轻质隔墙板供货及安装合同
立合同人:需方（发包方）：（以下简称甲方）供方（承包方）：户县东海建材厂（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的有关规定，结合本工程的具体情况和特点，为明确甲乙双方在施工中的权利、责任和义务，经双方友好协商达成如下协议：
一、工程概况
1、项目名称：
2、工程地点：
3、工程内容及范围：
三、施工配合及责任约定
1、施工前甲方向乙方指明作业场地，进行施工技术及安全交底工作，并
将完整的施工图纸交给乙方。
2、甲方免费向乙方提供施工所需水泥、砂、木楔、水、电、架管、马登
或木料、材料堆（存）放场所。
3、轻质隔墙放线工作由甲方技术人员操作，乙方协作。
4、墙体完成10日后，甲方方可进行线盒、挂件等后期水、电、配套工
作，且不得进行凿、锤、砍等剧烈震动，以切割机切割，否则由此带来的后果由甲方自负。
5、厕所间墙（板）面的防水处理，由甲方负责。
6、乙方必须做到工完场清，施工产生的所有垃圾，及时运至甲方指定地
点（工地内），由甲方统一清运。
7、乙方应了解和熟悉甲方的各项规章制度和管理要求并承诺严格遵照执
行。
8、乙方向甲方提供企业相关证明要件，产品质检报告、合格证。
9、接受甲方现场工作人员检查、检验、对不合格部分，乙方应及时返工。
四、验收标准
轻质隔墙条板制作质量标准参照执行中华人民共和国建筑工业行业标准JG/T169-2005《建筑隔墙用轻质隔板》指标及施工设计要求，安装参照陕2004J-17《玻璃纤维增强水泥轻质隔墙条板》图集标准及施工图纸要求。
五、竣工验收
1、乙方安装工程整体完工，经自检合格后，向甲方提交验收申请，甲方
应在五日内组织验收，逾期视为验收通过。
2、乙方板材安装整体完工后，所留不具备施工条件的部位，均作为甩项
待具备施工条件后通知乙方一次性处理。甩项部分不影响乙方整体交
合同约定预留质保金的期限与法律规定的质量保修期限的界定 【问题提示】 1、如何理解建设工程质保期与质保金的法律概念。 2、质保期的起算日期如何确定 3、合同约定的预留质保金的期限和建设工程的质量保修期限有何区别。 【要点提示】 1、建设工程质保金是指发包人与承包人在建设工程承包合同中约定，从应付的工程款中预留，用以保证承包人在缺陷责任期内对建设工程出现的缺陷进行维修的资金。质保金是工程款中的一部分，质保金的数额、期限由双方约定， 2、建设项目的质保期，自竣工验收合格之日起计算。 3、保修期，就是承包方保证修理的期间。质保期，就是承包方保证质量的期间。 【案情】 原告（反诉被告）某环境工程技术有限公司诉称：2005年12月20日原、被告双方签订《西安市临潼区污水处理厂项目项下成套设备的供货及其相关技术服务》合同书，约定由原告负责向被告承建的西安市临潼区污水处理厂提供设备供货。合同生效后，原告依合同交货总价值为973.066万元，由于被告未按约支付工程款，原告于2007年11月12日提起诉讼，经西安市中级人民法院、陕西省高级人民法院判决被告应依约支付原告工程款100.9782万元。2008年12月20日，原告向西安市临潼区人民法院提起诉讼，临潼区法院作出（2009）临民初字427号民事判决书：解除原、被告双方于2005年12月20日签订的《西安市临潼区污水处理厂项目项下成套设备的供货及相关技术服务》合同中的供货条款，判令被告支付原告工程款162.3768万元。现依据原、被告双方签订的合同及法院判决认定的事实，质保期限已满，被告应按合同约定一次性付清原告的质保金129.691万元。被告反诉该工程设备存在质量问题，但从被告反诉所述的事实和理由以及提交的证据材料均不能证明原告提供的工程设备存在质量问题。被告所述的通知及问题并未在西安市中院及陕西省高院生效判决中认定，且均发生在2007年12月19日之前，即该工程经三方验收并交付建设单位使用之前。双方在合同中也明确约定，若出现质量问题，被告应提交质量权威部门检测或者鉴定部门的鉴定报告来证明，且质保期限的起算日期也经生效判决确认。被告要求扣减质保金103.157万元根本无事实依据。从其所依据的证据来看，反诉请求不符合双方签订的合同约定，并未提交任何所谓修复或更换的记录单，产生的修复费用如何计算等问题也是不清的，更未得到原告的认可和确认。故对其反诉请求法院驳回。 被告(反诉原告)某设计研究院有限公司辩称：原告起诉要求被告支付建设工程合同质保金的请求，不符合双方合同书的约定及法律规定。合同约定质保金的支付以“全部设备安装完毕，单机调试和设备联动调试验收合格”为前提条
买卖合同中的质量保证金问题 质量保证金条款作为合同买方保护自己权益的一种方式，在商品交易以及建设工程、加工承揽中被广泛运用。由于质量保证金不是法定概念，在《人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》之前的法律、司法解释中，鲜有规定。审判实践中，由于理论支撑不足、适用规则缺乏，加之当事人订立的合同对质量保证金条款约定一般较为简单，因此对质量保证金的性质、特征、适用条件等问题见解各异。小编试图围绕审判实践领域中常常出现争议和误解的三个问题，通过理论分析，提出小编自己的观点，以力求对司法实践有所裨益。 一、质量保证金是否属于《担保法》规定的担保方式。 我国《担保法》对担保的方式采取的是法定主义，担保的方式或形式都是法律规定，当事人只能在法律规定的担保方式中选择使用，不能在此之外另行创设新的担保方式，并且必须遵守担保法对各种担保方式具体内容相应的规定。《担保法》第二条规定“本法规定的担保方式为保证、抵押、质押、留置和定金”，《人民法院关于适用;若干问题的解释》条规定：“当事人对由民事关系产生的债权，在不违反法律、法规强制性规定的情况下，以担保法规定的方式设定担保的，可以认定为有效”。由此可见在我国，担保的法定方式只有上述五种，当事人在借贷、买卖等民事活动中为保障实现其债权，能设立哪些担保方式，各种担保方式有哪些基本功能，只能由法律规定，当事人之间不能创立。而质量保证金虽是为了担保合同标的物之质量，在交易中不乏其例，但相关法律对其却未置明文，其自身不属于法定担保方式之一。从另个角度而言，担保合同是主合同的从合同，却具有相对独立性。如担保合同的成立并非必须以被担保的主合同的现实存在为基础，《担保法》第十四条、第五十九条分别规定了额保证和额抵押，允许当事人为将来发生的债权提供担保;再如，主合同无效并不引起担保合同必然无效，《担保法》第五条即允许当事人自由约定主合同无效，担保合同的效力不受影响。而相对质量保证金而言，实践中通常表现为买受人保留部分货款的形式作为标的物质量的担保，质量保证金即为特定化的货款，其本身就是主合同价款的一部分，其成立、存续、处分和消灭均随着买卖合同的变动而谈动，当买卖合同不成立、无效、被撤销时，质量保证金亦随其命运。综上，笔者认为，质量保证金属于合同的特殊担保措施，但不宜解释为《担保法》所规定的担保。 二、质量保证金对合同以外的第三人有无对抗效力。 当事人通过合同约定，由买受人采取保留部分货款作为出卖人对标的物的质量瑕疵承担违约责任的一种具体方式。质量保证金交付于标的物质量尚未被确认不合格之前，通常是在合同订立或履行期间，买受人以保留货物尾款的形式留存，此时违约行为还没有发生。质量保证期间，标的物质量不符合约定而使买受人遭受损失时，买受人可以此作为赔偿，客观上在买卖合同当事人之间达到“优先受偿”的效果，保障买受人权利实现的作用。但如前所述，质量保证金不属于法定担保方式，其根据意思自治原则由当事人自由选择和约定。如当事人既可以约定，一旦出卖人交付的标的物出现质量问题，质量保证金即不予退还;也可以约定标的物出现质量问题后，出卖人应先采取修理、更换等补救措施，采取补救措施后仍未能解决质量问题以至影响标的物的价值与效能的，质量保证金才不予退还。因此，作为非典型性担保，当事人可以在不违反法律禁止性规定的前提下，对承担质量保证金责任的条件预先自由约定，其规则的设立效力仅对买卖双方当事人产生约束力，而对合同以外的第三人则无物权法上的对抗效力。
编号：_____________轻质隔墙板施工合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 根据《中国人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及相关规定，结合具体情况，经甲、乙双方现场确定和共同友好协商，本着保护双方利益、诚实守信、互惠互利的原则，订立本合同供甲、乙双方共同遵照执行。 一、工程概况： 1、工程名称：____________________________________ 2、工程地点：____________________________________ 3、工程内容：轻质隔墙板施工 4、承包方式：包工包料 二、甲方权利义务： 1、甲方应全力为乙方提供稳定宽松的政策环境，支持乙方按施工规范要求组织施工。 2、负责提醒乙方在施工过程中对周围建筑物及装修、设备管线、绿地等加强保护不受损坏。 3、甲方有权随时派出专业检查人员对乙方工作进行不定期的检查，对发现的问题有权要求乙方整改，返修，相应费用由乙方自行承担。乙方逾期不整改的，甲方可以随时解除本合同并由乙方赔偿损失、承担违约责任。 4、按工程进度和合同约定，及时支付乙方的劳务费用。 5、甲方在接到乙方竣工报告及完整的相关资料后，组织有关部门及人员在____________日内进行工程验收。 三、乙方权利义务： 1、质量清单与规格：乙方所采购材料质量应属于具备国家合格生产的轻质隔墙砖，具体以乙方所提供样品、国家相关质量规定为标准。
装修质保金合同范本 合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议依法成立的合同受法律保护以下是“装修质保金合同范本”希望能够帮助的到您！ 发包方：XX建筑装饰工程有限公司（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方（yifang）） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、法规甲、乙双方在平等自愿、诚实信用的前提下就装修工程施工事项达成以下协议以资共同遵守 一、工程概况 1.1工程名称： 1.2工程地点： 1.3施工面积： 二、工程承包范围及工作内容 2.1工程承包范围： 2.1.1（省略） 2.2工程管理 2.2.1施工时乙方（yifang）应确保工地附近现存的一切市政配套设施维持正常状况、消防通道畅通等；如因工程引起上述设施的破坏乙方应立即予以修复并通知甲方乙方应保证工地附近居民生活不受施工影响
2.2.2施工时乙方应满足工程所在地文明施工及环境保护等相关要求确保工地及周围区域安全、卫生、整洁乙方自行安排施工所需要的排污、排水、渣土（及其他垃圾）装运等工作 2.2.3乙方已经部分施工完毕的工程需要采取相应的保护措施（如：地面铺贴后应覆盖保护膜） 2.2.4乙方应根据甲方及监理的要求及时修补缺陷或根据施工图纸的进行工程变更 2.2.5乙方承包工程整体竣工后应提供相关资料书面通知甲方验收 2.3材料及设备采购 2.3.1工程所需材料除本合同附件《材料设备配置表》中特别注明外由乙方负责采购提供乙方采购的主材应根据甲方书面要求提 供样品封存 2.3.2（省略） 2.3.3乙方进场的原材料、半成品等必须提供原材料清单及相关质量合格证明上述原材料、半成品应经甲方验收合格后方可使用；否则甲方可以中止付款并不承担违约责任工程工期不予顺延 三、工程期限 3.1本工程开工日期为竣工日期为 3.2工程因甲方或不可抗力原因延期的期限予以相应顺延；工程因乙方原因延期的期限不得顺延 3.3（省略）
NALC轻质隔墙板供材安装合同 甲方（需方）：菏泽奥森置业有限公司 乙方（供方）： 兹有甲方投资建设的鑫凯国际家居广场A馆项目，轻质内隔墙使用蒸压加气混凝土（ALC）板材，乙方以售后服务的形式提供安装服务，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等自愿、互利互惠的基础上，为明确双方权利义务，经双方协商一致，特签订以下合同条款。 一、工程概况： 1、工程名称：鑫凯国际家居广场。 2、工程地点：黄河路以北、广州路以西。 3、板材规格按照设计图纸以及甲方书面要求（附表），详见图纸。 4、工程施工范围：A馆1-22#楼由甲方指定位置隔墙的供材和安装。 二、合同标的物 1、本合同标的物为蒸压加气混凝土（NALC）隔墙板。 2、本合同标的物描述及价款如下表： 三、单价： 1、内墙板为供材及售后服务安装价：120mm厚—108元/m2；该综合单价包含主材、人工、勾缝剂、U型镀锌卡、自攻螺丝。（含增值税专用票11%）
四、进场时间： 合同签订后，乙方下单生产，组织售后服务施工队伍。材料生产好且现场具备施工条件，甲方通知乙方安排售后服务施工队伍进场施工安装。 五、工期及验收 1、售后服务安装施工总工期为30日历天，若因甲方原因或者不可抗因素造成工期延误 的，甲方及时给予乙方签证，工期顺延。 2、施工完成后，由乙方通知甲方，甲方自接到乙方通知后7天内组织相关单位进行单项验 收，保修事宜执行现行质量保修标准相关条款。 六、付款条件及方式： 1、前10栋楼墙体安装结束经甲方、或专业验收机构（根据监理、业主要求）验收合格后付 至完成工程量的70%，后12栋楼墙体安装结束经甲方、或专业验收机构（根据监理、业主要求）验收合格后付至完成工程量的70%，墙体工程全部安装结束并通过验收合格三月内，甲方付至总价款的95%，余款5%质保期（贰年）满后15日内付清（无息）。 2、经双方协商同意，甲方采用A馆商铺抵扣部分工程款，抵扣比例为20%，工程款支付时同比例扣除。 七、质量保证： 1、NALC内墙板材安装应按国标《蒸压轻质加气混凝土板（NALC）构造详图》、《蒸压轻质 加气混凝土板施工方案》、（03SG715-1）图纸设计及相关规范要求。 2、按国家对蒸压轻质加气混凝土板质量使用年限，确保工程质量。因此造成的质量问题乙 方承担一切责任。 八、各方权利和义务 甲方的权利和义务： 1、甲方有义务按时、如约向乙方支付货款。 2、甲方提供乙方安装位置，安装前对乙方弹画的墙体安装线进行验收，并提供合理的施工 作业面。 3、及时组织相关部门及人员对乙方已完成的墙体进行验收。
质保金协议书范文 质保金协议书质量保证协议协议编号协议签订地甲方（以下简称 甲方）乙方（以下简称乙方）本协议以双方签定的采购合同为基础，就甲方从乙方采购的零件或商品有关乙方质量、供应保证、“三包”服务签订如下协议。 一、目的本协议对于乙方供给甲方的产品，制定了与产品质量有 关质量保证准则，以防止双方在解决产品质量问题方面而产生纠纷，谋求产品质量的提高及售后服务工作的完善为宗旨。 二、遵守法律、法规 1、乙方为甲方提供的产品应遵守相关的最新国家标准或行业标准。 2、乙方以接收甲方正式的采购合同为标准，如果乙方判甲方的采购合同、相关技术文件与最新国家标准或行业标准相矛盾，要立即向甲方报告、协商。 三、质量保证的对象乙方为甲方提供的所有产品均作为质量保证 的对象，对于所供产品双方需要制定一个明细（做到一物一明细），作为本协议的附件。 四、产品质量保证 1、为了确保订货产品满足甲方质量要求，乙方应通过对订货产品的开发、设计、物资采购、制造、检查、保管、运输等全过程的质量监控，确立经济且有效的质量保证体系； 2、乙方对重要原材料（重要材料签订协议时提供给甲方确认）进行严格的进货检验和批次管理；
3、乙方交付给甲方的产品性能必须满足双方签定的有关产品图纸、技术协议及相关标准等方面的规定和规格要求； 4、甲方提出的任何质量投诉，乙方应立即采取更正行动予以改进，并在24小时内反馈给甲方； 5、乙方的产品出现质量问题时，甲方有权要求乙方进行例行试验（含国家权威机构的第三方试验），实验结果为乙方责任，乙方应按时向甲方提交所供产品的例行试验报告； 6、如发生以下事项，甲方有权要求乙方支付产生费用乙方交货时间超出订单合约交期（交期延误）造成甲方生产停止；乙方生产的配件在甲方入厂检验时，因品质问题乙方不能及时处理；乙方生产的配件在甲方生产过程中，发生品质异常而造成甲方停产或已生产的产品返工、返修；因乙方配件质量问题造成甲方产品，出厂后发生的质量事故（如退货等）；因乙方配件质量问题造成甲方产品在用户中出现危及人身、财产安全或丧失使用价值。 七、质量保证期的确定乙方提供产品的“三包”期（包修、包换、包退）必须满足下列要求； 1、乙方提供的产品均从甲方产品到达最终用户起12个月或发动 机工作2000小时。 八、产品的质量索赔 1、乙方提供的产品如在甲方入厂验收时被判为不合格，甲方有权拒收。
质保金合同范本范文 文件编号共2页 质量保证金协议 甲方：： 乙方：（以下简称乙方） 鉴于甲乙双方前期良好的合作关系，并于以后更好的合作、共同拓展市场和承担品质风险，本着相互信任、平等、互惠互利、风险共担. 共同发展的原则，甲乙双方经过友好协商，达成以下协议： 1. 乙方提供甲、乙双方xx年1-3月份所发生货款总数平均值的30% 作为质量保证金由甲方保管，且质量保证金最低不少于 RMB10000.00元，具体标准如下： 甲方根据乙方的供货品质状况，按照以下标准设立质量保证金： A. 年度业绩评定A级，且在月度评定均在B级以上，质量保证
金比例15%; B. 年度业绩评定B级，且在月度评定均在C级以上，质量保证 金比例20%; C. 年度业绩评定C级或以下，质量保证金比例30%; 2. 以上质量保证金由甲方在xx年5月份应付乙方款项中扣除。 3. 质量保证金是用于督促乙方积极配合甲方处理品质问题，并承担因乙 方产品责任造成的甲方或甲方客户方面的实际损失。 4. 乙方同甲方合作期间，如发生乙方拒绝承担已明确是因乙方责任造成 甲方损失的情形，甲方可视甲方实际损失扣除部份或全部质量保证金，同时甲方有权因此终止所有双方的合作协议，直至追回甲方的损失。
5. 乙方质保金的交纳不能豁免乙方交货后的品质责任，当由于乙方品质 问题导致的损失超过质保金金额时，乙方需承担超过的损失。 6. 当乙方采用质保金弥补甲方的损失时，需在事情处理完毕一月内重新 补足质保金，否则甲方有权终止双方合作至乙方补足质保金。 7. 当乙方向甲方连续供货达1年，且供货品质标准达到第1项降低要求 的，乙方可申请降低质量保证金比例。 8. 当甲、乙双方终止业务往来半年以上，乙方可要求甲方返还全部质量 保证金。
专业分包合同 总包方：中天建设集团有限公司 分包方：北京鑫凯建筑材料有限责任公司 依照《中华人民共和国合同法》和国家工商行政管理局、建设部颁发的《建设工程施工合同示范文本》及北京市相关规定为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，在平等、自愿、协商一致的基础上，就自由小镇A1、A2号住宅楼、东方玫瑰家园A5#、A6#住宅楼陶粒水泥增强隔墙板供货及安装事项的有关事宜，签订本合同。 工程概况 1.1 工程名称：自由小镇A1、A2号住宅楼、东方玫瑰家园A5#、A6#住宅楼 1.2工程地点：北京市通州区梨园镇小街村 1.3 承包范围： 1.3.1具体承包范围为9cm隔墙板的供货及安装（不包含水电专业埋设管件开 槽；包含试验检验费、二次运输费）（以下简称分包工程）。 1.4承包方式：采用包工包料、包质量、包工期、包安全文明施工方式。
1.5 质量要求： 1.5.1陶粒水泥增强条板符合华北标准图集《轻质陶粒隔墙板质量检验评定标准》，符合对门头板、十字墙、丁字墙、墙转角、墙与砼件结合处等设计要求。 1.5.2分包方应向总包方提供该产品符合国家有关规定的技术质量资料包括：相 关检测报告、质量合格证、生产厂家资质证书、产品专利证书或授权证明、质量承诺、产品使用说明书以及符合国家相关规定施工技术资料等。 1.7 供货要求及工期要求： 1.7.1供货要求：合同签订20日后，分包方按总包方确认规格数量、材料进场 时间分批连续供货送至施工现场，供货、施工总周期不超过天。 1.7.2安装施工：执行国家现行建筑安装工程施工操作规程、施工验收规范及质量检验标准。 1.7.3工期要求：遵守发包方及总包方的工期进度要求。 1.8 合同价款： 1.8.1本合同为固定单价合同，具体综合单价如下： 1．9cm隔墙板按52 元/平方米，工程量按实际工程量计算 综合单价包括：本合同1.3、 1.4条款中的全部承包工程范围和内容，具体包括所有材料费用、制作加工费、运输费用、运输损耗、运输保险费用、材料检测费、安装人工费、现场二次搬运费、安装所需铁件、粘结剂、板缝网布、等附材辅料费用（总
可编辑可修改，欢迎下载 工程质量保证金协议 甲方：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 乙方：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 甲、乙双方就XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目工程质量保证金事宜，经协商，达成协议如下： 1．就XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目，乙方作为施工单位，将质量保证金人民币大写：叁万陆仟元整（小写36000.00元）转入甲方账户，甲方收到该保证金后应向乙方出具行政事业性收据。 甲方账户名：舒城县XXXXXXX财政所 账号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 开户行：XXXXXXXXXXXXXXX 2．乙方交存的上述质量保证金甲方保证只能用于工程质保期内的工程维修及工程质保期满后返还乙方，甲方不得挪作他用。 3．工程出现质量缺陷问题，经甲方书面通知后，如乙方在接到相关通知后在约定的时间内不履行维修职责，甲方可委托具有相应资质的单位进行维修，实际发生的费用可以从质量保证金中支付；但甲方委托的单位进行维修后的工程出现的工程质量问题由甲方负责，乙方不再承担责任。 4．质量保证金起算日期由签订日期开始起算，工程质量保修期为2年，质保期满后一周内，甲方应将已收取的质量保证金返还乙方。 5．甲方挪用该质量保证金、管理质量保证金不当，或逾期不返还质量保证金的，甲方承担由此引起的所有法律责任。 6．未尽事宜，另行协商。在本协议履行过程中，如存在争议，经协商不成的，双方同意由乙方所在地的有管辖权的人民法院裁决。 7．本协议一式二份，甲、乙方各执一份，经双方签字或盖章后生效。 （以下无正文） 甲方（签章）：_________ 乙方（签章）：_____ ____ 年月日年月日 合同协议模板
编号：_______________ 轻质隔墙板工程施工合同 甲方：___________________________ 乙方： __________________________ 签订日期：_____ 年_____ 月_____ 日
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》 及其它相关法律、行政法规，就轻质隔墙板工程有关事项，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的 原则，经双方充分协商一致，特签订本合同以资共同遵守。 一、 工程地概况： 1、 工程名称： __________________ 酒店轻质隔墙板工程。 2、 工程地点： 二、 承包方式、承包范围及工作内容： 1、 承包方式：包工包料。 2、 质量要求：甲方验收合格。 3、 承包范围为：《绵阳凤凰御庭酒店装修图纸》上所包含的所有的 ____________ * _____________ * _____________ mm _______________ * ____________ * ______________ mr 轻质高 强石膏板墙安装工程材料供应及施工 （详见甲方签章认可的施工图纸） ，包含混凝土底座的材料 及安装费用。 4、 工作内容（包括但不限于）： 根据甲乙双方确定并签章的施工图纸、施工方案的要求，做好放线、定位、材料生产、运输、安 装、安全文明施工等所有与轻质隔墙板安装相关的工作。 三、 工程造价： 1、本工程实行单价包干，即，包工包料（含所有主材、辅材）、包运输装卸、包安装、包安全、 包工期、包质量、包验收等所有相关费用；合同履行期间，不因任何价格变动或国家政策、法律 的调整等原因调整本合同单价。 2、包干综合单价: ⑴ ____________ * ______________ * _____________ m r 轻质高强石膏板 _______________ 元/平方米； ⑵ ____________ * ______________ * _____________ m r 轻质高强石膏板 __________ 元/平方米； （以下简称甲方） 发包方： ____________________________________________________ 承包方： （以下简称乙 方）
轻质隔墙板分包合同 总包方：中天建设集团有限公司 分包方：北京鑫凯建筑材料有限责任公司 依照《中华人民共和国合同法》和国家工商行政管理局、建设部颁发的《建设工程施工合同示范文本》及北京市相关规定为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，在平等、自愿、协商一致的基础上，就自由小镇A1、A2号住宅楼、东方玫瑰家园A5#、A6#住宅楼陶粒水泥增强隔墙板供货及安装事项的有关事宜，签订本合同。 工程概况 1.1 工程名称：自由小镇A1、A2号住宅楼、东方玫瑰家园A5#、A6#住宅楼 1.2 工程地点：北京市通州区梨园镇小街村 1.3 承包范围： 1.3.1具体承包范围为9cm隔墙板的供货及安装（不包含水电专业埋设管件开槽；包含试验检验费、二次运输费）（以下简称分包工程）。 1.4承包方式：采用包工包料、包质量、包工期、包安全文明施工方式。 1.5 质量要求： 1.5.1陶粒水泥增强条板符合华北标准图集《轻质陶粒隔墙板质量检验评定标准》，符合对门头板、十字墙、丁字墙、墙转角、墙与砼件结合处等设计要求。 1.5.2分包方应向总包方提供该产品符合国家有关规定
的技术质量资料包括：相关检测报告、质量合格证、生产厂家资质证书、产品专利证书或授权证明、质量承诺、产品使用说明书以及符合国家相关规定施工技术资料等。 1.6 供货要求及工期要求： 1.6.1供货要求：合同签订20日后，分包方按总包方确认规格数量、材料进场时间分批连续供货送至施工现场，供货、施工总周期不超过天。 1.6.2安装施工：执行国家现行建筑安装工程施工操作规程、施工验收规范及质量检验标准。 1.6.3工期要求：遵守发包方及总包方的工期进度要求。 1.7 合同价款： 1.7.1本合同为固定单价合同，具体综合单价如下： 1．9cm隔墙板按 52 元/平方米，工程量按实际工程量计算 综合单价包括： 本合同1.3、 1.4条款中的全部承包工程范围和内容，具体包括所有材料费用、制作加工费、运输费用、运输损耗、运输保险费用、材料检测费、安装人工费、现场二次搬运费、安装所需铁件、粘结剂、板缝网布、等附材辅料费用（总包方及发包方不提供任何辅料）、安装机械及工具费、二次搬运及安装损耗费用（所有因二次搬运及安装造成的损耗均由分包方承担）、现场保管及成品保护费用、冬施、加班、窝工、技术资料费用、临时设施费用、售后服务费用、管理费、利润、税金等费用。以上费用外的其他费用总包方不再另行
工程质量保证金协议 甲方： XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 乙方： XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 甲、乙双方就XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目工程质量保证金事宜，经协商，达成协议如下： 1．就XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目，乙方作为施工单位，将质量保证金人民币大写：叁万陆仟元整（小写36000.00元）转入甲方账户，甲方收到该保证金后应向乙方出具行政事业性收据。 甲方账户名：舒城县XXXXXXX财政所 账号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 开户行：XXXXXXXXXXXXXXX 2．乙方交存的上述质量保证金甲方保证只能用于工程质保期内的工程维修及工程质保期满后返还乙方，甲方不得挪作他用。 3．工程出现质量缺陷问题，经甲方书面通知后，如乙方在接到相关通知后在约定的时间内不履行维修职责，甲方可委托具有相应资质的单位进行维修，实际发生的费用可以从质量保证金中支付；但甲方委托的单位进行维修后的工程出现的工程质量问题由甲方负责，乙方不再承担责任。 4．质量保证金起算日期由签订日期开始起算，工程质量保修期为2年，质保期满后一周内，甲方应将已收取的质量保证金返还乙方。 5．甲方挪用该质量保证金、管理质量保证金不当，或逾期不返还质量保证金的，甲方承担由此引起的所有法律责任。 6．未尽事宜，另行协商。在本协议履行过程中，如存在争议，经协商不成的，双方同意由乙方所在地的有管辖权的人民法院裁决。 7．本协议一式二份，甲、乙方各执一份，经双方签字或盖章后生效。 （以下无正文） 甲方（签章）：_________ 乙方（签章）：_____ ____ 年月日年月日 1
轻质隔墙板安装合同 甲方： 乙方：青岛天晟防水建材有限公司 经甲乙双方协商，乙方为甲方安装轻质隔墙板，达成如下协议： 一、工程情况 1、工程名称： 2、材料规格型号：3000mm*600mm*90mm 3、施工地点： 4、墙体安装总面积：约710㎡ 5、施工单价：（包工包料，不含税金）92.00元/平方米，合计总价：65320元 二、施工事项 1、甲方职责 （1）甲方为乙方免费提供用水、电、职工住宿。 （2）为乙方现场施工、存料及住宿提供方便，与乙方共同管好施工现场的材料不受损失。 （3）按合同规定，及时付给乙方预付款和工程进度款，不得因款项不到位影响施工、拖延工期，给乙方所造成的损失由甲方承担。 （4）乙方施工完后，甲方在后期装修时，需要在墙体上开孔、开槽应位置正确、套割方正、边缘整齐，必须使用机械切割，不得盲目敲砸墙板。如造成墙板裂缝由甲方自行负责。 2、乙方职责
（1）认真组织施工力量，确保工程质量。 （2）工程质量不合规定的，负责无偿修理。由于修理或返工造成的损失，由乙方负责。 （3）加强施工管理，确保安全生产，严禁违规操作。如果属于安排不当、设施不全或违规操作造成不安全事故，责任自负。 （4）乙方负责把施工垃圾运到楼下甲方指定点，但不负责外运。 （5）工期自具备施工条件时，即日起10内竣工。 三、工程变更 1、合同签定后，甲方增减工程用量，须提前2天通知乙方。经双方确定变更内容与相应价款后，合同价做相应调节，应以实际安装面积为准，方可生效执行。 2、合同签定后，甲方如需增加工程用量，提定用量，乙方只承担原按时用量的运输基础费用，所高出费用由甲方承担。如乙方已按合同数量将材料运到甲方工地后，甲方减少指定用量，所剩余墙板，乙方不予退还。 四、验收标准 按墙板安装相关规定验收。 五、工程款的支付与结算 1、合同签定后，乙方人员材料进场，即付总价30% 的备料款。 2、墙板工程竣工付总价65% 的款项。 3、剩余5%款项为质保金，期满2个月工程无质量异议，3日内付清剩余工程款。
质保金合同样本 质保金合同样本一 委托方：_________(甲方) 开户银行：_________(乙方) 建设单位：_________(丙方) 根据建设部、财政部建质[XX]7号和建设厅、财政厅建管[XX]46号文件精神，为加强_________市建设工程“质量保证金”管理，落实工程在质量缺陷责任期的维修保养责任。经三方协商，甲方委托乙方为丙方在建设工程竣工验收时设立建设工程“质量保证金”专户。为明确三方责任和义务，由三方共同签署“建设工程质量保证金管理协议”如下： 1.甲方委托乙方为丙方开设建设工程“质量保证金”专户，丙方按施工合同中保证金约定条款将“质量保证金”，存入乙方，乙方为建设项目设立“质量保证金”专户，并在交款通知单回执上签章。 2.丙方交存的“质量保证金”只能用于工程维修及工程缺陷责任期满后返还工程承包单位，不得挪作他用。 3.建设工程出现质量缺陷问题，如原责任单位在规定的时间内不能履行维修职责，甲方委托具有相应资质的单位进行维修的，实际发生的费用可以从“质量保证金”中支付，乙方接到甲方书面通知后方可向维修单位支付维修金。 4.工程达到缺陷期满，并确定该工程有关保修项目确实不存在质量缺陷，丙方在承包单位提出的“质量保证金”返还申请上签署同意
意见，提交甲方一份。乙方必须接到甲方出具“质量保证金”返还书面通知，才可将“质量保证金”拨付工程承包单位。 5.乙方未接到甲方出具“质量保证金”返还或支付工程维修金书面通知，擅自返还或挪用“质量保证金”的，乙方负责由此引起的所有法律责任。 6.本协议未竟事宜，按_________文件和相关法律法规办理。 7.本协议一式3份，甲、乙、丙三方各执一份，经三方签字盖章后生效。 甲方(签章)：_________ 乙方(签章)：_________ _________年____月____日 _________年____月____日签订地点：_____________ 签订地点：_____________ 丙方(签章)：_________ _________年____月____日 签订地点：_____________ 附件： 建设工程项目“质量保证金”开户通知书(回执) 根据建设部、财政部建质[XX]7号和建设厅、财政厅建管[XX]46号文件精神，_________建设的_________项目在你行设立“保证金”专户，“保证金”的使用必须经我站出具书面通知方可使用。应交存_________元“保证金”。 开户行：_________(盖章) 专户帐号：______________
质量保证协议 协议编号： 协议签订地： 甲方：（以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 本协议以双方签定的采购合同为基础，就甲方从乙方采购的零件或商品有关乙方质量、供应保证、“三包”服务签订如下协议。 一、目的 本协议对于乙方供给甲方的产品，制定了与产品质量有关质量保证准则，以防止双方在解决产品质量问题方面而产生纠纷，谋求产品质量的提高及售后服务工作的完善为宗旨。 二、遵守法律、法规 1、乙方为甲方提供的产品应遵守相关的最新国家标准或行业标准。 2、乙方以接收甲方正式的采购合同为标准，如果乙方判甲方的采购合同、相关技术文件与最新国家标准或行业标准相矛盾，要立即向甲方报告、协商。 三、质量保证的对象 乙方为甲方提供的所有产品均作为质量保证的对象，对于所供产品双方需要制定一个明细（做到一物一明细），作为本协议的附件。 四、产品质量保证 1、为了确保订货产品满足甲方质量要求，乙方应通过对订货产品的开发、设计、物资采购、制造、检查、保管、运输等全过程的质量监控，确立经济且有效的质量保证体系； 2、乙方对重要原材料（重要材料签订协议时提供给甲方确认）进行严格的进货检验和批次管理； 3、乙方交付给甲方的产品性能必须满足双方签定的有关产品图纸、技术协议及相关标准等方面的规定和规格要求； 4、甲方提出的任何质量投诉，乙方应立即采取更正行动予以改进，并在24小时内反馈给甲方； 5、乙方的产品出现质量问题时，甲方有权要求乙方进行例行试验（含国家权威机构的第三方试验），实验结果为乙方责任，乙方应免费按时向甲方提交所供产品的例行试验报告； 6、如发生以下事项，甲方有权要求乙方支付产生费用：乙方交货时间超出订单合约交期（交期延误）造成甲方生产停止；乙方生产的配件在甲方入厂检验时，因品质问题乙方不能及时处理；乙方生产的配件在甲方生产过程中，发生品质异常而造成甲方停产或已生产的产品返工、返修；因 乙方配件质量问题造成甲方产品，出厂后发生的质量事故（如退货等）；因乙方配件质量问题造成甲方产品在用户中出现危及人身、财产安全或丧失使用价值。 七、质量保证期的确定 乙方提供产品的“三包”期（包修、包换、包退）必须满足下列要求； 1、乙方提供的产品均从甲方产品到达最终用户起12个月或发动机工作2000小时。 八、产品的质量索赔 1、乙方提供的产品如在甲方入厂验收时被判为不合格，甲方有权拒收。而因甲方生产急需，需要乙方到甲方现场全检，返工，乙方应在接到通知后24小时内到达甲方进行全检、返修。如甲方按照约定代为处理的，返工费用按照35元/小时计算，工时由甲方核算，不能返修需采取让步接收的，甲方扣除乙方该批材料货款的5—10%。 2、乙方产品在甲方发生质量问题时，甲方按本协议向乙方发出《质量信息反馈表》，乙方应在接单两天内签署意见后签字、盖章返回甲方，并提出解决方案及提出改进措施，使问
轻质隔墙板施工合同 发包方：山东平安建设集团有限公司 承包方: ________________ 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》及其它相关法律、行政法规，就本工程中的轻质隔墙板安装分项工程有关事项，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方充分协商一致，特签订本合同以资共同遵守。 _、工程地点：济南髙新区大正路与飞跃大道交汇口 二、承包方式、承包范围及工作内容 1、承包方式：墙板上料安装、包工包辅料，。 2、承包范围为：本工程图纸上所包含的所有的卫cm厚轻骨料混凝土空心条板墙安装工程施工（详见施工图）。 3、具体工作内容为（包括但不限于）：根据甲乙双方确定的施工方案的要求，做好放线、定位、安板、安装时脚手架搭拆、安全文明施工等所有与轻质隔墙板安装相关的工作。 三、价格及结算方式 1、墙板上料安装包工包辅材料综合单价:」_cm厚轻骨料混凝土条板. 50元/平方米（合同签订后,不随市场的任何因素影响而上调单价）。 2、工程量依据施工图纸，按实际完成的有效面积计算，扣除面积大于 （0.3）平方米（含0.3平方米）的孔洞面积。单价中（包括但不限于）包 工、包安装材料以及包工期、包质量、包安全文明施工并包括所有相关费用，如设备费、进出场费、机械费、损耗、包装费、保险费、运输费、二次搬运费、取费、现场经费、工期费、成品保护费、技术措施费、管理费、利润、税金、风险费、技术资料费、安全防护、安全生产、文明施工费、工具使用费、夜间及冬雨季施工增加费、根据合同及工程惯例应计入的费用等。 四、工期及质量 1、工程工期必须按照业主安排的施工进度计划完成，具体开工日期以甲方通知为准，由于乙方原因拖延1天处500元罚款，拖延时间超过7天时， 每拖延1天处罚2000元，如乙方无法满足甲方工期要求，则甲方有权另外安排其它施工队伍进场抢工期，所产生的所有费用从乙方承包款中扣除。如乙
编号：_____________轻质隔墙板安装施工合同 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
发包方：项目部 (以下简称甲方) 承包方： ___(以下简称乙方) 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》及其它相关法律、行政法规，就本工程中的轻质隔墙板安装分项工程有关事项，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方充分协商一致，特签订本合同以资共同遵守。 一、工程地点：。 二、承包方式、承包范围及工作内容 1、承包方式：包工包料，包运输、装卸、安装。 2、承包范围为：本工程图纸上所包含的所有的 cm厚轻骨料混凝土空心条板墙安装工程施工(详见施工图)。 3、具体工作内容为(包括但不限于)：根据甲乙双方确定的施工方案的要求，做好放线、定位、板材生产、安板、安装时脚手架搭拆、安全文明施工等所有与轻质隔墙板安装相关的工作。 三、价格及结算方式 1、包工包料综合单价： cm厚轻骨料混凝土空心条板元/平方米(合同签订后，不随市场的任何因素影响而上调单价)。 2、工程量依据施工图纸，按实际完成的有效面积计算，扣除面积大于（_____________）平方米(含_____________平方米)的孔洞面积。单价中（包括但不限于）包工、包材料以及包工期、包质量、包安全文明施工并包括所有相关费用，如设备费、进出场费、机械费、损耗、包装费、保险费、运输费、二次搬运费、取费、现场经费、工期费、成品保护费、技术措施费、管理费、利润、税金、风险费、技术资料费、安全防护、安全生产、文明施工费、工具使用费、夜间及冬雨季施工增加费、根据合同及工程惯例应计入的费用等。
合同编号： 签订地点：重庆市巴南区 XXX 供货合同 甲方：重庆宗申xxx 公司 乙方： 一、标的物 二、质量要求、验收条件 1. 乙方保证提供的产品为全新产品，并能满足国家相关标准所规定的技术参数和指标。如甲方对产品有专门要求的，由甲方提供其签字确认的有效图纸，双方应签订立技术协议作为本合同附件。 2．乙方保证所提供的产品具备合格证、仪器仪表有检验合格证及使用说明书等技术资料，一并交付甲方。 3．产品质保期12个月，从双方验收合格会签验收记录之日起算。 三、供货时间、地点、方式 合同签订之日起20日内乙方将本合同约定的全部产品送达甲方工厂的指定地点并通过甲方组织的最终验收。最终验收前，包装、运输、保险、搬运、运输等过程中产生的全部费用及风险全部由乙方承担。 四、包装或防护要求 乙方应采取适当的包装方式及防护措施，如由于采取不适当的包装方式或防护措施而引起的货物变质、损坏、灭失，其责任由乙方承担。 五、随机备件、配件、工具的数量及供应办法 按技术协议要求。 六、价款及支付方式 设备投入正常运行并满足最终验收条件后，乙方提请甲方组织最终验收，甲方根据双方会签的最终验收满足合同及技术协议相关要求的凭证，20日内支付乙方合同总价95％的款项，即￥元（大写人民币：圆整）；余留合同总价5％作为质保金，在产品质保期届满且无遗留问题后结算支付（不计利息）。 七、违约责任 1．甲方的违约责任
甲方迟延付款，逾期付款部分应按照中国人民银行同期贷款利率向乙方支付违约金。 2．乙方的违约责任 ①乙方不能按合同约定时间交货或通过最终验收，每逾期一天按合同总价的1 %向甲方支付违约金（按逾期时间累加，甲方可在办理付款时一并扣除）。逾期20天仍不能交货或通过验收，甲方有权单方解除合同，乙方应退回甲方已支付的货款，同时应按合同总价的30%向甲方支付惩罚性违约金。由此造成甲方或第三方损失的，乙方还应承担赔偿责任。 ②如乙方所供的货物，质量不符合本合同约定、技术协议条款的规定或甲方的实际生产经营需要，甲方向乙方提出退货，则乙方须同意甲方单方面提出的退货，乙方除退回甲方已支付全部货款外，还应按合同价的30%向甲方支付惩罚性违约金（但甲方根据实际生产需要提出退货除外），并承担因退货而发生的全部损失和费用；若甲方未提出退货，乙方应按合同总金额的30%向甲方支付惩罚性违约金,并对甲方生产经营造成的全部损失承担赔偿责任。 八、售后服务 为保证本合同约定的产品正常使用，乙方应对存在的故障及时解决。乙方在接到甲方故障整改通知后，应在1小时内回复甲方，同时乙方应在4小时（省外厂家在36小时）内派人到生产现场解决问题。如时间延迟，甲方有权按30元/小时提出索赔，甲方有权直接从质保金中扣除。。通知后乙方未在合同约定时间内响应、到现场或来人无法解决故障的，甲方有权自行组织解决，所产生的费用由乙方承担。乙方接到甲方的索赔通知后，应在5个工作日内将索赔费用支付给甲方，甲方也可直接从质保金中扣除。 九、纠纷解决 因履行、解释本合同所发生的一切争执和分歧，双方应通过协商方式解决。若经协商不能达成协议时，各方有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。 十、合同效力 本合同经甲、乙双方盖章后生效。合同共二份，双方各持一份，具有同等法律效力。未尽事宜，可由甲乙双方另行协商。 合同附件 1．XXX技术协议
轻质隔墙板安装协议 甲方： 乙方： 依据《中华人民共和国合同法》以及有关法律，遵循平等、自愿和诚实信用的原则，结合该工程的实际情况签订本合同，望共同遵照执行。 一、工程概况： 1、名称：*****大厦楼梯间轻质隔墙板安装工程 2、地点： 3、承包方式：包工包料 二、结算方式： 按实际安装成活面积计算工程量，包工包料78元/ m2（此单价包括全部人工、材料、运费、附助材料、施工机具设备等完成此项工程所有费用），面积在完工后按实际测量面积进行结算，本工程施工完成验收前不付款，乙方安装完工后经甲方验收合格5日内支付本工程总价款的95%，留总价款的5%做为质量保证金，质保期从竣工验收合格之日起为期一年。质保期满无质量问题甲方当日无息退还乙方 三、质量要求 1、轻质隔墙板产品质量应符合GB/T23451-2009检验标准。 2、轻质隔墙板安装应满足国家及陕西省相关质量标准要求。 3、施工完成由甲方组织验收，如验收质量达不到本合同约定的要求，由乙方自行返工，返工费用由乙方全部承担，如因此给甲方造成损失，相关损失由乙方全部赔偿。
四、甲方责任： 1、提供施工所需的水、电源、及场地，承担乙方施工时的水、电费用。 2、负责处理协调工地现场有关问题。对乙方不服从管理的人员及不按规范施工的任何不良行为、甲方和监理方有权进行经济处罚 3、按时支付工程款。 五、乙方责任： 1、乙方应按本合同规定的工程质量、按甲方要求的工期完成本分项的施工。 2、乙方在现场施工期间应服从甲方工地现场管理制度，按甲方要求进行施工，对甲方和监理提出的质量问题，安全问题及时采取措施改正。 3、对进场的施工及管理人员必须办理安全保险，承担自身施工安全责任。 4、交工验收前负责施工已完工程成品保护工作。 六、安全文明施工、防火约定 1、由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程，消防条例，导致发生人身安全、伤亡事故或火灾事故，由此引发的全部经济损失赔偿责任和法律责任由乙方全部承担。 2、安全施工：甲、乙双方必须贯彻执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律法规各项规定，严格按安全标准施工。 3、乙方必须选派专职安全管理人员住施工现场，排除一切不安全隐患，逐日检查安全设施，严禁违规作业行为。 4、乙方必须为现场施工的全部人员办理意外工伤保险费用自理，