当前位置:文档之家› 建设工程监理合同协议书范本 通用

建设工程监理合同协议书范本 通用

编号:_____________建设工程监理合同

甲方:________________________________________________

乙方:___________________________

签订日期:_______年______月______日

甲方(委托人):

法定代表人:

乙方(监理方):

法定代表人:

甲方将开工建设的项目,因现场工程项目监理工作需要,为实现按既定的时间、质量实施工程建设的目标,根据现行有效的《合同法》、《建筑法》、《建设工程监理规范》、《建筑工程施工质量验收统一标准》等其他相关法律、法规的规定,双方就下述工程委托监理事项与相关服务事项协商一致订立本合同供双方共同遵守。

第一条工程概况

1、工程名称:

2、工程地点:

3、工程规模:

第二条合同总价

合同总价:固定单价人民币元/平方米(含人防工程),合同暂估总价为人民币元,根据实际建成建筑面积(不计算增容)据实计算,合同价已包含金。

第三条价款支付

1、监理合同签订30日内,甲方退还乙方缴纳的投标保证金并同时缴纳履约保证金人民币元,合同签订后满6个月无息退还给乙方。

2、合同签订后监理单位接到甲方书面通知之日起监理人员进场30日内支付已开工标段监理费总价款30%。

3、其他每个标段首批付款均按监理人员进场30日内支付该标段监理费总价款的30%(每标段的监理费总价款为该标段实际不增容建筑面积乘以固定平方单价)。

3、每标段主体全部竣工验收合格10日内支付至相应标段监理费总价款的60%。

4、每个标段全部竣工验收合格后10日内支付至相应标段监理费总价款的95%。

5、工程竣工结束后待全部备案手续办理完成15日内全部结清。

6、乙方每次要求支付款项时,应当按照甲方的要求提供合法的正式发票,甲方将款项支付到本合同中明确约定的与乙方名称一致的对公账户,否则甲方有权拒绝付款并不承担任何责任。

7、若甲方及其指定企业,在合同履行过程中依法新设立独立法人主体(包括但不限于分公司、子公司等),则甲方有权单方决定新设立法人主体承继本合同所有的权利义务,甲方应及时书面通知乙方,乙方有义务配合办理合同变更事宜,并有义务开具与新设立法人主体一致的合法正式发票,否则视为乙方违约,甲方有权拒绝付款并不承担任何责任。

第四条服务期限

1、服务期限:总工期暂定为年,自年月日起

至年月日止。若工期延期,则不超过6个月的期间乙方不收取任何费用,超过6个月仍延期的双方另行协商确定费用,但乙方不得拒绝履行监理义务及配合验收工作,否则视为乙方违约。若导致甲方委托监理工作正式开始时间延后的,则监理期间从甲方向乙方发出书面通知时开始计算。

2、施工期间因不可控因素出现停工甲方下发停工通知,从甲方下发停工通知直至复工命令期间,监理人员可不在场,相关期限均不计算在监理服务期限内,但是临时需要配合处理事务时必须及时到场处理,合同约定的监理期限相应顺延。施工期间停工不超过6个月的不予计费,累计超过6个月甲方支付停工前在场监理人员数量按每人支付人民币元作为一次性补偿,乙方不得再要求甲方支付其他任何费用。

第五条监理内容及监理人职责

1、监理的范围和内容

(1)监理范围包括:包括工程的进度控制、质量控制、造价控制、合同管理、信息管理和组织协调,工程建筑施工图范围内的施工阶段全部工程的监理工作服务(监理范围按照招标文件指定范围执行)。

(2)监理工作内容还包括但不限于:协助业主审查施工单位及施工单位选定的分包单位、试验单位的资质并予以认可。

(3)配合甲方办理各种手续(包括但不限于招投标、审批手续、竣工验收等)。(4)按照本合同的约定履行监理职责并承担监理义务,若监理人严重违反本合同约定义务,经甲方书面催告三次以上仍拒绝纠正的,甲方有权单方面解除本合同,并有权另行委托第三方实施本工程的监理活动,乙方无任何异议。

2、监理与相关服务依据

监理依据包括:建设工程监理合同、已经审核的施工图纸、建设工程施工合同、现行建设工程监理规范(GB/T50319-2013)和施工验收规范等相关文件。

3、履行职责

甲方对乙方的授权范围:

(1)选择工程总承包人的建议权。

(2)选择工程分包人的认可权。

(3)对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、施工工艺设计和使用功能要求,向委托人的建议权。

(4)对工程设计中的技术问题,按照安全和优化的原则,向设计人提出建议;建议的内容应当与资质条件相符合,且应符合法律、法规规定和行业技术规范、行业惯例的要求。若拟提出的建议可能会提高工程造价,或延长工期,应当事先征得委托人的书面同意。若发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准或设计合同约定的质量标准时,乙方应当书面报告委托人并要求设计单位更正。(5)审批工程施工组织设计和技术方案,按照保质量、保工期、保安全并在合理的范围内降低成本的原则,向承包人提出合理有效的建议,并定期或不定期向委托人提出书面报告。

(6)主持工程建设有关协作单位的组织协调,重要事项应事先向甲方书面报告。(7)征得甲方同意后,监理单位有权发布开工令、停工令、复工令,若在紧急情况下未能事先报甲方同意的,则应在紧急事项发生后24小时内向委托人作出书面报告。

(8)工程上使用的材料和施工质量的检验权。对于不符合设计要求和合同约定及国家质量标准的材料、构配件、设备,有权通知施工单位停止使用;对于不符合规范和质量标准的工序、分部分项工程和不安全施工作业,有权通知承包人停工整改、返工,承包人得到监理机构复工令后才能复工。

(9)工程施工进度的检查、监督权,以及工程实际竣工日期提前或超过工程施工合同规定的竣工期限的签认权。

(10)在工程施工合同约定的工程价格范围内,工程款支付的审核和签认权,以及工程结算的复核确认权与否决权,未经总监理工程师签字确认,甲方有权不支付工程款。

4、项目监理机构和人员

(1)乙方应组建满足工作需要的项目监理机构,并配备必要的检测设备,项目监理机构的主要人员应具有与项目规模相应的资格条件。派驻现场人员应提供合法有效的资质证明文件由甲方工程部负责审查,资质审核的过程贯穿于整个合同监理周期。监理方的资质等级,确保监理的工程在监理人的资质登记许可范围之内,且合同履行过程中总监理工程师与水电专业监理工程师执业证书原件需留存甲方,如需取用可向甲方申请借出,如非必须则借出的期限原则上不超过七日,累计借出期限不得超过30日。

(2)本合同履行过程中,总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定,以保证监理工作正常进行,除总监理工程师外监理单位需另指派不少于5名常驻工地监理人员,包括总监代表、水电工程监理、建筑工程监理、安全工程监理和资料员,乙方可根据已开标段的面积增减人员数量,并需得到甲方认可。

(3)乙方可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员,乙方更换总监理工程师时应提前7日向委托人书面报告,经委托人同意后方可更换。监理人更换项目监理机构其他监理人员,应以相当资格与能力的人员替换,并书面通知委托人并征得甲方同意。

(4)为保证监理工作正常进行,总监理工程师每周上班打卡不得少于四天;监理人员需常驻工地,每周上班打卡不得少于五天(打卡规则参照甲方公司员工打卡规则)。无故旷工一经发现将对监理公司处以每人每次贰仟元罚款作为单次违

约金,甲方将通知书发出给乙方时立即生效,相应款项在支付监理费用时一并扣除。

(5)甲方有权要求乙方在15日内更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员并到位,乙方须无条件配合。

5、提交报告

乙方应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数。监理规划(监理实施细则)工程(分项工程)开工前三日提报,监理月报于每月25日,评估报告于工程完成通过预验收7日内,各提供一份并盖乙方印章。

6、使用委托人的财产

乙方应在本合同终止后七日内移交甲方无偿提供的房屋、设备,移交的时间和方式为:现场清点移交,如有损坏或丢失乙方应当负责维修或作价赔偿。

第六条总监理工程师概况

1、总监理工程师姓名:

2、联系方式:

3、证书编号:

4、身份证号:

第七条委托人义务

1、甲方代表

甲方代表为:,联系方式:

2、答复期限

甲方同意在7日内,对乙方书面提交并要求做出决定的关于施工现场的相关事宜给予书面答复,特别紧急的事项需要在3日内给予书面答复,因甲方未及时答复造成的损失由甲方负责。

3、按本合同约定按时付款的义务。

第八条合同构成及解释

相关文件材料前后内容不一致或有矛盾的,应综合考虑本合同的实际情况及形成文件的先后时间顺序,在公平、公正、诚实信用的基础上进行解释,一般情况按下列顺序解释:

1、本合同协议书

2、中标通知书

3、投标书及其附件

4、图纸

5、标准、规范及有关技术文件

第九条双方承诺

1、乙方向甲方承诺,按照本合同约定派遣符合要求的人员提供服务,且派遣的人员资格条件与本合同约定的条件一致。由甲方负责办理相关的备案手续,乙方负责协助配合。

2、甲方向乙方承诺,甲方提供房屋、办公桌椅,其他食宿、交通、办公电脑用品等事项乙方自行解决。甲方必须依法依规按照基本建设程序开展工作,否则,因此造成乙方受到连带责任的,视为甲方违约。

3、在监理过程若因乙方原因造成甲方损失的按照本合同约定扣除监理费或罚款作为违约金或赔偿金,以上费用的扣除或者罚款不足以弥补损失的,甲方有权向乙方继续追偿。

4、合同履行过程中若甲方需根据实际情况变更、增加服务内容的,均需填写签证单并加盖甲方公章后生效。关于本合同其他任何条款的变更,双方需另行签订书面的补充协议,否则均视为未变更。

5、乙方承诺除非出现被法院查封、政府机关命令、甲方通知的情形,否则乙方不得停止监理服务,不得影响监理范围内所有工程的正常验收。

6、甲方承诺连续两次不按期支付监理费即视为违约,应当承担相应的违约责任。第十条违约责任

1、本协议生效后,任何一方违反本协议约定均视为违约。若一方当事人根本违约,应向另一方支付本合同总金额20%的费用作为违约金,在承担违约责任后,各方仍应承担继续履行本合同各项义务的责任。

2、违约行为造成其他损失的,任何一方均可另行向违约方追偿所受到的一切损失(包括但不限于任何有关的利息、罚金及合理的仲裁费、律师费、调查费、交通费等)。

第十一条其他事项

1、如发生争议双方应友好协商解决,另行签订生效的补充协议与本合同具有同等效力。如协商不成,应向仲裁委员会申请仲裁。

2、本合同中的条款若与法律、法规及其他强制性规定相违背的,相关违背内容自动无效,按法律、法规、政策文件及行业强制性规定执行。

家装施工监理合同协议书范本

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 家装施工监理合同协议书范本 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

家装施工监理合同 甲方: _____________________________ 乙方: _____________________________ 签订日期: _____ 年M 日 甲方:(以下简称“业主”) 证件号码:;联系电话: 乙方:(以下简称“监理人”) 证件号码:;联系电话: 经过甲乙双方协商一致,签订本合同。

—、监理概况 1. 业主委托监理人的家装工程(以下简称“本工程”)概况如下: ①、工程名称:; ②、监理范围: 甲方委托乙方按下述第种方式对本工程进行监理: A. 施工前期服务:装修公司资格审核、装修合同审核、设计方案审核、材料审核、预算审核; B. 施工过程阶段监理: 原房质量勘测(含房屋拆旧验收)、水电隐蔽工程验收、泥木工程验收(含隐蔽)、油漆工程验收、安装工程验收及竣工验收; C. 施工过程全程监理: 材料的购买及进场验收、水电路改造、防水工程、吊顶工程、细木工程、门窗工程、地墙面铺设工程、涂料油漆工程、水电设备安装工程验收及竣工验收、增减工程、工期延期审核、工程进度控制、协助签定工程施工保修责任书; 2. 下列文件均为本合同的组成部分: ①、装饰装修工程施工合同。 ②、在实施过程中共同签署的补充与修改文件。 、监理收费及支付方法 1、本工程监理收费按照现行市场收费标准执行经甲乙双方协商确定监理费用总额 元,金额大写; 2、自本合同签订之日时甲方向乙方预付双方商定监理费总额的30%乍为合同定金,定金收费元,金额大写 ;监理工作完成后定金抵做工程监理费; 3. 工程进度过半时甲方向乙方拨款付应付监理费总额的50% (不含定金),金 额元,金额大写 ; 4. 工程验收合格后,

(完整版)建设工程监理合同范本

合同编号:建设工程监理合同 工程名称: 委托人: 监理人: 签订时间:年月日 签订地点:

编制及使用说明 一、本合同示范文本的编制主要以部分地区公司的合同示范文本为基础编制。文本编制主要遵循以下原则: 1、法律规定与企业实际相适应。通过合同条款将公司的生产经营实践和业务流程加以规范,使合同文本更加符合企业生产经营实际需要。 2、通用性与针对性相统一。示范文本既满足地区公司对合同的共性需要,又尽可能增加合同针对性条款约定。 3、原则性与操作性相结合。文本的通用条款一经确定,不应随意更改。需要特殊约定的个性条款,可由地区公司根据实际情况进行细化。 二、示范文本主要适用于建设工程监理合同。 三、示范文本由主合同及相关附件构成,使用中应注意文本的完整性和一致性。 四、合同谈判和签订应以本示范文本为基础。地区公司合同管理部门可根据需要组织对示范文本进行细化,并报股份公司法律事务部备案。 五、具体填写说明: 1、监理范围一般要与工程项目总概算、单位工程概算所涵盖的工程范围相一致,或与工程总承包合同、分包合同所涵盖工程范围相一致。 2、在写明“监理内容”时,要详细写明委托阶段内每项具体监理工作,可按照《建设监理规定》中所列的监理内容进一步细化。 3、委托人提供的设施和监理单位自备的设备一般是包括:检测试验设备、测量设备、通信设备、交通设备、气象设备、照相录像设备、电算设备、打字复印设备、办公用房、生活用房等。 4、根据股份公司合同管理办法,对于合同14.1加盖单位印章的规定,原则上我方单位应使用合同专用章; 六、填写要求: 1、条款必须齐全,不能缺项。 2、填写语言应简练、准确。 3、填空条款填空处不能为空白。如不需填写该项条款,填入“无”或“/”。

施工合同协议书范本完整版

施工合同 甲方:________________________________ 乙方:________________________________

签订日期:________ 年 ______ 月 _____ 日

发包方(以下简称甲方): 承包方(以下简称乙方): 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国价格法》以及其他有关法律法规规定,结合本工程的具体情况,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上达成如下协议: 第一条工程概况: 1.1 装修施工地点: 1.2 住房结构:施工面积平方米。装饰施工内容:详见《装饰施工造价表》。 1.3 工程承发包方式:_______________________ 。 1.4 合同价款:本合同工程造价为(人民币)__________________________ 元(不含税金),金额大写:__________________________________________ (详见:《工程预算书》) 1.5 工程工期:自___ __年____ 月__ ___日开工, 至年___月___ __日竣工,工期天。 第二条甲方工作 2.1 开工前_________ _天,为乙方入场施工创造条件,包括:搬清室内家具、陈设或将室 内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖,以不影响施工为原则; 2.2 提供施工期间的水源、电源; 2.3 负责协调施工队与邻里之间的关系; 2.4 不拆动室内承重结构,如需折改原建筑的非承重结构或设备管线,负责到有关部门办理相应的审批手续; 2.5 施工期间甲方仍需部分使用该居室的,负责做好施工现场的保卫及消防等项工作; 2.6 参与工程质量和施工进度的监督,负责材料进场验收及工程竣工验收。 第三条乙方工作

建筑工程施工监理合同范本(完整版)

合同编号:YT-FS-1775-86 建筑工程施工监理合同范 本(完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

建筑工程施工监理合同范本(完整 版) 备注:该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款,并根据当事人一致协商达成协议,同时也明确各方的权利和义务,对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 【篇一】 发包方:______ 监理方:______ 依据《中华人民共和国合同法》,____(以下简称发包方)与____(以下简称监理方),就本项工程建设有关事项,经双方协商一致,订立本合同。 第一条下列名词和用语,除上下文另有规定外,具有本条所赋予的涵义 1.“工程项目”是指发包方委托监理方实施建设监理的工程建设项目。 2.“发包方”是指承担直接投资责任的、委托监理业务的法人以及其合法继承人。

3.“监理方”是指承担监理业务和监理责任的法人以及其合法继承人。 4.“监理机构”是监理方派驻本工程项目现场直接承担监理业务实施的组织,由总监理工程师、监理工程师和监理员以及其他人员组成。 5.“建设工程监理”是监理工程师根据本合同约定履行其职责,包括正常的监理工作和额外的监理工作。 6.“总监理工程师”是由监理方提名并经发包方同意后,委派到监理方履行本合同的现场负责人。 7.“承包方”是指与发包方签订工程建设合同的施工人。 8.“天”是指任何一个午夜至下一个午夜之前的时间段。 9.“月”是根据公历从一个月份中的任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时段。 10.“本合同”指经双方签署并生效的本监理合同。 11.“工程建设合同”是指发包方与承包方所签署

建筑施工合同协议书范本 完整版

编号:_____________建筑施工合同 甲方:________________________________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:_______年______月______日

第一部分合同协议书 发包人(全称):(简称发包人) 承包人(全称):(简称承包人) 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就____________________________________工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议: 一、工程概况 1.工程名称: 2.工程地点: 3.工程立项批准文号: 4.资金来源: 5.工程内容: 群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。 6.工程承包范围: 二、合同工期 计划开工日期:____________年____________月____________日。 计划竣工日期:____________年____________月____________日。 工期总日历天数:____________天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。 三、质量标准 工程质量符合国家质量验收标准。 四、签约合同价与合同价格形式 1.签约合同价为:

人民币(大写)________________________元整(¥____________元); 五、项目经理 承包人项目经理:________________________ 。 六、合同文件构成 本协议书与下列文件一起构成合同文件: (1)中标通知书(如果有); (2)投标函及其附录(如果有); (3)专用合同条款及其附件; (4)通用合同条款; (5)技术标准和要求; (6)图纸; (7)已标价工程量清单或预算书; (8)其他合同文件。 在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。 上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。 七、承诺 1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。 2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。 3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

施工合同协议书通用范本

内部编号:AN-QP-HT696 版本/ 修改状态:01 / 00 In Daily Life, When Two Or More Parties Deal With Something, They Conclude The Contract In Order To Determine Their Respective Rights And Obligations. Once The Contract Is Signed, They Need T o Abide By Its Provisions, And All Parties Involved In The Contract Are Legally Protected And Restricted. 甲方:__________________ 乙方:__________________ 日期:__________________ 施工合同协议书通用范本

施工合同协议书通用范本 使用指引:本合同文件可用于生活中两方或多方当事人之间在办理某事时,为了确定各自的权利和义务而订立,一旦签订完成需各自遵守其中的条文,参与合同的多方都受到合法的保护与限制。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 发包人(全称)__________ 承包人(全称)__________ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 工程名称:__________ 工程地点:__________ 工程内容:__________ 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表

建设工程监理合同协议书范本通用

编号:________________ 建设工程监理合同 甲方:___________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:_____ 年_____ 月_____ 日甲方(委托人): 法定代表人:

乙方(监理方): 法定代表人: 甲方将开工建设的_______________________________________ 项目,因现场工程项目 监理工作需要,为实现按既定的时间、质量实施工程建设的目标,根据现行有效的《合同法》、《建筑法》、《建设工程监理规范》、《建筑工程施工质量验收统一标准》等其他相关法律、法规的规定,双方就下述工程委托监理事项与相关服务事项协商一致订立本合同供双方共同遵守。 第一条工程概况 1、工程名 称: _____________________________________ 2、工程地点: ______________________________________ 3、工程规模: ______________________________________ 第二条合同总价 合同总价:固定单价人民币_________________ 元/平方米(含人防工程),合同暂估 总价为人民币_______ 元,根据实际建成建筑面积(不计算增容)据实计算,合同 价已包含金。 第三条价款支付 1、监理合同签订30日内,甲方退还乙方缴纳的投标保证金并同时缴纳履约保证 金人民币_______________ 元,合同签订后满6个月无息退还给乙方。 2、合同签订后监理单位接到甲方书面通知之日起监理人员进场30日内支付已开工标段监理费总价款30% 3、其他每个标段首批付款均按监理人员进场30日内支付该标段监理费总价款的30% (每标段的监理费总价款为该标段实际不增容建筑面积乘以固定平方单价)。

安装施工合同协议书范本

安装施工合同协议书范本 施工合同即使建筑安装工程承包合同,签订的主要目的是为了明确责任,分工协作,共同完成国家建设项目的设计任务。下面WTT小雅给大家带来安装施工合同协议书范文,供大家参考! 安装施工合同协议书范文一 建设单位:(简称甲方) 地址: 施工单位:(简称乙方) 地址: 兹有工程,经过投标、议标、决定由乙方施工, 水电安装施工合同样本 。根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》规定,结合本工程的实际情况,为了明确工程项目及双方责任,本着互相协作,确保施工项目顺利完成的原则。经过甲乙双方协商签定本合同。 第一条:工程地点 第二条:工程内容 第三条:承包方式 第四条:工程价款及调整 1. 工程价款 2.发生以下情况之一经双方协商同意后可做调整:

(1)甲方代表确认的工程量增减; (2)甲方代表确认的设计变更或工程洽商; (3)工程造价管理部门公布的价格调整; (4)甲方原因造成的乙方窝工损失或其他得有关损失; (5)合同条款以外得其他增减或调整; 第五条:付款方式 第六条:合同工期 1.双方商定总工期为天。 开工日期:年月日 竣工日期:年月日 2. 如遇下列情况,经甲方代表签证后,工程可以顺延。 (1) 甲方不能按合同约定提供开工条件, (2) 工程量变化和设计变更; (3) 非乙方原因得气超过4个小时以上时;停水停电停 (4) 工程款未按时支付; (5) 不可抗力(如地震台风火灾等) 3.由甲方责任造成的工期延误,甲方应支付由此给乙方造成得窝工损失及其他增加费用,相应顺延工期。 4.乙方如无正当理由拖延工期,每超过一天罚款元,反之每提前一天奖励元。但奖罚累计不超过总造价得2%。 第七条:工程质量要求: 第八条:材料设备:

(2017)监理合同范本

(GF-2012-0202) 建设工程监理合同 合同编号: 工程名称: 住房和城乡建设部 国家工商行政管理总局制定

第一部分协议书 委托人(全称): 监理人(全称): 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 1. 工程名称:; 2. 工程地点:; 3. 工程规模:; 4. 工程概算投资额或建筑安装工程费:。 二、词语限定 协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。 三、组成本合同的文件 1. 协议书; 2. 中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程); 3. 投标文件(适用于招标工程)或监理与相关服务建议书(适用于非招标工程); 4. 专用条件; 5. 通用条件; 6. 附录,即: 附录A 相关服务的范围和内容 附录B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备 本合同签订后,双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。 四、总监理工程师 总监理工程师姓名:,身份证号码:,注册号:。 五、签约酬金 签约酬金(大写):(¥ 元)。 包括: 1. 监理酬金:。 2. 相关服务酬金:。 其中: (1)勘察阶段服务酬金:。

(2)设计阶段服务酬金:。 (3)保修阶段服务酬金:。 (4)其他相关服务酬金:。 六、期限 1. 监理期限: 自年月日始,至年月日止。 2. 相关服务期限: (1)勘察阶段服务期限自年月日始,至年月日止。 (2)设计阶段服务期限自年月日始,至年月日止。 (3)保修阶段服务期限自年月日始,至年月日止。 (4)其他相关服务期限自年月日始,至年月日止。 七、双方承诺 1. 监理人向委托人承诺,按照本合同约定提供监理与相关服务。 2. 委托人向监理人承诺,按照本合同约定派遣相应的人员,提供房屋、资料、设备,并按本合同约定支付酬金。 八、合同订立 1. 订立时间:年月日。 2. 订立地点:。 3. 本合同一式份,具有同等法律效力,双方各执 份。正副本出现不一致时,以正本为准。 委托人:(盖章)监理人:(盖章) 住所:住所: 邮政编码:邮政编码: 法定代表人或其授权法定代表人或其授权 的代理人:(签字)的代理人:(签字) 开户银行:开户银行: 账号:账号: 电话:电话: 传真:传真: 电子邮箱:电子邮箱:

工程合同协议书范本

工程合同协议书范本 Model project contract agreement 合同编号:XX-2020-01 甲方:___________________________乙方:___________________________ 签订日期:____ 年 ____ 月 ____ 日

工程合同协议书范本 前言:合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。依法成立的合同,受法律保护。本文档根据合同内容要求和特点展开说明,具有实践指导意义,便于学习和使用,本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 工程合同协议书(一) 甲方:(以下简称甲方) 乙方:(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规、行政法规。遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则。甲乙双方就陕西宏方·庭香文府项目住宅楼工程承包施工有关事宜协商并达成如下协议: 一、工程概况: 1、工程名称:住宅楼 2、工程地点: 3、工程内容:地上6层,地下1层,全砖混结构。 4、工程面积:约㎡(坡屋面不在计算面积之列)

二、工程承包范围:除甲方指定的分包工程外、施工图纸的全部工程内容。 甲方分包项目如下: 1、塑钢窗、防盗门、楼宇对讲。弱电系统的暗埋(含套管),穿钢丝及箱体封口等工作均由乙方施工。 2、凡甲方分包项目,乙方应积极配合。甲方认为需由乙方负责施工的,甲乙双方协商,乙方凭甲方的书面通知进行施工。 三、工期、质量要求: 1、工期:工期总日历天数为280天 2、质量:合格 四、合同条款: 本工程包工包料一次性包死;并扫地出门,交付业主使用。 1、承包单价:元/㎡

建设工程委托监理合同范本(最新篇)

建设工程委托监理合同范本 建设工程委托监理合同范本 建设工程委托监理合同 监理人: 住所: 住所: 法定 代表人: 法定代表人: 工程是指委托人委托实施监理的工程。 委托人是指承担直接投资责任和委托监理业务的一方以及其合法继承人。 监理人是指承担监理业务和监理责任的一方,以及其合法继承人。监理机构是指监理人派驻本工程现场实施监理业务的组织。总监理工程师是指经委托人同意,监理人派到监理机构全面履行本合同的全权负责人。 承包人是指除监理人以外,委托人就工程建设有关事宜签订合同的当事人。 工程监理的正常工作是指双方在专用条件中约定,委托人委托的监理工作范围和 工程监理的附加工作是指: ①委托人委托监理范围以外,通过双方书面协议另外增加的工作内容;

②由于委托人或承包人原因,使监理工作受到阻碍或延误,因增加工作量或持续时间而增加的工作。 工程监理的额外工作是指正常工作和附加工作以外,根据第三十八条规定监理人必须完成的工作,或非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务,其善后工作及恢复监理业务的工作。 日是指任何一天零时至第二天零时的时间段。 月是指根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时间段。 第二条建设工程委托监理合同适用的法律是指国家的法律、行政法规,以及专用条件中议定的部门规章或工程所在地的地方法规、地方规章。 第三条本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种以上语言文字时,汉语应为解释和说明本合同的标准语盲文字。 监理人义务 第四条监理人按合同约定派出监理工作需要的监理机构及监理人员,向委 托人报送委派的总监理工程师及其监理机构主要成员名单、监理规划,完成监理合同专用条件中约定的监理工程范围内的监理业务。在履行合同义务期间,应按合同约定定期向委托人报告监理工作。 第五条监理人在履行本合同的义务期间,应认真、勤奋地工作,为委托人提供与其水平相适应的咨询意见,公正维护各方面的合法权益。

施工合同协议书样本3篇

施工合同协议书样本3篇 Sample of construction contract agreement 合同编号:XX-2020-01 甲方:___________________________乙方:___________________________ 签订日期:____ 年 ____ 月 ____ 日

施工合同协议书样本3篇 前言:施工合同是指发包方 (建设单位) 和承包方 (施工单位) 为完成商定的建筑安装工程施工任务,明确相互之间权利、义务关系的书面协议。本文档根据施工合同内容要求和特点展开说明,具有实践指导意义,便于学习和使用,本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 本文简要目录如下:【下载该文档后使用Word打开,按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1:施工合同协议书模板 2、篇章2:施工合同协议书样本 3、篇章3:施工合同协议书2020版 篇章1:施工合同协议书模板 (混凝土路面工程) 发包人(全称)(以下简称甲方):承包人(全称)(以下简称乙方): 按照《中华人民共和国合同法》及其有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设混凝土路面工程施工事项协商一致,结合本工程具体情况,双方特签定如下协议:

第一条、工程概况: 工程名称 工程地点 第二条、混凝土路面工程承包范围及方式: 1、承包方式:包工。 2、承包内容:混凝土路面及铺砖工程。 3、工程质量:符合相关规范,行业标准及设计图纸要求,验收要合格。 第三条、甲乙方责任: 1、甲方提供施工用水、用电。 2、在施工过程中,甲方应该帮助乙方协调处理好各部门的关系。 3、如果甲方在施工过程中造成技术上的失误由甲方全部承担,乙方概不负责 4、乙方在施工过程中必须听从甲方安排,严格按照甲方管理人员的要求施工,不得擅自更改和变更。

装饰装修工程监理合同协议书范本 通用版

委托方(以下简称甲方): 住所地址:联系人:联系电话: 监理方(以下简称乙方): 注册地址: 监理负责人:联系电话: 根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑工程勘察监理合同条例》,以及装饰有关规定,经双方协商,签订本合同,并共同履行。 第一条工程项目甲方委托乙方承担以下工程监理任务: 工程名称: 工程地址: 合同工期:开工报告之日起_________日历天 第二条监理收费及支付方法 (一)本工程监理收费经甲乙双方商定,按装修工程总费用的1%收取,约为金额大写:_________元。 (二)本合同生效时甲方向乙方预付_________万元做为合同定金,监理工作完成后,定金抵做工程监理费。监理工作进行到超过该监理阶段的一半时,甲方应支付监理费_________万元(不包括定金);监理工作结束甲方工程验收通过,以审计报告为准,支付全部监理费用。 第三条双方责任 (一)甲方责任 1.如期向乙方提供本合同规定的有关建设文件和监理资料,并保证所提交资料质量达到工程监理要求。 2.按约定的日期和数量付给乙方定金和工程监理费。 3.本工程建筑材料、设备的加工定货如需乙方监理人员配合时,所需费

用由甲方承担。 (二)乙方责任 1.施工人员进场,每天固定一名监理人员在现场检查施工质量、进度情况,并向业主汇报。对工程涉及的问题为业主提供中立的专业意见。 2.对开工前期的监理工作 (1)对施工图设计方案进行会审。 (2)对施工单位的施工人员进行资格审核和施工组织方案作出评价。 (3)原材料、构配件及设备的质量认可,以及工程投资成本控制。 (4)分项、分部工程的检查和竣工验收。 (5)工程进度进行控制,审核设计、施工总计划,审核施工进度计划和材料采购计划,并对工程进度进行检查。 第四条违约责任 (一)甲方未在本合同第三条约定的时间内交付工程监理费时,甲方从应付监理费的次日起计算,每延误一天,向乙方按约定工程监理费的1%偿付违约金。 (二)由于乙方监理错误给甲方造成严重经济损失时,乙方有责任在继续采取补救措施,并酌情赔偿甲方因此而实际发生的部分经济损失,全部赔偿金额不超过该部分工程的全部监理费。(三)甲方不履行合同时,乙方不返还定金,且按乙方实际完成工作量另付监理费。乙方不履行合同时,应双倍返还甲方定金,同时返还已收取定金外的全部监理费。 第五条合同生效、中止与结束 (一)甲乙双方因故需要变更或终止本监理合同时,应提前两周书面通知对方,对本合同中的遗留问题取得一致意见,形成书面协议作为本合同附件执行。未达成协议前,本合同继续生效。 (二) 因甲方原因要求中途停止监理工作的,当监理工作进行不到半个月时,甲方应支付半月监理费(每月监理费按总监理费 /3月计算)。当监理工作进行进过半个月时,甲方应支付一个月监理费。 (三)本合同以乙方向甲方提供本合同规定的全部工程监理文件,甲方按本合同规定付清全部

建设监理合同范本

合同编号:_____________ 发包方:_____________________________________________ 法定住址:___________________________________________ 法定代表人:_________________________________________ 职务:_______________________________________________ 委托代理人:_________________________________________ 身份证号码:_________________________________________ 通讯地址:___________________________________________ 邮政编码:___________________________________________ 联系人:_____________________________________________ 电话:_______________________________________________ 传真:_______________________________________________ 帐号:_______________________________________________ 电子信箱:___________________________________________ 监理方:_____________________________________________ 法定住址:___________________________________________ 法定代表人:_________________________________________

建设工程监理合同协议书范本 通用

编号:_____________建设工程监理合同 甲方:________________________________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:_______年______月______日

甲方(委托人): 法定代表人: 乙方(监理方): 法定代表人: 甲方将开工建设的项目,因现场工程项目监理工作需要,为实现按既定的时间、质量实施工程建设的目标,根据现行有效的《合同法》、《建筑法》、《建设工程监理规范》、《建筑工程施工质量验收统一标准》等其他相关法律、法规的规定,双方就下述工程委托监理事项与相关服务事项协商一致订立本合同供双方共同遵守。 第一条工程概况 1、工程名称: 2、工程地点: 3、工程规模: 第二条合同总价 合同总价:固定单价人民币元/平方米(含人防工程),合同暂估总价为人民币元,根据实际建成建筑面积(不计算增容)据实计算,合同价已包含金。 第三条价款支付 1、监理合同签订30日内,甲方退还乙方缴纳的投标保证金并同时缴纳履约保证金人民币元,合同签订后满6个月无息退还给乙方。

2、合同签订后监理单位接到甲方书面通知之日起监理人员进场30日内支付已开工标段监理费总价款30%。 3、其他每个标段首批付款均按监理人员进场30日内支付该标段监理费总价款的30%(每标段的监理费总价款为该标段实际不增容建筑面积乘以固定平方单价)。 3、每标段主体全部竣工验收合格10日内支付至相应标段监理费总价款的60%。 4、每个标段全部竣工验收合格后10日内支付至相应标段监理费总价款的95%。 5、工程竣工结束后待全部备案手续办理完成15日内全部结清。 6、乙方每次要求支付款项时,应当按照甲方的要求提供合法的正式发票,甲方将款项支付到本合同中明确约定的与乙方名称一致的对公账户,否则甲方有权拒绝付款并不承担任何责任。 7、若甲方及其指定企业,在合同履行过程中依法新设立独立法人主体(包括但不限于分公司、子公司等),则甲方有权单方决定新设立法人主体承继本合同所有的权利义务,甲方应及时书面通知乙方,乙方有义务配合办理合同变更事宜,并有义务开具与新设立法人主体一致的合法正式发票,否则视为乙方违约,甲方有权拒绝付款并不承担任何责任。 第四条服务期限 1、服务期限:总工期暂定为年,自年月日起 至年月日止。若工期延期,则不超过6个月的期间乙方不收取任何费用,超过6个月仍延期的双方另行协商确定费用,但乙方不得拒绝履行监理义务及配合验收工作,否则视为乙方违约。若导致甲方委托监理工作正式开始时间延后的,则监理期间从甲方向乙方发出书面通知时开始计算。

工程施工合同书范本

建筑工程合同书 建设单位(以下简称甲方): 施工单位(以下简称乙方): ******工程,根据《中华人民共和国经济合同法》,结 合本工程的具体情况,为了明确工程项目及双方责任,本着互相协作,确保施工项目顺利完成的原则,经过协商签订本合同。 第一条工程项目 (一) __________________________________________________ 工程地点: (二) __________________________________________________ 工程内容: (三) ______________________________ 承包方式:包工包料 第二条工程造价为人民币____________________ 第三条合同工期 1.双方商定总工期—天。 开工日期:______ 年—月_____ 日,竣工日期:______ 年____ 月日 2.如遇下列情况,经甲方代表签证后,工期可以顺延。 ①因遇人力不可抗拒的自然灾害(台风、火灾、地震)等造成的

停工。 ②因设计图纸修改,增加了工程量,而受影响时。 ③因停水、停电等情况达六小时以上时。 ④甲方因财力不足或不按合同规定预付工程备料款和工程进度款,而受影响时。 ⑤甲方不能按合同规定在开工前五天,交出施工场地和接通施工水源、电源时。 第四条工程质量标准和保修期 (一)工程质量标准按国家现行施工规范验收 (二)工程保修按建设有关规定执行,保修自竣工验收签字之日起计算, (三)属乙方施工范围的工程项目,因施工质量问题造成损坏的,乙方应给予免费修补。 第五条材料设备供应 (一)工程所需材料由乙方按照甲方指定的品牌、型号采购。 (二)材料设备附有出厂合格证明,材料设备有异议进行检验。第六条付款方式 (一)由乙方完成工程量的吕,甲方付总造价的旦给乙方; (二)乙方完成工程量的J%,甲方再付总造价的J%给乙方; (三)当工程竣工验收后七天内甲方支付竣工结算总价的旦; (四)剩余旦工程款在竣工验收之日起三年内一次结清。第七条责任

墙体彩绘施工合同协议书范本

发包方(简称甲方): 承包方(简称乙方): 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、建设部《装饰装修管理试行办法》以及其他有关法律法规规定的原则,结合本工程的具体情况,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上达成如下协议,共同遵守。如有争议,需双方协商解决。 一、工程概况: 1.甲方装饰场地需系合法场所。 2.装饰施工地点: 3.装饰施工内容: 4.承包方式:__________________________________________________ 5.施工价格:¥________元/平方; 双方约定,施工以双方协定内容图案为标准。如变更施工内容、变更材料,这部份的工程款按实际情况另计。 二、施工工期: 自________年________月________日开工,至________年________月________日竣工。 工期________天。如因天气或其他不可抗拒因素无法施工的,工期顺延。 三、在施工过程中,甲方提出设计修改意见及减工程项目,须提前与乙方联系,在签订《工程项目变更合同书》确定更改施工内容、增加施工项目所引起的一切后果,甲方自负,给乙方造成损失的,甲方应予赔偿。 四、工程验收以及后续维护 1.工程竣工后乙方及时通知甲方验收,甲方在验收完毕后结清所有工程款。如果工程出现质量

问题,乙方需无条件返工,产生费用由乙方承担。 2.乙方对所施工项目质量从竣工之日起免费维护________年。(因人为损坏及不可抗拒因素造成的问题(如地震,房屋开裂倒塌或墙壁脱落等)不在维护范围之内。) 五、工程款付款方式: 1. 合同签订后开工前甲方预付工程款________元人民币给乙方。 2. 工期过半甲方向乙方支付________%总工程款。 3. 竣工当天结清所有款项,甲方不得已任何理由拖欠乙方施工工程款。 4. 双方款项往来均应出具收据并由代表签字盖章。 六、本合同一式________份,甲、乙双方各执一份,合同附件为本合同的组成部分,具有同等的法律效力。 甲方:乙方: 代表人签字:代表人签字: 年月日年月日

工程监理合同(示范合同)

( 合同范本 ) 甲方: 乙方: 日期:年月日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 工程监理合同(示范合同) The contract concluded after the parties reached a consensus through equal consultations stipulates the mutual obligations and the rights they should enjoy.

工程监理合同(示范合同) 合同编号:_________ 发包方:_________ 监理方:_________ 依据《中华人民共和国合同法》,_________(以下简称发包方)与_________(以下简称监理方),就本项工程建设有关事项,经双方协商一致,订立本合同。 第一条下列名词和用语,除上下文另有规定外,具有本条所赋予的涵义: 1.“工程项目”是指发包方委托监理方实施建设监理的工程建设项目。 2.“发包方”是指承担直接投资责任的、委托监理业务的法人以及其合法继承人。 3.“监理方”是指承担监理业务和监理责任的法人以及其合法

继承人。 4.“监理机构”是监理方派驻本工程项目现场直接承担监理业务实施的组织,由总监理工程师、监理工程师和监理员以及其他人员组成。 5.“建设工程监理”是监理工程师根据本合同约定履行其职责,包括正常的监理工作和额外的监理工作。 6.“总监理工程师”是由监理方提名并经发包方同意后,委派到监理方履行本合同的现场负责人。 7.“承包方”是指与发包方签订工程建设合同的施工人。 8.“天”是指任何一个午夜至下一个午夜之前的时间段。 9.“月”是根据公历从一个月份中的任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时段。 10.“本合同”指经双方签署并生效的本监理合同。 11.“工程建设合同”是指发包方与承包方所签署并生效的有关本工程项目建设的合同。 12.“进驻”是指监理方和监理方人员进入工地,开始实施或准

建筑工程合同协议书范本

合同编号: ___________ 建筑工程合同协议书范本 甲方:_______________________________________ 乙方:_______________________________________ 20 年月日

发包方(以下简称甲方): 身份证号码: 承包方(以下简称乙方): 法定代表人: 身份证号码: 风险提示:发包人的相对义务 根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案,包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。 若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。 现甲方区村大街巷号原有—楼房,委托乙方施工承建。甲方以大包干的形式,即包工包建筑材料。为了保证质量,能按时完成任务,甲方与乙方就有关具体事项达成以下协议:本合同条款本着公平,公正的原则,双方充分协商达成一致意见并签订本合同,双方必须严格遵守执行。 一、工程名称:甲方私人住宅加建。 二、工程地点:___________________ 。 风险提示:关于实际竣工日期的规定 当因实际竣工日期的确认发生纠纷时,可以以相关规定参照具体情形: 工程经竣工验收合格的,以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期,并在工程接 收证书中载明;因发包人原因,未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收,或完成竣工验收不予签发工程接收证书的,以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期;工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有工程之日为实际竣工日期。 三、工程限期:从_____ 年___月—日至________ 年____ 月—日止,共 _______ 天。 四、工程议价:人民币____ 元整。 五、承包方式:乙方以包工包料的形式承建甲方的楼面加建工程,乙方全包工包料,包括模 板、顶架、外墙排栅及施工机械、铁钉、铁线、扎带、四周彩条布、其它细节工具及一切建

建设工程委托监理合同示范文本(范文)

建设工程委托监理合同示范文本(范文) 第一部分建设工程委托监理合同 委托人 _________ 与监理人_______ 经双方协商一致,签订本合同。 一、委托人委托监理人监理的工程(以下简称“本工程”)概况如下:工程名称: 工程地点: 工程规模: 总投 资:____________________________________________ 二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。 三、下列文件均为本合同的组成部分: ①监理投标书或中标通知书; ②本合同标准条件; ③本合同专用条件; ④在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。 四、监理人向委托人承诺,按照本合同的规定,承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。

委托人:____________________ (签章)(签章) 住所:_____________________________ 法定代表人:_______________ (签章)(签章) 开户银行:__________________________ 账号:_____________________________ 邮编:______________________________ 电话:______________________________ 监理人: ____________________ 住所: 法定代表人:_________________ 开户银行: 账号: 邮编: 电话: 本合同签订于: _____ 年___月___日 五、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种,向监理人支付报酬。 本合同自 ____ 年___月___日开始实施,至 ________ 年___月___日完成。 本合同一式 ____ 份,具有同等法律效力,双方各执_________ 份。 第二部分标准条件 词语定义、适用范围和法规 第一条下列名词和用语,除上下文另有规定外,有如下含义: 1)“工程”是指委托人委托实施监理的工程。 2)“委托人”是指承担直接投资责任和委托监理业务的一方以及其合法继承人。 3)“监理人”是指承担监理业务和监理责任的一方,以及其合法继承人。 4)“监理机构”是指监理人派驻本工程现场实施监理业务的组织。 (5)“总监理工程师”是指经委托人同意,监理人派到监理机构全面履行本合同的全权负责人。

建筑施工合同协议书范本 完整版

第一部分合同协议书 发包人(全称):(简称发包人) 承包人(全称):(简称承包人) 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就____________________________________工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议: 一、工程概况 1.工程名称: 2.工程地点: 3.工程立项批准文号: 4.资金来源: 5.工程内容: 群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。 6.工程承包范围: 二、合同工期 计划开工日期:____________年____________月____________日。 计划竣工日期:____________年____________月____________日。 工期总日历天数:____________天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。 三、质量标准 工程质量符合国家质量验收标准。 四、签约合同价与合同价格形式 1.签约合同价为:

人民币(大写)________________________元整(¥____________元); 五、项目经理 承包人项目经理:________________________ 。 六、合同文件构成 本协议书与下列文件一起构成合同文件: (1)中标通知书(如果有); (2)投标函及其附录(如果有); (3)专用合同条款及其附件; (4)通用合同条款; (5)技术标准和要求; (6)图纸; (7)已标价工程量清单或预算书; (8)其他合同文件。 在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。 上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。 七、承诺 1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。 2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。 3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

相关主题