雕塑设计制作安装合同
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规规定,双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上,经友好协商,特签订如下协议,以资信守。
一、工程慨况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、图纸、材质、工程量、尺寸(见雕塑工程报价表和附件)
二、工程期限
制作工期:50-55天(乙方收到雕塑预付工程款次日起算)
三、造价及承包方式:
1、雕塑工程总价人民币元,(大写:元整),含税金。
2、按甲乙双方确认的图纸进行制作,乙方包工包料包运输安装,一次性报价。
四、工程款支付与结算
1、本合同签订后,甲方二个工作日内支付乙方制作雕塑总造价的30%,即¥元(大写:元整),作为预付款。
2、泥稿制作完毕,达到甲方的艺术质量要求同意进行石膏外膜翻制,甲方二个工作日内支付雕塑总造价的50%,即¥元(大写:元整),作为工程进度款。
3、雕塑制作完毕出厂前,甲方支付雕塑总造价的20%,即¥元(大写:元整),作为尾款。
五、施工设计变更
1、设计图纸由乙方根据甲方提供的资料进行设计创作。
2、双方合同签订后,任何一方不得修改和违背协议内容。
3、施工图的重大修改变更,必须与乙方协商,设计修改方案经双方认定后,并作为合同的补充文件,乙方才予实施,工期顺延,图纸变更所造成的一切费用由甲方承担。
4、如在施工过程中有增加工程量,经乙方同意后甲方应先全额支付增加工程量款
项,同时工期顺延,否者乙方有权拒绝施工增加内容, 由此造成的一切后果由甲方承担。
六、双方责任及权利
1、甲方责任
(1)若甲方单方面取消合同,定金不退回,若定金不足以弥补乙方所受损失,甲方应据实补足。
(2)主动提供签字认可的各个施工阶段图纸(效果图、施工图、手稿等),否者工期顺延,由此造成的一切后果由甲方承担。
(3)按合同规定时间办理工程款的结算。因甲方未将有关工程款项按照合同
规定的进度和数额汇入乙方银行帐号,由此而导致的工程纠纷、经济纠纷和其他
一切可能的后果,由甲方全部承担一切责任,工期顺延。
(4)积极支持配合乙方雕塑泥稿的修改及确认工作,不得影响正常的制作日期。待乙方按照工程进度完成制作后,甲方应当及时按照合同约定支付相关款项
并向乙方明确工程安装时间表。
(5)雕塑制作完成需推迟运输安装的,应书面通知乙方具体推迟运输安装时间,但剩余款项推迟支付时间最长不能超过30天,否则视为违约,并按照以下“违约责任”偿付给乙方逾期违约金。
(6)甲方应在乙方进场施工前,向乙方提供施工图纸或进场许可,保证施工场地无任何产权纠纷和水电通畅,便于乙方施工。若雕塑运输到达甲方工程现场后,因甲方原因造成乙方无法马上安装所造成的停工、窝工、倒运、人员和机械设备调迁,材料和构件积压的实际损失由甲方承担。
(7)在雕塑安装过程中,合同指定的甲方代表或甲方代表指定责任人应到现场配合安装,若甲方不配合安装,工期顺延。由此给乙方产生倒运、人员和机械设备调迁,材料和构件积压的实际损失由甲方全部承担。
(8)工作中途停建,缓建或由于设计变更造成的停工,应采取措施弥补或减少乙方损失,同时赔偿乙方由此而造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁,材料和构件积压的实际损失。
甲方权利:
雕塑进入石膏外模翻制之前,对雕塑泥稿的艺术表现可以有一次合理的修改意见。内部意见一定要统一,并由合同指定的甲方代表提出并确认。
2、乙方责任:
(1)若乙方单方面毁约,返还定金和其它已付款项,若定金不足以弥补由此给甲方所造成的经济损失,乙方应据实补足。
(2)按甲方确认的图纸组织制作,并及时做好自检工作,安全生产。
(3)必须按照甲方确定的设计方案,保质保量的完成。保证雕塑的完整性、可靠性。
(4)在规定的时间内完成制作,如遇不可抗力因素导致工期拖后,应和甲方协调,确保按质按量完成。
(5)安装施工前对甲方施工现场进行验收,达到进场条件后乙方才进行安装施工。
乙方权利:
对雕塑艺术手法是独立自主的,甲方可提出合理意见建议修改。
七、违约责任:
1、甲方未按照合同工期内规定的时间进度和数额支付工程款,每推迟一天按本工程总价款的千分之二偿付给乙方逾期违约金,工期顺延。
2、乙方除遇不可抗力因素导致工期拖后和甲方单方面原因外,按照合同工期不能按时完工的,每推迟一天按本工程总价款的千分之二偿付给甲方逾期违约金。
3、甲方未达到本工程款95%的支付,雕塑的所有权和使用权归乙方,乙方包括但不限于有权安装、拆除等方式对雕塑进行处理,并且对甲方和第三方不承担其他任何直接和间接的责任。
八、工程竣工检查验收
1、由于雕塑的特殊性,竣工检查验收只针对本工程可能涉及的土建、规格尺寸、重量、材料、现场卫生等方面进行验收。本工程的艺术质量和艺术表现不在验收范围(艺术质量和艺术表现在泥稿阶段甲方代表已经确认)。
2、安装后具备竣工验收条件,乙方向甲方代表提供竣工验收报告。
3、甲方代表收到竣工验收报告后,在三个工作日内组织有关部门进行验收。验收资料按乙方提供的图纸及相关产品资料、数据为准。
4、甲方代表在验收后二个工作日内给予批复验收情况。如有整改,并确定是乙方质量问题或乙方责任,乙方按要求进行整改,并承担由此引起的一切费用。
5、验收时间甲方不能按时参加验收,须在开始验收前24小时向乙方代表一次
性地提出书面延期要求,另定验收日期。延迟验收日期不超过7天。
6、甲方代表在收到竣工验收报告后三个工作日内不组织验收,或验收后二个工作日内不予批准且不能一次性地明确提出书面的所有整改意见,可视为竣工验收报告已被批准工程合格,即可办理结算手续,乙方将工程移交给甲方管理。
7、如有整改,乙方按照要求完成整改后,甲方应在二个工作日内组织人员再次验收,不得延迟验收。甲方代表在收到修改验收报告后二个工作日内不组织验收,或验收后二个工作日内不予批准,可视为整个工程验收合格,即可办理结算手续,乙方将工程移交给甲方管理。
九、本工程质保期为个月,质保期从工程验收合格之日起计算。在此期间确定是乙方质量问题,乙方应当提供免费的维护和修复;若确定是非乙方人为原因和不可抗拒的其他因素造成雕塑的损坏,甲方可以委托乙方修复并支付修复费用。质保期过后,甲方可以和乙方签订维护合同,要求乙方对雕塑实行有偿的终身维修。
十、本合同履行中若双方发生争执,经争议双方自行调解,不能解决时,提交甲方或者乙方所在工商行政管理机关经济合同仲裁委员会仲裁,若仍不能解决,则向甲方或者乙方所在管辖权的人民法院起诉,由法院最终裁定解决。
十一、本合同签字盖章后立即生效。本合同一式肆份,甲乙双方各执两份,具有同等法律效应。
甲方(盖章):乙方(盖章):
法定代表人:法定代表人:
委托代表人:委托代表人:
开户银行:开户银行:
户名:户名:
账号:账号:
电话/传真:电话/传真:
地址:地址:
邮政编码:邮政编码:650228
签约日期:年月日