工程市电引入施工合同范本
合同编号：
【】工程市电引入施工合同
工程名称：【】
发包方：【】
承包方：【】
工程编号：【】
【】工程市电引入施工合同甲方：【】
法定地址：【】
法定代表人：【】
开户银行：【】
银行帐号：【】
联系人：【】
联系电话：【】
乙方：【】
法定地址：【】
法定代表人：【】
开户银行：【】
银行帐号：【】
联系人：【】
联系电话：【】
根据《中华人民共和国合同法》和建设工程管理相关法律法规的规定，结合本工程具体情况，经友好协商，甲乙双方达成如下协议：
第一条：工程概况
1.1工程名称：【】
1.2工程内容：【】地区【】的市电引入，具体包括：【】
1.3施工依据：工程设计文件
设计单位：【】，设计编号：【】
1.4工程地点：【】（明细详见附表）
1.5承包方式：【】
1.6工期：
1.6.1乙方应办理完毕施工所需全部手续后方可开工。
1.6.2乙方应自本合同签订之日起【】天内完工。
1.7 合同价款：本工程总计施工【】，基本价格为：【】元（大写【】元），总价共计人民币￥【】元（大写【】元）。待工程竣工验收合格后，工程决算需经【】委托审计，审定额为本合同的最终价格，最终付款额以审计决算为准。
1.8工程验收标准：【】。
1.9保修期：工程验收合格后【】年。
第二条：甲方工作
2.1 开工前一天，在甲方住所地向乙方提供经确认的施工图纸或施工作业说明一份，并向乙方进行现场交底。
2.2 指派甲方驻工地代表，负责合同履行，对工程质量、工程进度进行监督检查，办理验收、变更及确认手续以及其他事宜。
2.3 确认工程进度，分期向乙方支付工程款项。
第三条：乙方工作
3.1乙方保证具有完成施工任务的合法资质，并于本合同签订时向甲方提供相应的资质证明。
3.2乙方应于本合同签订的同时，向甲方提供合同总价款的【】%，即【】元人民币（大写：【】元人民币）作为履约保证金。工程竣工验收合格后，如乙方未发生违约行为及赔偿义务，甲方向乙方全额返还履约保证金，如发生违约行为及赔偿义务，则甲方仅向乙方返还履约保证金依双方约定扣除后的剩余部分。工期截止日乙方未完成施工，甲方有权根据工程施工情况决定是否退还履约保证金及退还比例。
3.3参加甲方组织的施工图纸的汇审，现场交底，并于本合同签订后【】日内拟订施工方案和进度计划，交甲方审定；
3.4 派驻工地代表，负责合同履行，按要求组织施工，保质、保量按期完成施工任务，负责解决由乙方负责的各项事宜；
3.5乙方负责办理工程施工过程中所需的全部手续及相关文件，包括但不限于办理工程用电、用地及征地手续以及施工过程中的所有协调工作，乙方应支付由此产生的一切费用，该费用已全部包含在本合同总价款之内。
3.6乙方应在【】办理完工程施工相关手续。乙方到期未能完成手续办理的，甲方有权终止与乙方的合同并选择其它单位重新签订施工合同，乙方已发生的一切费用均由乙方自行承担，乙方所交纳的履约保证金不予退还。
3.7 严格执行施工规范，安全操作规范流程，防火安全等规定、规范；严格按照图纸或说明进行施工，做好各项施工记录。
3.8乙方保证严格按照相关文件及甲方要求进行施工，施工中未经甲方书面同意，不得随意变更设计文件及甲方审定的施工方案，如有特殊情况确实需要，须经甲方书面同意并办理变更手续后方可进行。
3.9工程竣工移交甲方之前，对现场所有施工的设备、材料以及施工人员的安全及整体工程质量负责，否则由此造成的一切责任和损失均由乙方承担。
3.10未经甲方书面同意，乙方不得将承包的工程转包给任何第三方或以任何形式进行分包。
3.11乙方保证在施工过程中不违反法律、法规、规章及社会公德，不会造成对任何第三方合法权利的侵犯，且不会妨碍甲方以任何形式对本市电引入工程加以利用。否则，乙方对因此给甲方造成的损失承担赔偿责任。
3.12乙方保证施工线路能够达到合同约定的质量标准。
3.13乙方应做好施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作并负担由此产生的费用。
3.14乙方应保证施工现场清洁，符合卫生管理的有关规定，交工前清理现场，达到规定的要求，承担因违反有关规定造成的损失和罚款。
3.15招标和投标文件属于本合同的有效组成部分，乙方必须严格按照招标和投标文件的约定执行。
3.16乙方接受甲方委托的监理公司对工程实施监理。
3.17乙方负责【】的购置安装，并保证所购置的【】达到【】标准，具有【】等相关资料，产品质量保修期【】年。
3.18非因甲方原因造成的一切后果均由乙方全部负责。
3.19乙方应在工程验收时，向甲方提交竣工资料和验收报告各【】份，同时乙方应向甲方提供用电许可证及相关供电手续，以及施工过程中办理的各项审批手续及赔补相关文件。
第四条：关于工期的规定
4.1 甲方要求本合同约定的工程提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取措施而实际发生的费用。
4.2 因甲方未按约定完成工作影响工期的，工期顺延。
4.3 因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延，每延误一天向甲方支付合同总价【】%的违约金。
4.4 因设计变更或非乙方原因造成停电、停水、停气等因素影响，导致停工的，工期可顺延，由此产生的费用由【】方负责。
4.5因不可抗力（自然灾害中【】度以上高温、【】级以上大风、暴雨、暴雪、洪水、地震和流行疾病，在确实对工程有直接影响，并能够出示政府气象部门或卫生部门出具的情况说明，以此确认为不可抗力，工期顺延。如因施工单位拖欠工资等情况造成人员上访或阻碍现场施工等造成不能正常施工，不能视为不可抗力。）导致一方不能履行本合同全部义务的，遭受不可抗力的一方不承担违约责任。
因不可抗力导致一方不能履行本合同部分义务的，遭受不可抗力的一方在确因不可抗力不能履行的范围内不承担违约责任。
4.6遇有不可抗力的一方或双方应于不可抗力发生后【】日内将情况以书面形式告知对方，并提供有关部门的证明。
4.7在不可抗力影响消除后的合理时间内，一方或双方应当继续履行合同。
第五条：关于工程质量及验收的规定
5.1乙方完成的施工线路应达到以下标准：
5.1.1不低于【】标准；
5.1.2符合电力输送线路用途；
5.1.3按电力建设规范执行；
5.1.4符合电气装置安装工程施工及验收标准，【】等级。
5.1.5所有材料必须符合当地电业部门要求的标准。
5.2工程质量必须达到甲方的要求。达不到约定的质量等级时，由乙方负责返工直至达标，所需费用由乙方负担。如未能在合同约定的工期内完成的，乙方还需按本合同8.4的约定向甲方承担逾期完工的违约责任。本工程的施工图纸、施工说明、设计变更应符合国家验收规范。
5.3 甲、乙双方应及时办理隐蔽工程及中间工程的检查与验收手续。甲方不能按时参加隐蔽工程和中间检验工程验收，可书面委托其他部门或书面授权乙方由乙方代验，甲方应予承认。
5.4 由于乙方原因造成质量事故，因此而产生的返工费、调遣费等一切相关费用均由乙方承担，工期不能顺延，每延误一天向甲方支付合同总价【】%的违约金。甲方实际损失高于违约金数额时，乙方须按甲方实际损失进行赔偿。
5.5 工程竣工后，乙方应在【】日内准备好竣工材料，并通知甲方验收，甲方自接到验收通知【】日内组织验收，并办理验收移交手续，如甲方在规定时间内未能组织验收，须及时通知乙方另定验收日期。
5.6工程竣工验收合格后，即进入试运行期，时间为【】年。试运行期间因施工质量达不到标准所出现的问题，由乙方负责及时解决并承担一切责任。
5.7工程竣工后，对于甲方提供的材料，乙方应在【】日内完成剩余物料的返库工作，未按时返库的，每逾期一日乙方须向甲方支付【】元的违约金。
第六条：工程费的结算
6.1工程费由甲方分期支付，自本合同生效之日起【】日内，支付合同总价的【】%作为启动资金。甲方在本合同施工内容全部完成后，经所属供电部门验收合格，割接供电并经甲方验收合格后，付至合同总价的【】%，工程决算审计完成后，付至合同最终确定总价的【】%。剩余【】%作为工程质量保证金，待保修期满且无任何质量问题时向乙方支付。
6.2甲方工程款支付方式为【】；乙方须在甲方付款前按照当期付款金额向甲方开具正规的施工企业专用发票，由于乙方未足额缴纳应纳税款或开具发票不真实、不合格而给甲方造成的一切责任（包括商业责任和法律责任）和损失，由乙方承担。
6.3工程线路保修期为【】年，变压器保修【】年（产品保修期限不低于行业标准及国家标准中最长期限，产品自有合格文件中的保修期限长于前述期限的，应当按该合格文件的内容执行，本合同保修期限与括号内约定不符时，以括号内标准执行）；乙方不及时履行保修义务时，甲方有权自行委托他人维修，所需费用甲方有权从工程质量保证金中直接扣除，保证金不足时，乙方应及时补足。
6.4送审工程结算经审计确定后，若审减额超过【】%，按照审减额计算的审计费由乙方承担。
6.5决算在使用费用定额时，工程类别按照相应类别工程计算执行，所有可浮动的费用均按照下限计算。
6.6工程变更部分的材料价格、设备价格及工费和相关规费的取费标准按【】的价格执行。
6.7工程竣工验收后，乙方提出工程决算并将有关资料送交甲方，由甲方或甲方指定的单位进行审核。
第七条：关于材料供应的规定
7.1乙方负责采购【】（明细见本合同附件【】）。本工程中使用的电缆，须经甲方检验合格后方可使用，但甲方验收并不排除乙方的质量责任。乙方应保证本工程中使用的材料和设备符合设计和施工要求，乙方提供的材料质量不合格的，应无条件更换为合格产品，出现一次须向甲方支付合同总价【】%的违约金，因材料、设备质量问题引起的事故由乙方承担，由此给甲方或任何第三方造成人身、财产或者其他损失的，由乙方赔偿。
7.2 本工程中甲方负责提供的材料和设备为【】（明细见本合同附件【】）。如甲方所供应的材料设备发生质量问题或规格差异，乙方应及时通知甲方，否则，对工程造成损失，责任由乙方承担。
第八条：违约责任
8.1由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。
8.2 由乙方原因导致延期开工或中途停工，乙方应负责抢回工期，工期不能顺延，每延期开工一天或停工一天，乙方须向甲方支付合同总价【1】%的违约金，对停工造成的损失，乙方应负责赔偿。
8.3 因乙方施工造成的工程质量问题，应由乙方负责无条件整改至甲方验收合格为止，并向甲方支付合同总价【20】%的违约金，同时甲方有权单方解除本合同。
8.4非因甲方原因，乙方未按时完成本合同约定的任务，每逾期一日，乙方向甲方支付合同总价【1】%作为违约金。逾期【15】日以上的，甲方有权解除合同，乙方返还甲方已付费用及资料，并向甲方支付合同总价的【20】%作为违约金，因此给甲方造成损失的，乙方应按甲方的实际损失进行赔偿，赔偿金包括但不限于给甲方造成的直接损失及甲方为解决此事而实际发生的律师费、鉴定费、评估费等实际损失。
8.5乙方在施工过程当中，应当严格依照法律、法规、规章及政策的要求用工。如果乙方存在未按有关规定与劳动者签订劳动合同、拖欠工资、其他待遇的行为，损害劳动者利益，导致劳动者一方到甲
方或政府有关部门上访，甲方有权暂不支付工程款，待问题解决后再行支付，同时每发生一次（同一事件上访数次的，累计计算次数），乙方须向甲方支付合同总价的【
10】%作为违约金（如因此上访事件造成甲方损失超过上述违约金，则乙方须按甲方实际损失赔偿，包括但不限于甲方为处理此事而发生的评估费、鉴定费、律师费等项支出），违约金或实际损失由甲方在结算合同款项时直接予以扣除。同时，乙方须积极采取措施，妥善处理信访事件。
8.6乙方在施工过程中侵犯第三人权利（包括知识产权）造成第三人人身、财产损害的由乙方自行承担全部赔偿责任，使甲方卷入诉讼或仲裁纠纷的，每出现一次乙方须向甲方支付合同总价【10】%的违约金，由此造成甲方损失高于违约金数额的，乙方须按甲方实际损失进行赔偿。
8.7乙方将其承包的全部工程转包给他人，或将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人的，乙方须向甲方支付合同总价【20】%的违约金，同时甲方有权单方解除本合同。
8.8如乙方未能兑现在施工过程中向第三方作出的承诺，导致甲方后续工程施工困难，或使甲方卷入诉讼、仲裁纠纷的，每出现一次乙方应向甲方支付合同总价【10】%的违约金，由此造成甲方损失高于违约金数额的，乙方须按甲方实际损失进行赔偿。
8.9如乙方因在施工过程中，未按相关规定办理所需审批手续或支付赔补费用，使甲方受到行政处罚或给甲方造成其它损失的，乙方应向甲方支付合同总价【20】%的违约金，同时乙方须赔偿甲方因此受到的全部损失。
8.10因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的一切损失。
8.11按照本合同约定，乙方应向甲方支付的违约金及赔偿金，甲方有权从应向乙方退还的履约保证金或应付乙方的工程款中予以扣除，如履约保证金或工程款已结算完毕，则甲方有权从双方其他合作项目合同价款中予以扣除。
8.12因本合同涉及的商务事项，包括但不限于价款、工程质量索赔承担等事宜，甲方向乙方发出通知后【】日内，乙方未预响应，视为乙方同意甲方之意思表示，并默视同意按甲方之意思表示执行，甲方此时有权按其送达之内容要求乙方提供相应给付或完善等义务。对于本条款内容，双方于签定合同时已确切了解，且与其预期合同利益相符。
第九条：商业秘密
9.1在甲方将施工任务公开之前，乙方不得以任何形式将施工内容泄露给任何第三方。
9.2一方对在谈判、履行合同义务过程中知悉的另一方的商业秘密，无论合同是否履行完毕，均不得以任何形式将该商业秘密泄露给任何第三方。否则，泄密方应赔偿由此给对方造成的一切损失。
第十条：争议或纠纷处理
10.1 本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可争取协商解决或请有关部门进行调解。
10.2 双方不愿通过协商调解解决或者协商、调解不成时，则向甲方住所地有管辖权的人民法院起诉。
10.3双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任的，由双方根据其责任分别承担。
第十一条：附则
11.1如果本合同的任何条款在任何时候变成不合法、无效或不可强制执行而不根本上影响本合同的效力时，本合同的其它条款应不受影响。
11.2未经双方书面确认，任何一方不得变更或修改本合同。
11.3对于本合同未尽事宜，双方可签订补充协议或以附件的形式对本合同中的有关问题做出补充、说明、解释，补充协议和附件为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
11.4本合同一式【】份，甲方执【】份，乙方执【】份，由双方法定代表人或授权代表签字并加盖公司印章后生效。
11.5在合同履行其间,任何一方开户银行和银行帐号发生变化，均应以书面的形式及时通知对方。
11.6 合同附件：【】
（下无正文）
（签字页）
合同名称：【】工程市电引入施工合同
合同编号：
甲方：（盖章）
法定代表人（负责人）
或授权代表（签字）：
日期：【】年【】月【】日
乙方：（盖章）
法定代表人（负责人）
或授权代表（签字）：
日期：【】年【】月【】日
....................................分隔............................................分隔.............................
工程市电引入施工合同范本
合同编号：
【】工程市电引入施工合同
甲方：【】法定地址：【】法定代表人：【】开户银行：【】银行帐号：【】联系人：【】联系电话：【】乙方：【】法定地址：【】法定代表人：【】开户银行：【】银行帐号：【】联系人：【】联系电话：【】
根据《中华人民共和国合同法》和建设工程管理相关法律法规的规定，结合本工程具体情况，经友好协商，甲乙双方达成如下协议：
第一条：工程概况
1.1工程名称：【】
1.2工程内容：【】地区【】的市电引入，具体包括：【】
1.3施工依据：工程设计文件
设计单位：【】，设计编号：【】
1.4工程地点：【】（明细详见附表）
1.5承包方式：【】
1.6工期：
1.6.1乙方应办理完毕施工所需全部手续后方可开工。
1.6.2乙方应自本合同签订之日起【】天内完工。
1.7 合同价款：本工程总计施工【】，基本价格为：【】元（大写【】元），总价共计人民币￥【】元（大写【】元）。待工程竣工验收合格后，工程决算需经【】委托审计，审定额为本合同的最终价格，最终付款额以审计决算为准。
1.8工程验收标准：【】。
1.9保修期：工程验收合格后【】年。
第二条：甲方工作
2.1 开工前一天，在甲方住所地向乙方提供经确认的施工图纸或施工作业说明一份，并向乙方进行现场交底。
2.2 指派甲方驻工地代表，负责合同履行，对工程质量、工程进度进行监督检查，办理验收、变更及确认手续以及其他事宜。
2.3 确认工程进度，分期向乙方支付工程款项。
2.4 积极配合乙方进行施工活动，提供必要的资料和协助。
第三条：乙方工作
3.1乙方保证具有完成施工任务的合法资质，并于本合同签订时向甲方提供相应的资质证明。
3.2乙方应于本合同签订的同时，向甲方提供合同总价款的【】%，即【】元人民币（大写：【】元人民币）作为履约保证金。工程竣工验收合格后，如乙方未发生违约行为及赔偿义务，甲方向乙方全额返还履约保证金，如发生违约行为及赔偿义务，则甲方仅向乙方返还履约保证金依双方约定扣除后的剩余部分。工期截止日乙方未完成施工，甲方有权根据工程施工情况决定是否退还履约保证金及退还比例。
3.3参加甲方组织的施工图纸的汇审，现场交底，并于本合同签订后【】日内拟订施工方案和进度计划，交甲方审定；
3.4 派驻工地代表，负责合同履行，按要求组织施工，保质、保量按期完成施工任务，负责解决由乙方负责的各项事宜；
3.5乙方负责办理工程施工过程中所需的全部手续及相关文件，包括但不限于办理工程用电、用地及征地手续以及施工过程中的所有协调工作，乙方应支付由此产生的一切费用，该费用已全部包含在本合同总价款之内。
3.6乙方应在【】办理完工程施工相关手续。乙方到期未能完成手续办理的，甲方有权终止与乙方的合同并选择其它单位重新签订施工合同，乙方已发生的一切费用均由乙方自行承担，乙方所交纳的履约保证金不予退还。
3.7 严格执行施工规范，安全操作规范流程，防火安全等规定、规范；严格按照图纸或说明进行施工，做好各项施工记录。
3.8乙方保证严格按照相关文件及甲方要求进行施工，施工中未经甲方书面同意，不得随意变更设计文件及甲方审定的施工方案，如有特殊情况确实需要，须经甲方书面同意并办理变更手续后方可进行。
3.9工程竣工移交甲方之前，对现场所有施工的设备、材料以及施工人员的安全及整体工程质量负责，否则由此造成的一切责任和损失均由乙方承担。
3.10未经甲方书面同意，乙方不得将承包的工程转包给任何第三方或以任何形式进行分包。
3.11乙方保证在施工过程中不违反法律、法规、规章及社会公德，不会造成对任何第三方合法权利的侵犯，且不会妨碍甲方以任何形式对本市电引入工程加以利用。否则，乙方对因此给甲方造成的损失承担赔偿责任。
3.12乙方保证施工线路能够达到合同约定的质量标准。
3.13乙方应做好施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作并负担由此产生的费用。
3.14乙方应保证施工现场清洁，符合卫生管理的有关规定，交工前清理现场，达到规定的要求，承担因违反有关规定造成的损失和罚款。
3.15招标和投标文件属于本合同的有效组成部分，乙方必须严格按照招标和投标文件的约定执行。
3.16乙方接受甲方委托的监理公司对工程实施监理。
3.17乙方负责【】的购置安装，并保证所购置的【】达到【】标准，具有【】等相关资料，产品质量保修期【】年。
3.18非因甲方原因造成的一切后果均由乙方全部负责。
3.19乙方应在工程验收时，向甲方提交竣工资料和验收报告各【】份，同时乙方应向甲方提供用电许可证及相关供电手续，以及施工过程中办理的各项审批手续及赔补相关文件。
第四条：关于工期的规定
4.1 甲方要求本合同约定的工程提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取措施而实际发生的费用。
4.2 因甲方未按约定完成工作影响工期的，工期顺延。
4.3 因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延，每延误一天向甲方支付合同总价【】%的违约金。
4.4 因设计变更或非乙方原因造成停电、停水、停气等因素影响，导致停工的，工期可顺延，由此产生的费用由【】方负责。
编号：GR-WR-62022 电气工程施工合同模板 After negotiation and consultation, both parties jointly recognize and abide by their responsibilities and obligations, and elaborate the agreed commitment results within the specified time. 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订时间：____________________ 本文档下载后可任意修改
电气工程施工合同模板 备注:本合同书适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 经双方协商，xx电气工程承包给xx电气作业班组，包价为xx元/M2，订立以下协议： 一、合同双方： 甲方： 乙方： 二、承包内容： 电气工程，包括电照、电视、电话、配管、穿线、照明器具安装、配电箱安装、避雷接地等施工图纸所包含的内容。单位工程施工现场电气设备的维护及临时线路架设和维护。 三、合同双方的权力和义务： 1、甲方负责材料供应，协调各种工序施工。 2、乙方必须按设计文件、现行施工及验收规范、施工组织设计、施工技术交底、安全交底要求施工，在施工中发现材料质量问题及时汇报。乙方要提前一周提出材料计划，按时完成甲方安排的施工进度计划，并配合其他专业施工。
3、乙方必须保证安全施工，杜绝重大伤亡事故，避免轻伤事故发生。如乙方不按操作规程和安全技术交底施工，不正确使用劳动保护用品，发生事故的责任依安全生产合同承担责任。 4、乙方在施工中领取材料必须经过保管员准许，不准发生浪费和偷工减料现象，如发生浪费和不按设计施工，发生质量问题甲方有权视情节给予经济处罚。 5、乙方领用电动工具等小型工具要保管好，对于正常损坏（如炭刷用完，轴承损坏等）甲方负责维修，对于人为损坏（如摔坏外壳、摔弯轴承，因轴承损坏而烧坏转子、定子等），乙方负责一切维修费。 6、如乙方在施工中发生超出质量验评标准的一律不给计算工资，不合格的返工重作，并扣罚返工所用的材料费。 7、乙方施工完的每道工序必须履行签字手续，方可进行下道工序施工。每月报工必须经项目经理、施工员、技术员和质量检查员签字后才能生效。 8、乙方有权拒绝甲方违章指挥，有权对不合理的进度安排提出异议，但经双方协商确认后，必须按时完成。甲方有
工程承包合同 甲方：__________________ 乙方：__________________ 依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就xx-xx(工程)劳务施工承包事宜协商达成一致，订立本合同。 第一条工程概况 工程名称： 工程地点： 工程承包范围 第三条工程工期 1.计划开工日期：2013年8月，计划完工日期：2014年10月25日。 2.乙方应无条件执行甲方的进度计划安排(包括新调整的进度计划)。 第四条工程质量标准 所承包工程范围内的工程质量必须达到国家设计要求。 第五条组成合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下： 1.本合同; 2本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范; 注：上述文件应互为补充，在合同中出现含糊不清或不相一致时，按上述顺序 解释，不能清楚解释时，在不影响工程正常施工进度的情况下由双方协商解 决。
第六条甲方责任和义务 1. 负责统一制定各项管理目标，组织编制施工计划、物资需用量计划表，实 施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、 监督、检查和验收。 2. 负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系。 3. 根据工程情况要求乙方增减施工人数，满足施工生产需要。对施工质量底 劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退。 4. 按本合同约定，向乙方支付劳动报酬。 5. 协助乙方办理现场施工人员出入证件，其费用由乙方自理。 第七条乙方责任和义务 1. 遵守国家政策和法律法规;遵守业主和甲方企业的相关规章制度，做好安 全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。 2. 严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组 织施工，确保工程质量达到约定的标准，对本合同劳务承包范围内的工程质 量向甲方负责; 根据业主或甲方的计划要求(包括调整后的计划)，合理组 织，科学安排作业计划，投入足够的人力、物力、保证工期;承担由于自身 责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。 3. 应按招标文件要求和承诺的管理人员、安全员(持证)保质保量到位。技术 工人必须按国家规定持上岗，技工必须有职业技能操作证，持证率达到100%。 特殊工种必须有特种作业操作证，持证率达到100% 4. 服从甲方和业主的监督、检查、管理;接受甲方和业主有关人员对质量、进 度、技术、安全生产、文明施工、环境保护等方面的管理：接受甲方随时检 查其设备、材料保管、使用情况及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;
施工劳务合同范本 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将本项目的工程的劳务承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。 一、工程名称与地点： 该工程为长沙某学校教学实验楼工程，地点在长沙市体育新城。 二、承包方式与要求： 该工程甲方采取分工种，单价组合成总价的形式，以包税、包工、包食宿方式承包给乙方。要求承包队伍具备劳务承包资质，主要工种要有上岗证书，并且编制人员花名册交甲方存档备查。 三、工程承包单价与内容： 经双方协商，该工程按元/（m2、m3、t）的承包单价由乙方进行承包，其承包单价包括以下内容：完成建设方提供的全套施工图纸、交底纪要、变更的有关施工的全部内容；现场规整与清理；200米范围内地面水平运输；制作设备的维护、保养；材料的节约；与其他队伍配合等内容。 四、工程质量与安全：
根据业主要求，该工程质量要求达到优良，因此单项承包必须确保优良，如本工程质量被评定为优良工程，甲方适当给予奖励，如承包单项评定为不合格，由乙方进行返工修理直至合格，其返工的一切经济损失由乙方承担，并从乙方劳务结算中扣回。 乙方施工人员必须服从甲方管理人员的安排，必须严格遵守《安全操作规程》，为使工人增强安全意识，带队及班组负责人每天安排工作量，要进行安全交底教育，强调安全操作，带好安全帽，装好安全网系好安全带，做好各项安全防护工作，杜绝安全事故的发生。凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责，甲方不承担任何经济、法律责任。 五、文明施工与奖罚： 乙方进入施工现场人员必须遵守文明施工手册，在自己承包的范围内做到工完料尽场地清，严格把好材料节约关，不准乱锯、乱丢、浪费材料，如发现在分清责任后给予罚款。同时，乙方负责人必须管好自己的队伍，长沙市以外的人员，进入现场前，办好“暂住证”，严禁有“非典”疑似病人进入施工现场，严格遵守治安管理条例，违者予以罚款，乙方人员必须服从管理人员指挥，遵守工地一切规章制度。将身份证、计划生育证报甲方。未满法定年龄，不得来工地做工。如所有违反规定者，参照项目部相关规定处罚。 六、付款方式与工期：
排水工程施工承包合同 甲方（以下简称“甲方”）： 乙方（以下简称“乙方”）： 为规范双方权利义务，加强双方的协作﹑保证工程顺利施工，按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律﹑法规的有关规定，结合本工程具体情况，订立本合同。 一、工程名称： 二、施工地点： 三、工程内容： 1、本工程排水管约米，管道为，参照图集04S516-21/28(以施工现场为准，包含挖槽，夯实及回填)。 2、个内径为Ф米的圆形砖砌井，内外双面粉刷，参照02S515-15。 3、个 m× m的滤水井， m的净高混凝土墙，米的一砖墙砖砌井筒（按施工图施工）。 4、套铸铁井盖，厚的滤水井井盖。 5、工程量：按排水施工图和图集计算为准。 6、严格按照甲方要求，确保室外排水通畅，流入指定井点。 四、承包方式和价格 1、本工程采用包工、包料、包制作、包运输、包安装、包工期、包质量、包安全、包验收的方式总承包。 2、本工程不允许乙方进行分包或转包。 3、工程总价款：元整（￥：元整），本工程所应交纳的各种税费均由乙方承担。
五、工期 1、施工工期：个工作日，根据甲方要求达到的施工进度和闭水、通水实验。 2、到下列情况经甲方代表确认后工期顺延： （1）不可抗力因素； （2）非乙方原因的一周内停水停电达8小时以上； 六、付款方式 1、在工程竣工验收合格并通水后，乙方向甲方出具乙方公司开出的保修证明和验收合格单，甲方在7个工作日内支付工程款至结算价的％。 2、留 %作为质保金，年保修期满并经甲方及物业公司确定已完成质保任务后付清。 七、工程质量要求 1、施工质量必须达到国家现行《施工质量验收规范》（GB50300-2001系列）标准的要求，以及甲方的要求。 2、凡未达到施工质量要求的工程部位，乙方必须无条件的返工，其返工的各项费用由乙方自行负责，并赔偿甲方的各项损失（材料、工期、质量等损失，根据实际情况，一般按其承包范围内工程量的20～50%进行赔偿）。 八、施工要求 1、乙方必须提供工程承包项下的质量保证措施（主要包括工程质量达到的标准、质量管理组织设置、质量保证措施、检验试验、质量监督和质量管理制度等）。 2、开挖时乙方必须制订施工方案，避免出现因开挖施工措施不够而引起的质量事故，如出现因施工引起的质量事故则由乙方承担。 3、如出现因施工引起的质量事故则由乙方承担，重大伤亡及其他安全事
合同编号：YT-FS-4469-10 电气工程合同范本(完整 版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
电气工程合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称：工程内容： 二、工程承包范围：包工包料、包安全。 三、合同工期 工程施工日期：20xx年月日至20xx年月日。 四、工程质量标准：《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-02) 五、合同价款：
六、双方一般权利和义务 1、甲方 (1)提供必要的施工场地和施工便利; (2)应配合乙方做好安全文明施工工作; (3)配合乙方协调处理施工现场管理、突发事件等工作; (4)负责工程质量的验收工作; (5)工程竣工验收结束后，及时办理支付，通过银行转账或现金支付方式一次性支付工程款。 2、乙方 (1)提供建筑材料合格证书、工程结算书和有关工程联系单等; (2)根据工程需要，提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫及其施工人员的安全施工; (3)遵守政府有关主管部门对施工场地的管理规定，保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，随时清理，承担因自身原因违反有关规定造成的损失
编号：________ 简单工程承包合同范本 甲方：______________________ 乙方：______________________ 签订日期：_____年____月____日 第1 页共5 页
简单工程承包合同范本 简单工程承包合同范本 合同编号： 发包方：________ 承包方：________ 签约时间： 签约地点： 为了保证____施工质量，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的目的，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规，双方友好协商，就本工程施工项目协商一致，订立本合同。 一、工程名称：______ 二、建筑面积(工程形式)______ 三、施工地点：________ 四、工期：1、开工：__年_月_日;2、竣工：__年_月_日;3、合同工期总共历时__天。 五、承包形式：____ 六、工程质量标准：____ 第 2 页共 5 页
七、工程价款：共计人民币元。 八、付款方式：本合同生效后支付合同款项的_%，计__元;工程竣工且验收合格后，支付工程价款的_%，计__元;质保金__元，质保期满后支付。 九、质保期：__年。 十、双方的责任义务1、发包方的责任义务 ①为承包方提供良好施工场地、道路、水、电源，满足开工条件。解决施工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷; ②监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度; ③给承包方提供施工图纸、坐标点、标高点; ④按时给承包方拨付款项和进行验收、结算; 2、承包方的责任义务 ①按发包方要求及图纸要求进行施工; ②如期完成施工任务; ③接受发包方的技术指导和质量标准要求; ④负责发包方提供料物及设备的保护; ⑤教育施工人员爱护甲方的材物，不得偷窃和损坏; 第 3 页共 5 页
工程劳务承包合同通用范文 General model of engineering labor contract 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号：XX-2020-01
工程劳务承包合同通用范文 前言：劳务合同是指以劳动形式提供给社会的服务民事合同，是当事人各方在平等协商的情况下达成的，就某一项劳务以及劳务成果所达成的协议。一般是独立经济实体的单位之间、公民之间以及它们相互之间产生。本文档根据劳务合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳务法》和相关规定，结合本工程具体情况，本着平等互利、相互合作的诚信原则，自愿达成以下合同条款，双方共同遵守执行。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程承包量：项目楼施工图设计内容除发包方业主以外的工程 4、工程质量要求：主体结构优良
5、工期要求：严格按甲方要求的工期执行 6、劳务费单价：平方米单价300元人民币 7、工程类别：框剪结构 二、工程承包方式与范围 1、承包方式：大清包，包质量、包工期、包安全文明施工、包周转材料、机具、包施工辅材（铁钉、扎丝、铁丝、双面胶、电线、照明灯等）、承包范围内的垂直运输设备（塔吊、卷扬机等）、钢筋制作设备（对焊机、弯曲机、切断机、切割机、电焊机、调直机等）、砼浇捣设备（砼泵车、振动器、振动棒、平板振动器）、木工设备（大电锯、手动电锯）、内粉设备（喷毛机、砂浆搅拌机等）、外脚手机及支撑钢管扣件、架板、安全网、密目网、方木、建筑模板、其它施工机械设备、周转材料、工具、用具等，包土建施工图纸范围内的基础与主体结构工程的人工费、劳保费等，变更工程量超出5000元以 上计入量的计算。除防水、门窗工程、油漆、内外墙涂料、安装工程、铁艺、水电、暖、消防、室外及外网和广场部分工程以外的劳务。甲方负责供应建筑实体所需的建筑材料（属拆带不走的所有材料）。
排水、排污工程施工合同 （用于建筑单体到砂井） 甲方：广东韩江建筑安装工程有限公司韩建合45-05P-[ ] 乙方: 为了甲、乙双方更好履行合同条款，在遵守国家有关政策法令及现行施工与验收规范前提下，双方充分协商，达成如下协议，双方共同遵守： 一、工程名称： 二、工程地点： 三、承包范围及详细部位（栋号）： 四、承包方式 乙方以包工不包料、包材料损耗、包临设、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包材料及机具场内运输、包工程验收质量达到“合格”标准、包安全保护用品，包社会医疗、养老、工伤保险和劳保福利、包物价上涨的形式由乙方承包。 五、算方式及工程造价 1、本工程按施工图纸、设计变更及施工现场实际有效签证计算工程量套用承包单价进行结算。乙方超出设计图纸范围（设计变更、工程更改、隐蔽验收除外）和因乙方原因造成返工的工程量,甲方不予计量。 2、若工程结算总造价超过本合同造价的20%，则甲乙双方需签订的补充协议作为结算的依据，否则超出部分不予结算。 3、凡属承包范围外增加的项目要求乙方施工或合同范围内需要现场签证确定工程量的部分（指图纸不能直接计算工程量），必须办理现场签证： A、由甲方施工主管组织办理内部签证，签证金额￥500.00元以内必须由甲方施工员、施工主管、预算员到现场核实；￥1000.00元以内增加预算主管参加签证；￥1000.00元以上需甲方工程部分管主管参加签证。 B、签证办理要及时，参加人员现场核实后，当天或第二天根据原始记录整理办理好现场签证单。现场签证单办好后第二天送一份到甲方公司结算中服务心审核，如有疑问三天内要审查清楚，￥1000.00元以上签证要甲方公司工程部部门经理审核确认。 C、签证单要规范，文字要表达清楚，附简图；要编号，有参加人签名及日期，项目经理签字。 D、签证单第一联作为结算依据，其它无效。
电气工程协议书范本 篇一：电气工程安装合同 合同编号：XHXX080301 安装工程合同 工程名称：2*630kVA欧变高压配电安装工程工程地点：中山市东升镇 建设单位：中山市XX XX有限公司 电气工程安装合同书 合同编号： 签约地点： 甲方：中山市XX有限公司 代表人： 联系电话： 乙方：中山市XX工程有限公司 代表人： 联系电话： 甲方委托乙方安装施工：2*630kVA欧变高压配电安装工程，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿的原则，经双方协商一致，签订本合同，并共同遵守执行。 一、工程项目： 1、工程名称： 2、工程地点：
3、工程内容：乙方以包干、包设计、包工包料、包工期、包试验、包验收、包带电接网、包通电，即依据乙方根据甲方提供的基础资料进行 设计（或委托有资质的设计院设计），经由施工地供电管理部门审批后 的图纸施工。 4、工程所用的主材及厂家： 1）安装一台YBM1-2*630/10 kVA欧式箱变----------------广东XX变压 器有限公司。 2）安装一台FZW28分界真空负荷开关------------- 珠海XX有限公司 3）敷设高压电缆YJV22-3*150mm2--------------------------广州市XXXX 实业有限公司。 4）安装欧变基础一个。 二、原始资料： 甲方必须向乙方提供工程相关的总平面布置图，用电负荷数据及其 它基础资料，并保证上述资料的真实性。 三、施工图纸： 乙方根据甲方提供的基础资料进行设计（或委托有资质
的设计院设 计），设计时间计入施工期限，设计方案由施工地供电管理部门审查同意 后，以施工地供电管理部门审批后施工，乙方不持异议。 四、合同价款： 甲、乙双方经协商，乙方以包干、包设计、包工包料、包工期、包 试验、包验收、包带电接网、包通电的形式同意由甲方以（含税人民币） ￥：XX0元(人民币大写:XX元整)总价承包本工程。增减工程所发生的费 用由双方确认后另行协商解决。 五、付款方式：第一期：甲、乙双方签定合同当天内，甲方向乙方支付工程款定金（含 税人民币）￥：XX00元(人民币大写:XX元整)。 第二期：设备、材料到场当天起三天内，甲方向乙方支付工程款（含 税人民币）￥：XX元(人民币大写:XXXX元整) 。 第三期：通电当天起三天内，甲方向乙方支付剩余工程款（含税人民 币）￥：XX元(人民币大写: XX元整) 备注：乙方收取甲方工程款由指定人员XX收取（银行
建筑工程承包合同范本 建筑工程承包合同范本1 甲方(单位全称)：XX工程建设公司 乙方(单位全称)：XX有限公司 甲方承建国道315线XXXX段公路交通安全设施工程A 标段的施工任务，因工程施工需要现将部分施工任务承包给乙方。为明确和维护双方的责任、权利和义务，经双方协商签订如下协议，共同遵守执行。 一、施工地点：国道315线XXXX公路交通安全设施工程A标段; 二、工程内容：K0 000-K34 360、K0 000-K66 000段内的单柱标志牌、双柱式标志牌、悬臂式、悬挂式、道口标注，发光型标线、轮廓标、里程碑、百米桩、公路界碑等工程项目，具体工程内容和工程数量见附表《工程量清单》。由于设计缺陷，施工图纸中的工程内容和数量与业主提供的清单工程量的工程内容和数量部分不符。但工程量清单中所列工程数量和内容的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除乙方按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任，承担5万平方米标线工程，每平方37元计算。 三、工程承包： 1、甲方收3%项目部综合管理费，11%公司管理费，乙方承担3.3%项目税金。
2、工程承包价为：￥6185991.00元，大写人民币：陆佰壹拾捌万伍仟玖佰玖拾壹元。 四、进行工程承包的施工队必须具备本工程施工的劳务人员、机械设备、技术力量、资金周转、材料采购运输等各项条件。 五、施工工期：自20xx年9月15日至20xx年11月31日。甲方对乙方进行半个月的试工期，若在试工期内质量、安全、信誉等达不到甲方要求，或不能令甲方满意的，甲方有权终止合同，并以书面形式告知乙方，乙方无条件退场，由此而发生的费用、责任由乙方自负。合同签订之后，乙方必须按合同规定时间保证劳动力、材料及施工机械设备进入施工地点，否则，甲方将按乙方自行解除合同处理。 六、支付方式： 1、合同签订前，乙方必须交纳现金9万元(保险2万元，环保押金5万元，交竣工文件2万元)，作为该合同的履约保证金。工程完工后，甲方会同监理组织检测，工程经检测合格后，甲方一次性给乙方返还7万元该履约保证金。2万元保险费不予退还，公司用于购工程一切险，如乙方签订合同后拒不进场或者进场后中途未经过甲方同意擅自撤场，该履约保证金不予退还; 2、乙方必须在甲方要求的工期内保质、保量地完成全部工程施工任务。甲方根据完成的工作量填报工程价款，待业主批复、资金到帐后，从每次业主批复的工程价款额中扣除10%的质保金后将剩余价款按实际完成的工程数量支付给
建设工程劳务施工合同范本 The latest model of labor construction contract for constructio n project 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号：XX-2020-01
建设工程劳务施工合同范本 前言：施工合同是指发包方 (建设单位) 和承包方 (施工单位) 为完成商定的建筑 安装工程施工任务，明确相互之间权利、义务关系的书面协议。本文档根据施工合 同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后 内容可按需编辑修改及打印。 劳务分包人（以下简称甲方）： 委托代理人： 工程承包人（以下简称乙方）： 委托代理人： 依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合 同法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于劳务分包人与工程承包人已经签定施工总承包合同，双方就劳务分包事项协商达成一致，签订本合同。 第一条、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程内容：
4、劳务作业范围： 第二条、施工图纸 甲方正式开工前，向乙方提供施工项目的施工蓝图2套。乙方需要增加图纸套数的，甲方代为复制，复制费由乙方承担。乙方未经甲方同意不得将本工程图纸转给第三人。 第三条、施工前期工作 1、办理施工手续的责任及费用、证件、批件的名称及完 成时间：施工许可证、开工报告、占道、排污、临建规划手续均执行大合同。 2、提供水准点与坐标控制点位置及其交验要求与保护责任；提供位置及交验要求执行大合同；在乙方施工区域内的由乙方在施工期间负责保护。 第四条、甲方驻工地代表 1、甲方驻工地代表行使合同约定的权利，履行合同约定 的职责。甲方代表可委派有关具体管理人员承担自己的部分权利和责任，但涉及经济责任和工期的事务须经现场代表确认方为有效。委派人员调整，需提前通知乙方；
合同编号:__________ 电气工程施工承包合同范本 甲方：_________________________________ 乙方：_________________________________ 20____年___月___日
电气工程施工承包合同怎么写?以下是华律网小编提供的一个范本，仅供参考。 电气工程施工承包合同 编号： 本工程名称建设单位施工单位签订时间签订地点 电力建设工程施工合同条件 第一章词语涵义及合同文件 第一条词语涵义《电力建设工程施工合同》文本，由《电力建设工程施工合同条件》(以下简称《合同条件》)和《电力建设工程施工合同协议条款》(以下简称《协议条款》)，组成，其用词用语除《协议条款》另有约定外，应具有本条所赋予的涵义： 一、发包方(简称甲方)：《协议条款》约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。 二、甲方驻工地代表(简称甲方代表)：甲方在《协议条款》中指定的代表。 三、承包方(简称乙方)：《协议条款》约定的、具有《电力施工企业资质管理办法》规定的工程承包主体资格并被发包方接受的当事人。 四、乙方驻工地代表(简称乙方代表)：乙方在《协议条款》中指定的代表人。 五、社会监理：受甲方委托、具备《电力工程建设监理单位资质管理办法》规定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。 六、总监理工程师：工程监理单位委派的监理总负责人。 七、设计单位：甲方委托的具备《电力工程勘察设计单位资质管理办法》规定的相应资质等级的设计单位。 八、工程造价管理部门：国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或如上部门授权的建设工程造价管理机构。 九、工程质量监督部门：电力工业部、电业管理局、省(直辖市、自治区)电力局或其根据《电力基本建设工程质量监督暂行规定》设置的电力建设工程质量监督机构。 十、工程：《协议条款》约定具体内容的电力建设永久工程。 十一、合同价款：以现行的定额、材料预算价和相应的取费标准为指导价格，通过招标投标或甲乙双方协商确定，用以支付乙方履约完成工程施工内容的价款总额。
内部编号：AN-QP-HT654 版本/ 修改状态：01 / 00 The Contract / Document That Can Be Held By All Parties Of Natural Person, Legal Person And Organization Of Equal Subject Acts On Their Establishment, Change And Termination Of Civil Rights And Obligations, And Defines The Corresponding Rights And Obligations Of All Parties Participating In The Contract. 甲方：__________________ 乙方：__________________ 时间：__________________ 建筑工程承包施工合同通用范本
建筑工程承包施工合同通用范本 使用指引：本协议文件可用于平等主体的自然人、法人、组织之间设立的各方可以执以为凭的契约/文书，作用于他们设立、变更、终止民事权利义务关系，同时明确参与合同的各方对应的权利和义务。资料下载后可以进行自定义修改，可按照所需进行删减和使用。 发包人： 承包人： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方经协商一致订立本合同。 第1条：工程概况 1.1工程名称： 1.2工程地点： 1.3工程内容：，总建筑面积约平方米。 1.4承包方式：乙方以包工、包料、包工
甲 方：______________________________ 乙 方：______________________________ 日 期：_________年________月_______日 工程施工劳务合同范本通用版 The purpose of a contract is to protect the legitimate rights and interests of the parties in case of breach of contract.
工程施工劳务合同 发包人： 承包人： 根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一致，订立本合同。 第一条工程概况 工作内容： 工程名称： 工程范围： 第二条作业人员： 第三条合同工期 开工日期_____年____月_____日，完工日期_____年____月_____日，工期为______天。 第四条合同价款 1、合同价款为：_________元（人民币），大写：_________元。 2、合同价款的确定原则（在确认的方式前划"√"）：
经过招投标确定或虽未经招投标程序，由承、发包双方协商一致，确认： （）本合同价款为固定价格，在约定的风险范围内合同价款不再调整。 （）以___年施工预算或____施工概算定额为依据。 （）定额工以外发生的零星用工单价_______元/工日。（以实际发生，书面签证资料为准） 第五条合同价款的结算和支付 1、结算、决算资料： （1）发包人向承包人提供工程施工图或工程量清单，承包人依据上述书面资料按本合同条款编制的施工预算书。 （2）承包人根据发包人下达的施工任务书或现场负责人的指令，安排作业人员完成作业内容，并取得有效的书面签证单据编制人工结算书。 （3）有效的月度工作量结算资料及书面洽商变更、现场签认资料等。 2、合同价款的结算和决算： （1）发包人应于每月____日对承包人完成的工程量给予核实、确认并共同履行书面结算手续。 （2）工程交工后_____日内，承包人向发包人递交完整的决算资料，发包人在收到决算资料后28日内进行核实，给予确认并办理分包工程决算手续。
水沟工程施工合同范本新 在公路工程的修建过程中,必须做好防排水工程。排水的问题直接关系到公路工程整体 的强度和稳定性。截水沟是防排水工程的一种重要措施，以下是在华律网小编为大家整理的 水沟工程施工合同范文，感谢您的欣赏。 水沟工程施工合同范文篇一 甲方：(以下简称甲方) 乙方：(以下简称乙方) 甲方电站水利工程总长2800m，两单项工程须在2011年底前竣工。现乙方自愿带队来 要求施工，经甲乙双方协商同意，签订以下合同条款。 一、乙方限包水沟工程长500m，包砌护墙500m。 二、水沟单价按每米伍拾元计，砌护墙按每立方陆拾元计。 三、乙方施工水沟、砌墙伍佰米竣工后续包。 四、甲方为工程负责供水泥、石粉、片石、角子板、水、电、搅拌机、人力车等到位， 供给乙方棚布由乙方搭棚。 五、结算方式：包伍佰米竣工后百分之百结账付款清楚，期间甲方随时付给乙方生活费用，结账时甲方如数扣回。 六、乙方自备砖刀、敏刀、小锤、棉被及日常用品菜锅、饭锅、碗筷，车费40元，5天生活费60元，每人从家自带大米20斤，乙方施工五天后甲方付给生活费。 七、施工规格要求： 1、乙方施工时，应先砌护坡墙高，平面宽50公分; 2、随后架角子板、两边高，沟口宽，沟底，实际便是沟底窄、沟口宽三面光水沟，如 图样凹，总之，施工时以甲方技术员现场指导为准，乙方任何人必须服从甲方的安排指导。 八、上述两单项工程乙方完工时，经工程指挥部验收合格后，次日结账付款。 九、乙方施工期间，晚上或雨天一律严禁打牌、赌博、喝酒、打架斗殴、内外偷抢行为。如发生类事情况，造成经济损失的，由乙方发生的个人负责其后果，甲方概不负责任。 十、本合同条款未尽事宜，在施工中如发现与合同条款相抵触的，必须经甲乙双方协商解决，并取得双方同意后进行合同条款的增减、修改，补充合同条款与原合同条款有同等的 法律效力。 十一、本合同自甲、乙双方签订之日起生效，受法律保护。本合同一式叁份，甲方持一 份，乙方持一份，工程指挥部持一份。 十二、乙方在施工中，一定搞好安全生产第一，如发生意外伤亡事故的，由乙方自理，甲方概不负责任。 甲方代表签字如下： 乙方代表签字如下： 年月日： 水沟工程施工合同范文篇二 发包人(以下简称甲方) 承包人(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》、《建筑合同法》、为确保工程质量保证安全文明施工， 按期完成围墙外侧排水沟施工任务，本着平等自愿的原则经双方协商签订本承包合同。 一、工程名称：綦江国家地质公园马桑岩木化石景区工程。 二、工程地点：文龙街道新街子社区马桑岩。 三、工程承包范围：围墙外侧排水沟 四、承包工作内容：
电气安装工程合同范本 甲方： 乙方： 甲方委托乙方安装施工：2*630kVA欧变高压配电安装工程，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿的原则，经双方协商一致，签订本合同，并共同遵守执行。 一、工程项目： 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程内容：乙方以包干、包设计、包工包料、包工期、包试验、包验收、包带电接网、包通电，即依据乙方根据甲方提供的基础资料进行设计(或委托有资质的设计院设计)，经由施工地供电管理部门审批后的图纸施工。 4、工程所用的主材及厂家： 1)安装一台YBM1-2*630/10 kVA欧式箱变----------------广东XX变压器有限公司。 2)安装一台FZW28分界真空负荷开关------------- 珠海XX有限公司 3)敷设高压电缆YJV22-3*150mm2--------------------------广州市XXXX实业有限公司。 4)安装欧变基础一个。 二、原始资料：
甲方必须向乙方提供工程相关的总平面布置图，用电负荷数据及其它基础资料，并保证上述资料的真实性。 三、施工图纸： 乙方根据甲方提供的基础资料进行设计(或委托有资质的设计院设计)，设计时间计入施工期限，设计方案由施工地供电管理部门审查同意后，以施工地供电管理部门审批后施工，乙方不持异议。 四、合同价款： 甲、乙双方经协商，乙方以包干、包设计、包工包料、包工期、包试验、包验收、包带电接网、包通电的形式同意由甲方以(含税人民币)￥：XX0元(人民币大写:XX元整)总价承包本工程。增减工程所发生的费用由双方确认后另行协商解决。 五、付款方式： 第一期：甲、乙双方签定合同当天内，甲方向乙方支付工程款定金(含税人民币)￥：XX00元(人民币大写:XX元整)。 第二期：设备、材料到场当天起三天内，甲方向乙方支付工程款(含税人民币)￥：XX元(人民币大写:XXXX元整) 。 第三期：通电当天起三天内，甲方向乙方支付剩余工程款(含税人民币)￥：XX元(人民币大写: XX元整) 备注：乙方收取甲方工程款由指定人员XX收取(银行帐户名：XX)，如不是指定人员收取工程款需由乙方出一份委托书或由甲方致电给XX(电话：XX)电话确认。
编号：JS-20213312 甲 方：______________________________ 乙 方：______________________________ 日 期：_________年________月_______日 常用版承包工程合同范本 Promises resulting from either express or an implied agreement can be enforced.
[标签:titlecontent] 施工单位：_______公司(以下简称甲方) 承包单位：_______有限公司(以下简称乙方) 经甲方对乙方承建专业资格的考核，同意将公司防水工程委托乙方施工，为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，按照确保工程质量、工程进度、工程安全的原则，协商确定如下合同条款共同遵守执行。 一、总则 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程内容： 根据公司工程施工联系单和设计变更通知单要求，厨卫间防水工程采用聚合物水泥基防水涂膜(1.5厚)，屋面防水工程采用聚氨酯’851’防水涂膜(找平层上作基层处理)。 二、承包方式： 乙方包工、包料、包质量、包管理、包安全、包进度等总包方式。 三、工程造价：
厨卫间聚合物防水每平米_______元;屋面’851’聚氨酯防水每平米_______元。结算时按实际面积结算。 四、质量标准： 乙方应确保公司梅XX生活、生产基地 2、3楼防水工程达到优良标准，严格参照____省防水工程新规范标准db15-19-97____市现行有关标准及甲方要求施工，涂膜工程保证不起皮、不空鼓、不分层、不露点、平整均匀，与基层有一定粘结力，达到设计厚度等质量要求。 五、双方责任： 1、甲方责任： (1)应提前提出施工计划，并将工作面整理达到防水施工标准提交乙方施工。 (2)应提出工期计划，但应考虑到天气及人力等不可避免的因素，工期顺延。 (3)配合乙方施工，如提供必要的垂直运输、工人工地住宿等。 (4)甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查，发现问题，提交乙方限时整改。 2、乙方责任： (1)听候甲方通知，即时将防水材料进场，提交防水材料合格证、检测报告及市建设局颁发的准用证，由甲方现场负责人抽检合格后使用，必要时由甲方抽送市’建科院’检验合格后使用。 (2)配合市建公司梅XX生活基地整体进度，按甲方提出的施工计
施工劳务承包合同范本 甲方：___________________（以下简称甲方） 乙方：___________________（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将本项目的木塑板加工及安装工程的劳务承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。 一、工程名称与地点 商洛市滨江银杏公园五标段马连峪人行栈道桥和构峪河人行桥。 二、承包方式与要求 该工程甲方采用包工包料一价清的方式将本项目的木塑板材料，安装、人工、运输以及工人食宿承包给乙方。 三、工程承包单价与内容 经双方协商，该工程按照完工后实际完成量据实结算，综合价为_______元/㎡的承包单价由乙方进行承包，其承包单价包括以下内容：木塑板原材料，木塑板运输费用、图纸木塑板安装所需的各种辅料、木塑板安装所需的一切劳务用工、正常施工工艺下的所需辅料、劳务人员食宿等，甲方只提供木塑板安装所需的电源。 四、工程质量与安全
乙方必须严格按照图纸设计以及相关规范要求施工，所有的原材必须按照合同签订时决定的原材供料，不得私自更替变动。 根据业主要求，该工程质量要求达到优良，因此单项承包必须确保优良，如承包单项评定为不合格，由乙方进行返工修理直至合格，其返工的一切经济损失由乙方承担，并从乙方劳务结算中扣回。 乙方施工人员必须服从甲方管理人员的安排，必须严格遵守《安全操作规程》，为使工人增强安全意识，带队及班组负责人每天安排工作量，要进行安全交底教育，强调安全操作，带好安全帽，装好安全网系好安全带，做好各项安全防护工作，杜绝安全事故的发生。凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责，甲方不承担任何经济、法律责任。 五、文明施工与奖罚 乙方进入施工现场人员必须遵守文明施工手册，在自己承包的范围内做到工完料尽场地清，严格把好材料节约关，不准乱锯、乱丢、浪费材料，如发现在分清责任后给予罚款。同时，乙方负责人必须管好自己的队伍，违者予以罚款，乙方人员必须服从管理人员指挥，遵守工地一切规章制度。未满法定年龄，不得来工地做工。如所有违反规定者，参照项目部相关规定处罚。 六、付款方式与工期： 该工程乙方原材队伍进场后，其先期费用由乙方负责，待人料到位后甲方适当支付乙方部分生活费用，待木塑板安装施工后甲方按照
郑州市北三环（黄家庵东路—中州大道）雨污水改造工程（七标段）合同书 二O一三年月日
合同条款 发包方：（甲方） 承包方：（乙方） 按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条款》的原则，结合本工程具体情况，双方签订以下合同，共同遵守执行。 第一条：工程概况 1．1工程名称：雨水管、渠工程 1．2工程地点：郑州市北三环渠东路至经三路段南侧 1．3工程内容：雨水管（渠) 安装工程（全长1848m），主管(渠）、支管、雨水检查井和雨水进水井等建安工程。 1．4承包范围：全部（含机械、材料、人工等工程所需所有费用|）1．5工程质量及工程标准： 工程质量为合格工程，标准按照地方检验执行标准。 1．6合同价款：一次包干价壹佰捌拾万元整（￥：1800000元）。 第二条：图纸及附件 2．1提供日期：开工前；提供套数：一套。 2．2图纸特殊保密要求和费用：无。 第三条：甲乙方驻地代表 3．1甲方驻工地代表： 3．2乙方驻工地代表： 第四条：甲方工作 4．1负责工程协调料场占地和可调价材料价格签证。 4．2负责协调供水管道、供电电路接到园区内主料场附近。 4．3提供地下管线大致情况、水准点与坐标控制点。 4．5组织图纸会审和技术交底；依据国家现行市政工程施工技术规范，制定施工监理程序和施工管理办法。 4．6组织定期检验和工程验收。 4．7组织有关单位进行工程的竣工验收。 第五条：乙方工作 5．1严格按设计图纸和国家现行市政工程施工技术规范、施工监理程序和施工管理办法组织施工。
5．2服从甲方和监理的合理安排，并接受检查检验，不得转包。 5．3负责校验水准点、坐标控制点，测量原地面纵横断高程。 5．4保护地下管线。 5．5负责施工现场交通和噪音控制。 5．6负责成品管（渠）和施工管线的保护。 5．7负责现场材料、物资设备等安全保卫。配合甲方对调价材料进行价格签证。 5．8负责及时整理和上报施工资料。 5．9保持施工场地文明、卫生。 5．10负责施工人员的人身安全和施工质量安全。 5．11负责工程资金垫资的问题。 5．12负责提供给甲方所有纳税证明原件。 第六条质量与验收 6．1质量等级：合格。 6．2质量管理：现场监理跟踪管理，甲方代表监督检查，组织工程竣工验收。 6．3验收标准： 执行《给排水管道工程施工及验收规范》GB50268—97标准。 6．4验收方式：分为隐蔽工程验收、中间验收、单项验收和交竣工验收。凡验收不合格的部位、工序、单项工程等必须无条件修复或返工。 6．5质量监督：本工程接受郑州市建筑工程质量监督站监督和质量裁定。第七条工程款支付 7．1总发包单位拨付工程进度款至我单位账户后五个工作日内拨付给乙方。 7．2工程竣工验收合格后，乙方提供除管理费外的所有税票后甲方按总发包单位拨付的工程款拨与乙方。 第八条：工程量核实 8．1乙方在工程进行过程中，每周提报一次工程量，双方核实。 8．2乙方在竣工后十天内汇总提报实际完成的工程量。 8．3甲方在竣工后二十天内核定实际完成的工程量。 第九条：乙方所采购材料和设备供应