某项目施工合同
甲方：
乙方：
经甲乙双方协商，甲方**工程项目由乙方承建。乙方已查看现场,并已知现场条件为施工条件。为了明确工程内容及双方权利义务，本着互相协作、紧密配合的原则，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定和本工程的具体情况，订立本合同。
第一条：工程内容和承包范围
（一）工程内容包括：
甲方新增项目、**工程、**工程、防风墙工程及其他基础条件工程。
（二）承包范围：
1. 本合同规定的内容；
2. 施工图纸1套；
第二条：工程造价及承包方式
（一）承包金额：按双方协商价，**工程总造价为人民币
（大写）（小写）
1.施工图纸中和项目说明中的其他细项均包含在总价里;
2.乙方代甲方采购建筑材料；
3．工程总造价包含所有直接成本、间接成本、利润及税费。
（二）承包方式：
1．按施工图及项目说明包工、包料、包工期、包质量；
2．按国家规定缴纳的承包工程收入营业税和城市维护建设税等，已包含在本合同承包金额内，由乙方支付。本合同中约定的价格为总价包干，除本合同相关条款有明确约定的情形之外，不因市场变化等任何因素而调增；
3．工程质量标准要求：
参照《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》执行。
第三条：工期
（一）按双方规定，总工期日历天数为天。
（二）开工日期：
竣工日期：
（三）各子项完工时间要求
乙方按甲方图纸施工，并按甲方计划完成交付的任务
（四）如遇下列情况者，经甲方代表签证后，工期按实际相应顺延。
1．因重大设计图纸修改，影响进度或增大工程量；
2．因遇人力不可抗拒的自然灾害（如构成不可抗力的台风、水灾、地震）造成停工者；
3.甲方未按合同规定预付工程款而影响施工进度。
（五）乙方无正当理由的工期拖延，实际竣工日期延期在十天之内的每延期一天，由乙方付给甲方违约金3000元，延期超过十天的每延期一天，由乙方付给甲方违约金5000元，违约金累计不封顶，直至实际竣工验收完成；由于乙方原因造成工期延误一个月，甲方有权解除本合同，乙方知悉甲方该工程建设的特殊目的及重大意义，乙方同意按照本合同约定工程总造价的两倍数额赔偿甲方的损失。甲方依据本款解除本合同的，乙方当在五日内无条件撤离施工现场，否则除承担上述违约责任外，每逾期撤离一日还应当向甲方支付逾期撤离违约金两万元。上述款项可以从任何应付的工程款中扣除。
第四条：工程材料
（一）乙方采购的材料必须附有生产厂家、产品合格证、材质证明、材料规格型号。其符合图纸要求并符合行业标准方能用于工程施工。
（二）所有材料采购前确认各项技术指标并经甲方同意，进场后经甲方现场负责人逐项复核无误确认后投入使用。未经检验复核无甲方确认签字不予结算施工款。
（三）如因材料造成质量问题而造成的所有损失（直接损失和间接损失）均由乙方承担。甲方不承担任何责任。
（四）材料规格超过已经双方确认的行业标准，乙方无条件退换并承担直接、间接损失（甲方同意的情况除外）。
（五）材料尺寸实际偏差值低于行业规定值时，如甲方同意可以使用，但按差值部分×5计算成本，从合同款中无条件扣除。
第五条：双方责任
（一）甲方责任：
1.平整完工之前，提供水、电源的联结点，并能满足施工需要，其中，用水、用电产生的费用由乙方承担；
2. 提供自来水管道的定位标桩、施工区域坐标控制点；
3. 于合同签订当日内向乙方提供施工图3套；
4. 由于生产和使用的需要，甲方变更设计时，应提前两天办理工程变更和修改设计手续；5．组织有甲、乙方参加的施工图纸交底，并按施工图的份数发给乙方；
6．审核乙方编制的工程总进度计划、工程进度周报表、并按时向乙方支付工程进度款；7．甲方应在现场监督检查工程质量、进度；负责设计图纸问题的处理、设计变更的签证、工程中间验收、工程进度拨款签证和其它必须的签证；
8．组织对工程竣工验收，并按合同规定的期限办理竣工结算。
（二）乙方责任：
1．施工界区内临时设施，临时道路、水、电、管线的修建安装；所需水表电表乙方自行采购、安装和管理；
2．编制施工组织设计和施工方案，施工总进度计划，设备、材料及进场计划，并送甲方备案；
3．每周一向甲方送周度施工计划和完成工程周报（包括工程量和工作量），如不按时报送，甲方不予支付工程进度款；
4．按施工图纸、项目说明、图纸交底会审纪要，设计变更通知单和国家现行的《施工及
技术验收规范》进行施工，作好自检工作，确保工程质量，确保合同工期；
5．按施工安全规范的规定和采取预防事故的措施、确保施工安全和第三者的安全；6．做好施工原始记录、隐蔽工程记录，汇集施工技术资料作交工文件附件移交甲方；7．做好施工组织、管理、维持现场清洁，道路畅通。器材的堆放整齐，并及时清除垃圾和不用的临时设施；
8．做好对分包单位的管理（由乙方分包时），抓好分包单位的工程质量和工程进度；9．在一年的保修期（自验收合格并且乙方将工程交付甲方之日起算）内，发现有施工质量问题，乙方负责在甲方要求的期限内无条件免费返修，乙方逾期返修的，甲方自行组织的返修发生的费用由乙方承担。属设计或甲方非正常使用造成的，其返工修理费由甲方负责；10．凡施工中发生的一切安全事故，均由乙方负责，并于当天书面报告甲方或主管单位备案；
11．工程竣工后清理现场（包括基地内的余土及其它堆积物，生产和生活的临时设施除拆），并将门窗、玻璃、地面擦扫干净，厕所、厨房的下水道清理干净，做到工完场清；12．在施工中，由乙方本身原因造成的停工、返工、材料、物件的倒运、机械二次进场等损失，应由乙方自行负担；
13. 乙方保证按时结清工人工资报酬，不得以工人工资等为理由要求甲方提前结算进度款（工程款），乙方保证其施工人员不以任何方式向甲方主张工资、报酬或者其他款项。违反此项约定的，乙方应当赔偿甲方的全部损失并按照乙方施工人员向甲方主张的款项的30%向甲方支付违约金。
第六条：工程质量检查验收
1. 施工中乙方根据甲方要求，应随时提供关于工程质量的技术资料，如材料、设备出厂合格证、试验报告等的影印件并随时提供甲方核查原件，材料代用必须经过甲方审核同意并签证；
2. 乙方必须健全质量检查制度，在现场设质量安全检查员，做好自检记录；
3. 凡隐蔽工程，经乙方自检后，应分批填制确切的隐蔽记录（即范围、数量、质量），凭表通知甲方检查，甲方接通知后，当天组织质检，经检查合格并符合设计要求，双方签字后方能进行下一个工序的施工。如果甲方接通知后4小时内仍未到现场验收（但如果乙方在当日下午15：00之后通知甲方的，则甲方应在次日10：00之前到现场验收），则乙方自检后确认合格，即可隐蔽，甲方代表事后必须补签手续；
4. 如确需对已经隐蔽的工程进行复查时，其复查结果不符合设计或质量不合格者，因复查发生的费用和损失由乙方承担；
5. 施工质量不符合设计要求和相关行业标准，质量不合格者，要停工或罚款，返工的费用由乙方负担，停工工期不予延长。
第七条：施工图纸修改
1. 施工图的修改变更须经甲方代表签证方才有效，修改通知单或图纸发出的份数与设计施工图发出的份数同；
2. 图纸或各分项说明中确定的分项及金额，在双方签约后，乙方不得以任何理由，要求甲方增减费用，除非是甲方要求增减分项，方可增减费用，具体金额双方商定签字确认后，方
可施工，参照**项目工程造价厂内预算表（附件3）做计算；
3. 由于乙方原因，引起工程材料变更，施工质量问题，必须及时纠正，纠正费用（含返工损失等）由乙方承担，工期损失不予顺延；
4. 施工中发现设计有问题，或严重不合理的，乙方应以书面通知甲方，由甲方在三日内提出修改或变更设计文件，甲、乙双方办理签证手续后，方可继续施工，影响工程进度的，工期应顺延；
5. 已开工工程若甲方要求中途停建、缓建，甲、乙双方对在建工程应商定做到合理部位，同时，赔偿施工单位由此造成的停工、窝工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失；
6. 对施工中，不影响费用的设计变更或累计总额在本合同约定工程款总额3‰以内的变更，乙方无条件配合处理，甲方不再支付费用。变更导致费用超过合同总价款3‰的，对超过3‰之外的部分，双方在工程竣工结算时据实结算。其中每一项变更，都要有甲方代表当时的认可签证。
第八条：工程款支付
无预付款，在办完交工验收手续，双方完成工程结算并且乙方已经撤离施工现场后一周内支付到结算的工程款的95%，乙方同时按照结算的工程款的总价开具合法工程施工发票。剩余5%款项待保修期满并且乙方完成保修义务后支付给乙方（不计利息）；
5. 若甲方拖欠预付款或工程进度款，应按当时一年期基准贷款利率向乙方支付滞纳金；
6. 确因甲方拖欠工程款而影响进度时，其造成乙方停工、窝工损失按有关规定均由甲方承担，工期相应顺延；
7. 在验收过程中，如有不合格项目，应当在双方验收时商定的时间内，由施工单位整改完成，否则，超过一天按合同总额的3‰罚款。
第九条：工程验收
1. 乙方在竣工前十五天内，书面通知甲方作预验收检查，甲方应及时配合；
2. 工程竣工时，乙方向甲方提交全部施工原始资料，竣工图及报告两套，甲方收到乙方书面竣工验收申请后，五日内组织竣工验收；经甲方验收合格并签署竣工验收报告的日期为项目实际竣工日期；
3. 竣工工程经验收符合合同要求质量标准者，从甲方验收合格并签署竣工验收报告之日起五天内，乙方向甲方移交完毕，如甲方不能按时接管，致使已验收工程发生损失，应由甲方承担，如乙方不能按时交付，应按逾期竣工处理；
4. 单位工程如需单独移交甲方，双方应办理中间验收手续，作为竣工工程验收依据。乙方在单项工程竣工验收同时将竣工工程结算有关资料送交甲方审核；
5. 乙方的生产、生活临时设施，也应在甲方签署竣工报告日期起五天内全部撤离。乙方逾期撤离施工现场的，按照逾期撤离的天数向甲方支付每日两万元的逾期撤离违约金。
第十条：其它
（一）若施工单位防护不力而发生安全事故，如工伤、火灾等，由施工单位承担事故责任和因此而造成的一切经济损失；
（二）由于不可抗力的原因（如台风、地震、水灾、自然原因发生的火灾等）造成的经济
损失，甲、乙双方共同对等承担；
（三）甲、乙双方合同签订的工程，乙方不得转包第三者完成。工程专业需分包时，必须经甲方事先书面同意，并经甲方对承包者资信审查。乙方对接受分包的第三者的工程质量、工期负责。
第十二条：因一方不履行合同，而造成对方的经济损失，概由违约方承担经济责任和赔偿对方的经济损失。
第十三条：在合同有效期内，双方必须遵守国家的政策、法令、法律河北省有关条例规定。第十四条：本合同未尽事宜，经双方协商同意签订补充协议，与原合同有同等法律效力。第十五条：在合同履行中若双方发生争议，经调解仍不能解决时，应提交**县人民法院提起诉讼。
第十六条：本合同经双方签字盖章生效。至工程竣工验收，结清工程尾款，一年的保修期满后，自行失效。
第十七条：本合同一式四份，甲乙双方各执2份，均有同等效力。
甲方：乙方：
法人代表：法人代表：
签约日期年月日签约日期：年月日
开户银行：开户银行：
账号：账号：
THANKS !!!
致力为企业和个人提供合同协议，策划案计划书，学习课件等等
打造全网一站式需求
欢迎您的下载，资料仅供参考
土石方工程施工项目合作协议 甲方：____________________________（简称工程承揽方） 乙方：______________________________（简称工程施工方） 根据《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国建筑法》和相关法律法规的有关规定。经甲、乙双方在平等自愿、互惠、互利原则基础上进行充分协商达成共识，特订立协议条款如下： 一、工程概况 1、工程名称：土石方平场 2、工程地点：达州市经开区新城区建设 3、工程施工内容：为土石方工程挖方、爆破、运输等及发包的全部内容。 4、工程总量： 5、工期要求：按发包方与乙方签约的合同期限为准，只能提前不得推后完成任务。 二、工程项目及分工内容 （一）、甲方分工内容： 1、甲方负责与工程项目发包方协调同乙方关于工程施工协议签约和施工所需的相关文件资料手续。 2、甲方承担工程项目前期运作的相关工作和费用，其中： （1）、组织人员落实和跟进项目及全过程工作。 （2）、配合乙方与发包方完善工程所需的项目内容条件。
（3）、承担项目前期所有应支费用。 3、甲方与发包方联系并获本工程项目达到合同签约条件后，由乙方与发包方签订正式施工合同为止作为甲、乙双方合作关系的确定（二）、乙方分工内容 1、乙方按发包方所发签的合同内容全权负责实施管理，并承担相关的全部责任(含经济、法律、安全等)。 2、乙方在履约本合同时，甲方有权监督按照与发包方签发合同内容的实施过程，如出现对发包合同违约行为，甲方有权向发包方提出协调处理意见，乙方必须服从。 三、工程价款及分配方式 1、甲方保证乙方与发包方合同签约价款为每立方米按32元：内容为挖、运、爆及所有税费，运距为0――5公里，如超出运距发包方按实计价。 2、甲方前期工作的支付费用和施工期间，现场工作费用均按每立方米计价收取为______元，并按乙方逐月工程施工完成量计算执行，对每立方米______元，在提取费中所产的税费由乙方代扣代交，并出据完整的税费依据交甲方。 3、甲方前期费用待乙方在发包方首批工程预付款到帐后，甲方一次性借支乙方人民币_______万元，该款由乙方在每次完成工量划款时，在甲方应收入中以30%扣减，直致完清为准。 四、双方其他事项 1、乙方按发包方签约的合同内容全面实施经营管理承担其全部相关责任负责自负盈亏。
工程施工项目合同范本 导语：合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议，依法成立的合同，受法律保护。下面是小编给大家介绍的工程施工项目合同范本，欢迎阅读。 工程施工项目合同范本 甲方（委托人）某某建筑公司 联系地址： 乙方（居间人） 联系地址： 联系电话： 甲乙方为了发挥双方的优势，根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议： 一、委托事项 1、乙方接受甲方委托，负责就**省***工程项目（以下称该工程项目），引荐甲方和该项目的建设单位直接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的专业承包施工合同。 2、“居间成功”是指完成本条所列全部委托事项。甲方与建设单位未签订书面的工程施工合同，乙方仅为甲方提供信息，或为甲方提供的联络、协助、撮合等服务的，均视为委托事项未完成。 二、乙方的义务
1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，内容包括但不限于中标通知书、合同条件、工程量清单总价、工程量子目单价、建设单位供应材料品种及单价、弃渣运距等。乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察。 2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。如果乙方提供的信息不真实，乙方无权取得居间报酬，并同意向甲方支付违约金壹百万元。 3、乙方向甲方提供的图纸、工程量清单，业主提供的各种材料单价，必须完全能够成为甲方与建设单位所签订施工合同的组成部分。否则视为乙方没有完成委托事项，无权取得居间报酬，并且赔偿甲方因此而遭受的损失。 4、乙方应保证该工程项目真实可靠、资金到位、各种施工手续齐全，并能够正常施工。否则，视为乙方提供信息不真实，按照本合同第二条第2款执行。 5、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。如果能够达成施工合同，那么在甲方的工程施工过程中，乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位的关系。 6、乙方领取本合同报酬时，须向甲方开具有效的税务发票，相关的所得税由乙方自承担。 三、甲方义务 1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料；负责和建设单位进行合同谈判。
工程施工项目合作协议书 甲方： ___________ 身份证号码： _______________________________ （以下简称甲方） 乙方： ___________ 身份证号码： _______________________________ （以下简称乙方）丙方： ___________ 身份证号码：_____________________________ （以下简称丙方）丁方: ____________ 身份证号码： ______________________________ （以下简称丁方） 戊方：身份证号码： ________________________________ （以下简称戊方） 甲、乙、丙、丁、戊五方为共同承包建设___________________________工程及相关配套 工程项目的施工（具体内容以分包合同为准），经五方友好、坦诚协商，现达成如下协议： 第一章项目概况及合作条件 1.1本工程项目总建筑面积为__________ 平方米，中标造价约______ 万元人民币。 1.2经过五方测算，本项目的前期进场开工等所产生的费用为____________ 万元左右，因 此本工程项目计划投资 _____ 万元。 1.3本工程项目的投资、股份比例分配如下： 1.3.1甲方 ______ 投资________ 万元，占_____ %； 132乙方 ________ 投资________ 万元，占_____ %； 133丙方 ________ 投资________ 万元，占_____ %； 134 丁方________ 投资________ 万元，占_____ %； 1.3.5戊方 ______ 投资________ 万元，占_____ %；
一、合同管理的主要任务 1、合同签订者 对招标文件进项分析和合同文本审查，并做出相应的分析报告，对合同的风险性及可以取得的利润做出评估。进行工程合同的策划，如分包合同策划，解决各合同之间的协调问题。并对分包合同进行审查。为工程预算、报价、合同谈判和合同签订提供决策的信息、建议、意见等。对合同修改进行法律方面的审查。配合企业制定报价策略，配合合同谈判。 2、合同签订后 建立合同实施的保证体系，以保证合同实施过程中的一切日常事务性工作有秩序地进行，使工程全部处于控制中，保证合同目标的实现。对合同实施情况进行跟踪，收集合同实施的信息，收集各种工程资料，并做出相应的信息处理，将合同实施情况与合同分析资料进行对比分析，找出其中的偏离，对合同履行情况做出诊断，提出合同实施方面的意见、建议，甚至警告。进行合同变更管理主要包括：参与变更谈判，对合同变更进行事务性处理，落实变更措施，修改变更相关的资料，检查变更措施的落实情况。落实日常的索赔与反索赔工作。 二、加强合同管理的措施 1、重视建筑工程项目合同文件的拟定与分析 在合同文本的形式上，应该尽量采用合同示范文本。在实际工作中，因为使用不同格式的合同而产生经济纠纷的例子并不鲜见。因此，应该尽量使用合同样本——《建设工程施工合同（示范文本）》。非特殊情况，勿使用发包承包双方自行拟设的合同文本格式。此举可以有效防止所拟定的合同出现缺项、漏项及不平等条款。同时，也有利于行政管理机关对合同实施进行监督，有助于仲裁机构或人民法院及时裁判纠纷，维护双方的合法利益。 2、建立健全建筑工程项目合同管理制度并善加利用 合同管理环节繁多，包括合同的洽谈、草拟、评审、签订、下达、交底、学习、责任分解、履行跟踪、变更、中止、解除、终止等。建设单位要规范本单位的合同管理，就应该首先就合同管理全过程的每一个环节建立和健全一系列可操作的合同管理制度，使其合同管理有章可循。我认为合同交底制度、责任分解制度、每日工作报送制度及进度款审查批准制度是每一个建筑单位都应该建立的合同管理制度。合同签订后，合同管理人员应该对各级项目管理人员和各工作组负责人进行合同交底，对合同的主要内容做出解释和说明，形成合同交底制度，即合同管理人员将各种合同任务的层层分解将任务落实到人。而每日工作报送制度要求各职能部门将本部门的工作情况及未来一周的工作计划保送到合同管理处，确保合同管理人员及时掌握工程信息，对各种问题做出正确决策。鉴于当前成本核算人员因对现场合同情况不熟悉而不能将费用索赔的项目及时纳入当月付款要求中的现状，建立进度款审查批准制度有利于合同管理部门从合同角度对进度款进行审核。作为一名合同管理人员，应该能够熟练运用建筑单位所设立的各项合同管理制度，将各项制度落实到实处。
合同编号：__________________ `` 工程施工项目合作协议书范本通用 诚信?合作?共赢 甲方：__________________ 乙方：__________________ 日期：__________________
说明：本合同书的作用是国家通过制定法律来维护社会经济秩序，规范合同当事人的行为，依法签订的合同具有法律效力，受到国家的保护。可以下载修改后或者直接打印使用（使用前请详细阅读内容是否合适） 甲方：______ 身份证号码：______ (以下简称甲方) 乙方：______ 身份证号码：______ (以下简称乙方) 丙方：______ 身份证号码：______ (以下简称丙方) 丁方：______ 身份证号码：______ (以下简称丁方) 戊方：______ 身份证号码：______ (以下简称戊方) 甲、乙、丙、丁、戊五方为共同承包建设工程及相关配套工程项目的施工(具体内容以分包合同为准)，经五方友好、坦诚协商，现达成如下协议： 第一章项目概况及合作条件 1.1 本工程项目总建筑面积为 _____平方米，中标造价约 ________万元人民币。 1.2 经过五方测算，本项目的前期进场开工等所产生的费用为________万元左右，因此本工程项目计划投资 ________万元。 1.3 本工程项目的投资、股份比例分配如下： 1.3.1 甲方投资 ________万元，占 %; 1.3.2 乙方投资 ________万元，占 %; 1.3.3 丙方投资 ________万元，占 %; 1.3.4 丁方投资 ________万元，占 %; 1.3.5 戊方投资 ________万元，占 %; 1.4 在本项目资金出现周转紧张时，由各投资者按上述股份追加投资
工程施工项目合作协议书 甲方：身份证号码：（以下简称甲方） 乙方：身份证号码：（以下简称乙方） 丙方：身份证号码：(以下简称丙方） 按照平等互利、团结协作、共同发展的精神。甲、乙、丙三方共同承包罗平新324线高速公路相关建设工程项目的施工（具体内容以承包合同为准），经三方友好、坦诚协商，现达成如下协议： 第一章项目概况及合作条件 1.1 本工程项目名称：罗平新324线高速公路相关建设，中标造价约/万元人民币。 1.2 经过三方协商，三方投资款从入帐之日起按银行计息方式计算利息，月利率定为2%。利息计算日未超过三个月的资金实时结算本息；利息计算日超过三个月的资金每三个月结算利息，如果超过三个月未结算利息，则未结算的利息计入投资款本金。 1.3 本工程项目的股份比例分配如下： 甲方股份比例占40%； 乙方股份比例占30%； 丙方股份比例占30%； 1.4 在本项目资金出现周转紧张时，由各投资者追加投资。业主所支付的工程款，应优先按比例支付甲乙丙三方的投资款，不得挪做它用。如有特殊情况需动用资金，必须经三方同意后方可付款。 1.5 为了工程的顺利完工，如投资者一方没有按照约定时间缴纳投资款。投资者另一方可以筹集资金到位，三方应共同承担利息及相关费用。 第二章工程管理责任及分工 2.1该项目工程管理责任及分工如下 2.1.1 该项目的机械设备调用、管理及现场施工安排由乙丙双方共同辅助管理。 2.1.2 该项目的会计日常工作由乙负责管理；出纳日常工作由乙负责管理。 2.1.3 施工相关材料等方面的采购、验收和保管由三方委托派工人管理执行；采购当天应经三方共同确认签字方可入库记帐。
施工项目合同管理 为了加强公司、项目部、分包、劳务与各个供应商之间的合同管理，减少供应商与项目部和公司之间的合同纠纷，共建精品工程。 （一）合同的管理 1、经理全面负责项目的合同管理工作。合同文件及相关资料原件由成本经理统一保管，具体执行人员可执有副本或复印件。 2、各业务主管人员以合同为日常管理的依据，加强对合同履行情况的追踪，并及时做好记录。 3、各业务科室主管向成本经理提供施工班组和供应商的合同履行情况及相关证据。经理在进行工费、材料费等费用支出结算时，一律以合同的履行情况为依据。 （二）合同检查 1.对企业和业主合同的检查 2.企业和项目经理之间的合同的检查 3.总包与劳务分包单位(如没有分包，就不用检查。) 4.项目经理部与劳务的分包合同（如没有分包，就不用检查。） 5.检查与各项目部的八大员的合同。 （三）建设工程总承包合同的管理 1、项目经理组织项目全体员工认真学习建设工程总承包合同，让各业务人员都
清楚地认识到甲乙双方的权利和义务，了解甲方的工期和质量要求。 2、做好合同变更的管理工作。 3、做好甲乙双方重要的会议纪要，并签字确认。 （四）工程分包合同及外包劳务合同的管理 1、工程分包合同和外包劳务合同总称为分包合同。分包合同由项目经理和施工班组协商拟定，经项目经理审核同意后，双方正式签订。 2、分包合同的主要内容应包括以下几个方面： （1）明确工程名称、施工地点、分包工程项目及范围、工程造价、施工期限及其它双方认为应明确的事项。 （2）总包单位的主要职责： A、组织审查施工班组编制的施工组织设计（或施工方案），安排施工计划和综合进度计划，组织施工班组配合总包进行施工。 B、向施工班组提供有关施工图纸和技术资料；审核并签认施工班组编制的施工方案及施工图预算；对分包工程的进度、工程质量进行检查监督。 C、为施工班组创造条件：做好施工班组需用的施工现场的场地平整；清除地上地下障碍物、接通施工班组施工用的水源、电源；修通道路；铺设塔吊路基；提供材料设备堆放场地；疏通现场积水；安装夜间施工照明等。 D、负责办理拨款签证和竣工验收手续。
项目工程施工合同书 编号： 甲方： 乙方： 依据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及其他有关法规，遵循平等、互利、公正的原则，甲方将×××行政中心接待楼、消防设施安装工程中的消火栓系统、喷淋系统、火灾自动报警系统及水泵房系统安装以包工的方式委托乙方负责施工，同时依据合同法相关规定，签订本项目工程施工合同书，双方共同遵守。 一、工程概况： 1.工程名称：×××行政中心接待楼 2.工程地址：××× 3.工程内容：该工程内容包括消火栓系统安装、自动喷淋系统安装、火灾自动报警及水泵房系统安装。 一、项目施工工期： 1.开工日期：2014年6月15日（具体时间依据现场施工情况确定） 2.竣工日期： 2014年8月18日（具体时间依据现场施工情况确定） 二、合同价款 金额（人民币大写）：拾壹万圆整（人民币小写）：110000.00元： 三、合同价款支付方式 支付程序：项目经理出据，工程部经理核准，公司总经理审批后财务部支付。 支付办法： （1）完成消火栓系统安装（打压结束）甲方向乙方支付该系统工程量价款的80%； （3）完成自动喷淋系统安装（打压结束）甲方向乙方支付该系统工程量价款的80%； （4）完成火灾自动报警（调试结束）甲方向乙方支付该系统工程量价款的80%；
（5）完成水泵房系统安装（调试结束）甲方向乙方支付该系统工程量价款的80%； （6）本安装工程竣工验收合格后，甲方向乙方支付剩余款项。 五、甲方责任： 1．开工前组建项目部，确定项目部其他成员。 2．提供给乙方施工图及相关资料壹套，组织图纸会审，对乙方进行安全技术及施工规范交底。 3．对项目质量、安全、进度进行全过程监督、指导。 4．及时支付承包费用。 5．甲方有权在确认乙方无能力按时完成本工程时，将直接调派其他队伍或人员进场施工，其发生费用由甲方确认后，在乙方的工程款中直接扣除。 六、乙方责任： 1．严格按图和施工规范进行施工，确保工程施工质量。 2．严格执行安全施工操作细则，杜绝安全事故。 3．文明施工、不准赤膀、穿拖鞋、喝酒、不戴安全帽上岗、不准在工地打架斗殴、赌博等现象出现，如发现一次，视情节严重最低予以贰佰元处罚。 4．认真接受业主、监理公司及甲方的指导、监督、不符合质量要求乙方无条件整改，直至达到质量标准为止。否则，甲方将采取经济处罚并在当月工程款中扣除。 5．及时向甲方提供设备、材料采购清单和到货时间。 6．做好每天下班的卫生工作关好水电、门窗。 7．协助甲方做好竣工图编制。 8．在施工合理使用材料，保管好已领出的材料和设备。凡超出国家规定的合理消耗的，乙方承担赔偿责任。 9．甲方向乙方已下发的工程款，乙方未按期下发给现场施工工人，因此问题给甲方造成名誉及工程进度上的损失，乙方需承担一切后果，并视情节严重的甲方有权中止合同及给予乙方工程款总价的10%的罚款，乙方所欠现场施工工人工资，甲方有权直接从乙方工程款给予扣除并由
某楼盘项目工程施工合同 发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》的规定，结合XX 楼盘项目工程具体情况达成合同如下： 一、工程概况： 1、工程名称：XX楼盘 2、设计单位： 3、工程地点： 4、工程内容：土建：（水电安装工时费、散水沟、室外电 缆沟，本项目工程所配的化粪池，或沼气净化池，所 有防水，及楼顶隔热层楼梯扶手栏杆）。 二、工程承包范围： 1、承包方式：包工包料（甲供材料除外）包质量、包进度、 包安全文明。 2、承包范围：双方签字盖章后确认的本项目工程施工图纸 载明的所有施工内容，最终竣工图为准。承包范围（不 包括本项目的门、窗、商业地砖、面砖、电梯、弱电、 室外工程、消防工程、桥架、外墙涂料、外墙钢挂部分、 室外供电供水系统），室内为毛坯房、公共部分按图纸施 工。
3、室内水电工程由乙方负责施工，给供水材料由甲方指定 得国家免检产品（）牌水管、电线由甲方指定的，国家标准及国家免检产品，（）牌电线，开关由甲方指定的（）牌开关，价格（），单元配电箱达到国家标准。 4、除以上指出的不包括在内的单项以外，其它图纸所设计 的，本项目工程自基础开始至屋顶所有工程，由乙方负责施工。 5、不包括在内的本项目单项工程，如果乙方愿意施工，由 甲乙双方协商后，再另外签定具体合同。 三、借款要求及还款方式： 1、双方协商后，乙方自愿借款5000万元（）万元人 民币，给甲方作为前期房地产开发费用，及工程款支出，双方约定，借款月利息为1分5厘（利息计算为月利息=本金×1.5%），借款资金分批汇入甲方指定账户，资金到甲方账户当日开始计息。 2、双方约定合同签订当日起七日内，乙方必须打入甲方指 定账户1000万元人民币作为工程质量保证金，此款不计利息。 3、乙方借给甲方的5000万元人民币，因根据甲方的需要或 者工程进度分批汇入甲方指定账户，乙方保证做到在本
四川省&******有限公司 施工项目合同管理办法 第一章总则 第一条为规范施工项目的合同管理，防范与控制合同风险，做到管理有规章，签约有约束，履行有检查，维护公司的合法权益，提高公司的经济效益，特制定本办法。 第二条合同是具有法律约束力的文件，项目经理受企业法人代表委托履行合同。项目经理部要根据工程承包合同条款中规定的工期、质量、安全等标准，制定项目经理部合同管理实施细则，明确各级领导和有关部门在合同管理工作中的职责，加强工程项目的各项管理，全面履行合同。 第三条本办法适用于公司法人代表或经公司法人代表委托的代理人以公 司名义签订工程承包合同、劳务分包合同、专业承包合同。上述合同在本办法中通称施工合同，施工合同的甲方通称为发包人，乙方通称为承包人。 第二章合同管理机构、人员 第四条公司计划合同部是合同的主管部门，设置分工明确的合同管理岗位，配置专职合同管理人员。在必要时可成立索赔管理机构，分包评标机构，由公司分管领导负责其工作的指导与协调。公司下属每个施工项目，必须配备合同管理人员。由其对所在项目的施工合同进行管理，公司计划合同部对项目合同管理人员的工作进行指导、监督和协调。 第五条计划合同部主要工作 （一）负责对各类合同的合法性、可行性进行审查，并出具审查意见。 （二）负责各类合同、分包合同的洽谈、招（议）标组织工作。 （三）按规定程序办理工程价款结算、索赔、工程变更、工程延期、各项费用补偿及价格调整等合同业务工作。 （四）负责监督、检查各类合同、分包合同的履行情况。 （五）负责各类合同纠纷的调查协调。
（六）负责工程索赔管理的资料整理，提供索赔依据，撰写索赔报告，对索赔项目进行跟踪、催办，积极配合监理工程师对索赔资料进行审核，及时提供进一步的资料，做好索赔资料的档案管理工作。 （七）负责工程分包的发包、评标、结算及对分包商的评价。 （八）负责合同文件的档案管理。 第六条对合同管理人员要求 （一）要熟悉工程，懂施工技术、懂各项业务管理；要熟悉合同文件，了解施工现场情况，了解有关法律法规。 （二）要有一定公关能力，能够处理好内外关系，特别是处理好外部监理工程师和业主的关系；要有一定应变能力，思想敏捷，条理清楚，在对外联系、商讨和谈判中，能随机处理问题，维护公司的利益。 （三）要有一定的文字写作能力，对外提供的各类函件、报告，要简明扼要，文理通顺，论理切中，能够反映出本公司的水平，提高公司声誉。 第三章项目部合同管理的主要工作 第七条项目部合同管理的部门是合同管理工作的主要部门，其他各部门应按各自的分工配合其工作。 第八条合同管理工作要与工程进度、工程技术、质量管理及工地实验、材料供应、财务结算等工作密切合作，了解工程施工过程的全面情况，促使全面有效地履行合同，并利用合同有关条款，保护公司的合法权益。 第九条合同管理的主要工作 （一）全面、有效地履行合同，这是合同管理工作的根本任务。 （二）主动配合监理工程师的工作，协调好施工人员和监理人员的关系。 （三）按合同规定，及时向监理工程师报送工程进度计划和工程进度报表，及时办理工程验收，搞好工程计量和工程价款结算签证。 （四）按规定程序，及时办理工期索赔、费用索赔工作，包括收集资料、提交索赔报告、进行索赔谈判和办理费用补偿等工作，办理工程调价和新增项目报批工作。 （五）做好合同管理台帐的登记工作。
工程施工项目合作协议合同范本 甲方： 身份证号码： 住址： 电话： 乙方： 身份证号码： 住址： 电话： 甲、乙双方为共同承包建设__________工程及相关配套工程项目的施工，经双方友好、坦诚协商，达成如下合作协议： 一、项目概况及合作条件 1、本工程项目总建筑面积为_____平方米，工程总价为_____万元人民币。 2、经过双方测算，本项目的前期进场开工等所产生的费用为_____万元左右，因此本工程项目计划投资_____万元。 3、本工程项目的投资、股份比例分配如下： 甲方_____投资_____万元，占_____%。 乙方_____以工程项目及技术投资，占_____%。 4、业主所支付的工程款，应优先支付工人工资及材料款，不得挪做它用。如有特殊情况需动用资金，应经双方同意后方可付款。剩余的款项应先归还甲方的投资本金。 5、投资者应按照约定时间缴纳投资款，投资款应放在专用账户_____上，并且专款专用。各方都有权可随时查看、了解工程付款、垫款、收款的资金使用情况明细表、账户及资料。 二、工程管理责任及分工 1、该项目工程管理责任及分工如下 该项目的现场施工、质量安全及协调与其他相关部门的工作由_____方主管。 该项目的会计日常工作由_____负责管理，出纳日常工作由_____方负责管理。 2、材料采购及其他 在该项目工程中使用的材料的品牌、单价、数量、采购等情况应经双方共同确认后方可进行。 在该项目工程中所需聘用的施工组应由双方共同协商确定。 合作双方应即时沟通工程上资金安排使用情况、互相积极配合、保证工程按时保质完成。 三、利益分享和风险承担 1、该项目的利润、分险分享承担标准为在扣除该项目的各项成本费用后，按照甲、乙双方各_______%比例分享承担。 2、本项目的管理人员工资按照项目部的规定发放。 四、资金和管理 1、该项目的各项资金支出及其他相关费用的支付需由双方签字确认后方可支付。 2、该项目的工程进度往来款由_____负责跟踪落实，并存在开立专用账户上，专款专用。 3、该项目运营后，每个月______号开一次工程进度例会，讨论工程相关事情。 4、财务每月月底应将编制好现金日记账、银行存款日记账、存货日记账及相关的凭证提交给合作双股东，并经双方股东共同确认签字后作为最终双方决算分配利润使用。 五、违约责任 该项目在合作中必须共同遵守上述条款，如有违约，则违约方赔偿守约方由此引起的经
工程施工项目合作承包协议书 甲方：身份证号码： 乙方：身份证号码： 丙方：身份证号码： 经友好协商，根据国家相关法律规定，在平等、自愿、诚实守信的基础上，甲、乙、丙三方决定合伙承包以下工程项目的施工任务，为明确合伙方的权利和义务，三方达成以下协议，以资共同遵守。 一、项目名称： 二、工程地点： 三、出资约定： 1、甲、乙、丙三方确认同意在工程开工之前由甲方出资元（￥元），乙方出资元（￥元），丙方出资元（￥元），总计元（￥元）整，作为中介费和工程前期费用等，待业主拨付第一笔工程款时从工程款中按各方实际出资比例扣除归还，或由甲、乙、丙三方协商该笔款的用途。 2、后续用款及业主工程款不及时到位或拨付的工程款不足以应付工程进度款费用支出时，需垫资时应由甲、乙、
丙三方按出资比例共同承担。 四、权利和义务： 1、甲方负责与挂靠公司对接，办理本项目工程款顺利收回，分发给工人、材为商及合伙人应得的利润；乙方负责现场安排、管理，配合与资料员办理签证、资料和预决算；丙方负责与业主维合关系，保证工程款顺利收回、砂石运输车队的安排及管理，如运输车队与它人发生的一切纠纷和安全事故及安全隐患，由丙方自行负责，与甲、乙双方无关。 2、甲、乙、丙三方以包工包料形式共同承包本工程，在扣除各种成本（含工程中介费、公司挂靠费、施工队组劳务费、项目经理管理人员工资、材料费、施工机械租赁费、施工机具购置费、施工水电费、办公用房租赁费、临时设施费、安全维护设施费、预结算费用、招待费等及经双方认可的用于本工程的各项开支）后，所获利润甲方占60%，乙方占40%，丙方占产值10%。反之，本着风险共担的原则，如承包本工程出现亏损或施工中出现的有关处罚，由甲、乙、丙三方按各自所获利润分配比例分别承担。 3、甲、乙、丙三方确定，采用聘请项目经理承包项目的形式组织施工，合伙方有权对工程进度、质量进行监督，项目经理人选，应由三方进行协商确定。 4、选用施工人员，确下各种单价，购买工程用大宗材料和机械工具、租赁施工机械时，甲、乙、丙三方应进行协
工程合同管理 第一章绪论 1.广义工程合同与狭义工程合同的定义 广义合同并不是一项独立合同，而是一个合同体系，是一项工程项目实施过程中所有与建筑活动有关的合同的总和。狭义的工程合同仅指施工合同，即业主与施工承包商就施工任务的完成所签订的协议。 2.工程合同最主要的条款包括哪些？ 3.合同权威性是否意味着合同条款一定有法律效力，在任 何情况下都必须遵从？ 除了特殊情况（如不可抗力等因素）使合同不能实施外，合同当事人即使亏损甚至破产，也不能摆脱这种法律约束力。 4.工程合同管理包括哪两个层次，分别是什么内容？ 第一个层次是，国家机关及金融机构对工程合同的管理，即合同的外部管理：第二个层次是，工程合同的当事人及监理单位对工程合同的管理，即合同的内部管理。 5.工程合同管理包括哪几个阶段，主要内容分别是什么？ 1)合同策划阶段: 策划阶段的管理是项目管理的重要组成部分，是在项目实施前对整个项 目合同管理方案预先做出和血合理的安排和设计，从组织，方法制度，内容等方面预先做出计划方案，减少合同章议和就分，从而保证目标的完成。 2)合同签订阶段一般包括四个基本阶段：招投标，合同审查，合同谈判，合同订立 3)合同实施阶段合同分析，合同控制，合同变更管理，合同信息管理 4)索赔管理 6. 业主是项目的所有权者，而承包商是工程项目的具体实施者，那么到底应由哪一方对项目的实施总负责？
7. 有人说监理单位受业主聘请，因而偏向业主，不可能真 正独立、自主的第三方。如何看待这种说法？ 监理工程师不属于业主和承包商合同中的任何一方，是独立的、公正的第三方。独立的含义是独立于业主和承包商之外的独立法人单位，也不能和承包商、分包商、供应商等合同实施单位有任何经济关系。公正指的是在处理一切问题的时候应该严肃认真的按照有关法律和合同中的各项规定，根据实际情况，在充分听取业主和承包商双方的意见之后，做出自己的决定。合同中的各项规定和要求体现了业主的利益，因而按照合同办事就体现了保护业主的利益。同时也应按照合同保护承包商的正当利益，因为合同中规定的承包商的利益是业主同意的。 8. 业主、承包商和监理单位是工程合同体系中最主要的主体。一旦项目失败，三方各因根据什么原则承担法律责 任？ 第二章工程合同总体策划 1.为什么说合同总体策划对整个项目管理有重大影响？ 1)合同总体策划决定着项目的组织结构及管理体系，决定合同各方面责任、权利和义务的 划分，所以对整个项目管理产生根本性的影响。 2)合同总体策划是起草招标文件和合同文件的依据。策划的结果具体的通过合同文件表现 出来。 3)通过合同总体策划摆正工程过程中各方面的重大关系，防止由于这些关系的不协调造成 工作上的障碍或造成重大损失。 4)合同是实施项目的手段。正确的合同总体策划能够保证各个合同的顺利实施和互相协调， 减少矛盾和争执，并顺利的实现工程项目的整体目标。 2.工程项目的结构分解对合同总体策划和合同体系有哪些影响 3.将工程分专业分阶段平行发包，这对项目的实施和业主的项目管理产生什么影响？它会带来什么问题？ 1)业主有大量的管理工作，有许多次招标，作比较精细的计划和控制，因而项目前期需要
建设工程项目施工合同完 整版 In the legal cooperation, the legitimate rights and obligations of all parties can be guaranteed. In case of disputes, we can protect our own rights and interests through legal channels to achieve the effect of stopping the loss or minimizing the loss. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
建设工程项目施工合同完整版 下载说明：本合同资料适合用于合法的合作里保障合作多方的合法权利和指明责任义务，一旦发生纠纷，可以通过法律途径来保护自己的权益，实现停止损失或把损失降到最低的效果。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和国家工商行政管理局、建设部管理局、建设部颁发的《建设工程施工合同示范文本》（cf91-0201），就本项工程建设的有关事项，双方当事人在平等协商的情况下达成如下协议： 第一条工程概况 1.工程名称：工程地点：工程内
建设工程项目施工合同 发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 依照《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和国家工商行政管理局、建设部管理局、建设部颁发的《建设工程施工合同示范文本》（cf91-0201），就本项工程建设的有关事项，双方当事人在平等协商的情况下达成如下协议： 第一条工程概况 1. 工程名称：工程地点：工程内容：见“工程项目一览表”（附后）。承包范围：承包方式： 2. 工程性质（指基建、技改、合资等）：批准文号（有权机关批准工程立项的文号）： 3. 定额工期总天数：天 4. 开工日期（双方约定的符合开工报告规定的具体日期，以单位工程为准；群体工程以第一个开工的工程为准）：本合同工程定于年月日开工。竣工日期（以单位工程为准；群体工程以最后竣工的工期为准）：本合同工程定于年月日竣工。 5. 质量等级： 6. 合同价款：本合同工程承包造价为元。金额（大写）： 第二条合同文件及解释顺序合同另有约定除外，合同文件的组成和解释顺序如下：
1. 协议条款； 2. 合同条款； 3. 洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议； 4. 招标承包工程的中标通知书、投标和招标文件； 5. 施工图纸和本市现行确定及调整工程造价的有关规定； 6. 按可填单价的工程量清单承包的建设工程，由甲方提供的工程量清单； 7. 标准、规范和其他有关技术资料、技术要求； 8. 国家和本市关于施工合同管理的规定。 当合同文件含糊不清或不相一致时，在不影响工程进度的基础上，由双方协商解决；双方意见仍不能一致的，按第30条约定的办法解决。 第三条合同文件使用的语言文字、标准和适用法律 1. 合同语言：本合同文件仅使用汉语。 2. 适用法律法规：国家有关法律、法规和本市有关法规、规章及规范性文件均对本合同有约束力。 3. 适用标准、规范：按国家和本市现行质量评定标准和施工技术验收规范执行。 第四条图纸 1. 甲方提供图纸日期：年月日 2. 甲方提供图纸套数：
建设工程施工合同管理要点 为加强建设工程施工合同管理，突出合同起草、审核工作重点，提高工作效率，明确合同管理工作思路，根据国内现行《建设工程施工合同（示范文本）》以及集团已完和在建项目建安工程施工合同经验，特总结了建设工程施工合同管理要点，以供参考。 第一部分协议书 一、承包范围 明确工程地点、具体的工程内容或施工所形成的成果，表述应简洁清晰，且不得遗漏，注意与招投标文件、发包图纸、工程量清单内容一致。 二、合同工期 明确“开工日期”、“竣工日期”、“工期总日历天数”。注意合同工期应与投标文件、中标通知书所确定的工期相同，工期日历天数要计算准确。若“开工日期”在施工合同签订时还难以确定，可以注明“暂定”，并约定以何种书面文件作为确定开工日期的依据。 三、工程质量 明确应达到的工程质量标准。采用的质量标准或规范的名称要详细、准确。 四、合同价款 根据工程实际情况确定合同计价方式/承包方式：固定价格合同（固定总价）、可调价格合同（包括固定单价合同）、成本加酬金合同；在此基础上填写合同价款或暂定合同价款，并详细说明合同价款或暂定合同价款所包含的具体内容，应尽量考虑全面（包括责任、风险等）。（详见合同条件中相应条款说明） 五、组成合同的文件 合同文件的组成及解释顺序在合同中要予以明确，要结合工程实际情况，确定一个对自己有利的解释顺序。同时还应注明：文件内容发生冲突时，顺序在前的优先于顺序在后的文件，在同一顺位的合同文件中，时间在后的优先于时间在前的文件。
第二部分合同条件 一、词语定义 在《建设工程施工合同（示范文本）》通用条款中，虽然对有关概念给出了定义，但是不可能涵盖施工合同所有方面，有必要在专用条款中对比较重要的和可能产生歧义的概念进行补充，如开工时间、竣工时间的界定等。 二、双方的责任和义务 1、发包人的责任和义务 发包人的责任和义务在合同条款中必须做出十分详细的规定，主要包含以下内容： (1)发出开工通知； (2)安排监理人及时进场实施监理工作； (3)提供施工用地：注意对所需提供施工用地的场地条件进行具体的描述； (4)提供的工作：包括提供图纸、勘测资料、测量基准点、水、电等，办理 用地审批、规划许可证等行政审批手续等工作，对各项工作的时间与要 求进行具体的描述，力求准确详细，避免承包人借此提出顺延工期的要 求，双方因此产生纠纷。 (5)办理发包人应该办理的各类保险； (6)审批设计变更、工程签证； (7)组织竣工验收； (8)支付合同价款；等等。 特别注意民事责任的承担问题，如承包人施工过程中造成地下管道事故由谁承担的问题，如果发包人已经提供了地下管网资料，则由承包人承担赔偿责任，反之，则由发包人承担。 2、承包人的责任和义务 承包人的责任和义务在合同条款中必须做出十分详细的规定，主要包含以下内容： (1)及时进场施工； (2)按时完成各项承包工作，保证施工进度和施工质量； (3)提交施工组织设计、施工措施、施工计划和部分施工图纸； (4)办理承包人应该办理的各类行政审批手续； (5)办理承包人应该办理的各类保险； (6)安全文明施工，保护环境；
施工项目合作协议书 甲方： 乙方： 甲乙双方本着平等互利的原则，在诚信友好的前提下对乙方承接的项目达成如下协议条款： 第一条工程概况 1、工程名称： 2、工程范围： 3、工程地点： 4、项目业主： 第二条工程管理 1、该工程按甲方与业主方洽谈签定的合同总价承包项目和单价承包项目由乙方组织施工，由乙方进行独立核算，自负盈亏，风险自担；乙方应遵从甲方与业主所签订的工程施工合同招标、投标文件及本协议条款。并对该项工程的实施承担一切法律、经济和安全责任。甲方有权对该工程的施工全过程进行监督。 2、乙方组成项目经理部，人员和机构设置需按施工管理要求配备。需甲方出面和业主、监理、设计等部门联系业务所发生的费用由乙方负责。 3、技术与质量：乙方必须按照施工图纸和现行施工规范施工，严格控制工程质量。若出现技术及质量问题所发生的各种费用（含：返工费用）由乙方负责；对于工程施工过程中出现的技术及质量问题，乙方应根据业主和监理的要求采取相应的措施。按国家规定实行质量终身负责制，乙方承担质量终身负责责任。本工程质量验收标准按甲方向业主方签定的本工程质量验收标准执行。 4、施工安全：本着安全第一的原则，乙方应杜绝伤亡事故，若出现安全事故，所发生的一切费用概由乙方承担，并由乙方处理终结，由乙方承担该项工程建设所引起的一切经济和法律责任，乙方不得因安全问题而影响甲方的声誉，否则由此造成的后果由乙方承担。 5、工程进度：乙方应严格按照施工工期和进度要求组织施工。因乙方原因
造成的进度滞后而影响工期造成经济损失等情况，乙方承担全部责任。 第三条税金及管理费的扣缴 1、乙方全额承担该项工程营业税及附加税费、个人所得税、企业所得税，若乙方未全部缴纳上述税金，甲方有权代扣代缴。其中企业所得税由甲方代扣代支（提供有效票证除外），甲方暂扣乙方工程总造价的作为乙方交清税票、发票前的押金，若未交清或未交则不予退还，并且甲方有权在乙方最后一次工程款中全额扣除该由乙方承担的费用。税票是指乙方按业主拨付的工程进度款所缴纳的工程营业税及附加税和个人所得税的税票；发票指乙方成本发票（包括钢筋、水泥、人工费、油费、餐饮、设备材料租赁费等发票，成本发票应按工程发生成本比例原则提交。乙方应保证票据的真实性和合法性。甲方对乙方已缴纳的税金甲方不再代扣代缴。上列税费的收取与工程拨付款同步。 2、甲方按照工程合同总价的%（即人民币小写：；大写：元整）元在第一次拨款时一次性向乙方收取证照管理费（最终按审计金额的%收取管理费）。 3、保证金或保函由乙方交纳。所交纳的保证金或保函的安全性由乙方自行负责。 4、项目部公章由甲方人员管理，盖章应实行登记制度。但项目部公章不得对外签订施工合同、供销合同以及赊账签章、民工工资欠付抵押、担保等签章，只能用于乙方向业主报送相关技术和施工计量文件。若超出以上用章使用范围，甲方有权拒绝加盖项目公章，由此所引起的经济、法律责任全部由乙方承担。 5、甲方派驻人员工资由乙方支付每月元（元整），按月从计量款中扣取，派驻人员工资由甲方发放。应乙方需要甲方人员协助乙方到工地所产生的差旅车费由乙方负责。 第四条工程款的收取与支付 工程款收取：业主所拨付的工程款或预付款划至甲方在下列地点开户的银行：；帐号：；收款单位全称：。如需开设临时帐户，由双方共同管理。 工程款的支付按甲方与业主签订的施工合同中相应的条款执行，业主月进度实际付款打入甲方项目部帐户后，甲方扣除本协议第三条第1（如有的话）、第2款、第5款和第五条第5款的费用后，余款甲方在三日内及时拨付给乙方供其工
工程项目施工合同 委托方：(以下简称甲方) 承揽方：(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》，《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用、相互笨重原则。经双方友好协商，甲方委托乙方进行工程项目施工建设，炎明确双方责任，确保完成任务，共同信守合约，经双方友好协商一致，特签定如下协议，以供双方共同遵守执行。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 二、合同工期 按公司与代建设单位签订的合同工期为( )，以及合同签订的工期处罚条例。 三、合同造价 按公司与代建设单位签订的合同：单方造价建筑面积每平方米( )元为准(地下室不算建筑面积)。结算建筑面积为( )平方米。
四、价款的结算 1、承担工程项目经相关部门验收合格，相关资料手续齐全，扣除质量保修金、管理费及相关费用后，按业主审计后的工程造价予以结算。 2、乙方承揽工程项目因质量不合格，未通过相关部门验收，甲方不予结算工程款，并要求乙方赔偿甲方带来的经济损失。 五、价款的支付 1、基础、主体封顶完成后根据业主工程款支付情况扣除相关费用后支付乙方工程款。 2、工程全部完工经验收合格，且乙方又未在合同期内发生违反合同规定的行为，二个月内到公司财务部进行工程结算。 3、每次工程款支付时，乙方应先填写工程款、工资申请表报甲方工程负责人验收审批，再公司经理审批同意后，到公司财务处领取工程款。 六、工程质量标准要求 1、乙方必须严格按照施工图纸施工，不得随意更改、变动施工图纸，严禁偷工减料，每发现一次处罚人民币1000--5000元。 2、各分项工程质量要求符合标准。 3、砼不能出现漏振、蜂窝、麻面现象，每发现一处不合格处处罚人民币500元。 4、钢筋制作：绑扎、规格、间距、焊接、保护层等，必
甲方：________________________ 身份证号码：_______________________ 乙方：________________________ 身份证号码：_______________________ 甲、乙、二方为共同承包建设临__________________________工程。（具体内容以承包主合同为准），经双方友好、坦诚协商，现达成如下协议： 工程名称：________________________________________________ 工程地址：________________________________________________ 工程日期：________________________________________________ 第一章项目概况及合作条件 1.1本工程项目总建筑面积为________万平方米，工程总造价约_______万元人民币。 1.2经过三方测算（按照主合同付款方式节点第一次拨款前）本项目的前期进场开工等所产生的费用约为________万元左右（其中包括保证金交纳、现场管理部门人员工资、接待开支、办公人员生活费、局部材料采购、备用金等）因此本工程项目计划投资_______万元。 1.3本工程项目的投资、股份比例分配如下： 1.3.1甲方投资________万元，占______%。 1.3.2乙方投资________万元，占______%。 1.4在本项目资金出现周转紧张时，由各投资者按上述股份追加投资或向其他机构借贷，借贷所产生的一切费用计入成本，由投资者共同承担。业主所支付的工程款，应优先支付工人工资及材料款，不得挪做它用。如有特殊情况需动用资金，应经双方同意后方可付款。