当前位置:文档之家› 水电安装劳务分包合同-标准版

水电安装劳务分包合同-标准版

水电安装劳务分包合同

发包方:(以下简称甲方)

分包方:(以下简称乙方)

为了确保“楼工程”项目(下称本项目)工程建设顺利开展,甲方将本项目的xx#、xx#、xx#楼项目安装工程劳务内部承包给乙方。现甲乙双方在平等自愿、协商一致的基础上,依据《合同法》、《建筑法》及其它相关法律、行政法规的规定,结合本工程具体情况,特订立本合同。

一、工程概况

1、工程名称:

2、工程地点:

3、工程价款约(人民币大写):(工程价款按本合同约定按实结算)。

二、劳务承包范围

乙方按甲方提供的幢号“施工图及图说”、“施工图会审纪要”、“设计变更”、“技术变更”等为依据,具体承包内容如下:

1、安装材料的上、下车及堆码工作。

2、三级配电箱以后安全标准电线电箱。

3、工程中水电安装工程的工作内容:3#、5#、7#楼给排水和强弱电的预埋与安装全到位,防雷接地系统,厨厕洁具安装、所有桥架的施工,(同主合同图纸、变更、设计文件中包含的所有内容)材料

归堆、材料进退场装卸、现场文明施工、施工操作面完成后的余料、废料、焊渣、垃圾的清理、运输等工作。

4、施工期间施工责任区的清洁工作,生活区的清洁卫生工作,本单项工程劳务工作必须完成的其他辅助性工作。

5、乙方应提供的机具、材料有:安全帽、安全带、手套、扫帚、卷尺、粉笔、墨斗(墨汁)、铅笔、雨鞋、扎丝、扎勾、焊条、焊机(线、枪)、磨光机、尺枋、刀片、切割机、夜间施工照明的灯线、防雨器具劳保用品等所有施工用辅料、机具,以及行规要求自带的工具、用具及低值易耗品等均由乙方自购。即:除本合同要求须甲方提供的材料外,其余所有工具、用具及低值易耗物品均由乙方自行负责。

6、甲方提供的各种机具设备,在使用过程中因乙方使用不当所产生的维修费用由乙方承担。

三、劳务承包方式:

1、本劳务工程采用包工包辅料及部分机具的承包形式,即以人工费加辅助材料及部分机具的包干形式进行承包。

2、施工工具、机具及主材、耗材的承包范围

2.1、本工程塔吊由甲方提供,主要工程材料由甲方提供。由甲方提供的机具和周转材料在乙方收到或返还时必须由乙方指定的结算凭证经办人或委托人签字确认。

2.2、主材的损耗控制:实际材料损耗量不能超过甲方购买量的1%,超过部分材料按甲方购买价从甲方应付乙方工程款中直接扣除。

水电安装工程分包合同

建设工程专业施工分包合同 广西建工集团第五建筑工程有限责任公司 水电工程施工分包合同 发(总)包单位 _____________________________________________ (甲方)承(分)包单位 _____________________________________________ (乙方)根据____________ 工程需要,按公司审批的工程分包计划发包方(以 下简称甲方)将工程的安装分部水、电安装分项工 程,分包给承(分)包方(以下简称乙方),为保证甲方与业主所签订施工合同的履约,实现优质、高效、低耗和文明施工的目标,经甲、乙双方协商,特制定本合同,明确各自的责、权、利,共同遵守。 —、工程概况: 1.1工程名称____________________________________________________ 1.2工程地点____________________________________________________ 1.3建筑面积_____________________________________________________ 二、承包内容: 2.1给排水套管、电线管、消防报警系统、安防、智能化等预埋;给排水、桥架、电线、电缆、防雷接地、配电箱、灯具安装; 2.2设计施工图及相关技术资料上水电安装分部分项的全部内容。 三、工程造价及承包方式: 3.1本合同总造价暂定为人民币_________ 元(大写人民币壹佰捌拾陆万 元)(合同造价含6.11%的建安劳保费)。

3.2乙方采用__________ 方式承包。 3.3设计变更及其他费用的调整,按照甲方与建设单位所签定的施工合同中相关条款执行。 四、工期: 4.1乙方应根据工程总进度计划及甲方对分包工程的进度要求,经双方协 商确定为746个日历天, 2014年5月丄日至2016年5月15 日止。 4.2乙方应严格按编制并报送甲方审核认可的工期安排和控制进度施工,当工程情况发生变化时,甲、乙双方应根据总工期要求通过协商及时调整进度计划,进度计划须经双方签字认可。乙方应严格按照调整后的进度计划实施,甲方应提供适宜的作业面。 4.3如遇①设计变更;②业主未按合同拨付工程款;③由于业主提供的材料、设备未按时进场等原因而影响施工进度的,甲方应协助乙方与业主办理有关工期签认手续(属乙方施工部分的,乙方应提供相关的资料,甲方协助乙方办理,如未取得业主、监理签认工期,乙方必须按原经甲方审核认可的工期执行)。 4.4非上述原因,乙方不能按合同工期竣工,由乙方承担违约责任,除应按总施工合同中相应条款的处罚以外,甲方可按分包工程总价每天罚款1000元对乙方进行处罚。若因甲方的原因造成乙方工期的延误则由甲方承担总合同的罚款内容。 五、质量: 5.1按总合同的质量要求经甲、乙双方协商,乙方所承担的工程质量等级按照国家或企业的质量检验评定标准,评定达到合格标准等级。若达

建筑水电安装分包合同(标准范本)

建筑水电安装分包合同 In accordance with the relevant provisions and clear responsibilities and obligations of both parties, the following terms are reached on the principle of voluntariness, equality and mutual benefit. 甲方:__________________ 乙方:__________________ 签订日期:__________________ 本合同书下载后可随意修改

合同编号:YH-FS-608670建筑水电安装分包合同 说明:本服务合同书根据有关规定,及明确双方责任与义务,同时对当事人进行法律约束,本着自愿及平等互利的原则达成以下条款。文档格式为docx可任意编辑使用时请仔细阅读。 发包方(甲方):______________ 分包方(乙方):______________ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关文件法律、法规。本着相互信任、相互尊重、平等互利、友好合作原则,达成如下协议,特签订本工程分包合同,双方共同遵照执行。 第一条工程名称: 第二条工程地点: 第三条工程内容及范围:工程的给排水工程、强弱电气、防雷工程安装。 第四条承包方式:甲方将所有给排水工程、强弱电气、防雷工程安装工程采取包清工的方式承包给乙方。 第五条结算方式:以建筑面积为准。 第六条工期

总工期按建设方、甲方的要求执行。施工期间预留预埋与土建结构同步。 第七条工程质量 合格,达到设计和国家现行质量验收的规范要求; 第八条工程款支付 按甲方和建设方签订的主合同工程款支付方式执行。 第九条设备材料供应 1.工程所需要材料、辅料由甲方组织施工。 2.乙方提前十天提出材料计划。 第十条文明施工 1.在施工中,甲方应贯彻执行jgj59-99标准及公司制订的安全生产管理办法,严禁违章指挥,有权制止施工现场的违章操作、违章作业。 2.甲乙双方应严格遵守云南省人民政府关于加强承包生产和工程中的安全规定,坚持承包生产必须承包安全的原则。甲方应向乙方人员进行入场安全教育,并就安全技术措施等有关事宜,向乙方负责人交底。 3.乙方进入承包施工现场的施工人员必须事先登记注

水电安装劳务分包合同

编号:001 xxxxxxx·xxxxxx项目部 水 电 安 装 劳 务 分 包 合 同 工程发包人:xxxxx·xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx项目部 劳务分包人: 1

水电安装劳务分包合同 甲方:xxxxxxxxxxx项目部 乙方:身份证号码: 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等法律法规的有关规定,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,结合本工程的具体情况,在乙方已踏勘现场并充分理解施工图和甲方编制的施工组织设计的前提下,经甲、乙双方友好协商,为了确保工程顺利完成,明确双方职责,就本工程水电安装劳务分包事宜,签订本合同。 第一条工程概况 一、工程名称:xxxxxxxxxxxxxxxx工程 二、工程地点:xxxxxxxxxxxxx 三、承包方式:劳务分包方式 第二条工程承包范围及分包方式 1、本工程水电安装以包工不包料,包安全,包文明施工,包工期,包工人的劳保福费、保险费、冬雨季施工费、社保费,包自用的机械设备和小型工具(垂直运输设备由甲方提供)。包绝缘胶带,包预埋填充辅材,包本栋号工程其他班组施工需用的临时用水用电并安装到位,确保本工程施工的正常用水用电。 2、按甲方指定的图纸范围及变更和技术交底要求,预埋所有的穿线管、给水管、排水管、雨水管和空调穿墙管,排污管、屋面排水管、空调溢水管、阳台排水管安装施工确保竣工,如有变更增加工程量按实结算。 3、安装分户室内空开箱及空开、分户弱电箱、从电表箱到分户室内空开箱的管线,安装分户室内所有现浇天棚上、剪力墙的照明线管和接线盒,安装电井到分户室内弱电箱的穿线管及室内可视电视的穿线管,且所有预埋管线穿钢丝,确保线路畅通。 2

水电安装劳务分包合同范本

水电安装劳务分包合同 甲方:联兴建筑工程南部县监管中心建设项目部 乙方: 根据甲方承建的施工任务需要,为了确保工程质量,加快工程进度;做到安全生产、文明施工;降低工程成本;提高企业的经济效益。甲方决定将其总承包施工的南部县监管中心建设项目(拘留所及戒毒所、看守所、武警营房、食堂、AB门、监管中心大门、武警营房大门等)的水电安装工程劳务部分(包含所有定额中规定的计价辅助材料)分包给乙方。根据《中华人民国合同法》、《建筑法》、《质量管理条例》、《安全生产法》、《劳动合同法》等相关法律、法规、验收标准和诚实信用的原则,经双方友好协商,达成共识,订立本合同: 一、工程概况: 1、工程名称:南部县监管中心建设项目 2、工程地点:南部县黄金镇盐井湾村 3、工程结构形式:框架结构 二、工程劳务承包容(包含图纸会审记录和不完善部分及不影 响工程造价的容)具体如下: 1、施工前期准备工作中的不超过二级配电箱和供水点:临时水 电安装以及施工期间临时水电安装和日常维护工作;工程竣

工后拆除和清理工作,归还到甲方指定地方堆码整齐。 2、强电:按施工图上强电管道和线盒、箱体等预埋、管穿线、布线及灯具、插座等全部安装工程容,直到本工程主要供电网接通为止。 3、弱电: 按施工图上相关弱电管道、线盒、箱体及洞口预埋全部工作容。 4、消防:按施工图上相关消防管道、线盒、箱体及洞口预埋、喷淋等全部工作容。 5、防雷:按照施工图做好基础、屋面防雷接地等安装。 6、给水系统:按照施工图预埋管道、试压、水龙头和洁具等给水安装全部工程容,直到本工程主要供水管道碰头连通为止。 7、排水系统:排水、排污预埋及安装(室排水全部安装完毕及补洞口),,直到本工程主要排水管道碰头连通为止。 8消防工程:按施工图上相关消防管道和洞口预埋的全部工作容。 9、本工程给所有排水及排污管道、强弱电、消防管道预埋、开洞、开槽、吊洞、修补等全部工作容均包含在,且移交到下一道工序为止。 10、合同价款增减:本协议采用固定单价包干方式计价,施工过程中因设计变更等未造成建筑面积的变动的不作增减。 11、未尽事宜按国家和行业现行相关规要求执行 三、工程承包方式、承包围:

水电工程劳务承包合同标准样本

合同编号:WU-PO-459-33 水电工程劳务承包合同标准样本 In Order T o Protect The Legitimate Rights And Interests Of Each Party, The Cooperative Parties Reach An Agreement Through Common Consultation And Fix The Responsibilities Of Each Party, So As T o Achieve The Effect Of Restricting All Parties 甲方:_________________________ 乙方:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

水电工程劳务承包合同标准样本 使用说明:本合同资料适用于协作的当事人为保障各自的合法权益,经过共同协商达成一致意见并把各方所承担的责任固定下来,从而实现制约各方的效果。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 甲方:(发包方) 乙方:(承包方) 本着互相信任的原则,就甲方的水电工程达成以下协议。 第一条工程概况 1.装修施工地点:_________________ 2.工期:_________年_______月_______日至 ________年_______月_______日 3.本项工程预计费用元人民币。 第二条材料供应的约定 1.甲方提供的材料

乙方必须至少提前三天向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单,并注明所需要材料的数量。甲方应按时提供乙方需要的材料。 甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场,甲乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异,应及时向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程损失,责任由甲方承担。 甲方供应的材料按时抵达现场后,由乙方负责保管,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。 2.甲方采购供应的装饰材料,均应用于本合同规定的住宅装饰,非经甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定,应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。 3.乙方提供的材料

给水工程劳务分包合同

中建七局总承包公司雁鸣湖生态文明小区 景观大道项目部 市政管线劳务分包 合同文本 合同名称:市政管线劳务分包合同 合同编号:ZCB-JGDD/LW -2010-01 发包方:中建七局总承包公司 承包方:周口市恒基工程劳务有限公司 签订时间:20 年月日

给水工程劳务分包合同 甲方:中建七局总承包公司 乙方:周口市恒基工程劳务有限公司 为了明确双方在雁鸣湖景观大道(一期)施工中的权利和义务,本着按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》,本着平等自愿、互惠互利的原则,结合本工程的具体情况,经双方协商一致,签订本合同。 第一条工程概况 1.1工程名称:雁鸣湖生态文明示范小区景观大道(一期)的管线工程 1.2工程地点:中牟县大孟镇芦岗村 1.3工程范围:本工程工作包括提供一切工程所需的劳务及相应的材料,设备、技术、工程监督和其他一切能使工程及时、顺利完成的项目。 乙方应该进行但不限于下列工作: 各种管线铺设,接口处理,检查井的砌筑,闭水实验,沟槽回填与夯实,场地清理等 1.4承包方式:甲方提供挖掘机、起重机、热熔机(Ф500mm以上用)、各种管材、红砖、砂、石屑、水泥等耗材。乙方自备打夯机、发电机、电焊机及各种辅助材料,如:电缆、倒链、柴油等。 第二条合同文件 组成合同的各个文件应被视为一个整体,彼此互为解释和补充,如出现相互矛盾的情况,按下列组成顺序解释: 2.1本合同; 2.2协商、变更等明确双方的权利和义务的纪要或补充协议; 2.3工程量清单; 2.4现行技术规范; 2.5图纸; 2.6甲方制订的有关本工程的管理制度; 2.7施工承包招投标文件; 第三条工程工期 3.1乙方按合同文件完成全部工程的工期为25 日历天。 3.2开交工日期及各阶段控制工期如下: 开工日期:2010年月日 完工日期:2010年月日 3.3若施工过程当中业主、监理及甲方根据工程总体进度情况要求调整工程日期,则以最终调整后的日期为准,乙方必须无条件执行,其中形象进度必须满足业主和甲方的要求。因自然灾害、不可抗力等非乙方原因不能按时开工或影响工期,乙方应在事件发生后24小时内,向甲方代表提出延期理由和要求,经甲方批准后,工期相应顺延;因工期、进度计划变化而可能造成的停工、窝工损失已在合同中充分考虑,乙方不得另外提出且放弃补偿权。 3.4乙方不按合同、图纸、规范或甲方的指令施工,甲方有权暂停施工,并要求检查整改直至符合要求,但并不影响合同工期的要求。 3.5因乙方不能按时开工或竣工,一切责任由乙方承担;拖延损失赔偿金:1000 元/天,拖延损失赔偿金限额:合同价格的10 %。 第四条合同价格 4.1工程价款: 4.1.1价款说明: 4.1.2现拟本工程总价款为元整,大写元整。 4.2本合同为固定综合单价合同,具体总价以最终结算为准。 4.3合同价格已包括了乙方严格履行合同,完成本合同工程全部工作内容所需的人工、机械、材料(本合同6.2款约定由甲方供应的材料设备除外)、生产生活的水电费、质检(自检)、试验配合费、缺陷修复、自身的管理费用、现场经费、临时用地、临时建设及拆除费、保险(工程一切险和第三方责任险除外)、税费(营业税、城市维护建设税、教育费附加除外)、利润、安全文明施工、环保及合同和图纸明示或暗示的责任及义务和风险等;在整个合同的执行期间,综合单价固定不变,并与实际完成的工程数量的增减无关。 4.4合同价格还包括必须赶工措施和加班工作以使本工程能在约定工期内完成,一切赶工或因加班而提出补偿要求将不会被考虑。 4.5合同价格包含了非乙方原因导致的工期延长或一方设备停滞、人员窝工而增加的费用。 4.6乙方负责供应自需的所有水、发电机和其他服务。如乙方使用现场甲方提供水、电等,乙方负责从指定接入点进行正确的接驳及所需的临时供水、供电管线及设施,同时按下列价格向甲方支付水、电费用: 施工用电接口由甲方提供,乙方自备电缆、配电箱、自备发电机等。电1元/度。 4.7本合同工程量清单综合单价含营业税、城市维护建设税、教育费附加税费及规费由甲方上缴。乙方的税费由乙方自行缴纳 第五条计量和支付 5.1工程量清单中所列的工程量是估算或设计预算数量,不能作为乙方在履行合同义务中应予完成的实际和准确的工程量。工程量清单中所列工程量的变动,丝毫不会降低或影响合同条款的效力,也不免除乙方按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。 5.2除非合同对部分工程另有约定,工程量的计量均应以实际完成图纸净工程量为准,其计算方法如下:(详见工程量清单说明及计量规则)。 5.3预付款:无。 5.4乙方分项工程施工完毕经监理工程师和甲方验收合格后,对完成工程量应及时进行汇总,填写计量计算单并附上相应的施工原始资料报送甲方,甲方三天内组织人员进行验收并有专业工程师配合生产

水电安装工程劳务分包协议精编

水电安装工程劳务分包 协议精编 Document number:WTT-LKK-GBB-08921-EIGG-22986

瑞祥之春水电安装工程劳务分包协议 发包方(甲方 (以下简称甲方) 承包方(乙方 (以下简称乙方) 经甲乙双方充分协商,甲方将瑞祥之春水电安装工程(包工不包料)分包给乙方施工。樨据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,为明确双方的权利、义务和经济责任,接本工程具体情况,经双方协议同意签订本合同。 一、工程概况 1、工程名称:瑞祥之春 2、工程地点:一澄江大道 二、承包方式及工作范围 1、承包方式:乙方承包水电安装(包工不包料), ①乙方负责工程水电安装工具。 ②负责配合甲方水电安装工程竣工、验收。 2、工作范围:本项目水电安装工程施工图纸室内预留、室内预埋、安装及调试。 3、工作内容:

①电气工程:防雷接地、楼层电器管线预埋、等电位箱、盒、避雷网、针、公共部分照明安装、线槽桥架安 装、电缆敷设、配电箱安装、强电系统调试。 ②给排水工程:预留穿墙、梁、楼板套管,管道(消防)预埋,消防包安装。公共部分给排水安装(各户水表至套房管道安装)、给水系统调试。 ③弱电(人防、消防)穿线管预埋。 ④负责施工用水、用电管理。 ⑤止水钢板安装(电焊条FF方负责)。 ⑥配合甲方工程验收及材料进场清点、堆放至仓库。三、合同文件 双方共同遵守与业主的相关合同与协议,执行的合同文 件及其解释顺序为: 1、本份协议; 2、施工图纸、施工规范、质量验收规范等; 3、施工组织设计等现场技术、安全、文明施工文件; 4、水电作业指导书。 四、合同价格与合同工期 1、合同价款:本合同按包干价(包工不包料)建筑面积元/平方米 (按建筑面积4万平方米计算)。 2、合同工期:以甲方的计划要求为准。 五、质量要求

水电安装劳务分包合同范本

水电安装劳务分包合同 甲方:四川联兴建筑工程有限公司南部县监管中心建设项目部 乙方:_____________________________________________________ 根据甲方承建的施工任务需要,为了确保工程质量,加快工程进度;做到安全生产、文明施工;降低工程成本;提高企业的经济效益。甲方决定将其总承包施工的南部县监管中心建设项目(拘留所及戒毒所、看守所、武警营房、食堂、A B门、监管中心大门、武警营房大门等)的水电安装工程劳务部分(包含所有定额中规定的计价辅助材料)分包给乙方。根据〈中华人民共 和国合同法》、建筑法》、质量管理条例》、安全生产法》、 〈劳动合同法》等相关法律、法规、验收标准和诚实信用的原则, 经双方友好协商,达成共识,订立本合同: 一、工程概况: 1、工程名称:南部县监管中心建设项目 2、工程地点:南部县黄金镇盐井湾村 3、工程结构形式:框架结构 二、工程劳务承包内容(包含图纸会审记录和不完善部分及不 影响工程造价的内容)具体如下: 1、施工前期准备工作中的不超过二级配电箱和供水点:临时 水电安装以及施工期间临时水电安装和日常维护工作;工

程竣 工后拆除和清理工作,归还到甲方指定地方堆码整齐。 2、强电:按施工图上强电管道和线盒、箱体等预埋、管内穿线、布线及灯具、插座等全部安装工程内容,直到本工程主要供电网接通为止。 3、弱电:按施工图上相关弱电管道、线盒、箱体及洞口预埋全部工作内容。 4、消防:按施工图上相关消防管道、线盒、箱体及洞口预埋、喷淋等全部工作内容。 5、防雷:按照施工图做好基础、屋面防雷接地等安装。 6、给水系统:按照施工图预埋管道、试压、水龙头和洁具等给水安装全部工程内容,直到本工程主要供水管道碰头连通为止。 7、排水系统:排水、排污预埋及安装(室内排水全部安装完毕及补洞口),,直到本工程主要排水管道碰头连通为止。 8消防工程:按施工图上相关消防管道和洞口预埋的全部工作内容。 9、本工程给所有排水及排污管道、强弱电、消防管道预埋、开洞、开槽、吊洞、修补等全部工作内容均包含在内,且移交到下一道工序为止。 10、合同价款增减:本协议采用固定单价包干方式计价,施工过程中因设计变更等未造成建筑面积的变动的不作增减。 11、未尽事宜按国家和行业现行相关规范要求执行 三、工程承包方式、承包范围:

水电工程劳务分包合同

水电工程劳务分包合同 甲方: 乙方: 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其 它有关法律、行政法规,遵守平等、自愿、公平和诚实信用的原则, 双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。 一、工程名称: 工程地点: 二、承包工程工期: 本施工工期______日天,超过半年,每平方加一元计算。 三、承包方式: 包清工、包质量、包工期、包安全、包文明施工劳务包干,包综 合管理、施工管理,甲方提供全部施工辅材,如(焊条、封口胶、钢 丝、铁丝、钉子、胶带等等),乙方提供施工工具(如电焊机、切割 机等)。 四、工程承包范围: 按设计图纸内给水、排水、建筑电器的劳务、消防系统及电梯、 弱电排管不穿线、不穿电缆。 五、承包单价: 按建筑面积计算,18层为_____元/㎡包干。如有工程变更带来 的总价工程量,甲乙双方协商解决变更工资。本合同质量保修为造价 1 的3%,保修期为一年。 六、付款方式: 1、高层建筑面积五层,小高层建筑面积四层乘以单价30%计算, 到封顶为止。

2、二次配管施工阶段,完成安装面积乘以单价的30%计算。 3、电器安装阶段,安装完成面积乘以单价30%计算。 4、工程完工,付至总造价的98%,余款保修结束后30日内结清。 七、质量标准和质量要求及目标: 1、乙方保证就承包工程的施工要求,严格执行国家及地方有关 标准,因施工质量造成的损失返工,全部由乙方承担。 2、质量要求及目标:合格。 八、甲方责任: 1、甲方按合同约定及时拨付工人工资。 2、甲方及时安排材料进场,以满足乙方的施工要求(甲方不提 供施工工具)。 3、甲方应及时解决工程中出现的各种问题,确保乙方的顺利施 工。 九、乙方责任: 1、乙方必须无条件保证每天24小时的连续施工。

管道安装劳务分包合同

管道安装劳务分包合同 发包方(以下简称甲方) 承包方(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规之规定,结合本工程的实际情况,甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就有关管道安装劳务工程事宜达成如下协议。 第一条工程概括 1、工程名称:榆林市第二毛纺织厂家属区供热工程一级官网。 2、工程地点:本官网工程位于榆林市新二路及航宇路至二毛家属院自二级官网。 3、承包内容:切割回收、管线安装工程。 4、承包方式:采取包工、包焊条锯片等一切辅助设备材料及发电设备的方式发包给乙方负责施工,甲方只负责吊车和发电用的柴油配备和供给,其余均有乙方负责。 第二条施工工期 本工程的施工工期由甲方根据工程的实际施工进度情况确定开工日期,乙方必须在接到甲方通知起12小时内进场施工,并严格按照甲方安排的施工进度时间完成工程施工。 第三条包干单价 1、焊接以每个焊接接口为单价(Φ为内径)Φ1000mm 元/个Φ700mm 元/个Φ500mm 元/个Φ400mm 元/个Φ200mm 元/个 2、切割以每个切口为单价(Φ为内径))Φ1000mm 元/个Φ700mm 元/个Φ500mm 元/个Φ400mm 元/个Φ200mm 元/个 3、除包干项目外,实际工程量以实际发生的数量为准,工程款按实际的工程量乘以包干价进行计算。 4、付款方式:每阶段完成以后,由乙方报送进度完成量,按工程进度的计量款后按完成量的70%支付进度款。余额款待工程竣工验收后7天内一次付清。 5、质量要求:乙方应按照《国家标准建筑建筑工程质量标准及检验评定表》中的规范要求组织施工,本工程的质量等级应达到合格标准。 第四条甲方的职责 1、甲方负责提供场内发电、水源、材料制作安装场地。 2、根据乙方提出的用料计划及时供应材料 3、甲方负责协调施工现场各分项工程交叉作业 4、对乙方的施工质量、工期进度、施工安全进行监督。 5、如图纸或现场的尺寸进行变更及增减项目及时通知乙方 6、安装合同约定向乙方支付工程款 第五条乙方的职责 1、乙方应严格按设计图纸及项目部要求精心施工,做到保质、保量、按期完成任务,必须将质量问题消灭在操作过程中,并义务提供检验用的试件、样件。由乙方引起的质量问题,由乙方承担一切经济损失

水电安装工程承包合同

安装工程承包合同 甲方:中房泰然鑫城8#楼项目部(以下简称甲方) 乙方:(以下简称乙方) 甲方将中房泰然鑫城工程中的水电工程发包给乙方,为明确双方职责,在平等互利的基础上签订如下协议: 一工程概况 二承包方式:包清工;包质量、工期、安全生产、文明施工、综合治理。 三工程承包范围 1、承包范围:中房泰然鑫城8#楼工程图纸与设计变更单中的所有水电施工项目(含雨水)。 2、具体工作内容: ①材料场内运输、装卸。 ②施工图纸中给水、排水、雨水、强电、弱电安装内容 ③所需的结构预留洞口的留设,管线槽口开凿、补槽以及施工后的现场清理。 ④施工规范及常规要求。 ⑤因设计变更引起的工程量增减或返工重做。 ⑥成品保护、调试、竣工交验。 ⑦文明施工要求的场地整齐、清洁及机械保养等工作。 ⑧与其他工种的配合施工。 ⑨施工中所需机械设备的进场安装及退场搬运。 ⑩预留管道洞口的吊模及混凝土的浇灌。

四工期要求 在结构施工阶段,乙方必须跟随甲方的结构施工进度将应预埋的管、线、铁件同步安装到位;装饰阶段乙方应将本工程施工顺序与甲方的装饰程序密切配合,平面协调、立体交叉施工,不拖其他工序后腿,不影响甲方整体施工进度计划。如乙方不能在甲方限定的时间内完成有关安装工序,造成甲方其他后续工序不能如期完成,拖延项目完工期,甲方有权向乙方处以罚款。 五材料及工用具 1、材料管理: ①乙方领用工程用料必须经现场施工员填写“材料领(耗)料单”,经项目经理 批准后方可到现场材管员处领(耗)用。 ②周转材料、机械设备经项目经理同意后方可使用。 ③限额用料:甲方对乙方承包的本安装工程的主要材料实行限额使用,限额材 料的种类由甲方确定,包括:各类机、泵、箱、柜、盒、表及管材、导线、 电缆、插座、开关、灯具、铁皮等,限额数量由甲方根据施工图优化布设方 案后计算。如无正当理由的超用部份由乙方承担。 2、工用具管理: ①甲方提供垂直运输工具。提供现场及楼层固定电源箱和部分安装工具。 ②乙方自备小型安装工程所需工具及劳保用品。 五质量要求 1、按照国家建筑安装工程验收标准、安装工程施工规范和当地主管部门的其他 要求,作为本工程质量验收标准。 2、乙方发现设计有误,须立即向甲方提出,取得文字变更洽商手续后方可继续

水电安装劳务分包合同范本

建设工程劳务分包合同 工程名称: 施工总承包商: 劳务分包单位: 分包作业项目: 订立时间:年月日

劳务分包协议书 发包人(全称):(以下简称甲方) 承包人(全称):(以下简称乙方) 依照《中华人民国合同法》、《中华人民国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,为了确保工程施工质量、安全生产、文明施工和工程工期的实现,做到统一管理、统一指挥、统一调度,使各项劳务作业相互配合,发挥各自的积极性,双方就本建设工程的相关劳务作业协商一致,订立本合同。 一、工程概况: 工程名称: 工程地点: 分包作业容: 二、劳务分包作业围 承包围:本工程图纸围所有水电安装工程。 三、合同工期 合同工期以甲方与建设方所签订的开竣工日期为准,具体分包作业施工进度必须符合甲方总体施工进度计划。 四、质量标准 劳务作业工程质量标准: 五、合同价款 合同单价:元/㎡

合同价款:元 ¥:元 六、双方派驻现场代表 发包方派驻的项目经理 :职务: 职权:代表发包方全面履行与建设方签订的施工合同。负责工地现场管理,指导并监督承包方的施工作业。 承包方派驻的施工负责人 :职务: 职权:代表承包方全面履行本合同。 七、工期管理 7.1 进度计划 承包方必须根据发包方总体施工进度计划,合理安排劳务分项施工作业,确保承包方进度计划的实现。 7.2 工期延误 乙方根据甲方的工期计划(根据实际情况,工期计划按月/周/日或施工层、段由乙方签字为准)及时完成各项作业。未按甲方提交计划完工,以500元/天暂收罚款押金。 押金处理方式:a中途离场或分包工程竣工超过总进度计划,罚款和押金没收;b按总进度计划时间没有超过的,罚款和押金退还;提前完成的,按实际情况给予相应的奖励。 由于甲方原因引起的,工期相应顺延。 八、质量管理 8.1 乙方必须严格按图施工,并结合施工规,市有关规定及施工员技术交底要求施工,杜绝质量通病; 8.2 分项工程验收结果以甲方质量员和项目经理验收为准,分部工程以质检站验收评定

水电安装工程劳务承包合同例文3篇

水电安装工程劳务承包合同例文3篇Example of labor contract for hydropower installation project 甲方:___________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号:XX-2020-01

水电安装工程劳务承包合同例文3篇 前言:劳务合同是指以劳动形式提供给社会的服务民事合同,是当事人各方在平等协商的情况下达成的,就某一项劳务以及劳务成果所达成的协议。一般是独立经济实体的单位之间、公民之间以及它们相互之间产生。本文档根据劳务合同内容要求和特点展开说明,具有实践指导意义,便于学习和使用,本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 本文简要目录如下:【下载该文档后使用Word打开,按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1:水电安装工程劳务承包合同(最新版) 2、篇章2:水电安装工程劳务承包合同通用版 3、篇章3:水电安装工程劳务承包合同通用版 篇章1:水电安装工程劳务承包合同(最新版) 发包人:(以下称甲方) 承包人:(以下称乙方) 甲方将本合同约定的建设工程劳务作业承包给乙方。为公平、公正合法执行劳务承包行为,双方协商订立合同以遵照执行。 一工程概况

1.工程名称: 2.工程地点: 3.建筑面积: 二承包方式及承包内容 1.承包方式:实行包工,包水电安装。 2.承包内容: 强电:防雷接地等位接地安装及调试检测。线管、线盒 预留、预埋。管内穿线及开关插座,灯具安装调试。 户内箱安装及电表箱出线至产内进线到位,调试检测。 预留主电源动力配电、电缆进出套管、预留洞。 专变部分:(不含人防部分的预留,预埋其人防配电系统。不含消防部分,其消防设备的预留、预埋。) 配电间低压出线到第一个总配电箱之间电缆及总配电箱 不在范围内,专变部分范围包括不限于第一个总配电箱(不含)至各级分箱,至用电设备。(设备反指排污泵、应急照明灯具、普通照明灯具、疏散指示灯具、电线电缆、配电箱安装。)

水电安装工程分包合同协议书完整版

水电安装工程分包合同 协议书 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

建设工程专业施工分包合同 广西建工集团第五建筑工程有限责任公司 水电工程施工分包合同 发(总)包单位(甲方) 承(分)包单位(乙方) 根据工程需要,按公司审批的工程分包计划发包方(以下简称甲方)将工程的安装分部水、电安装 分项工程,分包给承(分)包方(以下简称乙方),为保证甲方与业主所签订施工合同的履约,实现优质、高效、低耗和文明施工的目标,经甲、乙双方协商,特制定本合同,明确各自的责、权、利,共同遵守。 一、工程概况: 工程名称 工程地点 建筑面积 二、承包内容: 给排水套管、电线管、消防报警系统、安防、智能化等预埋;给排水、桥架、电线、电缆、防雷接地、配电箱、灯具安装; 设计施工图及相关技术资料上水电安装分部分项的全部内容。 三、工程造价及承包方式:

本合同总造价暂定为人民币元(大写人民币壹佰捌拾陆万 元)(合同造价含%的建安劳保费)。 乙方采用专业分包方式承包。 设计变更及其他费用的调整,按照甲方与建设单位所签定的施工合同中相关条款执行。 四、工期: 乙方应根据工程总进度计划及甲方对分包工程的进度要求,经双方协商确定为 746 个日历天, 2014 年 5 月 1 日至 2016 年 5 月 15 日止。 乙方应严格按编制并报送甲方审核认可的工期安排和控制进度施工,当工程情况发生变化时,甲、乙双方应根据总工期要求通过协商及时调整进度计划,进度计划须经双方签字认可。乙方应严格按照调整后的进度计划实施,甲方应提供适宜的作业面。 如遇①设计变更;②业主未按合同拨付工程款;③由于业主提供的材料、设备未按时进场等原因而影响施工进度的,甲方应协助乙方与业主办理有关工期签认手续(属乙方施工部分的,乙方应提供相关的资料,甲方协助乙方办理,如未取得业主、监理签认工期,乙方必须按原经甲方审核认可的工期执行)。 非上述原因,乙方不能按合同工期竣工,由乙方承担违约责任,除应按总施工合同中相应条款的处罚以外,甲方可按分包工程总价每天罚款1000元对乙方进行处罚。若因甲方的原因造成乙方工期的延误则由甲方承担总合同的罚款内容。

水电安装分包合同范本

水电安装分包合同范本 水电属于水利科技名词,意思是指水和电,水力发电等。那么水电安装分包合同怎样写的呢?以下是在小编为大家整理的水电安装分包合同范文,感谢您的欣赏。 水电安装分包合同范文一 (以下简称甲方) (以下简称乙方) 甲方将四川房产公司。。商住楼工程防雷、水电安装分部工程施工任务委托乙方实施。为了明确各自职责和经济关系,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律、法规,遵循平等、公平和诚实信用的原则,双方就本工程的防雷、水电安装分部工程施工事项充分协商一致,达成如下协议,共同信守。 一、工程名称:四川。。房产公司。。商住楼工程。 二、分包范围和工作内容:四川。。房产公司。。商住楼,施工图(建筑物外边线1.5m内)和图纸会审纪要范围内的防雷、水(室内给水、排水)、强电(室内管线、开关插座、楼梯间圆球吸顶灯、门面单、双管日光灯、住房普通白炽灯安装)、弱电(预埋管

道,弱电箱盒安装)分项工程的全部工作内容(包括入户管1.5m内)沟土方挖、填,包含临时设施水电安装(不含机修);灭火器只负责安装。 三、分包方式:按建筑面积计算人工费。 人工工时费按14元/m2(含劳务管理费)。 四、工期:必须满足甲方施工总进度要求。 五、质量标准:工程质量标准合格。 六、甲方职责 1、甲方负责施工过程中土建和水电的关系协调、质量、安全、进度、资料完善、工程款支付的控制和现场增加工程量核实、签认等。 2、负责向乙方提供各栋号工程水、电安装施工图一套。 3、负责对乙方进场工人进行三级安全教育和相关技术交底工作。 4、负责对乙方进场材料质量检验和随货通行的材质报告收集。 5、对乙方在施工过程中的质量、安全、进度和现场文明施工有监督、管理

水电劳务分包合同书(标准版)

水电工程施工劳务分包合同书 发包单位:××××××××××建筑公司(以下称甲方) 承包单位:(以下称乙方) 经甲乙双方协商,甲方同意将XXXX大厦项目地下室水电安装施工工程项目,经内部劳务招标,确定由乙方承包施工,为了明确双方责任,确保工程质量,按期完成本工程的施工任务,依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国劳动法》以及甲方要求,经双方充分协商,达成如下协议,双方必须共同遵守执行。 第一条、工程名称 XXXX大厦 第二条、工程地点 街区 第三条、承包范围 XXXX大厦地下室水电系统(除消防系统外)及防雷系统的施工。 第四条、承包内容 1、地下室所有室内外给水(环境给水除外)、室内排水、强弱电、避雷、预埋、安装及管网的防腐、油漆。地下室、电梯门厅、楼梯、灯具预埋安装、防雷系统及地下室钢板止水带安装,部分预埋件。具体施工做法和内容按甲方提供的施工图纸及说明和修改通知施工。 2、材料的场内运输。 第五条、承包方式 1、包工(除主材及主材配件外)、包油漆、包辅助材料、包机械、包工具、包质量、包安全、包工期、包单价的形式进行承包。 2、包施工工具、施工电牌、电线、安全帽、水鞋、雨衣。 第六条、承包价格 1、根据上述承包内容,按建筑面积结算,以每平方米为人民币 元。 2、甲方如需修改图纸和设计变更,价格双方协商调整。 3、付款的审批程序按甲方规定。 第七条、付款方式 1、每月结算一次,并按完成工程量的80%支付进度款,工程竣工验收后付18%,剩余2%作为二年保修金,保修期满后一个月内付清。 2、乙方收到款后,每月必须付清工人工资,并向甲方提供工资发放表。 第八条、工期 1、按甲方的施工进度计划完成。 2、甲方需赶工期时,乙方应无条件顺从,不得以任何理由拒绝和拖延工期,否则甲方有权增加人员或增加队伍进行施工,增加人员或增加队伍所完成的工程量从乙方的总工程量中扣除。 第九条、质量要求 乙方必须严格按照施工图纸和施工规范要求,精心组织施工,质量必须符合设计及施工验收规范要求,达到国家的现行《建筑工程质量检验评定标准》要求的合格等级以上。 如由于乙方施工原因,出现质量问题或事故,造成的损失和返工费概由乙方负责,返工造成材料的损耗和浪费部分由乙方负责。

排水管道安装工程劳务分包合同(----)

合同编号 疏港大道东延线污水管道及钢富路雨(污)水管道安装内部劳务分包施工合同 发包单位:钢广东湛江钢铁基地附属工程疏港大道东 延线段和钢富路道路及排水工程项目经理部 施工单位:班组负责人() 二零一六年月

疏港大道东延线污水管道及钢富路 雨(污)水管道安装内部劳务分包施工合同 发包单位(以下称甲方):广东湛江钢铁基地附属工程疏港大道东 延线段和钢富路道路及排水工程目部 施工单位(以下称乙方):班组负责人(,身份证号码:) 根据生产需要,甲方将疏港大道东延线雨水管道安装及雨水检查井工程按劳务分包方式委托乙方负责的市政班进行施工。为明确双方在建筑劳务合作中的权利、义务关系,现依照《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国合同法》和其它有关政策规定,本着平等自愿、协商一致的原则订立本合同,供双方共同遵守。 第一条:工程概况 1. 工程名称: 疏港大道东延线污水管道安装及污水检查井和钢富路雨(污)水管道安装及雨(污)水检查井工程 2. 工程地点: 东海岛 第二条: 承包范围及工作内容 1. 承包范围:疏港大道东延线污水管道安装及污水检查井和钢富路雨(污)水管道安装及雨(污)水检查井工程等(管井砌砖、抹灰、浇筑砼垫层,预制安装检查井中部混凝土井盖,安装雨水污水管道,安装上部井盖,包括全部设计变更部分)。根据现场实际情况采用机械浇筑或人工浇筑,采用混凝土人工运输或泵车、翻斗车运输。施工部位根据图纸及甲方要求,数量按实结算,计算规则按(GB50500-2003)《建设工程工程量清单计价规范》执行。 2、工作内容:包括但不限于:(1)平整开挖沟底;(2)工作面内排水抽水;(3)混凝土基础施工;(4)检查井、沉砂井、雨水口砌筑、批荡、安装井盖;(5)混凝土井盖预制吊装;(6)PE管热熔连接;(7)管道基础碎石砂平整;(8)管道安装吊装、。 第三条: 承包方式及承包单价 采用甲方负责提供管材至现场,修整进管道路至管沟边,乙方负责在运输车上卸货并直接安装;甲方负责提供商品混凝土、砂石、标砖、水泥等材料至现场,乙方包人工费(含班组成员工资、社保、保险、高温补贴等福利、加班费、伙食费及办理平安卡、胸卡等)、模板、泵车、吊车、小型工具、漏斗、串筒、振动板、振动棒、施工用电线(含照明、地拖线等,须按项目部指定的电箱进行连接)等,包劳保用品(强制性采购)、包安全、质量、进度及文明施工达到业主及甲方要求的承包方式进行施工。 1、各分项工程承包单价: (1)砖砌雨水检查井:φ1000砖砌雨水检查井井深2m综合单价¥750元/座,φ1250砖砌雨水检查井井深2.2m综合单价¥850元/座,φ1500砖砌雨水检查井井深2.2m综合单

水电安装工程施工分包合同

水电安装施工分包合同 甲方:承包人(全称) 乙方:分包人(全称) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规, 遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于安徽金盛食品有限责任公司(以下简称为“发包人”)与承包人已经签订施工总承包合同(以下称为“总包合同”),承包人和分包人双方 就分包工程施工事项经协商达成一致,订立本合同。 一、分包工程概况: 1、分包工程名称: 2、分包工程地点:淮南市经济开发区朝阳东路 3、分包工程内容:综合车间、猪圈、冷库及9层综合楼的水、电和消防。 二、分包工程方式: 分包方式:包工包料,乙方自行做预算以发包人认可为准。施工过程中所产生的与水电安装相关的费用由乙方自理。乙方按照2元/平方米交纳服务费给甲方,甲方负责帮乙方做施工资料。 三、工期: 开工日期:本分包工程定于年月日开工; 竣工日期:本分包工程定于年月日竣工; 合同工期总日历天数为:天。 四、工程质量标准: 1、乙方应保证按照图纸要求和国家施工规范施工,最终以发包人及工程监理单位认可为准。 2、其他要求 五、付款方式: 甲方按照与发包人已经签订的总包合同相同的付款方式及金额付款给乙方。 六、双方责任: (一)甲方责任 1、对乙方负有管理、监督的责任。

2、提供施工所需要的图纸资料,及时下达作业计划和要求。 3、不定期的进行检查、督促乙方的施工进度、质量、安全生产和文明施工,发现问题有权要求乙方限期整改。 4、甲方应保证工程项目款按时支付给乙方。 (二)乙方责任 1、保证提供的材料符合要求及本合同第四条约定的质量标准。 2、严格按照施工图纸、施工规范及甲方的施工任务清单,精心组织施工,并听从甲方的正确指挥,按期完成各项任务。 3、在施工过程中,接受监理单位及有关部门的检查。 4、乙方的所有施工材料(包括已安装完毕的)由乙方负责保管,保管期限至工程竣工验收合格,正式投入使用为止。 5、若因乙方操作不当或未按相关标准、规范进行施工,造成安全事故所产生的全部责任及损失由乙方承担及赔偿。 6、现场施工线路和固定电箱由乙方负责安装通电到位,材料由甲方提供。 七、违约责任: 1、工期延误的违约责任:乙方如未能按施工任务单的时间保质保量完成施工任务,每延误一天,按合同总价的%向甲方支付违约金。 2、质量违章:乙方提供的材料不符合要求或施工过程中经检查不合格或发生其他质量问题的,应根据甲方要求无偿更换、整改或者返工直至符合相关部门要求为止,若因此影响工期的,应按本条第1款约定承担延误工期的违约责任。 3、除因乙方原因甲方逾期付工程进度款的,每逾期一天,按逾期部分金额的%向乙方支付违约金。若超过日任不能支付,导致施工无法进行,乙方有权利暂停施工。 八、解决争议的方式: 本合同履行过程中发生的争议,由双方当事人协商,协商不成的,依法向合同签订地人民法院提起诉讼。 九、承包人向分包人承诺,按照合同约定的期限和方式,支付本协议书约定的工程进度款,以及其他应当支付的款项。 分包人向承包人承诺,履行总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务,并与承包人承担履行分包工程合同以及确保分包工程质量的连带责任。

相关主题