合同编号：
xxx公司
xxx公司
BT总承包合同
工程名称：
业主方：
总承包方：
2017年月
1.1 定义
本合同和附件中所提及的名词的含义在此予以确定。
1.1.1“业主方”是指XX。
1.1.2“总承包方”是指XX，包括该法人的继任人和法人的受让人。
1.1.3“合同”指本文件及其附件中的所有内容。
1.1.4“合同价格”是指本合同范围的暂定价格。
1.1.5“生效日期”是指本合同经双方法定代表人或委托代理人(须经法定代表人书面授权委托)正式签字盖
章后即生效所规定的合同的生效日期。本合同有效期：从合同生效之日起到工程结算款支付完毕之日止。
1.1.6“技术资料”是指本合同中工程、设备及其与本工程相关的设计、制造、监造、检验、安装、调试、
验收、性能验收试验和技术指导等文件(包括图纸、各种文字说明、标准、各种软件)，和规定的用于XX正确运行和维护的文件。
1.1.7“合同设备”是指总承包方根据合同范围所供应的部分设备、材料、见本合同设备供货范围（附件1）。
1.1.8“监理”是指业主方委托的具有相应资质等级的监理单位在本合同工程建设阶段对总承包方的建设行
为实施的监督。工程总承包方在总价合同的条件下，对所承包的工程质量、安全、费用和进度负责。
1.1.9“质保期”是指机组预验收证书签署后进入质量保证期的时间。具体的质保期时间见第1.18条。
1.1.10“最终验收”是指质量保证期结束时的验收，由业主方向总承包方签发了最终验收证明书。
1.1.11“日、月、年”是指公历的日、月、年；“天”是指24小时；“周”是指7天。
1.1.12“XX”是指XX项目。
1.1.13“技术服务”是指由总承包方提供的与本合同工程有关的土建、安装、调试、试运行的技术指导、
技术配合、技术培训等全过程的服务。
1.1.14“现场”XX现场，为业主方实施本项目工程所在地。
1.1.15“备品备件”是指根据合同要求由总承包方提供的满足XX工程安装、调试、试运行的备用部件。
1.1.16“试运行”是指调试结束后，预验收证书签署前机组的运行。
1.1.17“书面文件”是指任何手书、打字或印刷的有印章和具有法人代表或其授权人签名的文件。
1.1.18“分包商”或“供货商”是指经业主方同意由总承包方将合同工程、设备和材料范围内部分的工程、
设备、材料分包给其他的法人及该法人的继任人和该法人允许的受让人。
1.1.19“设备缺陷”是指本合同设备(包括部件、原材料、铸锻件、元器件等)达不到本合同规定的性能、
质量标准中的要求。
1.1.20“开工日”系指合同中规定的日期。
1.1.21“工期”是指本工程开工至全部风机并网发电的时间。
1.1.22“预验收”是指风机安装完成、且调试全部结束，通过试运行，进入质量保证期的验收。预验收证
书是表明业主方接受验收结果的证明，证书由业主方和总承包方共同签字。
1.1.23“停工待检点”是指总承包方在本工程土建/安装过程中，按照质量控制计划必须要对前面的土建/
安装工序进行检查合格后，才能进行下道工序施工或安装的工序点。
1.1.24“不适用”系指本合同条件中虽然有标题或旁注，但其内容不适合本工程的具体情况，也不给予合
同双方有关的权利和义务，因此，在对本合同条件进行解释时，应不予考虑。
本合同适用于XX。包括进行项目设计、融资、建设。
1.2.1本合同总承包范围为XX设备的施工图纸设计、供货及监造、催交、运输、保险、接车、卸车、仓储
保管、图纸设计范围内的全部建筑及安装工程、集电线路建筑安装工程、场内道路、办公和生活临建、调试及配合整套启动、售后服务等。
1.3 设备供货范围
1.3.1合同设备供货范围。
1.3.2合同供货范围包括了XX图纸范围内的全部设备供应与安装、建筑工程。
1.4 合同价格
1.4.1 本合同暂定价格金额为《合同专用条款》标明的价格。
本合同价格包括工程设计、合同设备(含合同规定的各种材料、备品备件、专用工具)，工程施工、技术资料、设备技术人员培训，现场技术服务、调试、土建施工、设备安装、总承包管理等费用，还包括相应的税费、运杂费(含接卸、运输、仓储保管等)、保险费、垫资利息等与本合同有关的所有费用。
1.5 付款方式
1.5.1本合同使用货币种类为人民币。
1.5.2付款方式：银行汇票或银行电汇。
1.6 交货和运输
1.6.1本合同设备(含合同材料)的交货期及交货顺序应满足工程建设设备安装进度和顺序的要求，应保证及时和部套的完整性。
1.6.2交货地点：XX施工现场。
1.7 业主方的责任和义务
1.7.1、业主方按照《建设工程施工现场管理规定》和规定的时间、要求，完成以下工作：
1) 负责办理完备的项目审批、核准或备案手续，使项目具备法律规定的开工条件。
2) 为保证总承包方可以顺利完成建设目标，业主方负责提供但不限于本工程的可行性方案、立
项文件、立项审批文件、林业占地审批、土地占地审批、拆迁补偿、设计文件、经审查合格
的设计图纸、设计合同、勘察报告、招标文件（电子版）、监理合同等；如签订本合同前已经
开始施工，还需提供设备采购合同、各项施工合同等相关资料，以及基于此项目前期同他人
所签订的全部工程合同。
3) 业主方向总承包方提供的所有审批文件、核准或备案手续、林业占地审批、土地占地审批、
占用或拆迁补偿政策与补偿协议、项目立项、可行性研究报告、技术资料、合同、图纸和可
能对总承包顺利开展工作所提供的信息必须真实、合法及有效。并对真实性、合法性和有效
性负责。
4) 将施工所需水、电、电讯线路从施工现场外部接至合同专用条款约定地点，并保证施工期间
的需要。
5) 向总承包方提供施工场地的工程地质和地下管网线路资料，保证数据真实准确。
6) 办理施工所需各种证件、批件和临时用地的申报批准等手续。
7) 将水准点与坐标控制点以书面形式交给总承包方，并进行现场交验。
8) 组织总承包方和设计单位进行图纸会审，向总承包方进行设计交底。
9) 按照合同及“施工综合进度计划”确定的时间为总承包方提供施工现场，保证现场及建筑物、
构筑物、结构、基础等符合安装施工的要求。
10) 业主方需支持和配合承包人按时优质完成工程任务和建设目标。在承包人递交《竣工验收报
告》后，委托人应积极向相关部门申请工程验收并承担由委托人承担的验收费用。
11) 对总承包方负有监督、管理、审查、验收、指令停工或开工的责任和义务。
1.7.2、业主方未按合同约定履行上述1.7.1条规定的义务，则承担由此导致的费用支出，赔偿因此造成的总承包方损失，延误工期予以相应顺延。
1.7.3、业主方将上述1.7.1条某项工作委托总承包方完成，应承担所发生的经济支出并给付总承包方相应的费用。
1.7.4业主方根据合同规定向总承包方支付工程款项。
1.7.5业主方承诺在未支付全部工程款前BT总承包工程新形成的资产（包括但不限于土地、房产、在建工程、设备）归总承包方所有、新资产形成的发电收益全部归总承包方所有、业主方的全部股权质押至总承包方。
1.8 总承包方责任和义务
1.8.1总承包方的责任：
负责完成XX合同范围内的设备制造(含现场制作设备)及材料供货、监造和催交、运输、保管和发放、建筑工程、安装工程、技术服务、调试及配合整套系统的启动和售后服务，并根据本工程合同和相关法律、法规，完成本合同工程的保修，工程应能满足合同规定的预期目的。
1.8.2总承包方按照《建设工程施工现场管理规定》的相关要求，完成以下工作：
(1)依照业主方提供的已经获得批复的林地占用、土地占用政策办理土地征用、租用、青苗和树木
赔偿、房屋拆迁及清除地面、架空和地下障碍等工作。
（2）按工程需要设置施工使用的照明、围栏及警卫，并做好安全、防护设施的维修。总承包方未履行上述义务造成工程、财产和人身伤害，由总承包方承担责任。
(3) 向业主方提供在施工现场办公和生活的房屋及设施，发生的费用由总承包方承担。
(4) 采取有效措施实施地方政府和有关部门对施工现场交通和环境保护的管理规定。因技术、经济
条件限制，对环境的污染不能控制在规定范围内的，应由业主方会同总承包方事先报请当地政
府有关部门批准。以上费用由总承包方承担。
(5) 已竣工工程在交付业主方之前，总承包方可受业主方委托代保管。由总承包方按约定负责保护
工作，保护不善发生损坏，总承包方自费予以修复。要求总承包方采取特殊措施保护的单位工
程的部位和相应的经济支出，在合同专用条款中约定。业主方提前使用或擅自动用后发生损坏
或其它问题，由业主方承担责任。
(6) 按合同的要求做好施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作。
(7) 保护施工现场清洁。交工前清理现场达到合同文件的要求，承担因违反有关规定造成的损失和
罚款，合同签订后颁发的规定和非总承包方原因造成的损失和罚款除外。
1.9 工程分包
1.9.1、总承包方需分包的工程，应将分包合同副本送交业主方。分包合同与本合同发生抵触，以本合同为准。
1.9.2、分包合同不能解除总承包方任何约定义务与责任。总承包方应在分包场地派驻相应监督管理人员，保证合同的履行。分包单位的任何违约或疏忽，均视为总承包方的违约或疏忽。
1.9.3、除非另有约定，分包工程价款由总承包方与分包单位结算。
1.10 施工组织、开工及工期
1.10.1进度计划
1.10.1.1、业主方在合同签署后3天内向总承包方提供初步设计文件、施工图纸，总承包方据以按电力建设工程施工技术管理的有关规定和《专用条款》的约定编制“施工组织设计”（或施工方案）、“施工综合进度计划”，在开工前提交业主方。业主方对于总承包方提交的“施工组织设计”（或施工方案）和“施工综合进度计划”同意与否，应在《专用条款》约定的期限内予以答复，逾期未复，可视为已经同意。
1.10.2延期开工
1.10.
2.1 总承包方应按《专用条款》约定和“施工综合进度计划”确定的开工日期、开工条件开始施工，因故不能如期开工的，应在约定的开工日期５天之前，向业主方提出延期开工的理由和要求。业主方在总承包方提出延期开工要求后３天内作出答复，逾期未答复则视为已同意总承包方的延期开工要求。
1.10.
2.2 总承包方由于业主方原因要求延期开工获得业主方的同意，或业主方征得总承包方同意将开工日期推迟，由业主方承担总承包方因此付出的费用和损失，相应顺延工期。
1.10.3工期延误
1.10.3.1 对以下情况造成竣工日期推迟的延误，经业主方确认，工期相应顺延。
(1) 工程量变化或设计变更；
(2) 一周内，非总承包方原因停水、停电、停气造成停工累计超过８小时；
(3) 合同中约定的或业主方同意给予顺延工期的其它情况。
1.10.3.2 总承包方在以上情况发生后5天内，就延误的内容和因此发生的费用向业主方提出报告，业主方在总承包方提出报告3天内予以批准或提出修改意见，逾期未予答复，即视为业主方对此报告予以批准。
1.10.4 工期提前
1.1
2.4.1、施工中需要提前竣工，双方协商一致后签订“提前竣工协议”，合同竣工日期何以提前。“提前竣工协议”应包括以下主要内容：
(1) 提前的时间；
(2) 总承包方采取的赶工措施；
(3) 业主方为赶工提供的条件；
(4) 赶工措施的经济支出和承担；
(5) 提前竣工收益的分享。
1.10.4.2、总承包方按“提前竣工协议”修订施工进度计划，提交业主方批准后执行。业主方在总承包方提交施工进度修订计划后5天内给予批复，逾期未批复则视为其已批准。
1.11 放样
1.11.1业主方职责：
业主方应以书面形式提供总承包方关于本工程测量控制网的基准点(水平控制网和高程控制网)。经双方现场确认、验收、签字后，作为本工程的基准网。
1.11.2总承包方职责：
11.2.1根据业主方书面给定的建筑施工控制网资料，首先对测量控制点进行复核校对，然后对工程进行精确放样。
1.11.
2.2正确布置本标工程各部分的位置、标高、尺寸及基准线。并应仔细保护使用的基准点。
1.11.
2.3工程任何部分的位置、标高、尺寸及基准线出现了错误，总承包方在业主方的要求下，应由总承包方负责纠正。如错误是由业主方因书面发出错误数据造成，则业主方承担纠正的费用。
1.12施工安全
1.1
2.1总承包方必须严格执行《电力建设安全健康与环境管理工作规定》、《电力建设安全工作规程》、《电力安全工作规程》、《电力建设安全施工(生产)管理制度》、《电力建设施工企业全面质量管理办法》等电力建设安全施工管理的有关规定，认真采取安全防护措施，严防事故。
1.1
2.2总承包方应设专职安全员，负责施工安全管理；业主方设专职安全监督管理员，总承包方应服从其对施工安全的监督。
1.1
2.3总承包方全面负责工地施工人员的安全，并办理施工人员的安全保险，保证工程安全施工，以避免发生人身、设备事故及火灾事故。
1.1
2.4总承包方应在事故发生后的当日内将其详细情况报告业主方和监理工程师。如果出现人员致死或其他严重事故，应立即通知业主方和监理工程师，由业主方负责按程序上报上级有关部门。总承包方按规定立即组成事故调查组，对事故进行调查分析。在事故原因未调查清楚和防范措施未制定之前，未经业主方同意，总承包方不得开工。
1.1
2.5安全措施
1.1
2.5.1总承包方应该：
(a) 遵守所有适用的安全规章；
(b) 保证与本工程相关、进入现场人员的安全；
(c) 及时清理现场排除隐患，避免造成人身伤害；
(d) 提供工程的围栏、安全警示标志、照明、防护及看守，直至竣工和移交；
(e) 采取相应措施，保证不因工程施工给临近的道路的正常通行带来不便。
1.1
2.5.2总承包方应采取各种措施，以防止以下五种事故的发生：
(a) 重大人身伤亡事故；
(b) 重大施工机械和设备损坏事故；
(c ) 重大火灾事故；
(d) 特大交通事故；
(e) 重大环境污染事故和重大垮(坍)塌事故。
1.1
2.5.3 总承包方的职责：
(1) 全面贯彻业主方发布和执行的工程建设安全方针、目标、标准和有关规定，在确保安全的前提下组织现场的管理和施工；
(2) 制定现场安全文明施工的规划和措施，编制安全管理工作程序；
(3) 建立、健全安全保证体系和安全监督体系；
(4) 成立现场施工安全委员会，领导和协调现场安全文明施工的整体工作；
(5) 向业主方提供现场“总平面规划图”和总平面的管理措施，说明危险物品的保管、存放和使用中的安全防护措施；
(6) 按照业主方要求，对不合格的管理人员及时予以撤换；
(7) 对施工中发生人身死亡事故的分包商，总承包方必须予以辞退，并应在分包合同中明确规定；
(7)承担合同中确定的其他安全保护责任；
(8)按照业主方及总承包方的要求，及时撤换不合格的管理和施工人员；
(9)承担合同中明确的其他安全文明施工责任；
(10)总承包方必须按规定参加由施工监理和业主方组织的各种安全活动和召开的安全会议；
(11)总承包方所有安全设施、施工机具设备和高空作业的设备均应符合国家或行业安全技术标准并应定期检查，并有安全员的签字记录；特种设备(电梯、升降机、起重机械、厂内机动车辆、防爆电气设备等)应取得地方政府质量技术监督部门的许可使用证件并提供一套完整手续报业主方安监部门审核后方可使用；
(12)总承包方特殊工种(电工、电梯工、起重工、焊工、车船驾驶员、爆破工等)要经专业培训，并持有政府主管部门签发的合格证并提供一套完整手续报业主方安监部门审核后上岗。
1.13 变更
1.13.1设计变更
1.13.1.1总承包方执行电力建设施工及验收技术规范、建设工程施工技术管理的有关规定，严格按图施工，发现设计差错缺漏不得将错就错或擅自修补，应及时向业主方提出变更设计申请。
1.13.1.2业主方对原设计进行变更或同意总承包方的变更设计申请，应按约定的期限送交原设计单位审查、修改、补充，取得相应的图纸、说明，对于较大设施变更和重大设计变更还应取得有关部门的批准、追加投资和材料的指标，之后发给总承包方设计变更通知，否则总承包方有权拒绝变更。
1.13.1.3总承包方按照设计变更通知施工，进行下列变更：
(1) 增减合同约定的工程量；
(2) 更改有关工程的性质、质量、规格；
(3) 更改有关部分的标高、基线、位置和尺寸；
(4) 增加工程需要的附加工作；
(5) 改变有关工程的施工时间和顺序。
1.13.1.4因以上变更导致的经济支出和总承包方损失，由业主方承担，延误的工期相应顺延。
1.13.2确定变更价款
1.13.
2.1发生第1.1
3.1条约定的变更后，在约定的期限内，总承包方按下列方法提出变更价格，经业主方批准后调整合同价款和竣工日期。
(1) 合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格计算，变更合同价款；
(2) 合同中只有类似于变更情况的价格，可将此作为确定变更价格的基础用以变更合同价款；
(3) 合同中没有适用的和类似的价格，由总承包方提出适当的变更价格。
（4）在合同执行过程中，因市场材料价格的变动造成设备实际分包价格变动的，按最终设备分包价格计入工程总价结算。
（5）施工费用结算以实际分包价和和现场变更的签证作为结算依据。
1.13.
2.2业主方在总承包方提交变更价格意见后5天内予以批准，或者提出修改意见及理由，逾期不予批复即视为业主方批准。
1.13.
2.3总承包方对于业主方不批准其变更价格意见持有异议，可提请监理予以评定，若双方达不成一致意见，可按第32条约定处理。
1.14 设备、材料检查与检验
1.14.1材料及设备的检查和试验：在施工及准备阶段，总承包方负责对其合同范围内的所有进场材料及设备进行复查。
1.14.2业主方有权对总承包方提出以下要求：
1.14.
2.1 在规定的时间内一次或分几次从现场撤走不符合合同规定的任何材料；
1.14.
2.2 用适用、合格的材料取代原来的材料；
1.15 隐蔽工程的检查与复查
1.15.1隐蔽工程的检查：总承包方应保证业主方有充分的时间对隐蔽工程部分进行检查和测量，以及对隐蔽工程的下一道工序进行检查。当任何隐蔽工程部分具备检查条件时，总承包方应及时书面通知业主方，业主方应按约定时间参加该隐蔽工程部分的检查和测量工作。
1.15.2隐蔽工程的复查：当业主方随时指示对工程的某一部分或某几部分进行剥露或在其内或贯穿其中开孔时，总承包方应予执行，并应对其进行恢复、完善。如果施工符合合同规定，则业主方与总承包方协商后决定总承包方为剥露、开孔、穿洞、复原及整理好这些工程，所支付的费用由业主方负责。任何其它情况下的一切费用均应由总承包方承担。
1.16 工程质量检验
1.16.1检验的通知和时间：本工程实行监理制，监理工程师代表业主方进行工程质量检验，检验的通知和时间按监理实施细则执行。
1.16.2由于可行性分析报告、勘察、设计等非总承包方原因使工程未达到约定质量条件，总承包方予以返工、修改的经济支出由业主方承担，工期相应顺延。
1.16.3双方对工程质量有争议，可按第32条约定处理。
1.17工程启动试运行
1.17.1总承包方的义务
总承包方应按《风力发电场项目建设工程验收规程》、《风力发电机组验收规范》要求进行工程启动试运行。
1.17.2试验延误
由于非总承包方原因造成试验延误，总承包方发生的相关费用由业主方承担，延误的工期予以相应顺延。
1.18 质量保证与索赔
1.18.1本合同范围内建安工程、风机设备等的质保期如下：
1.18.1.1建设工程质保期：按照国家质保标准执行。
1.18.1.2 风机设备的质保期为5年。
1.18.2任何一方未履行合同义务、未完全履行合同义务或者履行合同义务不符合约定要求，即应承担违约责任，向对方支付违约金。
1.18.3、除非合同解除或终止，违约方承担违约责任仍应继续履行合同。
1.18.4、因变更或解除合同使用一方遭受经济损失的，除依法可以免除责任的以外，应由责任方负责赔偿。
1.18.5、合同一方的经济利益、正当权利因对方违约、危害行为遭受损失，要求对方予以给付、补偿、归还，按以下程序进行。
(1)．有正当地索赔理由和充足的证据。
(2)．在索赔事件发生后20天内，向对方提交“索赔通知”。索赔通知应包括索赔的理由、依据、要求等内容。
(3)．受索赔方在索赔方提交通知后10天内给予书面确认，或提出异议、通知索赔方进一步补充索赔理由证据；索赔方在接到该通知后７天内提交补充理由证据，受索赔方接到补充理由证据后５天内给予书面答复。
(4)．索赔方逾期未提交“索赔通知”或补充理由证据，视其为放弃索赔；受索赔方逾期未要求补充理由证据或未作出答复，视其为确认索赔，“索赔通知”则应从答复的最后１天起生效。
1.18.6、受索赔方在确认索赔后10天内如数向索赔方给付或补偿、归还，否则应赔偿因迟误给索赔方造成的经济损失。
1.19 竣工文件材料的验收移交
1.19.1竣工图由业主方委托设计院完成。
1.19.2施工竣工文件材料移交时间为本工程预验收后45日内向业主方移交。
1.20 税费
1.20.1 根据国家有关税务的法律、法规和规定，总承包方应该交纳的与本合同范围有关的税费，由总承包方承担。
1.21.2本合同价格为含税价。总承包方提供的设备/材料、技术资料、各种工作服务、运输及保险等所有税费已全部包含在合同价格内，由总承包方承担。
1.21 工程停建或缓建
1.21.1、由于政策变化、甲乙双方之外原因导致工程停建或缓建，使合同不能继续履行，双方可签订协议变更、中止或解除合同。
1.21.2、业主方应如约付给总承包方在合同变更、中止或解除之前已完工程的价款，以及已进行或已履行的部分工作、服务费用等为完成整个工程所发生的开支，赔偿总承包方有关损失。
1.2
2.3、总承包方应妥善保护和移交已完工程和已购材料、设备，按业主方要求将自有机械设备和人员撤出施工现场，并为分包单位的撤出提供条件。
1.23.4、业主方应为总承包方及分包单位的撤出提供必要条件，承担以上的经济支出。
1.24.5、已经订货的材料、设备由订货方负责在变更、中止或解除合同后20天内退货，不能退还的货款和退货发生的费用，由业主方承担。逾期未退货造成的经济损失，由责任方承担。
1.22 不可抗力
1.2
2.1 不可抗力指因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非双方责任造成的爆炸、火灾，以及双方约定等级以上的风、雨、雪、震等对工程及履约造成损害的自然灾害。
1.2
2.2不可抗力发生后，总承包方应迅速采取措施，尽力减少损失，在24小时内向业主方通报受害情况，按约定的时间向业主方报告损失情况和清理、修复的费用。灾害继续发生，总承包方应每隔5天向业主方报告一次灾害情况，直到灾害结束。业主方应对处理灾害提供必要条件。
1.2
2.3 因不可抗力遭受损失的承担；
1.2
2.
3.1 工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由业主方负责。
1.2
2.
3.2业主方、总承包方人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用。
1.2
2.
3.3 总承包方机械设备损坏及停工损失，由总承包人承担。
1.2
2.
3.4 停工期间，总承包人应业主要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由业主方承担。
1.2
2.
3.5工程所需清理、修复费用，由业主方承担。
1.2
2.
3.6延误的工期相应顺延。
1.23 合同争议的解决
1.23.1凡与本合同有关而引起的一切争议，双方应首先通过友好协商解决。如仍不能解决，双方同意任何一方可以提交本合同规定的仲裁委员会按其当时有效的规则进行仲裁。
1.23.2 仲裁地点为哈尔滨市人民法院。
1.23.3由上述过程发生的费用除上述仲裁裁决另有规定外，应由败诉方承担。
1.23.4在进行仲裁期间，除提交仲裁的事项外，合同仍应继续履行。
1.24 其它
1.24.1 本合同适用法律为中华人民共和国法律，双方如有未尽事宜可以另行签署补充合同。
1.24.2 本合同所包括的附件，是本合同不可分割的一部分，具有同等的法律效力。
1.24.3 合同双方承担的合同义务都不得超过合同的规定，合同任何一方也不得对另一方作出有约束力的声明、陈述、许诺或行动。
1.24.4 本合同列明了双方的责任、义务、补偿和补救条款。任何一方不承担本合同规定以外的责任、义务、补偿和补救。
1.24.5 双方任何一方未取得另一方事先同意前，不得将本合同项下的部分或全部权利或义务转让给第三方。
1.24.6 本合同项下双方相互提供的文件、资料，双方除为履行合同的目的外，均不得提供给与合同设备和相关工程无关的第三方。
1.24.7 总承包方保障业主方为本合同或其任何部分规定用途而使用合同设备、服务和文件，不受第三方关于专利、商标或工业设计权的侵权指控。
如果发生任何第三方的侵权指控，业主方于上述指控之日起7个工作日内尽快通知总承包方，总承包方负责与第三方交涉并使业主方免受由于第三方索赔从法律及经济责任上所造成的损害。
合同双方各应指定二名授权代表，分别负责直接处理本合同的技术和商务问题。双方授权代表的名称和通讯地址在合同生效的同时通知对方。
2、专用条款
2.1总承包合同价格
2.1.1XX工程BT总承包价格为人民币XXX万元（大写：XXX万元整）。
2.1.2如有变更，按本协议第1.13条规定，变更执行项目当地最新电力安装工程或土建施工工程预算标准在BT承包额中增减。
2.2合同履约保证金及履约保证金利息
2.2.1 BT总承包方需向业主方支付BT总承包额10%的履约保证金XX万元(XX万元整)，用于项目建设期融资成本，及对项目工程质量及工程进度的保证。可按项目用款进度付保证金，待工程项目并网验收一年后一次性返还。
2.2.2履约保证金利息率为年化7%,计算公式为：保证金利息=保证金额×7%×n /365，n为项目并网验收合格后至保证金返还日之间的天数。
2.3付款及保障措施
2.3.1本合同使用货币种类为人民币。
2.3.2付款方式：银行汇票或银行电汇。
2.3.3合同价款进度
（1）完成预验收日为T日。T+7日内，BT业主方支付BT总承包额的X%，即X万元（大写XX万元整）；（2） T+37日前，BT业主方支付BT总承包额的X0%即X万元（大写：X万元整）；
（3）T+365日前，业主方退回BT总承包方10%的履约保证金X0万元(X万元整)；
（4）如有变更签证，变更产生的费用于T+7日前由BT总承包方和业主方一次性支付给BT总承包方。2.3.4付款保障措施
（1）业主方承诺在未支付完全部工程款前，BT总承包本项目新形成的资产（包括但不限于土地、房产、在建工程、设备）全部归BT总承包方所有；
（2）项目并网后未支付完全部工程款前，项目的发电收益全部归BT总承包方所有，直至支付完毕全部工程款。发电收益所得不可抵减业主方欠BT总承包方欠款；
（3）项目股东持有该项目的全部股权质押至BT总承包方并办理工商质押登记；
2.3.5 本项目暂定为201X年X月X日完工。
（以下无正文）
（本页无正文，为《XXXXBT总承包合同》签字页）
业主方：XX 总承包方：XX
（公章或合同专用章）（公章或合同专用章）
法定代表人或其授权代表：法定代表人或其授权代表：
（签字）签字）
年月日年月日
合同编号：YT-FS-8710-53 公路BT项目合同范本(完 整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
公路BT项目合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 建设单位:____,以下简称甲方; 订立条约双方: 设计单位:____,以下简称乙方。 为了明白责任,分工协作,共同完成国度建设项目 标设计任务,根据《建设工程勘探设计条约条例》的规 定和__答应的计划任务书,经甲乙双方充分协商,特签 订本条约,以便共同遵守。 第一条 工程名称、规模、投资额、建设地点 甲主委托乙方承担____工程的设计项目,建筑安 装面积为____平方米,答应总投资为____万元,建设地 点在____。 第二条 甲方的义务
一.甲方应在__年__月__日以前,向乙方提交业经上报答应的设计任务书、工程选址报告,以及原料(或经过答应的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘探材料、需要经过科研取得的技能材料。甲方在__年__月__日施工图设计前,应提供经过答应的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘探材料、施工的条件,以及有关设备的技能材料。 甲方对上述材料必须保证质量,不得随意变更。 二.及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。 三.在工程开工前,甲方应组织有关施工单位,由乙方进行设计技能交底;工程竣工后,甲方应通知乙方参加竣工验收。 四.在设计人员进入施工现场进行工作时,甲方应提供必授权委托书要的工作条件,并在生存上予以方便,在设计和施工过程中因技能上的特殊需要进行试验,所需统统费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。
工程施工项目合同范本 导语：合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议，依法成立的合同，受法律保护。下面是小编给大家介绍的工程施工项目合同范本，欢迎阅读。 工程施工项目合同范本 甲方（委托人）某某建筑公司 联系地址： 乙方（居间人） 联系地址： 联系电话： 甲乙方为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议： 一、委托事项 1、乙方接受甲方委托，负责就**省***工程项目（以下称该工程项目），引荐甲方和该项目的建设单位直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的专业承包施工合同。 2、“居间成功”是指完成本条所列全部委托事项。甲方与建设单位未签订书面的工程施工合同，乙方仅为甲方提供信息，或为甲方提供的联络、协助、撮合等服务的，均视为委托事项未完成。 二、乙方的义务
1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，内容包括但不限于中标通知书、合同条件、工程量清单总价、工程量子目单价、建设单位供应材料品种及单价、弃渣运距等。乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察。 2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。如果乙方提供的信息不真实，乙方无权取得居间报酬，并同意向甲方支付违约金壹百万元。 3、乙方向甲方提供的图纸、工程量清单，业主提供的各种材料单价，必须完全能够成为甲方与建设单位所签订施工合同的组成部分。否则视为乙方没有完成委托事项，无权取得居间报酬，并且赔偿甲方因此而遭受的损失。 4、乙方应保证该工程项目真实可靠、资金到位、各种施工手续齐全，并能够正常施工。否则，视为乙方提供信息不真实，按照本合同第二条第2款执行。 5、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。如果能够达成施工合同，那么在甲方的工程施工过程中，乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位的关系。 6、乙方领取本合同报酬时，须向甲方开具有效的税务发票，相关的所得税由乙方自承担。 三、甲方义务 1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料；负责和建设单位进行合同谈判。
合同编号： XXX项目前期总包合同 甲方： 乙方： 二○一年月
XXX项目前期总包合同为明确甲乙双方的权利与义务，保护双方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，在平等、自愿、互惠、互利原则上，经双方充分协商，特订立合同，以便共同遵守。 1．定义 1.1.甲方：指XXXX，或其合法受让人。 1.2.乙方：指中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司，或经甲方同意的其合法受让人。 1.3.双方：甲方和乙方合称双方。 1.4.项目：指位于XXX项目。 1.5.合同：指甲乙双方签署的本文件，包括合同的附件。 1.6.技术服务：指乙方接受甲方的委托，根据甲方的要求，利用自身的信息优势和专业水平，提供项目可行性研究及其他专题报告服务，为甲方提供合同约定的技术服务成果。 1.7.技术服务成果：指合同第3条约定的技术服务成果，及合同未明确约定但根据法律规定或属于完成项目可行性研究及其他专题报告所必需的其他成果。 1.8.技术文件：指甲方根据合同约定向乙方提供的所有报告、图纸、标准、规范等技术文件。 1.9.合同总价：指根据合同规定乙方在正确地、完全地履行合同义务后甲方应支付给乙方的费用，包括人工费用、技术服务成果印刷费用、考察调研费用、差旅费、税费、利润等与合同有关的所有费用。 1.10.日、月、年是指公历的日、月、年；“天”是指24小时；“周”是指7天。 1.11.元：指合同中作为货币单位的人民币元。 2．技术服务的内容、质量标准 2.1.技术服务的内容： 2.1.1.进行风资源评估及可行性研究报告编制；确定项目任务和规模，论证项目开发的必要性及可行性；对项目的建设条件进行评价；提出机组优化布置方案和项目建设方案；进行工程投资估算和财务评价。 2.1.2.完成并获取风电场其他专题报告批文具体包括无军事设施证明、无文物证明、
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 风电施工合同范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
风电场施工合同 甲方：______________________________ 乙方：______________________________ 年月日
合同协议 甲方： _________________________________ 乙方： _________________________________ 1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件： (1) 合同协议书； (2) 合同条件及附件； (3) 中标通知书； (4) 招标书(包括澄活文件)； (5) 图纸； (6) 技术标准和要求； a. 包括在合同文件中的书面技术规范 b. 参考资料中包括的技术规范 (7) 投标书(包括澄活文件)； (8) 其他合同文件。 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以本条款次序在前者为准。 2. 签约合同价：人民币(大写) 元整() 3. 工程质量符合国家及现行规范规定的标准、本合同约定的标准.满足设计和施工验收规范要求、满足达标投产的考核条件、分部、分项工程合格、单位工程优良。 4. 承包商承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。 5. 业主承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包商支付合同价款。 6. 承包商应按照监理人或业主指示开工，工期为日历天。 7. 本协议书正本两份，合同双方各执一份；副本四份，合同双方各执二份。 8. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。 签字贞：本贞无正文
The Legal Relationship Established By Parties To Resolve Disputes Ultimately Realizes Common Interests. The Document Has Legal Effect After Reaching An Agreement Through Consultation. 编订：XXXXXXXX 20XX年XX月XX日 公路BT项目合同范本新 标准版本
公路BT项目合同范本新标准版本 温馨提示：本合同文件应用在当事人双方（或多方）为解决或预防纠纷而确立的法律关系，最终实现共同的利益，文书经过协商而达成一致后，签署的文件具有法律效力。文档下载完成后可以直接编辑，请根据自己的需求进行套用。 建设单位:____,以下简称甲方; 订立条约双方: 设计单位:____,以下简称乙方。 为了明白责任,分工协作,共同完成国度建设项目标设计任务,根据《建设工程勘探设计条约条例》的规定和__答应的计划任务书,经甲乙双方充分协商,特签订本条约,以便共同遵守。 第一条 工程名称、规模、投资额、建设地点 甲主委托乙方承担____工程的设计项目,建筑安装面积为____平方米,答应总投资为____万元,建设地点在____。
第二条 甲方的义务 一.甲方应在__年__月__日以前,向乙方提交业经上报答应的设计任务书、工程选址报告,以及原料(或经过答应的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘探材料、需要经过科研取得的技能材料。甲方在__年__月__日施工图设计前,应提供经过答应的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘探材料、施工的条件,以及有关设备的技能材料。 甲方对上述材料必须保证质量,不得随意变更。 二.及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。
合同编号：__________________ `` 工程施工项目合作协议书范本通用 诚信?合作?共赢 甲方：__________________ 乙方：__________________ 日期：__________________
说明：本合同书的作用是国家通过制定法律来维护社会经济秩序，规范合同当事人的行为，依法签订的合同具有法律效力，受到国家的保护。可以下载修改后或者直接打印使用（使用前请详细阅读内容是否合适） 甲方：______ 身份证号码：______ (以下简称甲方) 乙方：______ 身份证号码：______ (以下简称乙方) 丙方：______ 身份证号码：______ (以下简称丙方) 丁方：______ 身份证号码：______ (以下简称丁方) 戊方：______ 身份证号码：______ (以下简称戊方) 甲、乙、丙、丁、戊五方为共同承包建设工程及相关配套工程项目的施工(具体内容以分包合同为准)，经五方友好、坦诚协商，现达成如下协议： 第一章项目概况及合作条件 1.1 本工程项目总建筑面积为 _____平方米，中标造价约 ________万元人民币。 1.2 经过五方测算，本项目的前期进场开工等所产生的费用为________万元左右，因此本工程项目计划投资 ________万元。 1.3 本工程项目的投资、股份比例分配如下： 1.3.1 甲方投资 ________万元，占 %; 1.3.2 乙方投资 ________万元，占 %; 1.3.3 丙方投资 ________万元，占 %; 1.3.4 丁方投资 ________万元，占 %; 1.3.5 戊方投资 ________万元，占 %; 1.4 在本项目资金出现周转紧张时，由各投资者按上述股份追加投资
合同编号：XXX项目前期总包合同 甲方： 乙方： 二o—年月
XXX项目前期总包合同 为明确甲乙双方的权利与义务，保护双方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，在平等、自愿、互惠、互利原则上，经双方充分协商，特订立合同，以便共同遵守。 1．定义 1.1. 甲方：指XXXX或其合法受让人。 1.2. 乙方：指中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司，或经甲方同意的其合法受让人。 1.3. 双方：甲方和乙方合称双方。 14 项目：指位于XXX项目。 1.5. 合同：指甲乙双方签署的本文件，包括合同的附件。 1.6. 技术服务：指乙方接受甲方的委托，根据甲方的要求，利用自身的信息优势和专业水平，提供项目可 行性研究及其他专题报告服务，为甲方提供合同约定的技术服务成果。 1.7. 技术服务成果：指合同第3 条约定的技术服务成果，及合同未明确约定但根据法律规定或属于完成项 目可行性研究及其他专题报告所必需的其他成果。 1.8. 技术文件：指甲方根据合同约定向乙方提供的所有报告、图纸、标准、规范等技术文件。 1.9. 合同总价：指根据合同规定乙方在正确地、完全地履行合同义务后甲方应支付给乙方的费用，包括人 工费用、技术服务成果印刷费用、考察调研费用、差旅费、税费、利润等与合同有关的所有费用。 1.10. 日、月、年是指公历的日、月、年；“天”是指24 小时；“周”是指7 天。 1.11. 元：指合同中作为货币单位的人民币元。 2．技术服务的内容、质量标准 2.1. 技术服务的内容： 2.1.1. 进行风资源评估及可行性研究报告编制；确定项目任务和规模，论证项目开发的必要性及可行性；对 项目的建设条件进行评价；提出机组优化布置方案和项目建设方案；进行工程投资估算和财务评价。 完成并获取风电场其他专题报告批文具体包括无军事设施证明、无文物证明、规划选址意见、国家安全批 2.1.2. 文、安全预评价备查、接入系统批文、水土保持批文、环境保护批文、压覆矿产批文、地质灾害批文、节能评估批文、用地预审批文及项目核准申请报告编制。 22 本合同技术服务执行以下质量标准： 2.2.1. 中华人民共和国电力行业标准DL/T5067《风力发电场项目可行性研究报告编制规
甲方合同编号：XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX风电场 道路、基础、平台、风机安装工程施工合同 甲方： 乙方： 年月日
合同协议 甲方： 乙方： （业主名称，以下简称“业主”）为实施 （项目名称），已接受（承包商名称，以下简称“承包商”）对该项目的投标。业主和承包商共同达成如下协议。 1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件： （1）合同协议书； （2）合同条件及附件； （3）中标通知书； （4）招标书(包括澄清文件)； （5）图纸； （6）技术标准和要求； a.包括在合同文件中的书面技术规范 b.参考资料中包括的技术规范 （7）投标书(包括澄清文件)； （8）其他合同文件。 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以本条款次序在前者为准。 2. 签约合同价：人民币（大写）元整（￥）该价格为本合同约定工程范围的包死总价，除本合同明确约定的调整外，其他任何情况本合同总价不得调整。 3. 承包商项目经理 4. 工程质量符合国家及现行规范规定的标准、本合同约定的标准，满足设计和施工验收规范要求，满足达标投产的考核条件，分部、分项工程合格，单位工程优良。 5. 承包商承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。 6. 业主承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包商支付合同价款。 7. 承包商应按照监理人或业主指示开工，工期为日历天。 8. 本协议书正本两份，合同双方各执一份；副本六份，合同双方各执三份。
9. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。签字页：本页无正文 甲方：（盖章）乙方：（盖章） 单位地址：单位地址： 法定代表人：法定代表人： 或委托代表：或委托代表： 经办人：经办人： 开户银行：开户银行： 账号：账号： 税号：税号： 电话：电话： 传真：传真： 邮编：邮编：
××××××工程B T模式 投 资 建 设 合 同 甲方：×××××× 乙方：×××××× 二〇〇年月日 ×××××工程BT模式 投资建设合同 甲方：某某省某某×××××公司 地址：××××× 法定代表人：××× 乙方：××××× 地址：××××× 法定代表人：×××
第一条定义 除合同条款另有约定外，本合同用语以下列定义为准： 1.1本工程（或本项目）：指某某省某某工业园区×××××（详后附（工程项目一览表）工程。 1.2本工程范围： ×××××。 以下为参考示例，应根据不同工程明确详尽： 土石方工程、路基工程、路面工程、人行道及相关附属工程、路灯、管网（排水、排污、管涵工程等）、软基处理工程等甲方提供的施工图设计文件所示的全部施工内容。其中通讯及电力工程只包括通讯沟、电缆沟及电力沟相关工程（除电缆、电线及相关配电设备外的所有工程）。沥青砼道路面层、交通标志、标线不在本次实施范围内。燃气工程由其他相关职能部门实施，承包单位配合（不计配合费）；绿化工程只包括建筑部分，不包括植物部分（种植土不计算）。] 以上内容按甲方提供的施工设计图和招标文件指定的范围为准。 1.3 BT模式：BT是英文BUILD -TRANSFER的缩写，在本合同中的中文意思即：建设一移交；双方认可的BT模式是指乙方按本合同的约定负责项目投融资、工程建设全过程的组织和管理，并承担其期间的风险。在乙方按约定将本工程建成竣工移交给甲方及甲方指定的管护单位后，乙方按BT回购价款收回投资。 1.4建设期：指本项目的建设周期，从本合同生效之日起至工程竣工验收合格之日止。 1.5工程施工期：自取得开工许可证之日起至工程竣工验收合格之日止。 1.6回购价款：指根据本合同第三条确定的甲方应支付乙方的费用总额。 1.7“元”：指人民币单位“元”。 1.8基准日：指本合同中用于确定具体时间界点的日期。 1.9工程相关单位：指本工程的工程咨询单位、勘察、设计单位、施工单位、设计监理
基建工程项目施工合同范本 示例1 经市府基建办施工处批准，本工程于_________年_________月_________日公开招标(协商议标或甲方委托)，由乙方承建，为了明确工程内容及双方权利义务，本着互相协作、紧密配合的原则，根据《中华人民共和国》、《建筑安装工程承包合同条例》规定和本工程的具体情况，订立本合同。 第一条工程内容和承包范围 (一)单项或单位工程类别、结构形式：_________;层/幢;_________;建筑面积_________;建筑面积M2，道路：_________;给排水管道：_________;构筑物：_________。 (二)承包范围：承包按_________号施工图纸全部工程(包括图纸说明及招标文件规定的内容)：基础工程(含桩基)、地下室工程、主体结构、内外装饰、机械设备、给排水、电力、照明、防雷、通讯、空调、液化气管道、市政道路、桥梁、土石方工程等。 (三)承包金额内未包含的工程项目：_________ 第二条工程造价及承包方式 (一)承包金额：按定标价或协商价，建安工程总造价为人民币_________万元。全部工程造价按下列办法办理： (二)承包方式： 1.按施工图预算包干或投标大包干，即包工、包料、包工期、包质量。 2.按国家规定缴纳的承包工程收入营业税和城市维护建设税，已包含在本合同承包金额内，由乙方支付。 3.工程质量标准要求：_________ 第三条工期 (一)按定标(或双方)规定总工期_________天(日历天从开工之日算起)。 (二)开工日期：_________;竣工日期：_________ (三)如遇下列情况者，经甲方代表签证后，工期按实际相应顺延。
地面光伏电站 EPC工程总承包合同 合同编号： 工程名称： 签订日期： 签订地点：
第一部分协议书 发包人： 承包人： 担保人： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关的法律、行政法规的规定，发包人与承包人就光伏电站工程EPC总承包事宜，在平等自愿、协商一致的基础上达成以下协议，以资共同遵守。 第一条工程概况 1．工程名称： 2．项目规模（设计容量）： 3．工程地点： 4．建设场地简述： 5．工期：年月日开工，年月日通过工程试运和移交生产验收并签发《工程试运和移交生产验收鉴定书》，自签发《工程试运和移交生产验收鉴定书》之日起6个月内完成工程竣工验收并签发《工程竣工验收鉴定书》。 7．开工条件： 7.1项目已经按有关规定得到核准或备案； 7.2项目所需的安全手续已经相关主管部门批准； 7.3项目的初步设计和概算审查工作，按有关规定取得批复； 7.4施工组织设计大纲已经有权机关审查通过。 7.5其他条件 7.6上述条件需要承包人办理的，如暂时不具备，经发包人同意后，可以提前开工，但是承包人必须在开工之日起7日内办理完毕。 第二条工程总承包范围 1.EPC工程总承包的范围，包括但不限于：光伏发电工程范围内的设计、物资供应、建筑工程、安装工程、安全防范工程、消防工程、环境保护工程、水土保持工程、站内外调试、启动试验、移交生产、竣工验收、光伏电站工程合规性工作（核准、土地、接入、报建、质监、并网许可、各专项验收、竣工验收等手续办理）和质保服务等为满足光伏电站合法运营的一切手续办理及工程施工。 2. 鉴于总承包人是业内有丰富经验的承包商，对光伏电站的工程范围有充分的了解，熟知工程施工中的风险和规避措施，为发包人建设和交付符合国家设计标准及规范，满足安全、
简单的工程施工合同范本 发包人(全称)：______________________________________ 承包人(全称)：______________________________________ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：______________________________________ 工程地点：______________________________________ 工程内容：______________________________________ 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1) 工程立项批准文号：______________________________ 资金来源：______________________________________ 二、工程承包范围 承包范围：______________________________________ 三、合同工期： 开工日期：______________________________________ 竣工日期：______________________________________ 合同工期总日历天数____________天。 四、质量标准 工程质量标准：__________________________________ 五、合同价款 金额(大写)：_________________元(人民币)￥：_________________元 六、组成合同的文件 组成本合同的文件包括： 1、本合同协议书 2、中标通知书 3、投标书及其附件
XX风力发电项目PC施工总包合同 合同编号：JLDN -FD-C-201X-04 XXXX 风力发电场建筑、安装工程 施工总承包合同 发包人：XXXX 承包人： 签订日期：二零一七年十月
目录 第一章一样条款 第1条施工总承包合同范畴及概况 第2条承包方式 第3条合同适用文字、词语定义、适用法律法规第4条合同说明顺序 第5条图纸 第二章双方及监理工程师权益义务 第6条工程师工作 第7条甲方及甲方代表工作 第8条乙方及乙方项目经理工作 第三章施工组织设计和工期 第9条进度打算 第10条延期开工 第11条暂停施工 第12条工期延误 第13条工期提早 第四章质量与验收 第14条检查和返工 第15条工程质量、合同文件 第16条隐藏工程和中间验收 第17条验收和重新检查 第18条机组启动试运 第五章安全、文明施工与环境爱护 第19条安全、文明施工治理 第20条环境爱护治理 第21条爱护第三方人员和动物 第22条关于安全、文明施工与环境爱护的奖惩第六章合同价款与支付 第23条合同价款及调整
第24条工程款预付 第25条工程量的核实确认 第26条工程款支付 第七章材料设备供应 第27条甲方供应材料设备 第28条乙方采购材料设备 第八章工程变更 第29条工程变更 第30条确定变更价款 第九章竣工与结算 第31条竣工验收 第32条竣工结算 第33条保修 第十章争议、违约和索赔 第34条争议 第35条违约 第36条索赔 第十一章其它 第37条专利技术、专门工艺和合理化建议 第38条地下障碍和文物 第39条不可抗力 第40条保险 第41条工程停建或缓建 第42条补充条款 第43条合同的生效与终止 第44条合同份数 第45条合同附件 1．附件一合同组价一览表； 2．附件二 XXXX进度打算； 3．附件三工程质量保修书； 4．附件四安全文明生产协议书。
分布式光伏电站 安装施工合同 发包人： 承包人： 签订地点：河南许昌 签订日期：201年月日
合同协议书 鉴于发包人拟委托承包人承担分布式光伏电站工程（以下简称“工程”）的安装施工任务，且承包人同意接受该委托。根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和其他有关法律、法规和规章的规定，双方经协商一致，签订本协议。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 承包范围：电站工程的支架基础及设备的吊装、光伏支架安装、防雷接地系统的连接、组件安装、组串式逆变器安装、交流汇流箱安装、电缆敷设及连接（含交流侧400V母线的接入安装）、桥架安装、并网交流柜接入柜安装，协助并网接入、协助调试和验收，具体详见工程量清单。 二、合同工期： 1、计划开工日期：年月日。 2、计划竣工日期：年月日。 三、质量标准要求：合格（符合国家和行业验收标准）。 四、合同方式：本合同是固定总价合同。上述第一条工作内容的所需费用均包含其中。 五、合同价格： 1、本工程合同价格为RMB 元（大写）。
2、除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格 不作调整。 六、组成合同的文件 （1）本合同协议书。 （2）本合同专用条款。 （3）标准、规范及有关技术文件。 （4）图纸。 （5）报价清单。 （6）双方签订的补充协议。 注：双方有关工程的洽商、变更等协议或文件视为本合同的组成部分。 七、承包人向发包人承诺按照国家法律法规及行业规范要求、本合同约定进行施工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任。 发包人向承包人承诺按照《专用合同条款》中有关合同价款支付规定和支付方式支付合同价款。 八、合同生效 本合同双方约定自双方法定代表人或授权代理人签字并分别加盖公章或合同专用章之日起即生效。 九、其它 本合同一式四份，双方各执两份。 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
进场检修道路承包合同书 甲方： 乙方：乙方身份证号： 依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就盛元正镶白旗乌宁巴图风电场一期49.5风场检修道路路径（工程）劳务施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。 第一条工程概况 工程名称：盛元正镶白旗乌宁巴图风电场一期49.5MW风场检修道路路径工程第二条工程地点：盛元正镶白旗乌宁巴图风电场风场检修道路 第三条工程承包范围 盛元正镶白旗乌宁巴图风电场一期49.5MW风场检修道路路径的修建和修建所需人员及所需材料的供应和购买，使用装载机推4M宽0.35深的基槽（局 部地基看现场而定），然后铺山皮石采用平地机整平后洒水，再采用20T压路机碾压（密实度必达到0.94以上）再铺大小适中的沙石细骨料，采用平地机整平后洒水进行二次碾压。修建道路时以施工图纸的做法及质量为准，超出预算，甲方不予补给。建管办的临时
要求用工已包括在内，甲方不再给补零工。 第四条工程工期 1.计划开工日期：2015年8月26日，计划完工日期：2015年9月11 日。 2.乙方应无条件执行甲方的进度计划安排（包括新调整的进度计划）。 3、如乙方原因造成工期（根据甲方进度计划安排）延误，每延误一天，乙方赔偿甲方1000元，延误15天以上，甲方可终止合同，乙方并承担延误工期给甲方造成的损失。 第五条工程质量标准 所承包工程范围内的工程质量必须达到本工程施工图纸及国家现行规范、行 业标准的要求（道路弯转半径，不得小于35米）。 第六条甲方责任和义务 1、负责对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验 的控制、监督、检查和验收。 2?负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系。 3?根据工程情况要求乙方增减施工人数，满足施工生产需要。对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为人员所造成的后果由乙方负责。
YOUR LOGO 公路BT项目合同新范本正式版 After The Contract Is Signed, There Will Be Legal Reliance And Binding On All Parties. And During The Period Of Cooperation, There Are Laws To Follow And Evidence To Find 专业合同范本系列，下载即可用
公路BT项目合同新范本正式版 使用说明：当事人在信任或者不信任的状态下,使用合同文本签订完毕，就有了法律依靠,对当事人多方皆有约束力。且在履行合作期间,有法可依,有据可寻，材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。 建设单位:____,以下简称甲方; 订立条约双方: 设计单位:____,以下简称乙方。 为了明白责任,分工协作,共同完成国度建设项目标设计任务,根据《建设工程勘探设计条约条例》的规定和__答应的计划任务书,经甲乙双方充分协商,特签订本条约,以便共同遵守。 第一条 工程名称、规模、投资额、建设地点 甲主委托乙方承担____工程的设计项目,建筑安装面积为____平方米,答应总投资为____万元,建设地点在____。 第二条 甲方的义务 一.甲方应在__年__月__日以前,向乙方提交业经上报答应的设计任务书、工程选址报告,以及原料(或经过答应的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘探材料、需要经过科研取得的技能材料。甲方在__年__月__日施工图设计前,应提供经过答应的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘探材料、施工的条件,以及有关设备的技能材料。
内部编号：AN-QP-HT960 版本/ 修改状态：01 / 00 In Daily Life, When Two Or More Parties Deal With Something, They Conclude The Contract In Order To Determine Their Respective Rights And Obligations. Once The Contract Is Signed, They Need T o Abide By Its Provisions, And All Parties Involved In The Contract Are Legally Protected And Restricted. 甲方：__________________ 乙方：__________________ 日期：__________________ 建设工程项目施工合同通用范本
建设工程项目施工合同通用范本 使用指引：本合同文件可用于生活中两方或多方当事人之间在办理某事时，为了确定各自的权利和义务而订立，一旦签订完成需各自遵守其中的条文，参与合同的多方都受到合法的保护与限制。资料下载后可以进行自定义修改，可按照所需进行删减和使用。 建设单位（以下简称甲方）__________ 地址：_______________ 邮码：_______________ 电话：_______________ 法定代表人：____________ 职务：____________ 拆迁户（以下简称乙方）_____________ 地址：_______________ 邮码：_______________ 电话：_______________ 法定代表人：____________ 职务：____________
工程总承包（EPC）总承包合同
第一部分合同协议书 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行 （EPC）项目工程总承包事宜经协商一致，订立本合同。 一、工程概况 基础）、设备安装、调试和保修服务等，即EPC/交钥匙工程。（总承包范围详见附件2） 二、主要技术来源 外部输入资料由发包人提供。 三、主要日期 合同期限(绝对日期或相对日期)：年月日 施工期限(绝对日期或相对日期)：年月日 （其中：施工日期(绝对日期或相对日期)：年月日 四、工程质量标准 工程质量标准：合格 五、合同价格和付款货币 合同价格为人民币（大写）：暂定万元。 详见专用条款的补充条款。 六、词语定义 本协议书中有关词语的含义与合同通用条款中赋予的定义与解释相同。 七、合同生效 本合同在以下条件满足之后生效：经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖双方合同章后生效。 八、其他 1
2、合同订立地点：山东省青岛经济技术开发区 3
发包人： （合同专用章）承包人： （合同专用章） 法定代表人或其授权代表：（签字）法定代表人或其授权代表：（签字） 工商注册住所：工商注册住所：组织机构代码：组织机构代码：邮政编码：邮政编码： 法定代表人：法定代表人：授权代表：授权代表： 电话：电话： 传真：传真： 电子邮箱：电子邮箱： 开户银行：开户银行： 账号：账号：
第二部分通用条款 第1条一般规定 1.1 定义与解释 1.1.1 通用条款，指根据法律、行政法规的规定，合同当事人在履行工程总承包合同过程中所遵守的一般性条款，由本文件第1条至第20条组成。 1.1.2 专用条款，指根据工程总承包项目的实际，对通用条款进行补充、修改和完善，并同意共同遵守的条款。 1.1.3 工程总承包，指承包人受发包人委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工（含竣工试验）、试运行等实行全过程或设计与其他阶段的工程承包。 1.1.4 发包人，指在合同协议书中约定的，被称为发包人的当事人，包括其合法继承人和经许可的受让人。 1.1.5 承包人，指在合同协议书中约定的，被发包人接受的具有工程总承包主体资格的当事人，包括其合法继承人。 1.1.6 分包人，指接受承包人根据合同约定对外分包的部分工程或服务的，并具有相应资格的法人或其他组织。 1.1.7 发包人代表，指发包人指定的履行本合同的代表。 1.1.8 监理人，指发包人委托的具有相应资质的工程监理单位。 1.1.9 工程总监，指由监理人授权、负责履行监理合同的总监理工程师。 1.1.10 项目经理，指承包人按照合同约定任命的负责履行合同的代表。 1.1.11 永久性工程，指承包人根据合同约定，进行设计、施工、竣工试验、竣工后试验和（或）试运行考核并交付发包人进行生产操作或使用的工程。 1.1.12 单项工程，指专用条件中列明的具有某项独立功能的工程单元，是永久性工程的组成部分。 1.1.13 临时性工程，指为实施、完成永久性工程及修补任何质量缺陷，在现场所需搭建的临时建筑物、构筑物，不构成永久性工程实体的工程。 1.1.14 现场或场地，指合同约定的用于承包人现场办公、居住、设备材料部件存放、施工机具、设施存放和工程实施的任何地点。 1.1.15 项目基础资料，指发包人提供给承包人的经有关部门对项目批准或核准的文件、报告（选厂报告、资源报告、勘察报告）、资料（气象、水文、地质）、协议（燃料、水、电、气、运输）和有关数据等，设计所须的基础资料。 1.1.16 现场障碍资料，指发包人为承包人完成设计、进行现场施工所需要提供的地上和地下已有的建筑物、构筑物、须受保护的古建筑、古树木等坐标方
BT项目合同范本 本合同由XXXXXXXXXX （下称甲方）与XXXXXXXXXX集团有限公司（下称乙方）签署。 本合同甲方是XXXXXXXXXX人民政府委托授权指定对XXXXXXXXXX体育馆工程项目的投资建设方按照BT方式进行公开招标的招标人及合同签订人。授权委托书详见附件（4）。 本工程项目是甲方通过公开招标方式确定乙方为XXXXXXXXXX体育馆项目的投资建设方，按照“企业投资建设，政府回购”的BT方式的运作模式进行实施。甲方于发出的《项目招商中标通知书》详见附件（3）。 有鉴于此，甲乙双方根据双方就本工程项目投资建设所签订框架协议及依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本项目投资建设事宜协商一致，订立本合同。 第1条项目名称、位置 1.1名称：XXXXXXXXXX项目。 1.2位置：XXXXXXXXXX 。 第2条项目规模及内容 2.1规模： XXXXXXXXXXXXXXX。 2.2内容：地基与基础工程、主体工程（含钢结构）、屋面工程、装饰装修工程、给水排水工程、电气工程、通风与空调工程、门窗工程、
电梯工程、智能化工程以及室外附属工程（例如市政道路、园林景观工程、太阳能工程、燃气工程、高低压配电及发电设备安装工程、白蚁防治工程、停车场管理系统工程（含地下室车道划线）、扶手、栏杆制作安装工程）等甲方提供的工程施工图纸所包含的全部范围及内容，但不包括室内器材、家具和可移动设备等。最终的工程内容以甲方提供的设计文件（施工图等）、施工过程中发生的设计变更文件、监理机构的签证文件为准。 2.3 签证：因设计更改及其他原因引致的工程量变更签证由监理公司报乙方后7个日历天内，乙方予以答复，不做回复的视为对该签证的认可，乙方将此签证再报甲方后7个日历天内予以核定，不做回复或核定的，视为同意该签证。 第3条建设周期 本合同工程项目建设周期为18个月，从2008年月日开始计算。其中项目应当在前竣工验收合格后交付甲方使用，项目则应在开工后18个月内竣工验收合格交付甲方使用，但非乙方或不可抗力原因致乙方无法开工或停工的，上述建设周期及工程交付使用节点均作相应顺延。 第4条总投资额 本合同工程项目总投资额约￥元人民币，实际投资额以决算价为准。决算办法按照本合同其他条款约定执行。 第5条质量标准 达到质量评定标准的合格等级。
XX（49.5MW）风电项目道路施工合同 合同编号：XX-JG-XXXX-03 发包人: XX风力发电有限公司 承包人：XXXX工程建设有限责任公司 中国兰州 XXXX年2月
合同协议书 XX风力发电有限公司（以下称发包人）为实施XX（49.5MW）风电项目道路施工工程，已接受XXXX工程建设有限责任公司（以下称承包人）的投标，发包人和承包人共同达成如下协议。 l、本协议书与下列文件一起构成合同文件： （1）中标通知书； （2）投标函； （3）专用合同条款； （4）通用合同条款； （5）技术标准和要求； （6）图纸； （7）已标价的工程量清单； （8）其它合同文件。 2、上列文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。 3、签约合同价：人民币（大写）壹佰柒拾XX万元（￥17XXXXX）。 4、承包人项目经理：。 5、工程质量达到国家有关施工规范及《XX电力集团股份有限公司风电项目工程建设达标投产考核办法》的要求。 6、承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。按照投标文件的承诺确保人员设备及时进场，全面完成各项承包工作，承担合同规定的承包人的全部义务和责任。 7、发包人承诺按照合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。 8、承包人应按照监理人指示开工，工期为日历天。 9、本协议书一式陆份。其中正本贰份，双方各执壹份，副本肆份，发包人执叁份，承包人执壹份，其余副本由发包人分送有关单位。 10、本协议书双方法定代表人或其委托代表人签名并分别盖本单位的公章后生效。 11、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。 附件1：已标价的工程量清单； 附件2：本项目的主要人员情况表； - 1 -
分布式光伏发电项目EPC总包合同
公司 MW屋顶分布式光伏发电项目 设计、采购、施工合同 合同编号： 项目名称： 项目地点： 总发包方： 总承包方： 合同签署时间：年月日 合同签署地点：
公司 MW屋顶 分布式光伏发电项目 发包方：（以下简称甲方） 总承包方：（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、政策，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就公司 MW 屋顶分布式光伏发电项目工程勘测、设计、设备和材料采购、安装施工、项目管理、设备监造、并网调试、验收、培训、移交生产、性能质量保证、工程和设备质量保证期限的服务过程的总承包，经发包人和总承包人充分协商一致，以综合单价￥元/Wp，总价￥总价￥元(人民币大写:壹仟玖佰贰拾万元整)的价格达成以下合同条款（合同总价以双方确认的实际施工的装机容量为准，总价=装机容量×综合单价）。 一、工程概况 1.1.工程名称： 1.2.工程地点： 1.3.工程内容：本项目的乙方是由负责在厂房屋顶上安装分布式光伏系统，包含项目备案、电力批复、工程勘测、设计、设备和材料采购、安装施工、项目管理、设备监造、并网调试、验收、培训、移交生产、性能质量保证、工程和设备质量保证期限的服务过程等有关事项。
1.4.光伏电站装机面积：公司厂屋顶总面积约为㎡，实际使用面积根据光伏装机容量确定。 1.5.光伏电站总装机容量： MWp（具体装机容量以系统设计施工图容量为准） 1.6.乙方承包范围： 1.6.1.根据发包方提供的相关手续、资料及相应参数，对分布式光伏并网发电工程深化设计； 1.6.2 乙方负责根据甲方提供的资料完成该项目的申报备案、并网接入等必要项目手续。 1.6.3.提供本工程建设所需全部设备和材料的采购、安装、改造等工程建设，包含多晶硅太阳电池组件的采购及安装、多晶硅太阳电池组件及支架（含基础）的安装、光伏逆变器的采购及安装、汇流箱(根据系统设计确定)、配电箱（柜）的改造、采购并安装、电缆安装、各小区块内的避雷、接地等； 1.6.4乙方须负责保证本项目中厂房荷载符合铺设光伏组件的承重要求；负责停车场棚和发电设施的整体施工，并对此承担质量保证责任。 1.6.5.负责本工程的调试，试运行，和协助各相关单位完成项目的并网验收，取得并网验收的各项文件，确保项目正式商业化运营； 1.6.6.光伏并网发电系统运营管理人员培训及光伏电站的移交。 二、承包方式 本合同甲乙双方一致同意实行包工、包料、包工期、包质量、包施工安全、确保通过竣工验收及售后服务。 三、合同及施工期限 3.1.合同期限：合同有效期自签订之日开始，合同各方履行完合同约定的全部义务时合同终止。（工程质保期为项目竣工验收后壹年） 3.2.项目工期：项目工期为60日历天（含前期备案、后期并网时间，其中首次并网时间必须保证2017年10月30号之前完成），具体开工日期以甲方书面通知为准。 四、工程质量：合格，并达到甲方要求验收通过。 4.1项目验收标准：北京鉴衡认证中心认证技术规范CGC/GF003.1:2009《并网光伏发电系