弱电工程合同补充协议书范本
随着我国社会的发展,人类生活开始走向智能化,而智能化弱电工程作为智能化的产物,在人们的生产和生活中发挥着巨大的作用。对于弱电工程合同补充协议书你了解多少呢?以下是在小编为大家整理的弱电工程合同补充协议书范文，感谢您的阅读。弱电工程合同补充协议书范文篇一甲方
乙方
甲乙双方于2014年10月24日签订《工程施工合同》后因资金困难未按时履行，现经三方达成如下补充协议
一、原合同第八条的施工计划与工期变更为自2015年月日至月日，共计天。
二、原合同第五条工程造价与工程支付办法中的2、工程付款方式变更为乙方施工人员进场开始施工2日内，甲方预付工程款伍万元，主钢构架开始进场安装2日内，甲方预付壹拾万元，安装钢梁及骨架时，甲方再预付贰拾万元。工程竣工后，乙方按照工程竣工验收标准进行报验。验收合格后，10日内付至工程款总造价的95%，剩余5%作为保修金，一年保修期结束后，付清剩余款项(无利息)。如甲方未按照上述付款期限支付预付款或工程款则按月利率30向乙方支付逾期付款的违约金。
三、因工程量增加甲方与乙方协商在原设计的基础上仓库四周增加雨棚面积1296平方米(宽4米总长324米)每平方米147元，增加造价壹拾玖万伍佰壹拾贰元整。
四、乙方向丙方借款万元(大写万元)用期六十五天，月利率。乙方保证所借的款项专款专用并同意丙方作为代付人，直接将所需的款项支付给第三方用于支付材料款和相关费用。
五、甲方自愿作为上述乙方的借款保证人，并承担连带保证责任。甲乙双方均同意甲方直接将应支付给乙方的部分工程款代付给丙方，用于偿还乙方借丙方的借款及利息，如甲方不能按照上述约定将借款支付给丙方，甲方自愿将所建的汝州申通快递仓库包括相应土地使用权抵偿给丙方，归丙方所有。另外从开一条宽米的通道归丙方无偿使用，同时协助办理相关土地房产变更手续。
六、本补充条款与工程施工合同中的约定如有冲突，以本补充协议为准。
七、本补充协议一式三份，三份各持一份,自三方签字或盖章起生效。
甲方(公章)_________乙方(公章)_________
法定代表人(签字)_________法定代表人(签字)_________
_________年____月____日_________年____月____日弱电工程合同补充协议书范文篇二甲方(全称)
乙方(全称)
本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与双方于XXXX年XX月XX 日签订合同编号为L2011428-8的《XXXXXX合同》(以下简称原合同)中的定义相同。
鉴于
因甲方资金等方面原因。甲乙双方本着互利互惠的原则，经友好协商，依据实际情况，在原合同基础上对原合同条款部分内容进行补偿说明，特订立以下补充协议。
一、协议内容补充部分为
乙方责任
乙方在XXXX年XX月XX日保证甲方XXX项目具备通电条件。
甲方责任
原合同中的一期合同总价(人民币贰佰伍拾万元)保证在项目通电前付清。具体付款时间及金额为XXXX年X月XX日付XX万元，XXXX年XX月XX日付30万元，XXXX年XX月XX日付40万元，XXXX年XX月XX日付70万元。
二、本协议生效后，即成为原合同不可分割的组成部分，与原合同具有同等的法律效力。本协议与原合同有相互冲突时，以本协议为准。除本协议中明确所作修改的条款之外，原合同的其余部分应完全继续有效。
三、本协议一式贰份，甲、乙双方各执壹份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。
甲方(公章)_________乙方(公章)_________
法定代表人(签字)_________法定代表人(签字)_________
_________年____月____日_________年____月____日弱电工程合同补充协议书范文篇三甲方
乙方
经甲、乙双方友好协商，本着互利自愿的原则，对于乙方所承包甲方住宅小区弱电系统工程中停车场管理系统进行品牌调整，由原合同中的调整为该系统原合同价为人民币元，现为人民币元。
一、乙方向甲方提供产品清单及报价表
二、质量要求与技术标准
供货两年内出现任何产品质量问题，乙方负责维修(人为损坏除外)。
三、产品外观与包装
按乙方统一的、固定的、标准的产品外观与包装。
四、交(提)货地点、运输与运费
本合同的履行地点为市，由乙方发货到，运输费用由乙方负担。
五、验收标准
甲方根据立林停车场配置方案和国家行业标准进行验收，乙方递交产品的合格证等甲方工程验收所需材料。
六、货款结算方式及期限合同签订后，甲方支付合同货款的50%即人民币整(￥)作为设备款到乙方指定账户，乙方收到设备款后开始组织备货施工。余款在工程施工完毕，甲方验收合格后三个工作日内支付，未全部支付完毕前的设备产权归乙方所有。
七、双方责任
甲方
1、甲方应于乙方提交竣工申请七日内组织系统验收，除设备故障或者功能达不到要求的原因外，不得以其它理由拖延验收时间。
2、交货时间和交货地点如有变，应于原定交货时间前5日告知乙方。
乙方
3、乙方于付款日起15个工作日内货到，并于10个工作日内安装调试完毕。
4、乙方如因不可抗力因素影响工期时，应及时告知甲方并妥善安排。
八、售后服务
1、乙方对所出售之设备保修时限设备免费保修24个月。
2、保修期内，所供设备如有质量问题乙方负责包修。
3、人为因素或自然灾害(包括雷电)造成的产品故障，乙方负责维修但收取相应成本费。
4、质保期满后乙方可提供长期有偿服务。
九、其他其他未尽事宜甲乙双方协商解决。
十、本合同壹式肆份，双方各执贰份，自双方签字盖章生效。
甲方(公章)_________乙方(公章)_________
法定代表人(签字)_________法定代表人(签字)_________
_________年____月____日_________年____月____日
三一文库（）/条据书信/协议书 弱电工程合同补充协议书范本 随着我国社会的发展,人类生活开始走向智能化,而智能化弱电工程作为智能化的产物,在人们的生产和生活中发挥着巨大的作用。对于弱电工程合同补充协议书你了解多少呢?以下是在小编为大家整理的弱电工程合同补充协议书范文，感谢您的阅读。 弱电工程合同补充协议书范文篇一 甲方： 乙方： 甲乙双方于20XX年10月24日签订《工程施工合同》后因资金困难未按时履行，现经三方达成如下补充协议： 一、原合同第八条的施工计划与工期变更为：自20XX年月日至月日，共计天。 二、原合同第五条工程造价与工程支付办法中的2、工程付款方式变更为：乙方施工人员进场开始施工2日内，甲方预付工程款伍万元，主钢构架开始进场安装2日内，甲方预付壹拾万元，安装钢梁及骨架时，甲方再预付贰拾万元。工程竣工后，乙方按
照工程竣工验收标准进行报验。验收合格后，10日内付至工程款总造价的95%，剩余5%作为保修金，一年保修期结束后，付清剩余款项(无利息)。如甲方未按照上述付款期限支付预付款或工程款则按月利率30向乙方支付逾期付款的违约金。 三、因工程量增加甲方与乙方协商在原设计的基础上仓库四周增加雨棚面积1296平方米(宽4米总长324米)每平方米147元，增加造价壹拾玖万伍佰壹拾贰元整。 四、乙方向丙方借款万元(大写万元)用期六十五天，月利率。乙方保证所借的款项专款专用并同意丙方作为代付人，直接将所需的款项支付给第三方用于支付材料款和相关费用。 五、甲方自愿作为上述乙方的借款保证人，并承担连带保证责任。甲乙双方均同意甲方直接将应支付给乙方的部分工程款代付给丙方，用于偿还乙方借丙方的借款及利息，如甲方不能按照上述约定将借款支付给丙方，甲方自愿将所建的汝州申通快递仓库包括相应土地使用权抵偿给丙方，归丙方所有。另外从开一条宽米的通道归丙方无偿使用，同时协助办理相关土地房产变更手续。 六、本补充条款与工程施工合同中的约定如有冲突，以本补充协议为准。
编号：_____________弱电工程施工承包合同 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方：________________________________________________ 乙方：________________________________________________ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程合作项目以（包工包料）的方式协商一致，订立本合同（以下简称“合同”）。 一、合同名称、地点和更改说明 1、工程名称：________________________________ 2、工程地点：________________________________ 3、工程内容：________________________________ 二、施工范围 乙方严格按照合同规定范围保质保量施工，在合同履行中发生需要增加或者施工更改，甲方应以书面形式通知乙方，经甲方确认后按实际发生的设备、线材及工费相应增加合同价款。（需要安装的网络信息点）具体如下：（详见图纸） 三、合同工期：
开工日期：________年________月________日至________年________月________日止； 合同工期总日历天数________天。(包括法定节假日) 四、合同价款 金额（大写）：（人民币）________________________ ￥：________元（合同各子系统价格明细见附件） 在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经甲方确认后按实际发生的设备、线材及工费相应增加。 五、合同付款方式：包工包料 （1）预付款：双方签定合同后，甲方支付乙方合同预算金额的50%作为预付款，乙方人员开始入场施工。 （2）中继款： 乙方（包工包料）设备到场一周内，经甲方验收合格，甲方向乙方支付合同预算金额的20%。（4）验收合格付款： 乙方（包工包料）设备安装完毕，经甲方验收合格以后，由甲、乙双方合作进行实际工程量的结算，并出具工程结算书。在结算书经双方签署后，支付至结算总价的25%。 （5）质量保证金：乙方（包工包料）合同结算总价款的5%作为质量保证金，在设备安装调试验收合格后一年期满7日内由甲方支付乙方。 六、甲方责任 甲方按合同约定的内容和时间完成以下工作： （1）甲方提供施工场地、环境和施工所需的水、电等必要条件。 （2）协调土建、装修和相关配套公司与乙方的关系，提供必要的施工资料、环境，并配合乙方解决施工过程中遇到的问题，不影响乙方施工的进行。
弱电施工合同范本 编号：_________ 甲方：_________ 联系人：_________ 乙方：_________ 联系人：_________ 甲乙双方为_________(地点名称)弱电综合布线系统签订合同如下： 1、工程名称：_________(地点名称)弱电综合布线系统 2、工程地址：_________ 3、工程概况：金属桥架安装、信息点管路安装、信息点布线及安装;机房光缆布线信息点布线及安装;协助安装防雷、消防系统产品。 1、甲方负责协调处理工地现场有关问题，保证现场正常施工的必要条件。 2、乙方应按合同规定的时间施工、完工，在保证工程质量和工程进度的前提下完成 如下工作： 1)完成_________(地点名称)弱电综合布线系统(工程量为：约400米金属桥架安装; 约_________米的管路铺设;约_________个信息点布线安装;约_________个机房信息点布线安装;约_________条室内光缆布线;及协助安装防雷系统产品、消防系统产品) 2)提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。 3、乙方保证统一着装(工作服)在现场施工及项目班组长每天到场。 4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。 5、甲方应及时将工程材料运到现场，并存放在安全的仓库。 1、在甲乙双方协商下，计划在_________年_________月_________日前全部完工。 2、若遇甲方无法提供施工条件，甲乙双方另行协商。 工程完工后一月内，甲方应组织验收。无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格。 本合同预算总金额为：(人民币)_________元整(000.00)
工程补充协议书范本 发包人（发包方）： 承包人（承包方）： 为了补充和完善《建设工程施工合同》的有关事宜，根据市场机制调整双方的权利和义务，鼓励施工企业开展技术创新，节约费用。经双方充分协商，在 自愿、平等、互利的基础上签订的，双方承诺将严格遵守本协议约定： 工程名称 工程名称： 工程地址： 工程造价、承包的范围和方式 2.1XX项目工程合同价：合同承包总价为xx，（），总建筑面积，合同优惠率为xx，详见下表： (略) 2.2工程承包范围： 2.2.1、承包人负责包括但不限于土建、水、强电、暖通、消防（消火栓系统、喷淋系统及通风排烟系统）、弱电（只计管、盒预埋）等施工图纸和发包人有关说明（包括招标文件、招标答疑）范围内的建筑安装工程。 2.2.2、本工程铝合金门窗、塑钢门窗、电梯由招标单位另行组织专业招标，不在此发标范围内。铝合金门窗、塑钢门窗工程配合费按每平方米伍元整（5元/㎡）计取（配合内容：提供垂直运输设备、提供一间现场临时仓库、提供临时水电），电梯配合费（包括井道脚手架搭拆、垂直运输设施的使用、不小于6m㎡的三相五线导线、施工电源箱提供到每个电梯机房、预留孔洞的整改、电梯洞 口的安全防护等相关工作的费用，并提供一间现场临时仓库）每台陆仟元整（6000元）,列入税前造价。其他未列工程不在计取配合费，但不排除总承包商 的无条件配合义务。
2.3承包方式：承包人经过对承包范围内工程的充分核实，在保证工期和工 程质量合格的前提下，采取新技术和科学管理，降低成本、提高效益。承包人 向发包人承诺实行工程造价包干，包工包料，合同价一次包死（主体部分钢筋及甲方指定材料除外），工程合同总价。合同总价中已考虑工程材料、政策性调整、工资调整等风险费用。若有工程变更（包括增加与减少），计算办法见3.1，并 执行合同优惠率。本合同协议书约定工程总价款包含全部工程量内容，承包人 无论何种原因没有列入总价款中的工程，发包人都没有增加支付的义务，并认 为该项目已包含在总承包价款中，本工程竣工结算时，只计算变更部分，不再 对预算书、标底价及中标价进行重新核对。 2.4主体部分钢筋及招标单位指定材料调价差的办法： 主体部分钢筋按照郑州市造价办公室公布的各季度材料信息与《郑州市建设工程材料基准价格信息》（____年月份）进行差价调整，不执行合同的优惠率。非主体部分钢筋及铁件等不予调整；发生非发包人原因的工期拖延时，如果钢 筋价格上涨，按原价格执行；如果价格下降，按下降后的价格执行。钢筋数量 以发包人标底数量为准，各季度数量按承包人经监理单位和发包人批准的施工 组织设计中计划完成的工程量为依据（如单层工程量跨季度，则按工程量跨季度的比例进行分摊）。承包人须在主体结顶前一周内与监理单位及发包人确认主体工程的形象进度，作为竣工结算时钢筋调差的依据。发包人指定材料表中的材料，实际施工时由发包人重新指定品牌和单价，并根据实际指定价调增调减， 数量以发包人标底数量为准，价差不再执行合同优惠率；除主体部分钢筋及发 包人
弱电工程合同补充协议书范本 随着我国社会的发展,人类生活开始走向智能化, 而智能化弱电工程作为智能化的产物,在人们的生产和生活中发挥着巨大的作用。对于弱电工程合同补充协议书你了解多少呢?以下是在小编为大家整理的弱电工程合同补充协议书范文，感谢您的阅读。弱电工程合同补充协议书范文篇一甲方 乙方甲乙双方于2014年10月24 日签订《工程施工合同》后因资金困难未按时履行，现经三方达成如下补充协议 、原合同第八条的施工计划与工期变更为自2015 年月日至月日，共计天 二、原合同第五条工程造价与工程支付办法中的2、工程付款方式变更为乙方施工人员进场开始施工2日内，甲方预付工程款伍万元，主钢构架开始进场安装2 日内，甲方预付壹拾万元，安装钢梁及骨架时，甲方再预付贰拾万元。工程竣工后，乙方按照工程竣工验收标准进行报验。验收合格后，10 日内付至工程款总造价的95%，剩余5%作为保修金，一年保修期结束后，付清剩余款项（无利息）。如甲方未按照上述付款期限支付预付款或工程款则按月利率30 向乙方支付逾期付款的违约金。 三、因工程量增加甲方与乙方协商在原设计的基础上仓库四周增加雨棚面积1296 平方米（宽4米总长324米）每平方米147元，增加造价壹拾玖万伍佰壹拾贰元整。 四、乙方向丙方借款万元（大写万元）用期六十五天，月利率。乙方保证所借的款项专款专用并同意丙方作为代付人，直接将所需的款项支付给第三方用于支付材料款和相关费用。 五、甲方自愿作为上述乙方的借款保证人，并承担连带保证责任。甲乙双方均同意甲方直接将应支付给乙方的部分工程款代付给丙方，用于偿还乙方借丙方的借款及利息，如甲方不能按照上述约定将借款支付给丙方，甲方自愿将所建的汝州申通快递仓库包括相应土地使用权抵偿给丙方，归丙方所有。另外从开一条宽米的通道归丙方无偿使用，同时协助办理相关土地房产变更手续。 六、本补充条款与工程施工合同中的约定如有冲突，以本补充协议为准。 七、本补充协议一式三份，三份各持一份, 自三方签字或盖章起生效。
工程承包合同 甲方（发包单位）： 乙方（承包单位）： 经甲乙双方自愿协商同意，决定由乙方承包建设甲方的《_______________ 项目》为 明确双方在该项目中的权力、义务和责任，特签订以下工程承包合同，由双方共同遵守。 第一条工程项目 一、工程项目名称： 二、工程地点： 三、工程承包范围： 1数字监控系统的布线及设备安装调试； 2、桥架安装； 四、工程承包内容 1. 数字监控系统的布线根据甲方审定的施工图进行施工； 2. 提供本次工程数字监控系统设备并安装调试； 3. 桥架安装按照甲方提供施工图进行施工。 五、工程建设质量承包要求： 整个工程项目施工及验收必须符合综合布线国际标准 ISO/IEC IS 11801和国内标准《建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范 CECS89: 97》和《建筑与建筑群综合工程设计规范CECS72: 97》。 1、桥架工程要求： 1）水平桥架安装； 2）垂直桥架安装； 3）桥架三通爬坡制作；
2、布线工程要求 1）.数字监控系统，共计 XX个前端，按照甲方要求，支持计算机网络传输、具备管理权限设定。 第二条双方责任 一、甲方： 1指派现场代表负责协协调乙方施工； 2、对乙方的施工进度，质量等问题进行监督检查； 3、及时支付工程预付款达到工程总价的 60%和工程验收合格后的工程结算款达到 工程总价的100%. 4、甲方负责协助乙方按进度安排进行施工； 5、甲方负责协调解决乙方在施工中的用水、用电事宜（费用甲方承担）。 6、甲方提供乙方工作场所和库房，以供现场工作人员的办公地点及设备堆放场地。 7、甲方应负责系统设备的安全，防止已经安装的前端设备和布线被盗、损害。 8保修期内属非安装、调试的原因（如人为破坏、自然灾害等）而出现的系统故障，由甲方负责。 二、乙方： 1、服从甲方的统一调度； 2、组织人员进场； 3、按照本承包合同中规定的范围、内容、要求以及工程期限完成工程施工，并提 供相应的工程文档； 4、工程质量必须达到优良； 5、系统验收合格后壹年内，在系统运行过程中因属系统安装调试的原因而出现的 故障，由乙方负责免费维修。 第三条工程期限及配合 一、进场日期为年月日，工期定为天，并配合验收。 二、如乙方无故延误工期则视为违约，按每延误一天处以合同金额的 1 %。罚款。 第四条工程费用 一、数字监控系统、桥架安装、按照合同施工范围严格施工，工程范围之外的工程
弱电施工合同书样本(合同范 本) Contracts concluded in accordance with the law have legal effect and regulate the behavior of the parties to the contract ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-020248
弱电施工合同书样本(合同范本) 合同编号：_____ 甲方：_____ 联系人：_____ 乙方：_____ 联系人：_____ 甲乙双方为_____(地点名称)弱电综合布线系统签订合同如下： 一、工程概况 1、工程名称：_____(地点名称)弱电综合布线系统 2、工程地址：_____ 3、工程概况：金属桥架安装、信息点管路安装、信息点布线及安装;机房光缆布线信息点布线及安装;协助安装防雷、消防系统产品。
二、甲乙双方的责任和义务 1、甲方负责协调处理工地现场有关问题，保证现场正常施工的必要条件。 2、乙方应按合同规定的时间施工、完工，在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作： 1)完成_____(地点名称)弱电综合布线系统(工程量为：约400 米金属桥架安装;约_____米的管路铺设;约_____个信息点布线安装;约_____个机房信息点布线安装;约_____条室内光缆布线;及协助安装防雷系统产品、消防系统产品) 2)提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。 3、乙方保证统一着装(工作服)在现场施工及项目班组长每天到场。 4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。 5、甲方应及时将工程材料运到现场，并存放在安全的仓库。 三、工程进度安排
弱电工程 施工合同 工程名称：******************* 工程地点：******************* 建设单位：******************* 施工单位：******************* 年月日
弱电施工合同 建设单位：*************** （以下简称甲方） 施工单位：*************** （以下简称乙方） 依据《中华人民共和国合同法》、《中国人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同。 第一条工程概况： 1、工程名称：********************** 工程地点：********************** 2、工作内容：（1）网络高清监控系统（2）数字可视对讲系统（3）出入口管理系统、过道门禁一卡通（4）FTTH项目（光纤到户）（5）公共广播系统（6）五方对讲（7）综合管路（8）机房工程 第二条承包工程范围： 1、乙方在负责弱电施工的同时，应配合甲方搞好其他配套设施、设备的预埋等安装配合工作，以及绿化、环保的配合施工。有关费用包含在包干造价范围内，甲方不再支付其他费用。 2、取电、施工中产生的用电由甲方协调，产生的电费由乙方按实际支付。 第三条承包方式及承包造价： 1、乙方按甲方、乙方确认后的设计施土图纸和报价单的内容完成该项目的弱电工程。 2、本工程合同总价为：**************元（人民币：********整）。 3、承包方式：包工、包料、包税金、包质量、包安全、包验收合格。
第四条付款方式及时间： 1、合同经双方签字后，乙方进场施工后，三个工作日甲方支付乙方工程款总额的10%，乙方进场施工布线。 2、主要设备（监控、对讲、停车场）到场后，甲方支付乙方工程款的50%。 3、设备安装完毕，甲方支付乙方工程款的20%。 4、工程完工并经过双方验收达到合同约定标准后三个工作日后付至总价的97%。 5、余下3%的保修金在保修期满后付清。 第五条施工工期： 1、开工日期以甲方的通知为准。整个工程项目工期为8 0天。 2、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期相应顺延。 （1）较大的设计变更，方案更改，而影响施工进度。 （2）不可抗力的因素（如台风、水灾、地震等）而延误工期。 （3）甲方原因或分期分区、分段验收而延误工期。 第六条工程质量及保修： 1、本工程质量须达到国家合格标准。 2、由乙方提供的主要原材料、设备等材料必须按规定提供质量合格证，检测报告，合格的方可用于工程。 3、隐蔽工程必须经甲方派驻代表会同监理工程师检查同意后，方可进行下一道工序；甲方派驻代表和监理工程师在接到隐蔽工程检查通知单后一天内进行检查。 4、保修期为两年，在保修期间，乙方应在接到修理通知之日起24小时内派人修理，否则，甲方可委托其他单位或人员修理，修理费用由乙方负责，甲方有权直接从保修金中扣除。
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 弱电工程施工合同范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
甲方（发包单位）： 乙方（承包单位）： 经甲乙双方自愿协商同意，决定由乙方承包建设甲方的《项目》，为明确双方在该项目中的权力、义务和责任，特签订以下工程承包合同，由双方共同遵守。 第一条工程项目 一、工程项目名称： 二、工程地点： 三、工程承包范围： 1、数字监控系统的布线及设备安装调试； 2、桥架安装； 四、工程承包内容 1. 数字监控系统的布线根据甲方审定的施工图进行施工； 2. 提供本次工程数字监控系统设备并安装调试； 3. 桥架安装按照甲方提供施工图进行施工。 五、工程建设质量承包要求： 整个工程项目施工及验收必须符合综合布线国际标准ISO/IEC IS 11801和国内标准《建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范CECS89: 97》和《建筑与建筑群综合工程设计规范CECS72: 97?0 1、桥架工程要求： 1）水平■桥架安装； 2）垂直桥架安装； 3）桥架三通爬坡制作； 2、布线工程要求 1）.数字监控系统，共计XX个前端，按照甲方要求，支持计算机网络传输、具备管理权限设定。 第二条双方责任 、甲方:
1、指派现场代表负责协协调乙方施工； 2、对乙方的施工进度，质量等问题进行监督检查； 3、及时支付工程预付款达到工程总价的60%和工程验收合格后的工程结算款达到 工程总价的100%. 4、甲方负责协助乙方按进度安排进行施工； 5、甲方负责协调解决乙方在施工中的用水、用电事宜（费用甲方承担）。 6、甲方提供乙方工作场所和库房，以供现场工作人员的办公地点及设备堆放场地。 7、甲方应负责系统设备的安全，防止已经安装的前端设备和布线被盗、损害。 8、保修期内届非安装、调试的原因（如人为破坏、自然灾害等）而出现的系统故障， 由甲方负责。 二、乙方： 1、服从甲方的统一调度； 2、组织人员进场； 3、按照本承包合同中规定的范围、内容、要求以及工程期限完成工程施工，并 提供相应的工程文档； 4、工程质量必须达到优良； 5、系统验收合格后壹年内，在系统运行过程中因届系统安装调试的原因而出现 的故障，由乙方负责免费维修。 第三条工程期限及配合 一、进场日期为年月日，工期定为天，并配合验收。 二、如乙方无故延误工期则视为违约，按每延误一天处以合同金额的1%罚款。 第四条工程费用 一、数字监控系统、桥架安装、按照合同施工范围严格施工，工程范围之外的 工程材料及工程量增减按照实际增减量根据市场单价合理报价及结算。 二、经甲乙双方协商确定，本次工程承包合同总金额人民币：XXXXXXXX 元整（XXXXX ￥）。如果发生工程量的变更，甲方按四条第一款的规定在该总金额的基础上增加或减少支付乙方的工程费用。 第五条工程验收
采购协议书 采购方：（以下简称甲方） 销售方：（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》以及国家有关法规、规定，并结合本协议实际情况，甲乙双方经过充分协商就采购承包事宜达成一致意见，并定立本合同，以资共同遵守。 第一条采购概况 名称：系统 建设地点：江南路 第二条采购内容及安装范围 工程内容：设备的供货、安装，及售后 第三条设备的采购形式和施工期限 本采购工程的日期为乙方收到甲方通知后，交货日期为甲方通知后的____周内(具体与装修工程同步) 第四条造价 本工程总造价： 人民币（大写）_________________ (￥： ) 除协议另有说明外，其余的任何直接费用及与本次采购有关的其他费用（如设备调试安装费和税金）均已包括在本合同造价内。 第五条材料设备供货 各项设备，设备费及设备安装调试费详见材料清单（见附件，并与本合同一起盖齐逢章为准）。 第六条设备安装、调试及验收 乙方应按甲方要求及时提供所有设备的有关技术资料和说明书，以及机房设备的线路图 采购设备不符合设计要求、质量不合格的、甲方可要求乙方调换或退货，返还运费以及人工费由乙方承担。 乙方按协议规定完成全部设备供货及安装调试，整理齐全设备的相关资料后可向甲方提出结款要求；甲方需在3天内给予答复；设备验收按国家规定程序办理第七条设备保修 乙方自全部设备验收单签发之日起，一年内对本协议内的设备负责免费维修保养。
保修期内乙方应在接到甲方发出的修理通知24小时内到达现场内进行维俢。 如果在保修期结束之前设备发生质量缺陷，经调查非甲方人为因素造成，则由乙方负全部责任。 第八条工程价款支付及结算 合同签订后三日内，甲方付乙方30%定金,设备调试完工后甲方付清剩余尾款。 第九条争议的解决 双方就协议条款的解释、执行及与设备相关的事项发生争议，应在30天内友好地协商解决，协商不成，双方同意提交当地仲裁委员会按其规则仲裁，对仲裁结果双方不得再提出异议。仲裁费由败诉方承担。 第十条其它 本合同自甲方、乙方签字盖章后确认之日起生效，设备调试完成结清全部价款。 本合同一式二份，双方各执一份。 本合同的补充协议和附件与合同具有同等的法律效力。 本合同如有未尽事宜，由双方协商解决。 甲方（盖章）：乙方（盖章）： 委托代表（签字）：委托代表（签字）： 电话：电话： 签约日期：签约日期： 2
弱电布线及监控网络系统集成 劳务工程施工 合同书 甲方：__________________________（以下称甲方） 乙方：__________________________（以下称乙方） 甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用友好合作的态度，按照依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规规定的原则，为保护双方的合法权益，结合弱电工程的具体情况，双方达成如下合同条款，共同遵守。 甲乙双方为本市经工商行政管理机关核准登记并经有关部门审定具有弱电工程承包资质的企业法人。甲方委托乙方完成本工程施工安装的相关事项，具体内容参见合同附件之《网络及监控设备系统集成造价表》。 一、工程概况 1.工程名称：______________（地点名称）弱电综合布线系统 2.工程地址：_________省_________市_________区/县_________________工程工地弱电 综合布线及系统集成工程进行施工。 3.工程施工范围概况：甲方负责协调处理业主工地现场有关问题，保证现场正常施工的 必要条件。乙方应按合同规定的时间施工、完工，在保证工程质量和工程进度的前提下 完成如下工作： 。 4.弱电工程实施内容：《网络及监控设备系统集成造价表》。 5. 工程承包方式：清包工（包工包料、清包工、部分承包）。 6.甲方应及时将工程材料运到施工现场，由乙方负责搬运并存放在业主指定的安全仓库。 7.本工程不包含室外道路开挖、管路预埋及立杆预埋。 8.甲乙双方必须保证在本工程的合同期内无双包和半包的工程，否则视为违约。甲方有权 拒付已施工工程款项；反之，乙方有权以甲方的设备物品进行抵押，弥补损失。 二、甲乙双方的权利、责任和义务 A、甲方责任： 1.甲方必须提供本工程所需的经过设计、核准且允许施工的工程文档，包括综合布线系统 图、综合布线系统各层平面图、视频监控点位及路由图、走线要求规范方式及安装位置详细要求；有具体点位图及管线走向，进行现场施工技术交底. 甲方提供的施工图纸或做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求，主要包括电气线路、高空作业、水和其它管
弱电工程合同补充协议书范本 甲方: 乙方: 甲乙双方于20xx年10月24日签订《工程施工合同》后因资金困难未按时履行，现经三方达成如下补充协议: 一、原合同第八条的施工计划与工期变更为:自20xx年月日至月日，共计天。 二、原合同第五条工程造价与工程支付办法中的2、工程付款方式变更为:乙方施工人员进场开始施工2日内，甲方预付工程款伍万元，主钢构架开始进场安装2日内，甲方预付壹拾万元，安装钢梁及骨架时，甲方再预付贰拾万元。工程竣工后，乙方按照工程竣工验收标准进行报验。验收合格后，10日内付至工程款总造价的95%，剩余5%作为保修金，一年保修期结束后，付清剩余款项(无利息)。如甲方未按照上述付款期限支付预付款或工程款则按月利率30‰向乙方支付逾期付款的违约金。 三、因工程量增加甲方与乙方协商在原设计的基础上仓库四周增
加雨棚面积1296平方米(宽4米总长324米)每平方米147元，增加造价壹拾玖万伍佰壹拾贰元整。 四、乙方向丙方借款万元(大写万元)用期六十五天，月利率。乙方保证所借的款项专款专用并同意丙方作为代付人，直接将所需的款项支付给第三方用于支付材料款和相关费用。 五、甲方自愿作为上述乙方的借款保证人，并承担连带保证责任。甲乙双方均同意甲方直接将应支付给乙方的部分工程款代付给丙方，用于偿还乙方借丙方的借款及利息，如甲方不能按照上述约定将借款支付给丙方，甲方自愿将所建的汝州申通快递仓库包括相应土地使用权抵偿给丙方，归丙方所有。另外从开一条宽米的通道归丙方无偿使用，同时协助办理相关土地房产变更手续。 六、本补充条款与工程施工合同中的约定如有冲突，以本补充协议为准。 七、本补充协议一式三份，三份各持一份,自三方签字或盖章起生效。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
弱电分包工程合同书 第一部分协议书 总承包人(全称)：某某建筑有限公司 分包人(全称)：某某有限公司 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于某某有限公司(以下简称为“发包人”)与总承包人已经签订施工总承包合同(以下称为“总包合同”)，总承包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。 一、分包工程概况 分包工程名称：某某工程弱电工程设计及施工 分包工程地点： 分包工程承包范围：依据招标文件、招标图纸与工程规范所示本工程的弱电系统工程的所有工程内容。 承包内容：弱电工程的设计、材料设备采购、试验、加工制作、运输、安装、测试、管理、清洁、产品维护、验收、保修、培训、售后服务等工作。 但除弱电系统各楼层主桥架、垂直桥架、广播及闭路电视监控系统的管道外。 水系统阀门、传感器的安装由总包负责（产品保护由分包人负责） 二、分包合同价款 金额（大写）整（RMB￥：元） 其中： 设备价：整（RMB￥：元） 工程管理费、安装及系统调试费造价：整 （RMB￥：元） 三、工期 本分包工程定于年月日竣工； 由于分包人原因未按合同工期竣工的，工期延误违约金标准为：每延期一日按弱电工程结算总造价的万分之叁和分包人投标自报的工期违约金标准两者之间的较高者计算。 由于非分包人原因未按合同工期竣工的，分包人将延误的原因和需延迟的时间书面上报总承包人审核并经建设单位书面认可后，工期可相应顺延。 四、工程质量标准 本分包工程质量标准双方约定为：确保一次性验收合格率100％，争创“白玉兰”奖，同时必须达到政府相关部门规定的竣工验收备案制要求。若由于本分包人的原因达不到上述约定的质量标准中的
弱电工程合同 甲方： 乙方： （以下简称“甲方” ）和（以下简称“乙方” ）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程合作项目协商一致，订立本合同（以下简称“合同” ）。 一、合同名称、地点： 工程名称： 工程地点： 二、施工范围： 范围范围： 三、合同工期： 开工日期：年月日； 竣工日期：年月日； 合同工期总日历天数_ 天。(包括法定节假日) 四、合同价款 金额（大写）：（人民币） ￥：元（合同各子系统价格明细见附件） 在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经甲方确认后按实际发生的设备、线材及工费相应增加。 五、合同付款方式： （1）预付款：在签订合同之日后3日内，甲方支付乙方合同预算金额的 %作为预付，合同签订后15日内乙方设备运抵现场。 （2）乙方设备到场一周内，经甲方验收合格，甲方向乙方支付合同预算金额的 %。 （3）中继款：在工程开始后两周，经乙方提出，甲方对乙方工程进度验收认可后，在7日内，甲方支付乙方合同预算金额的 %。
（4）验收合格付款：设备安装完毕，经甲方验收合格以后，由甲、乙双方合作进行实际工程量的结算，并出具工程结算书。在结算书经双方签署后，支付至结算总价的 %。 （5）质量保证金：合同结算总价款的 %作为质量保证金，在设备安装调试验收合格后一年期满7日内由甲方支付乙方。 六、甲方责任 甲方按合同约定的内容和时间完成以下工作： （1）甲方提供施工场地、环境和施工所需的水、电等必要条件。 （2）协调土建、装修和相关配套公司与乙方的关系，提供必要的施工资料、环境，并配合乙方解决施工过程中遇到的问题，不影响乙方施工的进行。 （3）按照合同规定，及时向乙方支付设备款项以及施工款项。 （4）工程结束后，甲方应根据乙方的申请及时进行工程验收工作。 （5）甲方应对涉及本工程的各类图纸、资料、文档等文件严格保密，未经乙方允许，不得透露给第三方。 （6）在设备安装调试验收后，由甲方负责成品保护工作，验收前产品产权归乙方。 （7）甲方应做的其他工作，双方另行约定。 七、乙方责任 按合同约定的内容和时间完成以下工作： （1）保证工程质量，确保工程按合同约定的工期完成。（2）编制工程的预算，施工进度计划。（3）工程经竣工验收（包括中间交工验收）达到合格标准后，由甲方在验收报告上签字，作为乙方交工的证明文件。验收不合格时，由乙方进行返工或修理，并负担全部返修费用。（4）按照协议书约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工。因乙方原因不能按照协议书约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工的，乙方承担违约责任。（5）保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场达到专用条款约定的要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。（6）乙方应对涉及本工程的各类图纸、资料、文档等文件严格保密，未经甲方允许，不得透露给第三方。（7）乙方应做的其他工作，双方另行约定。 八、工程进度变更 8.1暂停施工 甲方认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求乙方暂停施工，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。乙方应当按甲方要求停止施工。乙方实施甲方作出的处理意
弱电系统工程安装调试合同 甲方： _______________________________ 乙方： _______________________________
签订日期：________ 年______ 月 _____ 日
甲方（全称）： 乙方（全称）： 根据《中国人民共和国合同法》及有关规定，经双方协商，签订本合同。 第一条：工程项目 1:工程名称：弱电系统工程。 2:工程地点：。 3:工程范围：本工程包括甲方弱电系统的有线电视、网络、电话、监控系统的安装及其设备安装调试项目。 第二条：工程内容 甲方有线电视、网络、电话、监控系统的摄像枪安装，监控主机等设备的安装及调试。 第三条：差异调整 甲方提供的点数数据、设计说明与相关内容均视为互有解释能力，如出现差异或矛盾，甲方有权力以其中一项为标准，要求乙方进行工程调整，乙方应无条件遵从，调整所引起的费用由甲方承担。 第四条：承包方式 本工程乙方以包人工、包设备（详见附件：弱电工程费用清单）、包工期、包质量、保安全的方式承包；如由乙方原因造成的工期、质量、安全问题，由乙方负责。 第五条：双方责任
1:甲方责任 1):负责提供乙方施工所需的施工场地的平面图纸和相关材料； 2):提供施工中乙方所需的水源、电源、高空作业所需材料、工具堆放场所； 3)：确定工程的变更事项； 4):负责申报工程验收； 5):办理竣工结算； 6):按合同确定付款方式按时支付工程款。 7) :甲方委派现场代表，负责监督检查工程质量和进度, 按设计图纸变更，工程期间的质量验收事宜。 2:乙方责任 1):负责按合同规定时间内完成弱电系统的安装并调试； 2):负责按甲方审定的设计施工图进行施工； 3):负责系统的模块安装、设备安装等全部施工工作； 4):乙方应加强施工队伍的管理，严格遵守甲方制定的规章制度，并负责施工过程中的安全、防火、防盗等工作，如出现安全问题自行负责； 5):乙方负责系统的单位测试工作，并协助甲方进行系统调试； 6):配合甲方的验收工作。 第六条：工程进度及工期 本工程总工期为个工作日，从年月 日施工开始至年月日，整个工程施工结束。第七条：工程验收
编号：FS-HT-05018 弱电工程合同(标准版) Weak current project contract 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订日期：_____年____月____日 编订：FoonShion设计
弱电工程合同(标准版) 弱电工程合同（一） 发包方（简称甲方）：______ 承包方（简称乙方）：______ 一、概况 1、甲方弱电工程系合法使用。 乙方为本市经工商行政管理机关核准登记并经有关部门审定具有弱电工程承包的相关《资质证书》的企业法人。 2、弱电施工地点：_____区（县）_____路_____号。 3、弱电工程实施内容：详见附件一《弱电工程实施内容表》。 4、承包方式：_____（包工包料、清包工、部分承包）。
5、总价款：￥______元，大写（人民币）：______ 其中： 材料费：________，人工费：________ 管理费：________，设计费：________ 垃圾清运费：________，税金（3、41%）：________其他费用：________ 经双方认可，变更施工内容，变更部分的工程款按实另计。 6、工期：自_____年_____月_____日开工，至_____年_____月_____日竣工，_____工期_____天。 二、关于材料供应的约定： 1、甲方提供的弱电布线材料：详见附件二《甲方提供弱电布线材料、设备表》。 本工程甲方负责采购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失的，责任由甲方承
合同编号：YT-FS-5581-82 弱电施工合同范本(完整 版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
弱电施工合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 合同编号：_____ 甲方：_____ 联系人：_____ 乙方：_____ 联系人：_____ 甲乙双方为_____(地点名称)弱电综合布线系统签订合同如下： 一、工程概况 1、工程名称：_____(地点名称)弱电综合布线系统 2、工程地址：_____ 3、工程概况：金属桥架安装、信息点管路安装、信息点布线及安装;机房光缆布线信息点布线及安装;协助安装防雷、消防系统产品。
二、甲乙双方的责任和义务 1、甲方负责协调处理工地现场有关问题，保证现场正常施工的必要条件。 2、乙方应按合同规定的时间施工、完工，在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作： 1)完成_____(地点名称)弱电综合布线系统(工程量为：约400米金属桥架安装;约_____米的管路铺设;约_____个信息点布线安装;约_____个机房信息点布线安装;约_____条室内光缆布线;及协助安装防雷系统产品、消防系统产品) 2)提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。 3、乙方保证统一着装(工作服)在现场施工及项目班组长每天到场。 4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。 5、甲方应及时将工程材料运到现场，并存放在安全的仓库。
STANDARD CONTRACT SAMPLE (合同范本) 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订日期：____________________ 编号：YB-HT-013987 弱电施工合同(合同范本)
弱电施工合同(合同范本) 合同编号：_________ 甲方：_________ 地址：_________ 电话：_________ 联系人：_________ 传真：_________ 邮编：_________ 乙方：_________ 地址：_________ 电话：_________ 联系人：_________ 传真：_________ 邮编：_________ 甲乙双方为_________（地点名称）弱电综合布线系统签订合同如下： 一、工程概况 1、工程名称：_________（地点名称）弱电综合布线系统
2、工程地址：_________ 3、工程概况：金属桥架安装、信息点管路安装、信息点布线及安装；机房光缆布线信息点布线及安装；协助安装防雷、消防系统产品。 二、甲乙双方的责任和义务 1、甲方负责协调处理工地现场有关问题，保证现场正常施工的必要条件。 2、乙方应按合同规定的时间施工、完工，在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作： 1）完成_________（地点名称）弱电综合布线系统（工程量为：约400米金属桥架安装；约_________米的管路铺设；约_________个信息点布线安装；约_________个机房信息点布线安装；约_________条室内光缆布线；及协助安装防雷系统产品、消防系统产品） 2）提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。 3、乙方保证统一着装（工作服）在现场施工及项目班组长每天到场。 4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。 5、甲方应及时将工程材料运到现场，并存放在安全的仓库。 三、工程进度安排 1、在甲乙双方协商下，计划在_________年_________月_________日前全部完工。 2、若遇甲方无法提供施工条件，甲乙双方另行协商。 四、工程验收时间 工程完工后一月内，甲方应组织验收。无正当理由在一月内不组织验收视为
长沙市XX酒店弱电工程 施 工 合 同 甲方（全称）： 乙方（全称）：湖南省电气有限公司 长沙市XX酒店弱电系统工程合同甲方（全称）：有限公司
乙方（全称）：湖南省电气有限公司 根据《中国人民共和国合同法》及有关规定，经双方协商，签订本合同。 第一条：工程项目 1：工程名称：酒店弱电系统工程 2：工程地点：湖南省长沙市 3：工程范围 本工程包括甲方弱电系统的有线电视、网络、电话、监控系统的安装及其设备安装调试项目； 第二条：工程内容 甲方有线电视、网络、电话、监控系统的摄像枪安装，监控主机等设备的安装及调试。 第三条：差异调整 甲方提供的点数数据、设计说明与相关内容均视为互有解释能力，如出现差异或矛盾，甲方有权力以其中一项为标准，要求乙方进行工程调整，乙方应无条件遵从，调整所引起的费用由甲方承担。 第四条：承包方式 本工程乙方以包人工、包设备（详见附件：弱电工程费用清单）、包工期、包质量、保安全的方式承包；如由乙方原因造成的工期、质量、安全问题，由乙方负责。 第五条：双方责任 1：甲方责任 1）：负责提供乙方施工所需的施工场地的平面图纸和相关材料； 2）：提供施工中乙方所需的水源、电源、高空作业所需材料、工具堆放场所； 3）：确定工程的变更事项； 4）：负责申报工程验收； 5）：办理竣工结算； 6）：按合同确定付款方式按时支付工程款。
7）：甲方委派现场代表_________________，负责监督检查工程质量和进度，按设计图纸变更，工程期间的质量验收事宜。 2：乙方责任 1）：负责按合同规定时间内完成弱电系统的安装并调试； 2）：负责按甲方审定的设计施工图进行施工； 3）：负责系统的模块安装、设备安装等全部施工工作； 4）：乙方应加强施工队伍的管理，严格遵守甲方制定的规章制度，并负责施工过程中的安全、防火、防盗等工作，如出现安全问题自行负责； 5）：乙方负责系统的单位测试工作，并协助甲方进行系统调试； 6）：配合甲方的验收工作。 第六条：工程进度及工期 本工程总工期为_ _个工作日，从_________年_____月______日施工开始至_______年_____月_____日，整个工程施工结束。 第七条：工程验收 乙方应对已完工系统进行自检，并在具备验收条件后提出验收申请，甲方在接到初步验收申请后在48小时内组织验收。工程完工后一月内，甲方应组织验收。无正当理由在一月内不组织验收视为工程合格。如该系统不能满足合同要求，甲方应在接到验收后在24小时内发出书面整改通知，乙方在书面整改通知规定的时间內对系统实施整改，直至系统达到合同要求并再验收。 第八条：工程质量标准和保修期 1：工程质量标准：符合国家及省、市质量规范标准，工程质量达到优良； 2：在保证照明及一定温度、湿度环境下，工程的相关设备产品按其三包保修政策执行； 3：保修期从工程通过验收之日开始计算，一年免费上门服务； 4：保修范围 保修服务不负责因甲方或者甲方指定外包工程人员的疏忽所造成的设备损坏及下列情况： 1）：甲方非正常使用、私自修改变更而引起的损坏；