当前位置:文档之家› 商品混凝土买卖合同

商品混凝土买卖合同

商品混凝土买卖合同

合同编号:

买受人(以下简称甲方)

出卖人(以下简称乙方)

第一条总则

1.1 依据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》及其他法律、法规的有关规定,甲乙双方经协商一致,订立本合同。

1.2 甲乙双方在履行本合同过程中,因本合同所涉及的工程使用混凝土的强度等级、部位不同而订立的合同,以及因价格、运输方式、供货时间、结算方式、付款时间等内容发生变化而签订的合同均为本合同的补充合同,补充合同与本合同为同一合同都具有同等的法律效力。

1.3 在本合同履行过程中,如果甲方需要乙方供应混凝土或需要乙方提供的服务事项均不属于合同约定的范围,双方应签订补充合同或另行签订其它合同。如未签订补充合同也未签订其它合同,但甲方接受了货物或者服务,则视甲方是依据本合同接受的货物或者服务,必须按照本合同的约定支付相应的款项。本合同对价格有约定的,按本合同约定执行,没有约定的按市场通常标准计算。

1.4 本合同的组成部分除本合同条款外还包括:1.2 条款补充合同;双方在合同履行过程中的往来传真文件;本合同的附件。

第二条甲方施工的工程名称以及使用混凝土的概况

2.1 工程名称:

2.2 工程所在地(即本合同履行地):

2.3 计划用混凝土方量:约20000m3(最终按实际用量结算);

2.4计划由乙方供应混凝土的部位:垫层、基础与主体;

2.5 计划供应时间:2015年8月9日至本工程主体封顶。

第三条混凝土的有关质量技术要求、强度等级、单价、计划方量、浇筑方式等内容

3.1 混凝土质量标准应符合GB50204—2002《混凝土结构工程施工及验收规范》、GB /T14902—2012《预拌混凝土》的规定。

3.2 预拌混凝土强度应符合《混凝土强度检验评定标准》(GB/T50107—2010)的规定。

3.3 在交货地点测得的混凝土坍落度必须符合国家标准要求。

第四条混凝土供货量结算方式

4.1 混凝土供货量计算方式:按乙方实际发货单(甲方或其现场收货人员签收)中的数量为供货量结算依据。

4.2 按月结算混凝土供货量:自供货之日起,双方应在每月底前核清算准当月的供货量和供货金额,甲方指定的结算人员签字确认办理的混凝土供货确认单为双方当月结算的依据。为避免甲乙双方对供货数量产生异议,双方应及时进行结算,否则,拖延两日以上的,则当月的供应量以甲方现场收货人员签字的发货单上记载的方量为结算依据。

4.3甲方指定(身份证号码: )负责本工程与乙方进行混凝土供应的对账、确认及货款结算工作。本工程所需的混凝土供应完毕或在每年底时,双方应及时办理企业对账函,作为当年的结算依据。

4.4甲方可随时对乙方供应的混凝土数量进行监督抽查,抽查标准按照不低于2350㎏/方,抽查比例不低于当日供应总量的10%。

4.5本合同约定的混凝土单价在遇到原材价格、运输价格波动较大时,由甲乙双方协商调整混凝土单价,签订混凝土买卖合同补充协议。

4.6本合同的结算时间及数额不受甲方与建设单位签订的施工合同内容的影响及约束。第五条付款方式

5.1 1、本项目所需混凝土总货款的50%甲方用银川阅海湾中央商务区写字楼房产给乙方抵顶,甲方于本合同签定后的二个月内协助乙方与所抵房产的开发建设单位办理完毕

以房抵账手续,否则,该部分混凝土货款甲方用现金按月按工程进度支付给乙方。2、剩余的50%的混凝土货款甲方在单栋楼主体封顶之日起的贰个月内给乙方全部付清。

5.2 甲方不按合同约定时间付款,乙方有权终止供应混凝土,且甲方每日应承担所欠货款总额5‰的违约金。

5.3 甲方给乙方支付货款时必须汇入乙方指定的公司统一结算账户(单位名称:银川天地龙工贸有限公司;开户行:宁夏银行科技支行;帐号:14000140200006079),否则,造成的损失由甲方承担。

第六条供货时间

6.1 因商品混凝土所具有的产品特性,所以乙方要根据甲方的施工联系单确定的供货时间、供货数量安排生产。

6.2 甲方最迟应在使用混凝土的前24小时以施工联系单的方式通知乙方,给乙方必要的准备时间。如需大方量连续浇筑混凝土,应提前三天以施工联系单的方式通知乙方。

6.3 甲方每次使用混凝土前应以施工联系单的方式提供详细的混凝土强度等级、准确数量、具体浇筑部位及相应的技术质量要求。

6.4 如乙方对甲方的供货时间有异议,应当立即以书面形式正式通知甲方,并经甲乙双方以书面的方式共同确认,否则,视为甲方的要货时间符合施工联系单约定的时间。

6.5 甲方浇筑混凝土通知发出后,因故发生变化需撤销或变更通知时,应在已通知乙方的供货时间前肆小时通知乙方相应的变化内容。如乙方未接到甲方变化通知,根据先前通知的内容已经开始进行了预拌混凝土工作,由此造成的经济损失由甲方承担。

6.6 乙方应按甲方施工联系单及时进行供货,如因乙方原因不能按时浇筑混凝土,由此造成的直接损失由乙方承担。

第七条质量责任

7.1 在混凝土浇筑过程中,甲方必须按照规范进行混凝土浇筑及养护工作;否则,造成质量问题由甲方承担。

7.2若混凝土构筑物出现缺陷,需经权威技术部门分析原因,由责任一方承担相应责任,缺陷解决后再继续施工。

第八条甲方的权利和义务

8.1 负责乙方运输车辆、施工机械的现场指挥,负责提供安全的工作环境及便利的条件,并保证施工现场运输车辆、施工机械及甲乙双方现场施工人员的安全。包括但不限于下列情形,由甲方承担全部责任,给乙方造成车辆损坏、人员伤亡,或导致乙方承担责任

的,甲方应当向乙方进行赔偿。

吊装作业时高空坠落物体;施工场地不平;碎石弹出;安全防护措施缺乏;施工人员未佩戴或佩戴的安全帽、安全绳不符合国家标准GB2811-2007;在浇注特殊部位(例如独立基础等部位)或高空浇注时,未架设确保施工安全的施工架及防护网。

8.2甲方应做好混凝土浇筑前的准备工作,负责提供现场所需的交通、供水、供电、照明等必要条件。因混凝土运输、搅拌、泵送、浇筑等造成施工现场及周边扰民问题,由甲方负责解决,费用由甲方承担。

8.3 运送到工地的混凝土,由甲方签字验收并及时按供应联系单约定的浇筑部位指挥浇筑。

8.4 对运送到工地的混凝土按相应的规范进行施工操作,施工操作中不得在混凝土中加水或添加其它材料;否则,出现任何质量问题由甲方负责,乙方不承担任何责任。

8.5 如因甲方没有及时、合理地安排混凝土浇筑时间、地点及供货数量,以及未及时验收或按规范操作,由此造成混凝土粘罐、报废的损失,以及由此给乙方造成的其它损失(包括不仅限于:混凝土货款、运费、泵送费、人工费、修理费、台班费),由甲方承担。

8.6甲方积极主动做好混凝土拖式泵、布料管的架设、拆除,及乙方进场设备的看护。

8.7甲方在使用地泵(电泵)泵送混凝土时,因甲方施工现场停电、堵车、堵泵等问题造成混凝土泵送中断,由此所造成的所有损失,甲方将承担全部责任。

8.8 按照合同约定及时向乙方支付已经产生或即将产生的混凝土货款。

8.9 如甲方需要夜间施工时,必须及时向环保部门办理夜间施工许可证,并将夜间施工许可证复印件交给乙方一份。甲方未及时办理夜间施工许可证,造成运输到施工现场的混凝土无法浇筑,以及混凝土报废等损失,由甲方全部承担。

8.10如甲方未按合同约定付款,则自逾期付款之日起,混凝土价格按照当期宁夏工程造价信息公布的当地混凝土市场指导价执行,且承担所欠货款每日千分之五的违约金。

第九条乙方的权利和义务

9.1 及时按照甲方的供货计划供应混凝土。

9.2 乙方承担混凝土加工、运输过程中的安全责任。

9.3 负责办理运输混凝土所需车辆通行证件。

9.4 乙方人员进入甲方施工现场后,应服从甲方合理的调配,并积极配合现场施工。

9.5 及时向甲方提供相关商品混凝土技术资料。

9.6如遇不利于泵送混凝土的气候(如大风、暴雨天气)及其他不可抗力因素,乙方有

权停止供应及泵送混凝土,不承担由此给甲方造成的工期延误等经济损失。

9.7甲方未及时办理夜间施工许可证时,乙方有权拒绝供应混凝土且不承担给甲方及丙方造成的所有损失。

第十条违约责任

10.1 本合同生效后,双方均应当按照合同约定全面履行自己的义务,不得擅自变更或解除合同。如有违约,按《合同法》有关规定执行。

10.2 若由于非乙方原因,造成工程停建或缓建一个月以上时,则从第二个月第一天算起五日内,甲方应向乙方付清已供混凝土的全部货款。

10.3 如果甲方未按合同约定执行,逾期没有支付乙方混凝土货款,乙方有权停止供应混凝土,甲方须向乙方支付欠款总额每日千分之五的违约金,待欠款及违约金结清后再继续履行合同。在乙方停止供应混凝土期间甲方不得与第二家混凝土公司签订供货合同,如与第二家混凝土公司发生混凝土供应业务,甲方则应将所欠乙方的混凝土货款一次性付清并向乙方支付欠款总额每日千分之五的违约金,然后与乙方终止合同,方可由其它混凝土公司供应混凝土。

10.5 如果甲方未按本合同约定的方式及期限及时付款,应属甲方违约,乙方仍然供货的,不因此认为乙方免除甲方的违约责任,乙方可随时主张甲方承担违约责任,要求支付违约金等。

10.6 如甲方没有及时向环保部门办理夜间施工许可证进行施工的,造成环保部门对甲方和乙方罚款,全部由甲方承担。

第十一条争议的解决

11.1 发生争议时双方应协商解决,协商不成或不愿意协商,向乙方所在地人民法院提起诉讼。

第十二条联系人及联系方式

12.1 本合同签订后,在履行合同过程中因本合同有关事宜而需要联络时,双方签约人负责联络。

12.2 如在本合同履行过程中任何一方的联系方式发生变更,应立即将变更的联系方式告知对方。

第十三条其它约定

第十四条附则

14.1 本合同自双方签字或盖章之日起生效。

14.2 本合同一式肆份,甲乙双方各执贰份,每份都具有同等的法律效力。甲方:乙方:

法定代表人或委托代理人:法定代表人:

身份证号码:身份证号码:

联系人:联系人:杜铠君

联系电话:联系电话:

结算人:结算人:

开户银行:开户银行:

帐号:帐号:

签订日期:年月日签订日期:2015年8月9日

混凝土采购合同范本

混凝土采购合同范本 采购方(以下简称“甲方”): 地址: 电话: 供货方(以下简称“乙方”): 地址: 电话: 为规范商品混凝土购销行为,保护双方的合法权益,明确双方技术经济责任,保证工程建设正常进行。依照《中华人民共和国合同法》《预拌混凝土》(GB/T14902-2003)及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,供需双方就购销商品混凝土事项

协商一致,订立本合同。 一、工程名称: 二、工程地点: 三、供应混凝土量_______ m(结算时按实际数量结算)。 四、供货期由_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。 五、需方委托供方供应预拌混凝土,经双方议定产品名称、强度等级、坍落度、数量、单价。 1、产品名称: 2、坍落度:_______cm。 3、数量:_______ m。 4、单价:_______元/ m。 5、工地输送方式: 6、合计金额:人民币_______元。 六、供货量的确认 1、商品混凝土的供货量以成型砼量为准,需方应指定其合法

代表人签认供方的混凝土随车发货单,该发货单作为供方实际供应混凝土数量的结算依据。 2、需方可对供方提供的混凝土量进行随机抽验,抽验费用由需方承担。如同一批次抽验的数量不少于_______车,且平均欠量大于_______%时,供方应按该次抽验的总欠量的_______倍数额赔偿并负责该批次抽验费用。 七、商品混凝土质量标准要求 供方所提供的混凝土及使用的原材料,其质量应符合国家标准GB14902-2003《预拌混凝土》及其所引用的相关技术标准。 八、需方的基本权利和义务 1、需方应在浇筑混凝土的_______天前,以提交订货单或其他有效方式将所需混凝土的强度等级、数量、坍落度、浇筑部位、浇筑方式、交货地点及其他有关要求通知供方;如遇需方不可预见的情况造成混凝土浇筑时间临时改变的,需方应及时通知供方。 2、需方应在建筑工地为商品混凝土的运输、使用提供必备的条件,保证施工现场道路畅通,有必要的供水、照明等设施和停车场地,并安排专人在现场负责调度指挥,保证车辆和随车人员顺利进出工地。 3、混凝土搅拌车到达工地后,需方应在_______分钟内办完

商品砼供需合同

商品砼供需合同 编号: 需方:陕西省第十一建筑工程公司(以下简称甲方);供方:(以下简称乙方)。 甲乙双方本着平等、互利、协商一致的原则,特订立本合同,以资共同遵守。 一、工程内容及价格 工程名称: 施工地点: 备注: 1、有微膨胀要求加元/m3; 2、有抗冻要求加元/m3;

3、有抗渗要求加元/m3; 4、单价中已包含砼泵送费元/m3; 5、以上商品砼报价为商品砼送至甲方指定浇筑部位的综合单价;该综合单价中已包含各种税费,在实施过程中除约定的调整外,无论任何原因不得调整。 二、结算与付款方式 1、乙方按工程内容包工包料、包质量、运输、泵送、验收、现场配合及安全文明施工;乙方按甲方合同的指令及有关规定要求的全部内容进行供应。 2、结算按综合单价进行计算,以图纸计算量为准(以车计量为结算提供参考),不扣钢筋,不计损耗。乙方应向甲方报送完成工程量报表,每月结算一次,乙方并提供国家正规税务发票;并报送工程进度款申请书,经甲方审核后,按约定的付款方式进行支付,乙方如不按时报送,甲方有权推迟支付工程款。 3、付款方式:本工程按约定的施工进度分期支付工程款。根据施工月形象进度于次月10日前支付上月实际施工工程款的%;其中,首次付款时间为施工至层顶板砼浇筑完成后,每月支付结算款额的%,商品砼停止使用后,付至工程款总额的%时暂停支付工程款。总款额的95%在商品砼停止使用后两个月内一次付款,剩余5%的质量保证金在商品砼停止使用后十个月内付清。 三、质量标准及技术要求 1、砼运到现场及卸料过程中不得擅自加水。如需加水,必须征得有关部门书面同意。 2、乙方保证所供砼强度按照国家标准《砼强度检验评定标准(GBJ107-87)》评定,达到甲方需货通知的要求,砼拌合物的各项技术指标满足甲方所填写的需货通知中之各项技术指标。 3、生产过程中严格按照经过相关责任人批准的配合比进行计量、搅拌、生产,并严格进行开盘鉴定。 4、砼运输搅拌符合JGJ/T10-95标准相关规定,以保证砼

商品混凝土买卖合同书

商品混凝土买卖合同书 订货单位(甲方): 供货单位(乙方): 签约地点: 签约时间:年月日 大连市预拌混凝土和工程检测协会统一制发 此页为与关于编号为《商品混凝土买卖合同》的签署页,双方按文首所述时间及地点签署本合同。

甲方(合同章):乙方(合同章): 住所:住所: 法定代表人:【姓名】法定代表人: (签名)(签名) 委托代理人:【姓名】委托代理人: (签名)(签名) 代理人身份证号:代理人身份证号: 代理人住所:代理人住所: 电话:电话: 传真:传真: 邮编:邮编: 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》和《辽宁省合同监督条例》等有关法律、法规及省、市有关预拌混凝土管理规定,甲、乙双方在自愿、平等、公平、诚实信用原则的基础上,就商品混凝土买卖事宜进行协商,达成并签定如下合同条款,由双方共同遵守履行。

第一条甲、乙双方的主体资格 1、甲方应出示有效证件(企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证、提供商品混凝土工程施工合法手续等)的原件,复印件加盖印章并作为本合同的附件。 企业法人营业执照注册号: 组织机构代码证代码: 施工企业资质证书号: 税务登记证号: 开户行: 账号: 2、乙方应出示有效的工商营业执照、组织机构代码证代码、税务登记证号和企业资质证书等的原件,复印件加盖印章并作为本合同的附件。 企业法人营业执照注册号: 组织机构代码证代码: 税务登记证号: 第二条工程概况 2.1工程名称:【写明具体的建筑单体】 2.2工程地址: 2.3建设单位: 2.4施工单位: 2.5结构形式: 2.6建筑面积:约m2

商品混凝土购销合同(2)

商品混凝土购销合同 甲方:________________________ 乙方:________________________

签订日期:___ 年_____ 月___ 日 (简称甲方) 需方: 供方(席位单位):(简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规,为规范商品混凝土购销行为,保护 双方的合法权益,明确双方技术经济责任,保证工程建设正常进行,经甲、乙双方协商,一致同意签订本合同,以便共同遵守。 、商品混凝土供应工程概况: 工程名称:交货地点(工程地址): 、供砼搅拌站(公司)名称 三、商品混凝土的供应要求及价格 1、一般情况:

上述货款金额,如有以原料抵扣砼单价的情况,则填写原料抵扣砼单价后的金额。 2、假如需方以原料抵扣砼单价的交易方式,必须填写料款总额作为本次交易总额的一部分。以原料抵扣砼款总额(大写): 3、其它约定事项 本次交易总金额如发生运输、泵送、以料抵扣砼款情况的,应合并计算金额。交易总金额(大写): 四、商品混凝土方量结算方式: 五、商品混凝土付款方式和期限:

六、技术要求: 1、乙方应按甲方提出的国家标准范围内的技术要求供应,高于国家标准的特殊要求, 甲乙双方另行协商决定。 2、为确保质量,乙方为同一工程同一部位提供的商品混凝土必须使用同一配比,同一品种规格的原材料 3、凡一次浇捣大体积(3000m及以上)或特殊商品混凝土浇筑,甲方应在十五天前向

乙方提供施工组织方案, 乙方依此编制混凝土生产供应组织方案, 核批准后方可实施。 4、 甲方应按国家标准和有关技术规定做好施工现场的混凝土施工养护工作。 4、其他要求: 七、 验收标准、方法及提出异议期限: 1、 乙方应在混凝土龄期到达后七天内向甲方提交《预拌混凝土出厂质量证明书》 2、 商品混凝土的验收标准,按 GB14902- 94 《预拌混凝土》, GBJ101 87《混凝土强度 检验评定标准》、 DBJ08- 227 - 97《预拌混凝土生产技术规程》( 等执行。 3、 在混凝土供应中,乙方应出具发货单(一车一单) ,具体按 定执行。 4、 在商品混凝土供应过程中,甲、乙双方如更改约定的重要技术数据,要求更改的一 方必须出具有效 的书面凭证。 5、 商品混凝土浇筑后,甲方如发现质量等问题,应在三天内书面通知乙方,甲、乙双 析解决,并及 时上报有关质监部门。 八、 违约责任: 甲、乙双方应严格履行合同规定的各项条款,如合同一方或双方违约,由违约方承担责 同法等有关条款,承担违约金或赔偿经济损失。 九、 解 决争议的方式: 本合同在履行过程中如产生争议,甲、乙双方应友好协商,协商不成的,可以提请 市建设工程交易管理中心商品混凝土分中心依照 《 市建设 工程交易管理中心商品混凝土分中心业务 此方案必须经甲方审 市标准) 的有关规 方及时协商分 任,并参照合

商品混凝土供需合同范本(完整版)

合同编号:YT-FS-2584-91 商品混凝土供需合同范本 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

商品混凝土供需合同范本(完整版) 备注:该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款,并根据当事人一致协商达成协议,同时也明确各方的权利和义务,对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方(甲方): 乙方(乙方): 依据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共 和国合同法》及相关法律、法规,为规范商品混凝土 购销行为,保护双方合法权益,明确各方责任和义务, 结合本购销合同的具体情况,经甲乙双方共同协商, 签订本商品砼供需合同,以便共同遵守。具体条款如 下: 第一条:购销基本要求 1、工程名称:金泰王朝花园小区11#楼、12#楼 2、建设单位:郑州金泰房地产开发有限责任公司 周口分公司 3、监理单位:河南诚信工程监理咨询有限公司 4、建筑面积:11#楼26655.76㎡、12#楼25886.35

㎡ 5、结构层数:11#、12#楼均为地下一层,地上26层 6、供货地点:周口市金泰王朝花园小区 7、合同工期:20xx年8月-20xx年5月 8、运输方式:专用混凝土罐车运输第二条:甲方单位对混凝土的技术要求 第三条:商品砼结算价格 一、商品砼结算价格依签订合同单价进行结算,直至合同履行完毕。 二、费用 1、砼运费,包含在签订合同砼单价内。 2、汽车泵送费:泵送长度38米,价格为元/ m,泵送长度48米价格为元/m。 3、抗渗剂费用/m, 元/ m;防冻剂费用 10 元/ m,早强剂费用为 / 元/ m; 4、若需方提供抗渗、抗裂、防冻等材料,则供方收取配合费/m;

商品混凝土供应合同是买卖合同还是建设工程合同

商品混凝土供应合同是买卖合同还是建设工程合同 一、案情简介: 甲建材公司与乙房地产开发公司在1998年6月8日签订一份《商品砼供需合同》,约定总合同价款(约)为99万元,单价165元/立方米,砼方量结算以图纸、定额计算规则和变更签证加1%的损耗计算;甲建材公司在商品砼全部供应完成后,7日内将决算书送乙房地产开发公司,乙房地产开发公司收到成新公司决算书后30日内审核完毕,逾期视作决算被审核认可,乙房地产开发公司应在商品砼供应完成后30日内付清全部款项,每月结算、付款一次。合同签订后,甲建材公司按约定履行了合同,累计供应商品砼立方米,价值元;水泥结算应送量为吨425R,吨525R,乙房地产开发公司实际供应吨525R,应补差57812元;乙房地产开发公司实际供应抗渗剂吨,结算应送量为吨,乙房地产开发公司应补差5760元。截至起诉前,乙房地产开发公司共付款1052808元,尚欠元。1999年9月,甲建材公司将其制作的决算书送交乙房地产开发公司。2000年7月7日,甲建材公司向乙房地产开发公司发出催收货款通知无果,遂提起诉讼。 二、一审判决:甲建材公司胜诉: 一审法院经审理认为,甲建材公司与乙房地产开发公司签订的《商品砼供需合同》有效。甲建材公司按合同规定向乙房地产开发公司提供商品砼,乙房地产开发公司不能提供证据证明其对甲建材公司该商品砼的质量和数量提出过异议,故甲建材公司已完全履行了义务,乙房地产开发公司在甲建材公司履行供给商品砼义务后,未付清工程款,应承担相应的民事责任,乙房地产开发公司辩称合同约定的合同款为99万元,乙房地产开发公司已支付了超过合同约定的金额。因合同约定的只是大约数,且乙房地产开发公司支付超过合同款的金额也表明了其实际已承认了实际款额超过原预期约定数,同时成新公司将《商品砼(机械租赁)决算书》送给了乙房地产开发公司,乙房地产开发公司在一年多时间内,未作答复,依照《四川省建筑工程预结算管理办法》的有关规定,工程规模在100万元至300万元之间的,其审查时间从接到结算书之日起35天完成,审查单位未审查完成或提不出正当理由延期的,送达的工程结算书视同已认可。所以乙房地产开发公司应给付甲建材公司尚余货款。根据《中华人民共和国经济合同法》第六条、第二十九条第一款、第三十一第一款之规定,判决:乙房地产开发公司于判决发生法律效力之日起十日内给付甲建材公司货款元,偿付违约金(按日万分之二点一计算,从1999年1月至给付清了之日止)。 三、乙房地产开发公司不服一审判决上诉,二审甲建材公司仍然胜诉 宣判后,合力达公司不服,向二审法院提起上诉称,原判将被上诉人单方提交的六份工程进度表认定成决算书,进而以上诉人收到决算书一年多时间未作答复,送达的决算书视同认可为理由,就认定上诉人应付工程款总计为元是错误的。原审未对实际工程量进行审计和鉴定,也没有对上诉人提出的被上诉人提交的工程进度表只是封面上印有“决算书”字样,其内容没有决算书就包含的要素说明为什么不支持的理由,本案所涉及的合同未建设工程合同,不是买卖合同。被上诉人提供的“决算书”根本不符合《四川省建设工程预结算管理办法》的规定。二审法院认为:乙房地产开发公司在合同约定的期限内未、做出审核意见,亦无证据证明其对该决算书向架建材公司提出过异议,故甲建材公司所提供的该决算书应视作被乙房地产开发公司审核认可。乙房地产开发公司未付清货款,应承担相应的民事责任。乙房地产开发公司关于甲建材公司所提供的决算书不符合国家的有关规定,不应作为决算书的上诉理由不能成立,本院不予支持。原判认定本案事实清楚,适用法律正确。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第(一)项之规定,判决如下:驳回上诉,维持原判。 本案第二审案件受理费8223元,其他诉讼费4111元,共计12334元,由上诉人乙房地产开发公司负担。本案第一审诉讼费用的负担方式不变。本判决为终审判决。 四、到底是买卖合同还是建设工程合同? 这个问题对商品混凝土供应企业影响较大,本人认为影响主要在两个方面,一是直接影响案件定性,使用法律不同,进而会影响商品混凝土供应企业的利益;二是法院对商品混凝土供应合同的定性将影响商品混凝土供应企业的内部管理和政府对该行业的管理模式。 认为商品混凝土供应合同属于买卖合同的法律界人士认为:商品混凝土供应是半成品供应合同,商品混凝土供应企业将混凝土交付到指定地点后(泵送、吊送或直接倾倒),并不负责振捣、成型、养护,实际上是将搅拌后的混凝土交付给施工方(或需方),商品混凝土供应企业除了要对混凝土本身质量(含材料本身和配合比)负

商品混凝土购销合同

商品混凝土采购合同 购货方:(以下简称甲方) 供货方:(以下简称乙方) 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其 它有关法律、法规,遵循平等、互利的原则,双方就建设工程施工用 商品混凝土事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 1、工程名称: 2、工程地点: 3、工程内容: 二、供货范围(m3) 名 普通商品混凝土抗渗商品砼(P8)称 标 C10 C15 C20 C25 C30 C35 C40 C45 C30 C35 C40 C45 号 数 按实际发生量计算按实际发生量计算量 三、供货(含税、使用汽车泵、地泵)综合单价(元/m3) 单价以广西省钦州市定额站发布的当月信息价下浮8%,市场价的 浮动参与调整(暂定五五分) 记取办法: 上月份当月份 市场价信息价市场价信息价 A B A1B1

当月份的结算价为=B 1*0.92+[(A1-A)-(B1-B)]*0.5 四、交货条件 1、需方应提前24小时向供方提供商品混凝土需求计划,需求计划需方应以书面形式或传真、专人电话等形式及时通知供方,需方计划要把需求的部位、型号、数量、时间提供准确,供方根据各施工单位的提报情况合理安排供货计划后通知需方具体的供货时间。 2、需方应做好混凝土浇筑前的准备工作,确保厂区道路坚实,保证供方搅拌运输车到达现场施工部位,若搅拌运输车、泵车没有按需方人员指挥造成的车辆事故由供方负责。 3、需方应按供方要求做好运输车、泵车工作区域的安全保障工作:臂架式泵车布料杆活动范围内无高压线;拖式泵车工作地点上方搭防护棚,保证人机安全。 4、需方应保证供方在施工现场的水电畅通。 5、因供方操作人员不按时到岗,或供方商品砼未按需方要求的时间到场,每拖延一小时,应承担需方人员窝工、设备闲置、周转材料费用、影响工期等损失,每小时按元计算。 6、供货过程中,供方不能及时供应砼时需方有权指定另一家商品砼供应商供货。 五、质量标准 1、供方所供混凝土必须符合国家质量GB/T-14902-2003。出现混凝土不合格时,一切责任及损失均由供方承担。 2、砂、石符合JGJ52—2006《普通混凝土用砂、石质量及检验方法》标准。 3、水泥符合GB175—2007《普通硅酸盐水泥》标准。 4、混凝土外加剂符合GB8076—2008《混凝土外加剂》标准、GB8077

商品混凝土买卖合同范本(完整版)

合同编号:YT-FS-6777-74 商品混凝土买卖合同范本 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

商品混凝土买卖合同范本(完整版) 备注:该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款,并根据当事人一致协商达成协议,同时也明确各方的权利和义务,对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 买方(甲方):响水县金港家园工程项目部 卖方(乙方):盐城鼎鸿混凝土有限公司 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和 国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》等相关法律法 规的规定,甲乙双方在自愿、平等、公平、诚实信用 的基础上,就预拌混凝土买卖事宜协商订立本合同。 第一条工程概况 第二条混凝土的等级及单价 备注:如使用特殊外加剂费用另议;每个等级差价 10元/方;此合同价格为泵送价格,非泵送混凝土单价 每方下浮10元,另混凝土重量要确保2380公斤/方。 第三条供货数量及质量的验收确认 1、甲乙双方共同依据国家、本市的相关技术标 准及合同约定对乙方供货到施工现场的混凝土数量、

质量及浇筑时间等内容进行验收,并签字确认。 2、乙方供货到施工现场的混凝土如与发货单载明的数量有差异时,甲方应即时通知乙方核实;双方以书面形式提出真实数量确认结果作为价款结算依据。 3、乙方供货到施工现场的混凝土经甲方表观检验,如有质量异常现象的,甲方应及时通知乙方进行核实,经核实后如有质量问题甲方有权作退货处理,乙方应承担甲方误工损失。 4、甲方对浇筑到工程部位的混凝土发现有质量异常现象的,应在浇筑之日起40日内书面通知乙方进行核实:如有争议,双方应会同工程监理、建设行政主管部门共同确认责任,并提出书面责任处理意见。属于甲方浇筑不及时或振捣、养护不当原因,责任由甲方承担;属于产品质量责任的,由此给甲方造成的全部损失由乙方承担。 5、到场混凝土的塌落度要求。 6、混凝土强度标号以标养试块28天强度为依据。

商品混凝土采购合同合同范本

商品混凝土采购合同合同范本 商品混凝土供应合同 甲方(施工单位): 乙方(供应单位): 丙方(建设单位): 时间:年月日 依照《中华人民共和国合同法》和《工矿产品购销合同条例》及其他有关法律、行政法规之相关规定,结合本工程的实际情况,甲、乙、丙三方在遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上,就工程中的供货事宜,经友好协商达成一致,订立本合同。 第一条工程名称 第二条交货地点 第三条合同条款 人民币大写: (1)各工程部位所需商品混凝土规格、数量、单价、合计价款清单,见表4-6 表4-6 各部位所需商品混凝土一览表

(2)商品混凝土计量方式 1)商品混凝土计量单位以m3计取,结算数量以施工图纸中工程桩及支护桩与支撑体系的设计总方量为准。 灌注桩混凝土土方量计算公式:M=πR2(L+D)n; 式中M——单桩混凝土方量,单位为m3;

R——灌注桩半径,单位为m L——灌注桩桩长,单位为m D——超灌长度即灌注桩直径,单位为m n——灌注桩数量 第四条商品混凝土质量要求、技术标准、配合比及乞讨要求(1)乙方保证所供商品混凝土达到《预拌混凝土》(GB/T 14902—2003)规定的等级标准及《混凝土质量控制标准》(GB 50164—92)等相关标准的规定。 (2)商品混凝土配合比 1)商品混凝土的配合比设计应满足本工程的设计要求及相关国家规范和现行标准中规定,具有符合设计要求的强度、耐久性、良好的施工和易性及适宜的塌落度标注,同时混凝土拌合物必须拌和均匀,颜色一致,不得有离析和泌水现象。 2)商品混凝土的配合比设计执行JGJ 55-20000《普通混凝土配合比设计规程》的有关规定,优选材料并进行试配;混凝土拌合物要严格控制水灰比和水泥含量 3)原材料的品种、产地及标准,见表4-7. 表4-7 原材料的品种、产地及标准

商品混凝土购销合同范本

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 商品混凝土购销合同范本 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

商品混凝土购销合同 甲方: _______________________ 乙方: _______________________ 签订日期: ___ 年____ 月_____ 日 需方: (以下简称甲方) 供方:(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公路法》及相关法律、法规、规章和公路工程技术标准,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就甲方购买乙方 经销的商品混凝土用于建设事宜协商一致,订立本 合同。

一、工程概况 1、工程名称: 2、工程地点: 3、本工程为: 、承包内容:本工程商品混凝土供应,合同段为: 三、工程量计量、结算: 1、工程量按实际施工部位结构图纸的实体量进行计量,以立方米计算 2、各标号混凝土的价格、塌落度要求: 2、以上价格不包括泵送费,如需泵送每立方单价按用由乙方支付。 元结算,泵送润管所需费 四、付款方式: 1、由乙方负责垫资。 2、工程款。 3、结算单等资料必须经甲方项目经理或委托人签字后方可生效。 4、乙方收款委托经手办理结算和款项收取,乙方办理结算和款项收取相关资料需加盖

乙方公章。 五、商品混凝土技术要求: 1、混凝土强度等级:以甲方文字通知为准。 2、水泥品种:应采用市公路工程中心实验室检验报告中配合比设计所用水泥。 3、石子:mm含泥量小于%泥块含量小于% 4、砂子:云母含量小于%三氧化硫含量小于%含泥量小于%泥块含量小于% 5、所有材料均应符合JTG E42- 、JTJ 041- 、GB/T 14684- 、GB/T14685- 。 5.1水泥:混凝土必须采用市公路工程中心实验室混凝土检验报告中配合比设 计所用水泥并满足甲方行业技术标准。 5.2砂石:满足甲方行业技术标准。 5.3混凝土从出机到运送到甲方工地的时间不得超过小时。 5.4混凝土运送到工地的塌落度应满足甲方行业技术标准。 5.5其他技术要求按照甲方行业技术标准的规范、规程、标准执行。 六、运送和验收: 1、乙方负责运送混凝土到工地甲方指定地点,乙方负责运费,在接到甲方通知后,乙方应提前到现场进行勘察,保证混凝土供应的顺利进行。 2、对于到达甲方施工现场的混凝土,由甲乙双方共同组织验收,甲方安排专门人员对乙方混凝土发货单上的强度等级、浇筑部位、塌落度,以及车辆到达施工现场时间进行核对。 3、乙方混凝土到现场后发现塌落度小于规定值时严禁加水,严格控制砂石的含泥量及外加剂用量。 4、甲方在接收罐车混凝土时,同时检查乙方随车送来的各种技术资料,对与技术要求不符或技术资

买卖合同(商品混凝土)合同范本

合同编号: (填写全称)工程 商品混凝土买卖合同 买方: 卖方: 签订地点: 签订日期:年月日 (合同签订地可以作为纠纷法院解决地,各单位可根据实际情况填写,与第10条配套使用;本合同示范文本中的红色字体均为提示性词语,合同起草时,应予以删除;合同条款中的下划线是方便提示填写设置的,合同起草完成后,请将所有下划线删除)

合同编号: 商品混凝土买卖合同 买方:(以下简称甲方) 卖方:(以下简称乙方) {提示:为适应“营改增”需要,满足“三流一致,应抵尽抵”的要求,合同主体名称应是企业名称的全称,不能为简称。乙方应尽量是一般纳税人}根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规,甲乙双方经充分平等友好协商,现就商品混凝土供应达成如下条款并共同遵守: 1.1 上述单价包括产品送达供货地点含入模在内的所有费用,包括产品成本(含利润)、运杂费(含装卸费)、保险费、协调费及所有其它费用;如泵送则价格上调元/立方米。 (提示:单价中应包含的实际费用可根据实际情况在合同中具体约定。) 1.2 此单价在合同履行期间内调整,调整方式为:。 (提示:综合单价在合同履行期间内是否调整,由签订单位自行约定,如约定调整价格的,应明确具体调整方法。) 1.3 上述数量为暂定量,甲方可根据实际需要进行数量增减。甲方减少数量的,不属于违约;甲方增加数量的,乙方应按合同其他条款执行。结算以本合同第6.2条为准。 1.4乙方应于签订本合同前向甲方缴纳万元(大写: )履约保证金(履约保证金不计利息)。合同履约完毕3个月内,甲乙双方在履行中无争议时,甲方一次性退还乙方履约保证金。 (提示:1万元至20万元履约保证金(具体按照合同总额的5%缴纳),不得使用履约保函等非现金形式。) 第二条合同履行期限 合同履行期限自年月日至年月日;该期限为暂定期限,甲方有权根据施工需要单方调整合同履行期限,但应提前日通知乙方。

预拌混凝土购销合同(标准版)

Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方:___________________ 乙方:___________________ 时间:___________________ 预拌混凝土购销合同

编号:FS-DY-20593 预拌混凝土购销合同 合同编号:_____ 工程名称:____ 买方(甲方):____ 卖方(乙方):_____ 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律法规的规定,甲乙双方在自愿、平等、公平、诚实信用的基础上,就预拌混凝土买卖事宜协商订立本合同。 第一条工程概况 1.建设单位:____ 2.施工单位:____ 3.工程名称:____ 4.工程地点:____ 5.运距:____

第二条混凝土的计划数量、结算单价、供货时间、浇筑泵送方式、浇筑工程部位、技术质量要求等内容,详见合同附件。 第三条供货数量及质量的验收确认 1.甲乙双方共同依据国家、本市的相关技术标准及合同约定对乙方供货到施工现场的混凝土数量、质量及浇筑时间等内容进行验收,并签字确认。 2.乙方供货到施工现场的混凝土如与发货单载明的数量有差异时,甲方应即时通知乙方核实;双方以书面形式提出真实数量确认结果作为价款结算依据。 3.乙方供货到施工现场的混凝土经甲方表观检验如有质量异常现象的,甲方应即时通知乙方进行核实,经核实后甲方有权作退货处理,由此给甲方造成的损失由乙方承担。 4.甲方对浇筑到工程部位的混凝土发现有质量异常现象的,应在24小时内书面通知乙方进行核实;如有争议,双方应会同工程监理、建设行政主管部门共同确认责任,并提出书面责任处理意见。属于甲方浇筑不及时或振捣、养护不当原因,责任由甲方承担;属于产品质量责任的,由此给甲方造

商品混凝土买卖合同书完整版

商品混凝土买卖合同书完 整版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方:________________________ 乙方:________________________ 签订时间:________________________ 签订地点:________________________

商品混凝土买卖合同书完整版 下载说明:本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下,维护合作方各自的合法权益,并在履行合同的过程中,双方当事人一旦发生争议,将争议提交仲裁或者诉讼,本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作,也可以根据实际需要对其进行修改。 需方:____ 供方:____ 为规范商品混凝土购销行为,保护双方的合法权益,明确双方技术经济责任,保证工程建设正常进行。依照《中华人民共和国合同法》《预拌混凝土》(gb/t14902-XX)及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,供需双方就购销商品混凝土事项协商一致,订立本合同。 一、工程名称

商品混凝土买卖合同协议

出卖方:(以下简称甲方) 买受方:(以下简称乙方) 乙方因工程需要购买甲方商品混凝土,为明确双方的权利与义务,根据《中华人民共和国合同法》及有关法律,经协商,订立本合同,以便双方共同信守,具体条款如下: 一、乙方工程名称: 二、混凝土交货期限、地点及验收: 1、交货地点:甲方混凝土运到乙方承建工程的施工现场。 2、交货数量及验收方法:甲方供应的商品混凝土数量以随车“供货单”为凭证(由乙方指定专人在砼供货单上签字验收;该人不在现场时,由持有乙方书面委托书的人代为签收),作为商品混凝土实际供货数量的结算依据。 3、乙方工地运输:手推车□、翻斗车□、井架手推车□、塔吊及吊罐□,由乙方负责。泵送混凝土卸料口,由乙方负责。 三、商品混凝土质量、技术要求、交货检验: 1、商品混凝土质量按国标GB—14902—2003《商品混凝土》、海南省建设厅转发建设部《建设工程质量检测管理办法》的通知及《海口市商品混凝土管理办法》等有关规定执行。 2、交货检验费用:在交货地点,标养试件应由双方检验人员和监理人员共同取样,制作试件并标识明确后,由施工方暂时保管,试块在工地静置24小时后拆模。试块由工地送至标准养护地点标养,混凝土养护龄期到达时,乙方提前一天通知甲方及监理派员到规定的检测地点共视检测、签认,其运费、养护费及检验费用均由乙方承担。同条件、拆模试件的制作由乙方负责承做,但需通知甲方现场质检员旁站,其运费、养护费及检验费用亦由乙方负担。 四、商品混凝土单价:元/m3 五、商品混凝土结算及付款方式: 1、货款结算:甲方根据乙方现场签收的供货单编制当月一式四份的对账结算单作为货款结算依据;乙方对此如有异议,应在________天内提出,逾期视为确认。 2、乙方需要甲方一次泵送混凝土量不足50m3,按50m3向乙方收取泵送费。 3、甲方向乙方供应砂浆均按________元/m3收取费用。 4、泵送费用: 5、付款方式: 六、甲方的权利与义务:

商品混凝土供需合同范文(完整版)

合同编号:YT-FS-3499-83 商品混凝土供需合同范文 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

商品混凝土供需合同范文(完整版) 备注:该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款,并根据当事人一致协商达成协议,同时也明确各方的权利和义务,对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 订单单位 (甲方) 供货单位: (乙方) 签订日期:年月日原则,经甲乙双方协商,签 订本商品混凝土签订合同 一、工程概况 建设单位:施工单位:工程名称:合同履行地: 结构形式:层次: 二、混凝土的技术要求混凝土质量执行:国家标 准GB0204《混凝土结构工程验收标准》国家标准 JGJ/T10《混凝土泵送施工及技术规程》国家标准 GB14902《预拌混凝土》国家标准GB50164《混凝土质 量控制标准》国家标准GBJ107《混凝土强度检验评 定标准》 三、合同总价及总数量

(一)总砼量:约 m3 (二)明细如下: (三)砂浆混凝土价格按同标号混凝土价格执行,数量按实际供应量结算付款。 四、混凝土数量的验收 乙方送砼到现场,甲方设专人检查验收,双方签写《商砼供货单》,凭商砼供货单结算。 五、付款方式 1、合同执行前,甲方按合同标定额与乙方贷款乙方在确定收到货款后为甲方供货。 2、甲方如分期付款,乙方则分期付货。 3、乙方不允许赊欠贷款,否则不予供货,由此引发的一切后果,由甲方自行承担。 六、双方权利和义务甲方权利和义务 1、每次浇注混凝土时,甲方应排出需用计划《此需用计划包括极端需用计划工作和周需用计划》并且甲方应准确计算当日所浇注部位砼的型号及数量,并在24小时前通知乙方,同时填写“商砼生产委托单”。 2、甲方在乙方供货前应负责现场运输通道、作业

商品混凝土采购合同(示范文本)

合同编码: 商品混凝土采购合同 九冶建设(集团)有限公司 二〇一六年

商品混凝土采购合同 采购单位:九冶建设有限公司/基层公司名称(以下简称“甲方”)(与业主合同的承包人名称 一致或三方协议中被委托方名称一致) 供应单位:供应单位全称(以下简称“乙方”)(与法人税务主体资格一致)根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程 (GB/T14902-2012)质量管理条例》及其他有关法律、行政法规的规定和《预拌混凝土》 标准,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就商品混凝土采购事项协商达成一致,订立本合同。 1、工程概况 1.1工程名称: 1.2建设单位: 1.3监理单位: 1.4工程地点: 2、质量技术要求与标准 2.1混凝土原材料应符合以下要求: (1)砂石需有进厂检验报告及出厂合格证。 (2)水泥须有生产许可证、出厂合格证、复试报告。 (3)外加剂需要有相应的合格证和检测报告。 2.2执行标准: (1)《预拌混凝土》GB14902-2003。 (2)《混凝土泵送施工技术规程》JGJ/T10-95。 (3)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002。 (4)《混凝土强度检验评定标准》GB/T50107-2010。 (5)《自密实混凝土应用技术规程》CECS203-2006。 (6)《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB50081。 (7)《大体积混凝土施工规范》GB50496-2009。 (8)《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119-2003。 (9)《混凝土防冻剂》JG475-2004。 (10)《建筑工程冬期施工规程》JGJ/T104-2011。 (11)《普通混凝土用砂质量标准及检验方法标准》JGJ52。

商品混凝土购销合同

预拌混凝土购销合同 需方:(以下简称甲方) 供方:(以下简称乙方)为规范预拌混凝土购销行为,保护甲乙双方的合法权益,明确双方技术经济责任,保证工程建设正常进行。依照《中华人民共和国合同法》《预拌混凝土》(GB/T14902-2003)及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,根据工程建设的具体情况,甲方向乙方购买预拌混凝土事项协商一致,订立本合同。 一、工程名称: 二、工程地点: 三、供货期由:合同签订之日起至该项目路面工程结束。 四、甲方委托乙方供应预拌混凝土,经双方议定产品名称、强度等级、坍落度、数量及浇注方式。详下表 五、 结算:混凝土结算以业主给项目部结算量作为结算依据。 付款方式:每月29日,乙方和甲方核对该月已供给甲方的预拌混凝土的数量;在业主扣除质保金拨付进度款后,5日内向乙方支付实际已使用混凝土货款的60%,

剩余货款在验收后一次付清。 六、预拌混凝土质量标准要求 1、乙方所提供的混凝土及使用的原材料,其质量应符合国家标准GB/T14902-2003《预拌混凝土》及其所引用的相关技术标准。 2、乙方应按甲方提出的国家标准范围内的技术要求供应预拌混凝土。(混凝土设计弯拉强度为5.0MPa,弯拉弹性模量为31Gpa) 3、为确保质量,乙方为同一工程同一部位提供的预拌混凝土使用的配合比基本相同,并使用同一品种规格的原材料。 4、乙方必须按照预拌混凝土规范要求,进行混凝土试块制作和标准养护,乙方必须具有生产资质、检测资质和出具检测报告。 5、甲乙双方及监理方三方现场抽取乙方提供的混凝土,每100m3抽取一组标准养护试块,每次取样不少于2组,一组进行标准养护,一组现场同施工条件养护,并符合GBJ107—87《混凝土强度的检验评定标准》、并按国家标准GB/T14902-2003进行标准养生,做抗压检验。 6、经甲乙双方及监理公司现场取样,经标准的养护的检验试样的试压结果,是判断商品混凝土质量的重要依据。对于批量检测不合格的,由此造成的一切质量问题由乙方负责。 七、验收标准、方法及提出异议期限 1、乙方在混凝土龄期到达后七天内向甲方提交《预拌混凝土出厂质量证明书》。 2、乙方负责按国家有关规范规定向甲方提供商品混凝土原材料(砂、石、水泥、外加剂)检验试验报告、配合比报告。原材料检验试验报告必须按规定的抽检批次数量足额提供。提供的检验试验报告必须是具备国家认证资格的实验室出据的报告。 3、预拌混凝土的验收标准,按照GB14902-2003《预拌混凝土》、GBJ107-87《混凝土强度检验评定标准》执行。 4、在预拌混凝土供应过程中,甲乙双方如有更改约定的重要技术数据,要求更改的一方必须出具有效的书面凭证。 5、乙方混凝土到现场后发现坍落度小于规定值时严禁加水,严格控制砂石的含泥量及外加剂用量。

商品混凝土供需合同示范文本_2

商品混凝土供需合同示范 文本 In order to solve or prevent disputes, through establishing certain legal relations and realizing some common interests and wishes, all parties to the cooperation reach an agreement after consultation, and all parties signing the agreement have legal effect and are bound. 某某管理中心 XX年XX月

商品混凝土供需合同示范文本 使用指引:此协议资料应用在解决或防止纠纷,通过建立一定的法律关系并实现某些共同的利益和愿望,合作的所有方经协商后达成协议,签字的所有方具有法律效力并受约束。,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 需方(甲方): 供方(乙方): 依据《中华人民共和国合同法》等相关法律规定,甲 乙双方在自愿、平等、公平、诚实信用原则的基础上,就 预拌(商品)混凝土买卖事宜,协商订立本合同。 第一条工程概况 工程项目名称: 工程面积: 预计商砼用量:m,该工程的全部商砼均由乙方供 应。预计工期:预计201 年月至201 年月,日历天数 天。 第二条价格条件

3说明: 1、以上价格均未含泵送设备,如使用泵送设备,费用增加如下: (1)、42米-56米泵车元/立方米, (2)、地泵元/立方米。 2、如需防冻,增加费用元/立方米。 3、如需抗渗或膨胀需增加费用元/立方米。 4、砂浆价格按当批次混凝土价格计算。 5、细石混凝土价格按高一强度等级计算。 6、在原材料价格浮动±5%以内,本合同价格执行不变;若原材料价格浮动±5%时,供、需双方协商对原合同价格进行调整。 第三条货款结算与支付 1、根据供货进度,乙方可以每月或按一定数量与甲方核算供货数量及价款,甲方应配合签章确认。双方依据本

商品混凝土买卖合同

商品混凝土买卖合同 购货单位(甲方): 供货单位(乙方): (具备相应资质的公司名称,必须填写全称,应与乙方所盖合同的公章名称、营业执照名称相一致;公司的最新年检通过的营业执照、资质证书和负责人身份证核对原件后,复印件作为合同附件) 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国民法通则》及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,为规范合同当事人的交易行为,保护合同双方的合法权益,就本合同事宜,经双方协商一致,达成如下一致条款: 2 产品的质量标准,按下列标准执行:

2.1遵照国家强制标准(具体质量标准文件代号); 2.2遵照行业标准(具体质量标准文件代号); 2.3遵照企业标准(具体质量标准文件代号)。 3 产品的包装标准和包装物的供应与回收:包装物甲方不回收,由乙方自行回收处理。 4 产品的交货方法、运输方式、到货地点 4.1乙方在接到甲方的《混凝土供应通知单》(见附件一)后,按甲方规定时间将混凝土送至甲方指定地点。附件一为本合同的组成部分。 4.2运输方式:(自运、他运),运输至甲方施工指定地点的费用由承担,工地卸车费用由承担。 4.3甲方指定接货人(身份证号:,联系电话:)。 4.4产品交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然减(增)量规定及计算方法:(换算标准要明确)。 5 合同价款及支付 5.1合同暂定价款:元,大写:元。 以最终实际结算为准。 5.2支付时间:(写明是分期支付还是一次性支付,明确付款比例;写明付款的具体时间要求,如果是分期付款,应写明每期付款比例和金额数)。每次结算中扣除% 作为质量保证金,待工程完工后无息退还。 5.3支付方式 5.3.1甲方每次收到乙方按双方确认数额开具的正式货款发票后,以银行转账方式向乙方支付货款。乙方确认其收受货款的开户银

相关主题