改性乳化沥青生产仓储项目
建筑施工总包与分包单位安全生产、消防、治保管理协议
为了进一步贯彻落实“安全第一、预防为主”的安全生产方针，严格执行劳动保护和安全生产的法令、法规，强化安全生产管理，落实安全生产责任制，依法从严治理施工现场，确保在项目施工中双方的利益、责任清晰和确保操作人员的安全与健康，促进施工顺利进行，特签定本协议。
本协议包括范围为与工程有关的施工现场、场外加工厂、生活区、办公区、料具存放区域等的安全生产、文明施工、消防保卫、治安保卫、环境保护及环卫卫生等内容。总包方：天津富凯建设集团有限公司（以下称为甲方）
分包单位情况：（以下称为乙方）
一、现场必须达到的管理目标：
1、现场杜绝重伤、死亡事故的发生；
2、轻伤频率控制在 2‰以内；
3、现场内的安全隐患整改率必须保证在时限内达到100 %，杜绝现场重大隐患的出现；
4、现场内不发生火灾、治安及刑事案件；隐患整改率必须保证在时限内达到100 %；
5、必须保证施工现场达到天津市文明安全施工工地标准；
二、对乙方人员要求：
1．乙方须严格遵守天津市政府关于建筑施工企业管理的相关法律、法规及条例。必须具有市政府及其他有关行业部门规定的合法手续，组织领导人员，合格技工及安管人员，办齐各种证件。
2．乙方必须具备行业企管部门核发的企业资质、安全生产许可证等有关的有效合法资质。乙方进入施工现场的管理和施工人员，应符合市建委、市劳动局的规定。
3．施工人员所有工人，必须由乙方统一给每个工人办理劳务用工合同、工伤保险、医疗保险等合法手续；
5．乙方项目经理、主管生产经理、技术负责人、安全员、工长、技术员、机械、物资等部门负责人以及各专业安全管理人员等，必须是接受有关建设行业管理部门的安全技术培训、考试合格者后方可上岗。
6．乙方应遵守甲方制定的有关协助队伍的管理规定以及甲方的其它的关于分包管理的所有制度及规定；乙方工人入场必须接受三级安全教育，考试合格后方准进入现场施工，如果分包方的人员需要变动，每次人员更换和调动，必须落实好各项合法手续，做好安全教育和考核工作。严禁出现未经过安全教育和考核的人员上岗。如有违反，严厉处罚，出现的一切后果一切由乙方自己负责。
7．乙方的特种作业人员（包括电工、电焊工、机工、信号工等）的配置必须满足施工需要，所有特种作业人员必须持有天津市有关行业部门颁发的有效上岗证书或原籍地、市级劳动部门颁发，持证上岗。如有非法操作的，对有关责任人及乙方负责人进行处罚，一切后果由乙方责任人负责。
8．必须无条件遵守《天津市政府关于暂住人口管理的规定》和我国的有关法律、法规及甲方的所有规章制度，接受公安，消防及甲方有关部门的检查监督。否则出现的一切责任由乙方负责。
10．乙方负责人要全面掌握所属人员的情况，严禁出现“三种人”在工地现场存在（三种人：被通缉的人：正在受有关部门审查的人；不知底细的人），负责教育本队成员遵纪守法，遵守用工单位的规章制度，督促检查每个人必须履行此协议的签字手续。如有违反，严加惩处，一切后果由乙方负责。
11．不将非本工地人员带来工地住宿，不将自己的亲属或孩了带来工地居住或玩耍。外出办事要请假并服从检查，不做任何对安全起到破坏作用的事。
12．严禁出现不服从甲方正确管理或漫骂殴打管理人员的现象发生，如违反，除对责任人及乙方负责人处罚外，立即清除出场和交公安机关处理。
13．乙方负责人必须了解本队伍每个人员的正常生活起居及健康状况，严禁出现工人带“病”操作（包括工人的思想情况等）。否则出现的一切后果由乙方自己负责。
14．从事饮食操作的人员必须有有效的健康证并经培训合格，如无合法手续造成不良影响或损失，后果由乙方负责。
15．分包方必须具有独立的承担民事责任能力的法人，或能够出具上级主管单位（法人单位）的委托书，并且只能承担与自己资质相符的工程。
违反以上人员管理规定时，除对责任人处罚外，对乙方负责人也要进行处罚，且一切后果和责任事故，由乙方第一负责人和有关责任人员负责。
三、双方责任
1、甲方责任
1．1．必须严格贯彻执行国家、天津市有关行业的各项安全文明施工政策、法规、规程、标准和要求，并向乙方传达公司和项目部的有关规章制度及执行检查标准。检查乙方必须具有合法施工手续，所有资料齐全，必须是天津市有关行业认可的成建制队伍。1．2．甲方对施工现场实施统一管理，对乙方行使施工管理职能，在施工现场的管理上，乙方必须对甲方负责，共同执行国家、天津市及合同等有关规定执行，不得违章指挥。
1．5．所有安全教育，交底，必须执行双方签认手续，并监督检查乙方的实际执行情况。
1．6．对乙方进行定期或不定期检查，发现违章或隐患及时通知并处罚，提出整改措施，甲方有权停止其作业或停工整顿。
1．7．要求乙方必须满足甲方的合理要求，督促乙方必须遵守岗位生产责任制，建立健全各种安全保证机构，落实各区域的负责人并上报项目部备案，确定第一责任人。1．8．对严重违反有关规定和不服从管理的乙方人员，甲方人员有权终止其工作，造成甲方经济损失的，有权责令乙方进行赔偿。
1．9．甲方根据要求行使安全管理职能时，有权对乙方违章作业行为进行处罚、甚至停工。不服从管理，对多次违章指挥、不服从管理的人员，甲方有权要求乙方进行更换。
2、乙方责任
2．1．安全生产要求
2．1．1．乙方应按有关规定，采取严格的安全防护措施，否则由于自身安全措施不力而造成事故的责任和因此而发生的费用由乙方承担。非乙方责任造成的伤亡事故，由责任方承担责任和有关费用；因乙方原因，造成重大经济损失或受到有关行业管理部门经济处罚的，一切损失由乙方负责赔偿。
2．1．2．乙方应熟悉并能自觉遵守、执行建设部《建筑施工安全检查标准》以及相关的各项规范；自觉遵守、执行天津市和甲方的有关文明安全施工的各项规定、标准和要求，爱护并保持划定责任区内文明施工的所有规定，并且积极参加各种有关促进安全生产的各项活动，切实保障施工作业人员的安全与健康。
2．1．3．乙方必须尊重并且服从甲方现行的有关安全生产各项规章制度和管理方式，由于乙方自身原因造成的责任事故和因此发生的费用由乙方自己负责，并按经济合同有关条款加强自身管理，履行己方责任。
2．1．4．遵守甲方提出的各种合理要求，各项法规，规定，制度，并按甲方公司统一形象标识进行现场布置。服从管理人员及上级检查人员的管理，检查和处罚，遵章，守纪，杜绝三违现象的发生。不得违章办事和作业，乙方有关负责人应按其岗位责任制认真执行有关操作规程。
2．1．5．必须根据建设部和天津市建委的规定建立健全安全机构和设置足够的安全员，协助甲方工作，划分好责任区和责任人，并在日常工作运转工程中，认真负责，做到责任清晰，层层落实，并执行第一责任人制度。
2．1．6．爱护，保护并不得随意改动甲方提供的安全防护设施，设备警示标志及劳保工具，设施器具，并做到使用劳保防护用品符合规定的要求；由于违反此项规定所造成的一切后果，由乙方自己负责。
2．1．7．在施工现场内（包括生活区和其它场所）有工作责任区划分的场所或部位，必须由专人进行管理，并杜绝任何作业人员和其他人员相互进入与非自己承包区、工作责任区和生活区域等无关的区域，以防止出现安全、消防和治安等事故及无法进行责任划分；由于违反此项规定所造成的一切后果，由乙方自己负责。
2．1．8．任何人员不得进行与本工种无关、跨工种操作或进行不属于自己工作范围的作业及其他活动，由于违反此项规定所造成的一切后果，由乙方有关责任人和直接责任人自己负责。
2．1．9．乙方必须执行书面安全技术交底制度、周一安全活动一小时的例会制度与班前讲话制度，井记录备案，针对每天的不同工作环境，地点，工序，工种，由班组长及安管人员进行有针对性的讲话。并做好跟踪检查管理工作。
2．1．11．在施工过程中，要对每个施工人员进行定期的安全教育。提高自我保护意识和防范措施，做到把安全隐患消灭在萌芽状态。
2．1．12．乙方必须严格执行安全防护验收表和施工变化后交接检验制度等验收制度，并文字记录下来。凡未经检查和验收合格的安全防护设施和设备，一律不得使用，操作。如违反使用，对责任人和乙方责任人进行处罚，出现的一切后果由乙方责任人自己负责。2．1．13．对甲方的违章指挥有权拒绝执行，并提出自己的书面意见（必须有文字记录
在案）。
2．1．14．乙方自备的安全防护用品、消防设备、临时用电设备（包括安全网、安全帽、安全带、灭火器、消防栓、水带、防火草帘、配电箱、闸具、电缆等），必须是符合天津市政府有关管理部门要求。否则一律清退出场，并由甲方对乙方进行处罚，由此造成的损失由乙方负责。
2．1．17．乙方必须执行各级安全教育培训以及持证上岗制度，乙方负责对本单位人员进行安全技术培训和教育，各分部、分项工程都要求做书面安全文明施工交底。2．1．19．分包方必须执行总包方的安全检查制度；分包方必须虚心接受总包方以及其上级主管部门和各级政府、各行业主管部门的安全生产检查，否则造成的罚款等损失均由分包方承担；
分包方必须按照总包方的要求建立自身的定期和不定期的安全生产检查制度，并且严格贯彻实施；
分包方必须设立专职安全人员实施日常安全生产检查制度及工长、班长跟班检查制度和班组自检制度。
2．1．21．分包方必须执行安全防护措施、设备验收制度和施工作业转换后的交接检验制度；分包方自带的各类施工机械设备，必须是国家正规厂家的产品，且机械性能良好、各种安全防护装置齐全、灵敏、可靠。
2．1．22．分包方必须执行个人劳动防护用品定期定量供应制度。
2．1．23．分包方必须预防和治理职业伤害与中毒事故。
2．1．24．分包方必须严格执行职工因工伤亡报告制度：
2．1．24．1．分包方职工在施工现场从事施工过程中所发生的伤害事故为工伤事故；2．1．24．2．如果发生因工伤亡事故，分包方应在最短时间内，以最快捷的方式通知总包方的项目主管领导，向其报告事故的详情。由总包方通过正常渠道及时逐级上报上级有关部门，同时积极组织抢救工作采取相应的措施，保护好现场，如因抢救伤员必须移动现场设备、设施者要做好记录或拍照，总包方为抢救提供必要的条件。2．1．24．3．分包方要积极配合总包方上级部门、政府部门对事故的调查和现场勘查。凡因分包方隐瞒不报、做伪证或擅自拆毁事故现场，所造成的一切后果均由分包方承担；2．1．24．4．分包方须承担因为分包方的原因造成的安全事故的经济责任和法律责任；2．1．24．5．如果发生因工伤亡事故，分包方应积极配合总包方做好事故的善后处理工作，伤亡人员为分包方人员的，分包方应直接负责伤亡者及其家属的接待善后工作，因此发生的资金费用由分包方支付，因不能积极配合总包方对事故进行善后处理而产生的一切后果由分包方自负；
2．1．25．分包方必须执行安全工作奖罚制度；分包方要教育和约束自己的职工严格遵守施工现场安全管理规定，对遵章守纪者给予表扬和奖励，对违章作业、违章指挥、违反劳动纪律和规章制度者给予处罚
2．1．26 分包方必须执行安全防范制度：
2．1．26．1、分包方要对分包工程范围内工作人员的安全负责；
2．1．26．2、分包方必须采取一切严密的、符合安全标准的预防措施，确保所有工作
场所的安全，不得存在危及工人安全和健康的危险情况，并保证建筑工地所有人员或附近人员免遭工地可能发生的一切危险；
2．1．26．5、总包方有权要求立刻撤走现场内的任何分包队伍中没有适当理由而又不遵守、执行地方政府相关部门及行业主管部门发布的安全条例和指令的人员，无论在任何情况下，此人不得再雇佣于现场，除非事先有总包方的书面同意；
2．1．26．6、施工现场和工人操作面，必须严格按国家、政府规定的安全生产、文明施工标准搞好防护工作，保证工人有安全可靠、卫生的工作环境，严禁违章作业、违章指挥；
2．1．26．7、对不符合安全规定的，总包方安全管理人员有权要求停工和强行整改使之达到安全标准，所须费用从工程分包款中加倍扣除（如属甲方直接分包则委托甲方双倍扣除）；
2．1．26．8、分包方应给所属职工提供必须的和有效的安全用品，如：安全帽、安全带等，若必要时还须配戴面罩、眼罩、护耳、绝缘手套等其他的个人人身防护设备；2．1．26．11、分包方应指定至少一名合格的且有经验的安全管理人员负责安全方案和措施得到实施。
2．2、消防保卫工作要求：
2．2．1．甲、乙双方的消防安全工作要坚持以确保安全生产为中心，认真贯彻落实“预防为主，防消结合”的消防工作方针和“谁主管，谁负责”的逐级防火责任制。提高消防安全管理水平和消防安全施工水平，杜绝火灾事故。乙方对施工现场的消防安全负直接管理责任。
2．2．2．分包方必须严格遵守国家的有关法律、法规及建设部、天津市政府、天津市建委颁发的有关治安、消防、交通安全管理规定及条例，分包方应严格按总包方消防保卫制度以及总包方施工现场消防保卫的特殊要求组织施工。
2．2．3．乙方负责人负责本队的日常消防保卫工作，实行逐级防火责任制；同时必须确定一名施工现场负责人为消防负责人，全面负责本单位的现场消防保卫安全工作。2．2．4．按用工单位要求成立义务消防队组织，实施全员安全教育，建立义务消防队，明确责任并具体抓好落实工作。建立各级消防责任制，实施目标管理，加强对所属人员的教育和管理，加强自我防范意识，在施工过程中要经常组织全体人员学习有关法律，法规等规定，做到严防死守，人人有责，确保不发生消防保卫事故。
2．2．5．凡由于分包方管理以及自身防范措施不利或分包方工人责任造成的案件、火灾、交通事故（含施工现场内）等灾害事故，事故经济责任、事故法律责任以及事故的善后处理均由分包方独自承担，因此给总包方造成的经济损失由分包方负责赔偿。2．2．6．乙方必须遵守甲方消防保卫管理制度，接受公安，消防部门的检查。遵章守纪，杜绝“三违”现象的发生。严格执行项目部“有关加强出入场人员，材料，设备，设施管理的通知”中的有关规定。
2．2．7．必须无条件的遵守公司安全管理制度中施工现场防火的以下规定：2．2．7．1施工现场严禁吸烟；严禁违章动用明火作业，如须动用明火作业，必须先办理动火审批手续，待检查批准后方可施工，在施工时对动火现场采取严密的消防措施
确保安全；
2．2．7．2乙方进行电器设备、线路、器具安装施工作业以及进行电、气焊作业时，必须由合格的电工、焊工等持有效岗位证书的专业技术人员操作，严格执行操作规程，非持证专业人员不得私拉，乱接，乱动；严禁违章作业违章指挥；
2．2．7．3在每天施工作业结束后，消防负责人要对施工现场进行一次消防保卫安全检查，发现问题及时解决；
2．2．7．4乙方施工材料存放、保管，应符合防火安全要求，其库房的耐火等级和防火要求符合公安部制定的《仓库防火安全管理规定》。油漆，稀料、化学危险品和压缩可燃气体容器等易燃、易爆材料及物品必须按其性质规定设置专库分类存放，周围严禁动用明火，并张贴明显警示牌，有相应的防火措施。严格遵守限额领退料手续，每天使用后把易燃易爆等危险物交回专料存放库房，使用后的废弃物料应及时消除。2．2．7．5施工现场的消防车道、消防器材和设施不得埋压、圈占，消防器材不得挪做他用。冬季施工必须对消防设备采取防冻保温措施。
2．2．7．6宿舍内严禁吸烟；严禁在室内存放易燃，易爆等危险物；
2．2．7．7食堂内用液化气及炉灶必须执行有关管理制度；不得在宿舍内私自动火做饭。
2．2．7．8未经甲方消防主管部门批准，严禁违章使用电炉子、电褥子、煤炉、电暖气。施工现场任何地点不得私自点火作业或取暖。
2．2．7．9乙方因施工需要搭设的临时建筑，必须报甲方消防主管部门审批，并符合防火要求，不得使用易燃材料。
2．2．7．10乙方使用化学危险品、易燃易爆品和电器设备，必须报甲方消防主管部门审批备案。符合技术规范和操作规程，严格防火措施，禁止交叉作业或在作业场所分装、调料以及其它方面的违章作业，确保施工安全。施工作业用火必须经甲方消防主管部门审批，领取用火证方可作业。用火证只在指定地点和限定时间内有效。
2．2．7．12乙方未经甲方消防主管部门批准，不得在施工现场内随意设置宿舍；工程内严禁住人。建设工程内不准存放易燃、易爆化学危险品和易燃可燃材料以及设置库房。2．2．9．如果发生消防，保卫等事故，要立即采取相应的保护和救护措施，积极提供线索协助甲方和其他主管部门工作。
2．3．治安保卫要求
2．3．1．乙方必须建立健全治安保卫组织机构和规章制度。由主要领导负责日常的保卫工作。治保小组的人员必须固定，分清责任，并接受甲方治保机构的领导。对于乙方自己的材料，设施，设备等，乙方自己要派有能力的人员进行值班巡逻，并接受甲方和当地公安部门的监督检查。
2．3．2．非本工地人员未经甲方许可不得带入本工地，来访亲友未经甲方批准，未办理暂住手续，不许留宿。严禁将家属及小孩带入施工现场（包括在外边租住的集体宿舍）。2．3．3．在施工现场严禁打架，斗殴，酗酒闹事，赌博，盗窃，流氓，诈骗，吸毒，搞淫秽活动，确保不发生违法乱纪行为。
2．3．4．爱护公物，非本人东西未经允许不得带出场外，如出现违反以上规定的，只
要有违反苗头，除对有关人员进行处罚外，立即移交公安机关处理。
2．3．5．外出办事必须请假，重大节日和非常时期，必须向甲方主管人员开出请假条，经批准后，方可出去。晚上十点前必须归队，请假外出期间遵守交通规则和治安处罚条例及所有法律。
2．3．6．严禁出现监守自盗，或将甲方材料，设施，设备未经甲方有关人员批准，私自带出，否则一经发现所有经济损失全由私自带出者负责。并对乙方单位进行惩罚。2．4、现场文明施工及其人员行为的管理：
2．4．1、分包方必须遵守现场安全文明施工的各项管理规定，在设施投入、现场布置、人员管理等方面要符合要求，在施工过程中，对其全体员工的服饰、安全帽等进行统一管理；
2．4．2、分包方应采取一切合理的措施，防止其劳务人员发生任何违法或妨碍治安的行为，保持安定局面并且保护工程周围人员和财产不受上述行为的危害，否则由此造成的一切损失和费用均由分包方自己负责；
2．4．3、分包方应按要求建立健全工地有关文明安全施工、消防保卫、环保卫生、料具管理和环境保护等方面的各项管理规章制度，同时必须按照要求，采取有效的防扰民、防噪声、防空气污染、防道路遗洒和垃圾清运等措施；
2．4．5、分包方在施工现场应按照国家、地方政府及行业管理部门有关规定，配置相应数量的专职安全管理人员，专门负责施工现场安全生产的监督、检查以及因工伤亡事故处理工作，分包方应赋予安全管理人员相应的权利，坚决贯彻“安全第一、预防为主”的方针；
2．4．6、分包方应严格执行国家的法律法规，采取适当的预防措施，以保证其劳务人员的安全、卫生、健康，在整个合同期间，自始自终在工人所在的施工现场和住所，配有医务人员、紧急抢救人员和设备，并且采取适当的措施以预防传染病，并提供应有的福利以及卫生条件；
2．4．7．乙方必须按照施工总平面布置图统一堆放材料，并挂标识牌。
2．4．8．施工区、生活区和办公区的设置、划分及文明施工应符合甲方的要求，生活区必须设置在固定场所，符合规定。
2．4．9．环境保护由乙方严格执行天津市有关法律、法规及通知，并必须采取防尘、防扰民措施，达到市政府所要求的“五个100%”规定。
2．4．10．在外出时，必须遵守有关的交通安全法规，否则一切后果由乙方自己负责。2．4．11．乙方必须遵守甲方的其他有关规章制度，如未按规定执行而引起甲方生产生活设施发生异常情况或重大损失，一切后果由乙方负责、并负责赔偿。
四、争议的处理
当合约双方发生争议时，可以通过协商解决或申请施工合同管理机构有关部门调解，不愿通过调解或调解不成的可以向天津市（或当地）人民法院起诉。
五、根据实际情况补充其他相应条款：
5．1如果乙方违反以上协议规定内容中任何一项，或甲方提出书面隐患整改意见，乙方未在规定时间内进行整改的，甲方将根据违反程度对乙方进行处罚外，情节严重的
将责令乙方停工整改，待整改合格后方可继续施工。
5．2本协议书必须由乙方负责人向每个施工人员传达。更换新工人时必须由乙方重新传达贯彻，否则一经发现违反的，除从重处罚外所有一切后果由乙方自己负责。
5．3当有关法律，法规，条例，规章制度有新的规定时，以新规定为准。
5．4对乙方的经济处罚、不管乙方签不签字，只要有事实发生或有证据佐证，就即时生效按协议办理。
5．7如甲方未履行有关责任，乙方可以向上级主管部门反映或举报。
以上条款具体未详尽之事，参照公司有关制度、规定、文件执行。
六、合约书的份数：
本协议书甲、乙方各持一份，签字盖章有效。
七、有效期自2017年6月2日生效至施工合同书的截止期同时截止。
总包方（盖章）：分包方（盖章）：
总包方负责人（签字）：分包方负责人（签字）：
年月日年月日
专业（甲指）分包安全生产文明施工协议 编号: 建设单位：_______________________________________ （以下简称甲方） 总承包单位：____________________________________________ （以下简称乙方） 专业分包单位：__________________________________________ （以下简称甲指方） 因专业承包单位非总包单位的直接分包，根据总承包单位与建设单位签定的总承包施工合同，总包单位只是作为对建设单位的服务来对进入总包现场的专业承包单位进行代建设单位管理，所以进入总包施工现场的专业承包企业，必须服从总包的管理与协调。专业承包单位出现的各种劳务用工问题及违反国家、南昌市行政主管部门的有关法律、法规和规定等行为由专业承包单位承担完全责任。甲、乙、甲指三方必须认真贯彻国家和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策，严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。为了明确三方的安全生产责任，结合本工程现场具体情况，确保施工安全，本着公平、自愿、诚信的原则，经三方协商一致，达成如下配合管理安全协议，三方必须共同遵守，严格执行。 一、施工内容 1、工程名称： 2、工程地址： 3、专业分包工程名称： 4、承包方式：包工□、包料□、包质量□、包安全文明施工口 5、工程项目期限： 开工日期：_________ 年 _____ 月___ 日（以乙方书面通知为准）； 竣工日期：_________ 年 _____ 月___ 日（以通过验收/备案制验收为准）； 6、工程施工范围及内容： ___________ 分项工程施工进程中的安全，主要是（简要叙述）： ________________________ 二、本工程安全控制目标及文明施工达标： 工程安全目标 1、年负伤事故频率：％。以下； 2、杜绝重伤、死亡、火灾、设备、食物中毒等重大事故; 3、一般安全事故为零；
中建一局集团第二建筑有限公司即墨蓝色新区工程市政项目部总分包安全管理协议书总分包安全管理协议书 甲方：中建一局集团第二建筑有限公司乙方： 为进一步贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，严格执行劳动保护和安全生产的法令、法规，强化安全生产管理，落实安全生产责任制，依法从严治理施工现场，确保项目施工人员的安全与健康，促进施工生产的顺利进行，依照国家安全生产法及安全管理标准以及《北京市施工现场管理法规及文件汇编》和中建一局集团《工程项目安全生产标准》，就本项工程施工生产中的有关事项，经双方协商达成如下协议：在施工工程总分包合同的执行上，本协议书具有优先权。安全生产组织管理第一条一、甲方需设置安全生产专职机构——安全管理部门；乙方必须配备一名以上专职安全管理人员；二、乙方必须严格遵守《北京市人民政府关于外地建筑企业来京施工管理暂行规定》及《北京市建筑市场管理条例》等北京市政府关于外地来京施工企业管理的相关法律、法规及。条例（若在京外施工，必须遵守当地政府关于企业施工管理的相关法律、法规及条例）任何因乙方违反上述条例而造成的案件、事件、事故所连带的经济及法律责任均由乙方承担，因此造成甲方的经济损失由乙方承担；三、乙方的所有工人必须同时具备北京市建设工程专业劳务发包、承包交易中心《施工项目《现场出入证》并在甲方将施工人员登记在册，、办理《安全教育上岗卡》、交易备案注册》，严禁使用童工和未成年人。若在京外施工，必须遵守当地政府关于（费用由乙方承担）企业施工管理的相关法律、法规及条例。任何因为乙方违反上述条例造成的案件、事件、事故等，其经济责任及法律责任均由乙方承担，
工程分包安全协议书 在社会发展不断提速的今天，男女老少都可能需要用到协议书，签订了协议书就有了法律依靠。什么样的协议书才是有效的呢？以下是作者收集整理的工程分包安全协议书4篇，希望能够帮助到大家。 工程分包安全协议书篇1 总承包方：XXX（以下称甲方） 工程分包方：XXX(以下称乙方) 因甲方施工的XXX工程，因施工需要，经甲、乙方友好协商,甲方将：工程分包给乙方施工。甲乙双方是属于经济承包关系，乙方自雇人员统一管理和全面负责，接受总承包方督查。为了贯彻“安全第一，预防为主”的安全方针，根据《合同法》、《安全生产法》、《建筑工程安全生产管理条例》中有关安全责任的规定，结合本工程实际，在签定协议的基础上，甲、乙双方签定如下安全协议： 一、甲方责任： 1、甲方帮助对乙方职工加强安全性教育，传达上级安全生产指标精神，对乙方所施工的工程项目进行针对性的安全交底，甲方对乙方文明施工、生活卫生、治安防火、环境、职业健康安全方面的督促检查，有关违章处罚对照项目部相关制度同等执行。 2 甲方苏中公司、监理对乙方施工中的安全工作进行监督、检查，督促其对隐患进行整改、对乙方违章违纪行为进行教育处罚，处罚款直接从安全保证金中扣除。乙方不接受管理或严重屡教不改，甲方有权责令其停止施工或无条件退场。 3、甲乙双方在结算标准中包含安全生产等费用，乙方必须采购符合国家及相关标准的劳防物品，对自雇人员免费发放;甲方、总承包方协助乙方办理暂住证等对外协调工作，协调和相关费用由乙方自理，发生事故甲方：总承包方协助乙方向保险公司索赔尽可能提供必要的帮助（在为自雇人员办理意外伤害保险的基础上）。 二、乙方责任在： 1、乙方应根据相关法规及总承包单位要求的《分包单位须知》提供：资质
常州市东方红日建筑有限公司 工程施工总包与分包单位安全生产协议书 总包单位：_________________________ （以下简称甲方） 分包单位：_________________________ （以下简称乙方） 为了全面履行甲、乙方签订的建设工程施工分包合同 工程名称: 工程地 点：工程 内容: 分 包范围: 进一步明确在施工过程中甲、乙双方各自的安全责任，保护施工人员的安 全和身体健康，防止因工伤亡事故的发生、依据《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国安全生产法》及有关法律、法规规定，签订本协议。 本协议为《建设工程施工专业分包合同》第三部分专用条款中的第20条补充条款，在双方签订《常州市建设工程施工分包合同》的同时签定本协议，经双方签字盖章生效，具有同等法律效力，双方应认真履行。 第一条甲、乙双方共同责任 一、甲、乙双方共同遵守国家和本市有关安全生产的法律、法规和规定，认真执行国家、行业、企业安全技术标准。 二、在甲方统一领导下，组成施工现场安全生产领导机构、定期召开安全工作会议，建立健全安全生产责任制和群防群治制度，制定各项安全生产规章和安全生产目标责任，形成一体化的安全生产监督管理体系和保证体系，并按照职责分工抓好落实。 三、坚持安全第一、预防为主”的方针，不得违章指挥和违章作业，在组织施工生产时先落实安全保护措施，防止事故发生。 四、抓好安全教育；严肃安全纪律;规范安全行为；净化作业环境，禁止野蛮施工，防止施工扰民。 五、发生事故，立即采取措施，保护现场，抢救伤员，防止事故扩大，并应分别及时报告上级主管部门，组织事故调查小组，查清事故原因，确定事故责任，按照三不放过”原则，拟定改进措施，提出对事故责任者的处理意见。 第二条甲方的具体责任 一、甲方对施工现场安全管理负全责。组织指挥现场安全生产，向乙方公布本企业，本施工现场安全检查生产规章制度，核查乙方安全生产保证体系和规章制度，对乙方安全生产实施监督管理。 二、编制工程项目安全施工组织设计，并分解到乙方分包项目，组织指导
分包安全生产管理协议书 发包方：北京翔鲲水务建设有限公司章丘项目（简称甲方）承包方：（简称乙方）按照各方责任主体单位应坚持“各司其职，各负其责”的原则，经协商，甲乙双方在已经签订的章丘城市水系项目工程分包合同框架范围内，另签订本《分包安全生产管理协议书》，以明确双方安全生产责任并共同遵守。 第一条双方共同遵守国家《安全生产法》、《建筑法》、《劳动法》、《安全生产许可证条例》、《建设工程安全生产管理条例》等安全生产法律法规，严格执行JGJ59—2011《建筑安全施工检查标准》等行业标准及地方政府要求。 第二条双方共同遵守北京翔鲲水务建设有限公司（以下简称“公司”）各项安全生产管理制度，贯彻执行公司职业安全健康和环境管理体系手册和程序文件。 第三条甲方和乙方之间是分包合同关系，乙方与其雇佣的作业人员是劳动合同关系，乙方作为雇佣者是其所雇佣人员的安全生产责任主体。 第四条甲方的安全生产责任、权利和义务 1、对乙方施工生产安全进行监督、管理、检查。
2、定期对乙方进行安全生产法律法规、方针政策、标准规范、规章制度方面的教育，对乙方人员进行入场及三级安全教育。 3、对按照规定程序审批的施工组织设计、专项施工方安进行书面安全技术交底。 4、有权制止乙方及所雇人员违章作业行为，对违章行为有权责令其整改、停工整顿和经济处罚。 5、有权对安全素质差、不服从安全生产管理的人员责令其限期退场。 6、按照规定对乙方采购的材料、自带（含租赁）施工机具、设备进行检查，有权拒绝乙方不合格产品进场（已经进场的，限期退场）。 7、如果乙方存在重大安全隐患拒不整改或发生安全责任事故，甲方有权终止劳务分包合同，责令乙方限期退场。 8、有对乙方及所雇人员违反安全操作规程进行处罚的权利。 第五条乙方的安全生产责任、权利和义务 1、按照规定取得《安全生产许可证》，并报甲方备案。根据法律法规要求，建立健全安全管理体系，制定安全生产责任制和安全生产规章制度。 2、按照建质【2008】91号文规定配备专职安全管理人员：实行专业分包的单位，必须配备专职安全员至少1人，并根据所承担的工程量和施工危险程度增加；实行劳务分包的单位，作业人员50人以
总包单位与分包单位安全生产协议书 总包单位： 分包单位： 为了强化为施工现场安全管理，保护职工的人身安全、健康和国家财产，保障施工生产的顺利进行，依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程安全管理条例》，双方就本工程安全生产达成如下协议： 一、总包单位与分包单位的责任 1、分包单位在总包单位的区域内施工，在安全生产和文明施工中要执行国家及行业有关安全操作规程和总包单位的一切安全生产管理制度，服从总包单位的安全生产管理及执法人员提出的隐患通知单、技术部门的安全措施交底。 2、分包单位施工人员进场前，必须先将现场负责人、施工人数（包括专职或兼职安全员、特种作业人员）、分包单位营业执照、安全生产许可证、企业资质和委托书等复印件报送总包单位，经核实无误后方可进场施工。 3、分包单位进场前，分包单位必须对进场人员进行安全生产、文明施工岗前教育以及经总包单位现场教育，要求教育面达到100%。 4、严禁违章指挥、违章作业，对在施工过程中出现的不安全隐患，总包单位有权下达隐患通知单，并限期改正，对情节严重并不按期整改的，总包单位有权停止分包单位作业，由此产生的一切后果由分包单位负责。
5、分包单位自行搭设的固定式脚手架、移动式工具脚手架、电梯井内架子、用电线路、手持电动工具等设施，必须严格按规范要求去做，并组织有关部门验收后方可使用，发生事故时由分包单位自行负责。 6、由总包单位提供给分包方单位使用的施工用电、脚手架及防护设施，须经双方验收，办理交接手续后方可使用，分包单位在使用过程中发生的任何事帮均与总包单位无关。现场各种防护设施不得随意拆改，尤其是洞口防护需要打开时，分包单位应事先向总包单位书面提出申请，待批准后方可施工，施工中除设明显标志外，还应派专人看守监护，完工后或下班时应及时封闭好。 7、分包单位必须熟知地下管线敷设位置、走向，对于不明管线必须报请总包单位待归属地确定、经产权单位同意后方可施工。如不按地下管线会签单施工或发现不明管线未经许可擅自施工造成的地下管线损坏由分包单位自行负责。 8、为便于现场管理，按施工工程面积多少，分包单位必须向总包单位交纳一定数额的安全风险抵押金，若不发生任何事故，待工程结束后如数返还分包单位，如分包单位在施工过程中出现隐患或违章并不及时整改而被处罚，罚金将从抵押金中扣除。风险抵押金不足部分由总包单位从分包单位工程款中扣除。 二、施工人员职责 1、施工从员进入施工现场必须按要求正确佩戴好安全帽，两米以上高处作业必须系好安全带。未经申请和总包单位同意，禁止私自拆改现场的安全防护、机械防护和临时用电防护设施。
土方开挖分包安全管理协议书
甲方：**国际建设有限公司 乙方： 为贯彻“安全第一、预防为主”的方针，明确甲乙双方的安全管理责任，切实做好工程的安全生产，根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证条例》、《化学危险品安全管理条例》、《企业职工伤亡事故报告和处理决定》、《特别重大事故调查程序暂行规定》等法律法规规章要求，同时依据甲乙双方合同要求，特签订本协议。 一、工程概述： 1、工程名称： 2、工程地址：北京市朝阳区孙河乡 3、分包工程范围和内容： 4、分包形式： 二、工程项目期限： 自2020年月日开工至 2020年月日止完工。 三、协议内容： 1、施工期间，甲方授权于春革同志为本工程甲方项目负责人，乙方授权同志为本工程乙方项目负责人。上述甲乙双方项目负责人全权负责各自单位的安全管理工作，上述人员发生变更，甲乙双方应及时沟通，并留下书面变更记录。 2、甲乙双方应根据合同及本协议要求，分别认真做好各自的安全管理工
作，最大限度减少和杜绝各类伤亡事故的发生。 3、甲乙双方在履行法律法规要求的安全职责过程中，需要甲乙双方合作共同完成的工作，甲乙双方必须严格按照协议约定的工作程序执行，确保法律法规要求的职责得到落实。 4、甲乙双方依据国家地方法律法规、合同及本协议内容在施工过程中留存的书面记录，做为甲乙双方履行各自安全职责的主要证据。 5、本协议所称伤亡事故均包括对第三方人员造成的伤亡事故。 （二）安全责任划分原则： 1、甲乙双方分别作为独立的法人单位，均必须严格执行有关安全生产的法律、法规、标准、规范要求作为法人单位应当履行的责任，切实加强各自单位的安全生产管理工作，健全各自的安全管理体系。包括分管安全生产的领导，配备专职或兼职安全员，应有各种机械、各工种的操作工程，特种作业人员、驾驶人员的操作证、驾驶证的审证考核制度，各级管理人员的安全生产责任制和定期安全检查制度。 2、甲乙双方在施工前要认真勘察现场： ①工程项目应由甲方编制施工组织设计 ②工程项目由乙方按照甲方的要求自行编制施工组织设计、制定有针 对性的安全技术措施，乙方必须严格按照施工组织设计的要求施工。 ③甲乙双方的安全管理人员及有关技术人员必须认真的对本单位职工 进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高职工的安全生产意识和自我保护能力，督促职工自觉遵守安全法规、纪律、制度。 ④施工前及施工中，甲乙方应共同对乙方进场的人员进行安全三级教育
总包与分包单位的安全管理协议书 甲方（总包方）：#################### 乙方（分包方）： ############### 经协商，为了便于安全管理，明确相关当事方的安全责任，根据《安全生产法》第 40 条的规定，甲乙双方在已经签订的专业分包合同框架范围内，另签订本安全生产管理协议，以明确双方安全生产责任并共同遵守。 第一条双方共同遵守国家《安全生产法》、《建筑法》、《劳动法》、 《安全生产许可证条例》、《建设工程安全生产管理条例》等一系列有关安全生产的法律法规，严格执行 JGJ59—2011《建筑施工安全检查标准》等一系列标准、规程、规范。 第二条双方共同遵守公司各项安全生产规章制度，贯彻执行职业安全健康和环境管理体系要求，贯彻执行施工现场安全文明施工管理处罚规定。 第三条甲方和乙方之间是工程总包和专业分包关系，乙方与其雇佣的作业人员是劳动合同关系，乙方作为雇佣者是所雇佣人员的安全生产责任主体。 第四条甲方的安全责任、权利和义务 1、对乙方施工生产安全进行监督、管理、检查。 2、对乙方人员进行入场安全教育，定期对乙方进行安全生产法律法规、方针政策、标准规范、规章制度的教育。 3、安排乙方施工生产任务的同时，对按照规定程序审批的施工组织设计、专项施工方案进行书面安全技术交底。 4、乙方负责实施专业承包范围内的安全防护、文明施工措施，费用由乙方支付；作业人员个人使用的劳动防护用品（安全帽、安全带等）发放和管理统一由乙方负责，费用由乙方承担；甲方负责对个人防护用品发放和管理进行监督，当乙方拒绝为从业人员发放合格个人防护用品时，甲方有权代理乙方统一集中采购，费用从工程款中直接扣除。 5、甲方有权制止乙方的违章作业，对重大违章行为有权责令其整改、停工整顿和经济处罚。
商业、办公及配套设施（创客星座）项目工程总分包安全管理协议书 工程名称：商业、办公及配套设施（创客星座）项目展示区园建工程 总包单位（甲方）：四川省雅典建设工程有限公司 分包单位（乙方）：四川兴立园林环境工程有限公司
总分包安全管理协议书 工程名称：商业，办公及配套设施（创客星座）项目展示区园建工程总包单位（以下简称甲方）：四川省雅典建设工程有限公司 分包单位（以下简称乙方）：四川兴立园林环境工程有限公司 为了切实加强施工现场安全生产管理，依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》以及《建筑施工安全生产管理条列》、建设部《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46—2012）、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59--2011) ,双方本着平等、自愿的原则，签订本协议。甲方和乙方均严格遵守本协议规定的权利、责任和义务，确保施工现场的安全生产和施工现场临时用电的安全。 一、甲方的权利、责任和义务： 1、贯彻落实国家有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定，对施工现场进行全面安全生产管理和监督检查并对施工现场临时用电进行安全检查和指导。 2、对乙方施工区域进行安全生产和文明施工检查；及时纠正乙方施工人员违章指挥和违章作业行为，并按照有关规定予以查处。对乙方施工区域内重大安全事故隐患应开具隐患通知单。 3、要求乙方提供施工现场《生产安全事故应急救援预案》。 4、建立健全施工现场各项安全生产管理制度。 5、对乙方的安全生产培训、劳保用品的使用和危险预知工作提出指导意见，并监督落实情况。
6、对乙方提出的安全生产要求积极提供帮助。 7、向乙方提供电源时，应与乙方办理交接验收手续。 8、按照有关临时用电标准对乙方的临时用电设备设施进行监督和检查。发现乙方在临时用电中必须责成乙方以整改。并监督整改落实情况。 9、对乙方特种作业人员的名单、操作证复印件及培训记录进行存档备案。 10、甲方按相关条例约定向乙方收取安全文明施工保证金。 二、乙方的权利、责任和义务： 1、遵守国家有关施工现场安全生产的法规和管理制度，建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度。严格执行国家施工现场临时用电及机械设备使用有关技术规范和安全操作规程，对施工区域内自行管辖的临时用电负全面管理责任。 2、服从甲方安全生产管理。 3、乙方必须为施工作业人员参加人生意外保险。 4、乙方造成的安全事故，导致人员伤亡时，由乙方承担事故责任和经济责任。 5、未经安全生产教育培训和无证人员，不得上岗作业。 安全用电： 1、向甲方提供书面临时用电申请。设备设施需要增容时必须重新办理用电申请手续。 2、保证B级配电箱以下管辖区域内各种用电设备、设施完好，临时用电设施和器材必须使用正规厂家的和合格产品，严禁使用假冒伪劣等不合格产品，加强维护保养工作，严禁各种机电设备带病运行。保证临时用电符合
安全生产协议书 总包单位：沂源县城关建筑工程有限公司 分包单位： 为了强化为施工现场安全管理，保护职工的人身安全、健康和国家财产，保障施工生产的顺利进行，依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程安全管理条例》，双方就本工程安全生产达成如下协议： 一、总包单位与分包单位的责任 1、分包单位在总包单位的区域内施工，在安全生产和文明施工中要执行国家及行业有关安全操作规程和总包单位的一切安全生产管理制度，服从总包单位的安全生产管理及执法人员提出的隐患通知单、技术部门的安全措施交底。 2、分包单位施工人员进场前，必须先将现场负责人、施工人数（包括专职或兼职安全员、特种作业人员）、分包单位营业执照、安全生产许可证、企业资质和委托书等复印件报送总包单位，经核实无误后方可进场施工。 3、分包单位进场前，分包单位必须对进场人员进行安全生产、文明施工岗前教育以及经总包单位现场教育，要求教育面达到100%。 4、严禁违章指挥、违章作业，对在施工过程中出现的不安全隐患，总包单位有权下达隐患通知单，并限期改正，对情节严重并不按期整改的，总包单位有权停止分包单位作业，由此产生的一切后果由分包单位负责。 5、分包单位自行搭设的固定式脚手架、移动式工具脚手架、电梯井内架子、用电线路、手持电动工具等设施，必须严格按规范要求去做，并组织有关部门验收后方可使用，发生事故时由分包单位自行负责。 6、由总包单位提供给分包方单位使用的施工用电、脚手架及防护设施，须经双方验收，办理交接手续后方可使用，分包单位在使用过程中发生的任何事帮均与总包单位无关。现场各种防护设施不得随意拆改，尤其是洞口
总包与分包单位安全管理及消防管理协议书 总包方： 分包方： 为了强化施工现场安全管理，保护职工的人身安全、健康和国家财产，保障施工生产的顺利进行，依据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国环境保护法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设项目环境保护管理条例》等有关法律法规、部门规章和当地关于建筑工程安全管理的有关规定，双方就本工程安全生产达成如下协议： 一、工程名称、地址及工程分包内容： 工程名称： 工程地址： 工程分包内容： 二、总包方、分包方责任 1、分包单位在总包方的区域内施工，在安全生产和文明施工中要执行国家及行业有关安全操作的最新规程。必须遵守六大各项安全纪律。遵守总包方的各项管理制度，服从总包方的安全生产管理。总包方及有关部门提出的安全隐患整改通知，按要求及时整改回复。接受总包方及有关技术部门的安全技术及措施交底。 2、分包单位施工人员进场前，必须先将现场负责人、施工人数(包括专职或兼职安全员、特种作业人员)，单位安全生产许可证，企业资质和委托书等复印件加盖公章报送总包方，经核实无误后方可进场。 3、分包单位进场前，必须对新员工做好三级安全教育，对进场人员进行安全生产、文明施工及现场现状各分项工程安全技术交底，要求教育率达到100%，并将考核成绩单汇总表由分包单位加盖公章后报送总包单位。 4、严禁违章指挥，违章作业，对在施工过程中出现的安全隐患，总包方有权签发隐患通知单，并限期整改，对情节严重不按期整改的，总包方有权停止分包方作业，由此产生的一切后果由分包方负责。 5、分包方自行搭设的固定式脚手架，移动式工具脚手架，电梯井内架子，用电线路及配电等设施，必须严格按国家各项规范要求去做，自带的机具、设备及安全防护用品，必须符合安全性能指标检测合格方可进场使用。
商业、办公及配套设施(创客星座）项目工程总分包安全管理协议书 工程名称:商业、办公及配套设施（创客星座)项目展示区园建工程 总包单位（甲方)：四川省雅典建设工程有限公司 分包单位(乙方):四川兴立园林环境工程有限公司
总分包安全管理协议书 工程名称：商业,办公及配套设施(创客星座)项目展示区园建工程 总包单位（以下简称甲方)：四川省雅典建设工程有限公司 分包单位（以下简称乙方）：四川兴立园林环境工程有限公司为了切实加强施工现场安全生产管理，依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》以及《建筑施工安全生产管理条列》、建设部《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46—2012)、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59--2011) ,双方本着平等、自愿的原则，签订本协议。甲方和乙方均严格遵守本协议规定的权利、责任和义务，确保施工现场的安全生产和施工现场临时用电的安全。 一、甲方的权利、责任和义务: 1、贯彻落实国家有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定，对施工现场进行全面安全生产管理和监督检查并对施工现场临时用电进行安全检查和指导。 2、对乙方施工区域进行安全生产和文明施工检查；及时纠正乙方施工人员违章指挥和违章作业行为,并按照有关规定予以查处。对乙方施工区域内重大安全事故隐患应开具隐患通知单。 3、要求乙方提供施工现场《生产安全事故应急救援预案》。 4、建立健全施工现场各项安全生产管理制度。 5、对乙方的安全生产培训、劳保用品的使用和危险预知工作提出指导意见，并监督落实情况。
6、对乙方提出的安全生产要求积极提供帮助。 7、向乙方提供电源时，应与乙方办理交接验收手续。 8、按照有关临时用电标准对乙方的临时用电设备设施进行监督和检查。发现乙方在临时用电中必须责成乙方以整改。并监督整改落实情况。 9、对乙方特种作业人员的名单、操作证复印件及培训记录进行存档备案。 10、甲方按相关条例约定向乙方收取安全文明施工保证金。 二、乙方的权利、责任和义务: 1、遵守国家有关施工现场安全生产的法规和管理制度，建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度。严格执行国家施工现场临时用电及机械设备使用有关技术规范和安全操作规程，对施工区域内自行管辖的临时用电负全面管理责任。 2、服从甲方安全生产管理。 3、乙方必须为施工作业人员参加人生意外保险。 4、乙方造成的安全事故，导致人员伤亡时，由乙方承担事故责任和经济责任。 5、未经安全生产教育培训和无证人员,不得上岗作业。 安全用电: 1、向甲方提供书面临时用电申请。设备设施需要增容时必须重新办理用电申请手续。 2、保证Ｂ级配电箱以下管辖区域内各种用电设备、设施完好，临时用电设施和器材必须使用正规厂家的和合格产品,严禁使用假冒伪劣等不合格产品，加强维护保养工作，严禁各种机电设备带病运行。保证临时用电符合
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 新总包与分包单位安全生产协议书 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
甲方(总承包方)： 乙方(分包方)： 工程名称：石家庄裕华万达广场A区幕墙工程 工程地点：石家庄槐中路交民心河 按照《建筑法》、《安全生产法》、《建筑工程安全生产管理条例》等法律法规和建筑施工行业管理标准规范等相关规定，甲乙双方就现场的安全生产、文明施工达成如下协议。 一、双方权责 1、甲乙双方共同的责任： 坚持以人为本的安全生产宗旨，贯彻落实国家有关安全生产的法律法规；坚持“安全第一、预防为主”的方针，全面实施国家和行业管理部门有关安全生产的标准规范，落实总包单位的安全管理规定和办法，确保封闭管理、确保员工安全、确保安全生产。 2、甲方的责任 (1) 建立安全生产责任制度。甲方作为工程总承包单位，对整个施工现场行使安全管理权，制定并落实企业的安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程； (2) 建立安全例会制度。每月组织召开一次安全会议，并形成会议纪要。遇有特殊情况时，随时召开安全会议。 (3) 建立安全检查制度。每周组织一次安全检查，下达整改通知单，进行安全奖罚；督促乙方完成整改事项，并在整改反馈单上签署意见。对乙方施工工序、操作岗位的安全行为进行日常监督检查，纠正违章指挥和违章作业。 (4) 建立安全教育培训制度。负责组织对乙方进场工人进行公司级和项目级安 全教育。每年负责组织一次安全生产知识考试工作。在推广新技术、新材料、新设备和新工艺时，负责对分包管理人员和作业人员进行安全生产教育培训。有权拒绝使用 安全生产教育培训考核不合格的人员。 (5) 组织安全技术交底。技术负责人主管安全技术交底工作，并负责向分包单位交底的技术负责人进行交底，同时督促安全管理人员监督分包单位向现场施工人员进行交底。重要分项或重点部位的交底，必要时，可直接进行交底。交底人要签上自 己的名字和交底时间。 (6) 负责编制总的施工组织设计和专项安全施工组织设计。 (7) 负责建立项目部安全管理资料。 (8) 负责编制施工现场总的紧急情况下的应急预案和生产安全事故应急救援预案。 (9) 负责对首次进入施工现场的人员进行安全教育 (10) 对分包队伍违章、违纪人员，有制止权、下达整改通知权、罚款权、停工权和直至活退出现场权。 (11) 有让分包队伍按照国家规定成立安全管理机构和配备安全管理人员的权利。 (12) 按规定足额使用安全措施费用；有要求分包队伍按规定足额使用安全措施费用的权利。 (13) 及时向乙方书面通报现场危险作业环境和危险情况。 (14) 有权对乙方使用的临时设施、安全防护用品进行检查和验收，对不符合安全要求和项目管理规定的设施和防护用品有权要求拆除、更换。 3、乙方的责任 (1) 杜绝死亡事故和重伤事故、减少一般事故、轻伤率不超过1.5 %。 (2) 建立本单位的安全生产责任制度，层层签定安全生产责任状，责任到人。
专业工程分包安全协议书 总承包单位（甲方）：------------------------------公司 专业分包单位（乙方）：---------------------------公司 为了认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，牢固树立“以人为本”的安全管理理念，切实把《建设工程安全生产管理条例》贯穿到施工生产的全过程，加强安全管理，减少伤亡事故，明确双方责任，特订立本协议。 一、工程名称： 分包内容： 二、责任期限：自年月日至年月日 三、甲方责任 1、认真贯彻执行国家、上级有关安全生产的法律法规和政策，监督分包方各项安全生产制度和措施的落实，对本工程的安全生产负总责。 2、审核分包方的安全生产资格和专项施工方案，对分包方的安全生产管理进行监督检查。 四、乙方责任 1、认真履行安全生产职责，自觉接受甲方对安全生产的监督管理，遵守当地行业主管部门安全生产方面有关管理规定，执行甲方在安全生产方面的规章制度，服从甲方的安全生产管理，对本分包工程项目的安全工作负责。 2、施工现场应配备专职安检人员和专业人员进行现场监督，及时消除施工过程中的不安全因素。 3、加强对现场从业人员的安全教育与培训，作业前应针对分包工程项目特
点进行再教育，提高从业人员的安全素质及自我防护意识，严格按照安全标准组织施工，消除事故隐患，保证作业环境的安全。现场从业人员未经安全生产教育培训合格，不得上岗作业。特种作业人员必须持证上岗。 4、根据本分包工程项目的特点，负责编制专项安全施工方案,采取必要的安全防护措施，并根据施工进度有针对性地进行安全技术交底。交底要交到所有作业人员，并严格履行签字手续。 5、提供的防护设施及施工设备，应符合国家及行业标准。 6、对甲方的安全防护设施不得随意拆除，需拆除的必须书面报甲方批准。 7、必须使用甲方推荐的安全防护用品、劳动保护用品及安全设施，严禁购买假冒伪劣产品；并监督、检查从业人员是否按规定正确佩戴、使用劳动保护用品。 8、执行甲方的职业健康安全制度，为现场从业人员提供符合国家规定的职业安全卫生条件，防止和减少职业危害，加强对女职工的劳动保护，严禁使用未成年工和年龄超过55周岁的作业人员。 9、施工现场生产安全事故发生后，应当立即上报甲方并按有关规定组织调查处理。 10、因乙方安全管理不善、不服从管理或作业人员违章操作导致生产安全事故发生的，其责任和由此发生的费用由乙方承担。 五、生产安全事故责任裁定 生产安全事故的责任裁定由甲方安全管理部或当地建设行政主管部门负责，任何一方对裁定结果不服的，可向工程所在地有管辖权的人民法院起诉。 六、其他：（根据分包工程特点约定）
总包与分包单位安全生产协议书 总包方：xxxxxxxxx公司 分包方： 为了强化施工现场安全管理，保护职工的人身安全、健康和国家财产，保障施工生产的顺利进行，依据《中华人民共和国劳动法》，《中华人民共和国建筑法》，《建筑安装工程承包合同条例》和青岛安装建设股份有限公司关于建筑工程分包的有关规定，双方就本工程安全生产达成如下协议： 一、双方共同确认该项目的安全生产管理目标 1.现场杜绝重伤、死亡事故的发生；轻伤频率控制在3‰以内。 2.施工现场各类安全隐患整改率必须保证在规定时限内达到100%，杜绝现场重大隐患的出现。 3.现场无火灾、火警事故，火灾隐患整改率必须保证在规定时限内达到100%。 4.劳务用工合法；非法用工、治安及刑事案件为零。 5.严格按发包人文明安全施工管理要求进行施工及管理，保证施工现场达到合格文明安全工地标准。 二、总包方、分包方责任 1.分包单位在总包方的区域内施工，在安全生产和文明施工中要执
行：国家及行业有关安全操作规程和总包方的一切安全生产管理制度，服从总包方的安全生产管理，安全人员提出的隐患通知单、技术部门的安全措施交底。 2.分包单位施工人员进场前，必须先将现场负责人、施工人数(包括专职或兼职安全员、特种作业人员)，单位安全生产许可证，企业资质和委托书等复印件报送总包方，经核实无误后方可进场。 3.分包单位进场前，必须按照《安全生产教育管理办法》对进场人员进行安全生产、文明施工及现场现状教育，要求教育面达到100%，并将考核成绩单报送总包单位。 4.严禁违章指挥，违章作业，对在工程中出现的不安全隐患，总包方有权签发隐患通知单，并限期改正，对情节严重不按期整改的，总包方有权停止分包方作业，由此产生的一切后果由分包方自行负责。 5.分包方自行搭设的固定式脚手架，移动式工具脚手架，管道井内架子，用电线路，手持电动工具等设施，必须严格按规范要求去做，并组织有关部门验收后方可使用。 6.由总包方提供给分包方单位使用的施工用电、施工用水、脚手架及安全防护设施，须经双方验收，办理交接手续后方可使用，分包方在使用过程中发生的任何事故均与总包方无关。现场各种防护设施不得随意拆改，尤其是临边洞口防护需要打开时，分包单位应事先向总包单位书面提出申请，待批准后方可打开，施工中除设明显标志外，还应派专人看守，完工后或下班时应及时封闭好。 7.为便于现场管理，按施工总承包合同分包方必须向总包方交纳
安全生产协议书 总包方：南通四建金阊新城定销房南二标段工程项目部（简称甲方） 分包方：_____________________________________________ （简称乙方）为贯彻和加强安全生产工作，保证安全生产目标管理的实现，结合我项目部安全生产的现状，确保在施工中不发生伤亡、火灾及其它事故，按照建设部《建筑施工安全检查标准JGJ59-99〉的要求，经甲、乙双方商定, 特签订以下安全责任协议书： 1、自签订协议之日起，分包方必须服从总包方的统一管理，执行总包方的各项安全生产规定，接受安全部门及业主、监理的检查和监督，分包方进场后主动办理暂住证等手续且承担相关费用，提供相关资质证书、安全生产许可证等资料，以及现场主要施工人员名单、联系方式等； 2、加强安全生产的观念，认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，严格遵守安全生产的法律、法规。进入施工现场克服重进度、轻安全、重效益、轻防护的思想，切莫疏忽麻痹大意，确保安全施工，做到“不伤害别人、不伤害自已、不被别人伤害”。分包单位必须设安全员，做好安全交底工作，安全员每天必须现场巡视，及时发现及时消除安全隐患； 3、积极投入施工现场安全达标活动，加强安全生产基础工作，加强职工的安全教育，把安全工作做到实处，同时搞好相互安全监督，不断提高安全意识和自身防护能力，上岗前必须戴好防护用品，作业时不乱扔垃圾杂物，不乱抛工具，不在脚手架上打闹、嬉戏，特殊工种必须持证上岗，高空临边作业必须系安全带，严禁乱拉乱接；
4、分包方在施工现场要按照施工现场标准化的要求从严管理，材料 堆放整齐，做到谁做谁清、随做随清； 5、分包方必须严格执行国家的有关法律法规，文明生产、不赌博、不打架、不盗窃公私财物，一经发现将严肃处理，情节严重者移送司法机关； 6、施工现场的所有安全防护设施不得随意拆除，如需拆除，必须得到总包方安全员的同意，且必须设置醒目标志，作业后及时恢复； 7、分包方安全意识薄弱、违章作业、违反劳动纪律等，所发生的安全事故责任自负，并按公司规章制度进行处罚； 8、分包方必须服从业主、监理、总包方对工地安全生产违章违纪处罚的决定，罚款在工程款中直接扣除。 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自签定之日起生效。 总包方：南通四建恒金阊新城定销房南二标段项目部 代表： 分包方（代表）： 2011 年月日
现场施工总包单位与分包单位安全管理协议 甲方：三林济阳路文化体育中心项目部 乙方：上海志业建筑加固工程有限公司 为了切实落实安全生产的责任，确保施工人员在施工过程中的安全与健康，保证施工顺利进行，依据《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》及有关法律、法规，遵循平等、公平和诚实守信的原则，鉴于分包单位与工程总承包单位已经签订《施工合同》、《建筑安装施工安全管理协议》，双方就施工安全管理协商达成一致，特订立施工现场附加安全协议。 1、责任范围：乙方所承担的工程项目施工中的人身安全和施工设施及环境的安全。 2、责任期：至乙方所承担的工程项目经甲方验收合格，人员撤离现场时止。 3、双方义务 3.1认真贯彻国家、地方及上级有关安全生产的方针、政策，严格执行安全生产的法律法规、规章及标准。建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位安全生产条件所需资金的投入和有效使用。 3.2对从业人员施工上岗前进行安全生产、文明施工教育培训和安全技术交底。 3.3严禁违章指挥，及时制止违章作业和违反劳动纪律的行为。 3.4发生事故，应当迅速采取有限措施，组织抢救伤者、保护好
现场，并立即向总包报告。 3.5施工现场各自必须配备持有《安全生产考核合格证》的专职安全生产管理人员负责现场安全监督管理。 4、甲方权利和义务 4.1负责向乙方进行施工前安全技术总交底和施工过程中的安全监督检查。 4.2负责乙方专项施工方案审批并督促相关方实施。 4.3负责对特种作业人员的资格进行审查，发现无证人员上岗的，有权要求所在单位及时纠正。 4.4负责提供必要的劳动防护用品（如安全帽、安全带、绝缘手套、绝缘鞋等）。若劳务分包合同中明确由乙方自备的，甲方有权对乙方采购的防护用品的材质、使用情况进行监督。 4.5负责安全防护所需材料、设备和安全标志标牌的提供。 4.6负责各种机械设备、施工机具和施工用电的安全管理，组织相关方对设备、机具和临时用电进行验收，办理移交手续。 4.7有权对违反安全生产标准和规章制度的行为纠正，必要时进行内部经济处罚或要求乙方停工整改。 4.8负责协调同一施工现场乙方与其他分包单位的安全生产管理。 5、乙方权利和义务 5.1 遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准和经批准的工程安全技术措施、专项施工方案进行施工，并随时接受行业、
编号：YB-HT-008347 专业分包安全生产协议书 Safety production agreement of 甲方： 乙方： 签订日期：年月日 精品文档/ Word文档/ 文字可改 编订：YunBo Network
专业分包安全生产协议书 甲方（发包单位）：________________ 乙方（分包单位）：________________ （一）工程项目名称：________________ （二）工程地址：________________ （三）本合同分包作业内容：同甲、乙双方就本工程签订的专业分包合同。 （一）认真贯彻执行安全生产法律、法规。 （二）甲方对乙方的施工安全具有监督、检查、处罚的权利。（三）甲方有权监督检查乙方对进场人员进行入场安全教育、考核情况。 （四）甲方管理人员有权制止乙方人员违章作业，并按甲方管理规定给予处罚。
（五）甲方有权对安全意识差、不听从安全生产指挥的乙方人员责令退场。 （一）认真贯彻执行安全生产法律、法规，严格遵守安全生产规章制度、安全操作规程，熟练掌握事故防范措施和事故应急处理预案等。 （二）乙方对其分包范围内的安全生产管理工作负责，乙方必须遵守甲方的施工现场和安全生产管理规定，服从甲方对施工现场的安全生产管理，对甲方在安全检查过程中提出的问题和隐患，乙方必须按要求按时限整改。 （三）乙方有权对甲方的安全工作提出合理化建议和改进意见。（四）乙方在日常作业中，对甲方违章指挥、强令乙方冒险作业，有权拒绝执行。 （五）乙方应对甲方提供的施工作业条件进行认真检查，对甲方提供、移交的场地、设施、设备等的完备性、安全性进行认真检查、验收，验收合格后与甲方办理移交、接收手续，并签字确认，乙方对签字负责，未经验收或验收不合格的不得移交、使用。乙
天津市建设工程施工总包与分包单位安全生产协议书 总包单位名称： 分包单位名称： 协议签订日期： 天津市建设安全监督管理站监制
天津市建设工程施工总包与 分包单位安全生产协议书 总包单位：（章）（以下简称甲方）分包单位：（章）（以下简称乙方）为了全面履行甲方、乙方签订的建设工程施工分包合同（工程名称：；工程地点：；工程内容：；分包范围：；承包方式：），进一步明确在施工过程中甲、乙双方各自的安全责任，保护施工人员的安全和身体健康，防止因工伤亡事故的发生。依据《中华人民共和国建筑法》和《天津市农村建筑队安全施工管理办法》及有关法律、法规规定，签订本协议。 本协议为《天津市建设工程施工分包合同》第九条的补充条款，在双方签订《天津市建设工程施工分包合同》的同时签订本协议，经双方签字盖章生效。具有同等法律效力，双方应认真履行。 第一条甲、乙双方共同责任 一、甲、乙双方共同遵守国家和本市有关安全生产的法律、法规和规定，认真执行国家、行业、企业安全技术标准。 二、在甲方统一领导下，组成施工现场安全生产领导机构，定期召开安全工作会议，建立健全安全生产责任制和群防群治制度，制定
各项安全生产规章和安全生产目标责任，形成一体化的安全生产监督管理体系和保证体系，并按照职责分工抓好落实。 三、坚持“安全第一，预防为主”的方针，不得违章指挥指挥和违章作业。在组织施工生产时先落实安全保护措施，防止事故发生。 四、抓好安全教育；严肃安全纪律；规范安全行为；净化作业环境，禁止野蛮施工，防止施工扰民。 五、发生事故立即采取措施保护现场，抢救伤员，防止事故扩大，并应分别及时报告上级主管部门组织事故调查小组，查清事故原因，确定事故责任，按照“四不放过”原则拟定改进措施，提出对事故责任者的处理意见。 第二条甲方的具体责任 一、甲方对施工现场安全管理负全责。组织指挥现场安全生产，向乙方公布本企业、本施工现场安全生产规章制度，对乙方安全生产实施监督管理。 二、编制工程项目安全施工组织设计，并分解到乙方分包项目。组织指导乙方编制分包工程内容的安全施工方案，制定安全技术措施并监督实施。 三、在安排乙方工作时针对其施工内容、工艺要求，提出施工方法和安全操作规程，提出必要的安全保护设施。以书面形式向乙方施工负责人进行安全技术交底，交底由甲、乙双方负责人和安技人员签字备案。施工中监督乙方按交底内容实施。 四、对乙方进场职工进行登记造册，复印身份证件，发放胸卡，