编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载
紧固件购销合同
甲方：___________________
乙方：___________________
日期：___________________
紧固件购销合同
篇一：（标准件）采购合同
标准件采购合同
甲方：陕西华宇立体停车设备有限公司合同编号：
hYcg20XX-11-22乙方：签订地点：甲方公司一、名称、数虽、
价款签订时间：20XX年月日
注：此批零件均为表面镀锌；表格不够可以附表。
二、货物总款：大写 Rmb僮万零伍佰元整）￥ 12000.00
元
三、质H标准：按国家标准或行业相关标准执行，特殊
情况的双方需再签定相关的协议。
四、质虽负责的条件及期限：正常条件下使用质保期为
一年，特殊的需另外说明。
五、包装标准、包装物的供应与回收：此批货物数虽1、
数虽2,标准件应分开，并分类包装。按行业相关固定确保不损坏标的货物运输的要求进行包装，费用由乙方承担，包
装物甲方不负责回收。六、随机的必备品、配件、工具数虽
及供应办法：无。
七、合理损耗标准及计算方法：。无。
八、标的物所有权自货到之日时起转移，但甲方未履行支付价款义务的，标的物属于乙方所有。九、交货方式、地点：甲方公司
十、运输方式及到达地点和费用负担：费用由乙方承担。
H^一、检验标准、方法、地点：货物到达甲方仓库后双方在甲方仓库按本合同及技术协议附加规定的标准进行验收，如其中一方未到将视为同意验收意见。
十二、付款方式：付款：货到验收合格，乙方开具普通发票，甲方付清货款。十三、本合同解除的条件：不可抗力原因。
十四、违约责任：按《合同法》执行，未经甲方同意推迟1天扣合同金额的千分之二。
十五、合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，按下列第二种方式解决：
（一）提交经济法庭仲裁委员会仲裁；（二）依法向人
民法院起诉。十六、其它约定事项：未尽事宜另彳丁协商。十七、本合同一式贰份，甲方壹份，乙方壹份，。十八、本合
同双方签字盖章后生效。
篇二：标准件买卖合同（范本）
买卖合同
（提示：适用于标准件买卖）
合同编号：
产品工号：
签订地点：
买方：（以下简称甲方）
卖方：（以下简称乙方）
。（提示：按国家标准、行业标准或技术协议标准，在本条款中具体明确）。
第三条质保期内的服务
质保期为自产品验收合格之日起（）年。质保期内如出现质虽问题，乙方负责免费维修与更换，否则甲方有权直接从质保金中扣减维修与更换费用。
（提示：根据产品特点在本条款中明确规定大于或等于1
年的质保期期限。）
第四条交货时间：。
第五条交货地点：。
第六条运输：运输费用由乙方承担，包含在合同总价内。
第七条包装：包装费用由乙方承担，包含在合同总价内。包装物不回收。
第八条验收方法
双方根据合同约定的质虽标准现场验收，验收合格后出具验收清单。验收清单的出具不减轻和排除乙方产品质虽问题所产生的责任。乙方持验收清单与
甲方办理合同决算书。
（提示：如果合同在执行过程中有数虽的变化或属于单价包干的，必须办理合同决算书。）
第九条付款方式
1、付款条件
____________ 项目 专变高低压配电柜成套设备采购合同 合同编号：________________ 采购方（甲方）： ____________________________________ 供货方（乙方）： ____________________________________ 签订地点：_____________________________________ 签订时间：_____________________________________ ____________ 项目 专变高低压配电柜成套设备采购合同 购货方（甲方）： ______________________________________ 供货方（乙方）： ______________________________________ 依据《中华人民共和国合同法》及其它有关法律法规，甲、乙双方就________ 专变高低压配电柜成套设备供应事宜，在公平、自愿、平等及诚实信用的基础上，经甲、乙双方友好协商，为明确双方权利及义
务，签订本合同，以资双方共同遵守。 一、工程概况 工程名称： ______________________________________ 工地地址： _______________________________________ 二、设备的名称、规格型号、数量、价格及金额 三、质量要求、技术标准 1、乙方必须严格按照 ________________________________ 设计的《_____________________ 专变工程》图纸及 供电局相关要求进行生产，且必须能通过______________ 供电局及相关质检部门验收合格。 2、乙方向甲方提供的所有低压配电设备符合以下要求： 执行国家相关标准，国家另行执行新的标准的，按新标准及国家相关标准执行。 四、产品包装规格及费用：由乙方自行负责，费用乙方承担，包装物不回收，凡由于乙方包装不善致使产品设备遭到损坏，不论在何时何地发现，乙方均应免费负责及时更换，若因乙方运输及保障原因，造 成甲方工期延误，乙方应赔偿甲方由此而造成的损失。 五、产品交货方式及地点 1、交货方式：由乙方将设备运送到___________ 项目工地内并卸至甲方指定地点，并按甲方的要求摆放整 齐，产生的费用由乙方承担。
编号：FS-HT-05018 五金购销合同(标准版) Hardware purchase and sale contract 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订日期：_____年____月____日 编订：FoonShion设计
五金购销合同(标准版) 五金购销合同（一） 本合同适应作为各种家电如：电视、空调、洗衣机、冰箱等购销合同。 供方：____________ 地址：______邮码：______电话：______ 法定代表人：______职务：______ 需方：____________ 地址：______邮码：______电话：______ 法定代表人：______职务：______ 为保护供需双方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》，经协商一致同意签订本合同。 一、品名、规格、产地、质量标准、包装要求、计量单位、数量、单价、金额、供货时间及数量品名
规格、型号、牌号、商标 产地或厂家 质量标准 包装要求 计量单位 数量 单价 总金额 交（提）货时间及数量 备注 执行记录 合计人民币（大写） 二、供方对质量负责的条件和期限：____ 三、交（提）货方式及地点：______ 四、运输方式到达站（港）及收货单位：____ 五、运输费用负担：_______ 六、合理损耗计算及负担：______ 七、包装费用负担：_______
八、验收方法及提出异议的期限：____ 九、结算方式及期限：_______ 十、违约责任：________ 十一、合同附件：________ 十二、其他约定事项： 1、合同正本一式两份，双方各执一份。 2、本合同经双方签字盖章后生效。有效期限自____年____月____日至____年____月____日。 供方（盖章）：_________ 法定代表人：______ 委托代理人：______ 开户银行：______ 帐号：______ 五金购销合同（二） 购货单位：______，以下简称甲方； 供货单位：______，以下简称乙方。 经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。
编号：______ _________ 本资料为word版 本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 工业品(标准件)买卖合同-130314 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
说明：本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。
（标准件 签订地： 签订日期： 合同标的物： 版本号：Vs1 甲方: 乙方: 电话（办）: 电话（办）：传真: 开户银行: 开户银行:
依据〈〈中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方经友好协商，就甲方向乙方采购本合同 约定产品，达成以下共同约定： 第一条标的物及参数： 序 采购编号产品名称品牌规格型号单位数量单价（元）合计（元）备注 号 1 2 3 4 合计人民币金额（大写）：元整0.00 元 以上价格包含与标的物有关的包装、运输、保险、售后及税费（17%）等有关费用。 第二条产品质量标准及要求： 1、乙方所供产品需符合国家同类产品标准，若无国家标准的，需符合行业同类产品标准。若无行业同类 产品标准，需符合品牌出厂标准或满足甲方生产需求的标准。乙方保证提供商品是品牌产品，且必须是全新未经使用，随货附带产品原产地证明原件，如供应产品非品牌正品全新，乙方承担双倍赔偿责任。 2、甲方收到货物后按货物清单及时对产品数量及外观进行验收，内在产品质量待使用时验收，外观验收合格不等同于甲方 对产品整体质量的认可。 3、乙方所供本合同产品在使用过程中如出现产品设计、制造工艺以及材质等质量缺陷给甲方造成损失的， 由乙方负责赔偿，产品正常磨损和消耗除外。如乙方对甲方提出的索赔要求有异议，应在接到甲方要求之后一周内提出，否则视为同意接受。 4、乙方有义务对货物使用及再加工处理等工艺、技术方案向甲方免费培训、指导及建议。 5、未经甲方事先书面同意，乙方不得委派或转包至第三方，否则甲方有权退货并索赔一切损失。 6、乙方在与甲方进行业务交往过程中，获悉的甲方商业秘密应履行严格的保密义务，采取相应的保密措 施，未经甲方许可，不得自行使用和许可第三方使用、不得出现泄密事件（包括主动向第三方泄露或因 保护不当为第三方获知），否则应承担甲方因此产生的经济损失。 7、乙方承诺：乙方为甲方提供的技术或产品或所采用的设计方案，其外观、包装、技术内容不得侵犯任 何第三人的商标权、专利权、著作权、商业秘密等知识产权，否则承担因此给甲方造成的所有损失。
配电箱买卖合同 二0一七年一月
配电箱买卖合同 买受人（以下简称甲方）： . 出卖人(以下简称乙方)：有限公司 甲方因工程需要，购买乙方配电箱，根据《中 华人民共和国合同法》等相关法律之规定，经双方协商一致，签订本合同。 第一条供货工程 1.1本合同项下的配电箱用于下述工程： . 1.2工程地点： . 第二条货物名称、规格型号、材质、单价及计划数量等 第三条货物质量要求 3.1质量要求及验收标准的约定：产品的各项工作性能、技术参数、材质要 求等必须符合国家标准和相关行业标准：GB/T521.1-2005、GB/T251.3-2006、建 筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2012。 3.2货物质量应符合国家、行业、地方性规范（标准）要求；无国家、行业、 地方性规范（标准）的，应符合企业标准，乙方应当提交企业标准，作为合同附 件。上述规范(标准)均不存在的，应满足其正常的使用性能要求。 3.3货物的质量要求应符合有关施工图纸及设计文件要求，有关图纸及设计 文件作为合同附件。 3.4货物质量还应符合乙方承诺的质量标准。乙方报送甲方的书面资料，包 括投标文件或单独的报价文件、乙方宣传资料及乙方公开宣传的内容，均构成其 承诺。 第四条交货时间按下列第（ 2 ）种方式确定： （1） / 年 / 月 / 日 /时前交付全部货物； （2）分批交货，具体时间由甲方提前30工作日通知乙方。
第五条交货地点 交货地点为：本工程施工地点，由乙方负责将货物运至工程现场至甲方指定的具体位置，运费由乙方承担。 第六条货物数量及质量的验收 6.1甲乙双方共同对货物(包括合同约定的附件等)数量及外观质量进行验收，并在乙方的发货单上签字确认。 数量的验收(或复核）方法、计量规则：现场核对乙方供货数量； 外观质量的验收内容及方法：配电箱及各元器件外观无缺陷； 6.2货物经甲方表观检验，如有质量异常现象的，经双方核实后确属质量问题的，甲方有权拒收或退货，并由乙方承担违约责任。 6.3交货时，乙方应向甲方一并提交产品技术质量资料，包括以下相关资料：出厂合格证、检测报告、3C认证。乙方未提交上述资料的，视为货物交付未 完成，甲方有权不予结算付款。 6.4货物进场后，应当进行检测、检验（试验)，相关费用由乙方承担；检测、检验（试验)的内容及方式为：同国家标准。检测、检验（试验）不合格的，视为货物交付未完成，并由乙方承担违约责任。 第七条包装、附件 7.1乙方提供的货物包装应符合国家有关同类或类似货物的包装标准，确保与其运输、装卸和储存条件相适应。 第八条其他约定 8.1乙方应当对货物涉及的特殊技术、使用及维护应注意的关键问题向甲方人员进行技术交底或培训，相关费用已含在合同价款中。 8.2设备调试由乙方负责完成，相应检测、调试的工具、仪器由乙方提供，相关费用已含在合同价款中。 8.3乙方应保证其提供的货物系其合法取得的合格产品，货物质量符合本合同约定及国家强制性要求，且货物不存在知识产权纠纷。如货物涉及知识产权，乙方应提供权利人出具的允许生产、销售的完整、有效的授权文件。 8.4甲方确保乙方运输车辆进出场地畅通。 8.5 乙方人员及车辆进入甲方施工现场，须遵守甲方施工现场安全管理的有关
编号：_____________五金材料采购合同 甲方：________________________________________________ 乙方：________________________________________________ 签订日期：_______年______月______日
供X： 地址： 法定代表人： 需方： 地址： 法定代表人： 为保护供需双方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》，经协商一致同意签订本合同。 第一条、品名、规格、产地、质量标准、包装要求、计量单位、数量、单价、金额、供货时间： 1、品名： 2、规格： 3、产地： 4、计量单位：
5、数量： 6、单价： 7、总金额： 8、供货时间： 第二条、质量标准： 供应方供应的产品质量必须符合现行国家标准。 第三条、通知送货方式： 采购方以电话的方式或定单的形式通知供应方送货时间和数量。 第四条、交(提)货方式、地点： 供应方负责送货至采购方，卸至采购方指定的卸货地点，并承担装、运、卸等费用。供应方在装、运、卸过程中发生的安全事故责任自担。 第五条、包装要求：
注明生产厂家、生产日期、规格等信息。 第六条、技术文件要求： 供应方交货时应向采购方提供该批货物的质量证明书和准用证。 第七条、验收： 1、在交货点按照订单指定货物的品牌、规格、数量、质量标准等验收。 第八条、本合同解除的条件： 1、若供应方不能及时供应，需方有权终止该合同。 2、采购方不按约定方式付款，供应方有权终止该合同。 第九条、违约责任： 1、采购方检验不合格，供应方应急时将货物运出工地，需方无保管义务。 2、如供应方不按期供货，影响采购方工程施工，给采购方造成经济损失，供应方负责赔偿。
五金销售合同范本 篇一：五金购销合同样本 购销合同 供方：（以下称为甲方）需方：（以下成为乙方）供需双方本着平等互利、协商一致的原则，签订本合同，以资双方信守执行。第一条商品名称、种类、规格、单位、数量 第二条商品质量标准 商品质量标准可选择下列第 3 项作标准： 1. 附商品样本，作为合同附件。 2. 商品质量，按照国家标准执行。 3. 商品质量由双方议定。第三条商品单价及合同总金额 １．商品定价，供需双方同意按市场零售价的4折定价执行。如因原料、材料、生产条件发生变化，需变动价格时，应经供需双方协商。否则，造成损失由违约方承担经济责任。 ２．合同总金额：。 （按照各种商品的不同，规定各种包装方式、包装材料及规格。包装品以随货出售为原则；凡须退还对方的包装品，应按铁路规定，订明回空方法及时间，或另作规定。）第四条交货方式 １．交货时间：款到发货。２．交货地点：乙方指定所在地。３．运输方式：由甲方承担运输。 第五条（按照交货地点与时间，根据不同商品种类，
规定验收的处理方法。）预付货款 （根据不同商品，决定是否预付货款及金额。） 第八条付款日期及结算方式合同签订后三十个工作日内，乙方将金额贷款通过银行转账方式转到如下账号：。第九条运输及保险由甲方承担。 （根据实际情况，需委托对方代办运输手续者，应于合同中订明。为保证货物途中的安全，代办运输单位应根据具体情况代为投保运输险。）第十条运输费用负担由甲方承担。第十一条违约责任 １．需方延付货款或付款后供方无货。使对方造成损失，应偿付对方此批货款总价10％的违约金。 ２．供方如提前或延期交货或交货不足数量者，供方应偿付需方此批货款总值 10 ％的违约金。需方如不按交货期限收货或拒收合格商品，亦应按偿付供方此批货款总值 10 ％的违约金。任意一方如提出增减合同数量，变动交货时间，应提前通知对方，征得同意，否则应承担经济责任。 ３．供方所发货品有不合规格、质量或霉烂等情况，需方有权拒绝付款（如已付款，应订明退款退货办法），但须先行办理收货手续，并代为保管和立即通知供方，因此所发生的一切费用损失，由供方负责，如经供方要求代为处理，并须负责迅速处理，以免造成更大损失，其处理方法由双方协商决定。
编号：_____________低压配电柜购销合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》和其他相关法律、行政法规规定，甲、乙双方本着平等互利、诚实信用的原则经协商一致，甲方向乙方订购低压配电柜一批，同意签订如下合同条款共同遵守： 一、设备名称、型号、数量、价格详见附件清单。 二、质量要求 1、产品的设计及制造必须按照甲方提供的技术要求生产制作，质量必须符合国家低压电气 GB-3906-1991标准及成套设备规范标准。 2、乙方应履行《产品质量法》所规定的义务，每台产品须有检验合格证及技术文本。 3、每台设备都应有铭牌，牢固地置于设备上，并清楚地标明。 a、制造厂家 b、设备名称、型号 c、制造年月日 d、设备主要技术规格、参数、功率等 e、制造编号 三、供货时间、地点及验收： 1、交货时间：乙方须在年月日前提供所有设备到现场工地。 2、交货地点：。运输费由乙方自行负责,卸货及费用由甲方负责。 3、产品验收： b、产品到工地后，甲方照清单及有关行业或国家标准验收及验收。若有缺少或损坏，乙方应及时补足或更新全新同样规格产品。验收合格后交安装单位。 c、甲方验收代表人使用部门部长及电工。
四、安装与调试： 1、乙方必须提供详细安装图纸交甲方指定的安装单位。乙方在设备安装时应派员对设备正确就位及连接作现场指导。 2、乙方在签订合同后，一周内提供给甲方有关产品资料及相关文本。 3、设备安装结束后，乙方与甲方会同安装方一起进行设备调试工作，因设备自身质量问题或因标示不清引起的差错而造成的所有损失由乙方负责承担。 4、由甲方原因所造成的设备损坏，乙方负责维护，维护费用由甲方负责。 五、结算及付款方式： 1、合同总造价约为人民币元整（￥元）。 2、合同生效后，甲方支付该批货款总额的 %给乙方，共计人民币元整（￥元）。 3、货到工地经安装调试送电后支付货款总额的30%，提供全额发票（17%增值税专用发票）后壹个月内支付全货款总额的35%，5%质保金壹年后支付。 六、违约责任： 1、乙方未按甲方规定时间内及时交货每延误一天按总款千分之三支付给甲方违约金，如违约金达到百分之三时，甲方有权终止合同并扣除相应保证金。 2、乙方交付给甲方的产品质量与本合同不符视作违约，甲方有权拒付货款并扣除相应保证金。 3、甲方如有变更应及时通知乙方，对已生产的产品如有变更，甲、乙双方协商解决。 4乙方产品无质量问题或已维护合格，甲方需按规定时间内支付货款给乙方，每延误一天按总款千分之三支付给乙方违约金，如违约金达到百分之三时，乙方有权终止合同。 七、售后服务： 1、乙方提供12个月的免费保换服务。质保期自设备试运行验收合格之日起计算。 2、产品实行三包，24小时服务，一旦发生故障甲方无法自行排除时，乙方应在接到甲方通知
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 标准版门窗五金购销合同协议书 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________ 说明：本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与 义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用 时请详细阅读内容。
合同编号: 购货方：（以下简称甲方） 供货方：（以下简称乙方） 双方就供货等事项达成协议，根据〈〈中华人民共 和国合同法》及其它法律、法规，遵循平等、白愿、公平和诚实信用的原则，订立本合同。 一、甲方采购产品部分清单：（见附件） 产品名称产品型号单位WT数量1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 --- 、合同暂估总价为人民币：（大写）整 三、合同总价结算 1、数量：数量以交货前甲方或甲方委托的单位书面通知计算确定，以甲
方的签收回单为最终确认实收凭证。甲方有权利增减数量，甲方有权选择其 他品牌。 2、价格：产品的单价为固定价格；如甲方要求增加产品型号报价，以双方确认的补充报价书为准； 四、产品的包装标准： 1、产品必须由乙方妥善包装，适合运输。 2、产品所有包装物以及所产生的包装费由乙方提供及承担。 五、货物的技术标准和质量保证： 1 、材料质量标准：国标 2 、乙方应提供同产品检测报告、产品合格证。 3、乙方保证所提供的产品符合本合同约定的质量要求，在质量保证期内出现的质量问题，由乙方承担维修或更换，费用由乙方承担。 4、在质量保证期内，因甲方使用不当而造成的产品损坏，乙方不承担保修责任，但乙方应按甲方要求对其进行维修，维修造成的材料、设备、人工费用均由甲方承担。 六、货物的运输及交货： 1、合同签定后，根据施工进度按甲方要求的时间将合同规定的产品送抵到甲方指定的工地现场并负责卸货。 2、甲方须指派专人对乙方所供之产品进行到货验收，并签收乙方提供的送货签收单。产品的到货验收应包括产品的品牌、数量，型号，外观及完好情况；收到货后，甲方随即向乙方签发由乙方出具的“送货签收单”。 3、乙方向甲方工地的运输途中以及卸货过程中出现的损坏等情况均有乙
GF一2000一0210 建设工程设计合同(二) （专业建设工程设计合同） 工程名称： 工程地点： 合同编号： （由设计人编填） 设计证书等级： 发包人： 设计人： 签订日期： 中华人民共和国建设部 监制 国家工商行政管理局
发包人： 设计人： 发包人委托设计人承担工程设计，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。 第一条本合同签订依据 1．1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。 1．2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 1．3建设工程批准文件。 第二条设计依据 2．1发包人给设计人的委托书或设计任务书； 2．2发包人提交的基本资料； 2．3设计人采用的主要技术标准是：国家及地区现行相关规范及标准。 第三条合同文件的优先次序 构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来说明： 3.1合同书 3.2中标函（文件） 3.3发包人要求及委托书 3.4投标书
第四条本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容（根据行业特点填写）： 第五条发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间： 第六条设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间： 第七条设计费用 双方商定，本合同的设计费暂估为万元。收费依据和计算方法由双方商定如下： 第八条支付方式 8．1本合同签订后三日内，发包人支付估算设计费总额的 %（万元）作为定金，合同结算时定金抵作设计费。
8．2设计人提交的正式设计方案文本经发包人确认后三日内，发包人支付估算设计费总额的30%（万元）； 设计人完成全部交付后三日内按实结算设计费，发包人向设计人结清本合同设计费。 8．3双方委托银行代付代收有关费用。 第九条双方责任 9.1发包人责任： 9.1．1发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。 发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按合同第六条规定交付设计文件时间相应顺延；发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。 9．1．2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。 在未签订合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，应按收费标准，相应支付设计费。 9.1.3在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，按相应比例支付设计费。 9.1.4发包人必须按合同规定支付定金，收到定金作为设计人设计开工的标志。未收到定金，设计人有权推迟设计工作的开工时间，且交付
配电柜买卖合同 买方：（下称甲方）卖方：（下称乙方） 地址：________ 地址：________ 电话：________ 电话：________ 传真：________ 传真：________ 甲乙双方经过协商，本着自愿及平等互利的原则，就甲方向乙方出卖本合同约定的货物事宜，达成如下一致： 第一条名称、规格和质量 1. 名称：__ ___ 2. 规格：___ _（应注明产品的牌号或商标）。 3. 质量，按下列第____项执行： （1）按照标准执行（须注明按国家标准或部颁或企业具体标准，如标准代号、编号和标准名称等）。 （2）按样本，样本作为合同的附件（应注明样本封存及保管方式，附件略）。 （3）按双方商定要求执行，具体为：____（应具体约定产品质量要求）。 （4）售后一年内，若该产品无人为或自然不可抗力损坏，对该产品进行保修。 第二条数量和计量单位、计量方法 1. 数量：______。 2. 计量单位和方法：_ __。 3. 合理的损耗安实际铺装量计算损耗由购买方承担。 第三条包装方式和包装品的处理________________。 第四条交货方式 1. 交货时间：__ _ ； 2. 交货地点：__ ； 3. 运输方式：__ ； 第五条损失风险 如果约定乙方送货的，货物在送达交货地点前的损失风险由乙方承担，其后的损失风险由甲方承担。 第六条价格与货款支付 1. 单价：_ _______；总价： _（大写）。 2. 货款支付：
货款的支付时间： ___ _； 货款的支付方式：__ _____； 运杂费和其他费用的支付时间及方式_____ ___：。 3. 预付货款：___ 该预付款视为定金，按产品总付款的30%预付。甲方在合同生效期间，乙方无重大过失解除合同的，不得要求乙方返还定金，并按以下第八条赔偿乙方损失。 第七条提出异议的时间和方法 1. 甲方在验收中如发现货物的品种、型号、规格、花色和质量不合规定或约定，应在妥善保管货物的同时，自收到货物后____日内向乙方提出书面异议；在托收承付期间，甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。甲方未及时提出异议或者自收到货物之日起____日内未通知乙方的，视为货物合乎规定。 2. 甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。 第八条甲方违约责任 1.甲方逾期付款的，应按逾期付款金额每日万分之____计算，向乙方支付逾期付款的违约金。 2.甲方违反合同规定拒绝接受货物的，应承担因此给乙方造成的损失。 3.甲方如错填到货的地点、接货人，或对乙方提出错误异议，应承担乙方因此所受到的实际损失。 4. 其他约定：__ _____ _____ ___ 。 第九条乙方的违约责任 1.乙方不能交货的，向甲方偿付不能交货部分货款____%的违约金。 2.乙方所交货物品种、型号、规格、花色、质量不符合同规定的，如甲方同意利用，应按质论价；甲方不能利用的，应根据具体情况，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。 3.乙方因货物包装不符合合同规定，须返修或重新包装的，乙方负责返修或重新包装，并承担因此支出的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应赔偿甲方该不合格包装物低于合格物的差价部分。因包装不当造成货物损坏或灭失的，由乙方负责赔偿。 4.乙方逾期交货的，应按照逾期交货金额每日万分之____计算，向甲方支付逾期交货的违约金。如逾期超过____日，甲方有权终止合同并可就遭受的损失向乙方索赔。 5.货物错发到货地点或接货人的，乙方除应负责运到合同规定的到货地点或接货人外，还应承担甲方因此多支付的实际合理费用和逾期交货的违约金。 6.乙方提前交货的，甲方接到货物后，仍可按合同约定的付款时间付款；但合同约定自提的，甲方可拒绝提货。乙方逾期交货的，乙方应在发货前与甲方协商，甲方仍需要货物的，乙方应按数补交，并承担逾期交货责任；甲方不再需要货物的，应在接到乙方通知后____日内通知乙方，办理解除合同手续，逾期不答复的，视为同意乙方发货。 第十条不可抗力
20xx产品购销合同完整 版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
20xx产品购销合同完整版 下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 XX产品购销合同范本一： 甲方： 法定代表人： 乙方： 法定代表人： 根据《中华人民共和国合同法》之规定，经甲乙双方充分协商，特订立合同，以便共同遵守。 第一条产品的名称、品种、规格和质量 1.产品的名称、品种、规格：
(注明产品的牌号或商标) 2.产品的技术标准(包括质量要求)，按下列第()项执行： (1)按国家标准执行;(2)按部颁标准执行;(3)按企业标准执行;(4)有特殊要求的，按甲乙双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行。 第二条产品的数量和计量单位、计量方法 1.产品的数量：________. 2.计量单位、计量方法：______. (按国家或主管部门的规定执行;国家或主管部门无规定的，由甲乙双方商定。对机电设备，必要时应当在合同中
配电柜采购合同 需方（以下简称甲方）： 供方（以下简称乙方）： 一、甲乙双方就配电柜采购事宜，经协商签订如下供货合同：供货品种、规格、品种、单位、单价、金额等见附表，该价格为运到甲方指定地点的价格，具体包括运输费、装卸费、税金等，数量及规格型号按实际供货量及单价结算。 二、交货地点、验收标准及损耗 1、交货地点：项目施工现场。 2、验收质量标准：按国标执行。如有质量问题，乙方应在接到甲方通知后24小时内到现场解决。 3、运输方式及费用：汽车运输，费用由供方承担。 4、工地交货，需方提前十五天通知供方数量规格，供方按需方要求及时供货，首批供货周期不超过15天，当收到第一批进货价款后三日内第二批货到达现场，当收到第二批进货价款后三日内第三批货到达现场，付款金额详见合同第三条，总供货周期不超过25天。 5、随车应有产品质量证明材料，有市相关备案证明、市供电部门准入证明或国家质量管理中心发放的CCC证书等相关证明材料。 三、结算方式及期限： 1、结算方式：据实结算，乙方应及时开具正规发票，凭发票转账支付，可使用银行承兑结算。 2、供货价款支付：本工程无预付款。第一次支付：待A区配电箱（柜）货到现场验收后，7个工作日内支付至该批次供货数量价款的30%；第二
次支付：待B区配电箱（柜）货到现场验收后，7个工作日内支付至该批次供货数量价款的30%；第三次支付：待C区配电箱（柜）货到现场验收后，7个工作日内，支付至该批次供货数量价款的30%；第四次支付：待甲方将全部配电箱柜安装完毕，调试结束后，7日内支付供货总价款的80%；第五次支付：待本工程项目整体竣工验收合格（以验收报告日期为准），建设单位资金到位后，支付至供货总价款的95%。余5%为质量保证金，待质保期满后退还（质保期一年）。质保金无利息。 四、其它约定： 1、乙方供货到现场后，在甲方安装过程中，乙方必须派专业人员进行技术指导，确保各配电箱安装正确，并达到使用功能。 2、待安装完毕，对配电箱（柜）进行功能性测试中，乙方技术人员必须到场，因乙方技术人员未到现场，所造成设备功能性损害的，乙方必须无条件给予更换，由此造成其他设备的损失费用乙方承担。 3、在消防试联动过程中，乙方必须派专业技术人员到场，与水电安装及其他相关安装工程队伍进行配合，因乙方技术人员未按时到场，在系统联动中因配电箱（柜）问题所造成的损失及功能性故障的，乙方负全部责任。 4、在消防验收过程中，乙方必须派专业技术人员到场，确保各箱（柜）功能性满足验收要求。 5、对于配电箱柜所配的电子元件，如市质量监督部门要求需做功能性检测时，检测费用1000元以内（含1000元）的由乙方承担，超出1000元的，双方另行协商。 6、因配电箱（柜）设计的缺陷，达不到消防验收功能性要求的，若需对配电箱（柜）进行技术性改造的，乙方给予改造或增减电子元件的，
20xx产品购销合同示范 文本 In order to solve or prevent disputes, through establishing certain legal relations and realizing some common interests and wishes, all parties to the cooperation reach an agreement after consultation, and all parties signing the agreement have legal effect and are bound. 某某管理中心 XX年XX月
20xx产品购销合同示范文本 使用指引：此协议资料应用在解决或防止纠纷，通过建立一定的法律关系并实现某些共同的利益和愿望，合作的所有方经协商后达成协议，签字的所有方具有法律效力并受约束。，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 甲方(供货方)： 地址(住址)： 联系电话：传真： 主要负责人： 开户银行：帐号： 税号： 营业执照号码(身份证号码)： 乙方(购货方)： 地址： 联系电话：传真： 主要负责人： 开户银行：帐号：
税号： 营业执照号码： 根据《中华人民共和国合同法》及其有关法律法规，为明确甲乙双方的权利义务，甲、乙双方经友好协商，就甲方在合约期内为乙方供应商品，达成如下协议： 一、商品的供应 1、甲方向乙方供应商品的品种、数量以甲、乙双方签字确认并盖章的订单为准。 2、甲方有新产品推出时，应第一时间推荐给乙方，以便共同创造商机。如乙方确定经营，将按乙方新商品入场程序办理相关手续。 二、商品的质量 1、甲方向乙方供应的商品的质量应当符合该商品的国家标准，行业标准，没有国家标准，行业标准的按照通常标准或符合合同目的的特定标准。
货物购销合同 合同编号：JL-140 9 - 2 4 购货方（全称）：（以下简称甲方）销货方（全称）：（以下简称乙方） 甲、乙双方本着平等互利、协商一致的原则签订本合同，双方共同执行。 一、货物清单及单价 1、表中单价包含材料费、包装费、运输费等全部费用。 2、表中单价为不含税价，乙方无需提供真实有效的增值税普通发票。 总金额优惠后合计：（大写） 二、合同价款及支付方式 1、价款支付： （1）签订合同后付全款的30%,生产周期为一周左右，发货前付清剩余70% （2）保修期为1年，从整体工程竣工验收合格之日起计算，如合同中约定了由乙方负责调试，则保修期起计日期自最后一次调试完成并通过验收之日起计。 （3）保修期内，，非使用方使用原因的质量问题，则由乙方负责维修或更换。 三、材料要求 1、乙方提供材料质量应符合国家标准、行业标准，产品必须符合国家关于环保的要求。 2、材料的质量控制资料必须齐全，并应随材料一起提供说明书、岀厂合格证。 3、乙方承诺：向甲方所销售的货物（包括零部件）价格为同类产品在同行业内或乙方提供给其所有客户中的最优价。 四、包装及运输 1、乙方负责产品包装及运输，费用由乙方负担。 2、乙方办运输保险，保险费由乙方支付，该保险受益人为乙方，岀险由乙方自行向保险公司索赔。 3、货物在运输途中发生的丢失、缺少、残损等责任事故，由乙方负责向承运部门交涉赔偿，要甲方协助时, 甲方应积极提供有关资料。 4、乙方包装标准必须保证该产品不受短途或长途运输影响，避免外观破损问题，到场后可直接投入使用 5、若有特殊要求，另做补充说明。 五、材料的验收和工程服务
1、产品的质量需符合国家质量、环保标准和行业标准。 A、验收： 1）交付时，乙方应向甲方提供相关产品的技术文件等。 2）材料进场时，首先与封存的样板进行对照，然后根据材料的质量标准进行现场抽查，进口材料应由材料 供应商提供生产厂家的质量检查标准、报关单；国产材料应按照国家建筑材料工业局颁布标准进行开箱检查。 B、工程服务： 1）如甲方认为必要，乙方应派技术人员到场指导施工，给施工方提供必要的技术支持。 2）乙方所售材料质量保证期为一年，如在保证期内岀现任何质量问题乙方负责赔偿损失。 六、违约责任 乙方违约责任： 1、产品质地、品种、规格、质量不符本合同规定或与样品有岀入时，甲方同意能使用者，按质论价。不能 使用的，乙方必须负责保修，保换。由于上述原因致延误交货时间，乙方应在甲、乙双方协商时间内补齐所缺产品。 2、产品包装不符本合同规定时，乙方应负责返修或重新包装，并承担返修或重新包装的费用。 3、产品错发到货地点或接货单位（接货人），除按合同规定负责运达到货地点或接货单位（接货人）外，并承担因此而多付的运杂费和造成延期交货的全部责任。 4、产品交货时间： 1）货到工地时间以交货时间表为准。 2）每延期一天，乙方应偿付甲方延期交货部分货款总值 1 %的罚金。并承担由此引起的工程延误的相关赔偿。 5、乙方有义务和责任保护甲方的合同、文件、资料图纸和数据。未经甲方同意，乙方对甲方的相关资料及 文件不得擅自修改、复制和告之第三人，如发生以上情况，乙方应负法律责任，甲方将有权向乙方索赔因此所带来的全部损失。 6、因乙方提供货物的缺陷或质量问题，导致了甲方及任何第三方的人身或财产损失，引发的该产品责任索赔，而导致的赔偿责任均由乙方承担。 甲方违约责任： 1、甲方有义务和责任保护乙方的合同、文件、资料图纸和数据。未经乙方同意，甲方对乙方的相关资料及文件不得擅自修改、复制和告之第三人，如发生以上情况，甲方应负法律责任，乙方将有权向甲方索赔因此所带来的全部损失。 2、因甲方原因引起供货不及时造成供货延误由甲方承担由此造成的损失。 七、不可抗力 甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行、延期履行或部分履行合同的理由。在取得有关机构证明后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并全部或者部分免于承担违约责任。 八、争议 本合同项在执行中如发生争议或纠纷，由双方当事人协商解决，协商不成的，由乙方所在地法院诉讼解决。 九、合同份数及生效
采购合同 合同编号： 买方：（以下简称甲方) 卖方: (以下简称乙方） 甲方因需要,就甲方向乙方购置事宜,经双方经协商一致签订本合同。 一、供货范围及价款 2、本合同范围内所供货物总价款为元（大写人民币元整) 二、合同单价调整 （1）本合同总金额及单价不作调整。 三、本合同所供货物的交货时间、交货地点及交货验收: 1、交货时间：本合同范围内所有货物须在年月日前交货。 2、交货地点：。 3、交货验收：乙方按甲方本合同指定的交货地点交货，并由甲方指定的收货人,对货物进行质量及数量的清点
验收核对，有数量或规格不合符,请及时联系乙方进行协商。 四、质量保证 1、乙方必须按照《中华人民共和国产品质量法》和相关产品国家标准的规定提供合格的、全新的货物，其质量保证和性能必须符合本合同的技术规范。 2、乙方应保证所供应的货物，在所有权移交给甲方时除符合上述第1款要求外，还应符合甲方质量要求。 3、如果发现由于乙方责任造成任何货物缺损,或所交货物不符合其特性和技术规范要求,甲方有权根据本合同第八条的约定向乙方提出索赔。 4、货物的质量保证期为货物验收合格后，甲方扣留本合同总价款的%作为乙方所供货物的质量保证金,在质保期满并无乙方未能解决的产品质量问题的前提下，甲方在质保期满后七日内结清余款(可根据所供货物具体情况确定是否需要约定本条并留质保金)。 五、售后服务 1、乙方应提供并按承诺的售后服务条款执行,乙方的售后服务承诺书（须乙方签字盖章）作为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。 六、货款结算与支付 1、本合同货款结算支付方式为: （根据双方约定的具体货款结算支付方式确定)。 2、若本合同履行过程中遇甲方资金紧张,乙方无条件接受甲方按合同约定付款期限适当延期付款。
购销合同 需方单位（甲方）：合同编号： 签约时间： 供方单位（乙方）：签到地点： 第一条根据《中华人民国合同法》有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为规合同当事人的交易行为，保护合同双方的合法权益，保证产品质量和工程建设正常进行，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。 第二条材料标的、数量（详见附表） 2) 单价在双方签订合同之后,不作调整；最终结算数量按甲方实际签收到的数量为准。 第三条质量要求 1、甲、乙双方约定材料验收遵循的质量和技术标准：所供产品均符合国家最新标准或行业标准。 2、其他要求：除上述规定达标外，还需根据甲方实际检验相结合，需要按样品验收的，乙方须提供样品，并在签订合同时送样品作为甲方验收标准。 第四条验收标准、方法及提出异议期限： 1、验收标准按甲、乙双方上述第三条约定的该材料现行的国家标准及有关规定验收。 2、乙方需按甲方确认的生产厂家和样品进货，如遇市场确实缺货须经甲乙双方协商同意后调换厂家，另送样鉴定，经甲方确认后，以样品为标准进货。 3、材料数量以甲方指定专人书面签收为准。按乙方提供的样品验收。甲方发现质量问题
应及时向乙方提出，甲方有权退货，乙方必须当天重新进货，不得影响甲方工程进度；否则甲方有权选择其他供应商供货，并按该批货款的1%对乙方进行罚款，罚款在当月货款中扣除。 4、甲方在材料到场验收时未发现质量问题，但在使用时或使用后发现确实因该批材料质量未达到规定要求而引起的质量问题，除退回该批材料外，甲方按业主、监理或规要求造成的返工、工期延长等所发生的人工、材料和机械租赁等一切损失均由乙方承担；如因甲方使用原因造成的质量问题由甲方负责。 5、乙方在材料运抵交货前两天通知甲方，甲方应提供堆放场地或堆放仓库。 6、乙方在正式交货前，包括运输途中、卸货中如有人身伤害或材料受损失均由乙方负责。第五条交货时间、地点及方式： 1、交货时间：。 2、交货地点：。 3、乙方在产品运抵交货地点后，甲、乙双方应及时做好验收工作和书面交验签字记录，必要时须得到业主和监理的书面验收确认。 第六条付款方式： 乙方在货物交付甲方并验收合格后，凭合同要求甲方支付货款。甲方在收到货物后天结清货款。 合同总金额： 开户银行： 银行账号： 账户户名： 第七条供方责任：1、要保证质量、保证数量、保证时间、满足甲方施工生产需要，并提供良好的服务。2、不得以次充好、缺斤短两，发现伪劣产品供方自觉及时退货，并承担由此给甲方造成的全部经济损失。3、货到工地后，车辆要服从工地验收员的指挥，否则，造成的损失由供方承担。4、车到工地注意安全，卸货轻拿轻放、减少噪音及灰尘污染。 第八条需方责任：1、应提前一天书面或向供方提供计划。2、货到工地及时抽样送检。3、指定专人验收、作为结算依据。4、计划在供货中途变更，责任由需方承担。 5、需方应确保收货现场道路畅通，保证足够的卸货和存放货物的空地，为供方运输卸货提供条件，致使供方送货后，无法卸货造成的损失由需方承担。