勘察设计文件审查合同
项目名称：XXX
建设地点：XXX
委托方：XXX土地储备中心
受托方：XXX
合同编号：XXX 签订日期：XXX 20XX年7月22日
勘察设计文件审查合同
委托方：XXX土地储备中心
受托方：XXX
委托方委托受托方承担勘察设计文件审查，根据《中华人民共和国合同法》，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，并结合本工程具体情况，经双方协商一致，签定本合同。
第一条本合同签订依据
1.1《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、《房屋建筑工程和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》（住建部令第13号）。
1.2陕西省物价局《转发国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（陕价行发[2011]57号）。
1.3陕西省住建厅《关于进一步做好施工图审查管理工作有关事项的通知》（陕建发[2014]23号文）。
1.4政府有关部门和建设主管部门的批准文件及附件。
第二条审查依据
2.1 委托方给受托方的委托书。
2.2 委托方提交的基础资料。
2.3 受托方采用的主要技术标准是：XXX
《城市桥梁设计规范》(CJJ 11-2011)；
《城市桥梁抗震设计规范》(CJJ166-2011)；
《城市道路工程设计规范》(CJJ37-2012)；
《混凝土结构耐久性设计规范》(GB/T 50476-2008)；
《城市桥梁桥面防水工程技术规程》(CJJ 139-2010)；
《市政公用工程设计文件编制深度规定（2013年版）》（建质[2013]57号）；
《公路工程技术标准》(JTG B01-2014)；
《公路圬工桥涵设计规范》(JTG D61-2005)；
《公路桥涵地基与基础设计规范》(JTG D63-2007)；
《公路桥涵钢结构及木结构设计规范》(JTJ 025-86)；
《公路钢筋混泥土及预应力混凝土桥梁设计规范》(JTG D62-2004)；
《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T F50-2011）；
《城市桥梁工程施工与质量验收规范》(CJJ2-2008)；
其他国家及地方行业标准。
第三条项目概况及合同内容
3.1 项目概况：XXX泾河湾大桥及引线工程起始于泾河新城正阳西五路，下穿包茂高速复线大桥，交叉泾河立交出口后，跨越泾河。本项目主体工程为道路，排水，照明，景观绿化等，附属工程为安全设施等。
3.2合同内容：XXX泾河湾大桥及引线工程全套地质勘察报告及施工图设计文件审查。
3.3工期：XXX共21个工作日。
第四条合同金额及付款方式
4.1本合同的设计工作计价模式为：XXX固定总价（在合同实施期间合同金额不受国家政策、新颁布的法律法规标准及市场因素变化）。合同含税包干总价为人民币（大写）贰拾贰万贰仟元整（￥：XXX222000.00元）。
4.2项目经审查合格后，受托方向委托方提交全部审查成果，经委托方确认后，委托方于15个工作日内一次付清全部审查费。
4.3委托方付款前，受托方应提供等额正式发票。
第五条委托方责任及义务
5.1 委托方向受托方提供以下有关资料：XXX
5.1.1工程项目立项、规划和初步设计等审批文件原件及复印件（审毕原件退回）。
5.1.2 勘察、设计单位向委托方提供的勘察、设计资质证书副本和加盖了公章的复印件（资质证书副本审毕退回），勘察、设计人员名单各两份（按规定表格）。
5.1.3 施工图设计文件分专业装订1套。
5.1.4 有关专业计算书2套（审毕退回1套）。
5.1.5 受托方认为需要补充提供的其他资料。
5.2 委托方按本合同第五条5.1条款，及时向受托方提交齐全、真实的施工图设计文件（包括变更设计）材料。
5.3在合同履行期间，由于委托方原因，委托方要求终止或解除合
同，受托方已开始审查的，委托方应根据受托方实际工作量，不足一半时，按一半付费，超过一半时，按全额付费。
5.4未经受托方同意，委托方不得对受托方交付的审查文件进行复制、转让或用于合同以外的项目。如发生以上情况，受托方有权索赔。
5.5 委托方应按本合同第四条规定的金额和时间向受托方支付施工图审查费用。
第六条受托方责任及义务
6.1 受托方根据委托方提供的资料进行施工图设计文件和地质勘察报告审查，主要内容：XXX
6.1.1 施工图设计文件审查的主要内容
6.1.1.1报送的审查资料是否齐全完整，是否符合规划行政主管部门的许可内容，设计单位是否超出资质范围，外省设计单位承接本地区工程是否办理了登记备案手续，施工图是否按规定加盖了设计单位出图专用印章和注册执业人员执业印章，有关责任人签字是否符合规定；
6.1.1.2建筑及水、暖、电等专业设计是否合理安全，是否符合有关强制性标准和规范；
6.1.1.3 结构体系和结构方案是否正确，结构计算内容是否齐全，计算方法、计算程序、设计参数的选用是否恰当，计算结果是否准确可信，构造措施是否满足规范要求；
6.1.1.4 市政公用基础设施工程的施工图设计文件是否符合国家有关标准和规范；
6.1.1.5是否符合抗震、消防、节能、环保、卫生、人防、防雷电、无障碍设计等有关强制性标准和规范，是否损害公众利益；
6.1.1.6 施工图设计文件是否满足规定的深度要求。
6.1.2 勘察报告审查的主要内容
6.1.2.1报送的审查资料是否齐全完整，是否符合规划行政主管部门的许可内容，勘察单位是否超出资质范围，外省勘察单位承接本地区工程是否办理了登记备案手续，勘察文件是否加盖勘察单位专用印章和注册执业人员执业印章，有关责任人签字是否符合规定；
6.1.2.2 工程勘察是否按照国家强制性技术规范要求合理布置探点，其数量、深度、测试项目是否满足规定要求，数据采集是否全面，勘察结论、基础选型意见是否正确合理；
6.1.2.3 是否损害公众利益；
6.1.2.4 勘察文件是否满足规定的深度要求。
6.1.3受托方应无偿提供施工过程中的设计变更的审查报告。
6.1.4受托方因为审查中的错﹑漏等原因或施工图经审查合格后，仍有违反法律、法规和强制性标准的问题，对委托方造成损失的，委托方保留追究其法律责任的权利，受托方应依法承担相应的赔偿责任。
6.1.5受托方应对审查完成的勘察设计文件盖审查专用章。
6.2 受托方应在收到委托方所提供齐全完备的审查资料后14个工作日内向委托方提交初审意见。
6.3受托方在收到原设计单位的处理意见并确认正确后7个工作日内向委托方提交以下成果文件：XXX
序号资料及文件名称份数
1 《陕西省市政基础设施工程勘察文件审查合格书》 4
2 《陕西省市政基础设施工程勘察文件审查备案表》 4
3 《陕西省市政基础设施工程勘察文件技术审查报告》 4
4 《陕西省市政基础设施工程设计文件施工图审查合格书》 4
5 《陕西省市政基础设施工程设计文件施工图审查备案表》 4
6 《陕西省市政基础设施工程设计文件施工图技术审查报告》 4 注：XXX以上文件均装订成册，由受托方免费送达委托方工作地点。
6.4合同履行期间，受托方要求终止合同或解除合同，受托方应按该项目合同额10%支付违约金。不足弥补委托方损失的，受托方还应据实赔偿。
6.5未经委托方同意，受托方不得对委托方提供的审查资料进行复制、转让或传播。如发生以上情况，委托方有权索赔。
第七条附则
7.1委托方需要受托方承担本合同内容以外的服务，应另行协商。
7.2对于不可抗力因素，致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。
7.3本合同在履行过程中发生纠纷，合同双方应及时协商解决，协商无法解决纠纷时，双方可向工程所在地人民法院起诉。
7.4本合同一式捌份，双方各执肆份。
7.5签订地点：XXX
7.6签订时间：XXXXXX20XX年7月22日
（签字页无正文）
委托方：XXX（盖章）受托方：XXX（盖章）
法定代表人：XXX 法定代表人：XXX 或委托代理人：XXX 或委托代理人：XXX 单位地址：XXX 单位地址：XXX
电话：XXX 电话：XXX
传真：XXX 传真：XXX
开户银行：XXX 开户银行：XXX
银行帐号：XXX 银行帐号：XXX
日期：XXX 日期：XXX
合作协议 甲方:漳州漳能电力勘察设计有限公司 乙方:厦门连宋水利电力勘察设计有限公司 2010 年6 月甲方：xxxx 勘察设计有限公司 乙方：xxxx 勘察设计有限公司 甲、乙双方共同承担XXXX地区220kV及以下电力工程勘察设计。根据《中华人民共和国合同法》，经双方协商签定本协议。 1甲方职责 1.1负责前期的业务联系，并介绍业主与乙方签订合同。 1.2收集并提供设计所需相关资料。 1.3协调业主和乙方在履约过程中出现的问题。 2乙方职责 2.1按照我国的现行标准、规范、规程和技术条例开展技术服务工作，其工作深度按国家（或部）以及xxx电力公司和xx电业局现行有关规定执行，严格保证质量，并按合同规定的进度交付技术文件。 2.2以乙方名义和所具有的勘察设计资质出具技术成果文件。 2.3及时支付甲方应得费用。 3分成比例 3.1甲、乙双方的分成比例按照乙方与业主签订的勘察设计费的收入2：8分配（甲方2、乙方8），税费由双方各自承担。 3.2具体支付方式：按季度结算。 5.争议解决方式 5.1 签约各方因履行协议发生争议，应协商解决。 1/ 2
5.2协商解决不成，可向有管辖权的人民法院起诉。 6.本协议经双方签字并盖章后即生效，本协议的有效期暂定为一年。协议到期，双方若无异议，本协议继续生效。 7.本协议一式6 份，甲、乙双方各执3 份。 甲方（公章）：乙方（公章）： 法定代表人： 开户银行： 帐号： 联系人： 联系电话： 地址：法定代表人： 开户银行： XXXX建设银行 湖滨北支行 帐号： XXXX 联系人： 联系电话：XXXXXXXX地址：XXXX 2/ 2
LOGO 建设工程勘察设计合同(样式 一) WORD模板文档中文字均可以自行修改 ××××有限公司
编号：_____________建设工程勘察设计合同(样式一) 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
发包方：____________________ 承包方：____________________ 根据《中华人民共和国合同法》等有关规定，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。 第一条 工程名称__________________; 工程地点__________________; 工程规模__________________; 工程投资__________________。 第二条委托方根据本合规定填写建设工程勘察设计委托书(见附表一、二) 第三条勘察设计费取费的依据和取费标准，按国家规定执行。
勘察设计费的拨付办法，自合同生效后天内，委托方应向承包方给付定金。合同履行后，定金抵作勘察设计费，不足部分委托方应在天内一次结清(或订为分若干次结清)。 勘察任务的定金为勘察费的30%，设计任务的定金为估算设计费的20%。本工程的勘察费为元估算设计费为元。 委托方不履行合同的，无权要求返还定金;承包方不履行合同的，应双倍返还定金。 第四条委托方的义务 1.委托方应在商定的时间内向承包方提供必要的资料并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责。 提供资料的内容，技术要求及期限见附表三。 2.在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时，应负责提供以下工作和生活条件： 3.委托方配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术
文件编号：RHD-QB-K7544 （合同范本系列） 甲方：XXXXXX 乙方：XXXXXX 签订日期：XXXXXX 建设工程勘察设计合同范本标准版本
建设工程勘察设计合同范本标准版 本 操作指导：该合同文件为经过平等协商和在真实、充分表达各自意愿的基础上，本着诚实守信、互惠互利的原则，根据有关法律法规的规定，达成如下条款，并由双方共同恪守。，其中条款可根据自己现实基础上调整，请仔细浏览后进行编辑与保存。 委托方（甲方）：_______________ 地址：____________邮码：____________电话：____________ 法定代表人：____________职务：____________ 承包方（乙方）：_______________ 地址：____________邮码：____________电话：____________ 法定代表人：____________职务：____________ 依照《中华人民共和国合同法》的有关规定，经双方协商一致签订本合同。
第一条甲方委托乙方承担的工程勘察设计项目名称、内容、规模与范围详见委托勘察设计项目表（见附件）。 第二条乙方根据委托的勘察设计项目和主管部门的规定，按初步设计（方案设计）和施工图设计，分阶段进行。在具备各个阶段设计条件时，双方签订阶段协议书，具体规定甲方应提交的勘察设计基础资料的名称和日期，乙方需交付的勘察设计文件资料的名称和日期，做为本合同的附件。 第三条甲方责任 1、按照各设计阶段协议书的规定，向乙方提供有关建设项目审批文件和勘察设计基础资料，并对提供的时间、进度与资料可靠性负责。 委托勘察测绘工作的，在勘测工作开展前，应提出勘察测绘技术要求及标有拟建工程准确位置的地形
建筑工程施工合同审核审查要点 （主要针对99版、相对重点） 1、注意审查合同招投标要求、承包方主体资格 （1）对于：国家大型基础设施建设、公用事业、国有资金投资、政府投资项目、国际组织如世行贷款项目，必须通过招投标。 （2）2004第14号《关于审理建筑工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》：将五种合同依法认定为无效：（一）承包人未取得建设施工企业资质或超越资质等级的；（二）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；（三）建设工程必须进行招标而未进行招标或者中标无效的；（四）承包人非法转包建设工程的；（五）承包人违法分包建设工程的。 因此，对于承包主体的资质审查可以防止合同最终效力问题。实务操作中，律师修改施工合同时，合同双方在前期大多经过了相互摸底阶段，但仍需要从具体合同特点角度予以分析。 2、注意工程承包范围的审查 整体比较简洁；注明与招投标文件、发包图纸、工程量清单内容一致； 包括：土建工程、给排水工程、电气工程、消火栓工程、消防喷淋工程、暖通工程、弱电工程（包括智能化系统预埋管、盒、箱壳部分）等等。
3、注意标明开工日期的成立标志 项目开工日期的明确对工期的认定，具有重要意义。 一般标明：开工日期以发包方和监理方、或监理出具的开工通知日期为准。 实际开工日期与约定日期不一致：实际开工日期为准（开工令等证实）； 施工许可证日期和实际施工日期不一致：以施工许可证日期为准。 4、注意审查组成合同文件的顺序 首先需标注：在前者优先； 其次，对于有补充协议的，要注明与合同正文效力一致。 5、注意审查对监理工程师、发包人派驻工程师权限的设置 对于可能引起工期顺延、工程质量、合同效力等重大变更的工程师指令，可以约定需要经过发包人或承包人认可后生效。 一、明确工程师授权范围；二、对于超越工程师授权范围的，由发包方确认。 6、注意审查对安全文明施工的约定 一般约定由承包方承担，但为保护承包方利益时，可以约定一个兜底条款，如：因为发包方原因造成的安全文明施工问题，由发包方承担一切损失。 7、注意审查对于工期顺延的约定
协议编号：LX-FS-A59665 工程勘察设计合同标准范本 After Negotiation On A Certain Issue, An Agreement Is Reached And A Clause With Economic Relationship Is Concluded, So As To Protect Their Respective Legitimate Rights And Interests. 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
工程勘察设计合同标准范本 使用说明：本协议资料适用于经过谈判或共同协商的某个问题，在取得一致意见后并订立的具有经济或其它关系的契约条款，最终实现保障各自的合法权益的结果。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 工程名称： 合同编号： 发包人： 勘察人： 签订日期： 发包人：勘察人： 发包人委托勘察人承担岩土工程详细勘察任务。 根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一
致，签订本合同，共同遵守。 第一条工程概况 1.1工程名称： 1.2工程建设地点： 1.3工程规模、特征： 1.4工程勘察任务委托文号、日期： 1.5工程勘察任务(内容)与技术要求：详见委托书 1.6发包方式：/ 1.7预计勘察工作量： 1.8工程内容：工程地质勘探、土工试验、抽水试验、声波孔、基坑边坡特殊样、地勘报告审查、出具正式地勘报告(含地下文物勘探和压覆矿勘探)等。 第二条发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责
法律意见书 [2012 ]补充合同审查、修改法律意见书 致房地产开发有限公司 受贵公司的委托，现就贵公司与工程承包方签订的总施工合同补充协议，提出以下法律分析及修改意见，谨供公司参考： 一、关于《第一部分协议书》的法律分析及意见 存在的问题1：合同工期约定不够明确； 法律分析：通用条款所规定的开工日期是指发包人承包人在协议书中约定，承包人开始施工的绝对或相对的日期。竣工日期：指发包人承包人在协议书约定，承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。这里的绝对或相对与前一问所说的开工日期相同。开工日期与竣工日期均分为约定日期和实际日期，示范文本里定义的日期是约定日期，实际日期是指承包人实际完成约定的工程的日期。实际工期的确定对于工期违约责任的确定具有最直接的作用。按照最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》的规 定，当事人对实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：（1）建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；（2）承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；（3）建设工程未经验收，发包人擅自使用的， 以转移占有建设工程之日为竣工日期。 解决方案： 鉴于项目开工日期的明确对工期的认定，具有重要意义，建议在合同中标明以下条款：开工日期以发包方和监理方、或监理出具的开
工通知日期为准。实际开工日期与约定日期不一致：实际开工日期为 准（可以开工令等证明）；施工许可证日期和实际施工日期不一致：以施工许可证日期为准。 存在的问题2:质量标准约定模糊 法律分析：“合格”并非法律术语，容易产生歧义，因为没有具体 的对照标准规范，不具有可操作性。 解决方案：将工程质量标准表述为：质量必须符合国家有关建筑工程安全标准的要求，具体标准可以有工程师和律师协商制定，并作为合同的附件。 二、关于专用条款部分的法律分析及修改意见 60、合同价款调整方法存在的问题： 存在的问题1:未明确约定固定单价包含的风险范围和风险范围以外合同价款的调整方法。 法律分析：固定单价指发包人和承包人双方在合同中约定综合单价 和风险范围、风险费用的计算方法，在约定的风险范围内综合单价不再 调整，但在结算时工程量据实予以调整。 目前，河北省建筑市场主要采用建筑面积平方米包干的方式，如建筑面积每平方米600元固定单价一次性包定的形式等。2003年和2008年国家分别颁布了《建设工程工程量清单计价规范》，这种计价方式是以综合单价固定的形式来确定和表达的，它是一种与市场经济相适应的，允许单位自主报价，通过市场竞争确定市场价格的，与国际惯 例接轨的价格模式。 针对固定单价合同的特点和司法实践，根据有关法律法规和司法 实践，如果双方没有约定风险范围和风险范围以外合同价款的调整方
建设工程勘察设计委托合 同完整版 In the legal cooperation, the legitimate rights and obligations of all parties can be guaranteed. In case of disputes, we can protect our own rights and interests through legal channels to achieve the effect of stopping the loss or minimizing the loss. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
建设工程勘察设计委托合同完整版 下载说明：本合同资料适合用于合法的合作里保障合作多方的合法权利和指明责任义务，一旦发生纠纷，可以通过法律途径来保护自己的权益，实现停止损失或把损失降到最低的效果。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 委托方：_________（以下简称甲方） 承包方：_________（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定，经双方协商一致，签订本合同。 第一条甲方委托乙方承担的工程勘察设计项目名称、内容、规模与范围详见委托勘察设计项目表（见附件）。 第二条乙方根据委托的勘察设计
发包方：_____________________ 承包方：_____________________ 根据《中华人民共和国经济合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守 第一条工程名称____________________________________； 工程地点____________________________________； 工程规模____________________________________； 工程投资____________________________________。 第二条委托方根据本合规定填写建设工程勘察设计委托书（见附表一、二） 第三条勘察设计费取费的依据和取费标准，按国家规定执行。 勘察设计费的拨付办法，自合同生效后______天内，委托方应向承包方给付定金。 合同履行后，定金抵作勘察设计费，不足部分委托方应在______天内一次结清（或订为分若干次结清）。 勘察任务的定金为勘察费的30％，设计任务的定金为估算设计费的20％。本工程的勘察费为______元估算设计费为______元。 委托方不履行合同的，无权要求返还定金；承包方不履行合同的，应双倍返还定金。 第四条委托方的义务 1．委托方应在商定的时间内向承包方提供必要的资料并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责。 提供资料的内容，技术要求及期限见附表三。 2．在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时，应负责提供以下工作和生活条件： （1）_________________________ （2）_________________________ （3）_________________________ 3．委托方配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段，应吸收承担有关设计任务的承包方参加。 4．按有关规定的勘察设计取费标准如期如数付给承包方勘察设计费。 5．维护承包方的勘察成果和设计文件，不得擅自修改或转让给第三方重复使用。 第五条承包方的义务 1．承包方应在______年______月______日前提交有关勘察成果和设计文件，并承担责任。 提交勘察成果的范围、进度和质量，以及设计的阶段、进度、质量和设计文件份数。详见附表四。 2．初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，由
建筑工程施工合同审核审查要 点(新版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位：______________________ 姓名：______________________ 日期：______________________ 编号：AQ-SN-0158
建筑工程施工合同审核审查要点(新版) 1、注意审查合同招投标要求、承包方主体资格 （1）对于：国家大型基础设施建设、公用事业、国有资金投资、政府投资项目、国际组织如世行贷款项目，必须通过招投标。 （2）2004第14号《关于审理建筑工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》：将五种合同依法认定为无效：（一）承包人未取得建设施工企业资质或超越资质等级的；（二）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；（三）建设工程必须进行招标而未进行招标或者中标无效的；（四）承包人非法转包建设工程的；（五）承包人违法分包建设工程的。 因此，对于承包主体的资质审查可以防止合同最终效力问题。实务操作中，律师修改施工合同时，合同双方在前期大多经过了相
互摸底阶段，但仍需要从具体合同特点角度予以分析。 2、注意工程承包范围的审查 整体比较简洁；注明与招投标文件、发包图纸、工程量清单内容一致； 包括：土建工程、给排水工程、电气工程、消火栓工程、消防喷淋工程、暖通工程、弱电工程（包括智能化系统预埋管、盒、箱壳部分）等等。 3、注意标明开工日期的成立标志 项目开工日期的明确对工期的认定，具有重要意义。 一般标明：开工日期以发包方和监理方、或监理出具的开工通知日期为准。 实际开工日期与约定日期不一致：实际开工日期为准（开工令等证实）； 施工许可证日期和实际施工日期不一致：以施工许可证日期为准。 4、注意审查组成合同文件的顺序
建设工程勘察合同 第一部分协议书 发包人：_________________________________________ 勘察人：_________________________________________ 发包人委托勘察人承担__________________________任务。 根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。 第一条工程概况 工程名称：______________________________________________ 工程建设地点：__________________________________________ 工程规模、特征：______________________________________ 工程勘察任务委托文号、日期：__________________________ 工程勘察任务（内容）与技术要求：_______________________ 承接方式：_____________________________________________ 预计勘察工作量：_______________________________________ 工程内容：_____________________________________________ 第二条发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。 2.1提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、施工、勘察许可等批件（复印件）。 1
第五章建设工程勘察设计合同管理 了解：设计合同的违约责任。 熟悉：发包人应为勘察人提供的现场工作条件；设计合同的生效、变更与终止。 掌握：发包人订立设计合同时应提供的资料和委托工作范围；设计合同履行过程中双方的责任。 第一节勘察设计合同概述 一、勘察设计合同概念 建设工程勘察合同是指根据建设工程的要求，查明、分析、评价建设场地的地质地理环境特征和岩土工程条件，编制建设工程勘察文件的协议。 建设工程设计合同是指根据建设工程的要求，对建设工程所需的技术、经济、资源、环境等条件进行综合分析、论证，编制建设工程设计文件的协议。 为了保证工程项目的建设质量达到预期的投资目的，实施过程必须遵循项目建设的内在规律，即坚持先勘察、后设计、再施工的程序。 为了保证勘察、设计合同的内容完备、责任明确、风险责任分担合理，建设部和国家工商行政管理局在2000年颁布了建设工程勘察合同示范文本和建设工程设计合同示范文本。 二、勘察设计合同示范文本（了解） (一)勘察合同示范文本 勘察合同范本按照委托勘察任务的不同分为两个版本
(二)设计合同示范文本 设计合同分为两个版本。 第二节勘察设计合同的订立 一、勘察合同的订立 依据范本订立勘察合同时，双方通过协商，应根据工程项目的特点，在相应条款内
明确以下方面的具体内容。 (一)发包人应提供的勘察依据文件和资料 (1)提供本工程批准文件(复印件)，以及用地(附红线范围)、施工、勘察许可等批件(复印件)； (2)提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图； (3)提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料； (4)提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及具体位置分布图； (5)其他必要的相关资料。 (二)委托任务的工作范围 (1)工程勘察任务(内容)。可能包括：自然条件观测；地形图测绘；资源探测；岩土工程勘察；地震安全性评价；工程水文地质勘察；环境评价；模型试验等。 (2)技术要求。 (3)预计的勘察工作量。 (4)勘察成果资料提交的份数。 (三)合同工期 合同约定的勘察工作开始和终止时间 (四)勘察费用 (1)勘察费用的预算金额； (2)勘察费用的支付程序和每次支付的百分比。 (五)发包人应为勘察人提供的现场工作条件（熟悉） 根据项目的具体情况，双方可以在合同内约定由发包人负责保证勘察工作顺利开展应提供的条件，可能包括： (1)落实土地征用、青苗树木赔偿； (2)拆除地上地下障碍物； (3)处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题； (4)平整施工现场； (5)修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等。 (六)违约责任 1．承担违约责任的条件。
STANDARD CONTRACT SAMPLE (合同范本) 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订日期：____________________ 编号：YB-HT-006659 建设工程勘察合同(最新版)
建设工程勘察合同(最新版) 建设单位（甲方）：________________ 地址：____________________________ 邮码______________________________ 电话______________________________ 法定代表人：______________________ 职务______________________________ 勘察单位（乙方）：________________ 地址：____________________________ 邮码______________________________ 电话______________________________ 法定代表人：______________________ 职务______________________________ 为了明确建设单位与勘察单位的经济责任，分工协作，相互促进，多快好省地完成建设项目的勘察任务，根据已被正式批准的建设项目计划，经双方充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。 第一条工程名称、规模、投资额、建设地点________________________。
第二条勘察的范围、进度和质量________________________。 第三条甲方的义务 1．在签订合同时，甲方必须向乙方提交按基建程序批准的计划任务书复印件，提交进行工程地质勘察的用地批准文件和红线图复印件。 2．在签订合同时，甲方必须在________年____月____日向乙方提交由设计单位提出、经建设单位同意的勘测范围之地形图和建筑平面布置图各一份，提交由建设单位委托、设计单位填写的勘察技术要求及附图，并对提交的时间、进度、质量负责。 3．甲方必须在________年____月____日以前做好现场勘察工作的水、电供应、平整道路、清理现场、准备材料等工作（所需材料由乙方踏勘后提出明细表）。4．甲方必须在________年____月____日乙方进入现场前，办好征地、拆迁、砍树、采青苗等项目的赔偿手续。 5．甲方必须负责解决乙方勘察人员的现场吃住、办公等条件。乙方现场勘察人员的吃住费用由乙方自负，如果甲方安排住招待所、饭店，费用由甲方负担。甲方人员的集体福利设施（如浴室、理发、医疗等）应为乙方人员提供方便。勘察施工中必须的民工、燃油料以及冬季生活取暖的设置及煤、木材由甲方供给（费用由乙方负责）；生产现场取暖和机具的看守由甲方负责解决并负担费用。6．乙方勘察人员、勘察机具进入工程地点的交通运输和劳务费均由甲方负担。7．甲方对乙方的勘察成果文件，不得擅自修改，不得转让给第三者重复使用。第四条乙方的义务 1．乙方应按照现行的标准、规范和技术条例，进行工程测量、工程地质、水文地质的勘察工作，并按合同规定的进度、质量提交勘察成果。
合作协议 甲方: 漳州漳能电力勘察设计有限公司 乙方: 厦门连宋水利电力勘察设计有限公司 2010年6月
甲方：xxxx勘察设计有限公司 乙方：xxxx勘察设计有限公司 甲、乙双方共同承担xxxx地区220kV及以下电力工程勘察设计。根据《中华人民共和国合同法》，经双方协商签定本协议。 1 甲方职责 1.1负责前期的业务联系，并介绍业主与乙方签订合同。 1.2收集并提供设计所需相关资料。 1.3协调业主和乙方在履约过程中出现的问题。 2 乙方职责 2.1按照我国的现行标准、规范、规程和技术条例开展技术服务工作，其工作深度按国家（或部）以及xxx电力公司和xx电业局现行有关规定执行，严格保证质量，并按合同规定的进度交付技术文件。 2.2以乙方名义和所具有的勘察设计资质出具技术成果文件。 2.3及时支付甲方应得费用。 3 分成比例 3.1甲、乙双方的分成比例按照乙方与业主签订的勘察设计费的收入2：8分配（甲方2、乙方8），税费由双方各自承担。 3.2具体支付方式：按季度结算。 5. 争议解决方式 5.1签约各方因履行协议发生争议，应协商解决。 5.2协商解决不成，可向有管辖权的人民法院起诉。 6. 本协议经双方签字并盖章后即生效，本协议的有效期暂定为一年。
协议到期，双方若无异议，本协议继续生效。
7. 本协议一式6份，甲、乙双方各执3份。 甲方（公章）：乙方（公章）： 法定代表人：法定代表人： 开户银行：开户银行： xxxx建设银行 湖滨北支行 帐号：帐号： xxxx 联系人：联系人： 联系电话：联系电话：xxxxxxxx 地址：地址：xxxx . .
建设部和国家工商行政管理局 《建设工程勘察设计合同管理办法》 第一条为了加强对工程勘察设计合同的管理，明确签订《建设工程勘察合同》、《建设工程设计合同》（以下简称勘察设计合同）双方的技术经济责任，保护合同当事人的合法权益，以适应社会主义市场经济发展的需要，根据《中华人民共和国合同法》，制定本办法。 第二条凡在中华人民共和国境内的建设工程（包括新建、扩建、改建工程和涉外工程等）,其勘察设计应当按本办法签订合同。 第三条签订勘察设计合同应当执行《中华人民共和国合同法》和工程勘察设计市场管理的有关规定。 第四条勘察设计合同的发包人（以下简称甲方）应当是法人或者自然人，承接方（以下简称乙方）必须具有法人资格。甲方是建设单位或项目管理部门，乙方是持有建设行政主管部门颁发的工程勘察设计资质证书、工程勘察设计收费资格证书和工商行政管理部门核发的企业法人营业执照的工程勘察设计单位。 第五条签订勘察设计合同，应当采用书面形式，参照文本的条款，明确约定双方的权利义务。对文本条款以外的其他事项，当事人认为需要约定的，也应采用书面形式。对可能发生的问题，要约定解决办法和处理原则。 双方协商同意的合同修改文件、补充协议均为合同的组成部分。 第六条双方应当依据国家和地方有关规定，确定勘察设计合同价款。 第七条乙方经甲方同意，可以将自己承包的部分工作分包给具有
相应资质条件的第三人。第三人就其完成的工作成果与乙方向甲方承担连带责任。 禁止乙方将其承包的工作全部转包给第三人或者肢解以后分包的名义转包给第三人。禁止第三人将其承包的工作再分包。严禁出卖图章、图签等行为。 第八条建设行政主管部门和工商行政管理部门，应当加强对建设工程勘察设计合同的监督管理。主要职能为： 一、贯彻国家和地方有关法律、法规和规章； 二、制定和推荐使用建设工程勘察设计合同文本 三、审查和鉴证建设工程勘察设计合同，监督合同履行，调解合同争议，依法查处违法行为； 四、指导勘察设计单位的合同管理工作，培训勘察设计单位的合 同管理人员，总结交流经验，表彰先进的全同管理单位。 第九条签订勘察设计合同的双方，应当将合同文本送所在地省级建设行政主管部门或其授权机构备案，也可以到工商行政管理部门办理合同鉴证。 第十条合同依法成立，即具有法律效力，任何一方不得擅自变更或解除。单方擅自终止合同的，应当依法承担违约责任。 第十一条在签订、履行合同过程中，有违反法律、法规，扰乱建设市场秩序行为的，建设行政主管部门和工商行政管理部门要依照各自职责，依法给予行政处罚。构成犯罪的，提请司法机关追究其刑事责任。 第十二条当事人对行政处罚决定不服的，可以依法提起行政复议或行政诉讼，对复议决定不服的，可向人民法院起诉。逾期不申请复议或向人民法院起诉，以不执行处罚决定的，由作出处罚的部门申请人民法院强制执行。
编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载工程勘察设计合作协议书通用版 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
甲方法定代表人地址电话乙方法定代表人地址电话风险提示合作的方式多种多样，如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等，不同合作方式涉及到不同的项目内容，相应的协议条款可能大不相同。 本协议的条款设置建立在特定项目的基础上，仅供参考。 实践中，需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等，修改或重新拟定条款。 依照《中华人民共和国合同法》的有关规定，经双方协商一致签订本合作协议。 第一条、项目概况1、工程勘察设计项目名称2、规模与范围第二条、合作内容乙方根据委托的勘察设计项目和主管部门的规定，按初步设计方案设计和施工图设计，分阶段进行和提交方案。 第三条、甲方责任风险提示应明确约定合作各方的权利义务，以免在项目实际经营中出现扯皮的情形。 再次温馨提示因合作方式、项目内容不一致，各方的权利义务条款也不一致，应根据实际情况进行拟定。 1、按照各设计阶段协议书的规定，向乙方提供有关建设项目审批文件和勘察设计基础资料，并对提供的时间、进度与资料可靠性负责。 2、收到乙方交付的设计文件后，应及时报请有关部门审查，审查意见用书面转送给乙方。 组织施工单位与设计单位共同商定有关技术条件，组织设计技术交底，通知乙方参加试车考核及竣工验收。 3、在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时，应负责提供必要的工作和生活条件。 4、委托配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段，应吸收承担有关设计任务的单位参加。 5、维护乙方的勘察设计文件，不得擅自修改，未经乙方同意不得转让给第三方重复使用。
合同编号：2021-xx-xx 合同/协议(模板) 合同名称： 甲方： 乙方： 签订时间： 签订地点：
建设工程勘察设计合同样式范本 发包方：_________ 承包方：_________ 根据《中人民共和国经济合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。 第一条工程名称__________； 工程地点__________； 工程规模__________；
工程投资__________； 第二条委托方根据本合同规定填写建设工程勘察设计委托书。（见附表一、二） 第三条勘察设计费取费的依据和取费标准，按国家规定执行。 勘察设计费的拨付办法，自合同生效后＿＿天内，委托方应向承包方给付定金。合同履行后，定金抵作勘察设计费，不足部分委托方应在＿＿天内一次结清（或订为分若干次结清）。 勘察任务的定金为勘察费的30％，设计任务的定金为估算设计费的20％。本工程的勘察费为＿＿元估算设计费为＿＿元。 委托方不履行合同的，无权要求返还定金；承包方不履行合同的，应双倍返还定金。
第四条委托方的义务 1、委托方应在商定的时间内向承包方提供必要的资料并对提供的时间、进度与资料和可靠性负责。 提供资料的内容、技术要求及期限见附表三。 2、在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时，应负责提供以下工作和生活条件： （1） （2） （3）
3、委托方配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段，应吸收承担有关设计任务的承包参加。 4、按有关规定的勘察设计取费标准如期如数付给承包方勘察设计费。 5、维护承包方的勘察成果和设计文件，不得擅自修改或转让给第三方重复使用。 第五条承包方的义务 1、承包方应在＿＿年＿＿月＿＿日前提交有关勘察成果和设计文件，并承担责任。 提交勘察成果的范围、进度和质量，以及设计的阶段、进度、质量和
附件3 合同编号： 建设工程勘察设计合同 工程名称： 工程地点: 发包人： 勘察设计人： 勘察设计证书等级： 签订日期： 签订地：山西晋城
发包人：[与营业执照一致] 勘察设计人：[与营业执照一致] 根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察设计质量，经发包人、勘察设计人协商一致，签订本合同，共同遵守。 第一条本合同签订依据 1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》。 1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 1.3 建设工程批准文件。 第二条勘察设计依据 2.1 发包人给勘察设计人的委托书或勘察设计中标文件。 2.2 发包人提交的基础资料。 2.3 勘察设计人采用的主要技术标准是：[列明采用的具体技术标准]。 第三条合同文件的优先次序 构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断： 3.1 合同书。 3.2 中标函。 3.3 发包人要求及委托书。 3.4 投标书。 第四条工程概况 4.1 工程名称：[写明工程名称的全称]。 4.2 工程批准、核准或备案文号：[根据工程具体情况填写]。 4.3 工程内容及规模：[写明工程详细规模、特征等内容]。 4.4 工程所在地详细地址：[写明工程具体地点]。 4.5 工程投资估算：[根据工程具体情况填写]。 4.6 工程进度安排：[根据工程具体情况填写]。
4.7 工程主要技术标准：[根据工程具体情况填写]。 第五条工程勘察设计范围、阶段与服务内容 5.1 工程勘察设计范围：[根据工程勘察设计具体情况填写]。 5.2 工程勘察设计阶段：[根据工程勘察设计具体情况填写]。 5.3 工程勘察设计服务内容：[根据工程勘察设计具体情况填写]。 第六条发包人向勘察设计人提交的有关资料、文件及时间 6.1 资料: [根据工程勘察设计具体情况填写]。 6.2 提交地点：[根据工程勘察设计具体情况填写] 。 6.3 提交时间：[根据工程勘察设计具体情况填写] 。 6.4 勘察设计人指定的接收人为：[据实填写]。 6.5 勘察设计人指定的联系电话及传真号码：[据实填写]。 6.6 勘察设计人指定的电子邮箱：[据实填写]。 第七条勘察设计人向发包人交付的勘察设计文件、份数、地点及时间 7.1 文件份；文件份；文件份。 7.2 文件交付地点：[据实填写]。 7.3 文件交付时间：[据实填写]。 7.4 发包人指定的接收人为：[据实填写]。 7.5 发包人指定的联系电话及传真号码：[据实填写]。 7.6 发包人指定的电子邮箱：[据实填写]。 在提供上述纸质文件的同时，提供一套不侵犯知识产权的电子版文件。 第八条勘察设计费[以下几种方式只可选择一种，也可根据招标等实际情况据实填写，但应明确风险范围和计算、调整方法] 第一种方式： 本合同勘察设计费总价为：人民币（大写）（￥元）包干，包含全部风险，不因工作量增加及工作周期延长而调整。 其中：勘察费：；设计费：。 第二种方式：
工程勘察设计合作协议书范本2018新整理 版 甲方： 法定代表人： 地址： 电话： 乙方： 法定代表人： 地址： 电话： 风险提示： 合作的方式多种多样，如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等，不同合作方式涉及到不同的项目内容，相应的协议条款可能大不相同。 本协议的条款设置建立在特定项目的基础上，仅供参考。实践中，需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等，修改或重新拟定条款。 依照《中华人民共和国合同法》的有关规定，经双方协商一致签订本合作协议。 第一条、项目概况
1、工程勘察设计项目名称： 2、规模与范围： 第二条、合作内容 乙方根据委托的勘察设计项目和主管部门的规定，按初步设计（方案设计）和施工图设计，分阶段进行和提交方案。 第三条、甲方责任 风险提示： 应明确约定合作各方的权利义务，以免在项目实际经营中出现扯皮的情形。 再次温馨提示：因合作方式、项目内容不一致，各方的权利义务条款也不一致，应根据实际情况进行拟定。 1、按照各设计阶段协议书的规定，向乙方提供有关建设项目审批文件和勘察设计基础资料，并对提供的时间、进度与资料可靠性负责。 2、收到乙方交付的设计文件后，应及时报请有关部门审查，审查意见用书面转送给乙方。组织施工单位与设计单位共同商定有关技术条件，组织设计技术交底，通知乙方参加试车考核及竣工验收。 3、在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时，应负责提供必要的工作和生活条件。 4、委托配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段，应吸收承担有关设计
任务的单位参加。 5、维护乙方的勘察设计文件，不得擅自修改，未经乙方同意不得转让给第三方重复使用。对转让后重复使用的项目，乙方不负任何技术责任。 6、按照国家和本市有关规定，按时付给勘察、设计费。 第四条、乙方责任 1、按照甲方提供的建设项目审批文件和设计基础资料编制设计文件，根据各阶段协议书的规定，按期交付各阶段的设计文件（初步设计_____份，施工图设计______份），并保证质量。需增加设计文件的份数时另行收费。需复制供应标准图时另行收费。 2、乙方要根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件，以及有关设计技术协议文件、设计标准、技术规范、规程、定额等，提出勘察技术要求和进行设计，并按协议规定的进度和质量提出设计文件（包括概、预算文件、材料、设备清单）。 3、初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，由乙方负责。原定任务书有重大变更而需要重作设计时，须有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，另订协议。 4、乙方对所承担设计的建设项目应配合施工，开工前进行设计技术交底，解决施工过程中有关的设计问题，负责设计
YF-ED-J3566 可按资料类型定义编号 建设工程勘察设计合同条 例实用版 An Agreement Between Civil Subjects To Establish, Change And Terminate Civil Legal Relations. Please Sign After Consensus, So As To Solve And Prevent Disputes And Realize Common Interests. （示范文稿） 二零XX年XX月XX日
建设工程勘察设计合同条例实用 版 提示：该合同文档适合使用于民事主体之间建立、变更和终止民事法律关系的协议。请经过一致协商再签订，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果。下载后可以对文件进行定制修改，请根据实际需要调整使用。 建设工程勘察设计合同条例 第一条根据《中华人民共和国经济合同 法》的有关规定，结合实行建设工程勘察设计 合同制的经验，特制定本条例。 第二条建设工程勘察设计合同是委托方 与承包方为完成一定的勘察设计任务，明确相 互权利义务关系的协议。 第三条建设工程勘察设计合同的双方必 须具有法人地位。委托方是建设单位或有关单 位，承包方是持有勘察设计证书的勘察设计单
位。 第四条建设工程勘察设计合同，必须符合国家规定的基本建设程序。 勘察合同，由建设单位、设计单位或有关单位提出委托，经双方同意即可签订。 设计合同，须具有上级机关批准的设计任务书方能签订。小型单项工程须具有上级机关批准的文件方能签订。如单独委托施工图设计任务，应同时具有经有关部门批准的初步设计文件方能签订。 第五条勘察设计合同应具备以下主要条款： 一、建设工程名称、规模、投资额、建设地点。 二、委托方提供资料的内容、技术要求及
建筑施工合同审查 篇一：建筑工程施工合同审核审查要点 建筑工程施工合同审核审查要点 （主要针对99版、相对重点） 1、注意审查合同招投标要求、承包方主体资格 （1）对于：国家大型基础设施建设、公用事业、国有资金投资、政府投资项目、国际组织如世行贷款项目，必须通过招投标。 （2）XX第14号《关于审理建筑工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》：将五种合同依法认定为无效：（一）承包人未取得建设施工企业资质或超越资质等级的；（二）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；（三）建设工程必须进行招标而未进行招标或者中标无效的；（四）承包人非法转包建设工程的；（五）承包人违法分包建设工程的。 因此，对于承包主体的资质审查可以防止合同最终效力问题。实务操作中，律师修改施工合同时，合同双方在前期大多经过了相互摸底阶段，但仍需要从具体合同特点角度予以分析。
2、注意工程承包范围的审查 整体比较简洁；注明与招投标文件、发包图纸、工程量清单内容一致； 包括：土建工程、给排水工程、电气工程、消火栓工程、消防喷淋工程、暖通工程、弱电工程（包括智能化系统预埋管、盒、箱壳部分）等等。 3、注意标明开工日期的成立标志 项目开工日期的明确对工期的认定，具有重要意义。 一般标明：开工日期以发包方和监理方、或监理出具的开工通知日期为准。 实际开工日期与约定日期不一致：实际开工日期为准（开工令等证实）；施工许可证日期和实际施工日期不一致：以施工许可证日期为准。 4、注意审查组成合同文件的顺序 首先需标注：在前者优先；
其次，对于有补充协议的，要注明与合同正文效力一致。 5、注意审查对监理工程师、发包人派驻工程师权限的设置 对于可能引起工期顺延、工程质量、合同效力等重大变更的工程师指令，可以约定需要经过发包人或承包人认可后生效。 一、明确工程师授权范围；二、对于超越工程师授权范围的，由发包方确认。 6、注意审查对安全文明施工的约定 一般约定由承包方承担，但为保护承包方利益时，可以约定一个兜底条款，如：因为发包方原因造成的安全文明施工问题，由发包方承担一切损失。 7、注意审查对于工期顺延的约定 一、工期顺延的原因，除规定不可抗力外，对于因工程内容变更、工期增加、设计变更、工程款支付、政府指令（停水停电）、地下物等因素造成的工期顺延，约定标准作为认定是否构成工期顺延的依据；