XXXXXXXXX会所
泳池设备供应及安装工程合同
XXXXXXXXXX置业有限公司
XXXXXXX年XX月XX日
XXXXXXXXXX会所泳池设备供应及安装工程合同
建设单位（以下简称甲方）：XXXXXXXXXXXX置业有限公司
承包单位（以下简称乙方）： XXXXXXXXXXXXXXXX泳池设备有限公司
甲方委托乙方承建“XXXXXXXXX”会所泳池系统工程，按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经甲、乙双方友好协商，同意签订以下合同条款：
一、工程内容及承包范围
1工程概括：
工程名称：XXXXXXXXXXX会所泳池设备安装工程
合同名称：XXXXXXXXXXXX会所泳池设备安装工程施工合同
工程地点：XXXXXXXXXXXXXX会所工地
工程规模：建筑面积 m2，
2承包内容：
2.1、会所泳池水处理设备、温控设备及附属配套设备供应及安装工程。
2.2、会所泳池水处理、池水温控设备相关的电气管线，给排水管线的安装。
2.3、泳池水质及水温的检验、调试。
注：1、给水：A、冷水与总承包单位提供的冷水供水口相接，具体位置见图。B、热水供水及回水接至锅炉房墙壁，并与锅炉房供水、回水口连接。
2、排水：排水接至地下室集水坑。
3、电：所有设备及附属设备的线管预埋，必要时的桥架安装，电线电缆安装，并
引入甲方指定的配电箱或控制箱。
4、土建：所有设备安装所必须的开孔、预留孔和施工要求的管道开孔、防水封堵
等。
5、原泳池池壁及池底现场甲方预留孔洞无法用上的，由甲负责防水封堵，乙方安
装所有管道及阀门保温由乙方负责。
二、承包方式：
本工程承包方式为包人工（含定额政策调整）、包设备材料（含价格调整）、包机械、
包工期、包质量、包安全（施工中发生的安全事故由乙方负责，与甲方无关）、包检验、包验收合格并交付相关资料。
三、合同工期
3.1、开工日期：开工日期暂定为XXXX年XX月XX日，具体开工日期以甲方开工通知为准。
3.2、工期：合同工期总日历天数：天（包括法定节假日计算的承包天数）
三、质量标准：合格，本工程以水质检测（符合国家游泳池卫生检验标准）等国家及行业制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。泳池水温控制为28±10C。
四、合同价款
4.1合同价款：
本工程合同总价为：￥元（含税固定总价）
大写人民币元整（大写）
4.2 价款约定：
⑴合同价款指甲乙双方在本合同中约定，甲方支付乙方按照合同约定完成乙方承包范围内的全部工程和质量保修责任的款项。
⑵本合同约定的价款为综合包干价，除经甲方批准的工程变更或经甲方确认的现场签证外，结算时一律不予调整。
⑶乙方在签订本合同前对本工程的全部招标文件、甲方认可的设计图纸、技术要求及说明、质量要求、合同条件、现场条件及周围环境、承建风险、现场管理要求等已详细研究并完全明了，在合同价款中已予以充分考虑。
⑷合同总价或单价中已包括了乙方为完成承建和质量保修责任的人员、材料、机械、运输包装、施工技术及措施、管理、安全文明施工等可能发生的一切费用以及利润等。乙方承诺如有错漏，概由乙方负责。乙方在现场使用的水电费由乙方另行向总承包单位支付。
⑸按国家及政府规定由乙方缴纳的各种税金及其他费用已包含在本合同价款内，由乙方负责向相关部门缴纳。
⑹合同总价已包括了材料价格的市场风险，政策性风险及当地人工工资、当地定额人工工资的上调风险。
4.3、支付方式
4.3.1 合同签订生效后10内支付合同总价款的25%作预付款。
4.3.2 所有设备及材料到工地后15日内支付至合同总价款的70%。
4.3.3工程调试完成验收合格且竣工结算后的15日内，甲方向乙方支付至结算价款的95%，余5%的结算工程款作为质量保修金（保修期两年）。保修期满后支付，不计利息。
4.3.4 甲方可以以转帐支票方式支付本合同的任何工程款。
4.3.5 支付工程款项时，乙方必须向甲方提供符合当地税务部门要求的发票
4.3.6因本工程发生的违约金、罚款、赔偿金等所有费用，甲方可随时在应付工程款中予以扣除。
五、双方的权利和义务
1、甲方的权利和义务：
1.1、使施工场地具备施工条件。
1.2、将施工所需水电等接至双方约定地点，保证施工期间的需要。施工及调试用水用电费用由乙方承担。
1.3 甲方建设的锅炉提供的热水温度为600C以上（含600C），热水压力≤1MPa，热水流量≥17.7m3/h，冷水温度为XXXXX市自来水公司的市政管网供水温度。
1.4乙方进行水质调试，甲方需派泳池维护操作人员进行泳池日常打理（如投药、清洁等），同时接受乙方提供的免费培训。
1.5甲方或其委托的监理负责现场的配合管理和协调工作，监督检查工程质量、隐蔽工程的验收，负责设计问题的处理和工程变更的签认。
1.6 根据合同约定，对本工程发出工程变更要求或进行现场签证。
1.7 按合同约定的方式，按时向乙方支付工程预付款、工程进度款，及时办理工程结算和结算款的支付。
1.8 及时组织竣工验收，办理竣工、结算、移交等手续。
1.9 向乙方提供设计施工图纸或监理认为必须向乙方提供的技术资料、数据、图纸等。
1.10 可随时到乙方的制作工厂对产品或配件质量进行检查。
1.11 乙方在施工过程中，如出现重大的质量问题或进度不能满足甲方要求时，在甲方书面通知乙方10天内，如乙方仍无明显改进，视为乙方违约，甲方有权解除本合同。
1.12 乙方违反合同约定，甲方有权按本合同约定对乙方进行违约索赔。如在证据充分的情况下，该项违约金经甲方和监理确认后即可生效。
2、乙方的权利及义务
2.1 乙方负责办理本工程的开工许可手续，缴纳相关的规费。
2.2 按发包方及总包方的要求组织施工，并在合同签订后提供3份会所泳池设备施工图，同时提供电子版图。尽管有监理或发包方的批准，乙方应对全部现场作业和施工方法的适应、稳妥和安全性承担全部责任。
2.3 本项目图纸由乙方设计，乙方设计的图纸要求必须满足国家及地方的规范要求，并达到甲方的功能要求。如因乙方设计的图纸不能满足甲方的功能要求或国家及地方的规范要求，乙方承担全部责任，工期不得顺延。因以上原因造成设计重新调整而增加的设备、材料及施工等所有费用，全部由乙方承担，如给甲方造成损失的，乙方承担甲方因此造成的全部损失。
2.4 提交进口设备的报关单复印件、原产地证明书原件、商检证胆等相关证明、工程竣工图纸及有关验收报告。
2.5 乙方应按合同规定以及规范、设计的要求，精心组织施工，按时完成本合同工程及其保修并达到合同约定的质量标准，并不得影响发包方的正常施工需要及工程进度。为此，乙方应提供所需的全部监督管理、劳务、材料、设备、施工装备和其它物品。乙方对自己的施工队伍、现场、原材料、设备实施管理；负责材料质量，在施工过程中，做好施工记录和各项施工技术资料，做到与工程进度同步，竣工结束后15天内提供完整的竣工验收资料。
2.6乙方在查阅合同文件或在本合同工程实施过程中，有责任对工程设计、技术规范与补充技术规范、图纸或其他资料进行复核，如发现其中有任何差错、遗漏或缺陷，应在其有关的单项工程开工前及时书面通知监理单位，否则对有经验的乙方应能发现但其未能发现的错误造成工程的任何损失，乙方应承担相应的责任。
2.7 乙方应该严格遵守与执行甲方或监理就涉及该工程实施的任何事项所作的指令，无论这些事项在合同中写明与否。
2.8 在实施和完成本合同的整个过程中，乙方应该：
⑴充分关注和保障所有在现场工作的人员的安全，采取有效措施，使现场和本工程的实施保持有条不紊，以免使上述人员的安全受到威胁；
⑵为了保护本合同工程免遭损坏，或为了现场附近和过往群众的安全与方便，在确有必要的时候和地方，或当监理或有关主管部门要求时，应提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护设施并承担相关费用；
⑶采取一切合理措施保护现场内外的环境，避免由于施工操作引起的粉尘、有害气体、噪音等对环境的污染，或其他原因造成的人身伤害或财产损失并承担相关费用。维持现场清洁、道路畅通。设备材料堆放整齐，并及时清除垃圾和不用的临时设施，做到工完场清；
⑷按主管部门对安全、文明施工的有关规定，办理相关手续，采取相关措施并承担相关费用。对其在施工现场的工作人员进行安全教育并保证现场人员不违反安全管理的规定进行施工。
由于乙方未能对其负责的上述事项采取各种必要的措施而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、指控及其他一切责任应由乙方负责。
2.9 从开工之日起，乙方应全面负责照管本工程及将用于或安装在本工程中的材料、设备，直到本工程交接证书签发之日为止。
2.10 在乙方负责照管期间，如果本工程的任何部分，或将用于或安装在本工程中的材料、设备等发生任何损失或损害，不论出于什么原因，除合同规定的不可抗力风险外，乙方均应自费弥补上述损失或损害。乙方有权就上述的损失或损害，向有关责任方要求赔偿，甲方应予以配合或监督责任方的赔偿。
2.11 乙方有义务对其他承包人的用于和安装在本项目中的材料、设备、产品进行保护和照管。如果监理或甲方发现和认为乙方的行为已经或可能对其他承包人的材料、设备、产品造成任何损失或损害，乙方应立即采取措施进行改正或加强保护。由此不善而造成的损失或损害，乙方应承担相关的责任。
2.12 未经甲方书面批准，乙方不得对本合同工程的全部或任何部分进行转包或分包，否则，甲方可终止本合同且由乙方承担一切责任。
2.13 乙方应在开工前向监理提供有关人员的上岗证、设备的审查合格证等按规定应予提供的证明文件并在获得监理的同意后才能作业或使用。
2.14 乙方负责免费指导和培训甲方操作人员，直至合格为止。乙方负责每半年对该项目进行一次现场回访。
2.15 乙方按甲方通知的时间进行水质及水温调试，期间如甲方未能及时提供用水用电，造成水质变质，则乙方需视情况进行换水或其他方式水处理，将水质重新调试正常，甲方承担重新调试的水、电费用，其它费用（如人工费，药品费等）由乙方承担。
2.16 甲方将根据销售需要，安排施工现场不定期对外开放，乙方应在开放日前对施工现场进行清理，并做好相应的安全措施。为配合销售而提前的施工项目，乙方必须按甲方要求按时施工完毕。
2.17 乙方必须保证泳池水质达到国家游泳池卫生检验标准等国家及行业制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。泳池水温控制在28±10C，补水温度高于池水温度不得超过50C。
2.18乙方须积极配合甲方或审计单位的结（决）算初审和复审工作，否则甲方可拒付相应款项。
2.19 乙方在要求甲方付款前，须先将相应数额的发票提供给甲方。乙方逾期提供发票的，甲方可拒付此款。如甲方已经付款，乙方拖欠发票的，乙方每延迟一日，按应交付发票金额的1%承担违约金。
2.20本工程竣工验收合格并向发包人交付之日起，免费保修贰年。质保期内，如发生维修，48小时内承诺给予修复。
六：工期延误：
1、因以下原因造成工期延误，经甲方确认，工期相应顺延：
①六级以上的地震、战争、动乱、空中飞行物坠落；
②非甲乙方责任造成的爆炸、国家调整与本工程有关的重大政策；
③由于甲方或总包方的原因不能施工；
④非乙方原因造成连续停电8小时以上时。
乙方在上述情况发生后7天内，就延误的工期以书面形式向甲方提出报告。甲方在收到报告后7天予以确认，同意顺延工期。
2、非因上条原因导致工期延误的，每延期一天乙方应按合同总造价1%向甲方支付违约金，并赔偿因此而给甲方造成的经济损失。如乙方在施工中连续15天未能完成施工计划，甲方有权提前解除本合同，一切损失及后果由乙方承担。
七、合同竣工及结算
7.1、乙方必须按合同约定或甲方批准的顺延的日期竣工并通过验收。
7.2 、乙方在竣工验收前7天内且至少在规定工期结束前14日，书面通知甲方、监理准备验收，监理认为符合验收条件后，甲方应在7日内组织竣工验收。
7.3、工程竣工验收前14天，乙方向监理工程师提交全部施工原始记录资料、竣工图及报告肆套（包括符合档案管理规定的电子版竣工资料肆套），监理工程师审查合格后才进行验收。竣工资料和竣工图必须准确、完整反映实际施工情况并符合档案管理的规定。
7.4、竣工验收通过之日为实际竣工日期。经验收检查证明工程有较大的翻修时，则以翻修合格后的日期为竣工日期。工程通过验收后，乙方应在合同约定的建筑工程质量保修期限内负责工程质量保修。
7.5、乙方应及时配合总承包方向档案管理部门办理工程资料和移交。属于总承包方应提供的资料由总承包方负责及时提供给乙方，乙方未按规定向档案部门移交资料造成的损失
由乙方承担。
7.6、工程竣工验收符合合同要求的质量标准时，从验收合格之日起7天内，乙方应提交工程移交书，经甲方和物业管理验收通过后，视为工程移交完毕。如乙方不能按时移交，按逾期竣工处理。
7.7、乙方不得因工程经济纠纷而拒绝移交。工程在未移交之前，乙方应负责看管和维护；如甲方提前使用，因甲方使用不当或看管不当造成的损失或损坏由甲方承担，但不免除乙方的保修责任。
7.8、乙方应在办理完毕工程移交手续后28日内向甲方提交工程结算资料。乙方若不按时申报结算资料，则甲方可自行进行结算，乙方须无条件接受结算结果。乙方未办理结算的，甲方可以拒付相应的工程款。
7.9、乙方安排与甲方进行结算的预决算员，必须有乙方公司出具的授权委托书，如乙方预决算员无乙方公司出具的授权委托书，甲方可以拒绝进行结算。因此造成的结算拖延后果，全部由乙方承担。
7.10、为方便双方核对工程造价，减少核对时间，乙方送审价与最终复审核定价的差额部分（下称核减部分），不得超过最终复审核定价的5%。否则，工程全部审计、复审费用由乙方承担，同时甲方收取乙方核减部分的5%的违约金，并在应付款中扣除。
八、保修
保修责任、保修期以及保修款的支付等见合同附件《工程质量保修书》。
九、违约、索赔和争议
9.1违约事件按国家法律、法规和本合同约定有关条款解决。一方违约时，另一方不得借故扩大其后果
9.2本工程要求的功能，是乙方承诺必须满足的功能，若乙方未能实现上述功能，将构成违约，甲方将扣除乙方部分工程款，工程款数额为实现该功能所必须的费用，并且乙方向甲方支付一至两倍该费用的违约金。
9.3清单视为乙方仔细核对过并已满足招标文件所述的全部功能要求，因此清单有误以及遗漏都将视为乙方的责任，甲方在合同执行过程中不会作出任何造价上的增补。由乙方负责购买的设备以及材料，若经鉴定为伪劣产品或以次充好，甲方有权扣除此项设备或材料价款（按正品计），并将视情节恶劣程度，要求乙方支付设备或材料价款二至四倍的违约金。给甲方造成其它损失的，应予以赔偿。
9.4甲方或不可抗力原因造成的拖延工期，由甲方视具体情况予以签证，适当延长工期，
但甲方不承担乙方因工期延长而造成的损失。
9.5如乙方原因影响甲方施工进度的，甲方书面提出要求后，乙方仍然不予积极配合的，根据情节轻重处以乙方2000元至5000元违约金
9.6由于乙方原因，造成工程进度延误，或实际房屋交付日期拖延，则乙方必须按每逾期一天向甲方支付本施合同总价的5‰的违约金,但违约金总额不超过合同总额20%。同时乙方全部承担因乙方造成的工期延误而引起的业主索赔（注：业主索赔金额不在合同总额20%范围内）
9.7乙方应在合同规定时间内完成工程，保证工程质量，并保证符合的规范要求。工程结束需经当地有关部门进行质量验收并达到合格，质量不合格乙方必须无条件进行整改，直至整改合格并取得合格证为止，且由乙方赔偿甲方遭受相应的所有损失。并向甲方交纳违约金2000至5000元；
9.8经甲方核准的项目经理及管理人员名单必须常住现场，不得变更。若有违约乙方必须承担合同总价的2%违约赔偿金，甲方有权清退乙方出场，乙方并承担一切损失。
9.9如果乙方施工人员不服从甲方现场施工代表及施工总承包单位的正常的施工管理或不配合甲方施工的，经检查书面责令整改拒不执行的，每次须向甲方交纳违约金2000元；对甲方提出的变更及现场调整，乙方须立即执行，如乙方不执行的，甲方有权安排其它施工单位施工，所发生的费用全部由乙方承担，同时乙方须向甲方交纳2000元/次的违约金。
9.10如果乙方不规范施工（如野蛮施工任意打孔开洞等），首次出现，须向甲方交纳2000元违约金，如再次发现，破坏工程主体结构的，乙方除须向甲方交纳1万至5万元违约金外，并承担甲方相应的损失，同时必须按甲方、设计、监理、质量监督部门及有关国家行政部门要求无条件进行恢复。
9.11乙方安装完毕后必须按时对安装部位的墙体、套管等进行封堵和修复,并符合土建要求，如没有封堵和修复，或不符合土建要求，首次出现，须向甲方交纳2000元违约金，如再次发现，乙方除须向甲方交纳1万至5万元违约金外，并承担甲方相应的损失，同时必须按甲方、设计、监理、质量监督部门及有关国家行政部门要求无条件进行恢复。
9.11如果乙方施工产生的建筑垃圾不随做随清，影响现场文明施工及甲方施工形象的，甲方有权书面要求乙方限期整改，如未及时整改每次须向甲方交纳违约金2000元。
9.12如乙方不按合同约定完成合同内工作量，经甲方二次书面通知无效的，甲方有权将该部分工作量分包给第三方进行实施，乙方须向甲方交纳2000元违约金，并承担相应的该部分工作量的施工费用。如工作量在合同范围外但与泳池工程相关，经甲方通知而乙方拒
不施工或不按甲方规定的时间内完成的，甲方有权将该部分工程量分包给第三方进行实施，乙方除承担所有费用外，同时向甲方交纳2000元/次的违约金。
9.14 如泳池水质及水温达不到合同规定要求，乙方无条件负责整改，直至达到合同要求为止，产生的所有费用全部由乙方承担，如给甲方造成损失的，乙方还需要承担甲方的所有损失。如整改后仍不能满足合同要求，乙方无条件退还甲方向乙方支付的所有合同款项，并向甲方支付合同总价款的10%作为违约金。如需重新换设备，乙方承担更换设备的所有费用并支付5%的违约金，给甲方造成损失的，乙方承担甲方所有损失。
9.15在保修期间，发生的维修费用由乙方提供，若乙方不能及时修复的, 甲方可委托他人, 由此发生的费用由乙方承担，甲方可从质保金中扣除。
9.16、乙方不配合办理竣工验收、交付资料、结（决）算手续的，甲方可拒付相应款项且不承担延迟付款的责任，因此造成甲方损失的，由乙方赔偿。
9.17在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协调不能达成协议时，可向合同履行地人民法院诉讼。
十、合同修改与终止
10.1欲对合同条款作出任何改动或偏离，均须有双方签署书面的合同修改书。
10.2出现下述情况之一，甲方即可要求终止合同：
⑴实际进度一直落后于计划进度，合同工期可能无法实现；
⑵安全事故不断或发生重大安全事故；乙方无合作诚意或拒不服从管理。
10.3由于乙方原因，乙方停工连续5天以上或累计8天以上，甲方有权终止本合同，乙方必须按甲方要求的时间退出施工现场，退场后按实际完工的工作量的50%结算。
10.4 双方协商达成一致后，可提前解除合同。
10.5除以上有关条款明确规定，一方违约另一方可解除合同外，双方都不得擅自解除本合同，一方违约另一方解除合同或使合同的执行成为不必要时除外。
10.6解除合同后，甲方不支付乙方撤出施工现场所发生的费用，已经订货的设备、材料等由订货方负责退货并承担相关损失和费用。
10.7 合同解除后，乙方应妥善做好已完工工程和已进入现场的材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求将机械设备和人员撤出现场。因乙方未完成移交手续擅自撤场时，应赔偿由此给甲方造成的一切损失。乙方已完工程的价款在乙方撤出现场并办理结算手续后支付。
十一、合同份数
11.1本合同一式陆份，甲方执肆份、乙方执贰份。
十二、合同附件：1、乙方投标报价清单。2、乙方设计的泳池图纸
十二、合同生效与终止
12.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。
合同订立时间：XXXXXXX年月日
合同订立地点：XXXXXXXXXX置业有限公司XXXXXXXXXXXXXX
12.2 除合同约定的质量保修外，甲、乙双方履行合同的全部义务，乙方向甲方交付竣工工程，甲方结算款支付完毕，本合同即告终止。
12.3 合同终止后，乙方应当履行保修、协助、保密等业务。
发包人：（公章）乙方：（公章）
住所：住所：
法定代表人：法定代表人：
委托代表人：委托代表人：
电话：电话：
传真：传真：
开户银行：开户银行：
账号：账号：
邮政编码：邮政编码：
保修协议书
发包人：XXXXXXXXXXXXX置业有限公司
承包人：XXXXXXXXXXX泳池设备有限公司
为做好XXXXXXXXXXX会所泳池设备采购及安装工程（以下简称本工程）建筑工程质量保修工作，在质量保修期内按照国务院《建设工程质量管理条例》、《江苏省建设工程质量管理条例》、《工程招标书》、《施工合同》等相关文件之规定及双方约定承担工程质量保修责任。经发包人、承包人双方协商达成如下协议。
1、工程质量保修范围和内容
质量保修范围包括发包人、承包人合同约定本工程全部工程范围。具体质量保修内容约定如下：
1.1合同价款（含补充合同价款）所包含的工程项目、设计图纸、变更及修改或文字约定、双方或多方会议纪要约定的全部内容。
1.2工程及各分项工程质量，经竣工验收符合有关规定要求，如业主入伙时对某些工程内容提出质量疑义，而发包人、物业管理人、监理单位三方确认上述质量问题无误的，承包人仍有责任对其进行返工整改。
1.3因使用不当或者不可抗力造成的质量缺陷不属于保修责任范围。
1.4以上约定保修范畴之外的，以国家相关法律、法规及行业标准为准。
2、质量保修期
质量保修期从发包人、承包人签发本工程交接证书之日起计算。本工程质量保修期限为二年并按《施工合同》规定执行，其它未约定的以现行国家相关法律、法规为准。
3、维修及服务质量的保障措施
3.1 保修期间内，如有保修问题，物业管理人以书面形式（《客户服务联系单》等）、电子邮件、电话、邮件（挂号信或特快专递）等形式通知承包人。承包人的地址以《施工合同》约定的为准, 如有变更，应在变更后五日内以书面形式通知发包人，否则导致通知信函不能送达，由承包人承担相应责任。
3.2在本工程承包范围内出现影响居民正常生活的工程质量问题，承包人承诺在收到物业管理人通知后4小时内或约定的时间内赶到现场并于最短的时间内完成维修。例如：渗、漏，供水、供电中断等。
3.3其他情况下，承包人须在物业管理人通知后24小时之内或约定的时间内赶到现场，并于赶到现场之日起在规定时间内完成通知所涉及的保修、维修项目。
3.4每个维修项目完成后，经工程成果的购买人或租用人和物业管理人验收并签字后，方为该维修项目本次维修完毕。
3.5所有维修项目的保修期限自维修验收合格之日起重新计算，重新计算的期限长度与《施工合同》规定的保修期限长度相同。如再次出现质量问题，则应再次维修。
3.6承包人承诺，对于合同范围内质量缺陷，不论谁的责任，在接到通知后，均遵守时间要求不问理由地进行维修，并在维修过程中与物业管理人及业主共同取证，以判断责任原因，不属承包人责任的，由责任方向承包人支付材料及人工费用。
3.7承包人承诺，对于出现的质量问题，甲方可通过电话、传真等方式通知乙方，乙方须在接通知后48小时内给予修复。若乙方48小时内不能给予书面答复并修复或乙方无人留守工程所在小区现场保修的，甲方有权直接派他人维修，所发生的维修费用及索赔由乙方承担，并在工程款或质保金中直接扣除无需乙方的确认。另外保修期满后，乙方对本工程实行有偿维修，并优惠只收材料费。
3.8承包人有义务根据发包人或物业管理人的要求提供关于维修工程的技术资料，如材料出厂合格证、试验报告等的复印件，维修材料代用必须经过发包人、物业管理人或监理单位的审核同意。
3.9维修工作完成后，承包人负责把施工现场清理干净，并应注意保护好各类成品或半成品。如有损坏，应立即向物业管理人现场工作人员及业主报告，如维修过程中故意或过失给业主造成其他损失，承包人应承担相应恢复或赔偿责任，并按第6.2款的约定支付相应的违约金。
3.10承包人负责成品和半成品的保护工作；工作人员上门服务时，如果必须修改某些产品，则要征得业主及物业管理人同意，并在维修完毕后恢复原样，得到业主认可。
3.11由于承包人责任造成发包人、物业管理人的设备、材料等丢失或损坏的，承包人照价赔偿。
4、对承包人维修人员的要求
4.1工程保修期内在发包人指定的维修期间，承包人必须委派壹名全权代表（代表姓名：彭建兵。电话：），专职处理本工程的维修工作，如物业管理人认为该代表不能胜任工作，承包人应在接到通知后2日内予以更换，并书面通知发包人。
4.2承包人派驻现场的全权代表具有处理相关质量问题和客户投诉的权限。
4.3承包人保修人员应留有可联系的通讯方式，并保持一天24小时通讯畅通。
4.4联系内容若有变动须及时书面知会物业管理人，否则无法联系时，视为承包人已收到传达之信息。
4.5承包人应按物业管理人的要求在各阶段在现场配备有足够的人力完成维修工作。
4.6承包人维修人员应统一着装，并配带工作卡，否则物业管理人将不允许其进入现场服务，因此而造成保修工作无法正常进行的，由承包人承担全部责任。
4.7维修人员应按发包人制订的维修程序进行维修，服从物业管理人的现场管理，接受
业主的监督，文明施工、文明用语、不得与工程成果的购买人或租用人发生任何争执，否则每人次承包人支付违约金500元。
4.8发生有工程成果的购买人或租用人投诉承包人维修人员服务态度或保修工程质量的，如经调查情况属实，每人次承包人支付违约金200元。
5、承包人未按要求履行保修责任的处理措施
5.1如有下列情况之一发生，发包人有权另行聘请施工单位进行维修，由此引起的一切费用和责任由承包人承担。
⑴承包人接到发包人的邮件（挂号信或特快专递）、当面签收的文件和有确知承包人已收到信息的其它通知方式拒不到现场处理问题；
⑵超过规定的到场时间后2小时仍未赶到现场；
⑶超过规定的时间仍未完成有关工程返修任务，且不主动向物业管理人报告；
⑷对同一位置经过二次返修仍未彻底解决问题；
⑸因承包人现场维修人员的行为造成客户书面的有效投诉；
⑹物业管理人认为承包人不能履行保修要求的其它行为。
5.2发包人或物业管理人另行聘请施工单位进行维修的费用计算方法：按照专业维修商的计价取费独立核算，承包人充分相信物业管理人在处理费用计算及支付问题时持有公平和公正的立场。
5.3发包人或物业管理人另行聘请施工单位进行维修的处理结果由工程成果的购买人或租用人和物业管理人签字认可后即生效，不需再经承包人确认（发包人将处理情况知会承包人），承包人并按第
6.2款的原则支付相应的违约金，所发生的一切费用和违约金从承包人保修款中扣除，但并不等于解除承包人应负任何的责任。
6、承包人的赔偿责任
6.1在保修范围和保修期限内发生质量问题的，承包人应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。
6.2因承包人责任造成返修、赔偿的，承包人应按照实际损失赔偿发包人或业主直接和间接损失。并按以下标准支付相应的违约金：直接返修加直接赔偿费用在1000元以下的，支付1倍的违约金，直接返修加直接赔偿费用在1000到5000元的，支付0.6倍的违约金（最低不少于1000元），直接返修加直接赔偿费用在5000元以上的，支付0.3倍的违约金（最低不少于3000元）。
6.3由司法机关裁决或政府部门认可的质量鉴定部门认定承包人工程存在严重质量问题、不适宜继续使用的，工程成果的购买人或租用人向发包人提出的全部索赔（包括退房或解除合同等一切直接和间接损失），由承包人无条件承担。
6.4如工程成果的购买人或租用人因承包人工程质量问题向发包人提出索赔要求，承包
人应同意由发包人全权与工程成果的购买人或租用人进行索赔谈判并确定赔偿金额，谈判结果经发包人和工程成果的购买人或租用人签字后立即生效，承包人须无条件承担该谈判结果中发包人应负的各种责任。
6.5上述办法计算出的费用总额经发包人确认后书面知会承包人，无需征得承包人书面签收意见即可直接从承包人的工程款或工程保修金中扣除。承包人须无条件承认。
7、质量保修金的支付
7.1质量保修金的支付先按《保修期满工程验收指导书》办理再按《施工合同》规定执行。
7.2物业管理人负责本工程保修期内返修工作的统一协调管理及保修款的确认，承包人就工程质量保修向发包人及物业管理人负责，工程保修款最终由承包人和发包人进行结算，相关手续由发包人负责办理。
7.3承包人须填写《工程质量验收表》，由物业管理人签字同意后报发包人作付款审批依据。但并不免除承包人在保修期内的保修责任。
8、其他工程质量保修事项
8.1承包人同意在保修期满后至工程有效寿命年限内，继续提供适当维修服务，并按成本价收取费用。
8.2发包人保留根据相关法律法规就有关工程质量问题追究承包人质量责任的权利。
8.3本协议书中物业管理人的所有行为均为发包人授权的行为，承包人知悉并认可。物业管理人不承担由该行为所产生的责任。
8.4在协议有效期内双方必须遵守国家的法律、法规、政策及工程所在地的有关规定。
8.5本协议未尽事宜，经双方协商同意签定补充协议，该补充协议与原协议有同等的法律效力。
8.6在协议履行中，若双方发生争议，经调解仍不能解决时，按合同专用条款第50.1款约定的办法解决纠纷。
8.7本协议经双方签字盖章后生效。
发包人：承包人：
代表：代表：
日期：日期：
项目名称：项目地点：施工单位：签约日期：
泳池设备安装工程合同 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国经济合同法》及相关法规，经双方共同友好协商，就甲方向乙方购买项目泳池水处理设备并由乙方负责安装达成如下条款，以资共同遵守。 一、设备名称、规格型号、数量、品牌： （详见乙方报价清单） 二、合同内容： 1、设备（循环过滤设备、消毒加药设备、水下照明设备、电控设备、池身设备、清洁设备）供货。 2、设备安装调试。 3、设备管道及线路安装。 三、承包方式： 乙方包工、包料、包工期、包质量、包安全。 四、合同含税大包干总价： 合同总价：RMB：元整（￥：元），包括设备、安装调试费用、运输费、装卸费。 五、工程工期： 1、工期：根据甲方要求而定。
2、如遇人力不可抗拒原因（如各类自然灾害、战争等）或甲方及土建工程原因引起的误工，经甲方书面确认后，工期应相应顺延。 六、付款方式： 1、合同签订乙方带料进场后七日内，甲方应按合同总值30%（计￥元）预付订金给乙方。 2、主设备到甲方工地经甲乙双方共同验货（点货）合格后七日内，甲方支付给乙方合同总价的50%（计￥元）。 3、乙方完成管线及设备安装，设备调试并经甲方验收合格后，甲方再支付乙方合同总价的17 %（计￥元）。 4、余款3 %作为质保金，保修期满七日内一次付清。 5、甲方在付款前，乙方须向甲方提供不少于支付金额的正规有效发票，否则甲方有权利拒付。 七、主设备供货期： 1、自签订合同后收到预付款后15天内，乙方将主设备运到甲方工地。 2、如遇人力不可抗拒因素（如各类自然灾害、战争等）造成的交通中断，乙方供货期应酌情予以相应顺延。 3、交货地点：。 八、主设备验收： 1、主设备到甲方工地三日内，乙方必须进行设备报验。 2、甲方接到乙方报验申请三日内与乙方按合同附件的设备清单共同进行验货（点货），对设备型号、数量及外观开箱检查。 3、未经办理验货（点货）手续，甲方不得擅自拆机，否则由此造成的设备损坏，由甲方
设备维修保养服务合同 甲方： 乙方： 为了防止甲方因设备维修保养不及时而导致不能正常工作造成的产财损失，乙方特此接受甲方委托。乙方为保证甲方设备的正常使用，对甲方的合同设备进行维修保养服务。为保护甲乙双方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》，甲乙双方遵循公平原则友好协商签订本合同。初次签合同前，设备应正常运转情况下，方可签订合同。合同内容如下： 第一条本合同使用说明 1.1、本合同适用于我公司（乙方）为贵公司（甲方）设备系统提供维修、保养服务的合同； 1.2、对合同预留的空格处，合同签订后不能空缺； 1.3、对本合同条款内容的变更，应经甲乙双方协商后，采用书面形式，由双方法定代表人或授权代表正式签署，并加盖单位合同专用章/公章后生效，任何一方不能擅自变更。变更部分为本合同的组成部分。 第二条维修保养的范围 因甲方所使用的监控设备不是在乙方处购买，所以乙方只能够对甲方部分设备进行维修保养。 2.1、维修保养范围内的设备有； 2.2、不在维修保养范围内的有。 第三条乙方义务： 3.1、乙方根据甲方合同设备出现故障的报修通知，乙方优先安排上门维修。在周一至周六的法定工作日内，乙方8小时内到达现场；应急事故需2至4小时内到达现场； 3.2、乙方上门维修不收取上门费及工时费； 3.3、乙方上门维修没有次数限制； 3.4、如有设备当日不能修复使用的，可由乙方提供临时备用设备，直至设备完成修复使用为止； 3.5、如有损坏设备经双方确认，确已不能再继续使用的，由乙方免费提供设备更换、维修保养； 3.6、乙方根据甲方合同设备情况制定设备维护计划，并报之甲方。在没有甲方报修通知的情况下，乙方按维修计划，对甲方合同设备进行上门维护。一般情况下，每四个月一次上门维护保养服务。乙方每次维修保养工作完成后，分别由双方负责人签字存档； 3.7、乙方所有工作不得分包其他单位，一经发现，甲方有权终止合同； 3.8、乙方为甲方合同设备维修保养时所需的工具，由乙方自行配备。 第四条甲方义务 4.1、甲方在协议设备出现故障后，应及时通知乙方。
【项目名称】 设备采购安装合同甲方（需方）： 乙方（供方）： 合同编号：____________
第一部分合同条款 一、采购概况 1.1采购清单 1.1.1 采购设备的名称、品牌、产地、规格、数量、单价等见本合同附件一《采 购清单》。 1.1.2 《采购清单》中的单价、总价均为包干价，均已包括了主材费、包装 费、运输费、运输损耗、装卸费、安装费、安装所用水电费、辅料、 配件、工具、利润、保险、税金等设备安装验收合格直至交付甲方 以及售后服务的费用，以及其他不可预见的所有费用，且不因劳务、 市场设备价格、政策变化而调整。 1.1.3除非乙方在发货前一日之前收到甲方增减采购数量的通知，乙方严 格按照《采购清单》中的数量发货。甲方增减采购数量的，单价、 优惠不变，合同总金额随数量相应调整。 1.2质量要求 1.2.1乙方供应的设备应同时满足国家、地方（设备使用地）相关规范以 及行业标准的要求。 1.2.2 乙方保证其出售的设备是原厂生产的、全新的、未使用过的（包括零 部件），符合原厂质量检测标准（以说明书为准），在各个方面符合合 同规定的质量、规格和性能要求。 1.2.3 乙方提供样品的，乙方供应的设备还应与经甲方确认的样品完全相符。 1.2.4 设备功能和技术参数等质量要求，详见附件二《产品质量要求细则》。 1.3附属资料 1.3.1 乙方供应的设备应当附有原厂出厂证明、质量合格证书、设备使用说明 书、保修卡。 1.3.2 若产品为进口产品，还应当附有产品的装箱单、报关单、产品进出口检 疫书等有关文件。 1.3.3 该些文件应用防水袋包装并放在设备包装中，并在设备安装调试完成之
游泳池管理服务协议书 甲方：，以下简称甲方 乙方：，以下简称乙方 为了更好的服务业主（住户）游泳娱乐需求，有效管理游泳池，维护双方利益，特订立本协议，双方共同遵守。 第一条租赁地点和面积 甲方将座落在（含所有附属用房设施）的游泳池租赁给乙方经营。 第二条出租期限 第一年年月日至年月日，第二年年月日至年月日，第三年年月日至年月日，期满后在同等条件下乙方可以优先续签。 第三条租赁费用 游泳池租赁经营期间，乙方向甲方缴纳第一年管理服务费元、场地租赁费元，乙方承租第二年的管理服务费元、场地租赁费元，第三年的管理服务费元、场地租赁费元。 水、电计费标准为，水：元/吨，电：元/度，水电采用预存预缴方式。AB区游泳池安装电表单独计量，半山公馆除16号会所中央空调电费由甲方支付外，办公区域和游泳池的水电均由乙方支付。 缴费时间：合同签订后五个工作日之内交清当年管理服务后续每年管理服务费在当年度6月1日之前交清当年租金，甲方必须开具等额有效发票给乙方。
第四条甲方的权利义务 1、监督乙方经营运营期间的服务质量情况。 2、监督乙方经营运营期间的水质、卫生。 3、监督乙方经营运营期间对所有使用人的公平交易。 4、甲方将泳池及所属设备提供给乙方使用，并负责游泳池及附属用房的水、电、通讯、通风等设施配套到位，按可经营状态完好地交付乙方。 5、甲方保证乙唱高调在游泳池运行期间，确保游泳池及附属用房及设备水电正常运作（水厂、电业局检修除外）。 6、向乙方提供承包经营的宽松环境；保证乙方正常的开放和宣传。 7、本协议期限届满或终止，在结清全部租金、各项费用后一个月内，将履约保证金返还乙方（不计利息或补偿）。 8、承担本协议生效之前（）所产生一切经济、法律和安全的责任。 9、在租赁期内，不得向第三方转让乙方承租租赁的资产，不得许可第三方参与承包经营。 第五条乙方的权利义务 1、在租赁经营过程中必须遵守国家有关法律法规，做到依法经营。 2、协议期间，乙方承担租赁经营游泳池及附属设施的一切经济、卫生和安全等一切法律责任，由此给任何第三方造成损失的，均由乙方自行承担。甲方概不承担一切后果，乙方营业期间应当购买游泳池公众责任险，并将购买险种交甲方备案。 3、乙方经营承包自负盈亏，乙方有自主经营权，甲方不得干涉。
【合同标题】设备维修保养合同书 【合同分类】维护服务合同 【发文字号】 【发布机构】 甲方：____ 乙方：____ 甲乙双方经过友好协商，就太原市迎泽大街x号xx小区地下车库内机械停车设备的维修和保养事宜，达成以下协议： 一、合同内容： 甲方委托乙方对太原市迎泽大街x号xx小区地下车库内机械停车设备进行维修保养，乙方的修理期限应在本合同生效后两个月内修复，最长不超过两个半月。 二、维保金额： 1、维修保养费为人民币贰拾万元整(包括维修费壹拾陆万元，保养费4万元整)。 2、乙方翻新此套设备费用为伍万元整。 三、乙方责任范围： 1、乙方在合同约定的维修期内按要求修复车库设备的各项功能，功能修复后，由乙方对车库机械设备各部位进行翻修工作，包括喷防锈漆后，颜色和性能等外观基本达到初始状态。 2、乙方保证修好后一年内设备性能完好，若设备发生故障，乙方接到甲方报修电话，24小时内赶到现场，48小时(从接到甲方报修电话之时点起算)内解决问题(夜间或节假日48小时内到现场并解决问题);如果因设备使用故障造成任何损失，乙方负责赔偿。 3、乙方在本合同约定的维修和保养期内，免费负责该设备的维修保养工作，包括对运作系统的调试、检查、维修、软件的升级及更换所需零件的订制供给(软件升级不另行收费)。 4、如果需要更换零部件的，甲方按照合同原附件配件价格付款后，更换，免收人工费;如甲方提出软件的特别更改，则乙方需另行收费。 四、甲方责任范围： 1、维修、翻新、保养费分三部分： (1)、维修费共壹拾陆万元(小写：16万元)，支付标准：合同签订后甲方向乙方预付维修价的30%，设备全部修好尚未验收时付维修价的30%，由质监局和甲方负责人等相关人员共同验收并经质监局盖章发证之后，将维修价尾款交与乙方。 (2)、车库翻新费伍万元支付标准：在乙方对所有相关设备进行整修、喷漆等工作完成并验收后，由甲方一次性支付给乙方。 (3)、保养费共肆万(小写：4万元)，支付标准：从维修竣工质保期满一年后，进入保养期，一个保养期为一年，每年保养费为壹万元，在每个保养期开始时由甲方支付乙方，保养期暂时约定四年，期满后，双方另行续约。 2、甲方在设备使用中发现异常，应立即通知乙方，但不得自行拆卸，否则后果自付(造成损失由甲方承担)。 五、其它： 1、本合同中任何条款的修改必须经双方同意，并有双方授权代表签字确认并加盖双方合同公章的书面文件为有效，对本合同条款的修改，不影响本合同其它条款内容的执行。 2、本合同一式二份，双方各执一份，经双方签字盖章之日起生效。本合同各项条款履行完毕后自动失效。 六、违约责任： 1、甲方应按照合同约定向乙方支付维修保养费。 2、乙方应按照合同约定的时间对甲方的设备进行维修保养。
合同编号： 游泳池设备供货和安装 总合同 项目名称： 发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 签约地点： 签订日期：年月日
游泳池设备供货和安装总合同 发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、诚实信用的基础上，甲方根据属下各房地产开发项目的实际情况，就的游泳池设备供货及安装事宜与乙方达成一致意见，特签订本合同，以资信守。 第一条合同标的 乙方供给甲方或甲方指定的关联公司（以下简称甲方）游泳池设备（详见合同附件一：产品及价格清单），并负责安装、调试。 第二条合同价款 1、合同价款按下列原则确定 （1）本着长期合作，互惠互利的原则，乙方按其标准定价下调％的定价原则向甲方提供游泳池设备，并由乙方负责安装和调试。 （2）甲方根据实际情况确定产品的技术性能要求、型号、规格和数量，与“附件一”中所列相应内容相同的，按附件中价格执行；附件中没有列明或乙方产品更新的，双方应按上述定价原则确定价格。 （3）本合同签订后，甲方任一分批合同签订之前，经市场调查表明，如同类产品市场价降幅≥5%或当乙方给第三方的售价低于中标价5%以上，或同类产品市场价升幅≥10%时，由甲、乙双方协商相应调整未供部分货物的价格,若双方不能达成一致，甲方有权另行安排供货商。 分批合同签订后，市场价格变动的，已经签订的分批合同的价格不变。
2、本合同签订后，任一分批合同签订前，甲方可根据前款第（1）项的定价原则将本合同项下的产品更换成甲方所需要的乙方其他产品或乙方已更新换代的产品。甲方也可根据项目的实际需要另行招标或向其他供应商订货并委托其安装，但在进行同类产品的招标时，在同等条件下应优先考虑乙方。 3、乙方按本合同约定的标准，以包税费、包供货、包运输、包安装（含安装设计）、包调试、包工包料、包通过验收、包工期、包风险、包售后服务等承包方式，按照甲方确认的设计施工图、材料，承接游泳池设备的供货及安装。本合同价格为前述内容之包干价格。 4、结算方法：供货数量以分批合同中确定的为准，实际数量以甲乙双方共同签证为准，按实结算，单价按本合同约定的单价执行。 5、乙方报送的结算金额必须真实准确，若乙方报送的结算总金额或结算单项金额超过最终审定金额的3％，则甲方可按照超过部分的10％在结算金额中扣罚。 第三条分批合同 1、本合同签订后，甲方应按实际情况与乙方签订《游泳池设备供货和安装分合同》（简称分批合同），具体数量、规格、工期、价款、施工地点等在分批合同中确定。如分批合同对具体数量、规格、工期、价款、施工地点的约定有不同之处，以各分批合同为准。 2、乙方应根据甲方的要求与甲方签订具体分批合同，且不得拒绝甲方合理的供货、安装要求，否则因此而造成工期延误的，乙方应承担相应违约责任并赔偿由此给甲方造成的损失。 第四条交货时间、地点及安装工期 1、本合同签订后，双方将根据具体的项目进展情况签订分批合同，相应的交货时间、地点及安装工期在分批合同约定。 2、乙方应当按照甲方指定的日期完成供货、安装并通过合同约定的全部验收。
设备采购及安装合同协 议书 文件编码（GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968）
新密市环新生活垃圾处理有限公司XX设备采购及安装合同 采购方（甲方）：合同编号： 供货方（乙方）：签约地点：根据《中华人民共和国合同法》及其他法律、法规的有关规定，甲、乙双方在平等互利的基础上，遵循平等、自愿、公平、诚信的原则，经友好协商，达成如下协议： 本合同共分设备部分、安装部分和总协议部分； 合同总价款（设备+安装）大写（小写￥元）。 注：以上合同金额是乙方将标的物运卸至甲方指定地点并完成安装调试，通过全部验收的全部价款，包括但不限于：税金、包装费、进口报关费、运输费、运杂费（包括标的物装车、运抵甲方工地现场后的卸车、吊装、合理放置等）、运输保险费、资料费、操作维护人员培训费、安装调试费、配合费、验收、鉴定及其他费用。 设备部分 一、采购标的物名称、品牌、型号、价格等 1、标的物名称、规格型号、品牌、数量及价格等产品基本情况详见附件一《设备清单》、附件二《技术规格书》；
2、标的物价款总额：大写（小写 ￥）。 二、交货时间、方式 合同正式生效后,乙方以接甲方通知当日为始，天内将本标的物运卸至甲方指定地点，且乙方应在货到前3天，通知甲方具体到货日期，以便甲方组织接收、验收。 三、交货地点、运输方式及费用承担 乙方负责将本合同约定的标的物及备品备件运卸至新密市甲方指定的地点，并整齐安全地放置好。运输装卸费用由乙方承担。 四、包装标准 乙方照标的物出厂包装标准包装，防漏、防潮、防震、能满足长途运输、足以保障标的物安全之需要。包装物不计价、不回收。每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。 五、装运标志 乙方应在包装箱上，醒目做出标记：⑴收货人；⑵合同号；⑶装运标志；⑷目的地；(5)货物名称、品目号和箱号；(6)毛重/净重；(7)尺寸（长×宽×高，以厘米计）。根据实际情况进行调整。 六、标的物的质量标准及验收方法 1、标的物质量标准：按照《设备清单》、《技术规格书》要求，执行最新国家及行业标准、国家和地方行政主管部门的有关规定。没有国家和行业标准以及国家和地方行政主管部门的有关规定，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行并符合甲方的质量标准。
书 项目名称： 项目地点： 施工单位：
签约日期： 泳池设备安装工程合同 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国经济合同法》及相关法规，经双方共同友好协商，就甲方向乙方购买项目泳池水处理设备并由乙方负责安装达成如下条款，以资共同遵守。 一、设备名称、规格型号、数量、品牌： （详见乙方报价清单） 二、合同内容： 1、设备（循环过滤设备、消毒加药设备、水下照明设备、电控设备、池身设备、清洁设备）供货。 2、设备安装调试。 3、设备管道及线路安装。 三、承包方式： 乙方包工、包料、包工期、包质量、包安全。 四、合同含税大包干总价： 合同总价：RMB：元整（￥：元），包括设备、安装调试费
用、运输费、装卸费。 五、工程工期： 1、工期：根据甲方要求而定。 2、如遇人力不可抗拒原因（如各类自然灾害、战争等）或甲方及土建工程原因引起的误工，经甲方书面确认后，工期应相应顺延。 六、付款方式： 1、合同签订乙方带料进场后七日内，甲方应按合同总值30%（计￥元）预付订金给乙方。 2、主设备到甲方工地经甲乙双方共同验货（点货）合格后七日内，甲方支付给乙方合同总价的50%（计￥元）。 3、乙方完成管线及设备安装，设备调试并经甲方验收合格后，甲方再支付乙方合同总价的17 %（计￥元）。 4、余款3 %作为质保金，保修期满七日内一次付清。 5、甲方在付款前，乙方须向甲方提供不少于支付金额的正规有效发票，否则甲方有权利拒付。 七、主设备供货期： 1、自签订合同后收到预付款后15天内，乙方将主设备运到甲方工地。 2、如遇人力不可抗拒因素（如各类自然灾害、战争等）造成的交通中断，乙方供货期应酌情予以相应顺延。 3、交货地点：。 八、主设备验收：
工程机械（设备）维修保养合同 甲方： 乙方： 甲乙双方基于平等自愿，诚实信用原则，经经友好协商，就甲方委托乙方按照本合同约定的条件提供维修服务业务，乙方接受甲方委托并达成协议如下： 一、设备维修内容及范围： 1、设备名称、型号： 2、设备数量： 二、合同价格： 1、本合同总金额为人民币：（大写）： 2、本合同总金额包括维修费、配件费等全部费用，其他费用（包括但不限于差旅费 及食宿费等）由乙方自行承担。费用组成明细见附件一。 三、付款时间及方式： 付款方式：电汇。 付款时间：设备维修完毕且经甲方验收合格并收取全额增值税专用发票后月结30天。 四、甲方权利及义务： 1、甲方应当根据设备维修的需要和乙方人员的要求，采取安全防范措施，并尽力配合乙方的维修工作。 五、乙方权利及义务： 1、对于因乙方人员的过错或乙方提供的零配件质量问题所引起的设备故障，乙方应当负责免费维修。 2、乙方人员在甲方单位提供维修服务期间，应遵守甲方的出入检查制度、现场管理制度等规章制度。 3、因乙方人员造成甲方财产损失和甲方人员及第三人人身损害的，由乙方承担一切赔偿责任。 4、在维修质量保证期内，承修设备出现质量问题的，乙方应当免费返修。返修后维 合同编号： 签订时间： 签订地点：
修质量保证期自返修竣工交付之日起重新计算； 六、维修期限： 乙方应在本合同签订之日起七日内完成设备的维修调试，并使之符合合同中约定的验收标准，直至甲方验收合格。 设备维修于在甲方指定地点进行。具体地址为：陕西拓日新能源科技有限公司 七、设备维修调试 乙方为甲方提供的更换配件必须保证为原装配件。如不能提供原装配件，乙方应在征得甲方书面同意后方能用于维修设备。 乙方应派出足够的、技术熟练且具有相应资质人员到现场进行设备维修。 八、验收及异议 1、验收标准：乙方对设备维修后，应使设备符合国家有关的技术质量标准，保证设备正常运行无任何机械故障或其他质量问题。 2、配件验收：配件到达现场后，甲方应及时进行验收。双方应共同对配件的数量、型号规格等是否与合同约定相符等进行验收，并由双方签字确认。若乙方所供配件不符合约定，甲方有权拒收并要求乙方在5日内予以更换。若乙方未能在5日内更换符合约定的设备配件，视为乙方不能维修，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的一切损失。 3、乙方在设备维修调试后应及时通知甲方进行验收，双方应对实际发生维修的设备配件的数量进行核对，验收合格后双方应在验收报告上签字确认。甲方若在设备维修完毕后验收时发现设备与本合同约定不符，甲方在一个月内向乙方提出书面异议，并有权拒付后续货款。乙方接到甲方异议后，应在5天内负责处理，逾期未处理或不作书面答复的即视为认同甲方提出的异议和处理意见。乙方应按甲方的要求采取返工、更换零配件、补足或减少价款等补救措施，并承担由此产生的费用及损失。逾期的则按违约责任处理。 九、售后服务： 1、设备维修后保质期为3个月，自维修验收合格并经甲方书面确认之日起计算。 2、质保期内，乙方承诺当设备维修配件质量出现问题时，乙方工作人员在接到甲方通知后（包括但不限于电话、电子邮件、信函等方式）24小时内赶到现场进行免费维修、调试或更换，因此产生的费用由乙方自行承担。乙方逾期到场服务的，每逾期一周按合同金额0.5%向甲方支付违约金，不足一周的按一周计算。若乙方违反上述约定，甲方有权请
中央空调设备采购及安装合同 合同编号： 甲方： 乙方： 经甲、乙双方友好协商，根据甲方提供的空调设计图纸委托乙方提供项目中央空调设备深化设计、安装、调试、运行、售后、维保等相关的服务工作，具体 协议如下： 一、工作围 乙方负责本合同约定的________________ 中央空调设备系统图纸设计、 设备供货、安装及调试、售后、维保。 二、合同产品的名称、技术规和数量、价格 合同产品的名称、技术规和数量应与乙方提供并被甲方确认的规格性能偏离表相一致。 合同总价：￥___________ 元，大写金额为人民币： ______________ （此报价不含税点） 详见附件1《报价清单》 结算方式： 1）因设计变更引起的调整，工程量按实际竣工图与投标图、报价单数量的差异进行增减计算，材料单价由甲、乙方签证认可，依据《工程变更、现场 签证管理办法》要求执行。 三、合同工期:
总工期为_____ 日历天。隐蔽工程完成，不影响装修进度，饰面工程 随装修进度完成（如有变化以甲方通知为准）；具体开工日期以甲方通知为准。 四、产品的质量、技术标准 合同产品的质量、技术标准如在投标文件中无相应说明，则按国家有关部门颁布的最新的国家或行业（部）标准执行。没有国家或行业（部）标准的，按企业标准执行。 五、交货时间及地点： 乙方自接到甲方正式入场通知之日起算；乙方应根据甲方项目实 际交付节点要求完成设备的深化设计、供货及安装； 项目地点为：__________________ 所在地； 文件和技术资料的提供 5.1安装、操作、使用、维护技术文件 乙方必须与使用方交接全部设备的技术资料，包括注有基本尺寸的总图、安装图、安装手册、操作维修保养手册和试运行记录等图纸文件资料。 5.2甲方认为有必要提供的其他技术资料及文件。 六、设备检验、调试及验收 6.1设备到达现场后，乙方需派人到现场组织与甲方、监理一起开 箱检验。 6.2合同签订后，乙方须提供详细的、完整的设备安装施工组织设计方案。 6．3 验收时必须提供完整的技术资料。非标准产品设计图、系统使用说明
泳池设备购销及安装合同 甲方：乙方： 地址：地址： 电话：电话： 传真：传真： 甲乙双方经协商一致，就甲方向乙方购买泳池桑拿设备产品以及安装工程达成如下条款： 一、产品名称、规格型号、数量、详细见报价清单。 二、工程内容及界限： 乙方负责所有工程的施工安装及调试。本工程为交锁匙工程，按合同清单（除甲方另外增加或更改的设备外）不得增加预算。 1、甲方提供水电源排水至乙方指定位置。 2、乙方负责所有设备管道线路的预埋安装调试，直至交付甲方使用。 3、乙方必须按所提供的施工图纸施工，并严格按国家标准的水电施工方案施工。 4、产品总金额：全部设备产品总价为：_ _元整（人民币大写：圆整）。 三、交货方式、地点、时间。 1.运输方式：运费由乙方承担。 2.交货方式：乙方负责把产品运抵甲方工地，在甲方仓库验货。 3.交货地点：甲方工地。 4.交货时间：在甲方书面通知后按报价清单所列设备和配件运抵甲方仓库，同时 保证交货完成之日起两天内乙方安装技术人员到工地施工。注：若有不可抗力 因素所造成延期（地震、台风、洪水等），乙方工期顺延。
四、付款方式（按工程进度付款）： 1.乙方主设备进场后，由甲方付给乙方合同总价款的50%，计为_ _元整（人民 币大写__ _圆整），作为乙方工程进度款。 2.工程竣工验收合格后15天内（验收期为竣工后的一周内，竣工日期由乙方通知 甲方），甲方再给乙方合同总价款的45%，计为_ _元整（人民币大写_圆整），作为乙方工程验收款。 3.保修期结束后，甲方支付给乙方剩余5%的保修款，计为_ _元整（人民币大写_ _圆整）。 4.乙方收到工程进度款后，进入下一阶段工作。 五、甲乙方责任义务： 1.甲方必须将水源引致泳池周边2米范围内，电源按照图纸要求提供至游泳池过 滤机房，排水引致泳池机房（排水管径建议不小于DN150）。 2.甲方负责提供电源至乙方机房指定位置，热泵电源提供直热泵位置。 3.由于热泵位置未定，甲乙双方约定热泵位置至机房管线距离为20米，超出部分 按实际数量由甲方增补给乙方。 4.甲方负责机房水泵基座的施工。 5.乙方负责安装调试至交付甲方使用为止。 6.甲方应提供乙方施工所需水电源，水电费由甲方承担。 7.完工后乙方负责调试，并按每一项目至少提供培训两名开机人员及操作指导。 8.设备保修期为2年（自调试验收完毕之日起为准），若非质量问题所造成设备损 坏（如操作、电压不稳等问题）甲方应负责材料费，由乙方负责维修调试，属正常损耗（如石英沙和池底灯泡）则甲方需另行购买。 9.甲方负责按进度，及时地支付给乙方工程进度款。
设备维修合同 甲方： 乙方： 经甲乙双方友好协商，由乙方承揽甲方（型号: ）修理工作，双方本着平等互利、真诚合作原则，结合本工程具体情况，依据《中华人民共和国合同法》有关规定，签订本合同，具体条款如下： 一、合同内容 1.1、乙方承接甲方（型号）修理工作。并按本合同规定的要求，经验收合格后交付甲方。 1.2、项目内容见技术协议书。 1.3、项目施工地点： 1.4、交货期：合同签订后乙方开始准备工作，乙方须在30个工作日内安装、调试完毕，并交付甲方使用。 二、合同价格 合同总价为人民币（大写）金额为： 在双方未签订新的协议之前，任何一方不得修改此费用。 三、结算方式 设备维修、维护完毕，特殊设备经第三方检测中心检定并验收后，乙方出具全额增值税发票，甲方在收到发票后一个月内支付给乙方合同总价的100％，人民币（大写）: 四、技术要求和技术标准 要求设备维修、维护完毕后质量稳定可靠，操作方便。性能、精度应完全符合技术协议中的技术质量标准和相关行业标准。 五、甲方承担的义务和责任 向乙方提供设备改造所必须的技术资料。 六、乙方承担的义务和责任 维修检调期间如因乙方原因发生设备、人身等事故由乙方承担赔偿责任。乙方应对自已员工的安全负责。 七、验收标准及方法
7.1、由乙方调试人员组织调试，甲方派出专人配合。 7.2、按双方签订的技术协议条款和国家、行业有关标准验收，达到原合同出厂技术指标。 7.3、验收时各项技术指标应达到相关验收标准，经甲方最终验收合格，办理验收手续后交付甲方。 7.4、设备验收完成后，质保期为三个月，质保期内设备非甲方原因出现故障，乙方应无偿进行维修。 八、违约责任 8.1、合同生效后，双方不得任意中止合同，否则赔偿对方5%违约金。 8.2、因甲方原因造成的拖期，交货时间顺延，调试、验收中的产品更改费用由甲方承担。因乙方原因造成的拖期，责任由乙方承担，每拖期一天按合同总价的0.5%进行扣罚，并从项目款中直接扣除。 九、争议解决 本合同在履行过程中发生争议，双方应及时协商，协商不成时，双方均可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。 十、附则 本合同一式四份，甲方执三份，乙方执一份。 合同未经双方协商同意不得转让、更改。 甲方（盖章）乙方（盖章） 代表：代表： 合同订立时间：年月日
本合同由以下双方当事人签署: 甲方(出卖方)： 法定代表人： 乙方(买受方)： 法定代表人： 1.定义 1.1本合同下列词语应解释为： (1)“合同总金额”系指根据合同规定，在甲方全面正确地履行合同义务后乙方应当支付给甲方的价款总额。 (2)“货物”或“设备”系指甲方按合同要求，向乙方提供的一切设备、机械、仪器、备件、工具、手册及其它技术资料和其它材料。 (3)“服务”系指合同规定甲方需承担的运输、保险、安装、试验、调试、技术协助、校准、培训以及其它类似的义务。 (4)“项目现场”系指交货地点以及将要进行货物安装的地点。 (5)合同的解释：下列文件是本合同的组成部分，以下文件的相关约定与本合同 不同的，以本合同的约定为谁，但后于本合同签署的补充文件、协议另有约定的除外：
a)本合同： b)供应商提交的投标函; c）投标报价表： d）生产厂家授权函，售后承诺书： e）招标文件、投标文件、中标通知书： f）技术要求响应厂家承诺书： g）其他经双方书面签署确认的补充文件、协议。 2.合同标的 2.1乙方同意购买，甲方同意出售《货物需求一览表》（见附件一）表中所有货物。 2.2除乙方事先书面同意外，甲方不得部分转让或全部转让其应履行的合同项下的 义务或进行分包。如果为履行本合同确需要分包相关合同义务的，甲方应就本合同项下 的分包意向提前书面通知乙方。但该通知不解除甲方承担的本合同项下的任何责任或义务，也不能视为已获得了乙方的同意。 3.合同金额 3.1合同的含税总价（即合同总金额）为人民币万元（大写元整），货物分项价格详见o 3.2根据现行税法征收的税费由纳税义务方自行承担。任何一方不对另一方应当缴纳的税费承担任何责任。 4.交货时间和交货地点 4.［交货时间：-
供应及安装合同合同编号：
甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程设备采购事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 二、通讯联系 甲方联系人：联系方式： 乙方联系人：联系方式： 三、合同定义 1、“合同”：系指甲方、乙方已达成的协议，由双方共同签订的合同格式中的文件，包 括所有附件、附录和组成合同部分的所有其它文件。 2、“合同价款”：系指根据合同规定，在乙方全面正确地履行合同义务时，甲方应支付 给乙方的款项。 3、“货物”/“材料”：系指乙方按合同要求，须向甲方提供的及其它技术资料和其 它材料。 4、“服务”：系指合同规定乙方须承担的安装、调试、培训以及其它类似的义务。 5、“甲方”：系指合同货物的采购方。 6、“乙方”：系指提供合同货物供应的乙方，即在合同中约定，被甲方接受的具有合同 货物供应及配合指导安装的主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。 7、“现场”：系指将要进行货物安装和运转的地点。 8、“验收”：系指甲方依据本合同确定的技术规格规定接受合同货物所依据的程序和条 件。
四、合同价款及交货期 1、双方经过协商一致确定合同价如下： 供货品种、数量、金额 合计：人民币金额(大写)： 2、本合同为固定综合单价包干，合同总价以实际测量现场安装平米数*综合单价为准；综合单价包括：设备（材料）生产、供应、检测、运输、卸货（至甲方指定地点）、保险、国家及地方规定的任何收费（包括但不限于登记费、手续费）、税金、因要符合政府有关单位规定而必须改善或替换的任何费用、装卸费（必须使用大型机械而现场又不具备）、办理相关手续、抽样检测、现场测量及安装、安装所需所有辅材、特种设备检测（如果有）现场清理费和质保期内保修等完成本合同工作所需的一切费用，除合同条件另有说明外，金额不得以任何方法调整或变更。任何计算承包金额的错误皆由乙方承担并视为已被双方接受。 3、供货周期：乙方承诺，在签订合同后内将合同产品运抵甲方指定的工地现场，并经甲方验收合格；
编号：________________ 纯水设备维修保养合同 甲方：____________________________________ 乙方：____________________________________ 签订日期：_________ 年_______ 月______ 日 甲方:
乙方： 为保证甲方的使用舒适性及免去甲方的后顾之忧，就甲方现有水处理设备（以下简称“设备”） 的维修保养等事宜达成以下协议： 一年期维护保养：起止有效时间为 _________ 年_____ 月____ 日到______ 年____ 月____ 日； 设备信息 二.乙方承诺 1. ____________ 小时电话咨询服务 乙方售后服务部门提供 ________________ 小时电话咨询服务，确保及时有效的解答甲方咨询和投诉。 2. __________________________________________ 一年期上门维护保养：起止有效时间为 ______ 年月日到 ___________________________________________________ 年_____ 月____ 日。 3. 定期提醒乙方将提醒甲方定期对设备进行维护保养，并告知按附表周期及时更换耗材计划。 4. 维护保养内容 4.1乙方每月对设备进行一次功能性检查，验证该系统的前一处理单元岀水水质是否可以满足后 一处理单元的要求，最终岀水水质是否可以满足使用要求。 4.2甲方根据本公司的中修计划和大修计划提前通知乙方做好设备维修计划，并按约定时间到现 场进行维保。 4.3乙方负责每月进场更换滤芯__________________ - ___________ 次，并提供滤芯。 4.4乙方负责每年更换沙碳及R0膜一次，沙碳及R0膜另行报价。
工程建设工程施工合同 发包人(全称)：华南理工大学 承包人（全称): ?第一部分协议书 发包人(全称)：华南理工大学 承包人(全称）: 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他关法律、行政法
规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称:华南理工大学游泳馆工程 工程地点：华南理工大学五山校区南湖 工程内容: 建筑面积： 94２2平方米 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件 1 ） 工程立项批准文号： 资金来源：自筹资金 二、工程承包范围 承包范围: 1、土方工程、防水工程、基础工程、主体工程、屋面工程、楼地面工程、装饰工程、电气工程、暖卫工程等配套工程,文字表述未尽之处,均以图纸标注及说明等为准。 2、发包人指定分包项目：防水工程、消防系统工程、广播电信电视系统、空调工程、钢结构工程。 三、合同工期 开工日期：２014 年6月１０日（以发包人发出书面开工令为准) 竣工日期：2015 年３月31日 合同工期总日历天数２94 天 四、质量标准 工程质量标准：合格。 五、合同价款 金额(大写):人民币柒仟萬元 ￥7,00０,000 元(竣工结算以审计机构审计金额为准,并按审计后工程总造价金额减少5 %办理结算）。 六、组成合同的文件 组成本合同的文件包括: 1.本合同协议书 2.中标通知书 3.本合同专用条款 ４.投标书及其附件 5.本合同通用条款 ６.标准、规范及有关技术文件 7.图纸
8.工程量清单 9．工程报价单或预算书 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。 八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。 九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。 十、合同生效 合同订立时间：年月日 合同订立地点: 本合同双方约定自双方代表签字盖章之日后生效。 发包人:(公章）承包人:(公章) 住所: 住所： 法定代表人: 法定代表人: 委托代理人:委托代理人： 电话: 电话： 传真: 传真: 开户银行: 开户银行: 帐号：帐号: 邮政编码：邮政编码: ?第二部分通用条款(略） 第三部分专用条款 一、词语定义及合同文件 2、合同文件及解释顺序
合同编号：YT-FS-6419-91 设备保养维修合同范文 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
设备保养维修合同范文(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明 确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 本合同双方当事人： 委托方(以下简称甲方)： 受委托方(以下简称乙方)： 根据《中华人民共和国经济合同法》及其实施细则等国家、地方有关法律、法规和技术要求，在平等、自愿、协商一致的基础上，甲方就温州海豚湾水上乐园园区电器设备维修及保养委托乙方进行长期维修保养，特订立本合同。 第一条承包范围 1、负责照明系统的保养、维修，主要包括办公楼、宿舍楼、1号接待中心、2号接待中心、园区(游乐区)及泳池(海啸池、漂流河及落水池)等区域的灯具、电源线路及控制开关的维修、保养。 2、负责保养、维修园区电力系统的箱式配电箱
内的电器设备，箱式配电箱共计4台。 3、负责园区游乐设备机房、消防设备机房及生活水泵机房内所有电器设备的保养、维修工作，游乐设备机房共计9个，消防机房1个，生活水泵机房1个。 4、室外音乐喷泉、室内喷泉的电器保养、维修工作。 5、热水机组电器设备的保养、维修工作。 第二条本合同期限为年。自年日起至月日止。 第三条甲方权利、义务 1、甲方为乙方提供住宿，伙食费用乙方自理。 2、甲方将根据甲方企业标准对乙方服务过程及效果进行监督、检查、评分的权利，亦有检查乙方工作人员的工作态度、劳动纪律、仪容仪表等是否符合甲方标准的权利。若乙方达不到标准要求，甲方有要求乙方整改返工，扣减乙方服务费，直至解除合同的权利。 合同期限
设备采购及安装合同 合同编号： 甲方：签订时间：年月日 乙方：签订地点： 依照《中华人民共和国合同法》，甲乙双方就本项目标的物采购事项签订本合同, 以兹信守：第一条合同标的（下称：货物）及合同总价 序号品牌、名称型号厂家、产地数量 计量 单位随机配 件工具 单价(元) 总价(元) 1 2 3 4 5 6 合同总价:（人民币大写）-佰- 拾-万-仟-佰-拾-元整（￥元） 注：合同总价已包含货物的价款、包装、运输、装卸、安装、调试、技术、指导、培训、咨询、服务、保险、检测、验收合格交付使用之前以及技术和售后服务等等或成本、利润、税收等其他各项有关费用， 以及货物进口的商检、关税和海关手续等费用，甲方无须向乙方另外支付本合同规定之外的任何费用。 第二条质量要求和技术标准 1、乙方提供的货物必须符合中华人民共和国国家安全环保标准、国家有关产品质量认证标准，以及 甲方询价文件和乙方报价文件中规定的质量要求和技术指标为约定标准；甲乙双方如遇对质量要求和技术 指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在询价与报价文件中按质量要求和技术指标比较优胜的 原则确定该项的约定标准。 2、乙方提供的货物（含零配件、随机工具等）必须是全新的、表面和内部均无瑕疵的原厂正品。 3、包装和运输： （1）乙方应采取防潮、防雨、防冻、防锈等相应措施对货物进行包装，确保货物在正常作业和装卸条件下安全无损地到达合同指定地点。乙方自行承担货物运输损失风险。
（2）包装箱及每一附件应由乙方注明货物名称、型号、件数、附件名，包装箱内应附有产品说明书 和使用说明书。 4、技术标准： 第三条保修和售后服务 乙方根据下表向甲方提供货物的免费保修和保养服务： 货物类型免费保修期（年）免费定期保养服务（年） 免费保修期年，终身（保用、服务、 免费定期保养服务次/年 维修） 1、保修期、保养期按甲方经对货物书面验收合格之日起计算。 2、在保修期、保养期内，如货物设备非因甲方的人为原因而出现质量问题，甲方有权向乙方提出质 量异议，乙方应负责包修、包换或包退，承担修理、调换或退货的实际费用；乙方未按时修理或未按时退 换，均视为延期交货。乙方保证在接到故障电话后小时内响应用户要求，小时内派员上门现场维护并在 小时内排除故障修复使用，如在规定时间内不能修复解决，则提供相同功能档次的货物设备给甲方作为代 替使用，确保货物设备的正常运作和使用。 3、如乙方违反保修约定的，每次支付违约金人民币 1000元，如甲方聘请第三方维修的，承担甲方聘 请第三方维修的费用，并赔偿甲方的损失。 第四条价款和支付方式 1、合同总价：￥元（人民币大写：）。 2、支付方式： ⑴、在本合同签订后7个工作日内，甲方向乙方预付合同总价的 %款项：￥元（人民币大写：） ⑵、在乙方发货前，甲方收到乙方增值税发票和付款通知后7个工作日内，甲方向乙方支付合同总价 的 %款项：￥元（人民币大写：）； ⑶、在货物经书面验收合格之日起，甲方收到乙方提供的全部余款增值税发票后的十五个工作日内向 乙方支付合同总价的％款项：￥元（人民币大写：）； ⑷、合同总价剩余的％款项：￥元（人民币大写：）在质保期满后甲方接到乙方通知的十五个工 作日内，按照相关保修条款约定，向乙方支付。
工程项目 产品定购合同 合同编号：签订日期：年月日 工程项目：签订地点： 需方： 供方： 为保护供需双方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》，经协商一致同意签订本合同。 一、品名、规格、产地、计量单位、数量、单价、金额 单位：人民币（元） 工程 闭路电视监控系统设备清单及报价一览表 单位：人民币、元 或减少设备的，双方另外签定补充协议。 二、供方对质量负责的条件和期限：按国家相关标准和双方签订的《技术协议》 三、交货方式及地点、时间：
1.交货方式：供方送货； 2.运输方式：汽车运输，运输费用、保险费、卸车费、搬运费用以及运输途中损耗由供方承担； 3.收货地点：； 4.收货单位：； 5.收货人：； 6.交货时间：根据工程进度要求，由需方另行通知，供方需保证在收到需方通知后10日内到货； 四、包装及费用担负、标注： 1.供方负责； 2.外包装标注：“专供” 五、验收方法及提出异议的期限： 1.依据《技术协议》按需方以及业主方的要求进行验收； 2.按国家相关标准进行验收； 3.按监理方的相关规范和要求进行验收 六、结算方式： 合同签订后预付货款总额20％；货到经需方、业主方、监理方等有关部门验收合格后七日内支付货款总额的40％；设备安装调试完成并通过需方、业主方、监理方等有关部门验收合格后七日内支付货款总额的35％；质保金5％，质保期为两年； 七、违约责任： 1.供方不能交货的，应向需方偿付不能交货部分货款的3%(通用产品的幅度为1%-5%，专用产品的幅度为10%-30%)的违约金。 2.供方逾期交货的，应比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期交货部分贷款计算，向需方偿付逾期交货的违约金，并承担需方因此所受的损失费用。 3.供方所交产品品种、型号、规格、颜色、质量不符合合同规定的，如果需方同意利用，应当按质论价；如果需方不能利用的，应根据产品的具体情况，由供方负责包换、包修或退货，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用及逾期交货的违约金。供方不能修理或者不能调换的，按不能交货处理。 4.包装应适于铁路、公路运输，防潮、防震、耐搬运，供方因产品包装不符合合同规定，必须返修或重新包装的，供方应负责返修或重新包装，并承担支付的费用。需方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，供方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合规定造成货物损坏或灭失的，供方应当负责赔偿。 5.供方逾期交货的，必须书面通知需方，在取得需方的同意后，可按规定日期交货；需方不再要的，应当在接到供方通知后15天内通知供方，办理解除合同手续，逾期不答复的，视为同意发货；未经需方同意逾期交货，需方有权解除合同，供方按不能交货承担违约责任，当违约金不能弥补损失的，还应赔偿相应损失。 6.供方提前交货的产品、多交的产品和品种、型号、规格、颜色、质量不符合合同规定的产品，需方在代保管期内实际支付的保管、保养等费用以及因甲方保管不善而发生的损失，应当由供方承担。 7.产品错发到货地点或接货人的，供方除应负责运交合同规定的到货地点或接货人处，还应承担需方因此多支付的一切实际费用和逾期交货的违约金。供方未经需方同意，单方面改变运输路线和运输工具的，应当承担由此增加的费用。 8.供方提前交货的，需方同意接货后，仍可按合同规定的交货时间付款；合同规定自提的，需方可拒绝提货。 八、合同附件：附件《施工合同》。 九、本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决、协商不成时，任何一方均可请业务主管机关调解，调解不成任何一方可向仲裁委员会申请仲裁，仲裁不成时任何一方可向需方所