正本
合同编号：
建设工程施工劳务
承包合同
工程承包人：
劳务承包人：
建设工程施工劳务承包合同
工程承包人：
劳务承包人：
依照有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于
（以下简称“发包人”）与工程承包人所在公司(山东宁建建设集团有限公司)已经签订施工总承包合同（以下称为“总包合同”），双方就本工程的劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。
一、劳务承包工作对象及提供劳务内容
、工程名称：
、工程地点：
、承包范围：
、劳务承包内容：
、辅助材料及工具：
二、承包工作期限及工作进度
三、质量要求
工程质量：
确保所承担的分项工程合格率，优良率。确保验收达到优良。每层达不到优良，结算时扣结算总值的。由于工程质量不合格造成的返工损失有劳务承包人承担。
四、标准规范
执行本工程总包合同约定的标准规范，本合同亦适用标准规范如下：
、二标五规范及康居标准
、省市施工工艺标准及各项规程
、质量／安全／环保与职业健康管理体系
、发包人、监理管理办法及工地各项规章制度
五、工程承包人义务
、组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向发包人负责。负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制年、季、月施工计划、物资需要量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工，计量检测、试验化验的控制、监督、检查和验收。
工程承包人提供工具房间，作为劳务承包人办公及小型工具存放之用。
负责工程测量定位、技术交底，组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收。
统筹安排、协调解决非劳务承包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地。
按本合同约定，向劳务承包人支付劳动报酬。
负责与发包人（即甲方）、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。
负责劳务承包人在现场使用的安全防护用品（如安全帽、安全带等）。
负责提供本合同施工中所使用的材料设备等。
六、劳务承包人义务
负责组织具有相应资格证书，能够胜任本职工作，并在数量上能满足工程进度要求的员工队伍，全面履行本合同。对本合同劳务承包范围内的工程质量与工程进度向工程承包人负责。
负责对所属员工进行安全、质量、操作技能等教育培训交底工作。全面负责承包范围内工作的组织与实施，直至所有义务及工作程序完结。
负责向项目部提供在施工现场内所使用的安全防护用品计划，并负责使用、发放和完工后交回。
负责在接到图纸（或技术交底）后天内，向工程承包人提交材料设备周转工具等供应计划，并负责验收（质量、品种、规格、型号、数量）,保管、使用、维护。工程承包人的设备在使用完后负责向工程承包人交回。需要劳务承包人进行装卸的，劳务承包人必须及时执行（费用另行约定）。
对经验收的材料与机具应按工程承包人统一规划堆放。
按工程承包人标准化工地的要求进行生活区的管理，并负责自身责任区的治安保卫工作。
负责对已完工程部分的成品保护工作。
接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查，与现场其它单位协调配合，照顾全局。
实施爆破作业，在放射、毒害性环境中工作（含储存、运输、使用）及使用
毒害性、腐蚀性物品施工时，劳务承包人应在施工前天以书面形式通知工程承包人应承担的安全防护措施费用，以上特殊行业操作人员须持证作业。
七、劳务承包人的工作职责
、质量
对本合同劳务承包范围内的工程质量向工程承包人负责，并按照总包合同的保修时间对工程保修。
执行国家和上级部门的法律、法规及公司、分公司、项目部制定的各项规章制度。接受发包人代表及监理的管理，服从工地管理人员的统一调度。听从指挥、搞好协调，积极配合工作，对所下达的整改通知书、停工令等必须无条件执行。严禁与发包人代表及监理发生争执，严禁与管理人员争吵，发现问题及时汇报。
根据工程进度及各方面需要，合理调配组织。在施工中严把质量关，建立健全自检交检互检的三检制。验收不合格，不得进行下道工序施工。严格按施工图、规范、安全技术操作规程施工。
、安全
劳务承包人应遵守工程建设安全生产有关规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于劳务承包人现场管理不善、措施不力违章操作、野蛮施工等造成事故的责任和因此而发生的费用，法律责任由劳务承包人承担。
劳务承包人应负责对其所属员工进行安全教育，严禁违章违规作业，一经发现将严肃处理并追究相关责任；严禁拆除、损坏安全设施；严禁无防护和无警戒进行拆除施工；严禁高空坠物，严禁私拉乱扯电线；严禁打架斗殴、酗酒闹事；加强安全意识和劳动保护，杜绝安全事故。
拒绝工程承包人要求劳务承包人违反安全管理规定进行施工。因工程承包人的原因导致的安全事故，由工程承包人承担相应的责任及发生的费用。
、进度
保证合理安排工作，积极穿插施工，满足工程需要，一切服从工程大局。因不服从指挥，不按要求施工，造成工作方面无法按时完成，工地另行组织、安排、协调，所发生的费用直接从承包人劳务费中扣除。
劳务承包人根据施工组织设计总进度计划的要求，严格实施。
、综合管理
按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身原因造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱差造成的损失及各种罚款。
自觉接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查；接受工程承包人随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局。
劳务承包人应对其作业内容的实施、完工负责，劳务承包人应承担并履行总包合同约定的与劳务作业有关的所有义务及工程程序。
八、安全防护
劳务承包人在施工现场内使用的安全保护用品（如安全帽、安全带及其他保护用品），由劳务承包人提供使用计划，经工程承包人批准后，由工程承包人负责
供应，劳务承包人领用完工交回。
九、事故处理
发生重大伤亡及其他安全事故，劳务承包人应按有关规定立即上报工程承包人，配合上级主管部门按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。劳务承包人和工程承包人对事故责任有争议时，按照相关规定处理，如因劳务承包人的原因或劳动者自身违法违规原因造成工伤事故的，其经济责任由劳务承包人承担。
十、材料、设备供应
劳务承包人应在接到图纸后天内，向工程承包人提交材料、设备等供应计划；经确认后，工程承包人应按供应计划要求的质量、品种、规格、型号、数量和供应时间等组织货源并及时交付；需要劳务承包人帮忙卸车的，劳务承包人必须及时进行，费用另行约定。如质量、品种、规格、型号不符合要求，劳务承包人应在验收时提出，工程承包人负责处理。
劳务承包人应妥善保管，合理使用供应的材料、设备。因保管不善发生丢失、损坏，劳务承包人应赔偿并承担因此造成的一切经济损失。
十一、劳务报酬
本工程的劳务报酬采用下列方式中的（）计算：
、固定劳务总价（含管理费）方式，按建筑面积乘以单位总价格计算；
、固定不同工种劳务的计时单价（含管理费），按确认的工时乘以单价计算；
、固定不同工作成果的计件单价（含管理费），按确认的工程量乘以单价计算。
、工时及工程量的确认
、采用固定劳务总价方式的，施工过程中不计算工时和工程量。
、采用按确认的计时工计算劳务报酬的，由劳务承包人每日将劳务人员考勤表报工程承包人，由工程承包人确认。
、采用按确认的工程量计算劳务报酬的，最终确认的工程量是以设计图纸和技术交底为基础，参考乙方实际完成、依据法定的工程量计算规则由技术负责人计算确定、预算合同人员复核、监理和业主认可的合格工程量为准。对劳务承包人未经工程承包人认可，超出设计图纸范围和因劳务承包人原因造成返工的工程量，工程承包人不予计量。
、劳务报酬的中间支付
。
、承包人在每次结算时扣除安全质量风险金％（按总包合同要求，但不
得低于％）。安全质量风险金待工程竣工后视其安全质量情况予以返还，不计
利息。
十二、施工变更
施工前，劳务承包人必须组织人员认真阅读施工图纸，发现问题，以书面形式向工程承包人提出，工程承包人负责解决。
施工中如需对原工作内容进行变更，工程承包人应提前向劳务承包人发出变更通知，并提交变更的相应图纸和说明。
施工中劳务承包人不得对原工程设计进行变更。因劳务承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致工程承包人的直接损失，由劳务承包人承担。
十三、施工验收
劳务承包人应确保所完成施工的质量符合本合同约定的质量标准。劳务承包人施工完毕，应向工程承包人提交完工报告，通知工程承包人验收；工程承包人
应当在收到劳务承包人的上述报告后天内对劳务承包人施工质量进行验收，验收合格或者工程承包人在上述期限内未组织验收的，视为劳务承包人已经完成了本合同约定工作。但工程承包人与发包人间的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明劳务承包人施工质量不合格时，劳务承包人应负责无偿修复，并承担由此导致的工程承包人的相关损失。
全部工程竣工（包括劳务承包人完成工作在内）一经发包人验收合格，劳务承包人对其分包的劳务作业的施工质量不再承担责任，在质量保修期内的质量保修责任由工程承包人承担。
十四、施工配合
劳务承包人应配合工程承包人对其工作进行的初步验收，以及工程承包人按发包人或建设行政主管部门要求进行的涉及劳务承包人工作内容、施工场地的检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收；工程承包人或施工现场内第三方的工作需劳务承包人配合时，劳务承包人应按工程承包人的指令予以配合。除上述初步验收、隐蔽工程验收及工程竣工验收之外，劳务承包人因提供上述配合而发生的工期损失和费用由工程承包人承担。
劳务承包人按约定完成劳务作业，需由工程承包人或施工现场内的第三方进行配合时，工程承包人应配合劳务承包人工作或确保劳务承包人获得该第三方的配合，且工程承包人应承担因此而发生的费用。
十五、劳务报酬最终支付
全部工作完成，经发包人认可后天内，劳务承包人向工程承包人递交完整的结算资料，双方按照本合同约定的计价方式，进行劳务报酬的最终支付。
工程承包人收到劳务承包人递交的结算资料后天内进行核实，给予确认或者
提出修改意见。工程承包人确认结算资料后天内向劳务承包人支付劳务报酬尾款。
劳务承包人和工程承包人对劳务报酬结算价款发生争议时，按本合同约定的方式解决争端。
十六、违约责任
工程承包人应承担的违约责任
、工程承包人不按时向劳务承包人支付劳务报酬；
、工程承包人不履行或不按约定履行合同义务时的其他情况；
工程承包人不按约定核实劳务承包人完成的工程量或不按约定支付劳务报酬或劳务报酬尾款时，工程承包人承担并按同期银行贷款利率支付劳务承包人拖欠劳务报酬的利息，并按拖欠金额向劳务承包人支付每日‰的违约金。
工程承包人不按约定履行合同的其他义务时，应向劳务承包人支付违约金元，同时承担并赔偿因其违约给劳务承包人造成的经济损失，顺延延误的劳务承包人工作时间。
劳务承包人应承担违约责任：
、劳务承包人因自身原因延期交工的，每延误一日，应向工程承包人支付元的违约金；
、劳务承包人施工质量不符合本合同约定的质量标准，但能够达到国家规定的最低标准时，劳务承包人应向工程承包人支付的违约金；
、劳务承包人不按约定履行合同的其他义务时，应向工程承包人支付违约金元，同时承担并赔偿因其违约给工程承包人造成的经济损失，延误的劳务承包人工作时间不予顺延。
一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任
后仍应继续履行合同。
十七、争议
工程承包人和劳务承包人在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，调节不成的，双方可以采用向济宁市仲裁委员会申请仲裁的方式解决争议。
十八、合同解除
如果工程承包人不按照本合同的约定支付劳务报酬，劳务承包人可以停止工作。
如在劳务承包人没有完全履行本合同义务之前，总包合同或专业分包合同终止，劳务承包人接到通知后尽快撤离现场。
如因不可抗力致使本合同无法履行，或因一方违约或因发包人原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，工程承包人和劳务承包人可以解除合同。
合同解除后，劳务承包人应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按工程承包人要求撤出施工场地。工程承包人应为劳务承包人撤出提供必要条件，并按合同约定支付已完工作劳务报酬。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理欠款的效力。
十九、合同终止
双方履行完合同全部义务，劳务报酬价款支付完毕，劳务承包人向工程承包人交付劳务作业成果，并经工程承包人验收合格后，本合同即告终止。
二十、合同份数
本合同正本两份，具有同等效力，由工程承包人和劳务承包人各执一份。
二十一、补充条款
因劳务承包人原因造成的发包人、监理单位对项目工程的罚款由劳务承包人承担。
进入施工现场后一人次不带安全帽罚款元，一人次大便罚款元。一人次违章、拆除安全设施罚款元。出现一次高空抛物罚款元。
因劳务承包人原因发生安全事故，轻伤罚款元，重大事故罚款万元以上。
无论任何原因出现打架闹事时，打架闹事者开除，对班组罚款元。
无论任何原因，凡发生辱骂、殴打管理人员时，除开除该人外，对班组罚款元，并由劳务承包人公开赔礼道歉，对所有工人进行教育，保证下不为例。
发生偷窃行为，不管情节大小，一律罚款元以上。违法犯罪的移送司法机关处理。
因劳务承包人原因发生的安全事故所造成的一切损失，由劳务承包人负责。因工程承包人的原因造成安全事故，所造成一切损失由工程承包人负责。
其他未尽事宜，双方协商解决。
二十二、合同生效
合同订立时间：年月日
合同订立地点：工地
本合同双方认真阅读后签字（盖章）生效。
工程承包人：劳务承包人：
劳务-2017-0001号合同 建筑工程劳务分包合同书 中华人民共和国建设部 国家工商行政管理总局 二0一七年十二月
建筑工程施工劳务分包合同 甲方(劳务发包方)： 乙方(劳务承包方)： 依照《中华人民共和闰合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规、遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，经双方共同协商达成一致，特订立本合同。 一、工程概况： 1.1工程名称： 1.2工程业主单位： 1.3工程承建单位： 1.4工程地点： 1.5结构形式： 二、标准规范及质量标准： 除本工程总(分)包合同的约定外，本合同适用标准规范 如下： 2.1符合国家质量标准，按照国家颁布的施工及验收规范组织施工和验收，以地方和公司质量管理部门或项目质量小组实测实量验收，并按照国家现行质量验收标准评分为依 据，质量等级为合格。 2.1队组必须按施工长的技术交底进行施工，每道工序的质量必须达到施工长的要求，不能以队组的个人意愿或过去队组在其他工地的做法去施工，否则造成的返工的由乙方负责并负责返
工费用。 三、乙方分包的材料及工作内容： 3.1分包范围：主体结构、砌体工程。 3.2材料部分：施工周转材料模板，木方、铁钉、铁线、内外钢管；机械、人工倒混凝土设备、小机械及自用各种工具和劳保用品。 3.3工作内容：主体工程部分：人工费、钢筋制作安装、模板安装及拆除，混凝土浇筑、砌砖，过梁、内外架、连续梁等所有施工的工程量包验收合格工程。 四、甲方负责材料及自理的项目费用： 4.1建筑物所用四大主材：钢材、水泥、砖、石砂、砂等。 4.2提供工人住宿、铺位铁床架、铺板、厨房、劳务的工具房、仓库、办公室等。 4.4工程定位测量、放线十字线或七字线由甲方提供，乙方派人配合。 4.5按图纸和进度及时提供主材、负责消防、铁艺、铝合金门窗、烟道箱、防水等工程。 4.6栏杆工程、变配电工程、通风工程、一、二级电箱电缆。 4.7提供施工及生活用水用电条件(即三通一平) 五、计算规范及单价： 5.1计算规范：按国家20l3年版建筑定额中建筑面积规范执行，以最终双方确认的结果为准。 5.2主体固定单价：按建筑面积计算，单价为270元/㎡，以实际浇砼板面积计算工程量。（含劳务人工费，模板，木方，步
合同编号： 木工劳务分包合同 工程名称： 发包人： 承包人： 签订日期：年月日
木工施工班组劳务分包合同 发包人：（以下简称甲方） 承包人：（以下简称乙方） 为保证工程（以下简称本工程）的顺利施工，实现按期保质工程之目的，双方根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规和行政规章，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就以下施工发包和承包事项协商一致，订立本合同，双方共同遵守。 第一条：工程概况 1.工程名称： 2.工程地点： 3.工程范围： 第二条：乙方承包内容： 1.施工范围：图纸要求所有主体结构、二次结构关于模板的施工内容。 2.工作内容： （1）乙方负责与本工程主体结构所有现浇砼构件的模板制作、安装及拆除，模板架子的支设和拆除，模板支撑加固系统的支设及拆除，门窗洞口及建筑预留洞口、部分水电预留洞口（含梁头预留洞口）模板安装及拆除，消防箱预留洞口模板安装及拆除，电梯预留洞口模板安装及拆除，以及其他图纸内需要模板安装及拆除的预留洞等，工程图纸以业主提供的正式施工蓝图为准。 （2）乙方自备台锯及手头工具，工程用工工程量的（增减价款在10000元范围内的）增减均包括在乙方工作内容中的风险范围内。 （3）乙方负责模板的制作、安装、分类堆放等； （4）乙方负责与模板分项工程相关的安全文明施工用工及其他杂工，包括每层拆模后，负责楼面的与模板分项工程相关的清理工作；模板工程完工以后应将模板清理干净，并将各种材料分类堆码在场地指定处，必须堆放整齐。 （5）乙方负责施工期间本施工班组施工人员的生活费。 （6）乙方负责模板工程的柱、墙、梁定位筋的焊接。积极配合甲方施工员的检测。 （7）乙方应加强质量管理，严格按甲方模板施工组织设计方案进行施工，模板安装的强度、刚度和稳定性应符合要求。梁、柱、墙、板安装后不得有涨模、漏浆、反拱现象。发现有严重漏浆和反拱现象的，每处向甲方交纳违约金200元，模板发现有涨模的，按每涨模一次向甲方交纳违约
单项劳务合同书 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 承包方身份证号： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律法规，遵循平等、自愿、诚实守信的原则，双方就本建筑工程具体事项协商达成如下条款，签订本合同。 一、工程项目名称： 二、承包范围及内容：施工图纸内的操平放线（配合甲方）、清理现场、钢筋加工绑扎、砼浇筑、外架、模板折除及归类堆放。 三、工程地点：民勤县夹河乡镇府拆迁房 四、工程单方造价元/平方米（不包含二次结构）。 五、基础按总价格的1/2结算。 六、结算方式：按结构实际建筑面积结算。 七、工程日期：自年月日至年 月日。 八、承包方式：包工不包料 九、甲乙双方义务： （一）甲方义务： 1、确保乙方的住宿、生活用电用水。 2、及时提供工程所需原材料。 （二）乙方义务： 1、乙方必须按照设计要求、建设工程施工规范、验收标准、建设工程安全生产条例、安全操作规程以及现场的安全管理制度进行施工，工程质量等级必须达到合格标准；不得随意更改设计并保证各项工序质量一次性验收合格，否则，因此返工造成的一切损失由乙方负责。 2、材料由甲方采购到现场，甲方负责验收点数后由
乙方负责材料的卸车，乙方必须按照甲方的施工进度计划进行施工，不得拖延并影响其他工种的施工。如乙方不能按照甲方的施工进度完成计划工程量，严重影响其他工序施工，乙方必须采取赶工措施，赶工费用由乙方承担。因乙方施工管理等原因造成拖延工期、质量粗糙，经整顿后不见效者，甲方有权要求乙方无条件解除合同并由甲方另行选择班组施工，乙方赔偿给甲方造成的一切经济损失。 3、乙方在施工过程中要文明施工，按照甲方要求合理使用材料、设备及时清理现场及打扫卫生，乙方应在满足施工要求的前提下，不得浪费甲方提供的各种材料。努力降低工程成本，各种材料必须做到长料长用、短料短用、废料充分利用，如有浪费乙方须全额赔偿所损失的材料费。乙方班组长必须在施工现场，否则将每次罚款100元。 4、乙方进入施工现场必须佩载安全幅，在施工现场内施工必须听从甲方管理人员的管理，遵循一切规章制度，否则甲方有权根据情况作出处罚。 5、在施工过程中乙方必须保证施工人员相对稳定，不得随意变更备案人员，必须保证施工人员的身体素质和技术水平。在没有甲方同意的情况下，不能受农忙季节和节假日的影响而减少施工人员，如中途撤走施工人员，影响甲方施工进度，甲方有权从乙方结算款中扣3000元/次的赔偿款。 6、寻畔滋事、打架斗殴者，对当事人罚款200-500元/次，损坏公物和伤人的全部费用由责任方承担。内外勾结偷盗工地财物者，按财物价格500%罚款。情节严重的交送当地公安部门按刑事案件处理。 7、因甲方材产不及时到位造成误工、返工、停工休息，甲方应承担乙方劳务人员的费用。 十、安全责任 1、乙方必须严格按照操作规程施工，安全文明施工，随时做好安全教育和安全检查，发现安全隐患和违章作业，应立即停止作业和纠正。如乙方不严格按照操作规程施工，强行违章施工，擅自离开施工现场所造成的安全事故，由此产生的全部责任由乙方承担。如正常施工、外在因素和不可抗拒发生的安全事故，甲方承担90%责任，乙方承担10%责任，以确保工程质量的前提下抓进度。 十一、付款方式 1、经协商，每三层完工付完成工程量的85%，主体完工后付至总工程量的90%，剩余10%在三月内付清。
模板分项工程劳务分包合同 发包方：成都金盛达建筑工程有限公司（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国劳动合同法》等有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，在成都市第八建筑工程公司与建设单位签订的协议和合同框架内，双方就金壕雅庭郫县项目楼及地下室工程中的模板分项工程劳务分包事项协商一致，订立本合同。 第一条工程名称：金壕雅庭郫县项目楼及地下室（西大街与宝生街交汇处）。 第二条分包形式：人工费、机械费、辅材费 第三条合同期限：自工程开工之日起至工程竣工验收合格止，以实际开、竣工时间为准。 第四条人工费单价及分包作业工作内容： 4.1 模板分项工程经甲乙双方协商一致确定_ 为模板分项工程分包班组长及现场管理。 4.2. 1临星用的计时工，技工每工按120 元结算，普工每工按80 元结算。 4.3 模板工作内容： 4.3.1 ：地下室及主楼主体结构以清水模要求施工，模板的配料、制作、安装、拆除等相关工作（包含但不限于GZ柱、圈梁、过梁模板等相关模板工作内容）。 4.3.2 ：进入标准层木模梁板按3层、柱和楼梯按1层配置，采用木合板拼装（大模板），配置面积由模板班组提出需求量清单计划，报责任工长审核确认后实施。对模板每次支模时刷脱模剂，如因未刷脱模剂而影响砼成型质量和模板拆模损坏，由乙方负责赔偿模板材料费用和砼面打磨工作，费用自理。（主楼每10层或1/2全高时更换1次模板），每层支模前刷脱模剂一道。 4.3.3 ：剪力墙、柱先支架，后扎钢筋，如因支架速度未跟上施工进度而造成工期拖延和后续班组窝工而发生的经济损失，由乙方全面承担赔偿责任。 4.3.4 ：不同标号砼钢笆拦设，墙体定位铁、安装。 4.3.5 ：墙面打磨，预留洞、放线洞支拆模。 4.3.6 ：所使用材料的清理。 4.3.7 ：柱、墙丝杆预埋。 4.3.8 ：配合抄平、放线。 4.3.9 ：浇筑砼前清扫模板内建渣并袋装运到甲方指定地点。 4.3.10 ：材料到场下车，及时堆码整齐，用后按工长要求堆码到指定地点并堆放整齐，材料退出时由乙方上车。
建筑工程施工劳务分包合同 承包单位（甲方）： 劳务单位（乙方）： 为明确甲乙双方的权利义务，保证工程的顺利施工及双方的合法权益，经双方协商达成一致，特签订本施工合同，以便共同遵守。 第一条劳务单位资质情况与工程概况 1.营业执照注册号：； 2.资质证书号码：； 3.发证机关：； 4.资质专业及等级：； 5.复审时间及有效期：； 6.工程名 7.工程地 点：； 8.工程内 容：； 9.劳务作业范围：； 乙方按完成劳务作业的需要和甲方工程施工要求提供劳务，负责相应的劳务管理。 第二条合同文件的组成与解释顺序 合同文件由下列各项组成，并依序解释。 1.补充协议； 2.本合同；
3.协商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议； 4.中标通知书、投标书和招标文件； 第三条合同文件适用标准和法律 1.适用法律、法规：中华人民共和国现行的法律和工程所在地的地方法规； 2.适用标准及规范： (1)现行的国家及工程当地有关标准、规范； (2)其他标准及规范； 3. 总承包合同约定的标准及规 范。 第四条施工前期工作 1.施工图纸： 甲方正式开工前，负责向乙方提供满足施工需要图纸的套，并组织施工单位技术交底。 2.办理施工手续的责任及费用、证件、批件的名称及完成时间： 施工许可证、开工报告、占道、排污、临建规划手续由甲方负责与业主联系办理。爆破许可、用火限制区域的动火许可、夜间施工及其它施工必须的手续等由乙方提前向甲方报告并协助甲方办理，费用由甲方统一交纳后，应由乙方承担的费用在拨付乙方劳务费时扣除； 3.提供水准点与坐标控制点位置及其交验要求与保护责任： 提供位置及交验要求由甲方与业主商定；在乙方施工区域内的由乙方在施工期间负责保护； 4.完成生产、生活、临时设施的责任和费用以及完成时间和要求：由分包单位自行确定； 5.合同签订后，乙方施工设备和人员必须要在日内进入施工现场，乙方
房建木工班组劳务合同 项目名称栋木工劳务合同 发包人：（甲方） 承包人：（乙方） 依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国劳动法》及相关的法律、法规、条文、条例，本着自愿、诚信合作的原则，双方就项目名称六期栋主体建筑工程木工事项的施工组织与管理达成一致。自主管理、自负盈亏，完成项目名称六期栋模板工程施工。为明确双方的责任与义务秉着公平、公正的原则达成如下合同条款，共同遵守。 一、工程名称 项目名称六期栋 二、工程地址 三、开工时间 以实际开工时间为准 四、工程承包内容 1、本工程设计图纸（结构建筑施工图），会审记要、技术核定单、设计核定单、设计变更通知单所有的模板工程均含在合同范围内。严格按照有关施工规范和施工方案中的条款进行模板配制，混凝土浇捣
时的跟班作业看护，对各种模板修理加固，模板的拆除及清理、刷脱模剂、剪力墙模板支撑的搭设、加固拆除及负责材料进出上下车。 2、模板、木方、架料、扣件等所有木工用料在场内的水平距离和垂直距离的转运，场内二次转运和多次转运由乙方负责，包括施工区塔吊覆盖不到位的材料转运。 13 / 1 房建木工班组劳务合同 3、模板、木方、架料、扣件等所有木工用料，不得遗留在施工区域或非施工区域，在规定时间内、分类、分规格、品种在指定地点分类堆码整齐。如有乱丢、乱码，甲方有权派人清理，由乙方付双倍工资，并处罚500元一次。 4、在绑扎钢筋前梁底板面清扫至无渣无尘。如未清理干净影响下道正常施工和工程质量均由乙方承担全部经济损失。 5、拆模后楼层的木工用料清理干净，并在规定时间内运到指定地点堆放整齐。 6、本工程装饰构造柱、空调板、飘窗板、窗台板、砼返边等第二次结构的模板制作与安装拆模以及塔吊基础、施工电梯基础、搅拌站、木工加工棚、过梁、圈梁所属模板工程，同时提供外架花板的制作，以及施工区域后浇带上模板、盖板制作安装、封堵覆盖，均含在合同单价内。 7、乙方派专人配合甲方放主控线，分线、控制线由乙方自行完成。 8、乙方主管人员随同甲方管理人员及质检员进行跟踪质量检查，
工程单项劳务合同范本 ，，xx随着经济的腾飞,潍坊市建筑施工企业层出不穷,市场竞争日益严峻,工程劳务现象越来越普遍，那么工程单项劳务合同又是怎样的呢?以下是在我为大家整理的工程单项劳务合同范文，感谢您的阅读。工程单项劳务合同范文1甲方：立合同单位：乙方：钢筋班根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建筑工程质量管理条例》及有关规定，结合本工程的具体情况，为明确甲乙双方在施工中的权利、义务和责任，经双方协商，达成如下协议。一、工程地址：马厂路xx城二、工程名称：xx城A9基础A31#超市全部钢筋绑扎工程三、承包范围：本工程承包范围内A9基础A31#主体结构的所有绑扎、安装二次结构的预留筋和浇砼的护筋，并确保验收合格。四、工程工期：1、甲方确定的进度计划要求工期。施工过程中，乙方必须严格按甲方制定的施工进度计划，确保各节点计划的完成;如乙方未按节点完成形象计划，任何节点每延期1天罚款3000元，且不得影响下一节点的完成时间。2、如由于甲方的原因，工期可以延续，但乙方必须采取积极的赶工措施，确保规定竣工时间的实现。 3、如乙方在施工过程中单方面停工，第一天以3000元罚款，第二天以5000元罚款;连续停工三天者含三天请退出现场，验收不合格的项目返工费用和损耗的材料费用，工期的延误以及对甲方造成的不良影响全部由乙方承担。五、工程质量：1、分部分项工程质量必须符合国家颁发的现行《建筑安装工程质量检验评定标准》、《建筑安装工程
施工及验收规范》、江苏省颁发的有关工程质量规定，及业主有关质量规定。2、分项工程质量评定等级必须达到优良。如达不到合格以上等。费用另增加每吨5元进度费，年底结清。3、工程交付使用一年内结清。六、本合同中未尽事宜，甲乙双方协商解决。七、。本工程甲乙双方如因合同原因发生纠纷，由甲方公司所在地人民法院仲裁。确保主体封顶，无条件服从。如乙方违约，违约金三万元，另外按所生产的工作量的50%结算。八、本协议一式二份，甲乙双方各执一份。双方签字盖章后生效，工程完工，尾款付清后自动失效。甲方公章：_________乙方公章：_________法定代表人签字：_________法定代表人签字：__________________年____月____日_________年____月____日工程单项劳务合同范文2甲方：乙方：为了加强工程管理，提高工程质量，加快施工进度，明确工程中的安全和各工种责任，根据实际情况，经双方共同协商，达成如下协议：一、承包方式：甲方将十堰市天涌工贸公司办公楼木模板工程承包给乙方，乙方只包工如：钉子、铁丝、电焊条等，其余的用料不包。乙方负责完成模板的制作、安装、支撑、校正、捣制砼时看模，砼达到强度后拆除模板，模板跑模后乙方自行解决，完工后将木板、木方上的钉子大概起完，所有木工用料由乙方负责上下车。二、单包工方式及单价的确定：凡承包此工程建筑面积范围内的设计、变更全部由乙方完成，用临工时甲方付乙方大工230元/天，小工120元/天，综合劳务工程价款，按实际建筑面积每平方米伍拾柒元整￥：57.00元/㎡包给乙方包括二次结构在内。如若乙方在施工中不听甲方指导，甲方有权辞退，在中
外墙保温分项工程劳务分包合同 甲方：河南天桥建设工程公司 乙方：漯河市菲尔特建筑工程材料有限公司 工程名称：漯河临颍亲亲食品厂一期工程二标段宿舍楼、办公楼 工程地址：漯河临颍经三路与纬一路交叉口 甲方将承建的临颍亲亲食品厂新建宿舍楼、办公楼工程的外墙保温分项工程承包给乙方。根据《合同法》有关条款；本着平等互利的原则，经甲、乙双方共同研究，充分协商达成如下条款： 一、主要工作范围、内容 本工程设计图纸范围的所有外墙保温及设计变更，技术核定单等所有的工程量。其具体工作项目如下： 1、按施工规范要求：堵拉杆洞、打底糙、粘贴保温板、挂钢丝网、抗裂砂浆粉刷等全部工作内容。除水泥、砂、防水剂、钢丝网由甲方承担外，其它的工具如电锤、桶、墨斗、鱼线、铝合金靠方、卷尺、线吊、水平尺、扫帚、铲子、斗车、水管、水平管、灰槽、切割机、安全带、安全帽、棉墙面清洗的材料等低值易耗品由乙方购买。 2、外架的搭拆由甲方负责，乙方自行铺设跳板。 3、所有材料的水平、垂直运输、上下车、自拆除包装按项目部施工员规定回收，堆码。 4、先按设计要求进行排版，做出样板，经业主、监理、设计、项目同意认可后方可进行大面积施工。 二、分包方式：人工费分包。 三、分包单价： 承包单价为 68 元/㎡（大写人民币：陆拾捌元）(以扣除洞口外墙展开面积计算)。 四、价款的结算 1、如工程质量未合格的，只按基价的 98 %结算；如工程质量达到合格，按基价的100%
结算。 3、必须按项目要求总工期按时完成工程施工。 五、价款的支付 外保温分部分项完成经验收合格后，一次性支付该项费用总价款的100% ； 六、工程质量要求 1、必须按设计要求：①填补缝隙缺损及脚手眼，表面应湿润。②刮剂面剂，掺水重3-5%的粘接剂。③15㎜厚1：3水泥砂浆打底，二次成活，扫毛或划出纹道。④8㎜厚1：2水泥砂浆掺水重3-5%的粘接剂。 2、墙面整个高度的垂直度6㎜，平整度1㎜。 3、凡与框架梁、柱的不同等级一律挂钢丝网。 4、严格按照施工技术交底执行。 5、在作业时不得有空头跳板；作业人员必须正确栓好安全带，戴好安全帽，做到工完场地清。 6、成品保护 （1）外墙作业，铝合金、涂料、地坪不能污染。 （2）所有的门窗洞口，必须保证设计尺寸、大小一致。 （3）凡是阴阳角应做成90度直角。 （4）工程质量必须达到合格以上，如果不到合格只按基价80% 结算，按最后监理、甲方、质监站评定为准。 七、工期要求 工程施工时，乙方按照甲方编制的每天工作任务必须按时合格完成，未完成时按￥500元/天进行处罚，不足一天者按一天计算。 八、安全要求 为贯彻“安全第一，预防为主”的方针，根据中华人民共和国《建设工程安全生产管理条例》和国家有关法律法规，明确安全生产中各自的权利、义务和责任，内容如下： 1、甲乙双方必须认真贯彻国家、省、市的劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策，严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。 2、乙方应严格遵守甲方制订的各项安全操作规程，特种作业人员的审证考核制度；安全
建设工程施工劳务合同范本 以下是建设工程施工劳务合同范本文章，供大家参考！ [提示]合同范本请点击以下链接: 租房合同|劳动合同|租赁合同|劳务合同|用工合同|购销合同|装修合同 工程承包人(施工总承包人或专业工程承包人)： ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 劳务分包人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它 有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于 ＿＿＿＿＿(以下简称为“发包人”)与工程承包人已经签订施工 总承包合同或专业承(分)包合同(以下称为“总(分)包合同”)，双 方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 1、劳务分包人资质情况 资质证书号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 发证机关：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
资质专业及等级：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 复审时间及有效期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 2、劳务分包工作对象及提供劳务内容 工程名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 工程地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 分包范围：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 提供分包劳务内容：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 3、分包工作期限 开始工作日期：＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日结束工作日期：＿＿＿年 ＿＿＿月＿＿＿日总日历工作天数为：＿＿＿天 4、质量标准 工程质量：按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行 的《建筑安 装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必 达到质量评定＿＿＿＿等级。 5、合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下： (1)本合同； (2)本合同附件； (3)本工程施工总承包合同；
编号：_____________ 木工班组劳务承包合同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方： 乙方： 总则： 甲方根据工程施工任务需要，经友好协商确定将XX工程B3、B4号楼、车库（人防）及商业房基础和主体（包括二次结构）模板分项工程的劳务全部施工任务分包给乙方进行施工。双方依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》、《建筑工程安全生产管理条例》、《**公司管理制度》及相关规定，结合本工程需要，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本工程基础和主体模板分项工程的劳务承包事项协商一致，订立本合同供双方共同遵守执行，具体事项如下： 工程名称： 工程地点： 承包形式： 全费用包干模式。模板分项工程的人工、机具、辅助材料、劳动工具等，由乙方自主组织管理人员和民工在甲方的管理和监督指导下进行施工，乙方对其作业范围的全部工作内容自主组织施工作业，并对其施工现场（工程）的“劳动力组织、生产进度、技术质量、施工安全、文明施工及成本控制”等实施全面自主管理，承担其作业内容的全面责任；所有工程主材用料及周转作业用料均由甲方供应，乙方指派专人签字领用。甲方提供塔吊和施工电梯、外架。 合同履约保证金： 根据双方协商，乙方在签订本合同之日向甲方缴纳工程履约保证金叁拾万 元正。保证金待所有主体结构验收合格后1月内退还乙方不记利息；若乙方中途
退场，甲方有权扣留乙方保证金并按己完工程产值的20％作为乙方支付甲方的违约金。 一、合同工期 根据甲方的施工进度计划安排施工，乙方无条件满足甲方施工进度及各节点进度工期要求（具体按施工组织设计进度计划实施），同时满足甲方与业主方承诺的工期要求，由于乙方因素，延误业主的工期要求而造成业主对甲方的处罚，后果由乙方全额承担。 二、质量标准 工程质量标准：依据《工程建设标准强制性条文》、《建筑工程施工质量验收统一标准》及建筑工程各专业工程施工质量验收规范，工程质量一次验收合格。(注：板底不抹灰) 三、甲方责任 1、甲方给乙方提供工程所需的工程材料（木板、木方）、工程周转材料等：钢管、扣件、安全网、竹跳板、外架、塔吊、施工电梯、主电路电缆、一级配电箱、二级配电箱、三级开关箱。（三级配电箱后所需的电线、电灯由乙方自行负责，由项目部专业电工搭接，不准工人任意乱接）。 2、甲方为乙方工人提供宿舍、生活用水用电及食堂（生活费自理）设施。 3、甲方为乙方提供施工图（建筑、结构图）各一套，及时下发图审纪要、设计变更以及相关的技术、施工文件等。 4、甲方必须及时给乙方下达施工进度计划，对班组和工人进行安全、质量技术交底；同时监督各工序安全防护措施，质量检查及验收评定等级，材料的使用和管理工作。
建筑工程单项劳务合同 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合公司有关规定和公司的具体情况，经甲、乙双方协商确定，等自愿、互惠互利的原则，按甲方的要求和乙方的承诺，经协商一致，签订本合。 第一条工程概况 工程名称： 工程地点： 结构形式：框剪 第二条承包范围及工作内容 一、模板工程（含木制工程）工作内容： 1、准备工作：熟悉施工图纸，配合本工程施工人员超平放线，限数、限量、限次，领退料具，做好施工前的准备工作。 2、模板及木方制作：选料、配料、划线、截料、砍边。平口对缝，定木带；垫块制作及场内取料和制成品分类堆放等全部操作过程。 3、安装：立模板、立支撑、堵后浇带、拉杆。斜撑、垫椤、垫板、钻眼、穿绑铁丝、木螺丝、钉子、扣件、校正、找平、清理木屑、搭拆支模架以及后浇带第二次安装、清理、易凿。 4、拆除：拆除支撑、模板、垫楞、扣件、铁丝、螺栓、模板贴缝的胶带及搭拆简易架，还包括第一次安装和最后一次拆除。 5、清理：清理与修正模板，清理模板板面干结水泥及砂浆，模
板刷隔离剂（每周转一次刷一次）；支、拆模后清理区域范围内所有木屑、废渣等垃圾；拆除最后一层结构模板后，要把所有附着铁钉起干净并卸下钢管上的所有夹具、扣件，所有材料及垃圾须分类堆放甲方指定地点。 6、具体分包项目及部位内容：①主体一次结构的所有模板工程； ②主体一次结构的后浇带支、拆、堵及剔凿；二次后浇带模板的支拆及炮楼和女儿墙结构的所有模板工程。 7、配模、支模、拆模、模板刷油(或脱模剂)粘贴交带。工作场地清理、模板验收前的杂物清理等。 8、支撑的搭设与拆除（含加固措施）及钢管、模板、扣件的堆码及清理。 第三条承包方式及合同价格 一、承包方式 1、模板计算方式：按模板沾灰面积计算。 2、综合单项内包括设备等制作模板用的钢钉、铁钉、手提电锯，电线，电钻等一切劳动工具由乙方自备。 3、所有工程材料、施工用材，乙方按定额用量或施工方案用量使用，不得浪费材料，浪费材料由乙方负责，乙方必须向甲方及时提供主要材料施工明细。 二、合同价格 1、本工程的主楼由正负零起一直到本工程完工的所有木工工程量（含线条、飘窗、屋顶、屋面、栏板、炮楼）均按沾灰面积（）
编号: 合同编号： 工程 主体施工合同
主体施工劳务承包合同 发包人（全称）: （以下简称甲方）分包人（全称）：（以下简称乙方）结合本工程具体情况，经甲乙双方洽商一致，为明确在施工过程中的各自责任、权利和义务，促使双方创造条件，搞好配合，按期、按质及有关规定完成任务，双方依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规在平等、互利、自愿的基础上签订本合同，以资双方共同遵照执行。招标文件作为本合同的附件，在本合同内同样具有约束效应。 一、乙方资质情况： 1．资质证书号码： 2．发证机关： 3．资质专业及等级： 4、复审时间及有效期： 5．营业执照： 6．安全生产许可证： 上述资质证件等资料需提供复印件并加盖单位公章。 二、工程概况 1．工程名称： XXXX建设项目施工 2．工程地点： 3．工程概况：按施工图纸具体说明 4．结构概况：按施工图纸具体说明 三、承包范围：主要包括但不限于以下内容： 1. 主体结构工程（含答疑、会审纪要、设计变更、技术核定单、施工组织设计）内的钢筋、混凝土、模板工程，包括屋面檐口钢筋砼女儿墙以及依附于主体结构的挑檐、挑板、挂板、雨蓬、飘窗板、空调板、栏板以及框架梁挑耳、后浇带及屋面花架梁等所有砼及钢筋砼构件；主体脚手架搭拆；消防水池、水泵房、汽车坡道、门厅等混凝土构件。不包括散水、室外台阶、砌体中与马牙槎相接的构造柱（依附于主体结构的构造柱属乙方承包范围）、墙体圈梁、门过梁及预制构件。
2. 配合甲方机械挖土、清理基底，人工费由乙方承担。 3、截桩头及桩头处理、挖桩间土、原土打夯、垫层、防水保护层以及基础等部位砖模砌筑及抹灰。 4. 现场材料、周转材料和机具设备的卸车、维护、分类码放整齐。 5. 建筑及生活垃圾清运堆放到甲方指定地点，施工区域和生活区的卫生清扫、保洁，必须指定专人进行生活区的卫生清扫保洁，并配合项目部做好治安保卫管理工作。生活区卫生打扫人员、保卫人员，由甲方统一管理，费用由乙方承担。 6. 雨期排水、抽水和冬季清雪、冬季保温，费用由乙方承担。 7. 钢筋棚、机械棚、木工棚、安全通道、防护棚搭拆、施工现场围挡的搭拆，并将拆除下来的材料码放到指定位置，费用由乙方承担。 8. 塔吊基础施工（含塔吊基础围护），费用由乙方承担。 9. 自带施工机械的进场和安装、拆除以及日常清洁养护。 10. 电缆埋地敷设、配合电工临时用工、现场道路和场地硬化以及现场临建建设、水路、临水道路、消防配合（分摊进场前临建费用）。 11. 迎接上级各级部门突击检查时清扫、挂标语、彩旗等文明施工用工。 12. 配合现场零星用工，所用工日费用不再另行计取。 13. 配合预应力施工。 四、劳务工作内容： 1. 钢筋分项：配合吊车卸钢筋、调直、盘圆钢筋冷拉、放样下料、闪光对焊、成型制作、场内搬运、安装绑扎、电渣压力焊及现场钢筋的分类堆放、车库预留钢筋的整理、除锈。 2. 模板分项：进行模板的抄平、放（弹）线，配合吊车卸车、合理配板、场内搬运、支架搭拆、涂刷隔离剂、模板安拆、方木模板起钉、模板及支模材料的清运、码放到甲方指定地点；切割、焊接钢板止水带、埋设橡胶止水带、预留洞口、卫生间采用方钢支模（含加工制作安装拆除）、后浇带模板单独支模，未浇筑后浇带之前不允许拆除；预留洞口模板支设（包括水暖电及消防预留洞）。模板拆除后按甲方要求及时维修，如维修不到位甲方按 X元/m2从工程款中扣除。 3. 混凝土分项：主体预留结构部分与施工接茬部位砼凿毛，混凝土输送泵就位、泵管安拆清洗、混凝土浇筑、振捣、收面（必须二次收面，）养护及整修、修磨。
建筑工程施工劳务合同书 【主体工程】 工 程 施 工 合 同 工程名称： 发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 资质证号码：
劳务分包合同 发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规，结合本工程具体情况，遵循平等、自愿 、公平和诚实信用的原则，双方就本合同劳务分包的相关事项达成以协议： 第一条 工程概况 工程名称： 工程地点： 建筑面积 本工程暂定 平方米 结构型式：框剪结构 施工工期及竣工日期：以甲方下达的计划为准。 质量等级：合格以上（以甲方与建设单位签定的合同为准）。 组成本分包合同的文件： 、劳务分包合同。 、使用本单位企业定额及相关规则、说明。 、国家规范标准及有关技术文件。 、所承包的图纸中标识的内容。 、经有关部门签证的工程量清单、报价单。 、技术部门下达的经签证的技术交底及有关洽商。 第二条 工程承包方式、范围及承包内容
一、工程承包方式：包工不饮料 、组成建筑物的材料按预算定额用量由甲方提供。 、施工用的各种小型工器具、小型材料、小五金如：铁钉、铁丝、扎丝、灯具、雨具、锯片、切割刀、照明灯线配电箱以外电缆、木（铁）抺子、尺子、铁锹、洋镐、大锤、灰桶、瓦刀、錾子、扳手、线锤、线绳、粉笔、冲击钻、电锤、手提电锯、吹风机、管钳、打磨机、斗车、单双面胶带纸、安全帽、安全带、手套、水管、扫把等均由乙方自备（包含在每平方米单价内） 、乙方需配备现场管理人员，建立一套严密的管理系统，加强自检，并按要求填写自检记录，各工程之间流水施工前必须办理交接手续，在自检和互检后，报建设单位和监理检查、验收符合要求后方可进行下道工序施工。 、乙方应合理利用材料，避免造成浪费，实际施工中甲方将采取限额用料，节约有奖的制度，如浪费，甲方将视实际情况要求乙方一加一数量的索赔。 、所承包工程中部分材料如对拉螺栓、进入现场后甲乙双方签字认可，乙方保管使用，如有丢失乙方负责。 、乙方应合理支付其班组工人劳务工资，杜绝劳务纠纷事件发生，如因乙方处理不当造成民工聚众闹事、上街流行、在政府机关或建设单位办公室静坐等过激行为而影响甲方信誉的，甲方有权从保证金中代付民工工资，同时甲方对乙方处以 万元的罚款，由此而造成的其他损失由乙方负责。
合同编号：YT-FS-8304-54 建筑工程施工劳务分包合 同(完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
建筑工程施工劳务分包合同(完整 版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方：____ 乙方：____ 为确保甲方承建的____工程劳务承包合同工程顺利完工，根据施工安排，甲方将____工程承包给乙方施工。根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》和《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件使用法律问题的解释》的有关规定，为确保优质按期完成施工任务，按照高标准、严要求完成施工任务的总体目标，同时也为明确甲乙双方在施工过程中的权利、义务及经济责任，经双方协商，签订本合同，条款如下： 第一条工程概况
1．工程名称：_____ 2．工程地点：_____ 3．工程数量：_____ 4．工程数量及内容：_____ 第二条工期 1．开工日期：____年_____月_____日开工。 2．竣工日期：____年_____月_____日竣工。 3．总工期为：日历天____天。 4．阶段性工期目标：以甲方阶段施工计划为准。 第三条承包方式与工程造价 1．承包方式：综合单价承包，工程项目承包单价详见附件一《工序单价承包一览表》。清单所列单价应视为包括了为实施和完成本工程所进行的所有工作项目。 2．工序单价包含的内容：指完成合格的工程项目且合同规定应单独计量的工序单价费用。包括工程修建及其缺陷修复中所需的一切劳务（包括劳务的管理）、各类材料消耗超耗、施工机械、机场管理、施工调遣、
兰州维抢修中心围墙拆除及重建工程 劳务分包合同 发包方：四川煤矿基本建设工程公司 承包方： 2015年9月20日
建筑工程劳务分包合同 发包方：四川煤矿基本建设工程公司（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同管理条例》及有关规定，结合本工程具体情况，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商签订本合同。 一、工程名称：兰州维抢修中心围墙拆除及重建工程 二、工程地点：兰州市中川镇 三、施工工期： 根据甲方与业主的总承包合同确定。 乙方进场日期由甲方通知，乙方在接到甲方通知后3天内进场。终止日期根据工程进展甲方确定。 四、承包范围 1、工程范围：在业主规定甲方范围内的兰州维抢修中心围墙拆除及重建工程工程的基础砌体工程(含基础)、抹灰工程、砼工程、模板工程、钢筋工程及图纸上总包单位合同为准，机具等施工设备、劳动保护用品及施工材料租凭。 五、工作内容 1、施工准备工作 根据施工组织设计要求的场地平整、现场临时排水设施、生产临
建搭设及拆除、临时用电用水的接通、拆除等工作内容。 2、砌体工作内容 （1）熟悉图纸，根据甲方指导进行施工。 3、砼工程工作内容： （1）振捣：砼的装卸、运输、搭、拆、运浇捣范围内所需的临时循环交叉道路和马凳，安放移动溜子、木槽、补模板缝隙，清除模板内杂物和撒在模板外的砼，并浇水湿润，摆放楼地面的水泥垫块，检查其它构件垫块，砼的传递、捣实、抹平及7天的养护，负责做好试块及坍落度试验等。砼工须提前30分钟做好准备工作。 （2）清理：砼浇筑前清除模板内杂物、弥补缺失水泥垫块、检查砼标高及轴线控制；砼浇筑时，浇筑后及木工拆模后清扫、打凿撒在模板外包括模板、木枋、钢筋、架管以及楼地面上的砼；清理或清洗振动器、振动棒、配料；在甲方指导下自行清凿可能出现的胀模砼及修补，处理砼缺陷等，所有废渣、垃圾均须分类堆放在甲方指定的地点。 4、模板工程（含木制工程）工作内容 （1）模板及木制作：选、配料；划线、截料、砍边、平口对缝，钉木带；垫块制作及场内取料和制成品分类堆放等全部操作过程。。 （2）安装：立模板、立支撑、锯钉木带、拉杆、斜撑、垫楞、垫板、钻眼、穿绑铁丝、木螺丝、安木箍、钉卡子、吊正找平、清理木屑及搭拆支模架。 （3）拆除：拆除支撑、模板、垫楞、卡子、铁丝、螺栓及搭拆简易架。 （4）再次安拆：包括第一次安装和最后一次拆除。
合同编号： 建筑工程木工班组劳务分包合同 项目名称：印府?新天地 工程地址：柏香林原老车站 2017年1月16日
木工劳务分包合同 发包方：重庆华科建筑工程有限公司印府新天地项目部（以下简称甲方） 承包方：身份证号：（以下简称乙方) 双方依照?中华人民共和国经济合同法?、?建筑安装工程承包合同条例?及本地区相应有关规定，通过协商,达成如下协议，共同信守。 一、工程名称: 印府?新天地 二、工程地点:贵州省铜仁市印江县原柏香林老车站 三、承包方式及范围： １．本工程采取包工包辅材方式承包。 2.甲方根据施工进度适时配备以下机具及材料:塔吊、人货梯、模板（胶合 板或木板散板)、方木、顶撑木、钢管、扣件。(注:２号楼不安装施工电梯) ３。乙方必须自备以下材料、机具和工具：铁钉、铁丝、钢钉、圆盘锯及锯 片、手电锯及锯片、手锯、扳手、铁锤、撬棍、吊砣、麻线、水平尺、水平胶管、 卷尺、红蓝铅笔、墨斗、安全帽、安全带、照明灯具、电源线、斗车、电钻、钻 头、高强螺杆、步步紧、ＰVＣ线管、内衬等辅助工具和材料。 4．乙方工作内容:甲方以包人工、包工具、包制作安装、包进度、包安全文 明、以合格工程的形式承包给乙方进行施工；本工程施工图、图纸会审、联系单 及项目部的施工技术交底的所有木工工作。土建图纸内的水电安装用预留洞口。 施工过程中的，跑模、楼层之间的外墙打磨、补灰、室内天棚打磨等. 5.从基础垫层开始、所有主体结构木工工程、木模制作、炸模处凿平修整、 (标高、位置按图完成）、场地模板、钢管及扣件等周转材料等；在塔吊垂直覆 盖搬运、整理、归堆。施工用机械安装的木工工作、(不含文明标化清理工作）、 固定技术人员配合放样测量的弹线配合工作，全面整理、利用旧模板，所有需要 加固用的步步紧、高强螺杆、3形卡、螺帽乙方自行采购,并且所有损耗乙方自 负,甲方不补贴任何费用,包含在平米单价内.(注:内衬如购买甲乙双方各一半， 如现场制作甲方出材料,乙方出人工及模板。车库的防水丝杆配套由甲方购买。） 6．工程完工后的所有模板、甲方指定在塔吊垂直覆盖地点堆放整齐. 四、施工质量要求
建筑工程单项劳务分包合同范本新 建筑工程单项劳务分包合同范文篇一 甲方：身份证：电话：乙方：身份证：电话： 今由甲方金瓯富贵世家3# 、4# 楼钢筋绑扎承包给乙方，从标准层至工程完工，按建筑面积元/m2 计算。 1、甲方提供：安全帽、扎丝、垫块等辅料。 2、甲方负责吊料，供应材料，乙方负责接料，屋面剩余钢筋由乙方清理。 3、乙方必须保证人员充足，按要求施工，施工验收未达标的，乙方负责修整，费用自付，按质按量完成施工进度。 4、乙方施工人员要做到文明施工、安全生产。 5、生活费按每人每月壹仟元，工程款工程结束后三个月内付清。 6、违约：如乙方未能按质按量完成工程进度，中途退场，甲方有权按完成工作量的50%支付工程款。 7、经过双方充分友好的协商，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则签订本合同，双方共同遵照执行。 甲方：乙方：年月日 建筑工程单项劳务分包合同范文篇二 劳务分包单位：个人以下简称甲方 劳务承包单位：个人以下简称乙方 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵守平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就工程内的劳务，分包事项经甲乙双方友好协商一致，达成如下协议，共同执行并签订本合同书。 一、工程概况： 1 工程名称： 2 工程地点： 3 结构形式： 4 承包方式：
协议工期：开工日期：年月日 竣工日期：年日 协议工期总日历天数 二、包干单价及付款方式 混凝土浇筑不包含二次结构：在承包范围内按元/立方米进行单价包干采用地泵输送;未达到一次性验收合格按元/立方米进行单价包干;上述包干单价施工方已充分考虑了涨价风险等因素，结算时包干单价不作任何调整甲方要求及设计变更除外。单价包干包括：工程所需的所有人工、辅助材料费、低值易耗品、工具机具费、管理费、利润、劳动保护费等。 1、乙方达到本工程质量、进度、安全文明施工等的要求，才予以支付工程进度款。在之前甲方不支付任何费用 2、每栋楼主体结构三层完工三层屋面混凝土浇筑完成后年15天内甲方支付乙方已完成工程量的70%~80%;每栋主体结构六层完工后15天内甲方支付乙方已完工程量的 70%~80%。 3、每栋主体全部结束交甲方监理验收合格后7天内甲方支付乙方至已完工程量的90%。 4、工程竣工验收合格后，双方在15天内办理完本工程承包范围内工程的人工费结算，结算完后7天内甲方支付清所有人工费。 三、分包内容和范围： 1、工程范围内的全部混凝土的浇筑、振捣、收面和拉毛，混凝土面的养护和清洗;竖向孔洞剔凿及封堵砂浆抹平;施工缝处理及场地清洁、文明。零星现场预制构件用每次浇筑主体剩余的混凝土浇筑。 2、乙方需自备混凝土振捣机具振动器、振动棒和平板振动器、布料机等，压尺、水管、广线、斗车、灰桶、拉毛用的棕毛刷等工具、用具及安全施工防护用品安全绳、安全帽、安全带和甲方提供配电箱以外的所有电线电缆和雨天施工用雨具。 3、 本工程竣工时乙方承包的全部工程质量必须达到合格标准，乙方要严格控制好结构结合尺寸、平整度、垂直度、阴阳角等细部尺寸，验收要求均按现行有关的国家规范及地方标准执行，不得超过合格标准等级的允许误差范围。混凝土内实外光无蜂窝麻面，结构如出现蜂窝麻面比较严重、尺寸变形、缺棱掉角、夹渣、缩颈、爆模、露筋等质量通病，楼地面在混凝土浇筑时，应在振捣密实的基础上表面压实、拉毛、纹路顺直、平整、不显脚印。操作时应用带水平尺的压尺压平，楼层地面标高误差控制在0.5~10cm，不需要再作