结算协议书
发包人：（以下简称甲方）承包人：（以下简称乙方）
甲乙双方于年月日签订（以下简称原合同），由乙方承包甲方（以下简称本工程），现本工程已于年月日通过竣工验收并交付使用，对此，甲乙双方平等协商，就本工程结算及工程款等相关事宜达成如下条款，供双方共同遵守：
第一条根据原合同约定的原则，双方经审核并共同确认本工程结算总价款为，该价款为最终结算价款双方对此不再有异议。本协议生效后双方不得再以任何理由要求重新结算本工程价款，甲乙双方以前所签的原合同及相关补充协议，会议纪要，签证单以及其他相关依据等凡影响本工程结算造价的自行失效，本工程结算价款最终以本协议约定为准。
第二条双方同意由甲方从结算总价款扣除的款项共计为：元（大写：）。
第三条甲乙已支付的工程款价经双方确认为：元（大写：）。
第四条按原合同约定甲方应扣留工程质保金为元（大写：），质量保修期满经物管公司确认无质量问题或者虽有质量问题但扣除相关费用后尚有剩余的，甲方一次性支付给乙方。
第五条本工程乙方已提供发票金额为元（大写：），剩余金额（含工程质保金）的发票由乙方在本协议生效后3日提供给甲方。
第六条双方确认甲方应付工程款项为元，大写：（即工程结算总价款元，减去已付工程款元，减去应扣除的款项元，减去应扣留的工程质保金元），此款应于本协议生效且乙方提供剩余部分金额的发票30日内，甲方支付结算款的 %（若因甲方原因延期支付，甲方不承担延期支付的违约和赔偿责任），剩余部分在保修期满后一次性付清。
第七条双方按本协议约定进行最终结算，不论双方出具的相关凭证与上述条款所确定的数额是否一致，均按本协议所确认的数额执行，本协议中所指的金额均为人民币。在双方最终结算成立后,如出现工
程质量问题,由乙方负责修缮,直至达到合格为止,此费用已包含在合同价中,如乙方在接到甲方通知后七天未进行工程修缮,由甲方代处理,所发生的费用由乙方承担。
第八条除工程质量责任（含材料设备质量不符合要求）及保修过程中发生的违约责任仍按原合同及相关补充协议约定承担责任外，双方同意互不再追究对方在履行原合同及相关补充协议过程中的责任，自愿放弃向对方索赔的一切权利。
第九条双方已对该项目工程量进行详实清理并结算,不存在任何遗留问题。如果以后发生任何相关遗留问题,由乙方自行处理,自负盈亏,不得再提任何调解,仲裁上述法院等问题。
第十条本协议所有条款内容甲方、乙方完全理解并知道其真实意思。本协议自双方签字印章后生效。一共四份，双方各执两份。
甲方盖章：乙方盖章：
法定代表人签字：法定代表人签字：
委托代理人签字：委托代理人签字：
办公电话：
地址：
签订日期：年月日感谢您的支持与配合，我们会努力把内容做得更好！
工程结算协议书（样本） 工程合约编号：工程地点： 项目名称： 工程名称：XXXXXXXX工程 建设单位（甲方）：XXXX有限公司 承包单位（乙方）：XXXX有限公司 根据甲方与乙方签订的《XXXX工程合同》及补充协议、相关竣工资料，经甲方审核，并经双方友好协商，达成竣工结算协议如下： 一、双方一致同意乙方施工的上述合同范围内以及甲方交由乙方施工的本工程合同范围外新增项目的最终结算总造价合计为:人民币贰拾柒万玖仟叁佰叁拾陆元整（￥279,336.00元），此结算金额为双方认可的最终结算金额，该金额已包括但不限于上述工程范围内的人工费、材料设备费、机械费、管理费、临时设施费、安全文明施工措施费、其他施工措施费、各项规费、利润、税金等甲方应付乙方的所有本工程款项及费用。 二、上述工程结算总造价包括甲乙双方于 XXXX年XX月XX日签订的《XXXXXX 工程合同》及补充协议以及所有工程现场签证、设计变更等所有本工程施工费用（详见XXXXXX工程结算审批表）；乙方承诺：本协议签订后不再以任何理由要求甲方增加支付任何费用。 三、上述工程结算总造价，甲方在扣除本协议签订前已付工程款、应扣其他款项（详下述备注第2条）以及合同约定保修金（结算总造价的 %）的剩余工程款分次支付给乙方，但乙方须于付款前按施工合同及补充协议约定向甲方交清所有合格（包括但不限于符合市档案馆移交要求）的竣工资料（包括但不限于竣工图、电子文档等），否则甲方有权不予支付此笔剩余工程款。剩余工程款计
算如下： 279,336.00—（已付工程款0.00+保修金139,667.00）=265,369.00（元） 备注：1、上述金额单位均为人民币元。 2、甲方实际支付上笔款项时，除扣除上述计算式中费用外，还应扣除乙方施工用水电费用、建筑工程一切险等所有应扣未扣款项或代缴费用，但乙方开具的工程发票金额应包括所有应扣费用金额。 四、双方结算后须履行本工程施工合同及补充协议中约定的各项责任义务，包括乙方根据甲方需要提供有关技术资料、乙方履行保修义务等。如发生保修事宜，甲方书面或电话通知乙方，若乙方不能按要求履行保修义务，甲方可另行委托维修单位，所产生的所有维修费用按实际支出金额在乙方工程质量保修金中扣除，如保修金额不足以支付保修费用的，乙方承诺承担全部保修责任及费用。 五、乙方保修金139,667.00元在全部工程竣工验收合格之日起一年后，即XXXX 年XX月XX日后的十五个工作日内，甲方扣除乙方应付的维修维护等费用及质量损失赔偿金等款项后将工程质量保修金余额（如有）无息一次性支付给乙方。 六、本协议一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，双方签章后生效。 甲方：XXXXXXXX 乙方：XXXXXXXXX 有限公司有限公司 代表：代表： 日期：年月日日期：年月日
编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 工程款结算还款协议书范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
____________公司(以下简称甲方) ____________公司(以 下简称乙方) 住所：________________________ 住所：________________________ 法定代表人：____________ 法定代表人：____________ 鉴于： ________年________月________日，甲方与乙方就____________(工程项目名称)签订了《建设工程施工合同》(合同编号：____________)，建设工程总价款为：________________________万元整人民币。该项目已于________年 ________月________日竣工，已经甲方、乙方及________方验收，并于 ________年________月________日甲、乙双方进行了工程结算，并签订了 《____________工程结算协议书》。按照甲、乙双方签订的《建设工程施工合同》，乙方应向甲方支付建设工程款共计________________________万元整，截止本协议签订之日，乙方实际已向甲方支付建设工程款 ________________________万元整，尚未支付的建设工程款 ________________________万元整。 双方在此相互确认：除乙方应按本协议的约定向甲方支付 ________________________万元外，双方相互无任何其他应付款项或需承担相关合同项下的责任和义务。 双方对以上所述事实均予以确认，并无异议。 基于以上所述，甲方与乙方经友好协商，就乙方向甲方偿还所欠工程款项事宜，达成本协议如下： 第一条甲、乙双方在此确认：乙方应向甲方支付建设工程款共计 ________________________万元整，截止本协议签订之日，乙方实际已向甲方支付建设工程款________________________万元整，尚未支付的建设工程款 ________________________万元整。(见本协议附件：1、付款凭证;2、付款明细、3、未付款明细)。
（工程结算）协议书 甲方： 乙方： 丙方： 鉴于： 现甲乙丙三方对乙方已完成的工程量及善后事宜，经**县人民政府及相关部门领导会议协调，达成协议如下： 一、甲乙双方同意解除20年12月28日签订的两份《工程劳务施工合同》（合同编号为：）。 二、甲乙双方同意就已确认完成的项目工程及现场设施，按下列方式处理解决： 1、甲方确认乙方已完成隧道工程元、路基工程元、主便道工程元、炸药库和路基挡墙打包元、大临打包元，及乙方先前支付甲方履约保证金元，合计元；扣除乙方向甲方借支及材料代付款元、项目部供应材料款元，甲方还应支付乙方元。 2、甲方确认乙方施工现场库存材料元、机械设备租赁费及其他零星费用元，由甲方支付乙方。 3、按照20年5月21日经双方确认遗留未解决的路基部分问题、炸药库建设、二号弃土场位置变更及**隧道出渣成本增加问题（详见附件一），甲乙双方现协商一致，由甲方支付乙方27万元予以解决。 4、甲乙双方（**岭、**隧道路基）进场机械设备总计22项（详见附件二）归乙方所有，并由乙方自行处理负责调走。 5、经甲乙双方协商确认的机械设备26项（详见附件三）归甲方所有，由甲方按照折旧标准补偿乙方元。 6、甲乙双方施工队伍（**岭、**隧道路基）临时设施18项（详见附件四）归甲方所有，由甲方补偿乙方40万元。 综上，甲方应支付乙方工程款人民币共计（小写：）元整，该金额包含乙方应支付的农民工工资及退场费。
三、甲方支付乙方上述工程款元按下列方式支付： 1、于20年11月7日前支付包含农民工工资及退场费共计万元；乙方收到上述款项后人员退场，并撤走上述约定归乙方所有的机器设备。 2、20年12月15日前支付元。 3、20年1月15日前支付余款元。 上述款项不留存保证金，由甲方100%支付，乙方无需向甲方提供任何发票。 四、甲方未按上述约定支付工程款视为违约，一期未按时支付，视为所有款项到期，乙方有权向甲方主张支付剩余全部未支付的工程款；甲方另按拖欠的工程款每日万分之五的标准向乙方支付违约金。 五、丙方对甲方上述债务及违约金承担连带保证责任。 六、甲乙双方对部分工程款项元尚存在争议（详见附件五），该争议由甲乙双方另行协商解决；协商不成，乙方可另行向人民法院提起诉讼。 七、本协议签订后，乙方不承担先前施工工程的质量问题，视为甲方对乙方先前施工工程已验收合格。 八、合同附件一至五作为本协议组成部分，甲乙丙各方之前就本次工程施工事宜所形成的包括但不限于：协议、附件、会议纪要等如与本协议内容不符，以本协议内容为准。 十、本协议一式四份，由甲乙丙三方各持一份，**县人民政府留存一份，具有同等法律效力。如一方不履行本协议内容发生争议的，提交原告所在地人民法院管辖。本合同经双方签章审查鉴定后生效，并对双方都具有约束力，应严格履行。如有违约，违约方愿承担违约责任，并赔偿损失，支付违约费用。 甲方： 法定代表人： 时间： 乙方： 法定代表人： 时间： 丙方： 法定代表人：
工程结算合同书范本 篇一：工程结算协议书 工程结算协议书 HY06-02 编号： 工程地点：上海市闸北区长兴路188号（近永兴路）： 工程项目：中海万锦城三期 工程合约名称：中海万锦城项目三期10号楼10-6户型样板房精工程工程合约编号：COBSH01400G0020 承包人：南通幸福建设集团股份有限公司 经上海锦港房地产发展有限公司（发包人）和南通幸福建设集团股份有限公司（承 包人）双方核对并同意，最终结算工程款如下： （1）原合同金额: RMB￥ 419，889.88元 （2）增减金额： RMB￥ 13，193.2元 （3）结算金额： RMB￥ 433，083.09元 （4）尚余保修金金额： RMB￥21，654.15元 （该保修金将视乙方履行保修责任情况而全额或部分退还） 双方同意： 1. 本结算协议书的签订仅意味着原合同价款金额的调整，并不解除承
包人按原合同中规定的所有责任与义务，双方的一切利益、义务仍以原合同为准， 除非该合同已圆满履行完毕； 2. 双方同意除承包人未能履行合同规定的责任而发生保修金扣款（余额不足时 业主保留追索权利）外，从本结算书鉴定之日起，双方互不向对方提出增减 工程费用要求； 3. 于年保修期满，承包人圆满履行完成保修责任经验收合格后，剩余保修 金将按原合同之相关规定发还。 双方在年月日盖章/签署： 发包人：上海锦港房地产发展有限公司承包人：南通幸福建设集团股份有限公司 （盖章）（盖章） 法定代表人或授权代表签署法定代表人或授权代表签署 篇二：工程竣工结算协议书 工程结算协议书 发包人： 承包人：
依据双方2012 年 8 月 24 日签订的工程劳务分包合同约定的承包范围，该工程于 2013 年 2 月1日竣工并通过竣工验收，双方对本工程的质量和工期均无异议，现就本工程的竣工结算事宜，经双方友好协商，达成如下最终协议： 一、工程结算范围（参照承包范围） 二、工程结算造价 大写：壹佰叁拾陆万伍佰柒拾陆圆小写：本结算造价为本工程最终竣工结算结果，双方承诺不以任何原因和任何理由提出修改变更。 三、本协议双方盖章签字即生效，本协议共 2 份，发包人 1 份，承包人1份 发包人：（公章）承包人：（公章） 年月日 篇三：工程结算协议书 工程结算协议书（样本） 工程合约编号：工程地点： 项目名称： 工程名称：XXXXXXXX工程 建设单位（甲方）：XXXX有限公司 承包单位（乙方）：XXXX有限公司 根据甲方与乙方签订的《XXXX工程合同》及补充协议、相关竣工资料，
结算协议 甲 方： __________________________ 乙 方： __________________________ 签订日期： _____ 年 _____ 月 _____ 日 编号 号：
承包人：（以下简称乙方） 甲乙双方于年月日签订（以下简称原合同），由乙方承 包甲方（以下简称本工程），现本工程已于年月日通过竣工验收并交付使用，对此，甲乙双方平等协商，就本工程结算及工程款等相关事宜达成如下条款，供双方共同遵守： 第一条根据原合同约定的原则，双方经审核并共同确认本工程结算总价款为，该价款为最终结算价款双方对此不再有异议。本协议生效后双方不得再以任何理由要求重新结算本工程价 款，甲乙双方以前所签的原合同及相关补充协议，会议纪要，签证单以及其他相关依据等凡影响 本工程结算造价的自行失效，本工程结算价款最终以本协议约定为准。 第二条双方同意由甲方从结算总价款扣除的款项共计为：元（大写：）＜ 第三条甲乙已支付的工程款价经双方确认为：元（大写：）。 第四条按原合同约定甲方应扣留工程质保金为元（大写：），质量保修期满经物管公司确认无质量问题或者虽有质量问题但扣除相关费用后尚有剩余的，甲方一次性支 付给乙方。 第五条本工程乙方已提供发票金额为元（大写: ），剩余金额（含工程质保金）的发票由乙方在本协议生效后日提供给甲方。 第六条双方确认甲方应付工程款项为元，大写: （即工程结算总价款元，减去已付工程款元，减去应扣除的款项元，减去应扣留的工程质
结算款的％（若因甲方原因延期支付，甲方不承担延期支付的违约和赔偿责任），剩余部分在保修期满后一次性付清。 第七条双方按本协议约定进行最终结算，不论双方岀具的相关凭证与上述条款所确定的数额是 否一致，均按本协议所确认的数额执行，本协议中所指的金额均为人民币。在双方最终结算成立后，如岀现工程质量问题，由乙方负责修缮，直至达到合格为止，此费用已包含在合同价中，女口 乙方在接到甲方通知后七天未进行工程修缮，由甲方代处理，所发生的费用由乙方承担。 第八条除工程质量责任（含材料设备质量不符合要求）及保修过程中发生的违约责任仍按原合 同及相关补充协议约定承担责任外，双方同意互不再追究对方在履行原合同及相关补充协议过程 中的责任，自愿放弃向对方索赔的一切权利。 第九条双方已对该项目工程量进行详实清理并结算，不存在任何遗留问题。如果以后发生任何相关遗留问题，由乙方自行处理，自负盈亏，不得再提任何调解，仲裁上述法院等问题。 第十条本协议所有条款内容甲方、乙方完全理解并知道其真实意思。本协议自双方签字印章后生效。一共份，双方各执份。 甲方盖早： 法定代表人签字: 委托代理人签字: 乙方盖章： 法定代表人签字: 委托代理人签字:
工程结算合同协议书范 本通用版
工程结算协议 甲 方： _______________________ 乙 方： _______________________ 签订日期： ___ 年 ____ 月 _____ 日 甲方: 编号 号：
乙方: 甲乙双方因工程，以下简称本工程，于年月日签订，合同价款为人民币Y 元，承包范围包括等工程内容。施工过程中又 增加了等合同外工作内容。（可选项） 本工程已于于年月日竣工验收，经双方对账后，甲乙双方达成本工程 结算协议如下： 第一条：工程结算总造价确认 根据甲乙方双方共同确认的结算表，本工程最终结算总造价为人民币Y （其中合同价款为Y 元，合同外增加金额为Y 元）。具体明细详见“附件工程结算表”。本协议附件已经乙方审核确认，结算表中缺项、漏项、错项风险乙方承诺自行承担。结算表载明金额为双方确认的乙方完成所有工程量最终结算金额。 第二条：工程款支付确认 甲乙双方共同确认，本协议签订前甲方向乙方累计已支付的工程款为Y 元 第三条：工程结算尾款支付（可选项） 根据双方确认的工程结算总造价及累计付款金额，甲方尚需支付给乙方的工程结算尾款为 ￥元（尾款中不包括保修金）。乙方同意甲方在年月日前付清除保修金外的全部余款（即￥元）。乙方在每次收到甲方款项的同时应向甲方提供合法发票。 第四条：工程保修 本工程保修金为￥元，保修金在年保修期满后的日内结清。本工程保修期自本工程竣工验收合格之日（即年月日）起算，保修期满前乙方应 继续履行保修义务。因乙方未能履行保修义务导致甲方损失的, 乙方提出索甲方有权要求减少支付价款或向
赔。 第五条：争议管辖 双方同意，因结算产生的一切争议提交仲裁委员会仲裁。 第六条：本协议生效及其他 本协议在甲乙双方签字盖章后生效。本协议一式份，甲乙双方各执份，具有同等法律效力。 （以下无正文） 附件：工程结算表。 甲方：（盖章） 法定代表人/空权貿表空5 乙方：（盖章） 法定代表人/兰权弋袤i 本协议签订日期：年月曰
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 工程结算审核业务协议范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
委托项目: ____________________________ 委托人：__________________________ 受托人：__________________________ 受托业务范围、内容：所有项目内的结算审核 第一条受托人依委托人的委托，对项目的结算（预 进行审核（编制）。 算） 第二条受托人处理委托事务的权限与具体要求：公平、公正。 第三条委托期限自20XX年月日至20XX年月日止。 第四条委托人的责任和义务： 1、提供预算编制或者施工结算审计审核所需的全部资料，并对所提供资料的 真实性、合法性和完整性负责； 2、提供必要的工作条件，需要外出调查、取证的，费用由委托方负责； 3、因委托方原因影响审计审核（预算）工作时间的，受托方不承担责任； 4、按合同约定，及时向受托方结活服务费。 第五条受托人的责任和义务： 1、受托人有将委托项目实施情况向委托方通报和报告的义务； 2、依照法律、法规，对委托项目实施必要的工作程序和工作方法； 3、遵循独立、客观、公正的职业道德行业准则，保护委托方的商业机密 和经济信息； 4、非委托方提供的与项目有关的资料，必须由委托方对其真实性、合法性进行 认证；
6 、按照约定时间完成业务，出具相关报告书。 第六条服务费用及支付方式： 1、双方约定，按委托项目审核后的工程造价的 %计收基本审核费，按该项目工程预、结算审核核减（核增）总额的%计收效益审核费（编制标底、预算时，按该项目工程总造价的无 %计收标底、预算编制费）； 2、双方签定本业务协议书时，委托方须预交无元审核费（标底、 预算编制费），在受托方交付审核表及资料时委托方付给受托方审核费的80%（f^预交审核费），其余部分待出具报告书时一次结活；编制标底、预算时，在受托 方交付标底、预算书时委托方一次付活受托方标底、预算编制费。 3、支付方式：双方约定的服务费用结算支付方式为转帐支付。 第七条违约责任： 1、违反本合同约定，违约方应当按《中华人民共和国合同法》有关规定， 承担违约责任； 第八条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商，解决方式可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，按下列第 2 种方式解决：（一）提交仲裁委员会仲裁； （二）依法向人民法院起诉。 第九条其它约定事项： 1 、因不可抗力或出现不可预见的事项，致使委托项目不能按照约定时间 如期完成的，或者需要提前出具报告书的，双方在客观、现实的基础上协冏解决；
工程款付款协议书 甲方：山东丽都国际大酒店有限公司 乙方：济宁市市中区盛祥经典广告装修工程有限公司 因乙方承包甲方酒店装饰工程所发生的工程欠款，经甲乙双方本着公平、公正、平等的原则，达成以下付款协议： 一、甲乙双方共同协议商定工程价款： 双方共同委托第三方核定乙方承包的装饰工程价款，达成最终认可价格为(大写)：（小写：）。 二、工程款付款方式： 甲方已支付乙方装饰工程款，下欠工程款。经双方协商确定甲方于2011年月日付给乙方工程款，剩余欠款待甲方试营业（拟定10月1日试营业）一个月后的十日内一次性付清。 三、工程款付款形式为现金支票或转账支票。 四、如到期甲方不能按时付款，甲方除承担所欠乙方工程款 0.02%/月的利息外，并按所欠工程款的0.5%/日支付逾期金。 五、自本付款协议书签订之日起，乙方在甲方所承包的装修、装饰工程，一次性无条件的交付甲方，所有权归属甲方。 六、本协议在履行过程中如产生纠纷，双方可协商解决或到汶上县人民法院提起诉讼。 七、本协议一式二份，甲乙双方各持一份。 甲方：山东丽都国际大酒店有限公司乙方：济宁市市中区盛祥经典广告装修工程 有限公司 甲方代表签字：乙方代表签字：
工程款付款协议书 甲方：山东丽都国际大酒店有限公司 乙方： 因乙方承包甲方酒店装饰工程所发生的工程欠款，经甲乙双方本着公平、公正、平等的原则，达成以下付款协议： 一、甲乙双方共同协议商定工程价款： 双方共同委托第三方核定乙方承包的装饰工程价款，达成最终认可价格为(大写)：（小写：）。 二、工程款付款方式： 甲方已支付乙方装饰工程款，下欠工程款。经双方协商确定甲方于2011年月日付给乙方工程款，剩余欠款待甲方试营业（拟定10月1日试营业）一个月后的十日内一次性付清。 三、工程款付款形式为现金支票或转账支票。 四、如甲方不能按协议付款，甲方除承担所欠乙方工程款0.02%/月的利息外，并按所欠工程款的0.5%/日支付逾期金。 五、自本付款协议书签订之日起，乙方在甲方所承包的装修、装饰工程，一次性无条件的交付甲方，所有权归属甲方。 六、本协议在履行过程中如产生纠纷，双方可协商解决或到汶上县人民法院提起诉讼。 七、本协议一式二份，甲乙双方各持一份。 甲方：山东丽都国际大酒店有限公司乙方： 甲方代表签字：乙方代表签字：
费用定期结算协议书 甲方：__________________________________________________ 乙方：__________________________________________________ 为向客户提供快捷便利服务，甲乙双方经友好协商，就与货物运输有关费用定期结算事宜，达成如下协议： 一、定期结算费用项目 海运费及海运费附加。 单证费、THC、电放费、改单费及港杂费。 二、费用结算方式及相关事项 1、乙方将存入甲方帐户做为海运费及其附加费押金，甲方给予乙方可欠款最高额度（累积欠款）为。 2、甲乙双方采取每十五天结算一次的方式结算相关费用。 3、甲方于每月5日、20日（节假日顺延）之前向乙方发出相应费用 结算清单给乙方核对确认。 4、乙方必须在收到费用结算清单后两个工作日内予以确认，否则视同确认。 并在该月8日、23日前将确认款项全额汇（转）入甲方指定之帐户，不得以任何理由拒付或拖延付款。 5、对于有异议的费用，乙方应在收到费用结算清单的两个工作日内以书面 形式向甲方提出，甲方应根据实际情况给予更正。若甲方不能及时予以确认，
可将有异议部分的费用延至与下个结算期的费用一并支付，乙方不得无理拖欠或全部拒付。 6、付款所需发票联次由乙方向甲方索取，甲方不负责发票的送递，因特殊情况需要甲方以快件方式邮寄的，邮资由乙方承担。 乙方付款时间以银行日期戳为准，乙方汇款后将银行水单及时传真或送达甲方以便核查。 因船东等相关方在正常结算期内漏收，在结算期外向甲方追补的相关费用，甲方可以提出依据向乙方追收，乙方不得拒付。 甲方代垫美元运费以实际支付日当天的现汇买入价折算人民币金额，乙 方以实际支付甲方美元运费当天的现汇买入价折算人民币金额。双方的折算差额在下月的月结清单中体现，采取多还少补的形式以人民币结算。 三、违约责任 乙方如拖欠或拒缴上述费用，甲方将向乙方收取滞纳金（按双方已确认的费用金额*每天万分之四的罚率计算），并有权决定立即终止定期结算协议，同时采取其他正当措施维护甲方的权益。 四、其他事项 1、协议内容的变更，需甲、乙双方同意并签字。 2、协议未尽事宜由甲乙双方协商解决，协商未果的，可向甲方所在地法院提请诉讼。 协议自签字之日起生效，有效期半年，期满后双方均无异议，则自动顺延半年。 本协议一式二份，同等效力，甲乙双方各执一份。
结算协议书范本 篇一：结算协议书 大方县县城城市道路工程 建设费用结算协议 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关工程建设项目管理及费用决算管理的规定，按照《大方县县城城市道路工程建设协议书》的约定，遵照平等、自愿和诚实信用的原则，经甲、乙双方协商一致，订立本协议。 一、项目概况： 本次工程包含大方县县城内5条城市道路建设，分别为城区1、2、3、4、7号道路，暂定总合同价款约￥22000万元（大写：贰亿贰仟万元）人民币，其中征地拆迁费用约￥5000万元（大写：伍仟万元）人民币。道路全长约6500米，为城市Ⅱ级主干道沥青混凝土路面，道路宽度及施工要求以设计施工图为准。 二、项目建设完成时间： 本工程项目于2020年12月31日前完成，在2020年1月31日前竣工验收。 三、工程价款决算原则： 本工程项目由大方县县城出让土地获得者按照所得土地量，价格折合80万/亩进行投资建设，其工程价款依据按照《贵州省建筑工程计价定额（2020版）》及现行贵州省有关调整文件，由甲方按照经审查合格的施工图及工程预算报县审计局评审后作为结算价格。工程竣工验收合格后，乙方在2个月内完善有关工程结算资料，在所建城市道路范围内的所有发生的工程费用经审计部门审计后，按照审计报告确认数予以认可。 四、工程费用支付方式： 所建道路范围内征地拆迁费、设计费、监理费、项目管理费用由乙方先行支付给甲方，待工程完工后计入工程总造价。实际建设投资部分，甲方将根据审计结果
送县财政局予以支付。 五、其他 本协议未尽事宜，甲、乙双方另行协商解决。 六、协议生效 本协议经双方签字盖章后生效。 协议订立时间：2020年月日 协议订立地点：贵州省毕节市大方县 甲方： (公章) 乙方： (公章) 法定代表人：法定代表人： 或委托代理人：或委托代理人: 地址：地址： 联系电话：联系电话： 年月日年月日 篇二：“一口价合同”的工程价款如何结算 一口价合同”的工程价款如何结算核心内容：“一口价合同”的工程价款如何结算？“一口价”合同的工程价款结算一般会涉及工程承包合同的有效性以及工程的施工质量和进度管理等因素，它是造价咨询工作中的难点，下面由法律快车小编为您解答“一口价合同”的工程价款如何结算。 “一口价”合同的工程价款结算时，承发包双方往往会对合同或合同约定的工程价款结算条款存在很大分歧，往往以有利于自己一方的观点来否认合同或合同约定的工程价款结算条款，使工程结算达不成一致。下面就从合同有效和无效两方面分别讨论“一口价”合同的工程价款结算。 1、工程承包合同有效，一方对价款结算方式提出异议 工程竣工后，承发包一方认为合同约定的价款结算方式不能反映工程实际造价，有违公平原则，寻求价款结算调解；或者双方产生较大分歧后对簿公堂，人民法院认定合同或合同价款结算条款有效。依据《最高人民法院关于审理工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》(以下简称“司法解释”)第22条规定，合同约定按固
建筑工程结算补充协议 发包方：吉林省XXX房地产开发有限公司(以下为甲方) 承包方：吉林省XXX建筑工程有限公司(以下为乙方) 为规范工程结算行为，建立规范性、统一性结算流程，明确工程结算中各自的职责、权限，确保工程结算有序进行，甲、乙双方就吉林省食品药品检验所分项工程的结算事宜，遵循平等自愿、诚信守约的原则，经甲、乙双方协商一致，达成如下协议，以便共同遵守。 1工程概况： 1.1工程名称：____________________________________________________________ 1.2工程地点：____________________________________________________________ 1.3工程内容：______________________________________________________________ 2工期： ___________________________________________________________________ 3工程质量：达到国家验收规范规定的合格标准。 4工程结算方式：预算加签证的方式，按实际完成的工程量，按现行设计施工 图纸和现行的《吉林省建筑工程计价定额》( JLJD-JZ-2014 )、《吉林省装饰 工程计价定额》(JLJD-ZS-2014)、《吉林省安装工程计价定额》(JLJD-AZ-2014)、《吉林省市政工程计价定额》(JLJD-SZ-2014)、《吉林省房屋修缮及抗震加固工程计价定额》(JLJD-XS-2010)。 5材料价格：建设工程材料价格参照施工期间的《2014年建设工程主要材料综合价格》执行。没有公布综合价格的材料，参照“吉林省工程造价信息网”和 《长春工程造价》期刊上公布的材料市场价格执行。我市未公布的建设工程材 料价格，参照实际采购价格进行结算。
甲方（工程承包方）： 乙方（劳务分包方）： 由乙方施工的合同编号为“”的工程已完工，现乙方要求结算，依据甲、乙双方于年月日签订的《劳务分包合同书》及其补充合同条款要求，经双方协商一致，达成以下结算协议： 一、结算范围：自甲、乙双方签订的以上《劳务协作合同书》之日起至本结算协议签订期间乙方在甲方所属的标段内所有施工的未结算合同内工程及合同外项目。 二、结算应付款项：符合以上合同质量标准及计量条件的乙方实际完成的实物工程量已经甲、乙双方共同确定签认。根据双方共同确定的结算项目及数量计算的工程结算费用总额为￥：元，人民币大写：元整，其中： 1．按规定应预留工程尾工款为（合同内结算金额的%）￥：元，人民币大写：元整； 2．按规定应预留缺陷期工程质保金为（合同内结算金额的%）￥：元，人民币大写：元整； 3．扣除工程尾工款及缺陷期工程质量保证金后金额为￥：元，人民币大写： 元整。 具体项目、数量及费用见附表1-结算工程量清单 结算工程量清单中未列项目属不予计量的工作，其费用甲、乙双方认为已在上述结算费用中已含。本次结算为乙方在该项目施工中最终结算，本结算费用总额一次性包死，无论何种原因将不做任何调整。 三、结算费用的支付 1．本次结算应付工程款为￥：元，人民币大写：元整；
2．甲方在施工期间已向乙方拨付工程款、供应材料款等共计元，其中： (1).拨付工程款：元； (2).供应材料费用：元； 3．预留的工程尾工款待合同工程验交业主后支付；预留的缺陷期工程质量保证金在缺陷期满年，业主向甲方颁发缺陷责任终止证书并与甲方结清合同价款后予以清算。 四、其它事项 1. 在甲、乙双方签订本结算协议后，乙方应尽快对所属工程范围内工程项目存在缺陷的部位进行整修达到竣工验交的标准及要求。对于施工临时设施破坏的场地进行平整清填并达到地方政府及业主要求。 2. 业主及有关部门对甲方施工管段的整个工程进行初验、最终验收中，如乙方施工的工程质量达不到业主要求及合同规定的质量目标，乙方应无偿进行整修并承担一切责任及费用，造成业主及有关部门对甲方扣款的费用由乙方承担。在缺陷期内，如乙方不服从甲方的安排对工程缺陷进行修复，甲方有权动用保留金自行修复，修复单价为甲、乙双方合同规定原单价的倍。如果甲方自行修复费用超出保留金，超出部分由乙方支付给甲方。 3．乙方确认：乙方在该工程施工期间的所有劳务人员工资及施工机械设备租赁（使用）费用的已足额结清和发放到各个劳务人员。日后乙方与其劳务队伍及劳务人员发生的其他任何费用均由乙方承担，因民工工资或纠纷而导致的一切后果由乙方负责，与甲方无任何关系。 4．乙方承诺：乙方在该工程施工期间，因该工程发生的一切对外债务及因对外债务导致的一切后果由乙方全权负责，与甲方无任何关系。 5. 乙方承诺：甲乙双方已经进行最终结算，乙方与外界关系包括经济往来出现的问题均由乙方负责，外界涉及到的一切事宜均由乙方全权处理，并承担由此发生的一切费用，绝不牵连甲方。甲方不承担任何经济及法律责任。 6. 本结算协议书作为甲、乙双方签订的《劳务协作合同书》的一部分，与该合同书具有同等法律效力。本结算协议书未尽事项，仍按双方所签订的原劳务协作合同书执行。 7. 本结算协议书共页（附表页）、一式份，由甲、乙双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，结清以上结算费用后本结算协议书及原双方签订的合
工程款结算协议 甲方（发包方）： 乙方（承包方）： 双方就项目工程款结算事宜，经平等自愿协商，签署本协议。 一、项目情况 1、双方于年月日签署合同（下称原合同），约定由乙方承包项目（以下称项目）。 2、截至年月日，项目进展情况如下： 二、工程款结算 1、双方认可，甲方应付乙方的工程款总额为人民币（大 写）（￥元）。其中： 原合同金额：元； 增减金额：元。 2、截至本协议签订之日，甲方已付乙方工程款总额为人民币（大 写）（￥元）。其中： 现金支付元； 代扣甲供材料款元； 代发乙方应付的民工工资元； 代扣税金元； 其它元（备注：）。
3、截至本协议签订之日，至此，甲方尚欠付乙方款项合计人民币（大 写）（￥元），其中包含质保金元。 双方同意按如下进度付款： （1）年月日甲方支付人民币元； （2）年月日甲方支付人民币元； （3）质保金：。 4、甲方逾期付款的，每逾期一天，应按逾期金额的千分之一向乙方支付违约金，同时仍应履行付款义务。 三、乙方后续义务 四、双方确认 本协议签订后，除本协议约定的以外，甲乙双方因原合同的所有结算事宜已经处理完毕，双方不再向对方主张其它款项、赔偿或权利，不再有其它争议。 五、附则 1、因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，按下列第种方式解决：（1）提交位于（地点）的仲裁委员会仲裁。仲裁裁决是终局的，对各方均有约束力； （2）依法向所在地有管辖权的人民法院起诉。 2、原合同约定与本协议不一致之处，以本协议为准。 3、本协议一式四份，双方各执两份，具有同等法律效力。 签署时间：年月日
甲方（盖章）： 法定代表人或授权代表（签字）：乙方（盖章）： 法定代表人或授权代表（签字）：
合同编号：工程款结算还款协议书 甲方： 乙方： 签约时间： Word模板A4打印标准格式可随意修改
工程款结算还款协议书 ____________公司(以下简称甲方) ____________公司(以下简称乙方) 住所：________________________ 住所：________________________ 法定代表人：____________ 法定代表人：____________ 鉴于： ________年________月________日，甲方与乙方就____________(工程项目名称)签订了《建设工程施工合同》(合同编号：____________)，建设工程总价款为：________________________万元整人民币。该项目已于________年________月________日竣工，已经甲方、乙方及________方验收，并于________年________月________日甲、乙双方进行了工程结算，并签订了《____________工程结算协议书》。按照甲、乙双方签订的《建设工程施工合同》，乙方应向甲方支付建设工程款共计________________________万元整，截止本协议签订之日，乙方实际已向甲方支付建设工程款________________________万元整，尚未支付的建设工程款________________________万元整。
双方在此相互确认：除乙方应按本协议的约定向甲方支付________________________万元外，双方相互无任何其他应付款项或需承担相关合同项下的责任和义务。 双方对以上所述事实均予以确认，并无异议。 基于以上所述，甲方与乙方经友好协商，就乙方向甲方偿还所欠工程款项事宜，达成本协议如下： 第一条甲、乙双方在此确认：乙方应向甲方支付建设工程款共计________________________万元整，截止本协议签订之日，乙方实际已向甲方支付建设工程款________________________万元整，尚未支付的建设工程款________________________万元整。(见本协议附件：1、付款凭证;2、付款明细、3、未付款明细)。 第二条甲、乙双方经协商同意按如下方式，自________年________月________日至________年________ 月________日止由乙方向甲方支付建设工程款________________________万元整。(见本协议附件：4、还款计划明细;如系分期支付，请写明分期付款的阶段及数额)。
结算协议书 发包人：（以下简称甲方） 第一条承包人：（以下简称乙方） 第二条甲乙双方于年月日签订（以下简称原合同），由乙方承包甲方（以下简称本工程），现本工程已于年月日通过竣工验收并交付使用，对此，甲乙双方平等协商，就本工程结算及工程款等相关事宜达成如下条款，供双方共同遵守： 第三条根据原合同约定的原则，双方经审核并共同确认本工程结算总价款为，该价款为最终结算价款双方对此不再有异议。本协议生效后双方不得再以任何理由要求重新结算本工程价款，甲乙双方以前所签的原合同及相关补充协议，会议纪要，签证单以及其他相关依据等凡影响本工程结算造价的自行失效，本工程结算价款最终以本协议约定为准。 第四条双方同意由甲方从结算总价款扣除的款项共计为：元（大写：）。第五条甲乙已支付的工程款价经双方确认为：元（大写：）。 第六条按原合同约定甲方应扣留工程质保金为元（大写：），质量保修期满经物管公司确认无质量问题或者虽有质量问题但扣除相关费用后尚有剩余的，甲方一次性支付给乙方。 第七条本工程乙方已提供发票金额为元（大写：），剩余金额（含工程质保金）的发票由乙方在本协议生效后3日提供给甲方。 第八条双方确认甲方应付工程款项为元，大写：（即工程结算总价款元，减去已付工程款元，减去应扣除的款项元，减去应扣留的工程质
保金元），此款应于本协议生效且乙方提供剩余部分金额的发票30日内，甲方支付结算款的%（若因甲方原因延期支付，甲方不承担延期支付的违约和赔偿责任），剩余部分在保修期满后一次性付清。 第九条双方按本协议约定进行最终结算，不论双方出具的相关凭证与上述条款所确定的数额是否一致，均按本协议所确认的数额执行，本协议中所指的金额均为人民币。在双方最终结算成立后,如出现工程质量问题,由乙方负责修缮,直至达到合格为止,此费用已包含在合同价中,如乙方在接到甲方通知后七天未进行工程修缮,由甲方代处理,所发生的费用由乙方承担。 除工程质量责任（含材料设备质量不符合要求）及保修过程中发生的违约责任仍按原合同及相关补充协议约定承担责任外，双方同意互不再追究对方在履行原合同及相关补充协议过程中的责任，自愿放弃向对方索赔的一切权利。 第九条双方已对该项目工程量进行详实清理并结算,不存在任何遗留问题。如果以后发生任何相关遗留问题,由乙方自行处理,自负盈亏,不得再提任何调解,仲裁上述法院等问题。 第十条本协议所有条款内容甲方、乙方完全理解并知道其真实意思。本协议自双方签字印章后生效。一共四份，双方各执两份。 甲方盖章：乙方盖章： 法定代表人签字：法定代表人签字： 委托代理人签字：委托代理人签字： 办公电话：
协议书 甲方：**路桥集团有限公司 乙方：**冶金建设公司 丙方：**公路局 鉴于：甲乙双方2012年12月2日就“**至**段”高速公路RCWW-9合同段签订两份《工程劳务施工合同》，（合同编号为RCWW-2010-02、RCWW-2010-03）,约定乙方承包“**至**段”高速公路RCWW-9标合同项目的路基、隧道工程施工、完成及维修等工作。合同签订后，乙方依约进场施工，完成工程项目。现甲乙丙三方对乙方已完成的工程量及善后事宜，经**县人民政府及相关部门领导会议协调，达成协议如下： 一、甲乙双方同意解除2012年12月28日签订的两份《工程劳务施工合同》（合同编号为：RCWW-2010-02、RCWW-2010-03）。 二、甲乙双方同意就已确认完成的项目工程及现场设施，按下列方式处理解决： 1、甲方确认乙方已完成隧道工程36936186元、路基工程11394425元、主便道工程451930元、炸药库和路基挡墙打包270000元、大临打包400000元，及乙方先前支付甲方履约保证金300000元，合计49752541元；扣除乙方向甲方借支及材料代付款18754183.58元、项目部供应材料款22252936.32元，甲方还应支付乙方8745421.1元。 2、甲方确认乙方施工现场库存材料1200000元、机械设备租
赁费及其他零星费用14370元，由甲方支付乙方。 3、按照2012年5月21日经双方确认遗留未解决的路基部分问题、炸药库建设、二号弃土场位置变更及**隧道出渣成本增加问题（详见附件一），甲乙双方现协商一致，由甲方支付乙方27万元予以解决。 4、甲乙双方（**岭、**隧道路基）进场机械设备总计22项（详见附件二）归乙方所有，并由乙方自行处理负责调走。 5、经甲乙双方协商确认的机械设备26项（详见附件三）归甲方所有，由甲方按照折旧标准补偿乙方元。 6、甲乙双方施工队伍（**岭、**隧道路基）临时设施18项（详见附件四）归甲方所有，由甲方补偿乙方40万元。 综上，甲方应支付乙方工程款人民币共计（小写：）元整，该金额包含乙方应支付的农民工工资及退场费。 三、甲方支付乙方上述工程款元按下列方式支付： 1、于2012年11月7日前支付包含农民工工资及退场费共计500万元；乙方收到上述款项后人员退场，并撤走上述约定归乙方所有的机器设备。 2、2012年12月15日前支付元。 3、2013年1月15日前支付余款元。 上述款项不留存保证金，由甲方100%支付，乙方无需向甲方提供任何发票。 四、甲方未按上述约定支付工程款视为违约，一期未按时支付，视为所有款项到期，乙方有权向甲方主张支付剩余全部未支付的工程
工程结算协议书示范文本 In Order To Protect Their Legitimate Rights And Interests, The Cooperative Parties Reach A Consensus Through Consultation And Sign Into Documents, So As To Solve And Prevent Disputes And Achieve The Effect Of Common Interests 某某管理中心 XX年XX月
工程结算协议书示范文本 使用指引：此协议资料应用在协作多方为保障各自的合法权益，经过共同商量最终得出一致意见，特意签订成为文书材料，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 甲方： 乙方： 经甲乙双方友好协商并共同努力，于xx年xx月xx日 完成该项工程的结算工作，双方同意就本工程结算事宜达 成协议如下： 1、本结算协议书的签订仅代表甲乙双方就合同执行价 款的最终核定，并不解除乙方与甲方签署的（以下简称 “本工程”）的施工合同中所规定的所有责任及义务，除 非该责任及义务已被乙方遵照合同文件完整无误的履行完 毕（包含保修期内的所有责任及义务）。 2、双方同意，除乙方未能履行合同规定的责任而发生 保修金扣款外，从本结算协议书签定之日起，互不向对方
提出增减工程费用要求。 保修期间乙方负责人姓名： 联系电话： 合同编号： 合同价： 结算总价： 3、本协议自签订之日起生效，为合同书不可或缺的一部分，若与合同书有不一致之处，以本协议相关规定为准。 4、协议书原件与此结算书封面一起作为工程结算款支付的依据。 5、本协议一式贰份，甲乙双方各壹份，经双方签字盖章后生效。 甲方(盖章)：乙方(盖章)：