当前位置:文档之家› 建设工程施工劳务分包合同示范文本之欧阳家百创编

建设工程施工劳务分包合同示范文本之欧阳家百创编

建设工程施工劳务分包合同

欧阳家百(2021.03.07)

项目

编号

签订日期:年月日

签订地点:

建设工程施工劳务分包合同

工程承包人(以下简称甲方):

劳务分包人(以下简称乙方):

鉴于甲方与建设单位已经签署工程施工承包合同,乙方愿以自身施工能力提供劳务配合。因此,甲乙双方依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就工程项目的劳务分包事项订立本合同,经协商一致,订立本合同。

1.乙方资质情况

资质证书号码:

发证机关:

资质专业及等级:

复审时间及有效期:

2.劳务分包工作对象及提供劳务内容

工程名称:

工程地点:

分包范围:

欧阳家百创编

分包劳务内容及数量见附件一。

甲方有权视乙方完成工程进度和质量状况对分包范围内劳务内容和数量进行调整,乙方服从。调整通知书提前天送达。

3.分包工作期限

3.1开始工作日期:__年__月__日,结束工作日期:__年__月__日,总日历工作天数为:天。

3.2工期如需顺延,必须经甲方同意,并以书面形式确定。

4.质量标准

工程质量:按承包合同(指甲方与业主、建设单位签订的施工总承包合同或其他承包合同)关于质量的约定、国家现行规范和标准执行,质量标准为:_____________。本劳务分包工程必须达到业主、建设单位质量评定标准:________。

5.合同文件及解释顺序

组成本合同的文件及优先解释顺序如下:

1)本合同及补充协议;

2)甲方发给乙方的中标通知书;

3)甲方的招标文件;

4)乙方的投标书。

6.标准规范

除本工程承包合同另有约定外,本合同适用标准规范如下:

6.1施工规范:执行____________________;施工技术规范,执行_________标准;

6.2验收标准:按_________________标准验收。

7.劳务分包方式

在甲方组织、安排和指挥下,乙方提供满足甲方要求提供能够保证工程质量、工作要求的劳务人员以及必需的机具设备,遵守和服从甲方的管理及施工规范,实施本合同项下的劳务项目,甲方按照乙方所完成的工作任务支付劳务报酬。

8.劳务报酬

欧阳家百创编

8.1劳务报酬采取以工作成果的固定综合劳务单价计价,按甲方书面确认的工程量计算,即:劳务报酬=甲方书面确认的工程量×固定综合劳务单价。固定综合劳务单价见附件二。

8.2固定综合劳务单价包括乙方发生的各项施工成本、税费、管理费及其他费用,含劳务人员基本工资,医疗、工伤、养老等社会统筹保险,劳动保护等等。

8.3乙方已充分考虑到甲方因供应材料、设备以及履行的各项职责和承担的经济法律责任,也充分考虑到因市场变化可能发生的各种涨价因素,承诺本工程劳务报酬,均为一次包死,不因任何原因作任何调整。

8.4因变更设计或其他原因增减的工作项目和数量按照附件二双方确认的固定综合劳务单价办理。表内没有的项目,双方参照附件二的固定综合劳务单价标准另行签订补充合同约定。

9.图纸

甲方应在劳务分包工作开工天前,向乙方提供图纸套,以及与本合同工作有关的标准图套。

10.项目经理

10.1甲方委派的担任驻工地履行本合同的工地代表为:,职务:,负责签发相关指令,组织、指挥、协调、管理现场有关事宜。甲方工地代表如发生更换,应当以甲方盖章的正式书面文件为准。

10.2乙方委派的担任驻工地履行本合同的工地代表为:,职务:,身份证号:,代表乙方行使职权,履行合同义务,处理施工过程中的相关事宜,承担相应的责任。乙方工地代表的更换,必须经甲方书面同意。

11.甲方的权利、义务

11.1 组建与工程相适应的项目管理班子,全面履行总(分)包合同,组织实施施工管理的各项工作,对工程的工期和质量向发包人负责;

11.2 负责编制施工组织设计,统一制定各项管理目标,组织编制年、季、月施工计划,实施对工程质量、工期、安全生

欧阳家百创编

产、文明施工,环境保护、职业健康安全的控制、监督、检查和验收;

11.3 负责工程技术交底,组织图纸会审,统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收;

11.4 审核乙方劳务人员工作技能和岗位证书及其他劳务手续,对不符合条件者有权要求乙方更换;

11.5 督促乙方建立符合质量、环境、职业健康安全标准的管理体系;

11.6 按时提供图纸,及时交付应供材料、设备,所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要;

11.7 按本合同约定,向乙方支付劳动报酬;

11.8 负责与发包人、监理、设计及有关部门联系,协调现场工作关系。

11.9施工过程中,末次验工计价付款前,乙方未及时清算为履行本合同而与他人发生的租费、购货款等各种付款义务的,甲方有权暂不支付剩余款项,且不承担相关责任。

11.10经乙方向甲方书面授权,代扣代发乙方在本项目应支付的农民工工资。发现乙方农民工因工资引发上访事件的,有权采取相应的解决措施,所发生的费用及造成的损失由乙方承担;如由此给甲方造成不利影响,视为乙方严重违约,甲方有权解除合同并追究乙方的违约责任。

12.乙方的权利、义务

12.1 对本合同劳务分包范围内的工程质量向甲方负责,组织能够满足施工要求的具有相应资格证书的熟练工人以及必要的机料具设备实施工程项目;未经甲方授权或允许,不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系;

12.2 根据施工组织进度计划的要求,每月底前天提交下月施工计划,必要时按甲方要求提交旬、周施工计划,以及为完成施工计划相应的劳动力安排计划,经甲方批准后严格实施;

12.3 严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准;投

欧阳家百创编

入足够的人力、物力,保证工期;加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全;加强现场管理,严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工;承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款;

12.4 自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查;接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况,及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;

12.5加强对其施工人员进行遵纪守法和安全生产、爱护财产的教育,指定专人负责现场保卫工作,防止偷窃、转移、挪用现场用料及工具设备事件的发生;加强对其施工人员进行遵纪守法和安全生产、爱护财产的教育,指定专人负责现场保卫工作,防止偷窃、转移、挪用现场用料及工具设备事件的发生;

12.6 建立与甲方质量、环境、职业健康安全的目标、方针相适应的规章制度和管理体系;

12.7 按时提交报表、完整的原始技术经济资料,配合甲方办理交工验收;

12.8 做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作,因乙方责任发生损坏,乙方自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款;

12.9 妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施;工程完工后负责清理施工现场;

12.10对作业内容的实施、完工负责,承担并履行总(分)包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。

13.安全施工与检查

13.1 乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,建立完备的安全生产制度,对其工作人员进行经常性的安全教育,严格按安全标准、操作规程组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于乙方安全措施不力或因自身原因造成事故的责任和因此而发

欧阳家百创编

生的费用,由乙方承担。

13.2 甲方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育,并对他们的安全负责。甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。因甲方原因导致的安全事故,由甲方承担相应责任及发生的费用。

14.安全防护

14.1 乙方在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时,施工开始前应向甲方提出安全防护措施,经甲方认可后实施,防护措施费用由甲方承担。

14.2 实施爆破作业,或在放射、毒害性环境中工作(含储存、运输、使用)及使用毒害性、腐蚀性物品施工时,乙方应在施工前10天以书面形式通知甲方,并提出相应的安全防护措施,经甲方认可后实施,由甲方承担安全防护措施费用。

14.3 乙方在施工现场内使用的安全保护用品(如安全帽、安全带及其他保护用品),由乙方提供使用计划,经甲方批准后,由甲方负责供应,费用由乙方承担。

15.事故处理

发生重大伤亡及其他安全事故,乙方应按有关规定立即上报有关部门并报告甲方,同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。

16.保险

16.1 运至施工场地用于劳务施工的材料和待安装设备,由甲方办理或获得保险,且不需乙方支付保险费用。

16.2乙方必须为聘用、雇用、管理、使用人员和农民工办理意外伤害保险,负责支付保险费用。乙方认可,甲方支付的合同价款中已经包含了各项保险费用,并授权甲方代扣代缴其承担的保险费用。因乙方未按约定办理保险造成的损失及后果由乙方自行承担。

16.3险事故发生时,乙方和甲方有责任采取必要的措施,防止或减少损失。

欧阳家百创编

17.材料、设备供应

17.1 本工程所需材料,均由甲方根据乙方担负劳务项目的工程量,按照双方约定的材料消耗定额标准(双方无约定的按照国家有关材料消耗定额标准)限额供应。

甲方可以委托乙方采购除主材外的辅料及低值易耗性材料,委托采购部分材料甲方应在附件三中列明材料名称、规格、数量、质量或其他要求。委托采购的费用,由乙方凭采购发票向甲方报销。乙方自购材料应符合国内现行规范规定和本工程设计要求,必须提供自购材料的合格证及检验报告,并经甲方和监理检验合格后方可使用,否则甲方视使用该材料的工程为不合格,乙方必须无偿返工,并承担由此造成的一切损失。

17.2 乙方应在接到图纸后天内,向甲方提交材料、设备、构配件供应计划。经确认后,甲方应按供应计划要求的质量、品种、规格、型号、数量和供应时间等组织货源并及时交付。如质量、品种、规格、型号不符合要求,乙方应在验收之日起3日内书面提出,由甲方负责处理,乙方没有按本条约定提出的,视为合格。需要乙方运输、卸车的,乙方必须及时进行,甲方并不再另行支付费用。

17.3 乙方必须严格按照定额消耗量使用甲方所供材料,妥善保管甲方供应的材料、设备,严禁偷工减料;因保管不善发生丢失、损坏,乙方应赔偿,并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。

17.4 乙方必须真实、客观记录日、月、季的材料消耗量,不得虚假编造。

17.5 乙方超出消耗限额或挪用、转让、变卖施工用料所增加的甲方费用,由甲方按市场价格另加20%的管理费用向乙方计取或追索。

17.6如发现乙方在施工过程中偷工减料,甲方可单方面解除合同,并由乙方赔偿因偷工减料造成甲方的全部损失。

17.7双方约定:乙方采购、租赁任何材料或物品,必须以自己企业的名称对外进行采购、租赁和签订相关合同;不得以书

欧阳家百创编

面、口头等各种形式使用甲方企业及其项目经理部、作业队、工段、工区等名义对外进行经济活动。如有发生,甲方不予认可,应由乙方负责;如由此造成甲方损失,由乙方负责加倍赔偿。

18.料具设备、运输工具使用

18.1乙方应当组织投入施工所需的料具设备和运输工具,满足施工进度计划要求。乙方投入的料具设备和运输工具见附件五。

18.2乙方所提供料具设备和运输工具的使用、购买、租赁、运输、装卸、安装、调试等涉及的费用在确定本合同的价款时已考虑,乙方不再另行向甲方计取。

18.3乙方所提供的料具设备和运输工具由乙方看护、管理,发生丢失、损坏与甲方无关。

18.4乙方若料具设备和运输工具不能保证施工需要,可由甲方负责提供并与甲方另行订立租赁合同,或由第三方出租。

18.5对甲方提供给乙方使用的料具设备和运输工具,乙方应认真保管爱护,如有丢失、被盗、损坏,乙方负责赔偿或修复。

19.质量保证

19.1乙方应按本合同约定在甲方技术、管理人员统一管理下,精心组织施工,确保所完成工程的质量,符合国家相关标准及业主、建设单位等和甲方的相关要求。

19.2乙方不按设计文件和施工规范组织施工或偷工减料或使用不合格的材料或不服从甲方管理、不听从甲方指挥造成工程质量瑕疵的,由乙方负责返工修理、重作或采取补救措施,并承担由此而发生的全部费用。若因此而延误工期则应承担相应的违约责任并赔偿甲方的全部损失。

20.施工变更

20.1 施工中如发生对原工作内容进行变更,甲方应提前天以书面形式通知乙方,并提供变更的相应图纸和说明。乙方应按照甲方发出的变更通知及有关要求进行变更。

20.2 因甲方原因导致变更增加的工程量,甲方应当予以计量结算,延误的工期相应顺延;因变更减少工程量,劳务报酬应相

欧阳家百创编

应减少,工期相应调整。

20.3 施工中乙方不得对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接损失,由乙方承担,延误的工期不予顺延。

20.4 因乙方自身原因导致的工程变更,乙方无权要求追加劳务报酬。

21.施工验收

21.1乙方分部单项工程施工完毕,应向甲方提交完工报告,通知甲方验收;甲方应当在收到乙方的上述报告后天内对乙方施工成果进行验收。甲方或业主、建设单位对乙方施工部分的验收结果表明施工质量存在问题时,乙方应负责无偿修复,工期不予延长,并承担由此导致的甲方的相关损失。

21.2 全部工程竣工(包括乙方完成工作在内)验收合格后,乙方对其分包的劳务作业的施工质量,在质量保修期内仍承担责任。

22.施工配合

22.1 乙方应配合甲方对其工作进行的初步验收,以及甲方按发包人要求进行的涉及乙方工作内容、施工场地的检查、隐蔽工程验收及工程竣工验收;甲方或施工场地内第三方的工作需要乙方配合时,乙方应按甲方的指令予以配合。

22.2 乙方按约定完成劳务作业,需要由甲方或施工场地内的第三方进行配合时,甲方应配合或协调第三方配方乙方工作。

23.工程计量和结算

23.1工程量计量以施工图及甲方施工技术交底书为依据,由乙方按月将完成的工程量(经监理工程师检验质量合格后)报甲方,由甲方按规定程序审核确认,并最终经签认且扣减当月发生的甲方垫付费用、试验费用及超用料款后生效。对乙方未经甲方认可,超出合同范围和乙方原因造成返工的工程量,甲方不予计量、结算。

23.2乙方在开工后的每月日至日按实际完成的工作量向甲方提交当月验工计量所需资料(包括但不限于验工计价结算单、作

欧阳家百创编

业指导书、技术交底、收方记录等相关资料)一式份。乙方不按约向甲方提交验工计价相关资料,甲方不予计量。

23.3甲方应在10个工作日内对乙方所报的验工计价结算资料审核完毕,并返还一份给乙方。乙方如对该次审核结果有异议,应在接到审核结果后的3个工作日内向甲方提出书面意见,甲方据此进行书面、现场核实。经甲方核定后的计量结果为最终结果。若乙方在本款约定的期限内未提出异议,工程量即视为被确认,并作为当月最终计量结果和价款支付依据。

23.4本合同的工作任务完成并经甲方验收合格后5个工作日内,或者在合同履行过程中因甲乙双方或者单方的原因致使合同解除的,乙方应向甲方提交本合同工程的最终末次验工结算单(在验工计价单上注明“末次结算”或“最终决算”字样)及相关资料,同时提交本合同内容工作的原始记录,甲方在20个工作日内审核完毕。若乙方对审核结果无异议,则进行封帐,以审核结果为末次验工计价;若有异议,则按第23.3条款的程序办理。若乙方未按约定的期限上报末次结算单及相关资料,则以甲方单方计算或者核定的数量为最终完成的工程数量进行封帐。封帐后未进入最终末次验工结算单的其他内容一律视为不存在。

最终数量按上述约定确定后,甲方在十五日内办理末次验工结算,双方签订末次清算协议书(末次清算协议书附后)。

23.5无论因何种原因乙方中途退场,乙方施工的所有工程数量均按实际完成(实际完成的数量,计量规则需符合本合同相关约定)并经甲方验收合格数量的70%结算,其余价款作为乙方对甲方更换施工队伍的组织措施费和甲方增加的管理成本补偿,不再支付给乙方。

23.6由于乙方作业失误,措施不当,控制不严等原因,未按技术交底和图纸进行工作,造成的超设计数量,甲方不予计量,由此产生的费用及质量问题和事故均由乙方自负。

23.7由于各种原因导致甲乙双方结算的工程数量,少于甲方与业主、建设单位或甲方与施工总承包单位结算的工程数量时,只要甲乙双方的结算量不少于乙方实际完成数量,则乙方承诺此

欧阳家百创编

种情形下以自身实际完成工作量为准进行甲乙双方结算。

由于乙方报送资料有误及其他乙方原因导致甲方与业主、建设单位结算的工程量少于乙方实际完成数量时,则乙方承诺此种情形下以甲方与业主、建设单位结算的工程量为准进行甲乙双方结算。

23.8甲乙双方特别约定:乙方报送甲方并由甲方按内部审核程序审核,且经甲方指定驻工地代表和项目经理亲笔签字的验工结算单,作为施工期间和最终结算、付款的唯一依据,除此之外任何证明、收条、欠条、信函等文件资料,都不得作为结算、付款依据。甲方其他人员的任何签字、签认,都不具有该事项的确认效力。任何一方或双方持有的此类文件,对双方的结算、付款均无任何约束力。

23.9 乙方应向甲方提供与结算工程款等值的税务收据。

24.劳务报酬的支付

24.1本合同工作内容无预付款。

24.2甲方对乙方的支付,包括扣减或冲帐方式。

根据结算值,甲方可在欠付乙方工程款的额度内,接受乙方书面委托代为支付乙方拖欠的农民工工资。

24.3甲方应付款总和,不得超过合同总价(暂定)。如工程量增减,双方应另外签订补充合同。

24.4 双方约定在每月应支付乙方款额中,按照不高于甲方与业主、建设单位或甲方与总承包单位所签合同中约定结算额的付款比例支付进度款,此比例双方约定为70%;甲方负责施工的总体工程竣工验收合格后付至 90%,建设单位、业主审计完毕后支付至95%;其余5%作为质量保证金,在甲方与业主、建设单位或甲方与总承包单位所签合同约定的质保期满,且甲方收到该款项后无息支付乙方。

24.5所有款项支付,甲方应与乙方书面委托的代理人签字确认付款对象、方式和金额后向乙方支付。

24.6乙方自行中途退场或甲方依据本合同对乙方清场均视为乙方违约,双方按本合同第23.5条结算后的未付工程款作为违

欧阳家百创编

约金赔偿甲方损失;尚不足以赔偿甲方损失部分,甲方依法向乙方追偿。

24.7业主、建设单位或总承包单位未将工程款按约支付给甲方,根据风险分担原则,双方约定,甲方应支付乙方的款项按照建设单位拖欠数额相应比例和拖延的时间相应顺延。此种情形下不视为甲方违约,甲方不承担顺延期间利息及其他违约责任。

24.8甲方应将工程款汇往本合同指定的乙方账号。

24.9工程完工后或者合同解除后,未在本合同第23条约的时间内签订末次清算协议书的,甲方有权停止办理付款。

25.保证金交付与返还

25.1履约保证金:乙方应于签订本合同前向甲方缴纳合同总价(暂定)%的现金履约保证金。乙方按约定全面履行合同项下所有义务,且完成的工作内容通过验收后,甲方不计利息返还乙方履约保证金。

25.2农民工工资保证金:双方约定在每月应支付乙方款额中,甲方扣留2%作为农民工工资保证金,用于乙方没有履行支付农民工工资义务时的农民工工资支付及相关费用。施工期间,乙方无上述事项发生的,甲方于竣工验收合格满一年后一次性支付乙方(无息)。

25.3质量保证金:乙方的工作成果在甲方与业主、建设单位、发包人约定的质量保修期满后,若无质量问题,业主、建设单位、发包人返还甲方质保金后,甲方不计利息将质保金返还乙方。若有质量问题,乙方负责返修,质保期延长,保证金仍由甲方保留。如乙方拒不返修,甲方有权将质保金用于支付返修费,保证金不足支付返修费用时,由乙方补足。

26.农民工工资的支付

26.1乙方作业班组进场后,乙方应在7天内提供签章的班组全部作业人员《花名册》,在1个月内提供班组作业人员的《劳动合同书》和身份证复印件到甲方项目经理部备案。

26.2乙方应尽量保证班组作业人员的稳定,作业人员变动不超过花名册的% 。如发生人员变动,乙方应在3天内书面告

欧阳家百创编

知甲方项目经理部,并在15日内提供新增作业人员的身份证和《劳动合同》复印件到甲方项目经理部备案,如人员变动超过%时,负责人必须在7日内重新提供签章的全部作业人员《花名册》到甲方项目经理部备案。

26.3甲方将按照乙方提供的作业人员《花名册》不定期进行现场点名,乙方工地负责人应积极配合,如人员有出入,乙方必须在3天内重新提供正确的人员《花名册》及相关资料。否则甲方有权要求未能按要求备案的人员离开施工现场,直到解除合同,由此造成的损失及后果由乙方承担。

26.4为严格落实国家有关规定,民工的工资的发放由乙方书面授权甲方从应付进度款中代扣代付,乙方应于每月日前填写工资表,甲方于收到工资表后7日内,直接支付到民工本人(民工在工资表上签字),乙方应于第一次递交工资表前将书面授权书交于甲方。

27.合同变更、解除

27.1具有下列情形之一的,甲方或乙方可以变更或解除本合同:

(1)双方协商一致同意变更或解除合同的;

(2)因不可抗力情况的发生致使合同目的不能实现的;

(3)合同订立的依据、条件及客观情况发生重大变化的。

27.2有下列情形之一的,甲方有权解除合同:

(1)乙方擅自转包或分包本合同项下的劳务项目的;

(2)乙方私自变卖、转让、窃取、挪用甲方供应的材料,经处理后仍未杜绝的;

(3)乙方偷工减料或违规操作或不服甲方管理造成工程质量、安全事故给甲方信誉造成不好影响的;

(4)乙方施工进度滞后,连续个月或累计天, 不能按期完成施工组织计划的。

27.3何一方变更或解除本合同,应当以书面形式向对方发出通知。

27.4同解除后,乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备

欧阳家百创编

的保护和移交工作,按甲方要求撤出施工场地。

28.违约责任

28.1甲方的违约责任:

28.1.1不按约定向乙方支付劳务报酬,但本合同11.9和第24.7条款的约定除外。

28.1.2甲方不履行或不按约定履行合同的其他义务时,应赔偿因此给乙方造成的经济损失。

28.2乙方的违约责任:

(1)乙方因自身原因延期交工的,每延误一日,应向甲方支付元的违约金;

(2)乙方施工质量不符合本合同约定的质量标准,除应进行整改使之符合质量标准外,还应向甲方支付元的违约金;

(3)乙方不履行或不按约定履行合同的其他义务时,应向甲方支付违约金元并赔偿因其违约给甲方造成的经济损失,延误的工作时间不予顺延。

28.3一方违约后,另一方要求违约方继续履行合同时,违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

29.禁止转包或再分包

乙方不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。否则,甲方有权解除合同,乙方赔偿甲方全部损失。

30.不可抗力

30.1本合同中不可抗力的定义与承包合同中的定义相同。

30.2不可抗力事件发生后,乙方应立即通知甲方项目经理,并在力所能及的条件下迅速采取措施,尽力减少损失,甲方应协助乙方采取措施。甲方项目经理认为乙方应当暂停工作,乙方应暂停工作。

30.3 因不可抗力事件导致的费用和延误的工作时间由双方按以下办法分别承担:

(1)甲方和乙方的人员伤亡由其所在单位负责,并承担相应费用;

(2)乙方自有机械设备和甲方租赁给乙方使用的机械设备损

欧阳家百创编

坏及停工损失,由乙方自行承担;

30.4 因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的,不能免除迟延履行方的相应责任。

31.其他

31.1履约保证金

(1)在本合同签订后日内,乙方同意向甲方一次性缴纳元人民币作为履行本合同保证金,或由甲方在第一次向乙方支付的计量款中全额扣除;

(2)乙方若违反本合同约定,则按本合同第28条规定向甲方支付违约金或赔偿损失。据此,甲方有权直接从履约保证金中相应扣除,不足部分乙方须用其他财产另行补足;

(3)工程竣工验收合格后,乙方没有违反本合同约定,甲方应在支付最后劳务报酬尾款时一并退还给乙方。

31.2 环保

乙方在提供劳务的过程中,应当按照甲方对作业面环境保护的管理规定,制定防护方案,采取防护措施,切实保护好施工现场环境和驻地周边环境,避免和减少由于施工方法不当或保护措施不力而引起的对环境的污染和破坏。若因管理不当或措施不力造成对环境的污染、破坏,其后果由责任方负责并承担相应费用。

31.3 纳税

乙方通过其提供的劳务所获取的劳务报酬应缴纳的全部税费,均由乙方自行承担,并由甲方代扣代缴,完税后甲方应提供缴讫凭证复印件给乙方。

31.4保密条款

双方对合同内容均负有保密义务,因一方泄密,给对方造成损失的,由泄密方赔偿对方经济损失。

32.争议解决

32.1合同执行过程中,如发生争议,双方应本着诚实信用和公平合理的原则及时协商、调解解决。协商、调解不成的,双方约定向甲方法人住所地有管辖权的铁路运输法院提起诉讼。

欧阳家百创编

32.2发生争议后,除非出现下列情况,双方都应继续履行合同,保持工作连续,保护好已完工作成果:

(1) 单方违约导致合同确已无法履行,双方协议终止合同;

(2) 调解要求停止合同工作,且为双方接受;

(3) 法院要求停止合同工作。

33.合同生效

本合同自双方签字盖章之日起生效。

34.附则

34.1本合同未尽事宜,甲、乙双方可根据具体情况另行协商作出补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。

34.2本合同一式__份,甲方__份,乙方__份。

35.本合同附件为本合同的组成部分

附件一:分包劳务内容、数量一览表

附件二:综合劳务单价

附件三:甲方委托采购部分材料一览表

附件四:甲方供应材料、设备、构配件计划一览表

附件五:乙方自备料具设备、运输工具一览表

甲方:(公章)乙方:(公章)

住所:住所:

法定代表人:法定代表人:

委托代理人:委托代理人:

开户银行:开户银行:帐号:

帐号:

邮政编码:邮政编码:

签订时间:年月日

签订地点:

附件1:

欧阳家百创编

劳务内容、数量一览表

甲方:(盖章)经办人:乙方:(盖章)经办人:年月日制附件2:

综合劳务单价一览表

欧阳家百创编

甲方:(盖章)经办人:乙方:(盖章)经办人:

年月日制

附件3:

甲方委托采购部分材料一览表

欧阳家百创编

甲方:(盖章)经办人:

乙方:(盖章)经办人:

年月日制附件4:

甲方供应材料、设备、构配件计划一览表

欧阳家百创编

甲方:(盖章)经办人:

乙方:(盖章)经办人:

年月日制附件5:

乙方自备料具设备、运输工具一览表

欧阳家百创编

建设工程劳务分包合同范本通用版

建设工程劳务分包合同范本通 用版 Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed ( 合同范本 ) 甲方:______________________ 乙方:______________________ 日期:_______年_____月_____日 编号:MZ-HT-072034

建设工程劳务分包合同范本通用版 编号:______________ 发包人:_____________________________________ 承包人:_____________________________________ 分包工程名称:_______________________________ 施工地址:____________________________区(县) 发包人(全称):________________________________ 承包人(全称):________________________________ 根据《中华人民共和国合同法 》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规 ,遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,双方就建设工程劳务合作事项协商一致,订立本合同。 第一条工程概况及承包工作内容

1.1工程名称: ______________________________________________ 1.2工程概况: ______________________________________________ 1.3分包工作内容: __________________________________________ 范围包括: __________________________________________________ 1.4工程监理单位(全称):________________________________ 第二条作业人员 承包人根据工程需要向发包人提供作业人员共_______名。 第三条合同工期 开工日期_____年____月_____日,完工日期_____年____月 _____日,工期为______天。 第四条合同价款 4.1合同价款为:_________元(人民币)大写:_________

建设工程施工劳务分包合同完整版

编号:TQC/K375 建设工程施工劳务分包合 同完整版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方:________________________ 乙方:________________________ 签订时间:________________________ 签订地点:________________________

建设工程施工劳务分包合同完整版 下载说明:本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下,维护合作方各自的合法权益,并在履行合同的过程中,双方当事人一旦发生争议,将争议提交仲裁或者诉讼,本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作,也可以根据实际需要对其进行修改。 依据(中国人民共和国合同法)、(中国 人民共和国建筑法)及其它有关法律法规 遵循平等自愿公平和诚信的原则鉴于 (以下间称甲方)与工程承包人已经签订施工 总承包合同或专业分包合同(以下简称乙 方),双方就劳务分包事项协商达成一致,订立 本合同,以资双方共同遵守。 1 劳务分包工作对象及提供劳务内容 工程名称: 工程地点: 分包项目:主体工程(木工钢筋混凝

建设工程施工劳务分包合同示范文本(word版)

附件二 GF-20__-0214 建设工程施工劳务分包合同 (示范文本) 中华人民共和国建设部 国家工商行政管理总局 20__年8月

建设工程施工劳务分包合同示范文本 工程承包人(施工总承包人或专业工程承(分)包人): 劳务分包人: 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于(以下简称为“发包人”)与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业承(分)包合同(以下称为“总(分)包合同”),双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。 1、劳务分包人资质情况 资质证书号码: 发证机关: 资质专业及等级: 复审时间及有效期: 2、劳务分包工作对象及提供劳务内容 工程名称: 工程地点: 分包范围: 提供分包劳务内容: 3、分包工作期限 开始工作日期: 年月日结束工作日期: 年月日总日历工作天数为: 天

4、质量标准 工程质量:按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》,本工作必须达到质量评定等级。 5、合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下: (1)本合同; (2)本合同附件; (3)本工程施工总承包合同; (4)本工程施工专业承(分)包合同。 6、标准规范 除本工程总(分)包合同另有约定外,本合同适用标准规范如下: (1) (2) 7、总(分)包合同 7.1 工程承包人应提供总(分)包合同(有关承包工程的价格细节除外),供劳务分包人查阅。当劳务分包人要求时,工程承包人应向劳务分包人提供一份总包合同或专业分包合同(有关承包工程的价格细节除外)的副本或复印件。 7.2 劳务分包人应全面了解总(分)包合同的各项规定(有关承包工程的价格细节除外)。 8、图纸 8.1 工程承包人应在劳务分包工作开工天前,向劳务分包人提供图纸套,以及与本合同工作有关的标准图套。

北京市建设工程劳务分包合同(官方范本)

编号:YB-HT-009773 北京市建设工程劳务分包 Beijing Construction 甲方: 乙方: 签订日期:年月日 文档中文字均可自行修改 编订:YunBo Network

北京市建设工程劳务分包合同(官方范本) 编号:______________ 发包人:_______________________________________________________ ________________ 承包人:_______________________________________________________ ________________ 分包工程名称:_______________________________________________________ __________ 施工地址:_______________________________________________________

_______区(县) 发包人(全称):_______________________________________________________ ______ 承包人(全称):_______________________________________________________ ______ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,双方就建设工程劳务合作事项协商一致,订立本合同。 第一条工程概况及承包工作内容 1·1工程名称:_______________________________________________________ ___________ 1·2工程概况:_______________________________________________________

建设工程施工劳务分包合同范本完整版

建设工程施工劳务分包合同 甲方(承包人)乙方(劳务分包人): 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法 规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。 1劳务分包工作对象及提供劳务内容 1.1工程名称: 1.2工程地点: 1.3分包范围: 1.4承包方式:_________________________________________________________________________ 。 2、合同价款 2.1工程合同价款:(大写)人民币____________________________ ,(小写)人民币____________________ 元。 2.2合同价款的计价方法:_____________________________________________________________________________________ 2.3结算方式: 3、分包工作期限 开工日期:年月日 竣工日期:年月日 总日历天数为:天 4、质量标准 工程质量:按国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》 本工作必须达到质量评定等级。 5、甲方代表: 6、乙方代表: 7、工程承包人义务 7.1组建与工程相适应的项目管理班子,全面履行总(分)包合同,组织实施施工管理的各项工作,对工程的工期和质量向发包人负责; 7.2向劳务分包人交付具备开工条件的施工场地。 7.3负责对工程质量、工期、安全生产、文明施工的控制、监督、检查和验收。 7.4负责统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收。

最新的劳务分包合同范本

最新的劳务分包合同范本 最新的劳务分包合同范本一 甲方(用人单位)名称: _____________________________________________ 住所: _______________________________________________ 法定代表人(委托代表人):_______________________________ 重要认真人(委托代表人):_______________________________ 乙方(劳动者)姓名:_____________________________________________ 性别: _____________________ 出生年代: ___________________________________________ 家庭住址: ___________________________________________ 住民身份证号码(或其他有效身份证件号码): 甲乙两边根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动条约法》等执法、规矩、规章的规定,在划一志愿、协商同等的底子上,同意订立本劳动条约,共同服从本条约所列条款。 一、条约限期和限期 第一条甲、乙两边选择以下第 ________________ 种情势确定本条约限期: (一)牢固限期:自 _____ 年 ______ 月_____ 日起至_______ 年 _____ 月______ 日止。 (二)无牢固限期:自 ____ 年 _______ 月 ____ 日起至法定的或本条约所 约定的停止条件出现时止。 (三)以完成肯定的事变任务为限期。自 __________ 年______ 月 _____ 日起至 ____________ 事变任务完成时即行停止。 此中试用期自______ 年____ 月__ _ 日至___ _ 年__ _ 月____ 日止,

建筑施工劳务分包合同样本(合同范本)

( 合同范本 ) 甲方: 乙方: 日期:年月日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 建筑施工劳务分包合同样本(合 同范本) Constrain both parties to perform their responsibilities and obligations together, and clarify the obligations that both parties need to perform within the time limit

建筑施工劳务分包合同样本(合同范本) 【篇一】 甲方:____ 乙方:____ 依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,甲、乙双方就_____(工程)劳力施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。 第一条工程概况 工程名称:____ 工程地点:____ 第二条工程承包范围____ 第三条工程工期 1.计划开工日期:_____年_____月_____日,计划完工日期:_____年_____月_____日,总日历天数_____天;

2.主要节点工期:_______ 3.乙方应无条件执行甲方的进度计划安排(包括新调整的进度计划)。 第四条工程质量标准 所承包工程范围内的工程质量必须达到_____ 第五条组成合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下: 1.本合同; 2.本合同附件; 3.招投标文件; 4.本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范; 注:上述文件应互为补充,在合同中出现含糊不清或不相一致时,按上述顺序解释,不能清楚解释时,在不影响工程正常施工进度的情况下由双方协商解决。 第六条标准规范 本合同适用标准规范:______

专业劳务分包合同范本

合同编号:zwjfb-1502劳务分包合同

北京市住房和城乡建设委员会 北京市工商行政管理局 二O—五年九月 1 -1 - 协议书 劳务作业发包人:(以下简称发包人)劳务作业承包人:(以下简称承包人) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方协商达成一致,订立本合同。 1、工程名称: 2、劳务分包合同内容: 2.1本合同劳务分包范围: 本次工程量清单及图纸中标明部分(详见清单后附) 3、合同价款总额Y (人民币),大写:。----------- 4、分包工作期限 开工日期:2015年11 月20 日--------------------------------

竣工日期:2016年3 月18日---------------------------- 总日历天数为:120天_____________ 5、劳务作业人数:70人。 6、组成本合同的文件及优先解释顺序如下: (1)本协议 (2)专用条款 (3)通用条款 (4)《建筑长城杯工程质量评审标准》DB1仃1075-2014、鲁班奖质量评 审标准; 2 -2 - (5)图纸及工程量清单; (6)合同履行过程中,发包人和承包人协商一致的其它书面文件; 7、合同生效: 本合同自发包人、承包人双方签字盖章后生效。 合同订立时间:2015年11 月20 日--------------------------------- &合同订立地点:北京大兴奥宇科技英巢1214房间 发包人:(合同专用章)承包人:(合同专用章)

址:址:住地 法定代表人:法定代表人: 委托代理人:委托代理人: 话系联电:系话3 :电联 - 3 - 第二部分通用条款 9、发包人义务: 9.1 劳务分包合同约定的劳务作业完成后,发包人自收到承包人依照约定提交的结算资料之日起28 日内完成审核并书面答复承包人;逾期不答复的,视为发包人同意承包人提交的结算资料。 9.2 上条款所述结算程序完成后,发包人应当自结算完成之日起28 日内支付合同约定的全部价款。合同价款的支付应当以银行转帐的形式办理。9.3 负责编制施工组织设计,统一制定各项管理目标,编制施工计划、物资需用量计划表,实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量析测、实验化验的控制、监督、检查和验收。 9.4统筹安排、协调解决非承包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地。 9.5按时提供图纸,及时交付应供材料、设备,所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要。 9.6随时对承包人实施的劳务作业进行监督检查,确保工程质量,对存在

建设工程施工劳务分包合同范本(完整版)

建设工程施工劳务分包合同 甲方(承包人): 乙方(劳务分包人): 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。 1、劳务分包工作对象及提供劳务内容 1.1工程名称: 1.2工程地点: 1.3分包范围: 1.4承包方式: _________________________________________________。 2、合同价款 2.1工程合同价款:(大写)人民币____________元,(小写)人民币________元。 2.2合同价款的计价方法: ____________________________________________________。

7.3负责对工程质量、工期、安全生产、文明施工的控制、监督、检查和验收。 7.4负责统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收。 7.5按时提供图纸,及时交付应供材料、设备,所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要。 7.6负责与发包人、监理、设计及有关部门联系,协调现场工作关系。 8、劳务分包人义务 8.1、对本合同劳务分包范围内的工程质量向工程承包人负责,组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作;未经工程承包人授权或允许,不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系;自觉遵守法律法规及有关规章制度; 8.2、劳务分包人根据施工组织设计总进度计划的要求,每月底前 天提交下月施工计划,有阶段工期要求的提交阶段施工计划,必要时按工程承包人要求提交旬、周施工计划,以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划,经工程承包人批准后严格实施; 8.3、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工,确保工程质量达到约定的标准;科学安排作业计划,投入足够的人力、物力,保证工期;加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全;加强现场管理,严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工;承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款; 8.4、自觉接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查;接受工程承包人随时检查其设备、材料保管、使用情况,及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;与现场其他单位协调配合,照顾全局; 8.5、按工程承包人统一规划堆放材料、机具,按工程承包人标准化工地要求设置标牌,搞好生活区的管理,做好自身责任区的治安保卫工作; 8.6、按时提交报表、完整的原始技术经济资料,配合工程承包人办理交工验收; 8.7、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作,因劳务分包人责任发生损坏,劳务分包人自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款;

工程劳务分包协议书

工程劳务分包协议书 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

工程劳务分包协议书 甲方(发包方) 乙方(承包方) 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有法律、法规、条例、规章等,双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就新疆建设兵团第七师一二五团2016年农业综合开发高标准农田建设项目(新疆昌吉方汇水电设计有限公司)工程达成一致,订立协议并共同遵照执行。 一、工程概况 1、工程名称: 新疆建设兵团第七师一二五团2016年农业综合开发高标准农田建设项目工程。 2、工程地点:奎屯市第七师一二五团田间地 二、工程范围及内容: 1、工程量2—3公里,85元/每立方米(宽口311厘米、底47厘米、边150厘米)及图纸所示内容。 2、承包形式:劳务承包 三、工期

1、开工日期:以监理工程师签发的开工令为准。 2、竣工日期: 3、合同总工期为工作日,期间如果连续大风等无法抗拒的特殊天气,经甲方和监理签字认可后工期可相应顺延。 四、质量标准采用下列: 1、工程质量达到甲方要求标准。 2、符合国家质量验收标准。 3、双方约定的标准,具体为: 五、付款方式: 1、工程开工进场,乙方自行垫付生活费20天。 2、后续按工程进度依次拔款(按工程量60—80%结算)。 3、全部完工,经项目部及甲方验收完成后,七天之内预付总工程量的80%。 4、剩余部分,工程到款全额付清,一个月之内。 六、安全与责任: 1、乙方必须严格遵照安全规范。 2、不得违规操作,如有违规操作,将自行承担后果。

七、施工组织与工期 1、施工中的水、电、住宿、工具等设施由乙方自行解决,甲方全力配合。 2、工地所需砖、水泥、沙石、混合料及拉运机车由甲方自行解决,乙方配合指挥。 3、施工期间,甲方全力配合乙方工作,技术交底必须有专人负责。 4、如中途退场,将按工程量的50%结算,如有争议,可法庭起诉处理。 八、法律效率 本合同一式三份,经甲乙双方签字后生效,均受法律保护。如有其他额外争议,经甲乙双方认可后继续补充协议。 甲方:乙方: 电话:电话: 日期:日期:

劳务分包合同协议范本

劳务分包合同 甲方(承包人): 法定代表人: 乙方(分包人): 法定代表人: 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,为明确双方的权利、义务和经济责任,结合本工程具体情况,经双方协商一致,订立本合同。 第1条工程概况 工程名称: 工程地点: 建筑面积:平方米 结构层次: 第2条承包范围及方式 2.1 承包范围: (1)按广东省华南建筑设计院设计蓝图、图纸会审记录、设计变更通知, 施工过程中未进行施工前的一切图纸变更、技术更改随变,均己纳入承包范围以内。 (2)包施工操作所需的加工机械、工具及劳保用品; (3)现场主材由甲方提供,按照节约用料的原则进行使用,超过预算量, 除非工程量有所增加,否则所发生的材料均由乙方承担。 2.2 承包内容:所有给水(冷热水)排水(雨、污、废水)工程及给水管道 清洗,水压试验等正常使用前所有工序。所有低压配电柜、进出柜电缆、封闭式母线槽、照明设备电箱、进出箱电缆、灯具、开关、插座、管线、防雷、等电位等的安装调式工作。消火栓系统、喷淋系统工程的安装调试及自动报警系统工程的安装、调试。主体施工期间预埋工程。 即:

2.2.1 冷、热水给水施工的全过程及相关的工作以及三级配电箱以外的所有施工用机械用电等; 2.2.2 低压电房配电柜、不间断电源安装调试; 2.2.3 低压柜进出线缆、封闭式母线槽安装调试; 2.2.4 照明、设备电箱、灯具、管线、线槽、插座、开关等的安装调试; 2.2.5 屋顶、基础接地母线、基础防雷、铝合金窗、金属结构等的防雷校直、等电位箱安装调试等。 2.2.6 消火栓系统、喷淋系统工程的安装及调试。 2.2.7 自动报警系统工程的预埋、安装、调试。 2.2.8 以上工程内容含均含地下室人防部分安装工程。 2.2.9 施工现场的全部水平运输及垂直运输(塔吊不能用时); 2.2.10 浇灌混凝土时值班、检查管是否有松动或移位现象; 2.2.11 本工种作业范围内场地清理与工程相关的成品保护、清洁。在每次混凝土浇灌前须做到工完场清; 2.2.12 施工期间的文明施工:验收前本工种楼房内垃圾清理装上袋,并与下道工序办理交接手续; 2.2.13 施工期间可能发生的以下不可预见性的因素,需采用人工进行二次作业:(1)机械故障; (2)停水停电; (3)不可抗拒的气候条件; (4)设计变更及其他; (5)现场材料整堆。 2.3 承包方式:

(完整版)建设工程施工劳务分包合同(已填).汇总

建设工程施工劳务分包合同 工程名称:******** 甲方:******** 乙方:********* 合同签订日期:2017年5月10日 建设工程施工劳务分包合同 甲方(甲方:南通**建筑集团有限公司 乙方(乙方:南通市*******劳务有限公司 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于南通市新华建筑集团有限公司(以下简称为“发包人”与甲方已经签订施工总承包合同或专业承(分包合同(以下称为“总包合同”,双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。 1、乙方资质情况 资质证书号码:C1024032068308-8/1 发证机关:南通市城乡建设局 资质专业及等级:专业分包、劳务分包一级 复审时间及有效期: 2、劳务分包工作对象及提供劳务内容 工程名称: 工程地点:南京市溧水区滨淮大道与南山路交叉口

分包范围:总承包合同范围内的分部分项专业劳务合同 提供分包劳务内容:完成基础、主体结构、装修、机电安装施工所有与之相关的工作内容 3、分包工作期限 开始工作日期:2017年5月25日,结束工作日期:2018年2月7日,总日历工作天数为:259天。 其中:基础、主体、装修工程,235日历天内完成; 机电安装、室外工程,244日历天内完成。 4、质量标准 工程质量:按总承包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》,本工作必须达到质量评定优质等级。 5、合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下: (1本合同; (2本合同附件(包括会议纪要、补充协议等; (3本工程施工总承包合同; (4相关施工标准、规范及其他技术资料; (5招、投标文件等。 6、标准规范

建设工程劳务分包合同范本

建设工程劳务分包合同范本 合同编号: 发包人:(以下简称甲方) 承包人:(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,并结合工程当地有关规定以及本工程的具体情况,遵循平等、公平、自愿、守信的原则,双方就本工程劳务承包事项协商一致,订立本合同。 一、工程名称: 二、工程地点: 三、工程规模: 四、承包范围: 五、签约地点: 六、双方工作 1、甲方有关工作: (1) 甲方任命___________ 为甲方现场管理代表,负责本合同工程的 配合、管理及技术指导。 (2) 对劳务分包人进行入场教育,解决施工中遇到的属甲方责任难题。 (3) 开工前向乙方提供工作面,提供一个施工及生活总水表、总电表,表后管线由乙方自理。 (4) 全面负责整个现场的协调和管理,负责监督、检查等事宜,有权要求乙方辞退不听指挥和不听安排及不能胜任的人员。 (5) 向乙方提供相关施工图纸—套,遇业主变更时需及时提供变更资料。 (6) 根据业主与甲方签订的主合同工期合理编制总进度计划、月施工进度 计划和周施工进度要求,并及时提供给乙方 2、乙方有关工作:

(1) ______________ 乙方任命 ___________________________ 为工地负 责人(岗位证书号:_____ 身份证号 码:_________________ ),全面负责工地现场本合同工作内容的施工与 管理。 乙方保证其工地负责人必须全天 24小时在工地负责日常事务,未经甲方书面同意擅自离岗的,按________ 元/天支付违约金,违约金自甲方书面 通知送达分包人时支付;分包人不支付的,甲方有权在分包人进度款中扣除。 (2) 乙方必须按甲方的要求(如工种、人数、进场时间、质量、安全、进度等)组织人员进场,工程结束时,需办理有关离场手续。乙方人员年龄必须是年满十八周岁至五十周岁之间的健康守法男性公民;如系少数民族公民,乙方须向甲方说明,并征得甲方同意后才能进场。进场人员必须按甲方项目经理部的计划要求配足。 乙方应对进场人员进行必要的审查,防止“三逃”人员混入。如乙方没有履行此项义务,让“三逃”人员混入的,每发现一人需向甲方支付违约金 __________ 元。 (3) 乙方必须配备施工机具、设备(如:钢筋制安机具、反铲等,可 以附表的形式附于本合同后):______________________________________ (4) 乙方必须有健全的质量安全管理制度,在现场设专职质量和安全检查员(报甲方备查),做好自检记录。乙方质量和安全检查员必须接受甲方质量和安全检查员的领导,按甲方质量和安全员的要求,必须履行参加质量安全会、协助业主监理检查等义务。 (5) 乙方必须有健全的合同签订、工资支付、安全培训等劳务管理制度。乙方应直接与其劳务人员建立劳动合同关系,负责处理相关劳务、雇员受害赔偿、劳资纠纷等与其雇员所发生的一切事宜。 乙方承担其工人因从事乙方安排的工作任务所致的工伤、他人损害 (含被他人损害和致他人损害)等赔偿责任。一旦乙方工人发生工伤、他人损

勘察设计劳务分包合同样本

勘察设计劳务分包合同 (建筑工程设计) 项目名称: 发包方(甲方): 分包方(乙方): 签订时间: 签定地点:

发包人委托分包人承担项目的设计及相关技术服务工作,该项目地点: 。经双方协商一致签订本合同,共同执行。该项目设计深度和标准必须达到国家及地方相关的法律、法规、设计规范、设计标准的要求。 第一条本合同签订依据 1.1本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《技术合同实施细则》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。 1.2 国家和地方有关勘察设计管理法规和规章。 第二条设计依据 2.1劳务分包合同。 2.2发包人提交的基础资料。 2.3分包人采用的主要技术标准是国家和地区现行的有关规范和标准及有关规定。 第三条发包人向分包人提交的有关资料、文件及时间 3.1 发包人向分包人提交的有关资料、文件: 1:500地形图(建设范围及红线图)、有关市政设施资料(给水水压;供电负荷;道路标高等)、工程地质勘查报告书(深度满足国家相关规范要求)、上级批准的有关文件及资料等。 3.2发包人向分包人提交的有关资料、文件的时间:

合同签订一周内。 第四条项目分包工作内容及范围约定 配合甲方现场收资工作,人数应满足甲方要求;配合甲方进行方案设计工作,并根据需要到现场进行方案汇报工作;根据工程需要,安排专业设计人员进行图纸绘制工作;所有的效果图由乙方负责完成,并对效果图的质量及时限负责。 第五条分包人向发包人交付成果的份数及时间 5.1 分包人向发包人交付成果的份数: 提供图纸、文本、说明书、图册及相关成果十份,电子光盘三套。 5.2 分包人向发包人交付成果的时间: 年月日前完成。第六条费用 6.1 双方商定,本合同勘察设计劳务分包费用合计¥万元(大写:)。 6.2 付款进度: 6.2.1合同签订一周内甲方支付乙方万元; 6.2.2 工程进行一半支付万元; 6.2.3乙方完成分包工作及提交成果七日内,甲方支付乙方 万元。 第七条双方责任

建设施工劳务分包合同标准范本

协议编号:LX-FS-A20383 建设施工劳务分包合同标准范本 After Negotiation On A Certain Issue, An Agreement Is Reached And A Clause With Economic Relationship Is Concluded, So As To Protect Their Respective Legitimate Rights And Interests. 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

建设施工劳务分包合同标准范本 使用说明:本协议资料适用于经过谈判或共同协商的某个问题,在取得一致意见后并订立的具有经济或其它关系的契约条款,最终实现保障各自的合法权益的结果。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 发包人: 承包人: 工程名称:罗田大别川旅游驿站综合楼工程 施工地址:罗田县大河岸滚石坳 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,双方就建设工程劳务合作事项协商一致,订立本合同。 第一条工程概况及承包工作内容 1.1工程名称:罗田大别川旅游驿站综合楼工程 1.2工程概况:建筑面积

1.3包工内容:桩基基础及桩基基础以上的主体施工 第二条合同工期:开工日期20xx年20xx年 第四条合同价款 4.1合同价款:按建筑面积确定承包价元/平方米,合同总造价为:元人民币。 4.2对合同价款内容的明确: 泥工:含混泥土浇筑、砌体及土方回填等。 第五条合同价款的支付方式 5.1进场施工第一个月只支付工人生活费,第二个月支付第一个月工程量的30%(含已支付的生活费),第三个月支付第二个月工程量的30%,以此类推,主体工程竣工后支付到总工程量的60%,九月份支付到总工程量的90%,20xx年年底一次付清余款。

劳务分包合同(范本)

深圳胜捷消防器材工程有限公司 消防工程劳务分包 合 同 书 工程名称: 工程地点: 发包单位:深圳市胜捷消防器材工程有限公司 承包人:

劳务分包合同书 甲方:深圳市胜捷消防器材工程有限公司(以下简称甲方)乙方:(以下简称乙方) 签约地点:胜捷公司会议室 在甲方与有限公司(下称业主)签订了关于消防工程施工合同(下称主合同)的基础上,根据工程需要,甲方将上述工程中劳务(含主、辅材料采购)工程(下称分包工程)分包给乙方。为明确甲乙双方在施工过程中的权利和义务,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、法规和规定,结合本工程实际情况,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经甲乙双方平等协商,特签订本协议供双方共同遵照执行。 一、承包范围及工作内容: 1、承包范围:消防工程项目招标图纸中涉及到的消防工程的劳务及主、辅材采购,包括但不限于招标工程量清单中所包括的内容。 2、工作内容:除主合同通用条款包括外,还包括但不限于以下内容: (1)招标范围提供的施工图纸和说明、工程技术要求、工程量清单项目包含的全部工作内容; (2)工程所在地现行定额标准中相应章节包含的全部工作

内容; (3)还包括为完成承包工程所涉及的场内水平运输、垂直运输等工作内容,同时必须做到文明施工,工完场清,负责工程所有成品保护,直至工程竣工验收合格,交付使用及在规定保修期内的维修工作全过程。 (4)本合同约定的招标文件及相关资料等已明确的但乙方报价书中遗漏项视为乙方报价中已包括该部分,结算时合同单价不再调整; (5)进场之前线管预埋和洞口的预留是由土建总包负责预埋,乙方进场后负责清理管线和有关洞口,如果有与图纸不符的部分报告甲方。该部分预埋费用由甲方负责支付给土建总包方,土建总包未完成的敷设或需要乙方整改的,由乙方书面报告甲方,并由甲方核实且由业主签证完毕后,再由甲方给乙方签证。如有上述情况以外的事情发生,甲、乙双方另行协商解决。 3、主要工作范围和工作内容除前述外还包括: 分包负责按照国家法规、本项目设计文件以及建设方招标文件中的相关要求所叙述的内容和规定,完成消防工程招标图纸的工程量。室内消防水系统,包括喷淋系统、消火栓系统、室外消火栓系统;气体灭火系统;防排烟系统;火灾自动报警系统、消防广播系统、消防联动控制系统、消防对讲电话系统、火警专用电话、电梯联动和迫降系统等。 二、承包方式: 1、乙方按合同造价以包人工、包机械、包辅材、包设备安

路基土石方工程劳务分包合同范本

路基土石方工程劳务分包合同 工程承包人:(以下简称“甲方”) 劳务分包人:(以下简称“乙方”) 鉴于本项目业主(以下简称业主)与工程承包人(本合同甲方)已经签订施工总承包合同,依照《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,乙方在充分了解了本工程的技术要求、质量标准、工期要求及施工环境的基础上,甲、乙双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。 一劳务分包人资质情况(原则上必须有) 1. 资质证书: 2. 发证机关: 3. 资质专业及等级: 4. 复审时间及有效期: 二、劳务分包工程围、容 1. 工程名称: 2. 工程地点: 3. 分包围:公路K 至K 围的劳务施工任务。此分段仅为暂定施工容,甲方可在合同履行过程中根据惯例及工作安排要求酌情进行调整,即使这调整可能导致本合同桩号或合同标的发

生重大变化,乙方也应服从调整。 4. 工作容:双方认为本合同清单中所列工程项目中应包括施工场地清理、取土场整平、清表土集中堆放至弃土场、红线沟、边沟、排水沟开挖、临时排水设施修筑、修筑红线便道产生的一切费用、修筑上下边坡、坡比符合要求、改路、改渠、涵洞、通道、挡土墙、桥梁系梁开挖及回填,涵洞和桥台开挖土可以利用的土应整平碾压,不能利用的土应清理到弃土场,为完成工程所需的其它工艺处理和交工验收所需的其它工作,且这些容不另计价,均已包括在清单所列项目的单价或总价之中。 5. 工程期限:至。乙方应根据甲方的季、月、周施工进度计划和施工员下达的施工任务单,在所规定的期限完工,否则甲方将视情节严重程度对乙方处以一定数额的罚款。 6. 劳务分包工程数量:以甲方现场实际验收为准,以设计数量为限,未经批准超出设计数量的作为无效工作量,不予计价支付。 7. 合同价款:采取按工程量单价结算劳务费用,则合同总价(劳务费总额)不定。 8、上述单价和合同价除另有说明外,均认为包括了乙方为完成上述工程的所有人工费、机械费、材料费和相应的临时设施等项工作所需的费用及税金;乙方用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用,也已包括在工程量清单的单价与总额价之中;还应包括缺陷期和缺陷维修等费用,并负责施工期间的交通维护、养护及其费用。

土建工程劳务分包合同范本

工程土建工程劳务分包合同 合同编号: 201 年月日 1 目录第一部分.协议书…………………………………………………………… 3-4 第二部分.合同单价………………………………………………………… 5-7 第三部分.通用条款………………………………………………………… 8-19 第四部分.专用条款………………………………………………………… 20-32 2 第一部分协议书承包人(全称): (简称甲方)分包人(全称): (简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲方将大项目工程中的劳务分包工程分包给乙方。甲乙双方经协商达成一致,订立本合同。一、分包工程概况工程名称: 工程地点:建筑面积:劳务分包范围: 二、分包人资质资质证书号码: 发证机关: 资质专业及等级: 复审时间及有效期:三、分包合同价款金额(暂定人民币):大写:

(最终以结算为准)小写:万元四、工期开工日期:年月日(具体以甲方书面通知为准)完工日期:年月0 日总日历工作天数为:天五、工程质量标准本分包工程质量标准双方约定为: 六、合同文件及解释顺序1.本合同协议书; 2.除总包合同工程价款之外的总包合同文件; 3.本合同专用条款; 3 4.本合同通用条款; 5.本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件; 6.乙方的报价书; 7.合同履行过程中,甲乙双方协商一致的其他书面文件; 8.甲方的各项管理制度。七、合同的生效合同订立时间:年月日合同订立地点: 本合同约定双方签字盖章、乙方向甲方交纳履约保证金后生效。甲方: 乙方:地址: 地址:法定代表人:法定代表人:委托代理人: 委托代理人:电话: 电话:现场代表:劳务负责人:电话: 电话:年月日 年月日 4

建筑工程施工劳务分包合同(完整版)

合同编号:YT-FS-8304-54 建筑工程施工劳务分包合 同(完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

建筑工程施工劳务分包合同(完整 版) 备注:该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款,并根据当事人一致协商达成协议,同时也明确各方的权利和义务,对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方:____ 乙方:____ 为确保甲方承建的____工程劳务承包合同工程顺利完工,根据施工安排,甲方将____工程承包给乙方施工。根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》和《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件使用法律问题的解释》的有关规定,为确保优质按期完成施工任务,按照高标准、严要求完成施工任务的总体目标,同时也为明确甲乙双方在施工过程中的权利、义务及经济责任,经双方协商,签订本合同,条款如下: 第一条工程概况

1.工程名称:_____ 2.工程地点:_____ 3.工程数量:_____ 4.工程数量及内容:_____ 第二条工期 1.开工日期:____年_____月_____日开工。 2.竣工日期:____年_____月_____日竣工。 3.总工期为:日历天____天。 4.阶段性工期目标:以甲方阶段施工计划为准。 第三条承包方式与工程造价 1.承包方式:综合单价承包,工程项目承包单价详见附件一《工序单价承包一览表》。清单所列单价应视为包括了为实施和完成本工程所进行的所有工作项目。 2.工序单价包含的内容:指完成合格的工程项目且合同规定应单独计量的工序单价费用。包括工程修建及其缺陷修复中所需的一切劳务(包括劳务的管理)、各类材料消耗超耗、施工机械、机场管理、施工调遣、

建筑劳务分包合同范本

合同编号:QX-CFD2015劳-008建设工程施工劳务分包合同 工程名称:XXXX大学城商业中心工程 劳务发包人:XXX建设工程集团有限公司 劳务承包人:XXXX建筑劳务分包有限公司

劳务作业发包人:河北建设工程集团有限公司(以下简称劳务发包人) 劳务作业承包人:XXXX 建筑劳务分包有限公司 ___________________________ (以下简称劳务承包人) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。 第一部分 1、劳务分包工程基本情况 工程名称:XXXX大学城商业中心工程 工程地点:XXXX市XXXX建筑面积:32000平米________________ 分包范围:本工程施工图纸范围内的二次结构;砌筑(配合建筑、通风、水暖电、设备施工图纸范围内的管线预留预埋、灯、器具安装等相关内容项目施工等)。 劳务作业内容:施工测量放线、抄平、砌墙、置筋、(芯柱、报框、过梁、水平系梁、板带)钢筋 加工绑扎、支拆模板、浇筑混凝土、墙体养生、现场计量、埋件、墙根部200mm高混凝土台或实心砖台 砌筑、二次结构材料的倒运、施工现场清理、文明施工、过梁混凝土的养护等。图纸洽商、变更范围内的二次结构施工。配合水、电、甲方分包专业留洞、修补洞口等施工。现场文明施工及安全生产措施、设施用工。 劳务作业人数:承包人根据工程需要向发包人提供管理人员3人,作业人员50人,可根据施工人员的素质及施工条件的需要而随时增减,但施工人数必须满足现场的施工要求,本工程必须是直属队伍施工,禁止转让、转包。 2、合同价款 2.1本工程的合同价款采用每立方包干价计算 2.2本工程的合同价款,除经甲、乙双方书面确认的工程变更以外,不再调整。 2.3采用的,劳务费综合单价为_275 元/m.3。 合同暂估价:200000, 元。(人民币) 大写:贰拾万元。(人民币) 2.4合同价款的确定原则和合同承包价款内容的明确: 合同价款的确定原则:经过甲、乙双方协商一致确认:本合同价款为固定单价,在约定的风 险范围内合同单价不再调整。实际砌筑方量在办理决算时双方共同确认。 (1)本合同价款按实际砌筑方量乘以综合单价扣减面积超过0.5m2的门窗、洞口来确定办理结算。 (2)与本分项工程有关的范围之内概不发生零用工。除本分项工程施工合同范围以外发生的零用 工单价120元/工日;(乙方必须在三日内以书面形式向甲方提出报告,甲方根据实际发生情况,进行书

相关主题