施工协议书
甲方：甘肃华唐建筑工程有限公司直属项目部
乙方：
甲方拟就所属会宁县职业技术教育中心学校实训楼砌体工程承包给乙方实施，根据《合同法》、《建筑法》及其他相关法律法规，遵循平等自愿、公平公正、诚实信用的原则，经双方协商一致，达成如下协议：
一、工程名称：
二、工程地点：
三、承包范围：
1、施工图标明的砖砌体工程；
四、承包方式：本工程采用包工的承包方式。
五、合同价款：本工程预算合同单价元/m。如发生工程变更，工程竣工后按
实际签证工程量结算。工程量计算按国家、省、市有关计算规则统一确定。
六、工
期：本工程定于年月日开工，年月日竣工。如遇特殊情况工期可顺延。
七、工程质量：合格
八、工程款支付方式：进场施工预付生活费，砌体完工后并经验收合格后一个月内付清。
九、乙方要切实保证所使用的材料和施工的工程质量达到现行相关规定的
质量标准要求，严格按照甲方交底及设计图纸标明的要求进行施工。如达不到上述质量要求，乙方无条件返工，并承担全部损失。
十、乙方在施工期间应特别加强工人的现场安全教育，切实保障每个工人的安全，所采取的施工方案、措施须切实可行，行之有效。凡施工中违章操作或其它个人违规行为造成的安全事故责任均由乙方承担，甲方概不负责。
十一、甲方负责提供施工现场，及时提供施工现场，以保证工程顺利实施。如需办理相关手续，则由甲方及时办理。逾期办理产生的相关费用（延误、处罚等）由甲方按实承担。
十二、甲乙双方除按上述条款外补充约定：
12.1违约责任：违约一方向对方支付合同总价10%的违约金。
12.2其余未约定部分遵照现行《建设工程施工合同》相关条款。
12.3
十三、本协议一式贰份，甲、乙双方各执一份，双方签字后即生效，工程竣工并付清工程款后即失效。
甲方：（盖章）乙方：（盖章）
代表：（签字或盖章）代表：（签字或盖章）
电话：电话：
协议订立日期：年月日
施工协议书
甲方：兰州市安宁区安宁堡街道办事处
乙方：兰州市安宁区第二建筑公司
甲方拟就所属安宁堡街道南门村上庄子、黄家滩、窦家庄砖铺路面及给排水管道安装工程承包给乙方实施，根据《合同法》、《建筑法》及其他相关法律法规，遵循平等自愿、公平公正、诚实信用的原则，经双方协商一致，达成如下协议：
一、工程名称：安宁堡街道南门村上庄子、黄家滩、窦家庄砖铺路面及给排
水管道安装工程
二、工程地点：安宁堡街道南门村上庄子、黄家滩、窦家庄
三、承包范围：
施工图标明的砖铺路面、给排水管道及其附属设施检查井、雨水井；
四、承包方式：本工程采用包工包料的承包方式。
五、合同价款：本工程预算合同价款390084.77元
（大写：叁拾玖万零捌拾肆元柒角柒分）。如发生工程变更，工程竣工后按实际签证工程量结算。工程量计算按国家、省、市有关计算规则统一确定。
六、工期：本工程定于二○○六年月日开工，二○○六
年月日竣工。如遇特殊情况工期可顺延。
七、工程质量：合格
八、工程款支付方式：工人进场开始施工预付备料款50000.00元，其余款按工程进度支付，付至合同价款90%时即停止付款，余款待全部工程完工并经甲方验收
合格后一次性付清。
九、乙方要切实保证所使用的材料和施工的工程质量达到现行相关规定的
质量标准要求，严格按照甲方交底及设计图纸标明的要求进行施工。如达不到上述质量要求，乙方无条件返工，并承担全部损失。
十、乙方在施工期间应特别加强工人的现场安全教育，切实保障每个工人的安全，所采取的施工方案、措施须切实可行，行之有效。凡施工中违章操作或其它个人违规行为造成的安全事故责任均由乙方承担，甲方概不负责。
十一、甲方负责提供施工现场，及时提供施工现场，以保证工程顺利实施。如需办理相关手续，则由甲方及时办理。逾期办理产生的相关费用（延误、处罚等）由甲方按实承担。
十二、甲乙双方除按上述条款外补充约定：
12.4本工程所处位置在村内边，施工中甲方负责协调外部关系，
保证对本工程无任何影响。本工程暂未考虑安全防护措施，施工中如确
因相关部门要求必须采取时，乙方负责实施，甲方承担费用。
12.5违约责任：违约一方向对方支付合同总价10%的违约金。
12.6其余未约定部分遵照现行《建设工程施工合同》相关条款。
十三、本协议一式肆份，甲、乙双方各执贰份，双方签字后即生效，工程竣工并付清工程款后即失效。
甲方：（盖章）乙方：（盖章）
代表：（签字或盖章）代表：（签字或盖章）
电话：电话：
协议订立日期：年月日
施工协议书
甲方：兰州市安宁区安宁堡街道办事处
乙方：兰州市安宁区第二建筑公司
甲方拟就所属安宁堡街道南门村窦家庄砖铺路面及给排水管道安装工程承包给乙方实施，根据《合同法》、《建筑法》及其他相关法律法规，遵循平等自愿、公平公正、诚实信用的原则，经双方协商一致，达成如下协议：
一、工程名称：安宁堡街道南门村窦家庄砖铺道路及给排水管道安装工程
二、工程地点：安宁区安宁堡街道南门村窦家庄(罐头厂段)
三、承包范围：
施工图标明的砖铺路面、给排水管道及其附属设施检查井、雨水井；
四、承包方式：本工程采用包工包料的承包方式。
五、合同价款：本工程预算合同价款125725.01元
（大写：壹拾贰万伍仟柒佰贰拾伍元零壹分）。工程竣工后按实际工程量进行竣工结算。工程量计算按国家、省、市有关计算规则统一确定。
六、工期：本工程定于二○○六年月日开工，二○○六
年月日竣工。如遇特殊情况工期可顺延。
七、工程质量：合格
八、工程款支付方式：工人进场开始施工预付备料款20000.00元，其余款按工程进度支付，付至合同价款90%时即停止付款，余款待全部工程完工并经甲方验收合格后一次性付清。
九、乙方要切实保证所使用的材料和施工的工程质量达到现行相关规定的
质量标准要求，严格按照甲方交底及设计图纸标明的要求进行施工。如达不到上述质量要求，乙方无条件返工，并承担全部损失。
十、乙方在施工期间应特别加强工人的现场安全教育，切实保障每个工人的安全，所采取的施工方案、措施须切实可行，行之有效。凡施工中违章操作或其它个人违规行为造成的安全事故责任均由乙方承担，甲方概不负责。
十一、甲方负责提供施工现场，及时提供施工现场，以保证工程顺利实施。如需办理相关手续，则由甲方及时办理。逾期办理产生的相关费用（延误、处罚等）由甲方按实承担。
十二、甲乙双方除按上述条款外补充约定：
12.7本工程所处位置在村内边，施工中甲方负责协调外部关系，
保证对本工程无任何影响。本工程暂未考虑安全防护措施，施工中如确
因相关部门要求必须采取时，乙方负责实施，甲方承担费用。
12.8违约责任：违约一方向对方支付合同总价10%的违约金。
12.9其余未约定部分遵照现行《建设工程施工合同》相关条款。
十三、本协议一式肆份，甲、乙双方各执贰份，双方签字后即生效，工程竣工并付清工程款后即失效。
甲方：（盖章）乙方：（盖章）
代表：（签字或盖章）代表：（签字或盖章）
电话：电话：
协议订立日期：年月日
施工协议书
甲方：兰州市安宁区安宁堡街道办事处
乙方：兰州市安宁区第二建筑公司
甲方拟就所属安宁堡街道仁寿山山顶涵洞工程承包给乙方实施，根据《合同法》、《建筑法》及其他相关法律法规，遵循平等自愿、公平公正、诚实信用的原则，经双方协商一致，达成如下协议：
一、工程名称：安宁堡街道仁寿山山顶涵洞工程
二、工程地点：安宁区安宁堡街道仁寿山
三、承包范围：
施工图标明的涵洞洞体、土方开挖、回填。
四、承包方式：本工程采用包工包料的承包方式。
五、合同价款：本工程预算合同价款92105.55元
（大写：玖万贰仟壹佰零伍元伍角伍分）。工程竣工后按实际工程量进行竣工结算。工程量计算按国家、省、市有关计算规则统一确定。
六、工期：本工程定于二○○六年月日开工，二○○六
年月日竣工。如遇特殊情况工期可顺延。
七、工程质量：合格
八、工程款支付方式：工人进场开始施工预付备料款15000.00元，其余款按工程进度支付，付至合同价款90%时即停止付款，余款待全部工程完工并经甲方验收合格后一次性付清。
九、乙方要切实保证所使用的材料和施工的工程质量达到现行相关规定的
质量标准要求，严格按照甲方交底及设计图纸标明的要求进行施工。如达不到上述质量要求，乙方无条件返工，并承担全部损失。
十、乙方在施工期间应特别加强工人的现场安全教育，切实保障每个工人的安全，所采取的施工方案、措施须切实可行，行之有效。凡施工中违章操作或其它个
人违规行为造成的安全事故责任均由乙方承担，甲方概不负责。
十一、甲方负责提供施工现场，及时提供施工现场，以保证工程顺利实施。如需办理相关手续，则由甲方及时办理。逾期办理产生的相关费用（延误、处罚等）由甲方按实承担。
十二、甲乙双方除按上述条款外补充约定：
12.10本工程所处位置在村内边，施工中甲方负责协调外部关系，
保证对本工程无任何影响。本工程暂未考虑安全防护措施，施工中如确
因相关部门要求必须采取时，乙方负责实施，甲方承担费用。
12.11违约责任：违约一方向对方支付合同总价10%的违约金。
12.12其余未约定部分遵照现行《建设工程施工合同》相关条款。
十三、本协议一式肆份，甲、乙双方各执贰份，双方签字后即生效，工程竣工并付清工程款后即失效。
甲方：（盖章）乙方：（盖章）
代表：（签字或盖章）代表：（签字或盖章）
电话：电话：
协议订立日期：年月日
施工协议书
甲方：兰州大西北汽车交易市场管理服务有限公司
乙方：兰州新星机械化工程有限责任公司
甲方拟就所属混凝土坡道工程
承包给乙方实施，遵循平等自愿、公平公正、诚实信用的原则，经双方协商一致，达成如下协议：
一、工程名称：兰州大西北汽车交易市场管理服务有限公司混凝土坡道工程
二、工程地点：兰州大西北汽车交易市场管理服务有限公司院内
三、承包范围：
施工图标明的砖砌挡土墙、混凝土坡道及填土；
四、承包方式：本工程采用包工包料的承包方式。
五、合同价款：本工程预算合同价款73000.00元
（大写：柒万叁仟元整）。如发生工程变更，工程竣工后按实际签证工程量结算。工程量计算按国家、省、市有关计算规则统一确定。
六、工期：本工程定于二○○六年月日开工，二○○六
年月日竣工。如遇特殊情况工期可顺延。
七、工程质量：合格
八、工程款支付方式：工人进场开始施工预付备料款10000.00元，其余款按周进度支付，付至合同价款90%时即暂停付款，余款待全部工程完工并经甲方验收合格后一次性付清。
九、乙方要切实保证所使用的材料和施工的工程质量达到现行相关规定的
质量标准要求，严格按照甲方交底及设计图纸标明的要求进行施工。如达不到上述质量要求，乙方无条件返工，并承担全部损失。
十、乙方在施工期间应特别加强工人的现场安全教育，切实保障每个工人的安全，所采取的施工方案、措施须切实可行，行之有效。凡施工中违章操作或其它个人违规行为造成的安全事故责任均由乙方承担，甲方概不负责。
十一、甲方负责提供施工现场，及时协调现场周边邻里关系，以确保本工程顺利实施。如需办理相关手续，则由甲方及时办理。逾期办理产生的相关费用（延误、处罚等）由甲方按实承担。
十二、甲乙双方除按上述条款外补充约定：
12.13本工程暂未考虑安全防护措施，施工中如确因相关部门要求
必须采取时，乙方负责实施，甲方承担费用。
12.14违约责任：违约一方向对方支付合同总价10%的违约金。
12.15其余未约定部分遵照现行《建设工程施工合同》相关条款。
十三、本协议一式肆份，甲、乙双方各执贰份，双方签字后即生效，工程竣工并付清工程款后即失效。
甲方：（盖章）乙方：（盖章）
代表：（签字或盖章）代表：（签字或盖章）
电话：电话：
协议订立日期：年月日
施工协议书
甲方：兰州大西北汽车交易市场管理服务有限公司
乙方：兰州新星机械化工程有限责任公司
甲方拟就所属水泥袋装土护坡工程
承包给乙方实施，遵循平等自愿、公平公正、诚实信用的原则，经双方协商一致，达成如下协议：
一、工程名称：兰州大西北汽车交易市场管理服务有限公司坡道工程
二、工程地点：兰州大西北汽车交易市场管理服务有限公司院前
三、承包范围：
施工图标明的水泥袋装土护坡、填土、顶部道渣、卵石铺装；
四、承包方式：本工程采用包工包料的承包方式。
五、合同价款：本工程预算合同价款99803.17元
（大写：玖万玖仟捌佰零叁元壹角柒分）。如发生工程变更，工程竣工后按实际签证工程量结算。工程量计算按国家、省、市有关计算规则统一确定。
六、工
期：本工程定于年月日开工，年月日竣工。如遇特殊情况工期可顺延。
七、工程质量：合格。
八、工程款支付方式：工人进场开始施工预付备料款30000.00元，其余款按周进度支付，付至合同价款90%时即暂停付款，余款待全部工程完工并经甲方验收合格后一次性付清。
九、乙方要切实保证所使用的材料和施工的工程质量达到现行相关规定的
质量标准要求，严格按照甲方交底及设计图纸标明的要求进行施工。如达不到上述质量要求，乙方无条件返工，并承担全部损失。
十、乙方在施工期间应特别加强工人的现场安全教育，切实保障每个工人的安全，所采取的施工方案、措施须切实可行，行之有效。凡施工中违章操作或其它个人违规行为造成的安全事故责任均由乙方承担，甲方概不负责。
十一、甲方负责提供施工现场，及时协调现场周边邻里关系，以确保本工程顺利实施。如需办理相关手续，则由甲方及时办理。逾期办理产生的相关费用（延误
、处罚等）由甲方按实承担。
十二、甲乙双方除按上述条款外补充约定：
12.16本工程暂未考虑安全防护措施，施工中如确因相关部门要求
必须采取时，乙方负责实施，甲方承担费用。
12.17违约责任：违约一方向对方支付合同总价10%的违约金。
12.18其余未约定部分遵照现行《建设工程施工合同》相关条款。
十三、本协议一式肆份，甲、乙双方各执贰份，双方签字后即生效，工程竣工并付清工程款后即失效。
甲方：（盖章）乙方：（盖章）
代表：（签字或盖章）代表：（签字或盖章）
电话：电话：
协议订立日期：年月日
施工协议书
甲方：
乙方：
甲方拟就所属安宁堡街道永兴村砖铺路面及给排水管道安装工程承包给乙方实施，根据《合同法》、《建筑法》及其他相关法律法规，遵循平等自愿、公平公正、诚实信用的原则，经双方协商一致，达成如下协议：
一、工程名称：安宁堡街道永兴村砖铺道路及给排水管道安装工程
二、工程地点：安宁区安宁堡街道永兴村
三、承包范围：
施工图标明的砖铺路面、给排水管道及其附属设施检查井、雨水井；
四、承包方式：本工程采用包工包料的承包方式。
五、合同价款：本工程预算合同价款495229.67元
（大写：肆拾玖万伍仟贰佰贰拾玖元陆角分）。如发生工程变更，工程竣工后按
实际签证工程量结算。工程量计算按国家、省、市有关计算规则统一确定。
六、工期：本工程定于二○○六年月日开工，二○○六
年月日竣工。如遇特殊情况工期可顺延。
七、工程质量：合格
八、工程款支付方式：工人进场开始施工预付备料款50000.00元，其余款按进度支付，付至合同价款90%时即暂停付款，余款待全部工程完工并经甲方验收合格后一次性付清。
九、乙方要切实保证所使用的材料和施工的工程质量达到现行相关规定的
质量标准要求，严格按照甲方交底及设计图纸标明的要求进行施工。如达不到上述质量要求，乙方无条件返工，并承担全部损失。
十、乙方在施工期间应特别加强工人的现场安全教育，切实保障每个工人的安全，所采取的施工方案、措施须切实可行，行之有效。凡施工中违章操作或其它个人违规行为造成的安全事故责任均由乙方承担，甲方概不负责。
十一、甲方负责提供施工现场，及时协调现场周边邻里关系，以确保本工程顺利实施。如需办理相关手续，则由甲方及时办理。逾期办理产生的相关费用（延误、处罚等）由甲方按实承担。
十二、甲乙双方除按上述条款外补充约定：
12.19本工程暂未考虑安全防护措施，施工中如确因相关部门要求
必须采取时，乙方负责实施，甲方承担费用。
12.20违约责任：违约一方向对方支付合同总价10%的违约金。
12.21其余未约定部分遵照现行《建设工程施工合同》相关条款。
十三、本协议一式肆份，甲、乙双方各执贰份，双方签字后即生效，工程竣工并付清工程款后即失效。
甲方：（盖章）乙方：（盖章）
代表：（签字或盖章）代表：（签字或盖章）
电话：电话：
协议订立日期：年月日
施工协议书
甲方：兰州市安宁区孔家崖街道办事处
乙方：兰州市安宁区第二建筑公司
甲方拟就所属孔家崖街道综合楼室外工程
承包给乙方实施，遵循平等自愿、公平公正、诚实信用的原则，经双方协商一致，达成如下协议：
一、工程名称：孔家崖街道综合楼室外工程
二、工程地点：兰州市安宁区孔家崖街道办事处院内
三、承包范围：
施工图标明的混凝土路面、给排水管道安装工程；
四、承包方式：本工程采用包工包料的承包方式。
五、合同价款：本工程预算合同价款约280000.00元
（大写：贰拾捌万元整）。工程竣工后按实际工程量结算。工程量计算按国家、省、市有关计算规则统一确定。
六、工期：本工程定于
二00六年六月二十日开工，二00六年十月二十日竣工。如遇特殊情况工期可顺延。
七、工程质量：合格
八、工程款支付方式：工人进场开始施工预付备料款30000.00元，其余款按周进度支付，付至合同价款90%时即暂停付款，余款待全部工程完工并经甲方验收合格后一次性付清。
九、乙方要切实保证所使用的材料和施工的工程质量达到现行相关规定的
质量标准要求，严格按照甲方交底及设计图纸标明的要求进行施工。如达不到上述质量要求，乙方无条件返工，并承担全部损失。
十、乙方在施工期间应特别加强工人的现场安全教育，切实保障每个工人的安全，所采取的施工方案、措施须切实可行，行之有效。凡施工中违章操作或其它个人违规行为造成的安全事故责任均由乙方承担，甲方概不负责。
十一、甲方负责提供施工现场，及时协调现场周边邻里关系，以确保本工程顺利实施。如需办理相关手续，则由甲方及时办理。逾期办理产生的相关费用（延误、处罚等）由甲方按实承担。
十二、甲乙双方除按上述条款外补充约定：
12.22违约责任：违约一方向对方支付合同总价10%的违约金。
12.23其余未约定部分遵照现行《建设工程施工合同》相关条款。
十三、本协议一式肆份，甲、乙双方各执贰份，双方签字后即生效，工程竣工并付清工程款后即失效。
甲方：（盖章）乙方：（盖章）
代表：（签字或盖章）代表：（签字或盖章）
电话：电话：
协议订立日期：二00六年八月十八日
施工协议书
甲方：兰州市安宁区孔家崖街道办事处
乙方：兰州市安宁区第二建筑公司
甲方拟就中石油公司开发建设征用孔家崖街道土地范围内所涉及的孔家崖街道廖家庄村房屋拆迁工程承包给乙方实施，遵循平等自愿、公平公正、诚实信用的原则，经双方协商一致，达成如下协议：
一、工程名称：孔家崖街道廖家庄村房屋拆迁工程
二、工程地点：兰州市安宁区孔家崖街道廖家庄村
三、承包范围：
被征用土地范围内的民用建筑、构筑物拆除。
四、承包方式：本工程采用固定合同价承包方式。
五、合同价款：本工程按拆除面积单位造价29.50元/㎡计价，总拆除面积为3
3272.29㎡，合同价款为981516.53元
（大写：玖拾捌万壹仟伍佰壹拾陆元伍角叁分）。拆除工程完工后按实际工程量结算。
六、工期：本工程定于二○○六年十二月十日开工，
二○○七年一月十五日竣工。如遇特殊情况工期可顺延。
七、工程内容：房屋、构筑物拆除、垃圾清运。
八、工程款支付方式：全部拆除工程完工并经甲方验收通过后一次性付清。
九、乙方要切实保证所使用的人员、机械能够满足拆除要求，积极配合甲方进行现场拆除工作，保证达到双方约定的工期、标准要求。
十、乙方在施工期间应特别加强工人的现场安全教育，切实保障每个工人的安全，所采取的施工方案、措施须切实可行，行之有效。凡施工中违章操作或其它个人违规行为造成的安全事故责任均由乙方承担，甲方概不负责。
十一、甲方负责提供施工现场，及时协调现场周边邻里关系，以确保拆除工作顺利实施。如需办理相关手续，则由甲方及时办理。逾期办理产生的相关费用（延误、处罚等）由甲方按实承担。
十二、甲乙双方除按上述条款外补充约定：
12.24违约责任：违约一方向对方支付合同总价10%的违约金。
12.25其余未约定部分遵照现行《建设工程施工合同》相关条款。
十三、本协议一式肆份，甲、乙双方各执贰份，双方签字后即生效，工程竣工并付清工程款后即失效。
甲方：（盖章）乙方：（盖章）
代表：（签字或盖章）代表：（签字或盖章）
电话：电话：
协议订立日期：二○○年月日
施工协议书
甲方：兰州市安宁区孔家崖街道办事处
乙方：兰州市安宁区第二建筑公司
甲方拟就所属孔家崖街道室外工程
承包给乙方实施，遵循平等自愿、公平公正、诚实信用的原则，经双方协商一致，达成如下协议：
一、工程名称：孔家崖街道配电室、水泵房、食堂及室外院落工程
二、工程地点：兰州市安宁区孔家崖街道办事处院内
三、承包范围：
施工图标明的土建、安装工程；
四、承包方式：本工程采用包工包料的承包方式。
五、合同价款：本工程预算合同价款约420000.00元
（大写：肆拾贰万元整）。工程竣工后按实际工程量结算。工程量计算按国家、省、市有关计算规则统一确定。
六、工期：本工程定于二00六年八月二十日开工，二00六年
十一月二十六日竣工。如遇特殊情况工期可顺延。
七、工程质量：合格
八、工程款支付方式：工人进场开始施工预付备料款30000.00元，其余款按周进度支付，付至合同价款90%时即暂停付款，余款待全部工程完工并经甲方验收合格后一次性付清。
九、乙方要切实保证所使用的材料和施工的工程质量达到现行相关规定的
质量标准要求，严格按照甲方交底及设计图纸标明的要求进行施工。如达不到上述质量要求，乙方无条件返工，并承担全部损失。
十、乙方在施工期间应特别加强工人的现场安全教育，切实保障每个工人的安全，所采取的施工方案、措施须切实可行，行之有效。凡施工中违章操作或
施工协议书
甲方：兰州市安宁区孔家崖街道办事处
乙方：兰州市安宁区第二建筑公司
甲方拟就所属孔家崖街道政务大厅装饰工程
承包给乙方实施，遵循平等自愿、公平公正、诚实信用的原则，经双方协商一致，达成如下协议：
一、工程名称：孔家崖街道政务大厅装饰工程
二、工程地点：兰州市安宁区孔家崖街道办事处
三、承包范围：
根据建设单位有求的功能标准设计完成的室内外装饰工程及电子显示屏、电脑、空调、触摸屏、等办公设备的购置、安装及调试；
四、承包方式：本工程采用包工包料的承包方式。
五、合同价款：本工程预算合同价款约300000.00元
（大写：叁拾万元整）。工程竣工后依据实际工程量、相关经济技术文件及《甘肃省装饰工程预算定额地区基价》(DBJD25-22-2004)进行竣工结算，取费按三类乙级标准，一类材料价差按兰州地区二00六年第三季度指导价计取。其中办公设备购置费用根据购物发票实发生金额进行结算，该部分只计取税金，不计其他管理费用。结算价款以建设单位委托的审计部门审定的结算价款为准。
六、工期：本工程定于
二00六年十一月二十八日开工，二00六年十二月六日竣工。如遇特殊情况工期可顺延。
七、工程质量：合格
八、工程款支付方式：工人进场开始施工预付备料款50000.00元，其余款按进度支付，付至合同价款90%时即暂停付款，余款待全部工程完工并经甲方验收合格后一次性付清。
九、乙方要切实保证所使用的材料和施工的工程质量达到现行相关规定的
质量标准要求，严格按照甲方交底及设计图纸标明的要求进行施工。如达不到上述质量要求，乙方无条件返工，并承担全部损失。
十、乙方在施工期间应特别加强工人的现场安全教育，切实保障每个工人的安全，所采取的施工方案、措施须切实可行，行之有效。凡施工中违章操作或其它个人违规行为造成的安全事故责任均由乙方承担，甲方概不负责。
十一、甲方负责提供施工现场，及时协调现场周边邻里关系，以确保本工程顺利实施。如需办理相关手续，则由甲方及时办理。逾期办理产生的相关费用（延误、处罚等）由甲方按实承担。
十二、甲乙双方除按上述条款外补充约定：
12.26违约责任：违约一方向对方支付合同总价10%的违约金。
12.27其余未约定部分遵照现行《建设工程施工合同》相关条款。
十三、本协议一式肆份，甲、乙双方各执贰份，双方签字后即生效，工程竣工并付清工程款后即失效。
甲方：（盖章）乙方：（盖章）
代表：（签字或盖章）代表：（签字或盖章）电话：电话：
协议订立日期：二00六年十一月二十二日精品文档word文档可以编辑！谢谢下载！
承包工程协议书 承包工程协议书范文一 建筑工程承包合同 发包方：(以下简称甲方) 承包方：(以下简称乙方) 甲方在关岱岳村东新建一栋办公楼，同意该办公楼的土建工程以包工包料形式承包给乙方施工。依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，本着平等互利的原则，结合本工程具体情况，经甲、乙双方协商达成以下合同条款：一、 工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、建筑规模：建筑面积约4091.23平方米;为五层框架结构。二、承包方式：以包工包料的形 式承包给乙方施工。乙方应包该项工程的施工质量、工期、施工安 全及工程竣工验收合格。三、工程造价：总工程4091.23平方米， 造价每平方米1030元，工程总造价为4213966元(大写：肆佰贰拾 壹万叁仟玖佰陆拾陆元整)四、承包范围：1、本工程按甲方提供的 施工图纸全部内容(以下项目不在承包范围内：1、室内门不做。2、 卫生洁具不做。3、采暖支管留口不做地暖。4、电气工程灯具不做 安40W白炽灯，弱电只布管不穿线。5、楼梯栏杆不做。6、毛墙毛 地不做铺装面层。)完成施工(包括本合同所注明的内容)。基础工程(包括打桩、包括回填)、主体工程、室内及天面排水工程、屋面工程。三通一3平工作。施工报建手续。2、乙方要包以下项目：1)、 主体工程：该工程为框架结构，层高按设计图纸施工。2)、装饰工程：①内墙面用水泥砂浆批灰。②外墙面刮涂料。③楼面、地面面 层为水泥浆。五、工程款支付方式：1、乙方三层屋面封顶付工程造 价总额的15%。2、待柱体完工甲方付给乙方工程造价总额的15%。3、工程全部完工时甲方付乙方工程造价总额的30%。4、工程全部完工 验收合格，2011年腊月(农历)三十前甲方付给乙方工程造价总额的35%。其余的5%保证金，若无质量问题，甲方待一年后付清。六、
建筑工程承包协议书 甲方：___________________(以下简称甲方) 乙方：___________________(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包协议条例》的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将本项目的_____工程的劳务承包给乙方，为明确双方权力与义务，特 签订如下协议条款，供双方共同遵守。 一、工程名称与地点 该工程为长沙某学校教学实验楼工程，地点在长沙市体育新城。 二、承包方式与要求 该工程甲方采取分工种，单价组合成总价的形式，以包税、包工、包食宿方式承包给乙方。要求承包队伍具备劳务承包资质，主要工种要有上岗证书，并且编制人员花名册交甲方存档备查。 三、工程承包单价与内容 经双方协商，该_______工程按 _______元/(m2、m3、t)的承包单价由乙方进行承包，其承包单价包括以下内容：完成建设方提供的全套施工图纸、交底纪要、变更的有关施工的全部内容;现场规整与清理;200米范围内地面水平运输;制作设备的维护、保养;材料的 节约;与其他队伍配合等内容。 四、工程质量与安全 根据业主要求，该工程质量要求达到优良，因此单项承包必须确保优良，如本工程质量被评定为优良工程，甲方适当给予奖励，如承包单项评定为不合格，由乙方进行返工修理直至合格，其返工的一切经济损失由乙方承担，并从乙方劳务结算中扣回。 乙方施工人员必须服从甲方管理人员的安排，必须严格遵守《安全操作规程》，为使工人增强安全意识，带队及班组负责人每天安排工作量，要进行安全交底教育，强调安全操作，带好安全帽，装好安全网系好安全带，做好各项安全防护工作，杜绝安全事故的发生。凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责，甲方不承担任何经济、法律责任。 五、文明施工与奖罚 乙方进入施工现场人员必须遵守文明施工手册，在自己承包的范围内做到工完料尽场地清，严格把好材料节约关，不准乱锯、乱丢、浪费材料，如发现在分清责任后给予罚款。
模板承包协议书 甲方：有限公司 乙方：身份证号码： 甲方现有工程，其中模板工程以包工形式（含部分辅材）发包给乙方施工，经双方友好协商如下： 一、承包内容： （1）包含模板的制作、安装、拆除、表面清理、抛光、刷脱模剂、放线（控制线由甲方负责）、材料码堆清理、完工吊出（汽车吊由甲方承当）、水平及垂直运输、装卸车、手工工具、电动工具、电缆线插座、铁钉铁丝、劳动保护用品等由乙方承包。 （2）内外架搭拆及防护（含打砼操作架）、铺挑板、临时路挑上下梯，挂安全网、预埋铁件、钢板止水带、橡胶止水带安装等图纸内一切工作内容，挖锥形胶垫等均在承包单价内。 二、承包单价： 固定单价按砼接触面积计算人民币：元/㎡，大写：；其中含文明施工费元/㎡，固定单价包括：工资、管理费、劳保费（统一服装、反光衣、劳保鞋、安全带）、安全文明措施费、冬雨季施工降效费，成品及原材保护、浇捣砼护模人工费、停工或窝工损失费，办理证件等费用。如发生计时工按元/天，大写：。 三、甲方责任： 1、提供材料：模板、木方； 2、提供汽车吊（或铲车、汽车）、安全帽； 3、提供宿舍、床板、食堂房间（炊事员、炊具乙方自理）。
四、乙方责任： 1、质量： 按照最新施工规范操作施工，及公司标准施工，模板接缝、垂直及平整度必须达到规范安装要求，乙方应在承包施工范围内有效施工确保质量，如发生质量问题，监理验收不合格，甲方施工员指导下整改到位，直到检查合格为止，如情节严重达不到要求或被监理、公司罚款均由乙方承担，并由此给甲方造成名誉损失，双倍从乙方工资中扣除。多次发生类似情况可以责令其退场，按所完成工程量的60 %给予支付。乙方应严格按图施工，如有跑模及漏浆现象扣留5 %作为修补费用。 2、工期进度： 按公司施工进度要求执行，乙方必须有足够的劳动力保证工程进度，如果因乙方人员不足影响工期，一切责任由乙方承担。情节严重甲方可以责令其退场，按所完成工程量的60 %给予支付。 3、安全文明： 乙方必须保证安全施工，乙方原因所造成的一切安全事故由乙方负责，现场文明施工达不到要求，甲方另行派人清理整改，工资双倍由乙方承担（结算时扣除）。现场产生纠纷应向甲方管理人员汇报，已构成打架斗殴均报当地公安机关处理。如出现安全工伤，产生3000元（含）由乙方承担医疗费用，发生3000元以上医疗费用，甲乙方各承担50%责任。 4、节约材料： 乙方必须做到合理用料，不乱锯木方、模板，否则按成本价的二倍罚款。螺母按10%损耗计算。 五、付款方式： 乙方自备一个月生活费，工程款按月进度支付70%，竣工支付至80%，余款待项目工程竣工验收后，三个月付清。 六、其它： 1、本工程乙方只能自己施工，不准转包，一经发现，甲方有权单方面终止合同，并由乙方 承担违约责任。乙方必须遵照执行甲方现场管理人员及业主、公司、监理的所有指令，如有 不服从甲方管理人员安排指挥；视为违约，待结算时处理。乙方必须自始自终完成本工程所 有任务，乙方原因中途退场，按所完成工程量的60% 结算。 2、未尽事宜：双方协商解决，班组及时发放工资，保障人员生活费用，并于每月8日前提
工程承包合同书通用版 Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-019800
工程承包合同书通用版 工程承包合同书范文1 发包方：(以下简称甲方) 承包方：(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本协议。 一、工程概况 1、工程名称：承建XXXXXXXXXX车间，附属工程： 2、工程地点： 3、工程内容： ①、钢构隔音覆盖厂房; ②、设备基础;
③、排音管道及电缆沟。 二、承包方式：包工包料。 三、乙方施工时必须确保安全，责任自负。 四、决算方式：按实际工程量决算。 五、工程造价： 1、附属钢构隔音覆盖厂房：(元)。 2、设备基础：(元)。 3、排音管道及电缆沟：(元)。 以上三项合计为：(元)。 六、乙方必须按图纸及工程预算书规定进行施工，保证质量。 七、付款方式：由乙方垫资施工，工程全部完成验收合格后15天内，根据实际决算价一次性付清全部工程款。 八、本合同一式四份，甲乙双方各执两份，双方签字盖章后生效。 甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 建设工程承包合同协议书范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
甲方：_________ 乙方：_________ 按照《中华人民共和国合同法》的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。 第一条工程概况 1.1 工程名称：_________ 工程地点：_________ 工程内容：_________ 承包范围：_________ 1.2 开工日期：_________ 竣工日期：_________ 总日历日期：_________ 1.3 质量等级：_________ 1.4 合同价款：_________ 第二条合同文件及解释顺序：_________ 第三条合同文件使用的语言文字、标准和适用法律。 3.1 合同语言：_________ 3.2 适用法律法规：_________ 3.3 适用标准、规范：_________ 第四条图纸 4.1 图纸提供日期：_________ 4.2 图纸提供套数：_________ 4.3 图纸特殊保密要求和费用：_________ 第五条甲方驻工地代表
5.1 甲方驻工地代表及委派人员名单：_________ 5.2 实行社会监理的总监理工程师姓名及其被授权范围(如果有)_________ 第六条乙方驻工地代表：_________ 第七条甲方工作 7.1 施工场地具备开工条件和完成时间的要求：_________ 7.2 水、电、电讯等施工管线进入施工场地的时间、地点和供应要求： _________ 7.3 施工场地内主要交通干道及其与公共道路的开通时间和起止地点： _________ 7.4 工程地质和地下管网线路资料的提供时间：_________ 7.5 办理证件、批件的名称和完成时间：_________ 7.6 水准点与坐标控制点位置提供和交验要求：_________ 7.7 会审图纸和设计交底的时间：_________ 7.8 施工场地周围建筑物和地下管线的保护要求：_________ 第八条乙方工作 8.1 施工图和配套设计名称、完成时间及要求：_________ 8.2 提供计划、报表的名称、时间和份数：_________ 8.3 施工防护工作的要求：_________ 8.4 向甲方代表提供办公和生活设施的要求：_________ 8.5 对施工现场交通和噪音的要求：_________ 8.6 成品保护的要求：_________ 8.7 施工场地周围建筑物和地下管线的保护要求：_________ 8.8 施工场地整卫生的要求：_________ 第九条进度计划 9.1 乙方提供施工组织设计(或施工方案)和进度计划的时间：_________
外脚手架施工合同 发包方（全称）： 承包方（全称）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订了合同。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程内容： 工程特点： 建筑面积： 二、工程承包范围与方式 1、承包范围：甲方将承建的工程的 分项工程的全部范围。乙方施工承包范围包括但不限于：甲方提供的本工程施工图纸所包含建筑、结构、电气、给排水等；其它与主体工程不可分割之工程；分包工程（含甲方指定分包工程或独立承包工程）的协调、配合、管理等；甲方视需要，可对乙方承包范围及内容（各班组承包范围内均不包含项目）作出增减或调整，乙方应无条件接受，也不因此作为对其余项目合同单价和总价作出调整的理由。 2、承包方式：包工，包质量、包安全。价格一次性包死、多不
退少不补。
3、承包内容：本工程设计施工图和变更图所有木工程的制作、安装、拆除。用于模板工程材料的进出场装卸，模板内杂物清理，拆模后楼地面木工材料清理，材料拆除后指定地点堆码，预留各种孔洞的制作、安装、拆除，承重架的搭设和拆除，配合施工员定位放线（施工员交点后乙方完成后续定位工作），砼浇注时派2人以上守护。现场施工所需工具、配电箱以后出箱电缆，施工用铁丝、铁钉、等附材。安全帽、安全带等劳保用品。 三、合同工期 1、开工日期：2014年3月25日 2、竣工日期：2014年11月15日 3、甲乙双方在确定竣工日期和各项控制工期时，均已充分考虑：可能出现的各种规模的雨雪天、高温天气、台风、停水停电、节假日、工地及周边环境因素（不含不可抗力因素）。 4、在保安全，保质量情况下，必须保证工程进度，如合同规定期限内乙方未按期交工，乙方自第二日按工程总造价的千分之二支付罚金，遇不可抗力除外，附工期进度表。 四、质量标准 1、按国家规范要求，工程质量标准、施工图纸设计要求施工。乙方在施工前认真审定图纸，发现错误或不明白的地方要提前通知甲方或现场施工员。否则造成返工由乙方负责。
工程承包协议书 发包方（简称甲方）：甘肃第七建设集团股份有限公司榆定路项目部承包方（简称乙方）：仁寿高发建筑劳务有限公司 依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵守平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程事项协商一致，达成共识订立本合同。 一、工程概况 （一）工程名称：榆定路二标石头沟二号大桥 （二）工程地点：榆中县石头沟 （三）工程内容：榆定路二标石头沟二号大桥工程，除机械施工项目以外所有项目的人工作业。 二、工程承包方式及范围 （一）工程承包方式：包工不包料。 （二）工程承包范围：双方协议及图纸明确的工程项目。 三、工程价款及支付方式 （一）工程价款：以实际图纸为准。 （二）工程款支付方式：工程开工时甲方支付给乙方合同价款3%的启动资金，以后按乙方实际完成工程量的70%付款，工程完成达到验收标准支付到95%，留5%作质量保修金，从交工日期起，满一年后付清保修金。工程款结算计价表见附表。 四、质量标准 工程质量标准达到现行验收标准。
五、协议合同约定工期 开工日期：2016年8月1日 竣工日期：2017年8月1日 六、其他约定 甲方责任：负责工程的外围协调和技术管理等工作，及时提供给乙方施工所需的机械、材料、设备、工具等。配合乙方搞好施工现场各项工作，提前做好征地工作及清除渠道修建时有影响的障碍物，配合有关部门向乙方交待清楚地下给水管网、电信光缆的具体位置，提供水准点，并进行交验，配合乙方解决施工过程中出现的疑难问题。 乙方责任：搞好自己本职工作及施工安全措施，对有危险的地段必须设置危险提示标志，对本程所有人员办理人身意外伤害保险。承担本工程的质量保修责任，承担除甲方原因造成的和不可抗力因素外造成的各类风险。 七、变更 如果在施工过程中发生变更增减项目，结算时按实际增加或减少。 八、争议 双发约定在履行合同过程中产生争议时： （一）请工程所在地的建设工程主管部门调解。 （二）采取第一种方式解决并约定向工程所在地仲裁委员会提请仲裁或向工程所在地人民法院提起诉讼。 九、其他
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 【房屋建筑承包合同书】建筑工程承包合同书 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
建筑工程承包合同书 建筑安装工程承包合同书 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 依照〈〈中华人民共和国合同法》经双方协商一致，签订本合同，并严肃履行。 第一条工程项目 1. 工程名称： 2. 工程地点： 3. 工程范围和内容：全部工程建筑面积方米。 4. 工程造价：全部工程施工图预算造价人民币 ,其中：人工费。 第二条工程期限 1. 开竣工日期：经双方商定，本合同工程开竣工日期如下： 全部工程自 ________ 年M 日开工，至 年M 日竣工。 2. 施工前各项准备工作，双方应根据工程协议书中第三条规定，分别负责按照完成。 3. 在施工过程中，如遇下列情况，可顺延工期。顺延期限，应由双方及时协商，签订协议，并报有关部门备案。 （1）由于人力不可抗拒的灾害，而被迫停工者；
（2）因甲方变更计划或变更施工图，而不能继续施工者； （3）因甲方不能按期供图、供料、供设备或所需之材料、设备不合要求，而被迫停工不能顺利施工者。 第三条物资供应 1. 包工不包料工程，全部材料、设备由甲方采购供应到现场或指定的加工地点。 2. 由甲方负责供应的材料和设备的品种、规格、数量乙方应妥善保管使用，若有人为损坏，乙方应赔偿甲方。 第四条工程款结算 1. 全部工程造价的结算方式按包工不包料工程的预算定额规定的人工费结算规定办理（共计）。 2. 工程款拨付与结算办法，分三次支付：第一次（时间） 第二次（时间） 第三次（时间） 第五条施工与设计变更 1. 乙方要依据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准以及设备要求组织施工，要全部达到合格。 2. 要坚持按图施工，任何一方不得随意变更设计。如遇下列情况给对方造成窝工、返工，材料、构件的积压，施工力量和机构调迁等损失, 应由责任方负担。 (1) 施工中如发现设计有错误或严重不合理的地
The contract is to clarify the rights and obligations of both parties, restrict both parties to perform their responsibilities and obligations together, and prevent possible risks. （合同范本） 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________ 工程承包合同书模板(2021版)
工程承包合同书模板(2021版)合同作用：明确双方的权利和义务，约束双方共同履行责任和义务，为日后解决争议提供依据，防范可能存在的风险。下载后可以修改或直接打印使用（使用前请详细阅读内容是否合适）。 租房合同|劳动合同|租赁合同|劳务合同|用工合同|购销合同|离婚协议书 发包单位：（以下简称甲方） 承包人：（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程承包事项协商一致，签订本合同。 第一条：工程概况 湖畔护坡工程承包项目发包给乙方，包工包料施工，湖畔护坡全长按米计算。 第二条：施工方案 1、护坡 （1）、基底宽米，厚米，自下而上慢慢收至高度为米，受力部分需冷拉丝砖带，外墙做磋沙（水泥标号为42.5，砖要好质量的青砖或
红砖）。 （2）、拆除厕所旁房屋三间，作进出路。 （3）、完工后做围墙10米左右。 （4）、墙与岸间的空隙用泥土夯实，并在墙上加适量的漏水管。 第三条：合同工期 1、经双方协商确定,工程期为日，暂定于自年月日起至年月日止，具体开工时间由甲方下达开工令后方可开始施工。 2、若施工过程中发生人力不可抗拒的情形，或甲方要求乙方暂停工作，工期相应顺延。 第四条：价格及付款方式 1、工程总承包价为元。 2、上述总承包价为包干价，包含本合同所有工作内容，包工包料及其它一切费用（包括拆房，打围墙），甲方无需再向乙方支付任何费用。 3、付款方式：竣工验收后付元，除总金额的百分之五质保金外，剩余部分付，质保金一年满后付清（时间按验收合格之日起计算）。 第五条：甲方义务 1、按合同向乙方拨付工程款。 2、帮助协调施工现场的临时用水、用电等事宜。
工程施工承包框架协议书 合同编号： 甲方： 乙方： 乙方项目负责人：电话： 一、总则： 甲乙双方本着相互信任、平等互利的原则，同时，遵照中华人民共和国合同法和相关法律法规，为明确甲乙双方的责任和义务，签定本框架协议。 本框架协议约定自甲乙双方协议签订之日起一年内，甲方委托乙方进行建筑智能化工程项目施工的所有项目中双方的权利和义务。具体工程施工内容工程期限及价格以每个具体项目的《项目施工说明书》为准。 二、双方责任和义务 1、甲方责任和义务： (1) 甲方按照本协议约定按时支付工程款； (2) 提供技术要求和图纸，负责现场和土建方、业主的协调工作； (3) 每个项目甲方会指定项目经理督导项目实施、监理及协调工作； (4) 施工所需材料及设备（不包括施工工具）由甲方提供。
2、乙方责任和义务 (1) 乙方自行解决工程施工所需的各种安装工具；交通费用及施工过程中的住宿费用由乙方自理； (2) 乙方必须按国家现行相关行业要求及甲方现场技术人员指导下施工；完成己方和其他施工方的成品保护工作； (3) 工程施工质量要满足国家现行相关规范的要求，且经甲方验收合格，若经检查不合格处必须返工，由此而造成的损失，甲方酌情扣除乙方的施工费来抵甲方的损失； (4) 乙方妥善保管施工材料等，剩余施工材料退回甲方； (5) 按照甲方和土建总包方的进度要求完成。 (6) 施工质量保证期为一年，乙方在保证期内免费解决施工质量问题 三、工程施工费及支付办法 1、施工费用以具体工程项目的《项目施工说明书》约定为准。 2、付款方式为：具体项目开始施工前一天，甲方支付项目金额的30%； 完成整个工程，并经甲方项目经理验收合格后三日内，甲方支付项目金额的60%；质量保证金为项目金额10%，工程完工，业主投入使用3个月后1周内支付。 四、安全责任和文明施工
工程承包协议书 发包方： 承包方： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关现行法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本工程施工事项协商一致，签订本协议。 一、工程名称： 工程地点： 二、承包范围： 三、承包方式： 四、工期： 五、质量标准： 六、协议价款金额（大写）： 七、协议价款及调整 本协议价款采用方式确定。 八、安全施工责任 承包方必须服从发包方的安全管理制度，做好自身的安全管理工作，确保安全施工。 九、付款方式： 十、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本协议则组成部分。 十一、发包方向承包方承诺按照协议约定支付协议价款，承包方向发包方承诺按照既定工程保质保量完成。 十二、其他
1、根据建设单位要求的工期，如承包方无力完成工程项目，发包方可另找施工队伍完成，由此产生的费用由承包方负责，并赔偿发包方1万元违约金。 2、承包方严格按照甲方提供的图纸和甲方要求施工，确保工程质量，如在施工过程中发现质量不合格行为，造成返工，因此造成的装修材料损失、人工损失概由乙方自行承担。 3、除由建设单位原因产生的变更项目可调整承包价格外，其他原因概不调整。 4、承包方对施工人员做好必要的安全防护，由承包方原因发生的安全事故由承包方负全部责任，与发包方无关。 5、由于承包方人为原因浪费、丢失的材料，按照原价赔偿给发包方。 6、在免费保修期内，乙方应有专人负责该项目的保修工作，必须保证通讯畅通，令发包方能够随时同承包方取得联系。如乙方更换保修人员或联系电话，应及时通知发包方。若因承包方通讯不畅或故意不接，拖延推诿，发包方将视为承包方放弃保修责任，有权自行解决，由乙方承担所有费用并加收10%的劳务费，费用在乙方质保金中直接扣除。 十三、本协议一式两份，双方各持一份，本协议未尽事宜由双方协商解决。0 十四、协议生效 自承包方开始进入工地开始施工本协议生效。 发包方承包方 电话：电话： 日期：年月日日期：年月日
YOUR LOGO 建设工程承包合同协议书(协议样 本) The state maintains social and economic order by enacting laws, and contracts signed in accordance with the law have legal effect and are protected by the state. 专业合同系列，下载即可用
建设工程承包合同协议书(协议样本) 说明：本合同书的作用是国家通过制定法律来维护社会经济秩序，规范合同当事人的行为，依法签订的合同具有法律效力，受到国家的保护。可以下载修改后或直接打印使用（使用前请详细阅读内容是否合适）。 甲方：_______ 乙方：_______ 按照《中华人民共和国合同法 》的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。 第一条工程概况 1.1工程名称： 工程地点： 工程内容： 承包范围： 1.2开工日期： 竣工日期： 总日历日期： 1.3质量等级： 1.4合同价款： 第二条合同文件及解释顺序。 第三条合同文件使用的语言文字、标准和适用法律 。 3.1合同语言： 3.2适用法律法规
： 3.3适用标准、规范： 第四条图纸。 4.1图纸提供日期： 4.2图纸提供套数： 4.3图纸特殊保密要求和费用： 第五条甲方驻工地代表。 5.1甲方驻工地代表及委派人员名单： 5.2实行社会监理的总监理工程师姓名及其被授权范围（如果有）： 第六条乙方驻工地代表。 第七条甲方工作。 7.1施工场地具备开工条件和完成时间的要求： 7.2水、电、电讯等施工管线进入施工场地的时间、地点和供应要求： 7.3施工场地内主要交通干道及其与公共道路的开通时间和起止地点： 7.4工程地质和地下管网线路资料的提供时间： 7.5办理证件、批件的名称和完成时间： 7.6水准点与坐标控制点位置提供和交验要求： 7.7会审图纸和设计交底的时间： 7.8施工场地周围建筑物和地下管线的保护要求：
合同编号：__________________ `` 工程承包合同书范本新整理版诚信?合作?共赢 甲方：__________________ 乙方：__________________ 日期：__________________
说明：本合同书的作用是国家通过制定法律来维护社会经济秩序，规范合同当事人的行为，依法签订的合同具有法律效力，受到国家的保护。可以下载修改后或者直接打印使用（使用前请详细阅读内容是否合适） 工程承包合同作为约束建设单位与承包商的法律文件,其有效的管理关系到合同全面、顺利的实施。你知道工程承包合同书是怎样的吗以下是华律网小编为大家整理的工程承包合同书范文，欢迎参考阅读。 工程承包合同书范文1 发包方(甲方)：________________________________ 地址：____________ 邮码____________ 电话____________ 法定代表人：____________ 职务____________ 承包方(乙方)：________________________________ 地址：____________ 邮码____________ 电话____________ 法定代表人：____________ 职务____________ 依照《中华人民共和国合同法》和________市的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，并严肃履行。 第一条工程项目 一、工程名称：________________ 二、工程地点：________________ 三、工程编号：________________ 四、工程范围和内容：全部工程建筑面积________平方米。(各单项工程详见工程项目一览表) 五、工程造价：全部工程施工图预算造价人民币________元，其中：人工费________元。(各单项工程详见工程项目一览表)
模板工程承包合同协议书 发包方全称： 承包方全称： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订 了合同。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程内容： 工程特点： 建筑面积： 二、工程承包范围与方式 1、承包范围：甲方将承建的工程的木工模板分项工程的全部范围。乙方施工承包范 围包括但不限于：其它与主体工程不可分割之工程;分包工程含甲方指定分包工程或独立 承包工程的协调、配合、管理等;甲方视需要，可对乙方承包范围及内容各班组承包范围 内均不包含项目作出增减或调整，乙方应无条件接受，也不因此作为对其余项目合同单价 和总价作出调整的理由。 2、承包方式：包工，包质量、包安全。价格一次性包死、多不退少不补。 3、承包内容：本工程设计施工图和变更图所有木工程的制作、安装、拆除。用于模 板工程材料的进出场装卸，模板内杂物清理，拆模后楼地面木工材料清理，材料拆除后指 定地点堆码，预留各种孔洞的制作、安装、拆除，承重架的搭设和拆除，配合施工员定位 放线施工员交点后乙方完成后续定位工作，砼浇注时派2人以上守护。现场施工所需工具、配电箱以后出箱电缆，施工用铁丝、铁钉、等附材。安全帽、安全带等劳保用品。 三、合同工期 1、开工日期：2021年3月25日 2、竣工日期：2021年11月15日
3、甲乙双方在确定竣工日期和各项控制工期时，均已充分考虑：可能出现的各种规 模的雨雪天、高温天气、台风、停水停电、节假日、工地及周边环境因素不含不可抗力因素。 4、在保安全，保质量情况下，必须保证工程进度，如合同规定期限内乙方未按期交工，乙方自第二日按工程总造价的千分之二支付罚金，遇不可抗力除外，附工期进度表。 四、质量标准 1、按国家规范要求，工程质量标准、施工图纸设计要求施工。乙方在施工前认真审 定图纸，发现错误或不明白的地方要提前通知甲方或现场施工员。否则造成返工由乙方负责。 2、乙方要保证本工程达到国家现行《施工技术验收规范》优良标准和建设单位要求。对不合要求的地方无条件返工并赔偿由此给甲方带来的损失，如因乙方原因造成建设单位 或监理单位对甲方下达停工整改通知书，乙方除无条件整改外，甲方将对乙方处以1000 元/次罚款，在工程款中扣除。 3、由于乙方原因造成砼漏浆、胀模等乙方按甲方受损失的双倍标准赔偿甲方损失。 4、模板偏位必须控制在规范范围内，超过范围乙方打凿砼，偏位超过3cm每处罚款500元，在给付工程款时扣除。 5、在施工过程中由于乙方原因不能完成工程进度或不能达到质量标准，甲方可以要 求乙方退场，所完成的工程量按合同约定70%给付工程款不合格工程和未完成的单项工程 不予计量，履约金作为违约金没收不退。 6、乙方要对楼板水平度、平整度、层高及柱墙的垂直度、平整度重点监控，不合规 范要求甲方不给予工程款。 五、合同价款 1、合同价款执行本补充条款，备案合同文本中的价格为参考价，对本工程无实际指 导意义。 2、工程造价按房产公司测绘的实际建筑面积计算。 3、价格为：按建筑面积每平方米人民币元。 5、以上所有价格含税价，由乙方负责开具发票。 6、双方一致同意，此价款为一次性包死，所有相关部门的参考价格、指导价格及市 场变化均对本工程无效。 7、其他费用均由承包人乙方承担。
工程施工项目合作承包协议书 甲方：唐军身份证号码： 乙方：黄振威身份证号码： 经友好协商，根据国家相关法律规定，在平等、自愿、诚实守信的基础上，甲乙双方决定合伙承包以下工程项目的施工任务，为明确双方的权利和义务，双方达成以下协议，以资共同遵守： 一、项目名称：南宁市五塘自来水厂供水管道基础设施扩建改造项目工 程。 二、工程地点：南宁市兴宁区五塘镇。 三、工程造价：暂定肆仟万元人民币'最后以审定价为准。 四、出资约定： 1、双方确认，同意在工程开工之前由甲方出资贰拾伍万元 (卫50000.00)元，乙方出资贰拾伍万元(￡50000.00元, 总计伍拾万元(￡00000.00)整，借给南宁市五塘自来水 有限责任公司，作为图纸设计费、银行贷款评估费等，待业 主拨付第一笔工程款时从工程款中按各方出资比例扣除归还, 或由甲乙双方协商该笔款的用途。 2、后续用款及业主工程款步及时到位，需垫资时应由双方各出一半 共同承担。 五、权利和义务： 1、双方以包工包料形式共同承包本工程，在扣除各种成本( 含工程中介
费、建筑公司挂靠费、税金、施工队组劳务费、项目经理部管 资、奖金和各类保险、材料费、施工机械租赁费、施工机 具购置费、施 工水电费、办公用房租赁费、 临时设施费、安全维护 设施费、 预结算费 用、招待费等及经双方认可的用于本工程的各项 开支）后，所获利润甲 方各占 55% ；乙方占 45%O 反之，本着风险 共担的原则，如承包本工程 出现亏 损或施工中出 现的有关处罚，由 甲乙双方按各自所获利润分配比 例分别承担。 2、 双方确定，采用聘请项目经理承包项目部的形式组织施工，双方 原则 上不参与项目部的日常运作，但有权对工程进度、质量进行监 督项 目经理 人选、应由双方进行协商确定，并由双方共同岀委托书。 3、 选用施工队组，确定各种单价，购买工程用大宗材料和机械工具、 租 赁施工机械时，双方应进行协商，双方协商一致后报项目经理认 可后方能 执行。如双方协商无果，则有项目经理审定，双方不得干 涉，否则按违约 责任第 1 规定执行。 4、 双方保证工程款专款专用，本工程设立共同专用账户， 建筑公司 拨付 工程款进入该专用账户，从专用账户取款须经甲乙方双方一致 同意，双方 签字盖章后方可从银行取款。双方各派一名财务人员对 日常财务开支进行 管理，杜绝不必要开支，减少成本支出。 5、 材料采购及其他各项开支均应开具正规发票，部分无法开具发票 的费 用支出，须经甲乙双方核实批准后才可从财务报销。 所有报销 凭证必须经 双方签认方可报销，施工期间甲乙双方人员应注意鉴别 搜集各类发票，以 供财务管理使用。 6、双方要发挥各自特长，在联系工程、协调各方关系和施工管理方 尽所能，要互谅互让，共同面对和克服施工过程中遇到的困难， 以确保本 理人员工 面竭
编号：_____________ 建设工程内部承包协议书 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
发包人：（以下简称甲方） 承包人：（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及国家有关法律法规的规定，甲方为了加强企业内部经营管理，全面履行甲方与工程建设单位签订的《建设工程施工合同》以及补充协议中约定的各项条款，确保工期、质量、安全、文明、施工、环保卫生的管理目标，甲方现将以下工程发包给乙方承包经营并组织施工。经双方友好协商，订立以下条款，双方应共同遵守执行。 第一条工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程内容： 4、工期： 5、工程中标价：元。￥：元。以最终工程决算（结算）或审计定案金额为准。 第二条承包方式和内容 本工程实行企业内部承包责任制。乙方对本工程内容包工包料并负责全面履行甲方与业主签订的《建设工程施工合同》、补充协议以及本合同约定的义务，承担所有条款的履约责任和违约、赔偿责任以及相关法律责任。 第三条双方权利和义务 一、甲方权利和义务 1.负责提供工程项目实施过程必须的有关资料、证明等文件。 2.审核乙方编制的项目管理实施计划、施工组织设计及进度计划和工程结算文件。 3.委派管理
人员、技术人员有效监控、监管工程施工质量、安全以及劳务工工资、材料款的支付和专款专用工作。 4.对工程中出现的违规行为进行责令改正和罚款的权利 5协助乙方督促业主及时办理竣工验收及工程结算等手续。 二. 乙方权利和义务 1.及时办理开工报告、施工许可证等开工资料。 2. 严格按照施工规范、强制性条文、设计文件要求和《建设工程施工合同》约定条款精心组织施工，工程质量必须符合设计及国家现行的施工质量验收标准的要求。 3.及时做好施工技术内业和安全内业资料的编制工作，做到齐全、真实、有效。 4. 开工后30天内向甲方提供完整的施工图、施工许可证，开工报告一套。工程竣工验收后一个月内向甲方提供完整的竣工资料和竣工图以及竣工决算资料一套（原件）。 5.乙方应及时签订劳动用工合同并为现场施工人员办理劳动保险、工伤意外保险，及时发放工人工资，若有欠款或违反国家政策、法律规定，乙方自行承担责任。甲方有权直接处理此类纠纷，造成的经济损失和法律责任亦由乙方承担。4.施工过程中乙方除应承担由于自身原因造成政府相关职能部门的经济处罚与行政处罚外，还应承担由于自身原因造成的其它经济责任和法律责任。5.乙方承担施工安全、工程质量的责任；承担延误工期的责任；承担甲方与业主签定的本工程《建设工程施工合同》以及与本工程相关材料、机械、劳务合同发生经济纠纷后的诉讼与被诉讼以及索赔与赔偿的全部费用与责任；承担由于管理不善而发生各类事件的责任。 第五条资金管理与付款方式 1.甲方按工程总造价预留质量与安全保证金 % ，待工程竣工验收合格后返还。 2.建设单位每期汇入甲方的工程款，按以下顺序使用①缴纳本项目有关的各种税
模板工程劳务承包合同协议书 甲方: 乙方: 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就有关事项协商一致，签订本合同。 一、工程概况 1. 工程名称:汕头大学新医学院总承包工程项目部 2. 工程地点:汕头大学内 3. 分包规模: 模板 二、工作内容 1. 承包范围:按甲方提供的设计资料所规定的内容，对模板分项工程进行承包，主要包括以下内容(以下描述的工程
范围及介绍仅是概括性的，并不仅限以下内容，乙方应全面了解工程的实际范围，并承担其所有的风险)。 (1)主要包括:汕头大学新医学院土建模板工程; (2)其它甲方认为有需要的零星工程。 2. 乙方在承包范围内担任以下工作内容: (1)模板制作、安装、拆除、维护、整理、堆放及场内外运输。 (2)清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等。 (3)模板支撑安装(包括6m以内高支模工程)。超6m高以外，每增高1m，每平方补0元 (4)每次不少于2人配合甲方放样工作。 (5)复核泥工、钢筋工标高、尺寸等，要求操作一致。 (6)使用塔吊时，配备对讲机，地面指挥员与塔吊司机保
持联络，自备司索工。 (7)自备夜间施工的三级配电箱之后的用电设备及电线 (8)包括楼层有木碎料的清理; (9)大梁及高大支模支撑、拉杆严格按照专家审定的方案进行施工。 (10)必须采用钢管搭设满堂脚手架的。 (11)对未按图纸要求施工而造成的打凿费用全部由乙方负责。 (12)完成设计图纸及设计变更内所有梁、柱、板及零星构配件的报料计划、翻样、制作、安装(含为维护模板刷涂模剂。安装过程中所需的零星材料如:铁钉、铁丝、施工线、铅笔等均含在乙方承包单价范围内)、拆除。 (12)施工缝、后浇带一次及二次支模、拆除清理。 (13)主体结构构配件的施工测量放样、支模架体搭设、
建筑工程施工承包人工费合同协议书书 集团文件版本号：（M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988）
建筑工程施工承包人工费 合同书 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规规定，结合本公司该工程的实际情况，本着平等、双方自愿的原则，经协商，双方同意下合同条款： 一、甲方将________________________________________ _____________________________________________________________等工程的施工人工费承包给乙方。 二、承包工程范围及内容 __________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________ 三、合同工期： 开工时间为_____年___月____日，竣工时间为_____年___月____日。 四、合同价款及结算方式： 1、该工程_____________________________________ 2、总价款以实际建筑面积结算。
3、甲方根据资金实际情况，参照乙方实际完成的工程量及工程质量，以现金形式支付给乙方人工费（乙方必须如实提供工人工资表，由甲方代表发至每个人）。工程竣工后，人工费付到80%（工程施工期间，人工工资先由乙方垫付），工程验收合格后三个月全部付清。 五、材料供应 甲方根据乙方提供的材料计划单，及时供应建筑材料。 六、质量要求 1、乙方必须按甲方设计要求施工，工程质量等级必须达到合同标准，并且保证各项工序质量一次性验收合格，否则，由此返工造成的一切损失由乙方负责。 2、乙方按甲方的施工进度计划进行施工，不得拖延，更不能影响其他工种施工。如乙方不能按甲方的施工进度完成计划工程量，严重影响其他工序施工，乙方必须采取赶工措施，赶工费用乙方负责，否则甲方有权要求乙方无条件解除合同，并由甲方另行选择施工队伍，乙方赔偿给甲方造成的一切经济损失。 七、施工安全 乙方应遵守工程建设安全生产的有关管理规定，严格按安全生产标准组织施工，随时做好安全教育和安全检查，发现安全隐患和违章作业，应立即停止作业进行整改。采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。凡在施工过程中造成的事故和伤亡及责任和因此发生的费用，均由乙方承担。 八、工期延误
2021最新工程承包协议书 合同编号: 2020最新工程承包协议书 甲方： 乙方： 合同签订地： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、条例、规章等，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本项目协商一致，订立协议并共同遵照执行。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 二、工程范围及内容： 工程量： 承包形式： 三、工期： 1、开工日期： 2、竣工日期： 3、合同总工期为工作日。期间如遇连续大雨等无法抗拒的特殊天气，经甲方和监理签字认可后，工期可相应顺延。 四、质量标准采用下列： 1、工程质量达到省优至鲁班奖; 2、工程质量评定等级为优良; 3、符合国家质量验收标准; 4、双方约定的标准、具体为： 五、合同价款 本合同工程价款结算采用下列种方式： 1、采用一次性包死总价的固定价格方式，总价为，如今后涉及工程变更和增加工程量的，增加部分按实结算。若变更增加工程量在5%以内，双方不再签订补充协议，若变更增加工程量超过5%的，双方应另行签订补充协议. 2、按实际发生的工程量结算。并按下列约定执行： (1)工程预算价：(工程结束后按实结算) 工程单价：(含外运等其他一切费用) (2)按实际发生的工程量，结合江苏省有关工程定额标准计算，由乙方报决算价，经监理及甲方审核后，由会计事务所或进行审计确认。 (3)所有工程量必须在每月日前，由乙方向甲方提交月统计报表或已完工程量报告，须经监理及甲方审核同意。 (4)若涉及工程变更及增加工程量的，须经甲方项目负责人下达指令，变更签证除应由监理方签字外，还须由甲方工程部和有关项目负责人签字，并在实际发生日的十五日内报甲方计财部负责人复核签字，并由甲方分管领导签字，以及最终