版），为明确责任，分工协作，经甲、乙双方协商，已双方签订合同后3天内完成（不含节假日），特签订本合同，以便共同遵守。 一、设计内容： 1、甲方要求对效果图里面的三栋楼做灯光效果设计 2、甲方要求对效果图作出灯具选型说明 二、甲方义务： 1、甲方应及时向乙方提交设计具体要求; 2、将更改通知及时通知乙方; 三、乙方义务： 1、向甲方提供照明设计效果图（电子版）。 2、向甲方提供针对该效果图的灯具选型方案（电子版） 3、有义务根据甲方要求完善设计。 四、收费标准： 根据实际设计图工程量的价格为（ ________ ）元，即大写人民币（ _______ 元整）。 五、付款方式：甲方在乙方设计效果完成后一次性支付全部款项。 六、违约及违约责任： 1、由于甲方不能按时、准确地提供有关设计资料致使乙方无法进行设计或造成返工，乙方
可将设计文件交付日期顺延。
2、由于乙方原因，延迟设计文件的交付时间每延误_________ 天，乙方应向甲方偿付设计费3%的违约金，甲方可在设计费中扣除。 七、其它： 1、本合同自双方签字后生效，设计费全部结清后失效。本合同未尽事宜，需经双方共同协商作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力; 2、在执行合同中如发生异议，双方另行协商解决，协商不成时，可向深圳仲裁委员会申请仲裁; 3、本合同壹式肆份，甲、乙双方各执两份。 甲方（公章）：____ 乙方（公章）： _____________ 法定代表人（签字）： _____ 法定代表人（签字）：__________ 年月____ 日___ 年__ 月____________ 日
STANDARD CONTRACT SAMPLE (合同范本) 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订日期：____________________ 编号：YB-BH-031279 商业设计委托合同书正式模
商业设计委托合同书正式模版 商业设计委托合同书 甲方： 乙方： 依据《中华人民共和国合同法》和有关法规的规定，乙方接受甲方的委托，就公司商业设计事项，双方经协商一致，签订本合同，信守执行： 一、委托之事项： □画册设计□包装设计□广告设计□海报设计□网页设计其他 ________________ 二、委托设计费用： __________________总价为：人民币______________元，（大写： ______________________） 三、付款方式： 1、甲方需在合同签订之日起两个工作日内将委托设计总费用的40％通过电汇或银行转账到乙方公司帐户（乙方收到甲方的银行划帐凭据后作为设计的开始时间）。 2、设计完成后，甲方需在三天内签名或盖章确认（以传真方式确认同样有效），
确认后甲方应当即付设计费用的全部余款（总费用的60%）。 四、乙方设计作品的时间、交付方式： 1、乙方需在______个工作日内设计出甲方__________设计（委托事项）初稿。设计完成的时间为______个工作日左右。 2、乙方以电子稿交付方式交付设计的作品，乙方在收到甲方余款结清后的有关凭据后一个工作日内通过网络或邮寄快递的方式把设计作品电子稿交予甲方。（_______地区包送服务） 五、知识产权约定： 1、乙方对设计完成的作品享有著作权。甲方将委托设计的所有费用结算完毕后，乙方可将作品著作权转让给甲方。但乙方保留用于参展、评选的权利。 2、甲方在未付清所有委托设计费用之前，乙方设计的作品著作权归乙方，甲方对该作品不享有任何权利。 3、甲方在余款未付清之前擅自使用或者修改使用乙方设计的作品而导致的侵权，乙方有权依据《中华人民共和国著作权法》追究其法律责任。 六、双方的权利义务： 甲方权利： 1、甲方有权对乙方的设计提出建议和思路，以使乙方设计的作品更符合甲方企业文化内涵。 2、甲方有权对乙方所设计的作品提出修改意见； 甲方义务： 1、甲方按照合同约定支付相关费用； 2、甲方有义务提供有关企业资料或其他有关资料给乙方；
合同编号：YT-FS-7331-77 授权委托合同范文(完整 版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
授权委托合同范文(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方(受托方)：____ 乙方(委托方)：____ 甲、乙双方本着互惠互利的原则，经友好协商，达成如下协议： 一、甲方接受乙方的委托，代理《今好DM报纸及杂志》在_____广告业务登记点和免费索取点的发行业务。 二、《今好DM报纸及杂志》是____公司免费向读者发行的周报。甲方按乙方要求完成发行任务。发行方式为在甲方所管理的区域设立免费索取点。并随甲方送茗洋桶装水投递到顾客处。每个顾客限投1份。 三、甲方可在乙方授权后开展广告信息登记业务，乙方应严格按甲方价格收取广告费。并做好广告内容登记，及时通知乙方上门取稿收款。甲方可获得所收
款项的25%提成。提成结算方式为____。 四、甲方须交纳200元为广告登记点的保证金。合同期满后乙方无条件退返甲方。 五、双方责任 (一)甲方责任 1.甲方指派专人负责发行事宜。 2.收货后_____日内将刊物分发到指定免费索取点，保证每份报纸直接到达每个购茗洋桶装水顾客手中。 3.发行《今好DM报纸及杂志》任务数量为_____份/每期。 (二)乙方责任 1.乙方将《今好DM报纸及杂志》送到甲方; 2.保证提成准时发放。 3. 乙方无偿不定期在《今好DM报纸及杂志》为甲方宣传(乙方店名，地址，和联系方式) 五、本协议有效期为_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。其余未尽事宜，双方协商解
平面广告委托设计合同 甲方： 地址： 电话： 传真： 乙方： 地址： 电话： 传真： 甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国广告法》及其他相关法律法规及政府规定，本着互惠互利、友好协作、诚实信用、共同发展的原则，经友好协商，现就甲方委托乙方就委托设计相关事宜，达成如下约定，以资双方共同信守执行。 1.广告设计制作事项 1.1设计名称：； 1.2主题和内容：； 1.3设计类型：； 2.设计时间及相关约定 2.1乙方应在合同签订之日起日内完成设计方案和计划进度表；2.2设计进度：******（双方自拟） 2.3其他要求：（详细内容***双方自拟） 2.4验收规定： 2.4.1广告设计和制作过程中，经甲方签字确认的创意说明、设计方案、草图、 样稿或样带等相关资料是本合同不可分割的部分，也是判断乙方工作成 果是否符合本合同约定和甲方要求的标准； 2.4.2乙方应根据本合同约定按时提交有关工作成果，并及时通知甲方验收。 有关验收标准：（可作为附件，由双方自拟）； 2.4.3广告设计和制作的成果是否验收合格，以甲方书面通知为准。若乙方因 验收不合格而不能按时交付有关成果的，视为乙方履行迟延，应按本合 同的有关约定承担违约责任。 3.合同金额及支付方式 3.1合同金额：人民币（大写：）；
3.2付款时间： 3.2.1****（双方自拟：可以视进度自行约定付款百分比） 3.3支付方式： 自行约定（转账、电汇或现金） 4.双方权利与义务 4.1甲方权利义务： 4.1.1甲方有权对乙方的设计提出建议和思路，以使乙方设计的作品更符合甲 方企业文化内涵； 4.1.2甲方有权在各阶段对乙方所设计的作品进行验收，并提出相关修改意 见； 4.1.3甲方有权在乙方交付的设计成果不符合质量要求时，要求乙方在主题创 意范围内免费予以修改、重作直至符合标准为止； 4.1.4自设计成果交付后，甲方享有本合同约定设计事项所涉资料的知识产权 及所有权； 4.1.5合同生效后，甲方应及时提供本合同委托设计事项所要求的相关材料给 乙方，并视乙方要求及时补充有关资料； 4.1.6甲方保证提供相关资料符合国家法律法规要求； 4.1.7甲方应及时验收乙方提交的阶段性设计成果； 4.1.8根据第3条之约定，按时向乙方支付相关设计制作费用。 4.2乙方权利义务： 4.2.1履行合同期间，乙方有权要求甲方提供相关企业资料供乙方设计制作参 考用； 4.2.2乙方有权要求甲方及时验收； 4.2.3乙方有权要求甲方按合同约定及时支付相应款项； 4.2.4乙方应自行准备履行本合同约定设计事项的工具及除甲方提供的资料； 4.2.5乙方应派专员与甲方进行工作沟通，并依进度向甲方通报工作的进展情 况； 4.2.6乙方应依合同约定，按时完成各阶段设计任务并及时交付甲方验收； 4.2.7乙方不得将本合同约定设计事项委托或外包给他人，除非甲方书面同 意； 4.2.8乙方应保证设计制作的广告内容符合国家法律法规。 5.保密约定 乙方对本合同的内容、设计成果及设计过程中涉及的文件、资料负有保密义务，未经甲方书面许可，不得向任何第三方泄漏；本合同履行过程中以及结束后的两年内乙方对从甲方获知的商业秘密或其它技术及经营信息均负有保密义务,不得向任何其它第三方透露或泄露，否则承担相应责任。
施工委托协议书 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方）按贵州省教育厅要求，关岭自治县关索街道办中心小学建设项目为关岭县教科局2016年目标任务，务必于2017年8月底完工，为切实完成任务，经报县人民政府同意，由甲方委托乙方先行开工建设。现经甲乙双方商议达成如下协议： 一、工程内容： 乙方按设计院提供的设计施工图内容在建设项目的地点进行施工，具体包括： 1、关索街道办中心小学教学楼重建 2、原教学楼拆除 二、委托协议书的延续与终止 1、该工程在施工的同时即进行公开招标，乙方必须参与该项目的投标，如乙方不中标，中标单位进场后双方交接清相关手续，本协议即终止，由中标单位组织实施后阶段工程。如乙方中标，本协议书即终止，执行招投标文件及新协议合约。 三、结算方式及付款时间 1、该工程按工程进度拨付85%的工程款。 2、如乙方不中标，中标单位进场后双方交接清相关手续，本协议书即终止，工程量按实际完成工程量计算，并按中标价内综合单价执行。如乙方中标，本协议书即终止，执行招投标文件及新协议合约。
四、工期质量要求 乙方在施工过程中应按设计图纸、施工规范规定及施工工艺，并保质保量按期进行施工。 五、安全 承包人应按《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》（建质【2008】-91号）设置专职安全生产管理人员，并按照相关内容和国家行业规范要求采取有效的安全措施，以保证自身及第三人和周边环境的安全。 六、其他 施工期间如遇协议中未涉及事项，甲乙双方共同协商。 此协议一式四份，甲乙双方各执两份。 甲方（公章）：乙方（公章）： 法人代表：法人代表： 委托代理人：委托代理人： 日期：日期：
委托广告设计服务合同 甲方（委托人）：（以下简称甲方） 乙方（受托人）：（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国广告法》及有关法律法规之规定，本着“公平、平等、自愿、诚信”的原则，甲乙双方因业务的需要，乙方接受甲方的委托，就委托设计事项，双方经协商一致，签订本合同，信守执行。 第一条委托事项 甲方委托乙方为其进行以下广告设计事宜： 1、广告内容及形式：商业形象的广告版面设计。 2、广告位置：由甲方指定，主要分布于范围内的乙方合作加盟商户各网点和分支机构店内。 3、乙方应根据甲方的宣传要求提供设计素材及能用于制作广告画面的高清晰度的图片。 4、甲方应于合同签订之日起三日内向乙方提供办理工商审批所需要的材料。 第二条委托设计费用 设计费用总计人民币￥元，（大写：元）。
第三条付款方式 甲方需在合同签订后三个工作日内一次性支付总设计费的30%，即人民币￥元，（大写：元），并在乙方交付定稿作品以后三个工作日内支付剩余费用，乙方按甲方所需提供相应发票。 第四条设计作品交付的时间与方式 1、乙方需在设计费到账后的15个工作日内设计并交付初稿； 2、乙方以方式交付设计的作品。 第五条知识产权的约定 1、甲方将委托设计的所有费用结算完毕后，甲方拥有作品的所有权、使用权和修改权。 2、甲方在余款未付清之前对该作品不享有任何权利；甲方在余款未付清之前擅自使用或者修改使用乙方设计的作品而导致的侵权，乙方有权依据《中华人民共和国著作权法》追究其法律责任。 3、未被甲方采用的方案，知识产权仍归乙方所有。 第六条双方的权利义务 甲方权利：
1、甲方有权对乙方的设计提出建议和思路，以使乙方设计的作品更符合甲方企业文化内涵。 2、甲方有权对乙方所设计的作品提出修改意见。 3、甲方在付清所有设计费用后享有设计作品所有权、使用权和修改权。 甲方义务： 1、甲方有义务支付合同约定的相关费用。 2、甲方有义务提供有关企业资料或其他有关资料给乙方。 乙方权利： 1、乙方有权要求甲方提供有关企业资料供乙方设计参考。 2、乙方有权要求甲方按照合同约定支付相应款项。 3、乙方对设计的作品享有著作权，有权要求甲方在未付清款项之前不得使用该设计作品。 乙方义务： 1、乙方需按甲方要求进行作品设计，并修改至甲方满意为止。 2、乙方需按照合同约定按时交付设计作品。 第七条因广告所产生的责任的承担
合同编号：YTO-FS-PD123 授权委托合同新通用版 In Order T o Protect Their Own Legal Rights, The Cooperative Parties Negotiate And Reach An Agreement, And Sign Into Documents, So As To Solve Disputes And Achieve The Effect Of Common Interests. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards
授权委托合同新通用版 使用提示：本合同文件可用于合作多方为了保障各自的合法权利，经共同商议并达成协议，签署成为文件资料，实现纠纷解决和达到共同利益效果。文件下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用。 授权委托合同范文1 委托人(甲方): 名称或姓名： 法定代表人：身份证号： 住所：电话： 委托代理人：身份证号： 受托人(乙方): 名称或姓名：资格证书号： 法定代表人：身份证号： 住所：电话： 委托代理人：身份证号： 根据有关法律、法规、政策的规定，双方在平等、自愿、诚实、信用、协商一致的基础上，签订本合同。 第一条、代理事项 公司，于xx年xx月xx日成立，由甲方经国有土地，《国有土地使用证》证号为：。甲方同意将所持有的公司100%股权转让，其中包括公司名下的亩土地使用权现状。
现委托乙方引进合作方。 第二条、合同标的营，甲方拥有该公司100%股权。该公司目前拥有位于土地面积：土地性质： 第三条、委托底价及代理费标准： 甲方委托乙方代理销售该块宗地的销售底价为人民币万元/亩，乙方高于该委托底价成交的，其溢价部分为乙方的代理费。如报价低于销售底价，甲方确认愿意成交的，乙方代理费用为该宗土地成交总价的%。使用年限：土地用途： 第四条、代理期限： 1、自xx年xx月xx日至xx年xx月xx日。在本合同到期前的五天内，如甲乙双方均未提出反对意见，本合同代理期自动延长____个月。合同到期后，如甲方或乙方提出终止本合同，则按本合同中合同终止条款处理。 2、在本合同的有效期限内，除非甲方或乙方违约，双方均不得单方面终止合同。 3、在本合同有效代理期内，甲方不得在海南地区指定其他代理商。 第五条、代理费结算方式： 甲方及其股东与乙方引进的合作方只要签订合同，视为乙方工作已完成，甲方就应该按照与乙方引进的合作方签订合同的付款方式及比例当日同步支付居间费用给乙
委托人（甲方）： 受委托人（乙方）： 根据中华人民共和国《合同法》、《城市房地产管理法》、《广告法》及国家有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上，经友好协商，就甲方委托乙方对________________________项目进行营销策划顾问服务之事宜达成一致意见，特签订本合同，以资信守。 第一条服务内容、服务范围 一、服务内容： 乙方进行营销策划顾问服务的范围包括但不限于：营销策划、销售顾问等（以下简称策划顾问），具体内容见本合同【附件2】。 二、服务范围： 乙方就项目进行营销策划顾问服务的范围包括：____________地块、____________地块范围内的住宅、商业、办公、车库（位）等。 第二条服务期限 1、本项目服务期限为期个月：自年月日起至年月日止。 2 、本合同自签字之日起生效，至服务结束并款项结清失效；由于不可抗力因素使合同无法履行时，双方应及时协商解决。 3、续签：双方于本合同服务期限结束前二个月协商是否续签，续签合同另行签订。 第三条双方权利义务 一、甲方的权利义务 1、甲方应保证其项目建设、销售的合法性，按相关规定申办项目建设、销售之法律文件，同时向乙方提供乙方进行营销策划顾问服务必需的该项目的法律文件复印件及相关资料，以及各项策
划报告的策划任务说明,以便乙方可清楚地履行本合同约定的工作。甲方按照双方商定的销售相关的周报表、月报表格式，按约定时间提供填写完毕并交给乙方，作为乙方策划设计的重要依据； 2、按照本合同的约定向乙方支付营销策划顾问服务费。 3、甲方同意在项目的各种宣传媒体、资料及现场包装物料上印上乙方“营销策划顾问”字样。 4、甲方有权要求乙方更换不符合甲方要求的营销策划顾问人员。 5、甲方应指定为本项目相关对接人员,此人员有权审核、批准（或不批准）乙方提交的营销策划方案以及其他本合同约定的文件，并要求乙方进行完善、调整或补充。 6、甲方有权根据市场的实际情况以及发生的变化，要求乙方及时调整营销策划方案等并要求乙方采用切实、可行的调整措施。 7、甲方根据市场情况，决定本合同约定范围内楼盘的推盘计划、销控计划，并根据市场反应进行适时的调整。 8、甲方应积极配合乙方按计划工作，如因甲方自身的原因，未能按时提供合同项目相关乙方所需资料，则乙方策划设计时间顺延。 9、对于乙方提交的工作成果，甲方应在____________个工作日内进行确认工作。如因确认工作引起的延误，乙方策划设计时间可相应顺延。 10、甲方在各阶段整体方案确定后，有提出修改完善意见的权利。 11、甲方取得乙方完成的各项工作成果包括相关图文资料(盘片、电子文档、照片底片及相应原始资料)，并拥有该工作成果的版权。若乙方提交的工作成果不符合甲方的合理要求，则甲方可以要求乙方在合理时间内重新修改，相关修改费用已包含在合同服务费中。 12、在项目服务中，甲方有权对所有乙方提交的书面工作文件，及时以书面形式提出修改意见和建议，乙方据此在双方认可的期限内进行修改、调整，直至甲方签字认可后方可定稿。如因甲方原因导致修改、调整工作的延误，乙方可延长工作期限。 13、在合同期内，除合同约定情况外以及非乙方不能（或部分不能）按甲方的要求完成相应的工作或乙方完成的工作不能达到甲方的时限及质量要求，甲方将不再委托其它公司进行本合同条款一中所有内容的任何一项工作。 14、其他按照行业惯例属于开发商的权利。 二、乙方权利义务
标准工程委托合同范本 标准工程委托合同范本1 委托方：(以下简称甲方) 服务方： (以下简称乙方) 项目名称： 根据甲方项目建设的需要，现甲方委托乙方对其开发建设的工程进行各项检测，双方经友好协商，就相关事宜达成如下协议： 一、工程概况 工程地址：建设单位项目负责人： 施工单位：施工单位项目负责人： 监理单位：项目总监： 建设(监理)单位见证员：送样员： 二、检测项目 根据省建设厅认证颁发的资质证书认定的检测范围及项目(具体项目详见附件)对乙方开展检测服务。 三、检测收费 根据云发改价格(20x)989号文件《云南省建设工程质量检测和建筑材料试验收费标准的通知》标准收费并按实结算。 四、付费方式 检测费用支付方式如下：先预付人民币5000.00元，透支额度500.00元，透支期限15天。 五、双方权利、义务
(一)甲方义务： 1.工程开工后，凡建设过程发生的相关检测均委托乙方进行。 2.根据付款条件支付相应检测费用。 (二)甲方权利： 1.对在建工程的各类检测数据有知情权，协议执行过程，可随时查询。 2.从乙方获取工程检测咨询服务的权利。 (三)乙方义务： 1.根据相关标准及甲方要求，在承诺期限内完成检测任务，并及时提供检测报告。 2.对发现的重大质量问题(如水泥安定性不合格、实际检测结果不满足设计要求等)，及时向甲方通报。 3.做好相关服务工作，特殊项目检测(或乙方检测能力以外的项目)，分包前应将分包单位情况通报甲方征得甲方同意后进行分包。 4.提供检测咨询服务，若甲方需要时应指导甲方抽样送检工作。 6.检测费用透支期限超过15天，中心将电话通知甲方，一星期内未来续款，则停发报告。 (四)乙方权利根据相应服务内容收取检测费用。 六、本合同一式四份，甲、乙双方各执二份。本合同自签订日生效，若一方毁约，则毁约方应按本合同额的15%赔偿另一方经济损失。 七、未言明事项双方协商解决，协商未果，由工程所在地人民法院裁决。
商业设计委托合同书 甲方： 乙方： 依据《中华人民共和国合同法》和有关法规的规定，乙方接受甲方的委托，就公司商业设计事项，双方经协商一致，签订本合同，信守执行： 一、委托之事项： 画册设计包装设计广告设计海报设计网页设计其他________________ 二、委托设计费用： __________________总价为：人民币______________元，（大写： ______________________） 三、付款方式： 1、甲方需在合同签订之日起两个工作日内将委托设计总费用的40％通过电汇或银行转账到乙方公司帐户（乙方收到甲方的银行划帐凭据后作为设计的开始时间）。 2、设计完成后，甲方需在三天内签名或盖章确认（以传真方式确认同样有效），确认后甲方应当即付设计费用的全部余款（总费用的60%）。 四、乙方设计作品的时间、交付方式： 1、乙方需在______个工作日内设计出甲方__________设计（委托事项）初稿。设计完成的时间为______个工作日左右。 2、乙方以电子稿交付方式交付设计的作品，乙方在收到甲方余款结清后的有关凭据后一个工作日内通过网络或邮寄快递的方式把设计作品电子稿交予甲方。（_______地区包送服务） 五、知识产权约定： 1、乙方对设计完成的作品享有著作权。甲方将委托设计的所有费用结算完毕后，乙方可将作品著作权转让给甲方。但乙方保留用于参展、评选的权利。 2、甲方在未付清所有委托设计费用之前，乙方设计的作品著作权归乙方，甲方对该作品不享有任何权利。 3、甲方在余款未付清之前擅自使用或者修改使用乙方设计的作品而导致的侵权，乙方有权依据《中华人民共和国著作权法》追究其法律责任。
授权委托合同完整版 In the legal cooperation, the legitimate rights and obligations of all parties can be guaranteed. In case of disputes, we can protect our own rights and interests through legal channels to achieve the effect of stopping the loss or minimizing the loss. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
授权委托合同完整版 下载说明：本合同资料适合用于合法的合作里保障合作多方的合法权利和指明责任义务，一旦发生纠纷，可以通过法律途径来保护自己的权益，实现停止损失或把损失降到最低的效果。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 授权委托合同范文篇一 授权方： 地址： 法定代表人： 被授权方： 地址： 法定代表人： 营业执照号： 一、授权依据 本授权委托书依据上述双方于200xx年xx月xx日共同签署并已生效
的《》(填写合同编号、名称)出具。 二、授权范围 (一)授权的地域范围 本《授权委托书》只适用于省市范围内办理授权事项之用，超越授权地域范围使用本《授权委托书》均属无效使用，不对授权方产生任何法律效力，一切后果由被授权方自行承担。 (二)授权的事项范围 授权方兹授权被授权方在授权地域范围内从事如下事项： (详细按照授权依据上的授权事项进行填写)在上述授权事项范围内，被授权方通过合法方式代表授权方从事活
授权委托协议书范本 授权方： 地址： 法定代表人： 被授权方： 地址： 法定代表人： 营业执照号： 一，授权依据 本授权委托书依据上述双方于________年____月____日共同签署并已生效的（填写合同编号，名称）出具。 二，授权范围 （一）授权的地域范围 本《授权委托书》只适用于省市范围内办理授权事项之用，超越授权地域范围使用本《授权委托书》均属无效使用，不对授权方产生任何法律效力，一切后果由被授权方自行承担。 （二）授权的事项范围 授权方兹授权被授权方在授权地域范围内从事如下事项： （详细按照授权依据上的授权事项进行填写） 在上述授权事项范围内，被授权方通过合法方式代表授权方从事活动的，其法律后果方由授权方承担，否则被授权方任何超越授权事项行事或以不合法的方式行事的，产生的一切后果概由被授权方自行承担。 三，授权期限 1，本授权委托书的有效期为年，自至止。 2，授权方在授权期限内合法提前撤销授权的，授权亦自行终止，本《授权委托书》失效。 3，授权期限到期，本《授权委托书》失效。 授权期限到期或授权被授权方提前撤销后，被授权方仍以授权方名义行事的，对授权方不产生任何法律效力，一切后果由被授权单位自行承担。 四，其他 1，本《授权委托书》自授权期限开始之日起生效。 2，本《授权委托书》一式二份，双方各持一份，均具有同等法律效力。 3，本《授权委托书》未尽事宜，按双方签署的（就是填写授权依据）执行。 4，本《授权委托书》不得擅自转借，涂改或复印，否则无效。 5，本《授权委托书》失效后，被授权方需将《授权委托书》退回授权方。 授权方：（盖章） ________年____月____日
编号： _______________ 电力工程施工委托合同 发包方：__________________________ 承包方：__________________________ 签订日期：_____ 年_____ 月_____ 日 发包方：（以下简称甲方） 承包方：以下简称乙方） 甲方变电所配电工程委托乙方申请通电至通电验收完成，经双方同意签订合同如下:
第一条工程概况 工程名称：_ 工程地点：____________ ___ 工程内容：______________________________ 教授新村二期20#、21#、22#、23#、24#、25#楼室外电 力高低压施工，包工包料；教授新村1250KVA箱变及低压设备的安装，调试；教授新村1250KVA 箱变及低压分接箱之间的电缆的采购及敷设及连接，电缆井的砌筑；低压分接箱至楼内表箱之间 的低压电缆采购及连接；1250KVA箱变两个及所有分接箱有甲方提供。其余材料采购有乙方 购买。 承包形式：总承包，包工包料，交钥匙工程 （不含配电所土建照明工程费用、配电所内接地网、设备基础槽钢安装、低压出线工程、高压进 出线电缆、外线工程费用等） 第二条工程总价 合同总价为（RMB：____________ 万元整含税（大写 _____________ 元整），以最终决算价格结算。 第三条付款方式 1、双方自正式签订合同之日起至供电局答复意见书岀来后，甲方应一次性付给乙方工程预 付款（人民币） _______ % _______ 元整，（大写________________ 整）; 2、设备进厂甲方应支付工程款50% （人民币）____________ 元整（大写______________ 元整） 3、工程验收通电合格后30天内付款10%（人民币） ____________ 元整（大写____________ 元整） 4、双方盖章后合同开始生效。 第四条合同范围 1、合同范围为配电房内的设备。（详细内容见合同附件） 2、合同范围内的主器材设备及管路.电线.相关配件，双方采用包干方式承包完工结算时不因物价调整或管. 线的增减双方均不办理加减账，惟甲方要求追加或变更项目得依原价或市场价办理加减账； 3、本合同含代业主办理申请用电手续至业主送电完成所有工程手续。
编号：QJ-HT-0720 商业设计委托合同书(官方 版) Both parties shall perform their obligations as agreed in the contract or in accordance with the law within the term of the contract. 甲方：_____________________ 乙方：_____________________ 日期：_____________________ --- 专业合同范本系列下载即可用---
商业设计委托合同书(官方版) 说明：该合同书适用于甲乙双方为明确各自的权利和义务，经友好协商双方同意签署合同，在合同期限内按照合同约定或者依照法律规定履行义务，可下载收藏或打印使用（使用时请先阅读条款是否适用）。 甲方： 乙方： 依据《中华人民共和国合同法》和有关法规的规定，乙方接受甲方的委托，就公司商业设计事项，双方经协商一致，签订本合同，信守执行： 一、委托之事项： 画册设计包装设计广告设计海报设计网页设计其他________________ 二、委托设计费用： __________________总价为：人民币______________元，（大写：______________________） 三、付款方式： 1、甲方需在合同签订之日起两个工作日内将委托设计总费用的40％通过电汇或银行转账到乙方公司帐户（乙方收到甲方的银行划帐凭据后作为设
计的开始时间）。 2、设计完成后，甲方需在三天内签名或盖章确认（以传真方式确认同样有效），确认后甲方应当即付设计费用的全部余款（总费用的60%）。 四、乙方设计作品的时间、交付方式： 1、乙方需在______个工作日内设计出甲方__________设计（委托事项）初稿。设计完成的时间为______个工作日左右。 2、乙方以电子稿交付方式交付设计的作品，乙方在收到甲方余款结清后的有关凭据后一个工作日内通过网络或邮寄快递的方式把设计作品电子稿交予甲方。（_______地区包送服务） 五、知识产权约定： 1、乙方对设计完成的作品享有著作权。甲方将委托设计的所有费用结算完毕后，乙方可将作品著作权转让给甲方。但乙方保留用于参展、评选的权利。 2、甲方在未付清所有委托设计费用之前，乙方设计的作品著作权归乙方，甲方对该作品不享有任何权利。 3、甲方在余款未付清之前擅自使用或者修改使用乙方设计的作品而导致
授权委托合同 授权委托合同是委托他人代表自己行使自己的合法权益，委托人在行使权力时需出具委托人的法律文书。以下是求学网范文网为大家精心整理的授权委托合同范文，欢迎参考阅读。 授权委托合同范文篇一 授权方： 地址： 法定代表人： 被授权方： 地址： 法定代表人： 营业执照号： ●一、授权依据 本授权委托书依据上述双方于200____年__月__日共同签署并已生效的《》(填写合同编号、名称)出具。 ●二、授权范围 (一)授权的地域范围 本《授权委托书》只适用于省市范围内办理授权事项之用，超越授权地域范围使用本《授权委托书》均属无效使用，不对授权方产生任何法律效力，一切后果由被授权方自行承担。 (二)授权的事项范围 授权方兹授权被授权方在授权地域范围内从事如下事项： (详细按照授权依据上的授权事项进行填写)在上述授权事项范围内，被授权方通过合法方式代表授权方从事活动的，其法律后果方由授权方承担，否则被授权方任何超越授权事项行事或以不合法的方式行事的，产生的一切后果概由被授权方自行承担。 ●三、授权期限 1、本授权委托书的有效期为年，自至止。
2、授权方在授权期限内合法提前撤销授权的，授权亦自行终止，本《授权委托书》失效。 3、授权期限到期，本《授权委托书》失效。授权期限到期或授权被授权方提前撤销后，被授权方仍以授权方名义行事的，对授权方不产生任何法律效力，一切后果由被授权单位自行承担。 ●四、其他 1、本《授权委托书》自授权期限开始之日起生效。 2、本《授权委托书》一式二份，双方各持一份，均具有同等法律效力。 3、本《授权委托书》未尽事宜，按双方签署的《》(就是填写授权依据)执行。 4、本《授权委托书》不得擅自转借、涂改或复印，否则无效。 5、本《授权委托书》失效后，被授权方需将《授权委托书》退回授权方。 甲方(盖章)：__________________乙方：_________________________ 代表人(签字)：________________身份证号码：____________________ _________年________月_______日_________年________月_______日 授权委托合同范文篇二 甲方(受托方)：____________________ 乙方(委托方)：____________________ 甲、乙双方本着互惠互利的原则，经友好协商，达成如下协议： ●一、甲方接受乙方的委托，代理《今好DM报纸及杂志》在______________________广告 业务登记点和免费索取点的发行业务。 ●二、《今好DM报纸及杂志》是______________________公司免费向读者发行的周报。甲 方按乙方要求完成发行任务。发行方式为在甲方所管理的区域设立免费索取点。并随甲方送茗洋桶装水投递到顾客处。每个顾客限投1份。 ●三、甲方可在乙方授权后开展广告信息登记业务，乙方应严格按甲方价格收取广告费。并 做好广告内容登记，及时通知乙方上门取稿收款。甲方可获得所收款项的25%提成。提成结算方式为_________________________________。、 ●四、甲方须交纳200元为广告登记点的保证金。合同期满后乙方无条件退返甲方。 ●五、双方责任
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 广告发布委托合同范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
甲方: 法定代表人： 地址： 电话： 乙方： 法定代表人： 地址： 电话： 甲、乙双方经过友好协商，本着〈〈中华人民共和国合同法》等相关法律法规的有关规定，现就甲方委托乙方负责 项目在行投放宣传广告的相关事宜，达成如下一致协 议，并约定共同遵守。 第一条：委托事项 1、甲方委托乙方于________ 年M 日至 年M 日期间发布广告。
2、广告发布内容：广告内容由甲方提供，甲方白行负责投放广告和文章（包括赠送文章）的设计与创作。 3、若甲方预订在上述任一报纸刊物投放广告（包括增值服务） 的，甲方应将投放广告的具体媒体名称、时间、版面位置、大小等相关信息至少在广告预订投放时间前3天以〈〈艮纸刊物广告认刊书》书面形式通知乙方，并在广告预订投放时间前1天通知 乙方广告的具体内容，乙方应确保广告按甲方要求的具体媒体、时间、版面位置、大小、内容等发布，对此乙方无任何异议。 第二条：广告费 1、广告费采用月结方式。每月5号前，乙方应将上月广告投放的位置、时间、版面及广告费月结算总价等以书面方式向甲方提交， 在双方对月结算总价达成一致意见后5个工作日内甲方将上月广告费一次性支付给乙方。 2、广告费月结算价格为，人民币整。 3、特殊形式的广告投放，如套报等形式，价格双方另行商洽， 相应的甲方实际支付的广告费计入甲方总的广告投放总金额中 4、本合同项下甲方向乙方实际支付的广告费，是乙方为完成广告投放所花费的全部费用，包括但不限于人工费、版面费、利润、各种税费等。 5、付款前，乙方应向甲方提供合法有效的等额广告费发票，否则，
授权委托合同协议书 委托人委托受托人办事情，最好签订委托合同书，今天小编就给大家分享一下委托合同，喜欢的来阅读吧授权委托书协议书阅读 委托人：姓名：_______________(身份证复印件附后) 身份证号：__________________________ 受委托人：姓名：______________(身份证复印件附后) 性别：____________年龄：_______ 工作单位：_____________职务：_______ 身份证号：__________________________ 兹委托________代理我方，与________________________依法签订________________________合同，由我方负责执行，承担责任。 授予代理权如下： 1、代理我方进行合同谈判，商定合同内容，作为我方代理人在合同上签字; 2、___________________________________________________ _____; 3、___________________________________________________ _____. 本委托书有效期限至____________止。
委托人：______ 年月日 授权委托合同书范本 致：_________________公司 我单位现委托 (姓名)作为我单位合法委托代理人，授权其代表我单位进行_____________设计工作。该委托代理人的授权范围为：代表我单位与你们进行磋商、签署文件和处理______________活动有关的事务。在整个__________过程中，该代理人的一切行为，均代表本单位，与本单位的行为具有同等法律效力。本单位将承担该代理人行为的全部法律后果和法律责任。 代理人无权转换代理权。特此委托。 代理人姓名：性别： 年龄：职务： 身份证号码： 日期：年月日 法定代表人(签字)： 最新个人委托合同书样本 授权方: 地址: 法定代表人: 被授权方: 地址: 法定代表人: