编号：_____________基坑支护及降水施工合同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方：________________________________________ 乙方：________________________________________ 经甲、乙双方协商，甲方同意将________________项目基坑支护及降水工程承包给乙方，经甲乙双方协商一致签订以下合同条款，以资双方共同遵守。 第一条：工程名称及承包方式 1、工程名称：________________________项目。 2、工程地址：________________________ 3、承包方式：乙方包工包料，承包单价一次性包死，包质量、包工期、包安全文明、并包含基坑支护所有施工工序包干、包验收合格、包维保服务。 4、工程规模及特征： （1）基坑支护位置按基坑设计图纸以及经专家评审论证并在市政府主管部门备案后的基坑支护方案(或基坑支护图纸)执行。 （2）基坑支护采用土钉支护和钢筋砼灌注桩桩锚支护联合基坑支护方式。具体的施工内容和施工要求详见经审查论证合格备案后的基坑支护设计图纸。 第二条：工程期限 本工程工期为________日历天，进场日期以甲方书面通知为准，开工日期以现场监理下达的开工令为准，降水日期以甲方和监理签证日期为准。 第三条：款项及付款方式 1、基坑支护工程价款、支付及结算 （1）基坑支护________元/㎡。 （2）付款方式：基坑支护完成一半时付已完工程造价的75%，基坑支护全部完成付已完工程造价的75%，回填完成付至结算总金额的95%，余5%质保金一年内付清。
基坑支护施工合同 甲方：河南省九建工程有限公司（以下简称甲方） 乙方:赵新平_____________________ （以下简称乙方） 鉴于乙方对本工程的有关情况及工程当地有关规定已经作了充分的了解，并接受现场现有施工条件及生活区条件，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规的规定，甲乙双方遵循自愿、公平和诚信原则，经认真协商订立本合同，双方严格执行。 一、工程概况及承包范围 1、工程名称：东方今典境界二期9#、12#基坑支护工程 2、承包范围：按本工程施工图纸、设计变更及有关施工规范要求进行基坑支护施工， 包括：锚杆、锚索、喷锚、排水沟、集水井、泄水孔等施工图纸中所有工作内容，也包括完成以上工作的辅助工作及半成品及成品的制作安装、成品保护，具体做法以甲方提供的施工图纸及施工方案为准。 本工程招标图纸作为本合同附件，签订本合同时双方对招标图纸进行确认。 二、承包方式 1、包工包料，包括水电费，甲方提供现场接驳点。 2、包管理、包技术、包质量、包进度、包安全、包文明施工、包验收、包与其他专业工种的配合。 合同价款
本工程采取施工图总价包干形式，合同总价为人民币30万元（大写：_叁 拾万元）,包括了完成该项工作的人工费、材料费、机械费、管理费、利润等所有费用，。 四、进度款支付 1、地下室土0.00完成，按图纸计算工程量支付75%回填土结束付至95%剩余工程款待竣工验收合格后，一并付清。 2、乙方在收取甲方工程进度款时，需提供发票。 3、因供料不及时造成的误工，甲方不支付费用；未经甲方现场负责人许可，不得出 现任何形式的其它用工，甲方不支付费用。如项目部另行安排的计时工按大工100元/工日、小工70元/工日计（每工日按8小时计，晚上12点后至次日6点，每小时按1.5个工时计） 4、如乙方工程质量、进度达不到甲方要求，甲方可根据工程需要，对乙方的工作量作出调整，乙方不得因此而提出任何工期及费用的索赔。 五、工程质量 1、乙方所承担的分项工程应先进行自检，再由甲方施工人员检查后，方可进行下一工序的施工。 2、若验收不合格或因乙方原因造成返工，乙方应无条件返工以达到设计及规范要求，由此返工发生的人工费和材料费均由乙方承担。 3、若乙方在工程质量上达不到本项工程的施工技术规范要求，并且经返工或整改仍无法达到有关验收标准，甲方有权减少乙方的施工范围、工作内容或终止分包合同，所有返工或甲方委托整改施工发生的费用由乙方承担，乙方赔偿由此给甲方造成的全部损失。 4、如因乙方施工质量达不到规范要求而被开除退场，一律不予结算，所做工程量人工费作为对甲方的经济赔偿。 5、乙方要加强对工人的质量、安全教育，提高工人的质量、安全意识 6、乙方应严格按照甲方每周形象进度要求组织施工，需要加班时加班或加人时加人，
边坡支护工程施工合同 甲方： 法定代表人： 乙方： 法定代表人： 甲方在位于位置建设了一期项目，因现场地理环境因素，需要对项目北侧护坡进行支护工程施工，在签署本合同前乙方已自行对现场进行踏勘，已充分了解施工现场情况，并对相应的技术措施有充分考虑，双方经慎重协商，根据《合同法》，就“”有关承包施工事项签约如下： 第1条工程概况 1.1 工程名称： 1.2 工程地点： 1.3 工程范围：建筑物主体开挖范围内基坑边坡支护工程，具体包括： 1.3.1 护坡工程：建筑物主体开挖基坑边坡范围的基坑支护工程，相应的护坡桩、修坡、排水沟等所有辅助工程，以及相关的设计工作（具体基坑支护方案、施工技术方案等施工措施应由乙方根据地质资料及周边道路、建筑物情况提出详细设计方案），甲方批准后执行。 1.3.2 包含基坑边坡支护以及可能发生的地基处理、塌方工作，不另外取费。1.3.3 工程所涉及需申办的手续全部由乙方负责，相应外协工作均由乙方完成，所需相关费用乙方自理。 1.3.4 有关施工产生的扰民的全部责任及协调工作由乙方完成，相应责任及
费用由乙方承担，费用含在本合同总价中。 1.3.5 为完成上述工作而进行的必要的其它工作。 1.4 工程造价 1.4.1 承包方式：现有施工方案范围内，采用固定单价方式，不作任何调整。护坡工程 承包综合单价为人民币元/平方米。上述综合单价中已经包含了测量放线、成孔、锚固、钢筋网、喷射砼、基坑周边水平方向的喷锚网返坡工程费用、护坡桩、修坡排水沟制作、沉降观测等所有辅助工程费用、工程施工中可能发生的技术措施费（如因冬雨季施工、周边管网和地下障碍物阻碍等原因发生的计措费等），有关施工产生的扰民责任和费用、安全文明环保责任及相关费用、外协责任及相关费用、政府收费，以及所有机械、人工、运输、管理费、设计费、利润、税金、可能发生的罚款、风险等所有直接和间接费用； 1.5 工程期限：开工及竣工日期应紧跟土方开挖进度，如进度延迟所发生的费用（如，脚手架，人工）等由乙方承担。 1.5.1 工期说明： 1.5.1.1 开工 a、乙方应当在现有条件下按照本合同约定的开工日期开工。乙方不能按时开工，应当不迟于合同约定的开工日期前2天，以书面形式向甲方提出延期开工的理由。 b、因甲方原因不能按照本合同约定的开工日期开工，甲方应以书面形式通知乙方，推迟开工日期。甲方不负责赔偿乙方因延期开工造成的损失，但工期可以相应顺延。
项目支护桩工程 施工合同
甲方： 乙方： 支护桩工程施工合同 甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项经协商一致订立本协议。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程内容： 资金来源： 二、工程承包范围及工程内容 承包范围及内容： 1、支护桩钻孔、灌注、钢筋笼制作、测量定位（大清包、包工不包料、包机械设备、包工期、包质量、包安全文明施工措施、包验收合格）。 三、施工工期 1、开工日期：本工程开工日期以甲方或监理下发的开工令为准。 2、竣工日期：合同工期总日历天数,合同生效之日起开始计
算工期。 3、合同工期总日历天数：支护桩工期天。 4、如因政府停电、台风、暴雨遇人力不可抗拒的自然灾害等原因造成停工,导致乙方出现停工、窝工24小时以上,经双方协商，工期可顺延。 5、因其他意外情况的停工，双方应共同查明原因，分清责任，其损失由责任方负担。由于停工，窝工原因而造成损失时，属甲方责任的，工期顺延，窝工24小时起开始签证，按现场签证时间为准，窝工补偿100元/工日/人，机械窝工费按实际产生费用补偿（参考市场价）；属乙方责任的，由乙方自行赶工，乙方原因造成工期拖延，每延迟一天处罚1000元，从工程款中扣除。 四、承包方式 1、乙方包工不包料。 2、甲方应按照乙方提供的材料清单进行购置材料。 五、质量标准 1、工程质量标准：严格按照国家、地方颁布的现行最新的施工验收规范和有关的法规规定进行施工。 2、本工程原材料质量必须符合国家相关规范标准。 3、检验标准：本工程的施工标准及验收要严格按国家和省、市相关设计及施工验收标准、规范及规程执行，要求工程质量合格。 六、合同价款： 1、承包单价：?600长螺旋后插筋桩大清包按元/米，工程量
合同编号：YT-FS-4185-10 深基坑支护施工合同模板 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
深基坑支护施工合同模板(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 发包人： (简称甲方) 承包人： (简称乙方) 工程续建项目基坑支护承包事宜，依照《中华人 民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关 法律、法规，遵循平等、自愿和诚实信用的原则，经 双方友好协商，制定如下协议： 一、工程内容： 1、ф130锚杆(引孔、制作、安装、设注浆管、注 浆、二次注浆、搭设架体及材料、锚杆与梁的交接钢 筋); 2、坡面喷锚10cm厚(立面土厚20cm以内人工修 整、安装泄水管、挂钢筋网、焊加强筋、喷射砼、素 喷、制作安装钢筋网、搭设架体及材料); 3、长排水管泄水管制作、安装、引孔、搭架
4、边坡支护图纸内包含的全部内容及检测的配合工作。 二、承包方式及单价： 注：以上报价均不含税。 三、工期要求： 45 日历天，其中锚杆工程为30日历天，坡面15日历天(以甲方通知进场二日后起计，因甲方原因造成的延误给予签证顺延)。机械要求：(1)锚体空压机90KW3台，合同签订后进场2台，一星期后再进1台;(2)坡面喷浆空压机：3台，进场时间按进度要求。有工作面的情况下，乙方要加大现场人员、机械的投入。 四、质量要求：严格按图纸设计变更和相关规范施工，严格执行国家现行的相关验收规范。如乙方施工的工艺及技术出现质量问题，导致验收及试验不合格，验收通不过，责任及损失由乙方全部承担。 五、计量方式：按现场实际发生的工程量计量，工程完成后一个月内结算。 六、付款方式：工程完成后付至工程量的50%，验
基坑支护降水施工合同完 整版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
基坑支护降水施工合同完整版 下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 甲方： 乙方： 经甲、乙双方协商，甲方同意将####项目基坑支护及降水工程承包给乙方，经甲乙双方协商一致签订以下合同条款，以资双方共同遵守。 第一条：工程名称及承包方式 1、工程名称：####项目。 2、工程地址： 3、承包方式：乙方包工包料，承包单价一次性包死，包质量、包工期、
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 深基坑支护桩工程施工合同模板 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
乙方： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项经协商一致订立本协议。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程内容： 资金来源： 二、工程承包范围及工程内容 承包范围及内容： 1、支护桩钻孔、灌注、钢筋笼制作、测量定位（大活包、包工不包料、包机械设备、包工期、包质量、包安全文明施工措施、包验收合格）。 三、施工工期 1、开工日期：本工程开工日期以甲方或监理下发的开工令为准。 2、竣工日期：合同工期总日历天数，合同生效之日起开始计算工期。 3、合同工期总日历天数：支护桩工期天。 4 、如因政府停电、台风、暴雨遇人力不可抗拒的自然灾害等原因造成停工，导致乙方出现停工、窝工24小时以上，经双方协商，工期可顺延。 5、因其他意外情况的停工，双方应共同查明原因，分活责任，其损失由责任方 负担。由于停工，窝工原因而造成损失时，届甲方责任的，工期顺延，窝工24 小时起开始签证，按现场签证时间为准，窝工补偿100元/工日/人，机械窝工费按实际
产生费用补偿（参考市场价）；届乙方责任的，由乙方自行赶工，乙方原因造成工期拖延，每延迟一天处罚1000元，从工程款中扣除。 四、承包方式 1、乙方包工不包料。 2、甲方应按照乙方提供的材料活单进行购置材料。 五、质量标准 1、工程质量标准：严格按照国家、地方颁布的现行最新的施工验收规范和有 关的法规规定进行施工。 2、本工程原材料质量必须符合国家相关规范标准。 3、检验标准：本工程的施工标准及验收要严格按国家和省、市相关设计及施工验收标准、规范及规程执行，要求工程质量合格。 六、合同价款： 1、承包单价：？600长螺旋后插筋桩大活包按元/米，工程量约为米（据实结算），钢筋笼制作元/吨（含钢筋除锈），本价格不含税费及企业 管理费用。 2、工程量的确定：长螺旋钻后插筋支护桩按照设计有效桩长加800mm（翻浆高度）作为结算桩长。 七、付款方式及付款条件 付款方式：按总进度付款，支护桩完成经验收合格后支付已完成工程量的75%勺工程款，剩余25%勺工程款到基坑支护工程全部完成后一次付活。 八、双方一般权利和义务 甲方责任：
甲方： 乙方： 依据《中华人民共和国经济合同法》和有关条例的规定，为相互制约，协调关系，确保工程质量及按期竣工，双方本着自愿互利，权益平等的原则签定本合同，以便双方共同遵守执行。 一、工程名称： 二、工程地址： 三、工程量及技术要求： （一）工程量 1、以现场签证为准。 （二）技术要求 技术要求为：按甲方提供的支护设计方案执行（设计费已包含在工程总费用中），并保证经支护处理后边坡的稳定与安全。 1、承包方式： 乙方工程范围包括：脚手架搭设、钢筋加工与制作、锚杆施工、面层喷射混凝土、泄水孔、顶部设置排水沟、坡面的清理和平整以及设计要求的全部内容，包工包料，锚杆按照x元/延长米，面层按照x元/平方米，工程量按照现场签证执行。 2、工程造价： 工程总造价=锚杆工程量元/延长米+面层工程量元/平方米 预计元整。 四、工程期限： 1、本工程定与自开工之日计至竣工工期的施工日为天。
五、材料供应及运输： 材料均由乙方负责。 六、双方责任： （一）甲方责任： 1、提供施工现场范围的地下管线情况及相应文字资料。 2、甲方提供施工用水、电（费用由乙方承担），且将施工用水、电接到距施工现场米左右，保证施工时不间断地供水、供电，水、电费由甲方代交，结算时从工程款中扣回。 3、及时协调施工中所受其他单位的干扰。 4、对工程进度、质量、安全进行检查验收，发现工程质量问题及事故隐患时，有权提出停止施工，进行处理。由此而延误的工程应由乙方采取措施弥补。 5、因甲方责任造成工期延误，每天按 %赔偿乙方损失。 （二）乙方责任： 1、乙方在施工条件具备的情况下，迅速施工，并按甲方批准的施工方案和技术要求，精心施工，确保工程质量。如质量不合标准，其材料费损失由乙方承担。 2、在施工期间，如施工现场还有其他施工单位，乙方应与之友好相处，在甲方指导下共同管理好现场，消除不必要的施工干扰。 3、乙方在施工管理、临时设施、材料堆放时应服从甲方管理，并保持现场整洁无障碍。做到文明施工，消除事故隐患。 4、工程竣工后，乙方应根据国家有关规定提出完整的竣工资料，做好交工验收，并定期对支护进行观察，向甲方提供观察数据。 5、确保安全施工，如因管理不善造成安全事故，乙方承担全部责任及费用。 6、因乙方责任造成工程延误，每天按 %赔偿甲方损失。 7、乙方负责工程竣工后两年保障期内的维修。保修期内出现缺陷按到甲方通知后小时到达现场进行处理。
昆明市五华区岗头村城中村改造回迁房项目1号地块滑坡体治理施工合同 发包人：昆明红凯房地产开发有限公司 承包人：中国有色金属工业昆明基础工程公司
第一章协议书 发包人（全称）昆明红凯房地产开发有限公司（以下简称发包人） 承包人（全称）中国有色金属工业昆明基础工程公司 (以下简称承包人) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就昆明市岗头村城中村改造回迁房项目1#地块滑坡体治理工程事项协商一致，订立此合同。 一、工程概况 工程名称：昆明市岗头村城中村改造回迁房项目1#地块滑坡体治理工程 工程地点：昆明市五华区岗头村1#地块 工程内容：完成发包人提供的昆明市五华区岗头村城中村改造回迁房项目1#地块滑坡体治理施工图中所涉及的所有内容（大型土石方开挖及转运除外） 资金来源：企业自筹资金 二、工程承包范围 承包范围：发包人提供的昆明市五华区岗头村城中村改造回迁房项目1#地块滑坡体治理施工图中所涉及的所有内容（大型土石方开挖及转运除外）包括但不限于以下工程内容： 1、GPS主动防护网、浆砌块石挡土墙及顶部平台封闭（含相应土石方工程）、锚杆格构梁（含相应土石方工程）、预应力锚索、抗滑桩（含人工挖孔等土石方工程）、抗滑桩桩间板、砼检测墩（含相应土石方工程）、马道及马道排水沟（含相应土石方工程）、坡顶及坡脚截水沟（含相应土石方工程）、踏步、浆砌块石急流槽（含相应土石方工程）等。 2、按照降排水方案，施工期间的降排水台班、降排水措施（排水井、盲沟、排水沟），施工中的降排水工作需持续到本滑坡体治理工程完工并经监理单位、发包人验收合格后。 3、场地内材料的转运。为满足本滑坡体治理施工而采取的临时坡道、临时道路修筑、夯实等，发包人协调提供承包人大型设备及材料进场道路。 4、为确保施工期间的安全而采取的相关安全、文明施工措施（含防火措施及防火设备配备） 5、在本滑坡体治理正常施工期间为确保安全而进行的持续不断的变形观测，以及提供定期观测报告。 6、承包人必须配合滑坡体治理安全施工备案等事宜。
基坑支护、降水施工合同 发包方（下称甲方）： 承包方（下称乙方）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程设计及施工协商一致，订立本合同。 乙方受甲方委托完成咸阳国际财富中心期二期基坑边坡支护、基坑降水的设计和施工，经双方协商达成以下条款，以资共同遵守执行。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、工程内容： l、乙方按甲方要求和现场地质及地下水位情况向甲方提供基坑支护工程的设计图纸。设计图纸须加盖有专项设计资质的单位印章，经甲方认可后作为本合同附件。 2、设计图纸由乙方组织专家审查论证并经甲方认可，乙方根据论证认可后的设计图纸进行施工，完成设计方案内的全部内容，其中： ①、基坑降水乙方按甲方认可后的设计方案完成降水井成井的施工（洗井完成，每口降水井能正常抽水）； ②、土钉墙支护工程量中已包含翻边、射角面积； ③、降水运行由甲方另行委托，不在本合同范围内，降水运行由乙方免费给予相应的技术指导； ④、施工内容中，成孔泥浆用罐车抽排、外运和人工破桩头属乙方承担，其余渣土、砼桩头、冠梁开挖土的清理和外运不在乙方承包范围内。
四、承包方式： 乙方包工、包料、包机械、包工期、包质量、包安全及文明施工、包工完场清、包建工保险、包工具用具、包各种管理费、包税金、包办理属乙方施工中的政府部门各项法定手续及交纳乙方施工需要的地方政府的各项费用的方式承包，全面负责本合同范围内的全部工作内容。 五、工程造价： 1、本合同采取总价包干形式，合同总价款为人民币（￥元），为完成本合同内容所发生的一切费用，不因人工、材料、机械费等市场价格波动或政策性文件调整等因素作任何调整。 2、合同总价款指本工程基坑支护、降水井施工过程中涉及的所有费用，包括本工程设计费、专家论证费、施工费（包含人工费、材料费、机械费）、措施费、管理费、试验费、水电费、监测费、税金，以及用于工程降水井成井施工和基坑支护的各项其他费用，合同内包含的一切明示或暗示的责任、义务和风险均包括在内。乙方在签约前应认真踏勘施工现场，熟悉施工现场及现场周边的一切情况，其设计方案、施工组织设计应充分据此做出，进场后不得以不熟悉现场情况、工程量计算有误或市场机械费用调整等因素提出调价要求。 3、虽然乙方的设计方案已经甲方及监理单位认可，但是当乙方的设计方案在实施过程中，出现因安全及其它不可预见因素而需要增加的费用，由乙方全部承担，不得以任何理由向甲方提出调价要求。 4、本合同价款构成如下：
基坑支护工程劳务分包合同 发（总）包单位：（甲方）（以下简称甲方） 承（分）包单位：（乙方）（以下简称乙方） 经双方协商甲方将本基坑支护工程发包给乙方，为了明确工程内容和双方责任，本着互相协作，紧密合作，分工负责的原则，根据国家合同法条例规定和本工程的具体情况，一致商定以下合同条款，以共同遵守。 第一条工程概况： 工程名称： 建设地点： 第二条建设规模、面积（工程量）和承发包工程的范围及内容： 本工程包括（按照施工图纸计算）： 1、锚索孔径为Φ150，工作内容：包括锚索加工、锚索钻孔、锚索设置、灌浆及张拉。 2、边坡斜坡喷浆。 3、锚杆。 第三条本合同所承包工程的工期定为个日历天，工期计算的起止时间是：年月日开工，年月日竣工。 在履约过程中，乙方按合同工期及甲方的总体进度，甲方有权根据总体计划调整乙方工期，乙方应服从甲方的调整，增加人员机械满足施工进度要求。因不可抗力因素或甲方责任，经甲、乙双方签证认可后，可调整工期。 第四条工程质量标准及保修条件、期限，按本条第（一、二）项执行： （一）按照国家及省、市的有关规定执行。 （二）按照国家《现建筑施工规范大全》有关标准执行。 第五条承包方式及单价： 一、实行包工不包料：即机械、人工、包质量、包工期 1、锚索：每米单价：元/m（不含税金）。 2、喷浆：每平米斜坡单价元。 3、每条保底6米。 4、锚杆元。 第六条 1、乙方所有机械设备及人员进场费：无。 2、工程量计算方式：最终工程量以甲方和建设方、监理单位签认的工程量为准，工程总造价款按工程结算以实际发生工程量计算，单价不变。 3、付款方式：工程进度款按月支付，乙方应于每月
深基坑支护工程专业分包合同 签订日期：2010年3 月28日
深基坑支护工程 专业分包合同 总承包方：（以下简称：甲方）专业分包方：（以下简称：乙方） 根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规规定，就深基坑支护工程，为明确各方责任，保障各方的权益义务，经友好协商达成一致签订本合同。 一、工程概况： 1.工程名称：深基坑支护工程 2.工程地点： 二、承包方式及范围： 1.本基坑支护工程承包方式：乙方承包范围内合同总价包干方式。 2.乙方承包范围：按设计研究院提供的武汉市深基坑专家组审核通过的基坑支护设计图纸，完成该基坑支护施工任务，主要承包范围包括支护桩、锁口梁、挂网喷射砼、喷锚施工、钢支撑安装及拆除外运、坡顶排水沟、钢支撑拆除前的换撑工作、支护桩轴线附近清理旧建筑物基础
工作。 （钢支撑及换撑的钢材为周转性材料，拆除后归乙方所有） 3.支护设计图纸中的土方挖运、基底排水沟施工、基坑周围围墙拆除及增设轻质围墙工作、迁移场区内影响支护施工的市政排水管网工作、 坡顶排水沟之外的地面硬化工作及基坑监测工作均不在本合同中乙方承 包范围内。 三、合同价款及支付方式： 1.支护工程合同总价包干价（含税）：人民币：。 2.本支护工程合同价款含乙方应交的税费（并向甲方提供正规发票），不包括甲方的总包管理费在内。 3.支付方式： （1）基坑土方开挖至基底（除车道余土外），甲方向乙方支付合同总价80%的工程款。 （2）基坑土方回填完成一月内，甲方向乙方一次性付清余款。如结算价有变更，乙方应向甲方提供完整的结算资料，经甲方审核后付清工程尾款。 （3）若乙方施工过程中，因非乙方原因导致工程停工二个月，则甲方应在一个月内向乙方一次性付清已施工工程款，乙方撤场。 四、工程工期： 1.基坑支护工期 根据土方开挖及施工进度要求，工期安排如下： （1）支护桩、立柱桩施工45天；
XXXXX支护工程 深基坑锚索、喷浆支护工程施工合同 （合同编号） 甲方：XXX公司 乙方： 签订时间：年月日
深基坑锚索、喷砼支护工程施工合同 甲方: （以下简称甲方） 乙方: （以下简称乙方） 遵照《中华人民共和国合同法》的有关规定，结合建设工程的具体要求，为优质、高效、快速、安全的完成XXX边坡锚索、喷砼支护工程施工段施工任务,乙方自愿承担XXX边坡锚索、喷砼支护工程(下称本工程)的施工任务。甲乙双方经协商并签订本施工合同,以明确双方在实施本工程项目中的权利、责任、义务，并共同遵守执行。 第一条总则 1、工程名称：XXX深基坑锚索、喷浆支护工程 2、工程地点： 3、工程内容：深基坑锚索、喷砼支护工程工作全部内容 4、工程工期:合同工期天,工期自合同签订之日算起。 第二条承包方式 本合同工程以固定单价承包。承包单价为甲方与乙方签订的合同单价。乙方应得工程款等于乙方承包单价乘以乙方实际结算工程数量。工程单价已包括为实施和完成该工作所需的所有劳务、材料、机械、驻地建设、劳务队使用的劳保用品、质检、责任缺陷修复、管理费、保险、个人所得税、利润、进退场费、保证金等费用以及为实施和完成本工作的明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等全部费用。该工程费用不发生任何零杂工,已全部包含在相关报价内。符合合同条款规定的全部费用已计入有标价的工程量清单所列各细目之中,未列细目不予计量的工作,其费用应视为己分摊在本合同工程的有关细目的单价或总额价之中。 第三条合同金额 1、①锚索7-Aj15.24mm，P42.5水泥注浆，孔径150mm，单价360元/m； ②桩间挂A10钢筋间距150×150，喷C30砼：100mm厚，单价120元/2 m。 以上均含税，包工包料
The cooperation clause formulated through joint consultation regulates the behavior of the parties to the contract, has legal effect and is protected by the state. 基坑支护降水施工合同正 式版
基坑支护降水施工合同正式版 下载提示：此协议资料适用于经过共同协商而制定的合作条款，对应条款规范合同当事人的行为，并具有法律效力，受到国家的保护。如果有一方违反合同，或者其他人非法干预合同的履行，则要承担法律责任。文档可以直接使用，也可根据实际需要修订后使用。 甲方： 乙方： 经甲、乙双方协商，甲方同意将####项目基坑支护及降水工程承包给乙方，经甲乙双方协商一致签订以下合同条款，以资双方共同遵守。 第一条：工程名称及承包方式 1、工程名称：####项目。 2、工程地址： 3、承包方式：乙方包工包料，承包单价一次性包死，包质量、包工期、包安全文明、并包含基坑支护所有施工工序包
干、包验收合格、包维保服务。 4、工程规模及特征： (1)基坑支护位置按基坑设计图纸以及经专家评审论证并在市政府主管部门备案后的基坑支护方案(或基坑支护图纸)执行。 (2)基坑支护采用土钉支护和钢筋砼灌注桩桩锚支护联合基坑支护方式。具体的施工内容和施工要求详见经审查论证合格备案后的基坑支护设计图纸。 第二条：工程期限 本工程工期为日历天，进场日期以甲方书面通知为准，开工日期以现场监理下达的开工令为准，降水日期以甲方和监理签证
编号：_____________深基坑支护专业分包合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
总承包方：（以下简称：甲方） 专业分包方：（以下简称：乙方） 根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规规定，就深基坑支护工程，为明确各方责任，保障各方的权益义务，经友好协商达成一致签订本合同。 一、工程概况： 1.工程名称：深基坑支护工程 2.工程地点： 二、承包方式及范围： 1.本基坑支护工程承包方式：乙方承包范围内合同总价包干方式。 2.乙方承包范围：按设计研究院提供的武汉市深基坑专家组审核通过的基坑支护设计图纸，完成该基坑支护施工任务，主要承包范围包括支护桩、锁口梁、挂网喷射砼、喷锚施工、钢支撑安装及拆除外运、坡顶排水沟、钢支撑拆除前的换撑工作、支护桩轴线附近清理旧建筑物基础工作。（钢支撑及换撑的钢材为周转性材料，拆除后归乙方所有） 3.支护设计图纸中的土方挖运、基底排水沟施工、基坑周围围墙拆除及增设轻质围墙工作、迁移场区内影响支护施工的市政排水管网工作、坡顶排水沟之外的地面硬化工作及基坑监测工作均不在本合同中乙方承包范围内。 三、合同价款及支付方式： 1.支护工程合同总价包干价（含税）：人民币：。 2.本支护工程合同价款含乙方应交的税费（并向甲方提供正规发票），不包括甲方的总包管理费在内。 3.支付方式： （1）基坑土方开挖至基底（除车道余土外），甲方向乙方支付合同总价80%的工程款。 （2）基坑土方回填完成一月内，甲方向乙方一次性付清余款。如结算价有变更，乙方应向甲方提供完整的结算资料，经甲方审核后付清工程尾款。 （3）若乙方施工过程中，因非乙方原因导致工程停工二个月，则甲方应在一个月内向乙方一次性付清已施工工程款，乙方撤场。 四、工程工期： 1.基坑支护工期
土石方及边坡支护工程施工合同 发包人：广安市黎升实业有限公司（以下称发包人或甲方） 承包人：（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方友好协商，签订本合同。 第一条合同内容与承包方式 一、工程名称：黄金堡项目土石方及边坡支护工程 二、工程地点：重庆市渝北区龙溪街道花卉东路 三、工程范围：本工程包括设计范围内的平基土石方挖运、抗滑桩、边坡支护工程。具体施工范围以甲方提供的施工图（含地形图、土石方平场图）、抗滑桩、边坡支护设计文件、设计说明及施工过程中下发的设计变更、图纸会审记录、以及经批准的施工施工组织设计等文件资料为准。 四、工作内容： 1、建筑物拆除及建筑垃圾清运。 3、雨污水及地下抽排水、降水。 4、土石方开挖、装运、回填。 5、石方爆破或机械处理。 6、淤泥、流沙的开挖、清运。 7、抗滑桩施工（按设计或施工方案处理）。
8、边坡支护（按设计或施工方案处理）。 9、坑口（基坑）周边安全防护栏杆、边坡防护及基坑支护。 10、其他安全文明管理。 五、承包方式： 1、本工程在承包范围内包含的人工、材料、机械、安全文明施工、利润、管理费、规费、检测、税费等费用，其他协调各类外部关系及相关费用等按实计取。 2、如本工程需采用爆破，则由乙方负责办理爆破许可证等相关工作、相关费用按实计取。 3、如本工程需办理外运弃置或外购土石方等手续的，则由乙方办理相关的手续，相关费用按实计取。 第二条工期要求： 一、开工日期：暂定年月日进场施工，具体开工日期以甲方下发的开工令为准。 二、合同总工期：暂定180日历天。具体工期以甲方发出的开工令和交付点位图纸及相应手续等要求为准(政府通知停工或不可抗拒的原因造成停工除外)。 三、甲方可以根据现场的施工条件，合理安排施工，乙方需按甲方现场管理代表下发的施工指令组织施工。如因甲方原因推迟或提前开工的以甲方发出的开工令中的开工日期为准。 四、因甲方原因或不可抗力原因，如发生不明建筑、设施、古物及政府、地方部门文件等非乙方原因造成导致工期延误的，经甲方确
工程施工合同 发包单位： （以下简称甲方） 承包单位： （以下简称乙方） 经甲、乙双方友好协议商，甲方将荔浦县景业商业广场深基坑支护工程发包给乙方施工，为了按时保质保量并安全地完成工程任务，按照合同法的要求，本着平等互利的原则，达成以下合同条款。 一、工程名称 荔浦县景业商业广场深基坑支护工程 二、工程地点 荔浦县荔桂路西侧（荔浦县交通局对面） 三、承包范围 依据甲方提供的由建材桂林地质工程勘察院《荔浦县景业商业广场深基坑支护设计图纸》 公司编制的《荔浦县景业商业广场深基坑支护专项施工方案》的要求和内容组织施工，施工内容为图纸内锚喷板墙、锚杆、锚索、腰梁、微型桩。 四、承包方式 、乙方依据甲方提供的现有《施工图》组织施工。 、乙方依据现有的图纸按包工、包料、包质量、包干单价承接施工本支护工程。 、乙方以总造价约万元整（￥元）承接甲方提供的设计图纸承包范围内工作内容（此造价含税、管理费），此合。
五、施工工期 乙方按甲方通知要求进场施工，从甲乙双方确定之开工日期起计，施工工期为 个日历天数。如因下列原因工期应予顺延： 、甲方未能按时提供开工条件： 、设计变更和工程量增加； 、一周内非乙方原因停水、停电造成停工累计超过 小时； 、不可抗力因素的影响； 、其它分包单位影响，如挖土、运土拖延不能确保乙方有足够的工作面；挖运土方未按分层开挖分层支护的要求，造成乙方不能正常施工： 、甲方未按合同条款及时付款时； 乙方在以上情况发生后 天内就延误工程以书面形式向甲方提出报告，甲方在收到报告 天内予以确认，逾期不予以确认又不提出修改意见，视为同意顺延工期。 六、质量保证 乙方严格按设计图纸组织施工，严格按国家现行相关规范及技术规程组织施工。若因乙方施工质量而造成支护区域内的基坑边坡产生崩塌、滑坡以及边坡土体产生变形而危及旁边建筑物的安全使用，由此所造成的一切损失由乙方负责。本工程质保期为壹年 个日历天 。质保期从支护工程完工后当天自动起算。 七、付款方式 、本合同签定后，根据甲方通知要求三天内组织施工设备进场。
协议编号：LX-FS-A90107 基坑支护降水施工合同标准范本 After Negotiation On A Certain Issue, An Agreement Is Reached And A Clause With Economic Relationship Is Concluded, So As To Protect Their Respective Legitimate Rights And Interests. 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
基坑支护降水施工合同标准范本 使用说明：本协议资料适用于经过谈判或共同协商的某个问题，在取得一致意见后并订立的具有经济或其它关系的契约条款，最终实现保障各自的合法权益的结果。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 甲方： 乙方： 甲方委托乙方进行的基坑支护、降水工程的设计与施工。 为了明确双方责任，确保工程顺利进行，按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程实际情况，经双方协商，签订本合同。 第1条工程概况 1.1 工程名称： 1.2 工程地点：
1.3 承包范围： 1.4 工程内容： 1.5 承包方式： 1.6 技术要求： 《建筑与市政降水工程技术规范》(JGJ/T111-98)。《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120--99 第2条工程图纸 2.1 图纸提供日期：月2.2 图纸提供套数：平面图及基础施工图第3条双方驻工地代表 3.1 3.2 甲方驻工地代表的权力和职责 3.2.1 联络甲乙双方单位，协商解决工程有关事宜; 3.2.2 代表甲方实施权力和职责; 3.2.3 监督现场施工质量; 3.2.4 协调工程生产计划，确定施工变更;
项目基坑支护工程施工合同 甲方： 乙方： 签署日期: 年月日
发包人（甲方）: 法定代表人：职务: 注册号: 注册地址： 办公地址（通信地址）： 电话： 传真： 邮政编码： 承包人（乙方）: 法定代表人：职务: 注册号: 注册地址： 办公地址（通信地址）： 电话： 传真： 邮政编码： 根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规规定，在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上，甲方委托乙方承包项目基坑支护工程。经充分共同协商，甲方乙方就项目基坑支护事宜，达成一致意见，特签订本合同，以资信守。
第一条本工程概况 1.1工程名称: 1.2工程地点： 第二条本工程承包范围 2.1 本工程内容及承包范围： 按照经甲方确认的基坑支护及土石方开挖施工图纸及施工方案规定的工程内容（主要包括且并不限于：混凝土冲孔灌注桩施工、冲孔桩(空桩) 施工、大直径搅拌桩施工、压钢管施 工、砖砌集水井和砖砌排水沟施工、凿桩头基坑抽水、排水、及土石方开挖运输、基坑监测、桩检测，施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护等）进行施工及双方约定的其他工作（并详见工程量清单及图纸）。（注：根据具体项目填写） 2.2乙方负责办理证并缴纳相关费用，办理中标手续并承担相关费用。(注：根据具体项目填写) 第三条合同工期 3.1 施工工期 3.1.1 开工日期：年月日 3.1.2 竣工日期：年月日 3.1.3 本工程工期为个日历天。 3.1.4 开工日期如有变化，以甲方书面通知为准。 3.1.5 竣工日期为本合同约定工程经甲方、乙方、监理、设计及相关单位共同验收合格之日，
如需行业主管部门验收的，该部门出具验收合格证书或验收合格备案之日为竣工日期。 3.2 乙方施工进度应符合甲方及各总包单位进度计划要求，除双方另有约定外，不得以无法如期完成进度为由提出额外要求。 3.3 因甲方原因导致开工日期延误，则合同工期相应顺延。乙方同意不再向甲方要求支付由此产生的一切费用。 3.4 工期延误：本合同约定工期，系经乙方充分考虑工程建设施工中可能出现的各种情况后确定的，除以下情况外，工期不予延长: 3.4.1 不可抗力； 3.4.2 甲方书面同意工期相应顺延的其它情况。 第四条合同价款及结算方式： 4.1本合同工程总价款为人民币元整。 4.2本合同采取如下第条约定的计价方式： 4.2.1固定总价计价方式 4.2.1.1本工程固定总价包含以下内容： 4.2.1.2除甲方与监理共同确认的设计变更、洽商费用，绝对值10000元（含10000元）以内，工程费用不予调整。（注：根据具体项目填写） 4.2.1.2如出现上述合同价格调整之情形，合同价格调整之单位均以附件中确定的固定综合单价为计算依据。 4.2.2固定单价计价方式
边坡支护工程施工合同 协议范本 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN
边坡支护工程施工合同 甲方： 法定代表人： 乙方： 法定代表人： 甲方在位于位置建设了一期项目，因现场地理环境因素，需要对项目北侧护坡进行支护工程施工，在签署本合同前乙方已自行对现场进行踏勘，已充分了解施工现场情况，并对相应的技术措施有充分考虑，双方经慎重协商，根据《合同法》，就“”有关承包施工事项签约如下： 第1条工程概况 1.1 工程名 称： 1.2 工程地 点： 1.3 工程范围：建筑物主体开挖范围内基坑边坡支护工程，具体包括： 1.3.1 护坡工程：建筑物主体开挖基坑边坡范围的基坑支护工程，相应的护坡桩、修坡、排水沟等所有辅助工程，以及相关的设计工作（具体基坑支护方案、施工技术方案等施工措施应由乙方根据地质资料及周边道路、建筑物情况提出详细设计方案），甲方批准后执行。 1.3.2 包含基坑边坡支护以及可能发生的地基处理、塌方工作，不另外取费。 1.3.3 工程所涉及需申办的手续全部由乙方负责，相应外协工作均由乙方完成，所需相关费用乙方自理。 1.3.4 有关施工产生的扰民的全部责任及协调工作由乙方完成，相应责任及费用由乙方承担，费用含在本合同总价中。 1.3.5 为完成上述工作而进行的必要的其它工作。 1.4 工程造价 1.4.1 承包方式：现有施工方案范围内，采用固定单价方式，不作任何调整。护坡工程 承包综合单价为人民币元/平方米。上述综合单价中已经包含了测量放线、成孔、锚固、钢筋网、喷射砼、基坑周边水平方向的喷锚网返坡工程费用、护坡桩、修坡排水沟制作、沉降观测等所有辅助工程费用、工程施工中