弱电系统集成安装工程承包合同
甲方（需方）：
乙方（供方）：
甲乙双方经过友好沟通、平等协商，在互惠互利的基础上,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》就甲方向乙方采购弱电设备及乙方负责安装事宜达成一致，约定如下：
一、产品的名称、规格、数量、单价、金额
详情具体见附件。
以上价格和金额已包含产品的制作、包装、运输、装卸、安装、调试、检验报告等全部费用，是含税价，合同履行期间不予调整。
二、交货
2.1乙方负责将货物运至甲方指定地点:*****************，甲方负责现场协调。
2.2产品到货时，包装必须完好无缺，产品包装要求包括规格型号、产品种类、数量等，产品合格证、执行标准、出厂检验报告和记录等相关单证资料一并交验，否则，甲方有权拒验货物。
2.3到货后，甲方现场进行验收，清点货物数量及验收货物质量，若货物数量与清单数目不相符，货物有丢失或损坏，或者货物的包装、品种、型号、规格等不符合合同约定的，甲方有权要求乙方更换或补齐货物。
2.4交货验收仅为初步验收结果，不视为乙方完成交货义务。交货验收后，甲方免费为乙方提供货物存放场地，风险乙方自负。
三、安装
3.1产品安装所需的技术要求由甲方提供，但乙方需至现场复核并将确认后的复核结果书面提交甲方，施工依据最终由甲方确定。
3.2安装过程中，乙方应当服从甲方的管理，确保安全施工和工程质量，对安全生产负完全责任。乙方施工时应严格遵守现场安全文明施工规定，应对施工人员进行法律安全教育，严格按照安全施工操作规程施工，施工期间乙方人员发生的一切违法和安全事故（包括并不限于给甲方、乙方或第三方的人身造成损害或财产造成损失，以及甲方因此被行政处罚等）均由乙方承担，与甲方无关。
3.3本合同生效后按双方约定的个工作日内，乙方安装完毕并验收合格。
四、验收
4.1安装完毕后，甲方指定专人（甲方向乙方书面提交验收人员名单）进行验收，非甲方指定和授权人员的验收签字属于无效验收。
4.2 验收标准：执行本合同第六条。
4.2甲方验收合格后，甲乙双方办理相关的移交手续，最后填写货物交接单，视为乙方恰当地履行了交货义务。交货前发生的费用和风险由乙方承担，交货后由甲方承担。
五、付款方式
5.1货款以电汇或转账形式支付。
5.2合同签订后____个工作日内甲方向乙方支付预付款（货款总额的___%）即人民币
（￥_______）；甲乙双方签署货物交接单的个工作日内，甲方向乙方支付货款总额的_____%，
即人民币____________（￥_______）；余款（货款总额的___%）即人民币_______（￥_______），
作为质保金待设备正常运行天后支付（即于年月日之后的10个工作日内支付）。
六、产品质量标准
6.1乙方必须保证所供产品，包括并不限于设备及系统的品牌、类别、级别、生产厂家、执行标准、规格型号、材质、颜色等必须完全符合甲方确定的产品样式、颜色和技术参数以及甲方的要求，乙方在交货前按照合同约定的要求对产品全面检查、测试。
6.2乙方保证其所供产品达到国家标准、行业标准（具体执行以标准高者为准）。
七、质保
7.1质保期自甲方验收合格之日起算，主机免费保修两年，其他质保期为一年，并终身维护。质保期内乙方承担因产品质量问题产生的全部费用，质保期届满后出现质量问题，乙方按成本价收取材料费、维修费、上门费等合理费用。
7.2乙方应保证保修的及时性，在收到甲方或甲方委托人的通知后，应及时作出响应，24小时内进行无偿修理、换货、赔款或委托甲方安排修理。由此产生的到安装现场的换货费用、运费及保险费由乙方负担。因乙方处理不及时对甲方生产经营造成重大经济损失的，由乙方全额进行赔偿。
八、违约责任
8.1乙方提供的产品质量违反合同约定且拒不整改的，甲方有权解除合同，乙方向甲方支付合同总价30%的违约金，并自合同解除之日起1日内将不合格产品立即运出甲方场地。逾期按100元/天
的标准向甲方支付场地占用费。
8.2乙方未能按时安装完毕和验收合格的，每延迟一天向甲方支付合同总价1%的违约金，延迟超过三天（含本数）的甲方有权解除合同，乙方向甲方支付合同总价30%的违约金。
8.3乙方拒绝或和拖延履行本合同第七条的，应当向甲方支付合同总价的10%作为违约金，同时
赔偿甲方的实际经济损失。
9、争议解决方式
9.1凡因本合同引起的或与本合同有关的争议，双方应当协商解决。当事人协商未果的，双方均应当向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉解决。
十、不可抗力：
在合同执行期间，如发生自然灾害等不可抗力因素致使合同全部或部分不能正常履行的，遭受不可抗力一方应及时通知对方，并及时采取合理措施防止损失的扩大，并在1个月内提供政府机关或相应部门出具的证明材料，双方可以协商解除合同或其他相关事宜。
十一、廉政约定：
11.1甲方及其工作人员有收取乙方工作人员直接或间接赠送的礼金、贵重物品、有价证券，或
其他利益的，按照公司相关管理制度执行；涉嫌犯罪的，移交司法机关处理。
11.2乙方及其他工作人员以公司或私人名义向甲方工作人员直接或间接赠送礼金、贵重物品、
有价证券，或采取其他手段变相提供不当利益，每发生一次，处以乙方涉及金额10倍的违约金，在
认定当期应支付合同款中扣除；给甲方工程（生产经营）造成损失的，由乙方给予全额赔偿；情节严重的，除处以乙方涉及金额10倍的违约金外，还对乙方处以合同款20％至30％的违约金；情节特别严重的，甲方有权终止其采购合同，由此给甲方所造成的损失以及产生的一切费用均由乙方承担，在设备、物资采购合同结算款中扣除。
十二、其他事项
12.1乙方承诺自身及其指派人员均具备履行本合同所需要的施工资质和作业资格；否则，自愿承担因此造成的一切责任与损失。
12.2本合同受中华人民共和国法律管辖和依据其解释。与本合同有关的争议，双方应先通过友好协商解决。协商解决不成的，双方同意将争议提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
12.3附件构成本合同的组成部分，具有同等法律效力。
12.4本合同正本一式二份，经双方签署盖章后生效，本合同甲乙双方各执一份，各份文本具有同等法律效力。
（本页以下无正文内容）
甲方：乙方：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
日期：年月日日期：年月日
弱电工程分包合同范本
杭州 弱电工程分包合同 总包单位：建设集团有限公司 分包单位：股份有限公司分公司 签署日期：年月日
杭州 弱电工程分包合同 总包单位：建设集团有限公司 分包单位：股份有限公司分公司 依照《中华人民共和国合同法》、《中国人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项目协商一致，订立本合同。 一、工程概况 1、工程名称：杭州弱电工程 2、工程地点：杭州市街道 3、工程内容和范围： 甲方将弱电工程委托乙方进行施工、安装、调试和技术培训。工程包含下列系统：楼宇可视对讲系统、公共广播系统、视频安防监控系统、入侵报警系统和巡更管理系统。 二、工程时间和进度 计划开工日期：年月日 计划竣工日期：年月日 实际以开工报告与竣工报告日期为准。 三、合同金额 1、本合同总价以《弱电工程预算清单》为依据。本合同确定为 人民币（大写），合同范围内工程量 一次性包干，包括完成工程的所有费用。 2、因甲方要求增设设备和材料数量以工程联系单为准，设备和材料单 价参照市场信息价，且同比例优惠，作为工程总造价的决算依据。
四、付款及付款条件 合同签订一月内，甲方向乙方支付合同总价的30%作为合同预付款，待工程主体验收合格后一月内，甲方向乙方支付合同总价的40%作为设备款，工程通过竣工验收合格后，甲方在15天内向乙方支付合同总价的25%，工程通过竣工验收合格后满一年的一个月内，甲方向乙方付清全部余款。 五、施工环境 1、乙方应服从甲方的施工管理。 2、未经甲方同意，乙方在施工时造成甲方基建设备损坏，需由乙方按原价赔偿。 3、甲方应根据工程进度完成配套工程、设施的建设，为乙方施工提供必备的环境条件。 六、设备和材料 1、乙方应保证提交的设备和材料都是全新的合格品，并附有完整的随 机资料。 2、乙方若使用替代品必须以书面形式说明并经过甲方同意。 3、工程实施变更中所发生的设备和材料增减，以联系单和竣工图为 准。 七、工程质量 1、符合国家有关标准、规范要求。 2、经甲方确认有工程质量不合格的地方，甲方有权提出整改，整改费 用由乙方自负。 3、施工过程中乙方应接受甲方委托的监理公司全过程的质量监督。 八、检验和验收 1、乙方按照规定的检验内容进行检验，并向甲方提供检验记录。 2、乙方承建的工程全部完工后，并且乙方完成了设计方案书中的规定
客运 弱 电 工 程 施 工 合 同 建设方：
发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方） 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规之规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，在甲乙双方完全清楚理解本合同条款的基础上，甲乙双方经友好协商，就甲方委托乙方承担客运站弱电工程有关事宜达成一致，签订本合同供双方共同遵守： 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程规模：。 4、承包方式：本工程实行包工包料、包工期、包质量、包安全文明施工、包验收。 二、乙方承包范围 完成甲方提供的本工程施工图、招标文件及乙方报价表（附件二）所包含的全部内容,满足施工图设计使用功能，即交钥匙工程： （1）、网络、电话、有限电视系统； （2）、广播音响系统； 三、合同价款 本项目合同包干价人民币大写：整（小写：￥元）。直接工程费、材料费、机械费、措施费、安全防护及文明施工费、管理费、规费、利润、不可预见风险费、保险费、税金、按国家及地方政府规定由乙方缴纳的各种建管费用，质保期内保修服务等完成本工程合同所需的一切费用及完成本工程不可或缺的所有工作及责任。 四、工程工期 开工日：2011年月日； 完工日：2011年月日。 工期50日历天，具体开工时间以现场甲方或监理书面通知的开工报告为准。工期中已包括雨雪霜天、大风、国家法定节假日、现场
测试，与其他施工方交叉施工、配合施工的等待时间，并包括政府的各种规定及临时规定、通告对工期的影响等在内，该等因素不作为延长工期的因素。乙方将根据开工日期、完工日期、实际施工工期的变化。在合同约定的完工工期不变的情况下，前述调整及采取相应的措施而增加的任何费用，均已包含在本合同价款内。 五、合同组成及解释顺序 1、本合同书 2、合同附件 6、合同图纸及工程量清单 7、其他来往函件、签证等资料 六、付款方式 合同签订后七个工作日内甲方支付乙方合同价的30%（即人民币万元整）；待设备线路铺设完成后七个工作日内甲方支付乙方合同价30%，（即人民币万元整）；竣工验收合格（含建设主管部门及公安局验收）、提供完备竣工资料（四套）后七个工作日内甲方支付乙方合同价35%，（即人民币31.5万元整）；剩余5%（即人民币万元整）为质量保修金（质保期二年），在质保期内未发生质量问题，或发生质量问题乙方按《工程质量保修书》执行，则质保期满后一次付清。 七、质量标准 本工程经甲方、监理及相关部门一次性验收合格，取得验收意见书。 八、工期的顺延 1、当发生设计变更、工程量增加等，但不影响关键线路的，乙方应当自行采取措施，不予延长工期。 2、对以下情况造成的工期延误，经甲方确认，工期相应顺延，双方的损失由各自承担： (1)因不可抗力（按国家规定）事件造成工期延误的；
采购协议书 采购方：（以下简称甲方） 销售方：（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》以及国家有关法规、规定，并结合本协议实际情况，甲乙双方经过充分协商就采购承包事宜达成一致意见，并定立本合同，以资共同遵守。 第一条采购概况 名称：系统 建设地点：江南路 第二条采购内容及安装范围 1、工程内容：设备的供货、安装，及售后 2、设备的采购形式和施工期限 1、本采购工程的日期为乙方收到甲方通知后，交货日期为甲方通知后的____周内(具体与装修工程同步) 第四条造价 1、本工程总造价： 人民币（大写）_________________ (￥：) 除协议另有说明外，其余的任何直接费用及与本次采购有关的其他费用（如设备调试安装费和税金）均已包括在本合同造价内。
各项设备，设备费及设备安装调试费详见材料清单（见附件，并与本合同一起盖齐逢章为准）。 第六条设备安装、调试及验收 乙方应按甲方要求及时提供所有设备的有关技术资料和说明书，以及机房设备的线路图 采购设备不符合设计要求、质量不合格的、甲方可要求乙方调换或退货，返还运费以及人工费由乙方承担。 乙方按协议规定完成全部设备供货及安装调试，整理齐全设备的相关资料后可向甲方提出结款要求；甲方需在3天内给予答复；设备验收按国家规定程序办理 第七条设备保修 乙方自全部设备验收单签发之日起，一年内对本协议内的设备负责免费维修保养。 保修期内乙方应在接到甲方发出的修理通知24小时内到达现场内进行维俢。 如果在保修期结束之前设备发生质量缺陷，经调查非甲方人为因素造成，则由乙方负全部责任。 第八条工程价款支付及结算 合同签订后三日内，甲方付乙方30%定金,设备调试完工后甲方付清剩余尾款。 第九条争议的解决 双方就协议条款的解释、执行及与设备相关的事项发生争议，应在30天内友好地协商解决，协商不成，双方同意提交当地仲裁委员会按其规则仲裁，
弱电分包工程合同书范本 弱电分包工程合同书 总承包人（全称)：某某建筑有限公 司 分包人（全称）: 某某有限公 司 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于某某有限公司（以下简称为“发包人"）与总承包人已经签订施工总承包合同(以下称为“总包合同”)，总承包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。 一、分包工程概况 分包工程名称:某某工程弱电工程设计及施工 分包工程地点： 分包工程承包范围:依据招标文件、招标图纸与工程规范所示本工程的弱电系统工程的所有工程内容。 承包内容：弱电工程的设计、材料设备采购、试验、加工制作、运输、安装、测试、管理、清洁、产品维护、验收、保修、培训、售后服务等工作。 但除弱电系统各楼层主桥架、垂直桥架、广播及闭路电视监控系统的管道外． 水系统阀门、传感器的安装由总包负责（产品保护由分包人负责） 二、分包合同价款
金额(大写）整（ＲMB￥：元） 其中： 设备价:整(RＭＢ￥:元） 工程管理费、安装及系统调试费造价：整 (RMB￥：元) 三、工期 本分包工程定于年月日竣工； 由于分包人原因未按合同工期竣工的，工期延误违约金标准为:每延期一日按弱电工程结算总造价的万分之叁和分包人投标自报的工期违约金标准两者之间的较高者计算。 由于非分包人原因未按合同工期竣工的,分包人将延误的原因和需延迟的时间书面上报总承包人审核并经建设单位书面认可后，工期可相应顺延。 四、工程质量标准 本分包工程质量标准双方约定为：确保一次性验收合格率100％,争创“白玉兰＂奖，同时必须达到政府相关部门规定的竣工验收备案制要求．若由于本分包人的原因达不到上述约定的质量标准中的任何一项，工程质量违约金标准为:按弱电工程结算总造价的百分之叁和分包人投标自报的质量违约金标准两者之间的较高者计算。 五、组成分包合同的文件包括: １、本合同协议书; 2、中标通知书(如有时）; 3、投标书及其附件、询标回复; 4、除总包合同工程价款之外的总包合同文件；
弱电工程 施工合同 工程名称：******************* 工程地点：******************* 建设单位：******************* 施工单位：******************* 年月日
弱电施工合同 建设单位：*************** （以下简称甲方） 施工单位：*************** （以下简称乙方） 依据《中华人民共和国合同法》、《中国人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。 第一条工程概况： 1、工程名称：********************** 工程地点：********************** 2、工作内容：（1）网络高清监控系统（2）数字可视对讲系统（3）出入口管理系统、过道门禁一卡通（4）FTTH 项目（光纤到户）（5）公共广播系统（6）五方对讲（7）综合管路（8）机房工程 第二条承包工程范围： 1、乙方在负责弱电施工的同时，应配合甲方搞好其他配套设施、设备的预埋等安装配合工作，以及绿化、环保的配合施工。有关费用包含在包干造价范围内，甲方不再支付其他费用。 2、取电、施工中产生的用电由甲方协调，产生的电费由乙方按实际支付。 第三条承包方式及承包造价：
1、乙方按甲方、乙方确认后的设计施土图纸和报价单的内容完成该项目的弱电工程。 2、本工程合同总价为：**************元（人民币：********整）。 3、承包方式：包工、包料、包税金、包质量、包安全、包验收合格。 第四条付款方式及时间： 1、合同经双方签字后，乙方进场施工后，三个工作日甲方支付乙方工程款总额的10%，乙方进场施工布线。 2、主要设备（监控、对讲、停车场）到场后，甲方支付乙方工程款的50%。 3、设备安装完毕，甲方支付乙方工程款的20%。 4、工程完工并经过双方验收达到合同约定标准后三个工作日后付至总价的97%。 5、余下3%的保修金在保修期满后付清。 第五条施工工期： 1、开工日期以甲方的通知为准。整个工程项目工期为8 0天。 2、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期相应顺延。 （1）较大的设计变更，方案更改，而影响施工进度。 （2）不可抗力的因素（如台风、水灾、地震等）而延误工期。（3）甲方原因或分期分区、分段验收而延误工期。
珠投合[2005]Dc 编号： 小区智能化系统供货和安装 总合同 项目名称：
发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 签约地点： 签订日期：年月日 小区智能化系统供货和安装 总合同 发包方（甲方）：
承包方（乙方）： 依照《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、老实信用的基础上，甲方依照属下各房地产开发项目的实际情况，就的小区智能化系统供货及安装事宜与乙方达成一致意见，特签订本合同，以资信守。 第一条合同标的 乙方供给甲方或甲方指定的关联公司（以下统称“甲方”）小区智能化系统（详见合同附件一：产品及价格清单），并负责安装。工程范围包括：栋；公建设施含 第二条合同价款 1、合同价款按下列原则确定 （1）本着长期合作，互惠互利的原则，乙方按甲方标准定价下调％的定价原则向甲方提供小区智能化系统，并由乙方负责安装和施工。 （2）本合同签订后，甲方任一分批合同签订之前，经市场调查表明，如同类产品市场价降幅≥5%或当乙方给第三方的售价低于中标价5%以上，或同类产品市场价升幅≥10%时，由甲、乙双方协商相应调整未供部分物资的价格,若双方不能达成一致，甲方有权另行安排供货商。分批合同签订后，市场价格变动的，差不多签订的分批合同的价格不变。
（3）甲方依照实际情况确定产品的技术性能要求、型号、规格和数量，与“附件一”中所列相应内容相同的，按附件中价格执行；附件中没有列明或乙方产品更新的，双方应按上述定价原则确定价格。 2、本合同签订后，分批合同签订前，甲方可依照本条第一款的定价原则将本合同项下的产品更换成甲方所需要的乙方其他产品或乙方已更新换代的产品。甲方也可依照项目的实际需要另行招标或向其他供应商订货并托付其安装，但在进行同类产品的招标时，在同等条件下应优先考虑乙方。 3、乙方按本合同约定的标准，以包供货、包运输、包安装（含安装设计）、包调试及负荷试验、包工包料、包通过验收、包工期、包风险、包售后服务、包税金等承包方式，按照甲方确认的设计施工图、材料，承接小区智能化系统的供货及安装。本合同价格为前述内容之包干价格。 4、结算方法：数量以分批合同中确定的为准，实际数量以甲乙双方共同签证为准，按实结算，单价按合同“附件一”中的单价执行。 5、乙方报送的结算金额必须真实准确，若乙方报送的结算总金额或结算单项金额超过最终审定金额的3％，则甲方可按照超过部分的10％在结算金额中扣罚。 第三条分批合同 1、在本合同签订之后，甲方应依照实际情况与乙方签订每批小区智能化系统的《小区智能化系统供货和安装分合同》（简称分批合
总包建设工程合同 （工程内容） 合同编号： 签约日期：年月日
合同目录 第一章合同协议 第二章合同条件 第三章合同附件 附件1 合同造价清单 附件2 关于设计变更、现场签证的协议 附件3 工程质量保修书 附件4 廉洁合作协议书 附件5 其他附件 5.1 乙方银行帐户说明书 5.2 乙方项目及公司印鉴样式 5.3 乙方履约保证金递交证明 附件6 质量检验细则（光盘）
第一章合同协议 本章目录 1、工程概况 (5) 2、工程的承包范围及承包方式 (5) 3、合同工期 (6) 4、质量标准 (7) 5、合同价款 (7) 6、工程款支付 (8) 7、组成合同的文件 (8) 8、合同生效 (9)
发包方（以下简称甲方）：天津万科房地产有限公司 承包方（以下简称乙方）： 为进一步明确责任，保障双方的利益，保证工程的顺利进行，甲乙双方经过友好协商，在自愿以及完全清楚并理解本合同条款的基础上按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、及其他有关法律、行政法规，结合当地的有关规定，根据本合同工程的具体情况，于年月日在天津市签署本合同。 鉴于： 1、甲方将委托乙方承担总包建设工程的供货、施工、总包 管理、配合、维护、调试、竣工验收、修补、保修、工程保险和工程服务等工作。 2、乙方承诺有能力按照甲方的要求，依据甲乙双方确认的价格，在本合同规定的时间内保 质、保量地完成总包建设工程的上述工作。 3、作为一个有资质、有实力、有经验的承包商，在投标及签订 本合同前已充分了解、研究并考虑到当地的有关规定，当地及周边市场和行业等状况，工程当前的进展情况，项目建设所处的阶段，甲方目前的项目准备情况，全部图纸，技术说明，承包范围，工地周边环境，交通道路，地上和地下情况，通讯设施，现场条件，生活条件，包装运输及二次搬运，人员，材料，机械，地上地下情况，安全施工，冬（雨）季施工，夜间、农忙及节假日施工，外地施工，施工组织设计，施工技术措施，文明施工措施，建筑垃圾自行清理，施工期间的气候影响，对分包单位的管理，履行总包管理和配合的责任及义务，甲方对工期和质量的要求，设计及工程变更，成品和半成品的保护，检验，调试，验收，样品，工程管理，工程服务，所有税费的规定和缴纳等因素。 4、乙方承诺完全接受甲方《招标文件》（包括招标文件补充、谈判纪要等）内容，并保证 投标报价准确无误，如有错漏，概由其自行承担。
内部编号：AN-QP-HT812 版本/ 修改状态：01 / 00 The Contract / Document That Can Be Held By All Parties Of Natural Person, Legal Person And Organization Of Equal Subject Acts On Their Establishment, Change And Termination Of Civil Rights And Obligations, And Defines The Corresponding Rights And Obligations Of All Parties Participating In The Contract. 甲方：__________________ 乙方：__________________ 时间：__________________ 弱电工程设计合同通用范本
弱电工程设计合同通用范本 使用指引：本协议文件可用于平等主体的自然人、法人、组织之间设立的各方可以执以为凭的契约/文书，作用于他们设立、变更、终止民事权利义务关系，同时明确参与合同的各方对应的权利和义务。资料下载后可以进行自定义修改，可按照所需进行删减和使用。 发包方(简称甲方)：_____ 承包方(简称乙方)：_____ 根据《中华人民共和国合同法》、布线设计施工下列标准： -iso11801 国际建筑通用布线标准 -ieee 100 base-t 100兆以太网 -ccitt isdn 综合业务数据网络标准 -ieee 802.3 10base-t 光纤分布数据接口(fddi)标准 -ieee 802.5 token ring 网络标准 同时满足下列安装与设计规范 h 中国民用建筑电气设计规范(jgj/t16-92)
合同编号：YT-FS-9178-91 弱电工程分包合同范本 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
弱电工程分包合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和 国建筑法》及相关法律、法规规定，结合本工程具体 情况，为确保工程质量，保证安全文明施工，按期完 成分包施工任务，本着平等自愿的原则，经双方协商， 签定本劳务分包合同。 一、工作内容： 甲方将“无锡市公安局干部学校改扩建工程(具体 部位根据现场划分)”弱电智能化工程分包给乙方。工 作内容包括： 分包范围及内容：无锡市公安局干部学校位于无 锡市湖山路8号。本次改造建筑为1#宿舍楼、2#宿舍 楼、4#宿舍楼、食堂、门卫，本次新建建筑为行政教
学楼、5#宿舍楼、警营文化中心、综合训练馆，以及室外总体平面等，改扩建总建筑面积为3.1万平方米。 无锡市公安局干部学校改扩建项目将对项目弱电系统进行全面改造，建设符合干部学校的教学、管理需求的全新、先进的弱电智能化系统，并需在系统建设中，考虑兼容使用原有设备。本次招标范围包括以下系统： 1. 数字电视监控系统 2. 防盗报警系统 3. 光纤周界报警系统 4. 电子巡更系统 5. 一卡通系统 6. 综合布线系统 7. 计算机网络系统 8. 程控交换机系统 9. 电视系统 10. 背景音乐及紧急广播系统 11. 音视频系统
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 弱电工程施工合同范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
甲方（发包单位）： 乙方（承包单位）： 经甲乙双方自愿协商同意，决定由乙方承包建设甲方的《项目》，为明确双方在该项目中的权力、义务和责任，特签订以下工程承包合同，由双方共同遵守。 第一条工程项目 一、工程项目名称： 二、工程地点： 三、工程承包范围： 1、数字监控系统的布线及设备安装调试； 2、桥架安装； 四、工程承包内容 1. 数字监控系统的布线根据甲方审定的施工图进行施工； 2. 提供本次工程数字监控系统设备并安装调试； 3. 桥架安装按照甲方提供施工图进行施工。 五、工程建设质量承包要求： 整个工程项目施工及验收必须符合综合布线国际标准ISO/IEC IS 11801和国内标准《建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范CECS89: 97》和《建筑与建筑群综合工程设计规范CECS72: 97?0 1、桥架工程要求： 1）水平■桥架安装； 2）垂直桥架安装； 3）桥架三通爬坡制作； 2、布线工程要求 1）.数字监控系统，共计XX个前端，按照甲方要求，支持计算机网络传输、具备管理权限设定。 第二条双方责任 、甲方:
1、指派现场代表负责协协调乙方施工； 2、对乙方的施工进度，质量等问题进行监督检查； 3、及时支付工程预付款达到工程总价的60%和工程验收合格后的工程结算款达到 工程总价的100%. 4、甲方负责协助乙方按进度安排进行施工； 5、甲方负责协调解决乙方在施工中的用水、用电事宜（费用甲方承担）。 6、甲方提供乙方工作场所和库房，以供现场工作人员的办公地点及设备堆放场地。 7、甲方应负责系统设备的安全，防止已经安装的前端设备和布线被盗、损害。 8、保修期内届非安装、调试的原因（如人为破坏、自然灾害等）而出现的系统故障， 由甲方负责。 二、乙方： 1、服从甲方的统一调度； 2、组织人员进场； 3、按照本承包合同中规定的范围、内容、要求以及工程期限完成工程施工，并 提供相应的工程文档； 4、工程质量必须达到优良； 5、系统验收合格后壹年内，在系统运行过程中因届系统安装调试的原因而出现 的故障，由乙方负责免费维修。 第三条工程期限及配合 一、进场日期为年月日，工期定为天，并配合验收。 二、如乙方无故延误工期则视为违约，按每延误一天处以合同金额的1%罚款。 第四条工程费用 一、数字监控系统、桥架安装、按照合同施工范围严格施工，工程范围之外的 工程材料及工程量增减按照实际增减量根据市场单价合理报价及结算。 二、经甲乙双方协商确定，本次工程承包合同总金额人民币：XXXXXXXX 元整（XXXXX ￥）。如果发生工程量的变更，甲方按四条第一款的规定在该总金额的基础上增加或减少支付乙方的工程费用。 第五条工程验收
编号：FS-HT-05018 弱电工程合同(标准版) Weak current project contract 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订日期：_____年____月____日 编订：FoonShion设计
弱电工程合同(标准版) 弱电工程合同（一） 发包方（简称甲方）：______ 承包方（简称乙方）：______ 一、概况 1、甲方弱电工程系合法使用。 乙方为本市经工商行政管理机关核准登记并经有关部门审定具有弱电工程承包的相关《资质证书》的企业法人。 2、弱电施工地点：_____区（县）_____路_____号。 3、弱电工程实施内容：详见附件一《弱电工程实施内容表》。 4、承包方式：_____（包工包料、清包工、部分承包）。
5、总价款：￥______元，大写（人民币）：______ 其中： 材料费：________，人工费：________ 管理费：________，设计费：________ 垃圾清运费：________，税金（3、41%）：________其他费用：________ 经双方认可，变更施工内容，变更部分的工程款按实另计。 6、工期：自_____年_____月_____日开工，至_____年_____月_____日竣工，_____工期_____天。 二、关于材料供应的约定： 1、甲方提供的弱电布线材料：详见附件二《甲方提供弱电布线材料、设备表》。 本工程甲方负责采购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失的，责任由甲方承
内部编号：AN-QP-HT680 版本/ 修改状态：01 / 00 The Contract / Document That Can Be Held By All Parties Of Natural Person, Legal Person And Organization Of Equal Subject Acts On Their Establishment, Change And Termination Of Civil Rights And Obligations, And Defines The Corresponding Rights And Obligations Of All Parties Participating In The Contract. 甲方：__________________ 乙方：__________________ 时间：__________________ 弱电分包合同通用范本
弱电分包合同通用范本 使用指引：本协议文件可用于平等主体的自然人、法人、组织之间设立的各方可以执以为凭的契约/文书，作用于他们设立、变更、终止民事权利义务关系，同时明确参与合同的各方对应的权利和义务。资料下载后可以进行自定义修改，可按照所需进行删减和使用。 总承包人(全称)： 分包人(全称)： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于某某有限公司(以下简称为“发包人”)与总承包人已经签订施工总承包合同(以下称为“总包合同”)，总承包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。 一、分包工程概况 分包工程名称：某某工程弱电工程设计及施工
弱 电 工 程 施 工 合 同 工程名称： ******************* 工程地点： ******************* 建设单位： ******************* 施工单位： ******************* 年月日 弱电施工合同 施工单位： *************** （以下简称乙方） 依据《中华人民共和国合同法》 、《中国人民共和国建筑法》及其他有关 法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程 施工事项协商一致，订立本合同。 第一条 工程概况： 2、工作内容：（1） 网络高清监控系统 （ 2） 数字可视对讲系统 （3） 出入口管理系统、过道门禁一"通 （4） FTTH 项目（光纤到户） （5）公 共广播系统 （ 6） 五方对讲 （ 7） 综合管路 （ 8） 机房工程 建设单位： *************** 以下简称甲方） 1、工程名称： ********************** 工程地点： **********************
第二条承包工程范围： 1、 乙方在负责弱电施工的同时，应配合甲方搞好其他配套设施、设备的预 埋等安装配合工作，以及绿化、环保的配合施工。有关费用包含在包干造价 范围内，甲方不再支付其他费用。 2、 取电、施工中产生的用电由甲方协调，产生的电费由乙方按实际支付。 第三条承包方式及承包造价： 1、乙方按甲方、乙方确认后的设计施土图纸和报价单的内容完成该项目的 弱电工程 3、承包方式：包工、包料、包税金、包质量、包安全、包验收合格 第四条付款方式及时间： 1、 合同经双方签字后，乙方进场施工后，三个工作日甲方支付乙方工程款 总额的10%乙方进场施工布线。 2、 主要设备（监控、对讲、停车场）到场后，甲方支付乙方工程款的 50% 3、 设备安装完毕，甲方支付乙方工程款的 20% 4、 工程完工并经过双方验收达到合同约定标准后三个工作日后付至总价的 97% 5、余下3%勺保修金在保修期满后付清。 第五条施工工期： 1、 开工日期以甲方的通知为准。整个工程项目工期为 8 0天。 2、 如遇下列情况，经甲方现场代表 _________________ 签证后，工期相应顺延。 （1）较大的设计变更，方案更改，而影响施工进度。 （2）不可抗力的因素（如台风、水灾、地震等）而延误工期 （3）甲方原因或分期分区、分段验收而延误工期。 2、本工程合同总价为: ************** 元（人民币：******** 整）
弱电设备采购通用合同(总6 页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除
弱电设备采购安装系统合同 甲方：四川嘉星房地产有限公司 乙方: 眉山市宇腾安防智能科技有限责任公司 根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,就家天下·晶品项目弱电设备采购及安装事宜经甲、乙双方平等、自愿、友好协商的基础上达成一致意见，签订本合同. 一、工程内容：彭山县彭祖大道家天下·晶品小区弱电系统设备采购及安装工程。 二、合同总金额: （大写：）三、质量保证: 3.1、乙方应保证甲方使用乙方提供的货物或货物的任何部份不受第三方关于侵犯其所有权、专利权、商标权、工业设计权等的指控,一旦出现侵权一律由乙方负全部责任。 3.2、乙方所提供的货物必须是全新的、未使用过的并且完全符合国家最新行业正式标准以及合同规定的质量规格和技术要求的合格产品。如货物不符合合同中约定的要求,甲方有权拒绝接受。 3.3、全部货物从交付使用之日起乙方负责12个月质保，所有货物“三包”服务按弱电工程的相关规定执行。 3.4、如货物在质量保证期内被证明存在缺陷包括潜在的缺陷或使用不合适、有害的材料甲方有权凭有关证明文件向乙方索赔。 3.5、乙方在收到甲方通知后，应在合同协议所附服务承诺约定时间内免费更换缺陷的货物，如果乙方在收到通知后在合同协议所附服务承诺约定的时间内没有弥补缺陷的措施，甲方可自行采取必须的补救措施，但费用和风险将由乙方承担。 四、服务要求
4.1、乙方所做的安防系统应符合国家相关规定，所有设备正常工作后三个月内包换，一年内免费维修，保修期满后可再签续保协议。设备在使用中人为损坏，乙方负责换机，只收成本费。 4.2.若在质量保证期内，甲方根据技术资料进行合理操作时，如果设备未能达到规定之技术参数是由于乙方所提供的设备/材料有误，则甲方应立即通知乙方。乙方自收到甲方书面通知后24小时内应给予响应。 4.3、除此之外乙方还应免费上门提供人员培训服务。 五、技术要求? 5.1乙方所提供的技术方案必须符合甲方的实际情况。 5.2乙方保证所提供的设备需符合本合同书附件规定的技术标准。 5.3乙方需对合同设备进行检验及测试，并提交产品质量合格证及技术性能指标说明书。 5.4如在检验时发现有任何缺损或与相关的设备清单及技术资料不符，双方应对此作详细记录并签字，甲方有权凭此向乙方提出进行调换或补发。 5.5如在工程施工中，甲方需要部分设备提高性能档次，可书面提出《设备变更通知书》， 与乙方协商，可以重新协议合同金额，乙方有责任配合甲方需求。最后付款以完工设备金额为准。 六、产品发运包装及运输 6.1、乙方提供的全部货物应按标准保护措施进行包装，该包装应适应于远程运输﹑防潮﹑防震和防野蛮装卸以确保货物安全无损运抵指定现场。由于包装不善所引起的货物损坏和损失均由乙方承担。 七、交货地点及安装工期： 7.1、交货地点:彭山县彭祖大道家天下·晶品小区
中山万科金色家园项目一期智能化工程施工合同 甲方（全称）：中山市万科城房地产有限公司 乙方（全称）：深圳市万科物业发展有限公司 依照《中华人民共和国合同法》及其他法律、法规的规定，遵循平等、自愿和诚实信用的原则，双方就相关材料设备供货/安装事项协商一致，订立本合同。深圳市万科房地产有限公司与乙方签订的《万科深圳区域2009年度集中采购框架协议》（以下简称《采购协议》）是本合同的有效组成部分。除本合同另有约定外，甲乙双方权利及责任以《采购协议》中的有关条款为准。 一、材料/设备清单 中山万科金色家园一期智能化工程 二、合同价款 产品及安装总价（大写）：人民币贰佰叁拾捌万捌仟捌佰叁拾叁元伍角捌分， （小写）：￥：2388833.58元。 三、交货/安装地点 中山市东凤镇金色家园项目工地现场 四、交货/安装方式及时间 货品于2012年10月前按照甲方要求时间分批交货/安装完毕并通过验收。 五、质量标准 材料/设备质量标准：以《采购协议》中相关条款为准。 六、双方的一般权利和义务 1.甲方权利和义务以《采购协议》中规定为准，甲方代表是曾强先生，其职务是项目部
经理。甲方委托深圳市城建监理有限公司监理公司进行材料设备/安装验收及付款审核 工作，监理公司总监为崔学意先生。 2.乙方权利和义务以《采购协议》中规定为准，乙方项目经理是扆朝晖，其职务是项目 现场负责人。 3.双方约定除《采购协议》规定之外，甲方应承担的其他工作：/ 4.双方约定除《采购协议》规定之外，乙方应承担的其他工作:/ 七、材料/设备安装 双方约定的安装单位为：/， 八、合同价款支付方式（此条需修改和框架一致） 乙方向甲方承诺按照合同约定进行供货/安装并在质量保修期内承担材料/设备质量保修责任；甲方向乙方承诺按照合同约定的方式支付材料/设备协议价款及其他应当支付的款项。 9.1分项目合同设备价款支付方式如下： 1.本协议规定各分项目合同价款支付方式如下： 1)当采取甲方直接签订方式时： a)合同签订后30日内支付20％预付款； b)货到现场三个工作日内经甲方或指定第三方验收，逾期视为甲方已确认货 物数量、规格型号和包装等。验收确认后1个月内应再支付所到货物金额的80％ 的货款（付款手续齐全后开始计算）；（此条款适用仅供货合同） c)工程进度款支付：分项目工程全部完工，调试完毕，且全部验收，支付到 分项目工程合同价款的85%；（付款手续齐全后开始计算）；（此条款适用供货 并施工合同） d)结算款：工程竣工验收或供货完毕并办理完结算扣除责任款项，按双方确 认后结算额1个月内支付至结算款的100％； e)本工程不预留保修款，但乙方必须履行两年保修义务； 2)付款周期为甲方收到乙方付款资料齐全后的一个月内。 说明： 1)甲方只在每月集中付款日以转账方式付款（如遇节假日则顺延，具体到账日期因银行 结算原因略有滞后，乙方应自行查阅账户，甲方财务部门不接受此类咨询）。 2)乙方在办理每一次付款手续时，都必须提交一份乙方银行的户名、账号、开户行及所 在地的证明并加盖财务章。如因账号资料提供有误而产生银行退票情况，甲方在办理 再次付款时，将直接扣除该笔退票金额的10％、但最高不超过5000元作为对甲方的劳 务补偿款，并且被退票款项将在甲方收到合作单位的《账号信息更正声明》一个月后 再次办理付款。乙方对此承担责任，并在下次申请付款之前，不得因资金理由导致工 期延误、质量下降等情况发生，否则甲方有权在此基础上进一步索赔。 3)质量、交货期、安装工期达不到协议要求的，在处理完成之前，乙方无权要求支付任 何款项。 4)各种对乙方的违约金及合同规定应扣款项在当期工程进度款中扣除。 5)乙方达到付款节点时，须于当月20日前向甲方提交《付款申请报告》以及经监理单位 审核签字的《工程付款报告》、《设备材料验收单》、《分项工程验收报告》（完工 时），以保证甲方于当月25日前审核确认应付款项，并向集团申报下月集中付款计划； 乙方还需于当月27日前向甲方索取《纳税证明》，并于当月最后一个工作日前提供相
弱电工程合同 甲方： 乙方： （以下简称“甲方”）和（以下简称“乙方”）依照《中华人民共和国合同法》、《中华 人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程合作项目以青山火电厂检修公寓楼1、2栋弱电布线（网线、电话、电视线）以包工 包料的方式协商一致，订立本合同（以下简称“合同”）。 一、合同名称、地点 工程名称：弱电综合布线 工程地点： 二、施工范围：乙方严格按照合同规定范围保质保量施工（需要安装的电话点、电脑点、电视点、）
在合同履行中发生需要增加点位的，甲方应以书面形式通知乙方需要增加点位位置，经甲方 确认后按实际发生的设备、线材及工费相应增加合同价款。 三、合同工期： 开工日期：2016年月日至2016年月日止； 合同工期总日历天数天。(包括法定节假日) 四、合同价款 金额(大写)：(人民币) ￥:元 在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经甲方确认后按实际发生的设备、线材及工费 相应增加。 五、合同付款方式：包工或包工包料 (1)预付款：在签订合同之 日后2日内，甲方支付乙方合同预算金额的30%作为预付款， 合同签订后5日内乙方人员入场施工。 (2 )中继款： 乙方设备到场一周内，经甲方验收合格，甲方向乙方支付合同预算金额的30%。 (4 )验收合格付款： 乙方设备安装完毕，经甲方验收合格以后，由甲、乙双方合作进行实际工程量的结算，并出具工程结算书。在结算书经双方签署后，支付至结算总价的40%。 六、甲方责任 甲方按合同约定的内容和时间完成以下工作： (1)甲方提供施工场地、环境和施工所需的水、电等必要条件。 (2 )协调土建、装修和相关配套公司与乙方的关系，提供必要的施工资料、环境，并配合乙方解决施工过程中遇到的问题，不影响乙方施工的进行。
项目智能化工程施工合同 发包人（以下简称甲方）： 承包人（以下简称乙方）： 甲方将项目智能化工程发包给乙方，为明确甲乙双方的权利、责任和义务，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方经协商一致订立本协议。 第一条：工程概况 (一)、工程名称：项目智能化工程 (二)、工程地点： (三)、工程简介：智能化工程，项目总建筑面积约万平方米，包括。 (四)、承包方式：包工包料、包设计、包损耗、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包市场风险、包验收的形式按综合包干单价承包本工程。 第二条：承包范围及工程内容 （一）承包范围：为项目智能化中的各系统，各系统包括以下：智能对讲系统（包括门禁系统、家庭安防报警系统）、电梯对讲系统、闭路监控系统、停车场收费管理系统、公共广播音乐系统、电子巡更系统、周界防范系统、防雷系统、电子公告系统（只预埋线管）。 具体见甲方提供的总规划图的示意。 （二）承包内容：以上承包范围内的系统设计、系统集成、工程施工、设备材料供应、系统所需之一切调试及验收达到合格、培训甲方日常设备维护及操作人员、工程保修等。主要包括以下内容： （1）智能对讲系统：包括管理机、围墙机、光端机、单元门口机、地下室门口从机、楼层内的中间设备、室内分机、复式的室内从分机（彩色可视不带安防功能）、室内安防报警系统、门禁系统的电锁、门禁道闸、户内智能弱电箱、以上设备之间的连接线缆及组成本系统完整性的一切安装工程。但不包括主体施工单位已施工的各层弱电井至户内可视对讲分机及户内已预埋的线管、门禁系统的门体、弱电井及地下室的弱电主干线槽。 （2）电梯对讲系统：包括由监控中心敷设至各栋天面电梯机房的线缆、各主、分机的安装（各主、分机由电梯公司提供）、及组成本系统完整性的一切安装工程。乙方所敷设的线缆须符合甲方采用的电梯公司的要求。不含电梯桥箱至天面电梯机房的电梯对讲系统随行电缆的安装。
合同编号： 建设工程设计合同 项目名称： 项目建设地点： 委托方（甲方）： 承接方（乙方）： 签订日期：年月
目录 正文： 1.合同依据 2. 项目概况 3. 设计范围 4. 服务与职责 5. 费用、付款方式、设计成果和进度要求及交付 6. 甲方向乙方提供的有关资料及文件 7. 合同生效、终止与结束 8. 责任与权利 9. 一般条款
1．合同依据 1.1 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》。 1.2 《建设工程勘查设计市场管理规定》及其它有关建筑工程勘察设计管理法规和 规章。 1.3 相关建设工程审批文件。 2．项目概况 2.1 工程名称：项目2.2 项目地点： 项目总占地面积万平方米，总建筑面积暂定约万平方米。其中商业部分约为万平方米；小高层及高层部分约为万平方米，公建约为万平方米。 备注：以政府主管部门竣工查丈建筑面积为准（包括地下室、半地下室、架空层等不计容积率面积）。 2.3 产品类型：商业及公建、小高层及高层。 3．设计范围 本项目设计范围为建筑红线范围内的建筑、结构、机电设计，其中不包括桥梁、沟渠、防洪、排洪、基地处理、岩土工程勘探和试验、用地红线外的任何设施、市政道路、市政电力等设计和施工图预算及工程量清单，但乙方有责任配合甲方完成上述工作。 3.1 规划建筑方案设计阶段： 3.1.1 进行规划方案设计。 3.1.2 报建图纸制作。 3.1.3 设备方案的总体规划。 3.2 方案调整设计阶段 3.2.1根据甲方及政府部门的意见，完成规划方案调整； 3.2.2商业及公建、小高层及高层单体方案设计调整
3.3 扩初设计阶段 3.3.1 规划总图设计，包括土方台地、道路及室外主要管线等。 3.3.2 完成单体建筑扩初设计、结构及设备的扩初设计； 3.3.3 向甲方提交各专业扩初条件图，供甲方审查； 3.3.4 结合甲方的开发节奏，制定较详细的设备方案（强、弱电、空调通风及水专 业）。 3.4 施工图设计阶段 3.4.1 乙方应结合甲方提供的百叶、低窗护栏、楼梯栏杆、阳台栏杆等标准做法， 完成用地红线范围内所有建筑物、构筑物和室外工程的施工图设计。 3.4.1.1 完成建筑施工图设计 建筑： 1)室内（根据甲方提供的要求，完成住宅、商场、地下室等所有建筑的常规一次 装修）； 2)立面（包括所有建筑的外立面分色图及装修详图设计、立面材料样板及清单）。 3.4.1.2 完成结构施工图设计； 3.4.1.3 完成设备施工图设计（含强弱电、智能化系统主要通道预留；市政管网系 统接驳的设计工作）； 3.4.1.4 总图施工图设计（含土方平整图、总图定位、竖向包括挡土墙定位、管线 综合图等，管线综合图应配合甲方现场施工需要，必要时应先出道路的综合管线图，在总图中须明确小区内各管线与市政管线的接口关系；） 3.4.1.5 完成节能设计及测算，并提交及计算书。 3.4.1.6 其他可选施工图设计 3.4.1.7 某些特殊专业由甲方委托其它单位设计或由相关专业公司设计，乙方要协 助甲方作方案审核并协调合理布局，并承担总体责任。如： 小区建筑夜景灯光设计配合（建筑、机电管线等）； 小区背景音乐系统布置的配合设计（建筑、机电管线等） 电梯设计； 公共区域装修设计；