当前位置:文档之家› 开发公司土建合同

开发公司土建合同

工程总承包协议

甲方:

乙方:

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方经过友好协商,就本建设工程项目达成一致,订立本合同:

一、工程名称:******* 楼工程

二、工程地点:**********

三、工程总造价:

四、工程承包范围:

施工图纸所含土建、给排水、暖、电气等(所有工程为一级总承包);不含内墙粉刷、内门、地板砖、墙砖、塑钢、卫生洁具、装修项目。

五、建设项目工期为:日历天(含春节及其他节假日)。开竣工日期年月日至年月日。乙方应严格按约定工期竣工验收并交付使用,每延期一天,向发包人支付违约金元。因自然灾害和不可抗力造成的工期延误,双方协商解决,因甲方原因,经甲方确认后,工期顺延。

六、结算依据:执行省定额取费标准。

七、甲乙双方签订合同后乙方应按合同规定的时间,立即组织施工人员进行道路及土建项目的施工。乙方在施工过程中所产生的额外费用全部由乙方承担。(如:违规罚款)

八、工程承包价款:

、乙方承包该工程的造价,人工费,执行省定额取费标准及相关造价调整文件。

、设计变更、现场签证、工程洽商等变更类结算执行河北省定额取费及相关造价文件。

、工程所用零工单价执行市场价。

、乙方施工用所使用的水、电费的费用由乙方自行解决。

九、工程款的拨付:本工程为垫资工程,施工至每层为结算周期,按已完工程的进行工程款的拨付,主体封顶付完成量,工程竣工验收合格后付。乙方向甲方提供正规发票,留的质量保修金,质保期按国家建筑业规定执行。

、质量保证期满后工程没有出现因施工造成的质量问题七日内,甲方付给乙方所有的质量保修金。

十、工程目标控制:乙方在开工前要编制施工组织设计并报甲方和监理批准,每月日前承包能满足施工组织设计要求的下月施工计划及本月工程完成情况报表,甲方和监理按周、按月对计划的落实进行检查。十一、质量目标的控制:

、本工程质量等级为合格。乙方确保一次竣工验收合格,若一次验收不合格,允许整改一次,并达到验收合格所产生的费用及损失由乙方负责,否则应承担违约责任(如非甲方原因造成的验收不合格,乙方不承担责任)乙方负责及时、准确、齐全的收集和整理全部工程及资料,并于工程竣工验收后一周内,将竣工资料整理成册。若影响

验收和交工,由监理提出书面意见,甲方酌情予以处罚。

、乙方应当认真熟悉图纸,及时发现图纸存在的问题。经过图纸会审后,若施工中再发现施工技术矛盾,造成返工,甲方不承担任何经济责任。

、乙方要加强施工中的自检工作和过程控制,上道工序不合格擅自进行下道工序,由甲方、监理视情况予以处罚。

、乙方必须认真编制安全管理、质量管理及施工过程中的一切资料。工程竣工后,乙方向发包人提交竣工图及竣工资料各两套。

、如因乙方原因工程延期或存在质量问题的,无论甲方是否解除本合同,除乙方按合同约定向发包人承担违约责任外,发包人因此而逾期交房、房屋质量问题需向购房者承担的违约金、赔偿金,甚至购房者退房的一切损失,均由乙方承担,发包人在支付其余工程款时予以扣除。

、乙方在工程竣工验收前,应当清理好工地,清除并运走所有乙方的设备、剩余材料、残物、垃圾和发包人认为不再需要的临时工程设施,达到能够交付购房者直至发包人满意为止,使现场和工程处于清洁和安全的状况。

、乙方在履行合同中,给甲方造成经济损失的,应当承担赔偿责任;有犯罪嫌疑的,甲方将依法将其移交司法机关处理。

十二、材料的采购和使用

、所有进场建筑材料必须经甲方和监理人员检验,乙方应出具国家承认的材质化验单。经甲方和监理认可后才能进场使用。进场材料

必须有合法商标、材料名称、出厂日期、生产厂家等标注。甲乙双方各自采购的材料、设备必须具备全套的交工验收资料(包括备案手续所需的各种资料,如出厂合格证、备案证、许可证等)。凡不合格品不允许使用在本工程上。若乙方擅自使用,甲方及监理将勒令乙方全部返工更换。由此造成的工期延误及经济损失由乙方全部承担。

、认质认价材料:防水卷材、电表箱、强弱电箱。

、影响到结构安全及使用功能的部分材料应在发包人确认的厂家选购,其中,钢材为邯钢或钢材,其它材料生产厂家的选购以通知的方式另行下达。

十三、、乙方委派为本工程项目经理,为现场经理。经理要按时参加由监理公司组织,甲乙双方参加的现场协调会,无故不请假每少参加一次(以监理公司文字记录为准),甲方处罚乙方元。、甲方有权对乙方不称职或不服从甲方项目管理的项目部人员(包括现场经理)提出更换要求,乙方日内必须更换,否则甲方有权处以罚款。乙方更换现场管理人员时,必须提前经甲方同意。

、甲方的通知(含技术通知),要求乙方必须认真执行。如有异议需以书面形式提出,不得拒不执行,否则视为不服从甲方管理。

十四、安全文明施工:

、乙方要严格执行国家、政府有关现场管理的规定,按照甲方批准的现场平面图进行现场布置,加强现场管理,并按照政府部门要求负责办理有关手续并承担应付费用。否则,因不遵守上述规定而导致的损失或罚款,由乙方全部承担。

、乙方应严格按照国家、省、市有关安全生产的法律法规要求使用施工机械和安全防护用品,并认真落实执行,做到安全生产无事故,杜绝重大伤亡事故,无论发生任何重大伤亡事故及其他安全事故(包括途中)等,均由乙方自行承担全部责任。

、乙方负担由乙方责任产生的检测费用及社会性罚款,自行办理施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续并承担相应费用。甲方负责甲方责任产生的相应费用。

十五、违约责任:

、协议双方之任何一方不能全面履行协议条款。均属违约。违约造成的经济损失,由违约方承担赔偿。

、除不可抗力及非乙方原因外,乙方必须保证阶段性工期和总工期。因乙方原因造成的工期延误,每超出一天,乙方须向甲方支付工程总造价的万分之一的违约金并赔偿因此产生的损失。若由于非乙方原因对总工期造成的重大影响,则工期顺延。

、甲方委派相关人员处理施工现场周边关系及前期施工单位遗留的所有问题,如处理不当造成工程无法施工一切责任和损失由甲方承担。

十六、工程质量保修期:

、保修办法及期限按照建设部《房屋建筑工程质量保修办法》及国家有关法律法规执行。

、乙方在保修期内免费维修、更换有缺陷、损坏的设备或部件(由于超限或不正当使用等非乙方质量问题引起的损坏,有责任方负责)。

保修期内发生保修事项,乙方应在接到发包人或物业公司通知后小时内赶赴现场进行处理,并应在小时内完成维修任务,否则,发包人有权雇佣第三方处理,发生的费用从预留的质保金中扣除,由乙方承担,如质保金不足支付发生的费用时,不足部分的费用乙方应在发包人通知后日内付清,乙方不按时支付的,该费用作为乙方的债务甲方有权追偿。

十七、合同解除

、乙方在施工过程中出现以下任一情形,甲方有权解除合同:

⑴逾期进场施工或工程逾期超过日(不可抗力除外);

⑵进场材料不符合要求,更换后仍达不到要求的;

⑶施工质量不符合要求,经返工后仍达不到要求的;

⑷未经发包人许可停工达日以上的;

⑸非法转包、违法分包该工程的。

、甲方按上述情形要求解除合同的,应以书面形式向乙方发出解除合同的通知,通知到达对方时合同解除。

、乙方应在收到甲方解除合同通知书之日起日内开始退场,并在开始退场之日起日内完成退场,逾期退场的,甲方有权强行清场,由此所造成的损失由乙方承担。乙方留在施工现场的材料设备及设施视为乙方已经放弃所有权或管理权,乙方同意甲方自行处置。

、双方于乙方退场后,按照已完工程量价款的结算工程款。

十八、合同争议的解决方式:本合同在执行过程中发生的争议,在甲方注册地人民法院仲裁。

十八、本合同一式两份,甲乙双方各执一份。自双方签字(盖章)之日生效。待双方履行完各自义务后自动解除。

甲方:(盖章)乙方:(盖章)

法定代表人:法定代表人:

年月日年月日

土建工程清包合同通用范本

内部编号:AN-QP-HT288 版本/ 修改状态:01 / 00 The Contract / Document That Can Be Held By All Parties Of Natural Person, Legal Person And Organization Of Equal Subject Acts On Their Establishment, Change And Termination Of Civil Rights And Obligations, And Defines The Corresponding Rights And Obligations Of All Parties Participating In The Contract. 甲方:__________________ 乙方:__________________ 时间:__________________ 土建工程清包合同通用范本

土建工程清包合同通用范本 使用指引:本协议文件可用于平等主体的自然人、法人、组织之间设立的各方可以执以为凭的契约/文书,作用于他们设立、变更、终止民事权利义务关系,同时明确参与合同的各方对应的权利和义务。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 发包方(以下简称甲方):法定代表人: 施工队(以下简称乙方):法定代表人: 依照《中华人民共和国合同法》和有关规定结合项目实际遵循平等自愿公平的原则双方签定以下协议。 一、工程名: 二、工程地点: 三、工程范围 建筑面积共计平米(结款时以实际建筑面积为准) 四、承包性质:包工不包料 五、承包内容:

土建工程合同范本

土建工程合同范本 甲方:________实业发展有限公司 乙方:____________建筑工程公司 甲乙双方本着平等互利的原则,就工程施工有关事宜进行友好协商,并共同达成以下补充协议: 一、工程造价 1、土建工程造价按二类工程取费,总价下浮______%后为甲乙双方土建工程结算造价。 2、安装工程造价按三类工程取费,总价下浮______%后为甲乙双方安装工程结算造价。 3、材料价格计取划分为土建结构及安装预埋材料计取阶段(地下结构至主体封顶)和建筑及水电安装工程材料计取阶段(主体封顶前一个月至______年 ______月______日),分段计算确认,即双方每月确定一次单价,该段工程完工后按月平均单价计算该段工程材料结算价值。 4、工程材料设备价格中信息价与市场价差额在正负______万元(指本合同工程单项材料总值差额,下同)区间以内的工程材料按信息价计,信息价与市场价差额在正负______万元区间以外的工程材料,乙方须依据工程材料实际市场批发价书面报甲方确认,并按双方确认价进行工程结算。

5、乙方同意不收取下列费用:工程抢工措施费、工程质量保证施工措施费、扰民施工措施费、场地不足施工措施费、一般施工安全及技术施工措施费(如在定额项目中已含,不再另行扣除,但也不额外追加);现场文明施工措施费双方另行协商。 6、由甲方分包的工程,乙方项目部按分包工程总价______%(主要设备费除外)收取总分包配合费、管理费,并由甲方从各专业工程工程款中扣付给乙方环庆花园项目部。 7、工程造价计算依据以本协议相关条款,机械工业部深圳设计研究院设计的建筑、结构、安装施工图及图纸会审纪要、经甲方工程主管部门、设计院、监理公司共同确认的设计变更和经甲方、监理公司共同确认的施工现场经济签证为准。 8、设计变更和经济签证均按本协议相关条款约定原则计量计价,乙方不得拒绝施工,也不得出要求单独按包干价计价,除非甲方同意。 二、甲供工程材料、设备和甲分包工程 1、甲供材料有:钢筋、商品砼。 2、甲供设备有:电梯、发电机、高低压配电柜、水泵。 3、甲分包专业工程有:铝合金门窗制安工程、防火门制安工程(含入户门)、裙房二次内外装饰及安装工程、电

建筑施工合同管理工作方法

建筑施工合同管理工作方法 一、合同管理任务 指建设工程施工合同当事人及监理单位等对施工合同的管理,重点是在施工合同的履行管理。施工合同是具有法律效力、签约双方互相承诺的主要文件,是工程实施行国的依据。应当严格按照施工合同的规定,进行监督、检查履行各方应尺的义务,以期通过合同管理体现“四大控制”的任务要求,维护双方当事人的正当权益。 二、设计变更、工程洽商的管理 1、设计变更 1.1在熟悉施工图或在施工过程中,如建设单位、承包单位或设计单位提出设计变更要求时,应先提出书面文件报项目监理部审查,并会同有关方与设计单位洽商。 1.2设计单位同意后应发出设计变更通知单或设计变更图纸,经监理工程师审核同意后在设计变更通知单上签认,或将设计变更图纸发给承包单位,同时作好记录。承包单位按以上设计变更文件组织施工,并将由于变更造成的工程成本的影响,书面报告项目监理部。 1.3分包单位的设计变更手续由总包单位出面办理。 1.4工程设计变更签认程序框图:(见下页)

同意

工程设计变更签认程序框图 2、工程洽商 2.1工程洽商是对施工中工程作法的改变、工程量的增减等,建设单位与承包单位达成的协议。 2.2 承 包 单 位 提 出工 程洽商。 (1)凡涉及设计变更的应先征求设计单位的意见,如设计单位同意,则应报项目监理部审核; (2)凡不涉及设计变更,或虽涉及设计变更但设计单位签认同意的,应报项目监理部审核,审核批准后征求建设单位同意。涉及设计变更的按设计变更程序框图执行,不涉及设计变更的由承包单位与建设单位签订工程洽商文件,由项目监理部签认后交承包单位执行。承包单位应将此项洽商造成工程造价的影响报项目监理部审核。 (3)工程洽商控制及签认程序框图:(见下页)

建筑工程施工合同范本(通用条款)

建筑工程施工合同范本 (通用条款) -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

建筑工程施工合同范本(通用条款) 发布者:社区管理员阅读:1779 建设工程施工合同 建设工程施工合同条件 一、词语涵义及合同文件 第1条词语涵义。建设工程施工合同文本,由建设工程施工合同条件(以下 简称合同条件)和建设工程施工合同协议条款(以下简称协议条款)组成。其用词 用语除协议条款另有约定外,应具有本条所赋予的涵义: 1.发包方(简称甲方):协议条款约定的、具有发包主体资格和支付工程价 款能力的当事人。 2.甲方驻工地代表(简称甲方代表):甲方在协议条款中指定的代表人。 3.承包方(简称乙方):协议条款约定的、具有承包主体资格并被发包方接 受的当事人。 4.乙方驻工地代表(简称乙方代表):乙方在协议条款中指定的代表人。 5.社会监理:甲方委托具备法定资格的工程监理单位或人

员对工程进行的监 理。 6.总监理工程师:工程监理单位委派的监理总负责人。7.设计单位:甲方委托的具备相应资质等级的设计单位。8.工程造价管理部门:国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或其授权 的工程造价管理部门。 9.工程质量监督部门:国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或其授权 的工程质量监督机构。 10.工程:协议条款约定具体内容的永久工程。 11.合同价款:按有关规定或协议条款约定的各种取费标准计算的,用以支 付乙方按照合同要求完成工程内容的价款总额。 12.经济支出:在施工中已经发生,经甲方确认后以增加预算形式支付的合 同价款。 13.费用:甲方在合同价款之外,需要直接支付的开支和乙方应负担的开支 。 14.工期:协议条款约定的合同工期。 15.开工日期:协议条款约定的工程开工日期。 16.竣工日期:协议条款约定的工程竣工日期。

土建清包工合同范本

编号: 土建清包工合同范本 甲方: 乙方: 签订日期:年月日

合同签订注意事项 一、甲乙双方应保证向对方提供的与履行合同有关的各项信息真实、有效。 二、甲乙双方签订本合同书时,凡需要双方协商约定的内容,经双方协商一致后填写在相应的空格内。 三、签订本合同书时,甲方应加盖公章;法定代表人或主要负责人应本人签字或盖章;乙方应加盖公章;法定代表人或主要负责人应本人签字或盖章。 四、甲乙双方约定的其他内容,合同的变更等内容在本合同内填写不下时,可另附纸。 五、本合同应使钢笔或签字笔填写,字迹清楚,文字简练、准确,不得涂改。

发包方(以下简称甲方):法定代表人: 施工队(以下简称乙方):法定代表人: 依照《中华人民共和国合同法》和有关规定结合项目实际遵循平 等自愿公平的原则双方签定以下协议。 一、工程名: 二、工程地点: 三、工程范围 建筑面积共计平米(结款时以实际建筑面积为准) 四、承包性质:包工不包料 五、承包内容: (一)基础工程 1、铺褥垫层 2、砼垫层 3、基础支模拆模 4、钢筋焊接、制作、绑扎 5、基础砼浇筑。 (二)主体工程 1、主体的柱、梁、板支模拆模 2、主体钢筋焊接、制作、绑扎 3、主体砼浇筑。 (三)二次结构 1填充墙砌筑2构造柱过梁钢筋制作、焊接、绑扎3过梁构造柱的支模拆模4过梁构造柱浇筑。 (四)内外装修工程(不包括水电暖、门窗、粉刷、防水)

内外装修必须按照图纸和甲方要求施工,且符合验收规范。 (五)主体施工放线并保质,保量,包安全,文明施工。 六、材料 乙方应提前3天向甲方提供需购材料清单,甲方应在3天内及时采购材料供施工队使用,双方应各自承担各自拖延工期的责任和 经济损失。 七、工期 从年月日起至年月日止,工期为天,因甲方因素拖延,工期顺延并付窝工费技工元/天,壮工元/天;因乙方因素拖延工期,甲方可扣除乙方人工费元/天;因不可抗拒因素可顺延工期。 八、材料搬运 甲方材料送至乙方指定场地位置,乙方无条件搬运。 九、劳动力管理 a、开工前乙方应向甲方提供所有施工人员的身份证复印件。 b、甲方应及时替乙方办理工地所在区域暂住的一切证件并支付 相关费用若因证件不全引起的相关损失由甲方承担。 c、乙方未经甲方同意不得任意调换施工人员,工地现场必须保 持2人以上的施工人员。 d、未经甲方同意,除不可抗拒因素或天气因素外乙方不得停工 或殆工。 十、施工机具

建筑工程施工总承包合同汇总

建筑工程施工总承包合同 发包方(甲方): 承包人(乙方): 根据《根据中华人民共和国全同法》、《中华人民共和国建筑法》及其有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程具体情况,甲、乙双方就房屋建筑工程总承包合同相关事宜,达成如下补充协议,以资共同遵守。第一条、工程概况 1.工程名称: 2.工程地点: 3.工程量: 4.合同价款:综合单价: 暂估总价:(以最终决算为准)。 第二条、施工承包方式及范围 1.承包方式: 2.承包范围: 第三条、合同工期 开工日期:年月日;竣工日期:年月日(开工、竣工日期以开工报告为准)。开工日期自乙方正式施工之日起开始计算。 乙方应严格按照进度计划组织施工,对以下因素造成的竣工日期或施工节点延误,经甲方代表及监理确认,工期相应顺延:

1.不可抗力; 2.甲方未按时提供图纸; 3.一周内,非乙方原因停水、停电累计超过8小时(以现场签证为准); 4.甲方提供的工程资料与现场实际不符而引起的工程返工、停工、缓建; 5.甲方未按约定支付工程款项; 6.工程量变化和设计变更; 7.因甲方手续原因导致的中途停工、缓建、停建或导致相关部门处罚影响施工进度; 8.因甲方对材料认质、认厂造成的工期延误。 9.甲方同意工期顺延的其他情况。 第四条工程质量 (一)工程质量等级 1.工程质量应达到国家或专业的质量检验评定标准的合格条件。甲方要求部分或全部工程质量达到优良标准,应支付由此增加的经济支出,对工期有影响的应给予相应顺延。 2.达不到约定条件的部分,甲方代表一经发现,可要求乙方返工,乙方应按甲方代表要求的时间返工,直到符合约定条件。因乙方原因达不到约定条件,由乙承担返工费用,工期不予顺延。返工后仍不能达到约定条件,乙方承担违约责任。因甲方原因达不到约定条件,由甲方承担返工的经济支出,工期相应顺延。

土建施工承包合同-土建合同范本

土建施工承包合同|土建合同范本 土建施工承包是土木工程的一种,那么你知道土建施工承包合同怎么写吗?以下是在小编为大家整理的土建施工承包合同范文,感谢您的阅读。 土建施工承包合同范文1 甲方: 乙方: 就甲方承包的阿左旗鹿鸣新苑住宅小区楼工程,以分包形式向乙方发包。经甲乙双方协商一致,根据有关法律、法规的规定,在平等、自愿的基础上签定本合同。 一、承包工程名称、承包内容、形式及价款 1、工程名称:阿左旗鹿鸣新苑住宅小区 2、承包形式:甲方以轻工形式发包给乙方,包工不包料。 3、承包内容:施工图纸设计的基础(包括清理基槽)、主体、屋面、室内外抹灰、地面垫层、楼梯面层、窗台板、变压式排风道安装、水电暖预留洞口、水泥活施工工作等。 4、承包价款:以施工图纸建筑面积为准,承包单价为元/M2。 5、其它约定: 二、工期及质量要求

1、本工程自月年期间如发生停水、停电、风雨停工、待料停工及其它不可抗因素造成的停工,经项目部鉴定后,工期顺延;如因乙方施工质量、人员组织不利等造成的工程延误,甲乙双方造成的损失由乙方承担赔付。 2、本工程质量等级为优良工程。(基础优良;主体一二四层优良、三五层为合格;内墙抹灰一二四层为优良、三五层为合格)。如乙方承包工程未达到预定质量等级要求,由甲方按5 元/M2从合同价款中扣除乙方。如工程质量不合格造成返工,除费用由乙方自理外,甲方将追赔材料及其它损失费用。 三、甲乙双方责任及义务 乙方进入现场时,由甲方提供住宿设施,乙方须出示户口本或身份证,填报花名册,办理暂住证(费用由乙方自理)。如施工人员有更动,须在三日内告知甲方项目部。乙方人员进场后,由甲方人员负责安排生产任务,进行技术交底、安全技术交底、进行安全教育工作;乙方必须按照施工操作规程、技术交底等进行作业,必须严格遵守公司各项规章制度,无条件服从现场管理人员的管理,如甲方有违章指挥行为,乙方有权拒绝执行,否则甲方有行使处罚的权利,甚至可以辞退乙方。在施工时乙方要合理使用各种材料,搞好材料节约,坚决杜绝浪费,如发现材料浪费现象,警告后仍不改正,甲方给予浪费材料价款的3倍罚款。 乙方施工人员进入现场后必须遵纪守法,不准喝酒赌博、打架斗殴,如发生违法乱纪案件及其民事、刑事责任,乙方应对造成的后果承担全部责任,甲方概不承担任何连带责任。 甲方向乙方提供的机械设备由乙方负责保养维修,特殊工种需持证上岗,合同期内,乙方不得擅自停工或减退员工,否则工资不予结算。 四、安全要求 乙方必须严格遵守施工现场的安全纪律及公司的安全规章制度,严格按照安全操作规程进行作业,确保工地安全生产,如有安全事故发生,甲方将查明原因,明确责任。如属乙方野蛮施工,违章作业,一经查明,后果乙方自负。 五、环保要求 施工现场工人宿舍应保持清洁卫生,现场垃圾分类堆放,应做到工完料尽场清。

建筑工程大劳务施工合同

建筑工程大劳务施工合同 工程承包人(全称):(以下简称甲方) 劳务分包人(全称):(以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规的规定,甲方根据工程需要将建设项目前期开工建设的部分土建和装饰工程等的劳务承包给乙方组织施工。根据甲方的要求和乙方的承诺,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就劳务分包事宜协商达成一致,签定本合同,共同遵照执行。 一、劳务分包人资质情况: 营业执照号码: 注册资本: 资质证书号码: 发证机关: 资质证书专业及等级: 安全生产许可证号码: 有效期: 二、工程概况及承包内容和承包范围: (一)工程概况 1、工程名称: 2、工程地点: 3、建筑面积:

4、建筑结构:框剪 5、甲方按元/m2发包给乙方(此单价不含任何税费,乙方按 国家规定应缴纳的一切税费均由甲方负责缴纳,但乙方必须的 提供等额人工费工资花名册及详细明细账附身份证复印件及工 程名称,以及周转材料租凭合同或购置发票,以及机械设备购 置或租凭合同或发票)。 (二)乙方承包内容和承包范围及费用: 1、依据设计图纸,技术洽商,图纸会审及设计变更的地梁下口以上土建工程全部内容,包括但不仅于:砼垫层,积水井的浇筑、砌砖井圈、砌砖基槽、基础场地内的抽水费用和所需各种工具的费用等全部施工内容。施工工序的所有用工、辅助用工、配合管理用工、施工放线用工、砼辅助放料用工、施工现场的文明施工,乙方所买材料上下车及楼层场地的清扫所有人工费,承担本工程的所有租凭材料(钢管、构件、大模、步步紧、圆钉、铁丝、拉杆、拉片、穿丝杆、PVC管、木条、木板、胶合板、安全四口五临边、内外架、防护架、施工操作平台所需的安全网、水平网、钢筋直螺纹套筒等),防护搭设、支模砼垫块、内衬制作,外脚手架工字钢及钢丝绳等辅助材料及安装维护,本工程建筑范围内乙方所需的施工照明灯具线路。止水螺杆、止水钢板、钢筋网、预埋钢筋、外加剂甲供。 乙方不包括内容:土石方、破砼桩头、散水、保温、外墙、抹灰外所有工作内容、厨卫设施安装及装修、石材干挂、幕墙、室内崁贴(公共部分地砖除外)、住宅室内二次装修、预留预埋补槽补洞、防

建筑工程专业分包合同(料仓土建土方)

建设工程施工专业分包合同 工程名称:赤峰金剑铜业二期技改工程原料库土建工程 承包方:中国十五冶金建设有限公司第三工程公司 分包方;赤峰市文钟村委会施工队 合同订立时间:年月日

第一部分协议书 承包人(全称):中国十五冶金建设有限公司第三工程公司 分包人(全称):赤峰市文钟村委会施工队 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于赤峰金剑铜业有限责任公司(以下简称为“发包人”)与承包人已经签订施工总承包合同(以下称为“总包合同”),承 包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致,订立本合同。 一、分包工程概况 分包工程名称:赤峰金剑铜业有限责任公司二期技改工程原料库料仓土建土方工程 分包工程地点:内蒙古赤峰金剑铜业有限责任公司原厂区内分包工程承包范围:料仓土建工程土方 分包方式:固定单价 二、分包合同价款:土方开挖7.8元/m2(包括土方外运,含运距);土方回填 8 元/m2(包括取土和碾压,含运距)。以上价格均含税金。 合同价款包括费用范围:土方挖、运、碾压包干一口价,任何运距、设备、油料不做调整,中途退场按八折结算。 合同价款包括工作内容:土方挖、运、碾压 三、工期 开工日期: 2009年6月24日 竣工日期: 2009年8月20日 合同工期总日历天数为:天。 四、工程质量标准 本分包工程质量标准双方约定为:合格 五、组成分包合同的文件包括: 1、本合同协议书; 2、中标通知书(如有时); 3、分包人的报价书;

4、除总包合同工程价款之外的总包合同文件; 5、本合同专用条款; 6、本合同通用条款; 7、本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件; 8、合同履行过程中,承包人和分包人协商一致的其它书面文件。 六、本协议书中有关词语的含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。 七、分包人向承包人承诺,按照合同约定的工期和质量标准,完成本协议书第一条约定的工程(以下简称为“分包工程”),并在质量保修期内承担保修责任。 八、承包人向分包人承诺,按照合同约定的期限和方式,支付本协议书第二条约定的合同价款(以下简称“分包合同价”),以及其他应当支付的款项。 九、分包人向承包人承诺,履行总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务,并与承包人承担履行分包工程合同以及确保分包工程质量的连带责任。 十、合同的生效 合同订立时间: 2009 年 6 月 20 日 合同订立地点:内蒙古赤峰金剑铜业有限责任公司原厂区内 本合同双方约定签字并盖章后生效。 承包人:(公章)分包人:(公章) 住所:住所: 法定代表人:法定代表人: 委托代理人:委托代理人: 经办人:经办人: 电话:电话: 传真: 开户银行: 帐号: 邮政编码:

包工承包合同范本

包工承包合同范本 甲方: (建设单位) 乙方: (施工单位) 甲方将坐落在 (地址) 的 (工程名称) 土建工程承包给乙方施工.在招投标的基础上,经双方协商制定以下条款 供双方共同遵守: 第一条工程内容:(除了写明主体土建内容外,还应该写明附属工程以及是否包括给排水和电器安装) . 第二条工程造价决算方式: 1. 工程造价计算公式:工程造价=(定额直接费+材料差 价)(1+ %).即按实际完成工程量,套用《定额》计算直接费,加上施工期间相对应的《市建设工程造价管理信息》信息价计算出的材料差价,另外取 %综合费为最后决算价(人工费和机械费不另调整). 与本项目主体工程相关的所有辅助工程和零星工程均按上述造价计算公式决算.必须全额以建筑统一税务发票进行结算付款. 本工程辅助的水电安装工程按 (约定套用的定额与费率) 结算. 2. 工程量计算依据为:设计图纸,设计变更图纸或联系单,隐蔽工程量签证,其他工程量增减联系单,本工程辅助工程联系单. 第三条工程款支付:

甲方通知乙方开工后,乙方一周内拿出预算.甲方接到预算后 一周内完成预算审核,凭审核后的预算造价付备料款30%,以后按实际完成工程量的70%比例付进度款,并扣回备料款.实际完成工程量(即工程进度)由甲方现场管理员确定,如乙方有严重异议的,双方 可以根据实际完成的工作量参照审定后的预算书进行计算确定.工程竣工时,进度款不超过预算的70%,工程竣工验收合格并审核决算后一个月,付足工程款的95%,其余5%作为质保金,满一年后付清. 每笔工程款必须全额凭建筑统一税务发票进行付款. 工程进度款的支付,甲方应在收到乙方正式发票后的三个工作日内,办理好付款审核手续,支付给乙方. 第四条工期: 1.本工程自接到甲方开工通知的 日起开始计算工期,到竣工并通过甲方预验收之日止,计算实 际工期.工期为天.工期每延误一天处罚元(从履约金中扣除).遇不可抗力影响而不能正常施工的,必须在不可抗力终止后24小时 内经甲方代表签证认可后方可顺延工期. 2.乙方在签定合同时,应该按照合同的总工期要求,制定施工 进度表(即分阶段工期计划)作为本合同的附件.由于乙方施工管理不力,施工进度缓慢,分阶段工期延误天数超过施工进度计划35%的,甲方有权中途解除合同,解除合同后,按本合同第三条的相关条款 结算并处罚.分阶段工期延误天数未超过施工进度计划35%的,每延误一天处罚元,不抵扣总工期处罚.

加油站土建工程承包合同 (2)

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 加油站土建工程承包合同 (2) 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

建筑工程承包合同 同编号:G5107-11-JS-0094 甲方(建设单位): 甲方代表: 地址:邮编:443000 乙方(承包单位): 委托代理人(负责人): 地址: 合同签订地点:胜利四路30号 依照〈〈中华人民共和国合同法》和宜昌市的有关规定,经双方协商一致,签订本合同,并严肃履行。 第一条工程项目 一、工程名称:_ 三、工程范围和内容及造价: 招投标的工程,工程范围为投标清单范围内的所有工程项目。 工程拟定价款: 第二条工程期限 一、开竣工日期:依照国家颁布的工期定额,经

双方商定,本合同工程开竣工日期如下: 全部工程自甲方下达开工令之日算起,工期天。 二、施工前各项准备工作,双方应根据工程协议书中第三条规定,分别负责按时完成。 三、在施工过程中,如遇下列情况,可顺延工期。顺延期限,应由双方及时协商,签订协议, 并报有关部门备案。 1.由于人力不可抗拒的灾害,而被迫停工者; 2.因甲方变更计划或变更施工图,而不能继 续施工者; 3.因甲方不能按期供图、供料、供设备或所需材料、设备不合要求,而被迫停工或不能顺利施工者。 第三条物资供应 一、全部工程所需的物资按下列第(4)项供应方式办理: 1.特殊材料、统配部管材料及统配部管机电产品,均由甲方负责采购,供应至乙方指定地点。其他材料由乙方负责采购供应。 2.统配、部管材料,由乙方负责办理申请、订货、调剂合用,特殊材料及统配、部管的机电产品,由甲方负责采购供应至乙方指定地点,其他材料均由乙方负责采购供应。

建筑工程合同管理考试答案

单项选择题(只有一个选项正确,共12道小题) 1. 某建设单位与施工单位在工程保修书中约定以下各项,不符合规定的是( )。 (A) 屋面防水工程10年 (B) 外墙装修工程8年 (C) 基础及主体结构30年 (D) 供热工程4个采暖期 你选择的答案:未选择 [错误] 正确答案:C 解答参考: 2. 施工合同履行中,某隐蔽工程经工程师检验后进行了隐蔽。之后工程师又要求对已隐蔽的工程重新进行检验。检验结果表明该隐蔽工程的施工质量合格,则()。 (A) 发包人承担全部费用,工期相应顺延 (B) 发包人承担全部费用,工期不予顺延 (C) 承包人承担全部费用,工期不予顺延 (D) 承包人承担全部费用,工期相应顺延 你选择的答案:未选择 [错误] 正确答案:A 解答参考: 3. 在下列情况中,发包人不能请求解除合同的是()。 (A) 承包人明确表示不再履行合同义务的 (B) 已完成的建设工程质量不合格,但同意修复的 (C) 将承包的建设工程违法分包的 (D) 因不可抗拒力致使合同目的不能实现的 你选择的答案:未选择 [错误] 正确答案:B 解答参考: 4. 对于隐蔽工程或中间工程的检验,承包商应()。 (A) 提前24h书面通知工程师来参加验收 (B) 提前24h电话通知工程师来参加验收 (C) 提前48h书面通知工程师来参加验收 (D) 提前48h电话通知工程师来参加验收 你选择的答案:未选择 [错误] 正确答案:C

解答参考: 5. 购买、翻译和制定标准、规范或制定施工工艺的费用应由()承担。 (A) 发包人 (B) 承包人 (C) 监理人 (D) 设计人 你选择的答案:未选择 [错误] 正确答案:A 解答参考: 6. 工程师进行工程计量应提前24小时通知承包人,承包人应为计量提供便利条件并派人参加。承包人收到通知后不参加计量,则计量结果()。 (A) 由双方协商处理 (B) 无效 (C) 按合同约定处理 (D) 有效 你选择的答案:未选择 [错误] 正确答案:D 解答参考: 7. 施工中发现影响施工的障碍物,承包人应()。 (A) 在4h内以书面形式通知工程师 (B) 在8h内以书面形式通知工程师 (C) 在12h内以书面形式通知工程师 (D) 在24h内以书面形式通知工程师 你选择的答案:未选择 [错误] 正确答案:B 解答参考: 8. 具备联机无负荷试车条件的设备安装工程,组织试车的应该是()。 (A) 发包人 (B) 承包人 (C) 工程师 (D) 设备供应商 你选择的答案:未选择 [错误] 正确答案:A 解答参考: 9. 《建设工程施工合同(示范文本)》规定,承包人在收到竣工结算价款后,应

建筑工程承包合同通用范本

内部编号:AN-QP-HT592 版本/ 修改状态:01 / 00 The Contract / Document That Can Be Held By All Parties Of Natural Person, Legal Person And Organization Of Equal Subject Acts On Their Establishment, Change And Termination Of Civil Rights And Obligations, And Defines The Corresponding Rights And Obligations Of All Parties Participating In The Contract. 甲方:__________________ 乙方:__________________ 时间:__________________ 建筑工程承包合同通用范本

建筑工程承包合同通用范本 使用指引:本协议文件可用于平等主体的自然人、法人、组织之间设立的各方可以执以为凭的契约/文书,作用于他们设立、变更、终止民事权利义务关系,同时明确参与合同的各方对应的权利和义务。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 发包方(以下简称甲方):_____ 承包方(以下简称乙方):_____ 甲方承建的_____地块±0.000 以下砼单项工程,于_____年_____月_____日,由甲方发包给乙方采用包工方式进行施工。为了明确工程内容及双方责任,本着互相协助及分工负责等原则,根据本工程的情况,特商定如下条款,共同遵守执行: 一、工程内容: 按_____地块整套施工图纸中基础分部±0.000以下施工图纸与设计变更单的所有砼工程项目。

房屋建筑工程包工合同协议书范本

编号:_____________房屋建筑工程包工合同 甲方:________________________________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:_______年______月______日

甲方(发包方): 乙方(承包方): 甲乙双方友好协商,乙方承包甲方在自有地上修建住房,建筑面积约__________平方米左右,半框架结构,甲方提供平面布局图,乙方负责建筑力学、结构等质量设计,乙方愿意在保证安全、按图施工、保证质量、按期完工的原则下,承包整个主体工程的施工任务,经双方协商,达成如下协议: 一、承包方式: 包工不包料,即乙方承包甲方主体工程的所有施工任务,并自备施工用具及设施,甲方负责把材料运到工地一楼,乙方负责所有工程所需的材料上料和搬运。 二、包工内容: 1、完成建筑施工图纸所要求的全部施工任务,以及因甲方需要更改的施工任务。 2、具体内容为: ①做好基础所有施工任务(其中包括安装地基部分排污管道、化粪池),做好每层主体所有施工任务等。 ②乙方承包甲方主体中的天台四周围栏、围栏出砖线、防水、梯间、梯间顶围栏等全部施工任务,总费用共__________元(不计工程包工平方数中)。 三、包工价格: 整个工程的包工价格为__________元/㎡。按国家规定的计算面积计算。 四、进度及竣工日期:

五、验收标准和要求: 按图纸要求和现行建筑规范进行验收。 1、装模板要求:每条梁内外围板要平直,天面模板要平整,补板要求大于3CM要用木方加厚板补,小于3CM用簿板补好。甲乙双方友共同验收后。乙方负责清理好装模的垃圾和装模费料后才能进行扎铁,灌完天面混凝土后如有围梁天面凸凹乙方负责凿平和修补。 2、扎铁要求:乙方负责按现行建筑规范进行误差不能起2CM。梁扎铁要平直到位,扎天面铁面底筋铁要合理均匀平整。所有梁铁和底筋铁要用石仔承起1-2CM。甲乙双方友共同验收后才能灌天面混凝土。 3、柱、墙体要求:墙体横面和竖向面平度差不得起过1CM。柱定位误差不能起2CM,上下竖直误差不能起1CM,扎柱铁箍间距15CM以内。 六、双方责任: 1、甲方责任: ①负责水、电、路三通,负责协调关系,负责提供施工图纸一套。 ②负责按图纸的要求提供红砖、水泥、钢筋、沙、灰等各种建筑材料到工地一楼。 ③及时与乙方协商处理施工方面的问题。 2、乙方责任: ①乙方负责主体所有工程的施工任务全部做好和建筑技术。施工过程中需要的模板、撑木、木架、震动器、等一切机械设备、设施、工具及相关的施工用品由乙方自行负责。乙方负责所有工程所需的材料上料和搬运,甲方概不负责。一楼前面墙体做24墙体。墙体留暗排水管槽。 ②保证施工质量和时间,乙方必须按图施工和按甲方的要求施工,主体要整齐,一切按建筑规范办事,如乙方不按图施工和不按规范施工,由此造成的一切材料损失和误工损失, 均由乙方负责。乙方负责分中、放线、水平。 ③必须保证施工安全,要提供安全生产所需要的基本设施。施工程序必须规范、合理、安全,对在施工过程中及施工现场出现的一切安全事故,概由乙方负责并承担一切费用,甲方不承担任何责任和一切费用。 3、双方达成协议内容:

土建工程承包合同范本

建筑工程承包合同 发包方:(以下简称甲方) 承包方:(以下简称乙方) 本工程甲方以包工形式承包给乙方施工。依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及有关法律法规,本着平等互利的原则,结合本工程具体情况,经甲、乙双方协商达成以下合同条款: 一、工程概况: 1、工程名称: 2、工程地点: 3、建筑规模:建筑面积约平方米。 二、承包方式:以包工的形式承包给乙方施工。乙方应包该项工程的施工质量、工期、施工安全及工程竣工验收合格。 三、工程造价: 总工程约平方米,造价每平方米元,工程总造价约为元(大写:),具体面积以竣工后甲方测量为准。 四、承包范围: 本工程按甲方提供的施工图纸全部内容完成施工(墙体垒建、内外粉墙、铺地平及地平以上土建等)。 五、工程款支付方式: 1、本合同签订三日内甲方须支付乙方工程造价总额的。 2、乙方工程进行工期一半时付工程造价总额的。 3、工程全部完工验收合格,甲方付给乙方工程造价总额的。其余的 保证金,若无质量问题,甲方待两个月后付清。

六、施工工期: 1、经甲、乙双方协商:从施工基础承台开始至竣工验收合格即年月 日开工至年月日竣工。 2、因不可抗拒的客观情况影响工程进度的,经甲、乙双方协商,工期可相应顺延。 七、甲方的工作及责任: 甲方应按合同约定的工程进度支付工程进度款,如违约支付,责任由甲方负责。 八、乙方的工作及责任: 在施工过程中,乙方必须服从甲方指定代表()的监督,加强人员的管理。提高安全施工意识,做好安全文明施工工作。如出现安全事故或打架斗殴事件所造成的一切损失,概由乙方负责。 九、工程质量要求: 1、乙方应严格按照甲方提供的设计图纸进行施工。 2、工程质量不合格全部返工,一切责任由乙方负责。 3、在施工现场如发现不足之处,甲乙双方必须及时会同有关人员协商采取补救措施,以防止扩大损失,保证工程质量和工程的顺利进行。 十、施工过程中如发现与本合同未提及的事项,双方另行协商。 十一、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。 甲方:乙方: 年月日

建筑工程合同管理流程

建筑工程合同管理流程 篇一:建筑工程合同管理流程 合同管理流程 编制审核批准 日期日期日期 修订记录 1 流程图示 2 流程目的 健全公司合同管理规范,规范公司合同管理程序,控制公司经营风险,提高合同审批效率。 3 适用范围 适用于公司项目开发涉及的经济技术合同(不包含银行贷款合同、其他融资合同、房屋销售合同、商业租赁合同、人事合同等)的管理工作。 4 流程责任人 经营部负责人。 5 术语和定义 合同经办部门:是合同起草、报审、签订的主责部门。1)工程类合同——工程部/经营部 2)设计类合同——总工室/经营部 3)营销类合同——经营部 4)商业类合同——经营部 合同执行部门:是合同具体实施的执行部门,通常与

合同经办部门相同,工程战略采购类合同除 外。 6 工作程序 合同标准文本的编制 1)根据合约规划,经营部负责编制各类合同标准模板,经营部组织各经办部门核实职责范围内的合 同标准文本。合同经办部门拟制完成后填写《宣城市大唐万安置业有限公司合同评审会签表》,交审计部、法务部和财务部会签,分管副总审核,执行董事审批,总经理审批。 2)经办部门根据审核部门的审核意见对合同标准文本进行修订,修订完成的合同标准文本由相应部 门分管副总裁审批。 3)批准后的合同标准文本由经营部保留正本并公布使用。 4)根据合同履行情况、政府法规政策调整、案例分析等结论,应持续及时修改合同标准文本,合同 标准文本修改同编制程序。合同拟定及签署 1)合同拟定及洽谈 a) 同除即时结清者外,应当采用书面形式。 b) 合同的起草工作应争取由我方或以我方为主承担。合同经办部门拟定合同文本(包括电子版), 已制订并实施合同标准文本的,应采用标准文本。采用

水利水电土建工程施工合同条件(示范文本GF--2020--0208)

水利水电土建工程施工合同条件(示范文本GF--2020--0208) 第一部分通用条款一、词语涵义 1 词语涵义除上下文另有要求者外,合同中下列词语应具有本条所赋予的涵义:1.1 有关合同双方和监理人的词语(1)发包人:指专用合同条款中写明的当事人。(2)承包人:指与发包人正式签署协议书的当事人。(3)分包人:指本合同中从承包人分包某一部分工程的当事人。(4)监理人:指专用合同条款中写明的由发包人委托对本合同实施监理的当事人。1.2 有关合同组成文件的词语(1)合同文件(或称合同):指由发包人与承包人签订的为完成本合同规定的各项工作所列入本合同条件第3条的全部文件以及其它在协议书中明确列入的文件。(2)技术条款:指本合同的技术条款和由监理人作出的或批准的对技术条款的任何修改或补充文件。(3)图纸:指列入合同的招标图纸和发包人按合同规定向承包人提供的所有图纸(包括配套说明和有关资料)以及列入合同的投标图纸和由承包人提交并经监理人批准的所有图纸(包括配套说明和有关资料)。(4)施工图纸:指上述第(3)项规定的图纸中由发包人提供或由承包人提交并经监理人批准的直接用于施工的图纸(包括配套说明和有关资料)。(5)投标文件:指承包人为完成本合同规定的各项工作,在投标时按招标文件的要求向发包人提交的投标报价书、已标价的工程量清单及其它文件。(6)中标通知书:指发

包人正式向承包人授标的通知书。1.3 有关工程和设备的词语(1)工程:指永久工程和临时工程或为二者之一。(2)永久工程:指按本合同规定应建造的并移交给发包人使用的工程(包括工程设备)。(3)临时工程:指为完成本合同规定的各项工作所需的各类非永久工程(不包括施工设备)。(4)主体工程:指专用合同条款中写明的全部永久工程中的主要工程。(5)单位工程:指专用合同条款中写明的单位工程。(6)工程设备:指构成或计划构成永久工程一部分的机电设备、金属结构设备、仪器装置及其它类似的设备和装置。(7)施工设备:指为完成本合同规定的各项工作所需的全部用于施工的设备、器具和其他物品不包括临时工程和材料。(8)承包人设备:指承包人的施工设备。(9)进点:指承包人接到开工通知后进入施工场地。1.4 有关工期的词语(1)开工通知:指发包人委托监理人通知承包人开工的函件。(2)开工日期:指承包人接到监理人按第18.1款发出的开工通知的日期或开工通知中写明的开工日。(3)完工日期:指本合同规定的全部工程、单位工程或部分工程完工和通过完工验收后在移交证书(或临时移交证书)中写明的完工日。1.5 有关合同价格和费用的词语(1)合同价格:指协议书中写明的合同总金额。(2)费用:指为实施本合同所发生的所有开支,包括管理费和应分摊的其它费用,但不包括利润。1.6 其它词语(1)施工场地(或施工地):指由发包人提供的用于本合同工程的场所以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其它场所。(2)

土建项目集体标准劳动合同正式版

The cooperation clause formulated through joint consultation regulates the behavior of the parties to the contract, has legal effect and is protected by the state. 土建项目集体标准劳动合 同正式版

土建项目集体标准劳动合同正式版 下载提示:此协议资料适用于经过共同协商而制定的合作条款,对应条款规范合同当事人的行为,并具有法律效力,受到国家的保护。如果有一方违反合同,或者其他人非法干预合同的履行,则要承担法律责任。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 为明确企业经营者和生产者各自的责任和义务,协调两者之间的利益关系,充分调动两者的积极性,促进和保证企业经营目标的实现,督促经营者在发展生产的同时,努力改善职工的物质文化生活,经商定,签订1988年度集体合同。 第一条承包指标 一、经济技术指标 1.全年实现利润总额1050万元,比1987年经理任期目标840万元增长25%。 2.完成施工产值15000万元。 3.实现竣工面积40万平方米。

4.全员劳动生产率13200元。 5.工程质量要达到合格品率100%,优质工程率15%。 6.安全生产,事故频率控制在7‰以下,杜绝重大伤亡、火灾、交通事故。 7.职工年人均收入实现XX元。 二、为职工办好以下福利事业 1.完成2号住宅4300平方米,保证9月末前竣工,年末前再开工5000平方米。 2.陆续为市内居住的1952年底以前入厂,确实无罐的离退休职工发放液化气罐。 3.召开第七届职工运动会。 4.在职工集中住宅区设液化气服务点,方便职工。

建筑工程合同管理

一、课程性质与任务 《建筑工程招投标与合同管理》是工程造价专业的主干专业课之一。课程任务是使学生能够依据相关的法律、法规和相关的建设工程资料,完成某些特定工程的施工招投标文件的编制、施工合同文件拟订等工作;具备组织或参与工程施工招投标、参加合同谈判和进行施工索赔的能力;形成一定的人际交往能力和组织管理能力,为学生职业能力的养成创造条件。 二、课程的基本要求 (一)理论知识 1.了解建筑市场体系和有形建筑市场的特点、作用,熟悉招标、投标相关机构的职责,熟悉招标、投标代理机构的职责。 2.了解招标、投标的分类、方式、程序,熟悉招标、投标的含义,熟悉与工程招标、投标有关的主要法律法规。 3.了解工程施工招标的条件、程序及相关规定,熟悉工程招标的方法,掌握招标信息的发布、招标文件的编制、资格审查的内容。 4.掌握工程施工投标的程序、环节、策略,掌握投标项目施工方案的内容及编制方法,掌握投标报价的技巧及编制方法。 5.熟悉合同及工程承包合同的类型、特征、含义及FIDIC土木工程施工合同条件的主要条款,理解合同法的基本原则,掌握合同订立的方法及合同履行过程中的权利义务。 6.了解工程索赔的特点,掌握合同履行过程中索赔处理的方法及技巧。(二)职业技能 1.具有组织招标的能力,即:选择招标方式、发布招标信息、编制招标文件、资格预审的能力。 2.具有组织施工投标的能力,即:收集招投标信息、策划投标竞争方案、组织编制投标施工组织设计、投标报价的能力。 3.具有合同谈判、合同签订及履行过程中管理的能力。

(三)职业素质 1.能清楚明了表达意见和传播信息,营造和谐的谈判气氛; 2.能积极与人协调沟通,预防合同风险; 3.面对危机,能沉着冷静化解矛盾,达到双方共赢; 4.具备社会责任感,具有社会公益心。 三、课程内容 (一)课程主要内容 1、学习情境一:建设工程招投标与合同管理基础知识 任务1:学习建设工程招投标基本知识 了解建设工程招投标的发展历史,掌握招投标的分类、特点、基本原则和意义。 任务2:学习建筑市场 了解建筑市场的概念、特点,掌握建筑市场的主体和客体,掌握建筑市场的资质管理,掌握建设工程交易中心的性质、作用。 任务3:学习建设工程承发包 掌握建设工程承发包的概念,不同承发包方式的特点。 2、学习情境二:建设工程施工招标 任务1:学习建设工程施工招标 掌握建设工程招标的范围、招标方式和条件,明确招标人应具备的基本条件和素质。 任务2:学习建设工程招标代理 掌握建设工程招标代理的概念、法律行为、权利和义务。 任务3:学习建设工程施工招标程序 掌握招标活动的程序和要求。 任务4: 学习建设工程施工资格审查 熟悉招标公告和资格预审文件的编制方法与内容,掌握中华人民共和国标准

相关主题