水表出户工程施工合同（编号：）
合肥供水集团有限公司编制
水表出户工程施工合同
发包人（全称）：
承包人（全称）：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项目协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：
工程地点：
现有供水方式和用水现状：
二、供水施工方案
1、计费普通户表总数：只，计费远传总数：只，口径：φ㎜。
2、住宅区供水管网施工，共需敷设φ㎜（球墨管/PE管）米、φ㎜（球墨管/PE管）米、φ㎜（球墨管/PE管）米。
3、安装埋地计费总表只，分别为：
安装块φ㎜埋地式水表供使用（元/块）；
安装块φ㎜埋地式水表供使用（元/块）；
安装块φ㎜埋地式水表供使用（元/
块）；
安装块φ㎜埋地式水表供使用（元/块）；
小区需安装消防栓（含安φ80㎜消防栓水表）套（12000元/套）；
φ㎜二级计量表组（元/组）；
φ㎜二级计量表组（元/组）；
4、原计费总表处理：（表号）原表（拆除/保留）。
三、工程施工范围
1、远传部分：供水立管安装、楼内立管与楼前管3米之内的开T连接，计费户表安装；远传数据线安装；表后单层横向支管3米之内连接（从分层挂表位置计算）；单元阀及箱体安装。
2、普通户表部分：供水立管安装、穿楼板钉洞、楼内立管与楼前管3米之内的开T连接，计费户表箱安装；表后单层横向支管3米之内连接（从原分层挂表位置计算），户外管防冻设施安装。
四、质量标准
工程质量标准：
五、工程价款
1、计费（普通/远传）户表安装工程费暂按630元/920元）/户收取（不包含的另做增补项，工程量以签证形式计入总决算），该工程计安装计费（普通/远传）户表只，工程费￥元（大写：元）。
2、安装埋地计费总表共只，消防栓组，二级计量表组，（其中：φ50㎜地表5800元/只、φ40㎜地表4500元/只、φ25㎜地表3500元/只、φ20㎜地表2500元/只、φ150㎜地表2300元/只、φ80㎜消防栓水表12000元/套、φ150㎜二级计量表14000元/组、φ100㎜二级计量表11000元/组、
φ80㎜二级计量表8000元/组）。安装费合计￥元（大写：元）
3、小区供水管道施工，需管道施工工程费￥元（大写：元）。
上述三项工程款合计￥元（大写：元）。由发包人支付。
4、普通户表部分：户表、新增埋地表的表后管（超长和承包范围以外部分）材料及安装费用不包括在以上工程款内，由发包人自行解决。
远传表部分：先按暂定价预付，通水前按实决算付清尾款。
结算依据：材料价格按照合肥供水集团相应年度材料价格计算，室内户表部分按《全国统一安装工程预算定额2000年安徽省估价表》，《全国统一建筑工程额2000年安徽省合肥地区估价表》计取，室外管网部分按《全国统一市政工程预算定额2000年安徽省估价表》计取，其中配件安装由于水表出户的特殊性应另行计取材料和安装费用，管理费按建筑工程类别套取相应费率。
六、工程款支付
1、所有计费表（含普通户表、远传表及埋地总表）在合同签订后工程开工前，按合同价元，一次性付清。
2、小区供水管道在合同签订后工程开工前预付管道施工工程费 %计元的备料款，工程竣工后，发包人应及时配合承包人做好竣工结算工程，并在通水胶付清剩余款项。
七、发包人工作
1、发包人需提供具有设计资质单位设计的室内供水设施施工图纸或经承包人设计部门审核、设计、认可的施工系统图。
2、发包人应及时主动向承包人提供泵房供水设备水质检测报告，以便承包人合理安排后续工程验收、移交工作。
3、对前期现场勘查提出要整改的事项，发包人应按《水表出户现场勘查报告表》内相关内容进行整改。
4、施工现场具备开工条件时，承包人才能进场施工。
5、发包人需无偿提供承包人堆放管材、工具的安全场所（工具房）和施工必需的用电。
6、水表出户办理市政接水拆除原计费总表涉及市政道路、园林绿化等办证手续和费用由发包人负责承担。
7、由于不可预见因素造成管线变更的，其相关手续及费用由发包人负责承担。
8、发包人必须做好与承包人施工现场的配合工作，负责施工现场居民及其他单位的协调工作。如因配合、协调不力造成误工，由发包人签证承担误工费。
9、如因发包人工作不到位使工期推迟，工期相应顺延。
10、、双方在签订本合同之前。发包人应准备好计费户表申请单、身份证复印件（B5纸），并到承包人协议银行办理银行卡代缴自来水水费协议的手续，交清原总表水费后，按要求填好的计费户表安装单（附身份证复印件）和埋地计费表、消防表及二级计量表等相关资料报送承包人营业大厅办理受理登记手续。
八、承包人工作
1、承包人在收到发包人工程费后，应尽快备料，按期施工。
2、承包人施工队在整个过程中要做到文明安全施工，按施工规范要求安装，埋地供水管道施工完毕后及时履行告知义务；如遇供水管道接口处和其它客观因素暂无法回填时应设安全警示标志。
3、承包人施工连接用户户内水管，应尽量减少用户麻烦，在现场具备条件情况下应满足用户的合理要求，不得破坏用户房屋结构。
因水表出户敷设供水管道开挖所涉及的小区道路恢复、余土、渣土外运
（如本工程采取包工包料费用已包括在工程款内的）由承包人负责。费用也由承包人承担。
九、合同工期
工程款到帐后，由双方约定开竣工日期，合同开工工期从发包人做好具备进场条件后承包人进场之日起计算，合同竣工日期为承包人全部撤场之日。
开工计划日期：
竣工计划日期：
合计计划日期总工作日历天数天。
十、由于各小区楼型、房型设计千差万别，高层管道井的设计位置和旧楼的施工环境也各不相同，以至实际施工时无法统一施工方案和标准，因此本合同不包含以下部分。
远传表部分：单元内障碍物的拆移；主管穿越板及墙体地下室单元支管；数据线PVC外套管、接线盒和采集盒的预埋；楼内立管与3米之外楼的前管的连接费用；表后单层3米之外横向支管的工程费用；高层管道井的封堵；中高区材料的垂直搬运费用。
普通用户部分：单元内障碍物的拆移；供水立管或水表箱分水器于3米之外楼前管的连接费用；表后单层3米之外横向支管的连接费用。
涉及绿化、道路破复、渣土证等费用发包人处理（由特殊约定除外）
十一、如遇到需要变更管线位置及因人为或自然原因需要增加工程量，经发包人现场签证后，根据国家有关规定和供水相关条例与供水集团相关规定，在原合同价款的基础上，予以增加。
十二、验收移交
工程结束后，承包人组织相关技术单位及建设方进行验收，验收合格的住宅户计费水表由承包人移交供水集团集体管理。
十三、水费缴纳
1、施工期间（旧楼改造）所发生的水费、发包人应当月按期交清，施工结束后，发包人须一次性结清原水表费。否则，承包人有权按相关规定对其出户水表进行停水，直至交清水费为止。
2、工程施工完毕，但户表未全部立户前，发包人用水仍按原计费总表抄表计量、及时交纳水费。所用计费户表竣工验收合格、立户、承包人抄见所有计费户表和埋地计费总表后，承包人对甲方生活用水根据协议按新装计费户表和埋地计费水表计费。
3、住宅计费户表由发包人为用户统一到承包人协议银行办理委托水费缴纳协议，由银行在用户银行卡上直接划拨自来水水费。
4、新装埋地计费由发包人申请立户，并交纳水费。
5、发包人生活区按消防规定安装套消防栓，承包人在消队栓前加装消防水表计量，消防表由发包人申请立户并负责管理。若消防表发生用水，双方按签订的《消防协议》办理。
十、供水设备维护管理
承包人负责管理计费水表、表外阀门、供水管道等城市供水设施；计费水表以内的供水设施由发包人负责进行管理维修；计费水表以外供水管损坏由承包人维修，牵涉道路、绿化破复，发包人应予以配合。
十五、保修
承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工，工程竣工后，承包人将该工程的全部资料收集、整理、编号存档、维修待查，并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
十六、补充条款
十七、组成合同的文件
合同编号： 【XXX采购合同】 甲方： 乙方：
签订时间：【具体年份】年【具体月份】月【具体日期】签订地点：
使用说明 一、本合同示范文本，适用于一般商品的采购所订立的合同。 二、本合同示范文本所表述的“【】”和表格中的内容，请根据具体情况填写。 三、本合同示范为本所表述的“”中的内容，请根据具体情况填写；无需填写的，应当注明“无”的字样。 四、本使用说明、本合同示范文本所表述的“【】”的符号和所表述的“注释”部分，在具体订立合同时应当予以删除。 四、在具体订立合同时，可视情况在本合同范本中增加条款。
本合同由下列双方签署： 甲方（买方）： 乙方（卖方）： 甲方和乙方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》的规定，达成如下协议： 一、货物名称、计量单位、具体规格型号、数量。 1.货物的质量标准，按照【】（国家标准、行业标准、企业标准）执行。 2.货物的包装物的供应：包装物随货出售，由乙方负责货物包装物供应。乙方应提供货物运至合同规定的交货地点所需要的包装，以防
止货物在转运中损坏或变质。这类包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸及长途运输。 二、交货规定 1.交货方法：由乙方送货(国家主管部门规定有送货办法的，按规定的办法执行；没有规定送货办法的，按双方协议执行)； 2.运输方式：由乙方自行选择运输方式，运输及保险费用由【】负担。货物交付给甲方之前，货物相关全部风险由乙方承担。 3.交货地点： 4.交货日期：乙方应在合同签订后【】天内完成交货，并附上双方约定的、记录货物相关事项的资料。。 5.当乙方不能按时交付全部或部分的货物，或者存在这种可能性时，乙方应及时将原因及预定交货日期通知给甲方，并按照甲方的指示，迅速制定必要的对策。 三、验收方法 1.所有货物由乙方送到交货地点且甲方确认收货后【】天内，由甲乙双方共同对货物的包装、外观、数量、商标、型号、规格及性能等进行验收，签署检验报告。如乙方未按约定到甲方指定地点参加检验的，应视为乙方对甲方单方检验的结果予以确认。验收标准执行合同规定的货物质量标准。 如发现乙方所交的货物有任何不符合合同规定之处，应做好记录，并由双方代表签字，作为甲方向乙方提出维修或退换货的依据。 检验报告仅证明乙方所提供的货物截至出具检验报告之日时可以按合同要求予以接受，但不能视为乙方对货物存在的潜在缺陷所应付的责任的解除。此检验不作为对货物内在质量认定的依据。 2.乙方所提供的货物应充分满足甲方使用的要求,确保供货货物的尺寸、规格、质量符合合同规定，甲方发出的询价函与乙方发出的报价书中规定的内容与合同具有同等的约束力。本合同内的货物质量保证期为【】月，自验收通过之日起计算。质量保证期间如货物出现质量问题，甲方有权要求乙方维修或退换货，乙方应在接到甲方通知后【】天内免费派人维修、退换符合质量要求的货物。
工程合同 立合同单位： xxxxxxx （以下简称甲方） xxxxxxx （以下简称乙方） 甲方将xxxxxxxx施工用水装表工程委托乙方设计施工。为明确双方责任，确保工程顺利完成，根据有关规定与双方意见，订立本合同共同遵守。 一、工程名称及编号：xxxxxxxx工程（工程编号：xxxxxx）。 二、工程地点：xxxxxxxxxxxx。 三、工程图依据：本工程依据甲方委托函设计。乙方严格按图 施工，有关工程变更，应持有效文件。 四、工程造价：本工程预算造价经乙方提出的施工图预算，现 经甲方审核，确定为人民币：xxxxxxxxx（其中含水表报 装费￥xxx.00元，设计费￥xxx元），采取预算包干。 五、工程内容：工程内容见施工图（编号：xxxx）和预算书。 六、工程材料：本工程所需材料均由乙方自购自运，并承担保 管责任。 七、工程质量、安全责任：本工程质量执行国家标准及市水务 集团管道施工工程有关标准，有关质量、安全责任均由乙 方负责。 八、工程结算、付款方式：本工程结算执行国家定额和市水务
集团相关定额标准。自合同生效之日起五日内，甲方向乙 方一次性支付100%工程款。 九、工程期限：本工程定于甲方100％工程款到帐后五天内开 工，工期定为十天。如遇不可抗力影响施工进程，双方现 场认定，工期顺延。 十、工程验收、交付：本工程竣工验收执行市水务集团管道施 工工程验收标准。工程验收合格后即由乙方管理。 十一、本工程合同未尽事宜，双方协商解决。 十二、本合同一式六份，甲、乙双方各执三份。 十三、本合同自双方签字盖章后生效。 甲方：xxxxxxxxxx 乙方：xxxxx 开户行：账号： 帐号：税号： 行号：开户行： 纳税人识别号：行号： 代表：代表： 经办：经办： 20xx年xx月日
水电安装工程清包合同 甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就清包事项协商达成一致，订立本合同： 一、工程概况： 工程地点：易县桥头乡中心学校中山南小学 本工程层数四层， 承包方式： 包工不包料清包方式。 二、工程包干承包范围及内容： 1、承包范围：施工图纸内所有水电工程(强弱电、给排水、消防、采暖等) a、本建筑安装工程水施、电施设计施工图纸及图纸会审交底资料、设计变更所含 的安装工程及临时供水、临时供电。 b、施工期内安全文明施工和配合各项检查一切协助用工。 c、按合同工期要求赶工费用和竣工验收前清洁卫生工作。 2、承包内容：施工图纸内所有水电工程(强弱电、给排水、消防、采暖等) a、从管线、洞孔预留、预埋开始→设备安装→调试等全部工作项目、并包括施工现场临时工内容。 a、自带本工程所需机械设备、生产工具用具、劳保安全防护用品。 b、材料第二次转运、交叉作业、夜间施工、冬雨季施工、场地清理、文明施工、 施工难度及安全的增加费用。
c、配合各专业分包安装施工队伍施工（包括送电、配合专业队伍设备调试等）。 d、工程完工后按甲方要求将所有甲方提供剩余、节余材料清点办理交接手续。与 土建同时竣工交验。 三、质量标准： 工程质量：按设计图纸和合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，确保工程施工质量、安全生产、文明施工并满足现行国家、省市相应的验收标准和强制性要求规定。 四、图纸： 甲方向乙方提供图纸壹套。（与本合同有关的标准图集乙方自备）。 五、清包合同价款及调整： 1、本合同价款采用固定综合单价一次性包干方式确定，包括临时供水、临时供电 的安装拆除等内容。 2、根据施工工程包干承包范围内容，以及合同有关条款按建筑面积每平方米（大 写）元。 3、人工工资不论市场价格如何波动，承包包干单价均不调整，包干单价内已考虑 风险系数。 4、合同承包范围外的工程结算：以甲方签证认可单价为准。 六、价款支付，每月支付生活费，工程竣工后一次付清。 七、材料供应与节约奖惩： 1、乙方对甲方提供的主材应保管好，注意节约用料，杜绝浪费，不得超过现行消 耗量定额规定消耗指标，超过损耗指标，按甲方采购单价乙方全额向甲方赔偿。 2、乙方向甲方提交材料供应计划，经确认后，甲方应按供应计划要求的质量、品 种、规格、型号、数量和供应时间等组织货源并及时交付。卸车由乙方负责，乙方必须及时卸货、签收，费用乙方自理。如质量、品种、规格、型号不符合
篇一：自来水安装合同 自来水 安装施工合同 建设方：（以下简称甲方） 施工方：（以下简称乙方） 经甲、乙双方协商，现就自来水安装工程签订本合同： 一、工程概况及承包范围 1、工程名称： 2、工程地点： 3、承包范围：供水管道材料、配件、土方开挖、安装工程。 二、工程合同造价 合同价款含材料、配件、安装、税金等合计人民币：贰拾伍万壹仟伍佰玖拾伍元零捌分（￥251595.08元），详见工料清单。 三、合同工期：2011年3月1日至3月15日，共15历天。 四、质量要求： 确保安装维修项目管道、配件、表计不漏水，土方开挖单日清理保洁，开挖恢复按实际开挖前现状要求恢复原样，并清理好施工现场。 五、付款方式:甲方验收合格后，所有工程款一次性付清给乙方。 六、未宜事宜由甲、乙双方协商解决。七、本合同自甲乙双方签字盖章后生效。 八、本合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份。 甲方（盖章）：乙方（盖章）： ： 委托代表人（签字）： 2011年3月1日2011：委托代表人（签字）：年3月1日法人代表（签字）法人代表（签字）篇二：自来水工程安装施工合同 自来水工程安装施工合同 委托方(甲方)： 委托方(乙方)：衡阳市自来水有限公司鑫源水务营销分公司 甲方根据其工程需要经报批同意，将供水系统工程委托乙方施工，为了保证工程顺利进行，依据《中华人民共和国经济法》和国务院颁发的《城市供水条例》、《湖南省实施＜城市供水条例＞办法》及国家有关政策、法规，经双方协商一致签订承包全同，其内容如下：一、工程地点及内容 工程地点： 工程内容： 二、承包方式． 乙方包工包料，按照甲方工程内容的要求，经衡阳市自来 水公司设计、施工、验收以及办理从申报到供水所需的相关手 续，总价一次性全包干方式承包。甲方不另承担本工程的其他 费用。 三、材料、设备供应及施工 乙方根据甲方要求申报，衡阳市自来水公司设计、施工。 乙方采购工程材料和设备，施工质量必须符合《安装工程验收 规范标准》的要求。四、工程造价及付款方式 l、工程造价依据设计方案及2007安装定额，工程总造价包括：
通用版采购合同范本 General procurement contract model 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号：XX-2020-01
通用版采购合同范本 前言：采购合同是企业供方与分供方，经过双方谈判协商一致同意而签订的“供需关系”的法律性文件，合同双方都应遵守和履行，并且是双方联系的共同语言基础。签订合同的双方都有各自的经济目的，采购合同是经济合同，双方受“经济合同法”保护和承担责任。本文档根据采购合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 甲方： 法定代表人： 乙方： 法定代表人： 根据《中华人民共和国合同法》之规定，经甲乙双方充 分协商，特订立合同，以便共同遵守。 第一条产品的名称、品种、规格和质量 1.产品的名称、品种、规格： 名称：____________________________ 品种：____________________________ 规格：____________________________
2.产品的技术标准（包括质量要求），按下列第 （ _______ ）项执行： （1）按国家标准执行。 （2）按部颁标准执行。 （3）按企业标准执行。 （4）有特殊要求的，按甲乙双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行。 第二条产品的数量和计量单位、计量方法 1.产品的数量： ____________________________________________。 2.计量单位、计量方法： ____________________________________。 3.产品交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然减（增）量规定及计算方法： ______________________________________________________ _________。 第三条产品的包装标准和包装物的供应与回收
Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 给水工程施工合同
编号：FS-DY-20530 给水工程施工合同 甲方：房地产开发有限公司 乙方：市政工程有限公司 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就*****西区室外给水管网工程事宜达成如下协议： 一、工程名称：西区。 二、施工范围：西区室外给水管网施工图纸内全部内容。 三、合同价款： 合同价款包括西区给水管网施工图中全部设施的施工直接费、材料费、施工管理费、材料地区差价、设计费、质监检验费、管道维护费等。总计工程造价为人民币：5234506.04元（大写伍佰贰拾叁万肆仟伍佰零陆元零肆分）。包工包料，一次性包死。
四、付款和结算方式：工程开工前，甲方按照施工进度分期给付工程款。 （一）付款方式 1．乙方在每月18日向甲方提报当月完成施工产值，甲方按当月审定后施工产值的70%支付工程进度款。 2．工程完工后，支付合同价款的90%。 （二）结算方式 1．结算按《山东省市政工程消耗量定额》对其配套的费用定额和规定及甲乙双方现场签证、竣工图纸按ⅱ类工程取费；人工工日单价34元/工日。 2．20xx年相应季度价格、甲方批价单、设计变更、工程签证、甲乙双方签认的预算书等。 3．乙方应遵守甲方的《工程签证管理办法》，并按照该办法及时办理相关签证。 4．本工程的总造价为：合同价款+设计变更+工程签证。 五、责任和义务： 1．甲方责任 （1）提供以下材料：建筑区域规划平面图、建筑单体给
合同编号：YT-FS-3432-84 建筑工程清包合同范本 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
建筑工程清包合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方： 乙方： 为发挥甲乙双方的技术优势，加快工程建设速度， 努力提高施工效率，按照《中华人民共和国经济合同 法》和《建设安装工程承包合同条例》的原则，甲方 拟将桩基工程的劳务部分交给乙方承包施工，为明确 责任，经充分协商，在平等互利，自觉自愿的基础上， 甲乙双方共同达成如下协议： 一、工程名称及施工内容 1、工程名称： 2、施工内容：长螺旋钻孔压灌桩(商品砼) 二、工程地点： 三、工程承包方式 包工不包料(不含水电、税金、管理费、不开发票)，
乙方自带所有施工机具。 四、工程总量 约根桩，单桩工程结算=(有效桩长米)×桩截面积(按设计图纸计算)。 五、协议价款 1、按第一款施工内容，综合清包总价 六、付款方式 1、机械进场甲方付给乙方每台套设备进场费 2、工程款按形象进度支付，施工时乙方借支必要的生活费和生产费，正式开工甲方再付工程款元;完成工程总量的甲方付工程款元;工程完工付工程款元;其款桩基验收合格一次性付清(余款最迟不得超过当年春节前)。 3、工程款以现金支付： 七、工程质量 乙方在施工过程中，必须按国家现行施工规范和总包单位及监理单位的要求进行施工。如在施工过程中，场地有障碍物，致使桩位偏差与乙方无关。甲方
************项目给水 安装工程施工合同 甲方: ********** 开发有限公司 乙方：************ 公司 根据《中华人民共和国合同法》及国家有关规定,结合工程的具体情况，经双方充分协商，签订本合同。 一、工程项目 1.1、工程名称：******项目给水安装工程 1.2、地点：*********** 1.3、承包方式：******项目室外给水安装、楼内水表、阀门安装。 1.4、承包范围： （1）、甲方提供的供水总平面图全部工程，另加.........楼户内水表、阀门安装。 （2）、施工图预算包括的所有工作内容（附预算表）。 1.5、工作内容包括： 室外管网图纸范围内的生活给水的检查井、阀门井、水表井；供水管道的铺设安装、打压试水等工程；1#2#3#楼户内水表、阀门安装。 二、工程总造价及其支付方式 2.1、本工程合同总造价为￥元，大写：元整。本合同为固定价合同，该固定合同总价中，已综合了材料涨价、机械费、材料费采购、运输、装卸、材料保管费、安装人工费、成品保护费、税金、现场经费、管理费、工程配合费、间接费、利润、场地平整等所有费用。 2.2、施工过程中，甲方若变更设计方案或者增加施工工程量，所增加的费用经双方另行协商，费用依照河北省2014年建筑安装定额相关配套文件编制预算（措施费用不计入）。
2.3、工程款支付：在施工队进场施工7天内支付总工程款的50%，即￥元，全部工程完工后支付剩余全部工程款，即￥元。 2.4、该承包价含税金，付工程款时需先开票（增值税专用发票）后付款。 三、工期 甲方提供必要的施工场地之日起，在保证正常施工的情况下，20天内完成。 四、维修保管： 给水管道（以水表为界，水表前）乙方终身负责免费维护、维修； 水表、阀门：远传水表一年内免费维修、更换（冻坏除外）。 五、双方责任： 5.1、甲方责任： 5.1.1、向乙方提供必要的场地及施工用电，用水；水电费乙方承担。 5.1.2、按合同约定向乙方支付工程款。 5.1.3、组织对工程进行竣工验收和办理竣工结算。 5.2、乙方责任： 5.2.1、按施工安全规范要求做好施工质量、安全管理。 5.2.2、施工中因乙方责任造成的停工、返工、材料损失等均由乙方承担。 5.3.3、对发现的施工质量问题负责终身免费维修。 5.3.4供水设备由甲乙双方商定设备单位后签订合同，设备厂家的对接、设备供货及安装调试售后服务等工作均由乙方负责，并承担相应责任 六、违约责任： 6.1、除不可抗力（战争、天灾等）外，甲、乙双方应严格遵守本合同条款，否则，违约方须向另一方支付合同总造价20%的违约金，违约金不足以弥补另一方损失的，违约方还应就不足部分承担赔偿责任。 6.2、甲方如未按本合同的进度付款，每延迟一日，按应工程总造价的3%计付违约金。 6.3、由于乙方原因不能按工期竣工的，每逾期一日，按工程总造价的3%向甲方计付违约金。
合同编号：_________采购合同简单范本 甲方：_________________________ 乙方：_________________________ 签订日期：______年_____月_____日 第1 页共4 页
采购合同简单范本 甲方： 乙方： 管理有限公司(以下简称甲方)与北京服装服饰有限公司(以下简称乙方)就工服制作业务签订以下合同，共同遵守。 第一条，产品名称、价格、数量。 后附详细报价单。此价格经双方认可，作为本合同的附件。 第二条，交货地点及时间。 1、地点：北京市。 2、时间：自本合同签订且乙方收到预付款后20日内。 第三条，加工形式。 1、乙方根据甲方要求提供服装款式及面料样品，经双方确认后，再进行批量生产。 2、采取乙方包工包料并提供全部辅料的方式。 3、货物到达甲方指定地点后，甲乙双方依据订货清单进行清点验收，并办理交接签字手续。 第四条，甲方责任。 1、甲方通过服装款式及面料后，在合同生效及执行过程中不得擅自更改。 2、甲方定好量体时间，保证人员齐全。 3、按此合同付款日期，按时付款。 第五条，乙方责任。 1、乙方须保证产品质量，如有制作问题，乙方须负责修改。 第 2 页共 4 页
2、按此合同交货日期，按时交货。如未按时交货，甲方将扣除乙方千分之二/每日的货款作为违约金。 第六条，结算方式。 1、支票结算。此合同签订后三日内，甲方须预付百分之五十的货款给乙方。 2、终结付款额，依据实际制衣件数，经双方认可后的款额支付。 3、甲方收到乙方全部货物并验收合格后，须在三十日内付清乙方全部货款。如有延误，每日须加付千分之二的滞纳金。 第七条，本合同有效期自签订之日起生效，到全部货款结清之日为止。 第八条，此合同经双方签字盖章后生效。如有一方在有效期内欲终止合同，需赔偿对方百分之三十的货款作为违约金。本合同一式两份，双方各执一份。 甲方业务代表：乙方业务代表： 甲方盖章：乙方盖章： 日期：日期： 第 3 页共 4 页
自来水改造工程合同书 建设单位：（简称：甲方） 施工单位：（简称：乙方） 根据《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程的具体情况，本着实事求事的精神，经双方协商签订合同，共同遵守。 一、甲方将自来水改造安装工程项目承包给乙方，乙方以包工包料的形式包干施工，安装总费用为元整（￥）。（具体预算附后） 二、根据国家饮用水安装卫生标准，安装所用管材采用抗严寒、耐腐蚀、强耐压、使用寿命长、卫生环保的国家级品牌聚乙烯（PE）供水管。 三、改造范围：村片共50户120人的供水池管网接口及供区内主管道及支管、分支管的安装，每户安装水表接入墙内不超过1米，并安装好水龙头。 四、结合本村实际情况管道具体设置，分支管大小根据用户数的多少而定，具体设置为：1户进水管为￠25（PE）管；2—5户进水管为￠32（PE）管；6—9户进水管为￠40（PE）管；10—18户进水管为￠50（PE）管；18户以上进水管为￠75（PE）管。自来水管要求埋在25cm—30cm 以下，水管质量参照投标须知的规定。小管压力不小于10公斤。 五、计量水表箱为一户一表制，水表必须安装在户外，
具体位置由用户自定，并在指定安装处做记号，未经允许不得随意改动。 六、本工程工期定为年月日前完工，为确保工程顺利施工，甲方必须配备固定人员为乙方协调好在安装中出现的各种问题。 七、为确保材料安全，便于施工，在施工期间内，甲方必须为乙方提供材料仓库、施工所用的相应电源，确保工程顺利进行，乙方必须抓好安全施工。在施工过程中，若发生意外事故，一切责任由乙方负责。 八、付款方式：工程完工，经验收合格后，工程款全部付清。 九、工程完工后，乙方必须为甲方提供工程安装完工图，图纸包括管道型号大小、长度，分支位置，水表位置，用户姓名等等，以便管理维护。 十、本合同一式四份，双方各执二份，自双方签字盖章后生效。 甲方（公章）：乙方（签字或盖章）： 甲方代表：乙方代表： 年月日年月日
安装工程清包工合同 接受劳务方(甲方)温州东瓯建筑劳务有限公司 提供劳务方(乙方)：____________________________ 依照《中华人民共和国合同法》和其他相关法律、法规的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，并严肃履行。 第一条工程项目 一、工程名称：蒲州街道下埠农房集聚建设工程安装工程 二、工程地点：蒲州街道下埠村 三、工期：同土建工期。 四、承包劳务费用按每平米42元/平方米，面积按中标通知书暂定4万平方，如有增加面积（架空层不计算面积）按实计算，承包金额：约168万元。工程资料由甲方自行编制整理。该承包为清工总承包，单价为一次性包干，除联系单增加的工程量（仅限于建筑面积增加）可以调整承包总价外，其它原因一律不得调整单价。 第二条工程承包内容 乙方承包施工内容包括：本工程中全部安装的工作内容中的人工和机械工具，建筑给水排水、建筑电气、消防报警及联动系统、自动喷淋系统、人防通风及消防通风系统等（人防设备除外），弱电智能系统等。乙方投入工种及人数由乙方自行安排。如人防、通风工程由建设单位另行分包施工时，按人防 8 元/平方米、通风工程元/平方米减扣本合同承包价，如建设单位没有安排分包，甲方不得另行分包乙方已承包分部分项工程。 第三条工程款支付及工程结算 甲方按每月2000元/人支付乙方生活费，每半年再按每人4000元结算一次工资，工程竣工预验收时支付至总劳务费用的80%，工程竣工后按承包总价及增加工程量部分共同结算，扣除9万元保修金后30日内一次性结算付清，竣工满一年后15日内甲方退回乙方9万元保修金。 第四条工程质量 甲方根据国家现行的相关施工规范和图纸会审纪要等相关文件组织验收，乙方按照国家相关施工规范、施工图纸、进度计划、技术交底、安全交底要求，精心组织施工，保证工程质量，如因乙方施工原因造成质量不合标准，必须返工修理，其材料费损失，由乙方承担50%，误工费乙方自行承担；如工程质量低劣又无法补救的，由乙方承担全部工料损失和甲方由此造成的其它损失。 第五条安全生产及生活管理 一、甲方对乙方承担的工作要做安全交底，提出明确的安全要求，并进行监督检查，检查发现问题，甲方有权停止其工作并进行经济处罚。乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程，施工中如因违反相关安全规定而发生伤亡事故，由乙方负全部责任。 二、劳动保护用品及施工中属个人使用的带电操作器具如绝缘手套、胶靴等由乙方自行解决。甲方提供安全帽，如施工中遇到超高等情况无法操作时，甲方提供（如搭设脚手架等）安全生产条件，确保施工安全。 三、在施工过程中，乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故，由乙方负全部责任。 四、乙方工人进场后，甲方只提供住宿，其它生活事宜由乙方自理，且必须符合甲方创标及安全管理要求。 五、施工中如有工伤事故发生时，费用在2000元以下时由乙方承担，费用在2000元以上时乙方承担75%所发生的费用，甲方承担25%所发生的费用。 第六条材料供应管理 乙方应根据甲方的进度要求编制自己的施工进度计划并据此提出相关材料计划，材料计划经甲方工程师和项目负责人审核后方可采购。乙方应及时提供材料计划并设专人向甲方办理用料的限额领料手续。乙方应严格按照甲方提供的质量要求和材料配合以施工。乙方施工中用料浪费及不合理的超出限额部分，由乙方
元和国际项目住宅水表安装承包协议 甲方（发包人）：内蒙古元和房地产开发有限责任公司 乙方（承包人）：呼和浩特市自来水公司 由甲方开发建设的内蒙古总商会大厦及住宅项目，位于金桥开发区乌尼尔东街南侧，其中3#、4#楼为两栋住宅楼，共计239户。经甲、乙双方友好协商，就该住宅项目智能磁卡水表安装及移交工程达成如下协议： 一、承包内容： 1、乙方负责办理3#、4#住宅楼，共计239户的磁卡水表的自来水公司相关报装、验收及移交、立户手续； 2、乙方负责办理3#、4#住宅楼，共计239户的磁卡水表的购置及安装事宜。 二、承包费用（含税价）： 包含以上所有工作内容，费用为500元/块，单价一次性包死。 具体费用为：239块*500元/块=119500元，根据实际安装数量据实结算。 三、承包工期： 工期定于2014年8月15日开始，1周内施工安装完成。不论何种情况若乙方延期施工，造成损失由乙方赔付（按日向甲方承担本协议总价款5%的违约金）。 四、承包工程质量与安全： 乙方在施工期间保质、保量、保安全，一切施工手续和安全防护措施由乙方负责，出现的任何安全隐患及事故都由乙方负责，与甲方无关。工程质量应符合国家及自来水公司规程标准，验收中发现问题，
乙方应在一个日历日内处理完毕，否则按本协议第三条约定承担违约责任。质量保修按自来水公司相关规定执行。 五、付款方式： 签订合同后甲方支付乙方10万元，尾款待验收及移交、立户手续完毕后一次性付清，该合同价为含税价，乙方提供符合税法规定的等额发票。 六、若因本协议的履行引发争议，甲乙双方友好协商解决，协商不成提交本工程所在地人民法院诉讼解决。 七、本协议经甲乙双方签字盖章后生效，一式肆份，甲方叁份，乙方执壹份。 甲方：内蒙古元和房地产开发有限责任公司 法定代表人或授权代表人： 签订日期： 乙方：呼和浩特市自来水公司 法定代表人或授权代表人： 签订日期： 签约地：甲方住所地。
竭诚为您提供优质文档/双击可除 简单的采购合同范本 篇一：简洁采购合同模板 产品销售合同 供方*********有限公司合同编号：TT-160地址 T:021-52******F:52*****需方：**********有限公司地址：T:0519-68******F:68****** 二、质量标准：□品质符合原生产厂家企业标准□双方签订的技术标准协议三、交货方式：□送货□自提;运费承担方：□供方□需方四、交货地点：供方工厂仓库五、付款方式及时间：带汇票提货 六、本合同所涉纠纷，双方协商一致提交原告方所在地人民法院诉讼管理。七、质量异议期：货到需方公司日起，15天有效。八、本合同适用《合同法》有关买卖合同的有关规定。 九、本合同一式二份，双方各执一份，自双方签字盖章后生效，本合同传真有效 1
篇二：简单采购合同范本 采购合同 合同编号： 需方单位（甲方）： 供方单位（乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为规范合同当事人的交易行为，保护合同双方的合法权益，保证产品质量和供应交付正常进行，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。 第一条：材料标的、数量、价款 注：1）上述单价不得因市场行情波动而变化，上述单价已包括到交货地点的运 输费用、运输中的损耗费用、装卸费、材料检测费。 2）最终结算数量按实际签收交付的数量为准。 第三条质量和技术标准要求 1、乙方应严格按照双方约定的质量和技术标准要求供应物资。 2、甲、乙双方约定物资验收遵循的质量和技术标准：国家现行规范。 3、乙方应按现行的国家标准或甲乙双方约定的标准规定（有特殊要求的，须另 行书面确定）。
安装自来水施工合同样本 安装自来水施工合同范文一 委托方(甲方)： 委托方(乙方)： 甲方根据其工程需要经报批同意，将供水系统工程委托乙方施工，为了保证工程顺利进行，依据《中华人民共和国经济法》和国务院颁发的《城市供水条例》、《湖南省实施<城市供水条例>办法》及国家有关政策、法规，经双方协商一致签订承包全同，其内容如下： 一、工程地点及内容 工程地点： 工程内容： 二、承包方式 . 乙方包工包料，按照甲方工程内容的要求，经衡阳市自来水公司设计、施工、验收以及办理从申报到供水所需的相关手续，总价一次性全包干方式承包。甲方不另承担本工程的其他费用。 三、材料、设备供应及施工
乙方根据甲方要求申报，衡阳市自来水公司设计、施工。乙方采购工程材料和设备，施工质量必须符合《安装工程验收规范标准》的要求。 四、工程造价及付款方式 l、工程造价依据设计方案及xx安装定额，工程总造价包括：设备费、工程施工费、试验费、设计费、不可预见费以及报批验收费、衡阳市自来水公司水表计量管理装置费，全部工程的招待费等一切相关费用，经双方协商为人民币(大写)：(不包括破路手续费及水表预交水费)。 2、工程付款方式：乙方办完报批手续，需向自来水公司缴款时一次性付清。 五、工程要求 施工日期为年月日至年月日。乙方不得无故拖延，非下列因素，乙方拖延工期，每拖延一天，需赔偿甲方损失费元整。 1、工程内容如有变动，工期另行协商。 2、室外施工如遇雨雪，工期顺延。 3、自然灾害和人力不可抗拒的因素工期顺延。 4、甲方不按合同要求付款，上期顺延由甲方负责。 六、双方职责 1、甲方职责
a、负责办理破路、报建等有关手续; b、根据合同要求按时向乙方支付工程款; c、派往必要的施工现场代表协商解决施工中不可预见的实际问题; d、负责现场已装的设备、器材的保安工作及协调周边关系。 2、乙方职责 a、按时、按质、按量完成合同所列承包内容; b、负责施工中的安全责任;’ c、负责办理工程竣工验收及供水，移交有关图纸，协调同自来水公司的关系; d、负责代办施工中的停送水手续; e、负责代办本工程的设计方案。 七、其它 1、本合向经双方签字盖章后生效; 、 2、本合同一式贰份，甲、乙双方各执一份; 3、未尽事宜，秉着以相互理解的原则，协商解决。 甲方签字盖章：乙方签字盖章： 电话：电话： 年月日 安装自来水施工合同范文二
采购合同 合同号NO： 需方：（以下简称需方） 供方：（以下简称供方） 签订地点：上海市奉贤区 签订时间：200 年月日 供、需双方本着平等、互惠互利原则，经协商一致，就需方向供方采购、供方向需方供应附件一中所列产品签订本合同。 一、供货方式： 1.由需方以《物料订购单》方式向供方下达采购订单，供方须按照订单要求提供产品。 2.供方在收到《物料订购单》后应回传确认函，如有任何问题必须在一个工作日（8小时）内书面通知需方，否则视为默认。 3.需方有权根据生产计划的变更以及供方产品的供货质量、采购订单的执行情况、售后服务质量等条件对供方的供货品质及数量进行及时调整，供方有义务积极配合。 4.为保证产品数量的准确性，供方须免费提供1-3%的易损耗件和需方客户所必须的随柜修补件。 二、产品的质量要求： 1.供方应按需方认可的产品供货，未经需方事先书面同意，不得对产品本身和生
产场地有任何改变。 2.供方需严格按照经需方认可的质量和技术规格要求生产和供应产品，如有任何改变，需方负责知会供方更新有关图纸或菲林等，供方积极跟进相关的变化。 3.供方应保证所生产或供应的产品均符合有关环保法规要求及国家标准、行业标准。 三、品质保证： 1.供方应保证所使用的原材料符合需方要求，对未曾使用过的原辅材料的变更，必须提前书面报需方确认。 2.供方应建立有效的质量保证体系以满足需方要求，需方有权随时对此进行检查考核。 3.供方供货前应严格按要求自检，其检测项目不得少于需方标准和图纸所规定的进货检测项目，并有书面记录。 4.对需方提出的质量问题和要求整改意见，供方必须及时解决和整改，若在规定期限内未得到解决和整改，需方有权停止供方供货。 四、包装要求： 供方须按需方要求定量包装，并在外包装上标识制造批号、物料名称、材质、型号、规格、颜色、数量等，包装物应适应*车装卸、长途运输，符合防潮、防震、防尘要求，因包装、运输不当引起的锈蚀、损伤等由供方负责。 五、交货地点及运输、装卸费用承担： 1.交货地点：需方工厂仓库或指定地点。 2.运输、装卸费用：由供方承担。 六、价格及付款方式：
自来水给水管道及户表安装 工程施工合同 甲方（发包方)： 乙方（承包方): 根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲、乙双方就住宅小区自来水给水管道及户表安装工程相关事宜达成一致，特签订如下合同条款，供双方共同遵守。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程范围：市自来水公司和规划局批复同意，甲方认可盖章的住宅小区自来水供水系统施工图纸范围内的全部工程内容(含开口费）。 4、承包方式:包工包料、包安全、包质量、包通过甲方及自来水公司验收的交钥匙工程。 二、工程造价 本工程综合包干价为人民币(大写): 陆拾万元整,（小写）: ６0000０元。此承包总价包括完成全部工程内容所需发生的一切费用，除下述特别指明的内容可调整工程承包总价外，双方不得以任何理由变更工程承包价。 ①工程设计变更:凭甲方和设计单位签证的设计变更联系单。 ②甲方提出的书面变更通知单及甲方认可的现场计量签证单。 ③以上两项变更工程量据实结算，价格以甲方审定的价格作为结算价。 三、合同工期 本工程合同总工期45 日历天，自本合同签订次日起开始计算
四、付款方式 1、人员、设备、材料进场7个工作日后付工程总价款的3０%。 2、施工进度达到总价款的70%后付工程总价款的20%。 3、工程竣工经有关部门验收合格后7个工作日内付工程总价款的45%。 4、工程竣工验收达到一年后7个工作日内付清质保金５%。 五、工程质量 1、乙方必须严格按照施工图、说明书以及国家有关规定、施工技术规范和市自来水公司管道操作安装规程进行施工,按规定做好试件、材料的试验和报验,确保工程质量,按期完工,并达到国家供水安装标准及自来水公司供水管及水表安装要求,顺利通过验收。 ２、本工程使用的材料、设备必须是符合国家相关标准的合格产品,所有材料、设备进场前须提供生产许可证及产品合格证，经甲方认可后方可进场组织安装。 六、双方责任 １、甲方责任 ①甲方委派为甲方现场代表,负责对工程建设进行全面管理,解决施工过程中出现的需由甲方协调的相关问题，并参与工程各种验收和签证工作。如变更现场代表应及时通知乙方。 ②向乙方提供施工场地,保证运输道路畅通，同时提供施工现场用水、用电，费用由乙方承担。 ③提供本项目施工图,负责组织图纸会审和设计交底。 ④负责协调乙方与其他各承包单位的关系，并协助解决材料堆放场地，相关费用由乙方自行承担。 ⑤按合同约定支付工程款。
水电安装工程清包合同 甲方：盱眙儿童医院有限公司（以下简称甲方） 乙方：江苏裕昌市政工程有限公司（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就清包事项协商达成一致，订立本合同： 一、工程概况 工程地点：望城县丁字镇彩陶源村 工程名称：石渚坪广场—停车场及商业配套用房 本工程层数2层，框架—剪力墙结构，总建筑面积约7000㎡。 建设单位：湖南长沙铜官窑建设开发有限公司 设计单位：长沙泰源建筑设计有限公司 二、承包方式 包工不包主材的大清包方式 三、工程包干承包范围及内容 1、承包范围： a、本建筑安装工程水施、电施设计施工图纸及图纸会审交底资料、设计变更所含的安装工程； b、施工期内安全文明施工和配合各项检查一切协助用工； c、按合同工期要求赶工费用和竣工验收前清洁卫生工作。 2、承包内容：
a、从管线、洞孔预留、预埋开始→设备安装→调试等全部工作项目内容； b、自带本工程所需机械设备、生产工具用具、劳保安全防护用品（甲方提供材料仓库及住房各一间，其余日常生活用品自理）； c、暂住证、各种保险、国家政策内保障、劳保、卫生、乙方所有施工人员的居住生活条件、作业人员执证、仓管等费用； d 、除甲方供给的主材：阀门、电线、电缆、镀锌圆钢、镀锌扁铁，铁构件制作安装材料、配电箱、盒、开关、插座、卫生洁具、灯具及水电安装管材、管件及配套安装材料等外的乙方清包范围内水电安装施工过程中需要的辅材（如铁丝、钢钉、塑料膨胀管、钢丝、扎丝、电焊条、切割片、泡沫板、胶带纸、扎带、黄腊管、号码筒、胶布、自攻螺丝、油漆等均由乙方自购，费用自理）； e、材料第二次转运、交叉作业、夜间施工、冬雨季施工、场地清理、文明施工、施工难度及安全的增加费用； f、配合各专业分包安装施工队伍施工（包括送电、配合专业队伍设备调试等）； g、工程完工后按甲方要求将所有甲方提供剩余、节余材料清点办理交接手续。 四、施工范围界限 1、排烟风机、消防喷淋水泵、排污泵等用电设备，由乙方送电至末端配电箱，其余配电箱设备安装以及出线部分施工由消防专业
水表安装维护协议书 甲方：沈阳水务集团有限公司于洪营业分公司 乙方： 丙方： 乙方开发的位于小区市政供水由甲方负责管理，该小区的日常管理由丙方负责，经甲、乙、丙三方友好协商，就小区水表安装及日常维护事宜，达成协议如下： 1、乙方开发的小区的水表箱的安装要符合国家规定标准，供水管线要预留足够尺度，按照水表的安装规范，水表进水端直管长度不得低于10倍水表口径的长度，出水端直管长度不得低于5倍水表口径的长度。由于管线预留尺度不够造成甲方无法安装水表，由乙方负责整改。 2、小区具备水表安装条件后，乙方要根据小区实际户
数向甲方提出水表安装申请，同时乙方将该小区每栋楼的户数明细（要求加盖公章）一同报送甲方。如乙方报送的水表安装明细不准，造成甲方漏户或小区无表用水户等情况发生，由此给甲方造成的一切经济损失由乙方承担。 3、甲方接到乙方水表安装申请后，安排工程队进行水表安装操作，安装完毕后由乙方负责验收，验收合格后乙方需在验收单上签字并盖章。 4、自水表安装验收合格之日起，由于水表人为损坏或维护不当（包括冻坏）原因造成无法计量的，如小区未移交丙方管理，水表的维修维护费用由乙方负责；如小区已移交丙方管理，水表的维修维护费用由丙方负责。 5、本协议自甲、乙、丙三方共同签定之日起具有法律效力。 6、本协议未尽事宜，由甲、乙、丙三方友好协商解决，如未达成一致意见，三方可向开发小区所在地人民法院提起诉讼。 7、本协议一式四份，甲方执二份，乙、丙双方各执一份。甲方：（盖章）乙方：（盖章）丙方：（盖章） 法人代表：法人代表：法人代表： 签约代表：签约代表：签约代表： 年月日年月日年月日
范本四（采用单一来源采购时适用） 政府采购合同 采购人（以下称甲方）：_______________ 供应商（以下称乙方）：_______________ 采购代理机构（以下称丙方）：金昌市政府采购中心 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，甲乙丙三方按照金昌市政府采购中心于年月日的单一来源采购结果[单一来源文件编号： ] 签订本合同。 第一条合同标的 乙方根据甲方需求提供下列货物：____________________ 货物名称、规格及数量详见“供货一览表”。 第二条合同总价款 本合同项下货物总价款为__________________（大写）人民币，分项价款在“报价表”中有明确规定。 本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用。 本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。 本合同执行期间合同总价款不变。
第三条组成本合同的有关文件 下列有关本次单一来源采购的采购文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于： （1）政府采购中心发出的单一来源采购文件； （2）乙方提供的报价响应文件和报价表； （3）供货一览表； （4）交货地点一览表； （5）技术规格响应表； （6）投标承诺； （7）服务承诺； （8）中标通知书； （9）甲乙双方商定的其他文件。 第四条权利保证 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。 第五条质量保证 1．乙方所提供的货物的技术规格应与单一来源采购文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。 2．乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全
建筑施工用水协议 临时用水协议 甲方: 乙方: 为了明确甲、乙双方在水的供应和使用中的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》、《城市供水条例》等有关法律、法规，经甲、乙双方协商，订立本协议，以便共同遵守。 第一条用水地址、用水性质 (一)、用水地址为 (二)、用水性质系施工临时用水，执行______元/立方米的供水价格。 第二条供水方式和质量 (一)、在协议有效期内，甲方通过开发区市政供水管网及附属设施向乙方提供不间断供水。 (二)、乙方对水压、水质有特殊要求的，应当自行设置贮水、间接加压设施及处理设备。 (三)、甲方保证市政供水管网水质符合国家《生活饮用水卫生标准》。 (四)、甲方保证在计费总水表处的水压不低于0.3MPa。 第二条用水计量、水价及水费结算方式 (一)、用水计量采用水表计量方式，水表安装时应登记注册。甲、乙双方按照注册登记的计费水表计量的水量作为水费结算的依据。 (二)、供水价格:甲方按照德州市临邑县物价局批准的供水分类价格收取水费。在协议有效期内，遇水价调整时，按照调价文件规定执行。
(三)、水费结算方式:甲方按照规定周期抄验水表并结算水费，乙方应在当月22日前交清水费。 第三条甲方的权利和义务 (一)、监督和管理乙方正常用水。 (二)、乙方逾期不缴纳水费，甲方有权从逾期之日起向乙方按日收取所欠水费1,的滞纳金。 (三)、乙方搬迁或者其他原因不再使用计费水表和供水设施，又没有办理停用手续的，甲方有权拆除其计费水表和供水设施。 1 (四)、因乙方表井占压、损坏及乙方责任等原因不能抄验水表时，甲方可根据乙方上三个月最高月用水量估算本期水量水费。如乙方三个月不能解决妨碍抄验水表问题，甲方不退还多估水费。 (五)、甲方应当按照协议约定的水质不间断供水。除高峰季节因供水能力不足，经上级主管部门同意被迫降压外，甲方应当按照协议规定的压力供水。对有计划的检修、维修及新管并网作业施工造成停水的，应当提前24小时通知乙方(不可抗力造成停水除外)。 (六)、甲方设立专门服务电话实行24小时昼夜受理乙方的报修。遇有供水管道及附属设施损坏时，甲方应当及时进入现场抢修。 (七)、如甲方需要变更抄验水表和收费周期时，应当提前一个月通知乙方。 (八)、对乙方提出的水表计量不准，甲方负责复核和校验。对水表因自然损坏造成的表停、表坏，甲方应当更换，校验和更换费用由乙方承担，甲方可根据乙方上三个月平均用水量估算本期水量水费。由于甲方抄错表、计费水表计量不准等原因多收的水费，应当予以退还。 第四条乙方的权利和义务