二次供水合同书
甲方：
乙方：
经甲、乙双方共同协商，甲方决定将彭五小区二次供水改造项目委托给乙方施工；为圆满完成该项目，明确工程内容及双方的责权利，根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规，结合该工程的实际情况，签订本合同。
第一条：工程内容和承包范围
（一）工程名称：彭五小区二次供水改造
（二）工程地址：彭五小区301号—349号等
（三）建筑面积：
1、地面开槽回填、管道敷设、接水表箱及进户、楼道开孔、楼道孔封堵、管道保温、
屋顶水箱管道连接、水箱的预埋件安装、浮球安装、和垃圾清理到指定地点。
2、上述系统、安装及调试，系统竣工验收合格起免费保修半年。
第二条：工程造价及承包方式
（一）乙方按甲方提供的图纸施工，实行包工、包工期、包通过、包质量及保修半年年的形式，承包上述系统工程。
（二）付款方式：
1、合同签订后次日进场人员施工按每/1人、每/1月2000元生活费支付。（生活费
含总额）
2、工程完成后支付总额的60%.
3、待工程验收合格后支付工程总额的35%。
4、剩余总额5%留质量保证金。
5、如造成返工、浪费材料由乙方承担全部费用。
6、本合同一口价
（三）工程单价为：每1/户200.00元（大写：人币贰佰元整）。
（四）第三条：合同文件的使用文字、标准和适用法律
（一）合同语言：汉语。
（二）适用法律、法规：《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条件》及有关法规。
（三）适用标准、规范：
4、《二次供水系统施工及验收规范》；
第四条：图纸及甲、乙双方现场代表
（一）图纸提供套数：甲方向乙方提供一套施工图
（二）图纸特殊保密要求：双方均应妥善保管图纸
（三）甲方驻工地代表及委派人员：
（四）乙方驻工地代表及委派人员：
第五条：工期
（一）开工日期：合同签定次日起
（二）竣工日期：2016 年
工期：乙方施工队进场后75 日；
（二）其它：
1、因前期工作未完工，或工作场地有障碍物，施工用水、用电未接通，经双方协商，工期不得顺延。
2、如遇不可抗拒的自然灾害造成的停工，工期可以顺延。
3、因甲方没有按合同规定支付工程进度款而影响施工进度，由甲方负责所造成的全部损失。
第六条；双方责任
（一）甲方责任：
1、负责现场施工协调、监督，并尽力为乙方提供施工便利。
2、安排好乙方的施工以及材料堆放临时占用的场地。
3、提供设计和施工中必须的相关技术资料。
4、协助组织对该工程的竣工验收，并按合同规定的期限付工程进度款办理竣工结算。
（二）乙方责任
1、乙方按图施工并达到二次供水验收标准。
2、做好施工的自检工作；确保工程质量；确保合同工期。
3、按施工安全规范的规定采取预防事故的措施，确保施工安全和第三者的安全，由乙方造成的安全事故，乙方负责处理并承担一切责任。
4、作好施工组织、管理、保持现场清洁、道路通畅、器材堆放整齐，并及时清除垃圾和不用的临时设施。
5、负责对使用单位的工作人员进行系统操作培训。
6、乙方不得随意浪费材料、如甲方发现材料浪费重罚。
第九条：工程质量检查及验收
1、乙方必须健全质量检查制度，做好质量自检记录。
2、乙方在工程竣工前五天，书面通知甲方作预验收检查，甲方应及时配合。
3、经验收检查工程需返修，则以返修合格后的日期为竣工日期。
4、乙方的生产、生活临时设备，应在竣工报告提交期五天内全部撤离，并工完场清。第十条：其它
1、由于乙方在施工过程中的安全防护不利而造成的责任事故和经济损失由乙方承担责任。
2、双方因其中一方违约，给另一方造成经济损失，由违约的一方负责赔偿，赔偿金
额双方协商解决。
3、在合同的有效期内，双方必须遵守国家的政策、法令、法规及有关条例规定。
4、本合同未尽事宜，双方另行协商，签订补充协议，（补充协议与本合同同样具有法律效力）。
5、本合同验收合格后，自动失效。
6、本合同正本一式贰份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方：乙方：
手机：手机
合同签订日期：合同签订日期：
霓虹灯宣传牌制作、安装合同 甲方：有限公司 乙方：青岛奥美标牌广告有限公司 甲、乙双方在平等互利、友好协商的基础上，根据《中华人民共和国合同法》和有关法律、法规，就甲方委托乙方安装广告牌的有关事宜达成如下协议，供双方共同遵守： 一、项目概况 、项目名称：霓虹灯广告牌制作安装。 、数量：（见报价单） 、材料（见报价表） 、安装地点：此宣传牌位于有限公司产业园综合楼四楼，具体安装地点依甲方提供的安装指示图的指示。 、项目内容：安装甲方综合楼四楼安装霓虹灯广告牌。 、标识牌规格 办公楼规格: × 办公楼（标志）规格：× 霓虹灯扫描管晚间为色，间隔，大字和标志颜色见效果图。 字体尺寸：*（高），按照康大标志标准颜色，采取优质亚克力发光字材料制作，安装必须牢固固定，安装雨天自动断电装置。 宣传牌四周安装彩色灯管，亚克力材质，按乙方提供的样品为准。安装要求：彩色灯管安装必须牢固固定、横平垂直，灯管接头处做防水处理，灯管点亮时七彩循环时必须一致，安装雨天自动断电装置。 宣传牌维护：锈蚀点除锈，粉刷防锈漆后宣传牌整体粉刷乐华牌银粉漆遍。
制作采用甲、乙双方商定的样稿，未经甲方同意，乙方不得改动制作样稿。且制作完成后的效果比例应与样稿效果比例一致。 二、制作、安装方式及质量、安全要求 、乙方包工包料包安装，包质量包安全，全面负责霓虹灯广告牌制作、运输和安装的整个过程。 、乙方保证严格按照本合同附件(广告牌效果安装平面图）的标准制作、安装广告牌，所采用的材料与报价一致，符合相关设计要求，并保证霓虹灯广告牌结构达到设计强度的要求。 、乙方保证霓虹灯广告牌制作、安装符合国家规定的户内户外广告制作安装标准及相关的质量标准。 、乙方保证具备高空作业施工资质。 三、制作、安装工期： 、乙方应在双方签订合同后，自年月日至年月日完成立霓虹灯广告牌的制作、安装工作，并书面通知甲方验收。合同工期共计日。 、乙方在施工过程中如遇台风、雨天、停电等不可抗拒的自然界灾害而影响施工，乙方必须在不可抗力发生后日内书面通知甲方，由甲方自行决定是否顺延工期或解除合同，并以书面形式告知乙方。 、在乙方制作、安装霓虹灯广告牌期间，因甲方单方面的原因导致未按合同约定付款而造成乙方无法按期完工，责任由甲方负责。 四、制作、安装的验收 甲方须在个工作日内完成安装工程的整体验收，并书面通知乙方验收是否合格。若最终验收不合格，乙方应在接到甲方验收不合格的书面通知之日起日内返工，并书面通知甲方再次验收，若仍不合格的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付本合同总价款作为违约金，该违约金不能弥补甲方损失的，乙方予以补足。 五、合同价款及付款方式 （一）合同价款 甲方应支付给乙方制作、安装费总额为人民币元（大写：贰万零伍佰陆拾元整）。该款项已包含材料费、制作费、安装费、人工费、运输费、税费等霓虹灯广告牌制作、安装涉及的所有费用，除另有约定外，甲方无须再支付任何款项予乙方。
水利水电土建工程施工合同条件（ＧＦ－９７－０２０８） 第一部分通用合同条款 一、词语涵义 １．词语涵义 除上下文另有要求者外，合同中下列词语应具有本条所给予的涵义： １．１有关合同双方和监理单位的词语 （１）发包方：指专用合同条款中写明的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。 （２）承包方：指已由发包方授标，并与发包方正式签署协议书的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。
（３）分包人：指本合同中从承包方分包某一部分工程的当事人。 （４）监理单位：指专用合同条款中写明的由发包方托付对本合同实施监理的当事人。 １．２有关合同组成文件的词语 （１）合同：指由发包方与承包方签订的为完成本合同规定的各项工作所列入本合同条件第３条的全部文件以及其它在协议书中明确列入的文件。 （２）技术条款：指本合同的技术条款和由监理单位作出的或批准的对技术条款的任何修改或补充文件。 （３）图纸：指招标图纸和发包方按合同规定向承包方提供的所有图纸（包括配套讲明和有关资料）以及投标图纸和由承包方提交并经监理单位批准的所有图纸（包括配套讲明和有关资
料）。 （４）施工图纸：指上述第（３）项规定的图纸中由发包方提供或由承包方提交并经监理单位批准的直接用于施工放样的图纸。 （５）投标书：指承包方为完成本合同规定的各项工作，向发包方提交并为发包方所同意的投标报价书、已标价的工程量清单和经发包方确认进入合同的其它文件。 （６）中标通知书：指发包方正式向承包方授标的通知书。 １．３有关工程和设备的词语 （１）工程：指永久工程和临时工程。 （２）永久工程：指按本合同规定应建筑的并移交给发包方使用的工程（包括工程设备）。
水利工程合同书 水利工程是用于控制和调配自然界的地表水和地下水，达到除害兴利目的而修建的工程。以下是整理的水利工程合同书，欢迎参考阅读。 水利工程合同书范文一发包方：故县村 (以下简称甲方) 承包方：丁三明 (以下简称乙方) 今因甲方兴建防洪抗旱工程，需要委托乙方承建，经双方协议后，根据本工程具体情况，签订合同，作为今后施工工程依据，以资共同遵守。 一、工程名称：防洪堤、灌溉水渠。 二、工程地点：故县三公里处 三、施工范围： 四、承包形式：包工包料 五、质量标准：乙方严格按照设计施工，保证工程质量标准，在施工过程中，如发现质量不符合设计要求，甲方应及时提出，乙方应及时处理，返工。 六、工程承包造价：贰万陆仟壹佰陆拾肆元整 七、付款方法：承包方全额垫款。 八、施工期限：两个月 九、本工程不能转让，否则没收押金，终止合同。 十、劳保安全：在施工中发生的工伤事故，由乙方承担经济责任。
十一、在施工过程中，甲方派马金龙同志为现场施工代表，隐蔽工程必须由施工代表现场鉴后，凭通知才能施工，并做为工程决算的依据。 十二、乙方在施工过程中，凡车辆通行及补偿均由乙方自理，工程结束后，所有道路、农田、必须恢复，恢复费用由乙方自理。 十三、本工程完工后，需经过第二年洪水考验方才进行组织有关人员验收。 十四、本合同一式三份，甲、乙双方一份，镇水利工作站备案一份。 甲方：乙方代表：(签字) 年月日 水利工程合同书范文二甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关文件法律、法规。本着相互信任、相互尊重、平等互利、友好合作原则，达成如下协议，特签订本工程分包合同，双方共同遵照执行。 第一条：工程名称： 第二条：工程地点： 第三条：工程内容及范围：工程的给排水工程、强弱电气、防雷工程安装。
打机井合同 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》的有关条款规定，本着平等互利的原则，经甲乙双方协商，达成如下协议： 一、工程范围 。设计深度约250米。 二、甲方责任 1、负责协调施工、占地、道路等关系； 2、负责施工进出场的道路畅通； 3、按合同约定支付工程款； 4、负责对工程进度及质量的监督与验收。 三、乙方责任 严格按通用新建机井设计标准施工；2、负责凿井、洗井及设备的拉运；3、负责井管、粘土、滤料及其它辅助材料的采购；4、负责水泵配套及变频设备的采购及安装，保修期3年；5、成井后向甲方提供机井的相关技术资料。 四、工程标准及工期 1、单眼机井初步设计井深为250米左右，按照地层最终确定孔深。成孔后安装长度为4米每节的钢筋砼井管，井管的外包物为塑料网片或铁质网片。 2、乙方积极组织施工，保证工程进度，并于**年**月**日前
完工。 五、收费标准 凿井费为每米按****元计算，单眼机井造价约为******元，最终按照实际井深计算费用。水泵采购配套及安装费用约为******元，自动供水变频机安装******元，单眼井合同总造价约为：*****整（元）（含税）。 六、付款方式 合同总价：，共计****元，付款方式：。 七、甲乙双方要对工作人员进行安全教育，坚决杜绝生产事故 的发生，如出现意外，各自人员各自负责。 八、未尽事宜双方应本着坦诚友好的态度协商解决。 九、此合同一式两份，甲乙双方各执一份，自签字之日起生效。 甲方：（章）乙方：（章） 法定代表（签字）法定代表（签字） 2013年4月17日
工程预算书 工程名称： 建设单位： 工程总造价： 施工单位：
亮化工程合同 甲方: 电话: 乙方: 电话: 签订地点: 签订时间: 根据《中华人民共与国合同法》及有关规定,甲乙双方本着公平、诚实、信用的原则,为明确各自在工程当中应有的权利与义务,经协商一致,签定本亮化合同。 一、工程概况 1、工程地址 2、工程范围及要求 楼体用霓虹灯勾勒轮廓;规划公示牌用射灯打亮。 3、工程期限 开工日期: 年月日;竣工日期: 年月日,合同工期总日历天数天(如遇风、雨等恶劣天气影响,工期顺延)。 二、工程(款)造价 金额(大写): 元(人民币) ￥: 元 三、甲方义务与权利 1、甲方按合同的约定及时向乙方支付工程款; 2、甲方如发现有质量问题,有权要求乙方予以调换; 3、楼体布灯、电源连接等施工中因施工与有关部门产
生的问题,甲方与有关部门协调解决。 四、乙方义务与权利 1、乙方对工程质量负责的期限(保修期): 灯具均保修一年; 2、乙方使用的材料由其自行提供,但应确保材料的质量达到国家有关标准; 3、乙方在施工中注意文明施工、安全 施工。 ．． 4、乙方负责将货物运至工地,运输费、搬运费等由乙方负责,其余费用由甲方承担(电费)。 五、付款、结算方式 工程竣工(亮灯)后一次性付清工程款。 六、违约责任 双方必须认真履行本合同的内容,任何一方未履行本合同所规定的条款均视为违约,其违约责任按照《中华人民共与国合同法》的有关条款进行赔偿。 七、合同争议的解决方式 本合同项下发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的,按下列2种方式解决:(一)提交仲裁委员会仲裁(二)依法向人民法院起诉 八、附则 1、本合同未尽事宜由双方协商解决。附加合同与本合 同具有同等法律效力;
给排水工程 施工合同 发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）为加快XXXXXXXXXXX建设，甲方将“基地”给排水管网工程发包给乙方施工。依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，为明确双方的权利、义务和经济责任，经双方协商一致，签订本合同。 第一条工程概况 1.1 工程名称：。 1.2 工程地点：。 1.3 工程规模：用地红线范围内给排水管网工程。 1.4 工程造价：按实际完成的工程量办理结算，具体以甲乙双方签字认可的竣工结算为准。 第二条工程范围及承包方式 2.1 工程范围：本工程为XXXXXXXXXXX红线范围内的给水及雨污水管网工程（与主体工程雨、废水立管接驳，污水管网及化粪池，与粪立管接驳），具体工程内容以通过审核的施工图为准。 2.2 承包方式：本工程采用包工包料、包机械设备、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包验收通过及相关服务的总包干方
式进行施工承包。 第三条履约保证金 3.1 为确保本合同顺利履行，乙方在本合同签订前按拟承包的工程，向甲方缴纳人民币万圆的履约保证金。 3.2 合同签订后，乙方按规定进场施工，在第一次拨付工程进度款时甲方全额返还乙方履约保证金。 第四条工程价款及结算方式。 4.1 本工程计价办法采用工程量清单计价。 4.2 本工程结算以施工图纸、图纸会审、技术交底、设计变更以及三方（甲方、乙方、监理方）签字认可的工程（经济）签证单为依据，按实际完成的工程量，执行湖南省2014年《消耗量标准》，并按湘建价【2016】160号文件及相关配套文件计算，税前造价下浮5%。《消耗量标准》具体为： 4.2.1 土建、装饰装修工程：按2014年《湖南省2014建筑装饰装修工程消耗量标准》计算； 4.2.2 水、电安装工程：按2014年《湖南省2014安装工程消耗量标准》计算； 4.2.3 人工工资：按XX市造价管理站发布的最新综合工资单价计算，定额外计时点工按180元/工日（不含税）计算； 4.2.4 主要材料和设备：由甲方以书面形式确定的市场材料和设备的品牌、规格、型号、数量及单价，并作为材料和设备结算的价格依据。辅材按工程施工同期XX市造价发布的材料预算价格执行，
编号：_________ 水利工程承包合同范本 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：______年______月______日
发包人：____________________合同编号：______________________ 监理人：____________________签定地点：______________________ 签定时间：________年____月____日 依据《中华人民共和国合同法》，_____________________(以下简称发包人)与_____________(以下简称监理人)， 就本项工程建设有关事项，经双方协商一致，订立本合同。 发包人委托监理人按本建设监理合同要求进行项目的建设监理。 工程概况： 1.工程名称：_____________________________________________________ 2.工程地点：______________________________________________________ 3.工程规模及特性_________________________________________________ 4.工程总投资：静态：_______________________________________________ 动态：____________________________________________ 5.工程总工期：___________________________________________________ (二)监理范围：按照专用合同条款中约定的范围承担监理业务。
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 施 工 合 同 签订合同单位： 甲方：xxxxxxxxxxxx 乙方：xxxxxxxxxxxx 签 订 日 期： 二〇一一年十月 日
xxxxxxxxxxxxxxxx工程施工合同 甲方：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx （以下简称甲方） 乙方：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx （以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《建筑法》、《建筑安装工程合同条例》和国家工商行政管理局、建设部颁发的《建设工程施工合同》（GF-91-0201），结合本工程具体情况，本着平等、自愿、公正、诚信的原则，经甲、乙双方协调达成如下协议： 第一条 工程概况 1、工程名称：夏津县城市生活垃圾处理场地下水监测井、生活饮用井工程。 2、工程内容：地下水观测井5眼，每眼深度5米；生活饮用井1眼，计划深度400米。 3、工程地点：xxxxxxxxxxxxxxxxx 第二条 工期 本合同定于 2011 年 月 日开工， 2011 年 月 日竣工，工期 天； 除发生不可抗力（或业主原因）外，每推迟一天罚款500元，但最多不能超过30天，否则甲方有权将乙方停工整顿。 第三条 工程造价 1、工程造价： 第一标段地下水观测井合同价款： 共5眼，深度每眼5米，每眼报价 1684.00 元，计 8420.00 元。 第一标段合同价款共计 捌仟肆佰贰拾元整。 第二标段生活饮用水井合同价款：
深机井1眼，计划深度400米，计 183500.00元； 第二标段合同价款共计 壹拾捌万叁仟伍佰元整 。 工程合同总投资191920.00元( 壹拾玖万壹仟玖佰贰拾元整)。 2、本工程以400米报价为基础，不足或超过400米时按照400米机井报价进行折算（不因深度而变化的机电设备除外），全部完工后根据实际工程量计量，以最后结算为准。 完成合同以外的工程项目时按照实际工程量结算。 第四条 计量、支付、结算 1、工程付款：乙方钻井设备进厂后，甲方按照合同投资的20%预付工程款，根据实际进度，完成合同工程量的70%时（钻孔完成时），付款至总投资的60%；工程全部完成竣工验收合格后，付款至总投资的95%。其余5%作为质保金，一年后结清。 2、有下列情况之一，不予计价：（1）违反合同规定转包分包的项目。（2）其他违背合同规定的项目。 3、乙方应配合甲方进行中间计量支付工作，并派出相关人员，服从甲方统一安排（包括计量器具的要求和计量方法及其计算的采用等）。 第五条 质量、验收 1、乙方必须严格按照图纸、技术交底、技术规范施工，不得偷工减料，如有违章施工，乙方自行承担处理的一切费用和责任；情节严重者，甲方有权将乙方停工整顿。 2、因工程质量达不到标准造成的返工，乙方自己承担所有费用。 3、按甲方要求，乙方配合做好本施工段内迎接上级检查的整理、准备工作。 4、甲方根据验收规范，会同监理进行验收，乙方应积极配合。
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 广告工程承包合同 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
广告工程承包合同 篇一：户外广告施工合同书 户外广告施工合同书 （甲方）： （乙方）： 甲乙双方根据《中华人民共和国广告法》、《中华人民共 和国合同法》等有关法律、法规和规章规定，双方充分协商，就外广告制作工程项目，甲方委托由乙方施工。为明确甲乙双方责任及权限签订本合同，并共同遵守。 一、甲方委托乙方于年月日至年 月日期间制作安装户外广告。甲方已全包给乙方， 乙方包工。包料包工期，包施工质虽及施工安全，在此施工中，工程现场如出现重大安全事故所造成的人员伤亡及财产损失，均由乙方负责。 二、合同签订后先首付工程款的50%主体安装后付工 程35%,甲方验收合格后，剩余款一次付清。 三、乙方安装广告必须符合质虽标准或双方约定的质虽标准，并负责广告的 安全、养护和维修（本项目保修1年）。 四、因广告牌脱落、损坏等而致他人权益受到损害的，侵权责任由乙方承担。人员的安全由乙方负责。 五、违约责任
1、乙方遇恶劣气候或其它不可抗拒原因未能在约定时间内对广告进行修复的，广告安装时间应顺延。乙方若无特殊原因未能在约定时间内对广告进行修复的，广告安装时间应顺延。 2、若遇市政建设或行政管理需要，政府有关部门依法要求撤除户外广告的，甲、乙双方应无条件执行，乙方不负违约责任。 3、甲方负责产权单位的各项协调工作，包括场地的电源、水源等。 4、甲方负责对乙方施工进度进行督促，对施工质H进行验收。 5、甲方如未按时付给乙方进度款，乙方随时停工并有权拆除广告牌。 六、合同内容如与国家法律、法规和规章相悖，应服从法律、法律和规章的规定。 甲方（盖章）：乙方（盖章）： 负责人（签字）：负责人（签字）： 年―月—日年―月―日 签订地点：签订地点： 篇二：广告工程施工合同 广告工程施工合同 甲方：龙岩水泥有限公司 乙方：龙岩市恒鑫广告有限公司 甲乙双方就广告工程施工事宜，经协商签订合同如下： 一、工程内容：甲方公路入口处指路牌版面重新制作反 光膜（按 甲方设计版面制作）、水泥库顶有“紫金水泥”四个铁
平昌县东风水库 施工合同 工程名称：平昌县东风水库除险加固工程 发包方（简称甲方）：湖北海河水利水电有限公司（雷术才）承包方（简称乙方）：陈龙林 合同签订时间：年月日 合同签订地点：东风水库项目部 发包方（甲方）： 承包方（乙方）：
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》有关规定，结合本工程具体情况，经双方协商一致签订本合同，以资共同遵守。 第一条工程概况 一、工程名称：东风水库除险加固工程 工程地点：平昌县泥龙乡瓦桥村 工程内容：按照设计要求的内容 质量等级：必须保证合格，争创优良 合同价款：陆拾万元整（600000.00元整） 二、承包方式：全包（即包工、包料、包工程质量） 三、开工日期：年月日 竣工日期：年月日 总日历工期：天 第二条图纸 一、图纸提供套数： 1 套 二、图纸提供日期：年月日 第三条双方一般责任 一、甲方驻工地代表： 二、乙方驻工地代表： 三、甲方工作 1、乙方提供工程施工的有关设计图纸，并进行技术交底。 2、驻地工程现场甲方代表对工程施工方案、进度、工程质量进行监督、检查、签证。并参与各阶段的验收工作，负责设计图纸的处理，设计变更的签证。
3、乡级以下单位或个人的协调工作由乙方自行负责。 4、审查认可工程决算，组织工程验收。 5、甲方有权对全部工程的所有部位及其任何一项工艺、材料和工程设备进行检查和检验。若发现不合格可发出返工、停工及复工通知书，而造成的损失由乙方负责。 四、乙方工作 1、乙方与甲方签订合同后，乙方不得转包。如果承包单位擅自将工程转包出去，属承包者违约，承包者应承担违约责任。 2、程项目经理必须常驻工地，配合甲方施工技术人员处理和解决有关工程事宜。 3、乙方必须安全施工，如乙方原因发生工伤事故和对周围的人、物造成伤害，由乙方自行承担，甲方不负任何责任。 4、乙方应按水利工程质量验评标准对工程质量进行自我评定，建设方复核，质检单位核定。 第四条工程质量 一、工程质量等级：必须保证工程合格，争创优良。 二、乙方应建立和健全质量保证体系。在工地设置专门的质量检查机构，配备专职的质量检查人员，建立完善的质量检查制度。 三、乙方应严格对工程使用的材料和工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺，进行全过程的质量检查，作好质量检查记录，并向甲方递交自检报告。 四、乙方的质量检测机构必须取得省级以上计量认证合格证书，并经州水利工程质量监督站认可，方可从事质量检测工作，检测人员必须持证上岗。
水利工程施工合同协议书 ______________ （发包人名称，以下简称“发包人” 为实施________________ （项目名称），已接受________________ （承包人名称，以下简称“承包人”对项目标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。 1、签约合同价：人民币（大写） ___________________ （__________ 元）。 2、发包人承诺按合同约定的条件、时间和按工程进度向乙方支付合同价款。 3、承包人每月5日前上报工程进度，不按时上报将予以500 —1000元罚款。 4、承包人承诺按合同约定承担工程的实施及缺陷修复，对设计不合理及时提出修改 意见并上报监理。 5、未经监理、发包人同意擅自更改设计造成工程量增加的，对所增加的工程量不予 以认量。 6、工程施工完成后，承包人应在15日内完成竣工图纸的绘制，以实际发生的工程量审计为准。 7、承包人在施工期间，严格按照“安全文明”施工要求施工，加强安全防范意识，对出现的安全事故由承包人自行负责，并接受相应的处罚。 8、承包人在工程施工结束后，对施工中遭破坏的路面、桥涵等及时恢复，并做好环境保护工作，避免引起与村民的矛盾冲突。 9、管道安装完成后必须试压验收，承包人自行试压合格后，申请监理、发包人验收，验收一次不合格的，给予承包人500 —1000元罚款。
10、招标文件为本合同协议书的组成部分，合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。
11、 工程预付款的总金额为签约合同价的 10 %，分两次支付给承包人。各次预付 款的支付额度和付款时间为：第一次预付款金额为工程预付款总金额的 40 %，第二 次预付款金额为工程预付款总金额的60 %。本工程不预付工程材料预付款。 12、 每个付款周期扣留的质量保证金为工程进度付款的 10 %，扣留的质量保证金 总额为签约合同价的5%。 13、 履约担保金采用现金（或发包人认可的其他形式）式履约担保，担保金额为每 标段均为合同价的10% ;在正式签署协议书前必须向发包人履约担保金 14、施工工期为合同签订之日起至工程竣工，共计 180天。 15、本协议书一式 陆 份，发包人 五份，承包人_ 份 法定代表人或其委托代理人： ______ （签字） 法定代表人或其委托代理人: ____ 年 ____ 月 _____ 日 ____ 年 _____ 月 ____ 日 建设项目廉政合同 工程合同编号： 廉政合同编号： 工程项目名称： 工程项目地址： 项目法人 （甲方 ）： 参建单位 （乙方 ） ： 为加强水利工程廉政建设，规范建设各方合法权益，防止发生商业贿赂、谋取不正当利益 发包人： ________ （盖单位章） 承包人： _________ （盖单位章） （签字）
霓虹灯宣传牌制作、安装合同 甲方：xxxxxx有限公司 乙方：青岛奥美标牌广告有限公司 甲、乙双方在平等互利、友好协商的基础上，根据《中华人民共和国合同法》和有关法律、法规，就甲方委托乙方安装广告牌的有关事宜达成如下协议，供双方共同遵守： 一、项目概况 1、项目名称：霓虹灯广告牌制作安装。 2、数量：（见报价单） 3、材料（见报价表） 4、安装地点：此宣传牌位于xxxxx有限公司产业园综合楼四楼，具体安装地点依甲方提供的安装指示图的指示。 5、项目内容：安装甲方综合楼四楼安装霓虹灯广告牌。 6、标识牌规格 办公楼规格: M× M 办公楼（标志）规格：M× M 霓虹灯扫描管晚间为色，间隔 cm，大字和标志颜色见效果图。 字体尺寸：2236mm*1630mm（高），按照康大标志标准颜色，采取优质亚克力发光字材料制作，安装必须牢固固定，安装雨天自动断电装置。 宣传牌四周安装LED彩色灯管，亚克力材质，按乙方提供的样品为准。安装要求：LED彩色灯管安装必须牢固固定、横平垂直，灯管接头处做防水处理，灯管点亮时七彩循环时必须一致，安装雨天自动断电装置。
宣传牌维护：锈蚀点除锈，粉刷防锈漆后宣传牌整体粉刷乐华牌银粉漆1遍。 制作采用甲、乙双方商定的样稿，未经甲方同意，乙方不得改动制作样稿。且制作完成后的效果比例应与样稿效果比例一致。 二、制作、安装方式及质量、安全要求 1、乙方包工包料包安装，包质量包安全，全面负责霓虹灯广告牌制作、运输和安装的整个过程。 2、乙方保证严格按照本合同附件(广告牌效果安装平面图）的标准制作、安装广告牌，所采用的材料与报价一致，符合相关设计要求，并保证霓虹灯广告牌结构达到设计强度的要求。 3、乙方保证霓虹灯广告牌制作、安装符合国家规定的户内户外广告制作安装标准及相关的质量标准。 4、乙方保证具备高空作业施工资质。 三、制作、安装工期： 1、乙方应在双方签订合同后，自年月日至年月日完成立霓虹灯广告牌的制作、安装工作，并书面通知甲方验收。合同工期共计10日。 2、乙方在施工过程中如遇台风、雨天、停电等不可抗拒的自然界灾害而影响施工，乙方必须在不可抗力发生后_1_日内书面通知甲方，由甲方自行决定是否顺延工期或解除合同，并以书面形式告知乙方。 3、在乙方制作、安装霓虹灯广告牌期间，因甲方单方面的原因导致未按合同约定付款而造成乙方无法按期完工，责任由甲方负责。 四、制作、安装的验收 甲方须在7个工作日内完成安装工程的整体验收，并书面通知乙方验收是否合格。若最终验收不合格，乙方应在接到甲方验收不合格的书面通知之日起 3日内返工，并书面通知甲方再次验收，若仍不合格的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付本合同总价款作为违约金，该违约金不能弥补甲方损失的，乙方予以补足。 五、合同价款及付款方式 （一）合同价款
第一部分协议书 合同名称:西藏林芝地区米林县羌纳灌区续建配套与节水改造建设工程 合同编号:XZLZMLQNGQ-2015-03 西藏米林县水利局(发包人名称:以下简称“发包人”)为实施西藏林芝地区米林县羌纳灌区续建配套与节水改造建设工程(项目名称),接受了四川复兴建设工程有限公司(承包人名称, 以下简称“承包人”) 对该项目标段施工的投标。发包人与承包人共同达成如下协议。 １. 本协议书与下列文件一起构成合同文件: (１)中标通知书; (２)投标函及投标函附录; (３)专用合同条款; (４)通用合同条款; (５)技术标准与要求(合同技术条款); (６)图纸; (７)已标价工程量清单; (８)其它合同文件。 ２. 上述文件互相补充与解释,如有不明确或不一致之处,以合同约定次序在先者为准。 ３.羌纳灌区工程由两条引水干渠组成,分别为杰果沟干渠、当沟干渠。取水口位置各位于杰果沟与当扎沟上。干渠采用PE
管道输水, PE 管道总长6、15km,杰果沟干渠 PE 管道长2、75km,当扎沟干渠 PE 管道长 3、40km,支渠采用砼明渠砌衬,总长12、076km; 杰果干渠取水枢纽设一个冲沙闸,1个进水闸,干渠设6个放水闸阀,当扎干渠取水枢纽设一个冲沙闸,1 个进水闸, 干渠设 8 个放水闸阀。 ４.签约合同价:人民币(大写)陆佰叁拾陆万柒仟叁佰柒拾贰元 (￥636、7373万元) 5、承包人项目经理: 。 6. 工程质量符合合格标准。 7. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。 8. 发包人承诺按合同约定的条件、时间与方式向承包人支付合同价款。 9. 承包人承诺执行监理人开工通知,计划工期为 365 天。 10. 本协议书一式捌份,合同双方各执肆份。 11. 合同未尽事宜,双方另行签订补充协议。补充协议就是合同的组成部分。 第一部分协议书 合同名称:西藏林芝地区八一镇开发区上游段防洪堤B标建设工程 合同编号:XZLZKFQFHD-2016-03 西藏地区水利局(发包人名称:以下简称“发包人”)为实施西藏林芝地区八一镇开发区上游段防洪堤B标建设工程(项目名称),接受了四川复兴建设工程有限公司(承包人名称, 以下简称“承包人”) 对该项目标段施工的投标。发包人
合同编号：YT-FS-2355-35 水利工程合同范本(完整 版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
水利工程合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 发包单位(甲方)： 承包单位(乙方)： 经双方友好协商，委托乙方承包沉管碎石桩工程施工部分，为确保工程质量，明确工程内容及双方责任，双方签订以下条款共同遵守： 一、甲方责任： 1、负责工程各种联系和协商工作，负责施工现场的“三通一平”(水通、电通、道路通，场地平整)。 2、负责现场技术指导管理及协助乙方施工及技术资料整理的工作。 3、提供桩基础施工图纸贰套。 4、甲方负责处理好施工现场地下的一切障碍物。 二、乙方责任： 1、乙方负责提供施工机械设备及施工操作人员，
并根据图纸及甲方技术人员要求进行施工并做好记录。 2、乙方严格按照国家和市颁发的有关安全施工要求管理好工程施工并对施工安全负责。 3、乙方必须按照图纸施工，保证桩达到设计要求的承载力。如达不到要求，属乙方责任的，由乙方负责;属甲方责任的，由甲方负责。 4、乙方保证从进场试桩之日起个工作日完成(不可抗拒的因素及甲方责任造成的停工除外)。每延误一天，乙方赔偿给甲方工程总价的0.3﹪的损失费。 5、如因机械设备严重故障影响工期，乙方负责增加或更换机械进场补充。 6、乙方保证进场的机械符合国家及深圳市建设局规定的要求，并负责向甲方提供有关施工资料。 三、结算及付款方式： 1、以包工的形式，沉管碎石桩以每米元的单价由乙方承包施工。 2、付款方式： 四、本协议未尽事宜，双方协商解决。
正本 机井工程施工合同 GF-1999-0201 国家工商行政管理局 制定 中华人民共和国建设部
第一部分协议书 发包人（全称）：云南圣比奥建材有限公司 承包人（全称）：李彬 依照《中华人民共和国》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本建设工程施工协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称:云南圣比奥建材有限公司-祥云基地机井工程 工程地点：祥云县碧工业园区 工程内容：80米深机井一口 二、工程承包范围 承包范围：地下80米范围内的钻探工程、井管制作安装及相关组件连接安装（除地下80米范围内井管由发包方购买外，其余组件由发包方购买提供交承包方安装）。 三、合同工期 开工日期：2014 年03月01日
竣工日期：2014年 04月01日 合同工期总日历天数：30天 四、质量标准 工程质量标准：按国家现行验收标准一次性验收合格。 五、合同价款 根据工程量预计数量确定的本合同暂定总价为人民币（大写）：壹拾万肆仟元整（￥：104000元），施工中工程量变更和工程数量的增减，80米以内以工程量固定单价结算，80米以外另作协商。在合同实施期间在80米以内单价保持不变，不因市场价格变动作任何调整。 六、组成本合同的文件 6.1组成本合同的文件包括： 1、合同协议书 2、本合同通用条款 3、本合同专用条款 4、施工图。 6.2双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为
本合同的组成部分。 七、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工。 九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。 十、合同生效 合同订立时间：2014年02月28日 合同订立地点：云南圣比奥建材有限公司-祥云基地项目部 本合同双方约定本合同经双方签字盖章并在承包人提交履约担保后生效。 发包人：（公章）承包人：（公章） 法定代表人：法定代表人： 委托代理人：委托代理人： 电话：电话： 传真：传真： 开户银行：开户银行： 账号：账号：
霓虹灯工程合同书 甲方： 乙方： 经甲乙双方商定，乙方为甲方承制霓虹灯并达成如下协议： 一、工程：名称、地点、工期 1、名称：双面霓虹灯广告 2、地点：府前街 3、工期：自乙方收到甲方合同规定的付款之日起日为施工日期。 二、工程规格及造价 1、规格：霓虹灯高9米，宽2.6米，加宽英文部分左右各1米,角架高3米。 2、造价：一万八千元 三、付款方式 1、工程签约之后，开工之前，甲方付给乙方工程款的50%计元。工期进行到一半，再付30%计元，余款元完工后一次付清。甲方扣留工程总款的10%为质保金，期限为1年，到年月日付清。 2、工程完工后，乙方通知甲方验工，验工期为3天（节假日顺延），拖期不验即甲方视工程合格，验工合格后，甲方付清（质保金除外）全部余款。 3、乙方应在双方规定的期限内完工（不包括因停电、天气和甲方原因造成的乙方不能正常施工）。 四、甲方义务 1、甲方把施工方案确定后，乙方按图纸施工，施工过程中如因甲方原因更改图纸或增加工程量，应调整相应的造价和工期，由此产生的工期拖延不在甲方的惩罚范围。 2、甲方保证乙方施工场地无障碍，供电畅通。 3、工程验工后，甲方不得善自更改乙方标注的供电线路和调整电器闸刀的线头，否则由此引起的后果甲方自负。 4、施工期间，甲方应付工程款如不能按合同支付到位，乙方有权停工，或终止合同，撤回材料，由此产生的后果甲方自负。 5、霓虹灯灯体以外线路、配电箱（加装的雨时控由乙方按装）根据霓虹灯的总电量，乙方开出要配备的电器由甲方自己购买配备，乙方负责按装调试。 6、验工合格后，霓虹灯使用权、产权归甲方所有。
五、乙方义务 1、乙方完全按照甲方同意的图纸方案施工制做，乙方不得擅自改动。 2、乙方所承建的工程应安全牢固，整体强度要达到抗七级以下风力。 3、霓虹灯灯管保质期一年。如因质量问题造成的不明、黑管、电器线路部分损毁或击穿，乙方应积极维修或更换。 4、霓虹灯灯体、灯体角钢架基础浇灌加固，由乙方承担。 5、如因工程质量或材料质量问题造成的损失（不可抗力因素造成的损失除外），由乙方承担。 6、乙方在施工期间及维修造成的人身安全事故及费用一律由乙方负责。 7、乙方接到甲方的维修通知后，必须在24小时内维修完毕。在保修期外出现的问题，乙方只收材料费。 8、乙方在结算工程费时要出具正式普通发票。 六、双方责任 甲乙双方必须按照达成的协议认真执行，如有违约需双方协商解决，协商不成，可向人民法院起诉。未尽事宜，双方共同协商解决。本协议一式两份，双方各持一份，双方代表签字盖章生效。 甲方：乙方： 代表签字：代表签字： 年月日
合同编号 水利水电土建工程施工合同 工程名称： 发包人： 承包人： 合同编号：水利水电工程施工合同 发包人：（全称） 地址：
法定代表人： 委派现场代表：联系 承包人：（全称） 地址： 法定代表人： 项目经理: 联系 总工程师: 质量负责人: 监理人：（全称） 地址： 总监理工程师：联系 监理工程师： 发包人拟修建工程，接受了承包人的投标，双方根据《中华人民国合同法》及有关法律法规的规定，遵循自愿、平等、公平和诚实信用的原则，经协商一致，订立本合同。 一、工程概况 1.1工程名称： 1.2工程地点： 1.3可研文件名称、文号：。 1.4初设文件名称、文号：。 1.5工程规模：
； 建设任务： ； 1.6工程概算审批总投资万元；资金来源：。 二、工程承包围及合同工程量 2.1工程承包围：（包括永久工程、临时工程名称；其中渠系或堤防工程，必须标注起止里程桩号） 。 2.2主要合同工程量：（以招投标文件为准） 。 三、合同价款 3.1合同价款承包方式： （详见合同附件3）。 3.2合同总价人民币（大写）：万元（人民币小写万元）。其中：永久工程万元；临时工程万元；安全措施费万元；技术措施费万元（详见合同附件2）。 四、合同工期及进度
4.1开工日期：，竣工日期：。 4.2合同工期总日历天数：天。 4.3为满足本工程总工期的要求，承包人承诺采取一切有效措施，使本合同以下关键项目进度满足控制性工期要求。 关键项目控制性工期表 完工日期提前完工，按监理人核实的提前天数，发包人可向承包人支付提前完工奖金，提前完工奖励金计算方法： 。 五、双方的义务和责任 5.1发包人的义务和责任 5.1.1发包人应遵守与本合同有关的法律、法规和规章，并应承担相应的责任。 5.1.2发包人负责在主体工程开工前按有关规定办理水利工程开工许可手续，并委托监理人于年月日前向承包人发布开工通知。否则，承担工程延误责任。 5.1.3发包人应在开工通知发出前安排监理人进入工地开展监理工作，并在开工通知发布前将监理任命及发包人相关人员职权、联络
STANDARD CONTRACT SAMPLE (合同范本) 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订日期：____________________ 编号：YB-HT-036995 2020新版水利工程施工合同
2020新版水利工程施工合同／合同 书(合同示范文本) 发包方（简称甲方）： 法定代表人： 承包方（简称乙方）： 法定代表人： 为了更好地完成_________治理及堤防加固工程的建设任务，本着团结协作、紧密配合、分工负责的原则，按照《中华人民共和国合同法》和《建筑合同承包条例》的规定，结合工程具体情况，经双方充分协商达成如下协议，望共同遵守履行。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、承包项目及主要工程量： 四、开工时间：______年_____月_____；日竣工时间：_____年_____月_____日。 五、工程价款：________元（按实际工程量结算）。 六、质量标准：一次性验收合格
七、工程款结算方式： 1、工程结算总价为合同价加（或减）变更价款。 2、变更工程量的计价方式：工程项目发生变更时，变更项目合同中有类似价格的参照类似价格变更合同价款，无类似价格的项目按相应_____年_____省定额进行综合计价和相应取费及政策性调整，材料价格执行当期《_____市工程建设》信息价，如信息价没有的材料价格执行双方签证价。 3、变更工程量需有清单，并经甲方认可签字后有效。 八、工程付款办法： 工程竣工验收合格后，甲方付乙方95%的工程款，余款作质量保证金，质保金待保修期满无疑异后一次性付清。 保修期为一年，保修期内发生质量问题，乙方需及时修复，若乙方不修复，由甲方指定施工单位修复，费用在保修费用中扣除。 九、施工中甲方职责： 1、负责建设范围内土地占用、青苗以及其他需甲方协调的事宜。 2、配合乙方进行施工质量管理、技术指导、办理现场签证。 3、工程竣工后，指导施工方编制工程竣工资料、组织工程竣工验收。 十、施工中乙方职责： 1、严格根据甲方图纸要求按施工规范施工，重要工序及隐蔽工程完工后，需经甲方验证后方可进行下道工序施工。依照甲方要求，按期完成所有工程量清单项目及双方约定的内容；逾期完工，按_____元/天扣罚违约金。 2、在施工过程中，须接受甲方的质量管理监督，听从甲方的合理化建议。 3、施工所用各种建筑材料及设备等，须符合有关规范要求，并征得甲方认
机井施工合同 甲方：云南××电力股份有限公司××分公司 乙方： 甲乙双方经平等协商，就甲方委托乙方打机井施工事宜达成共识并签订如下合同条款： 一、工程地点： 在××变电站旁甲方指定范围内，乙方自行勘测选址。 二、工程项目及相关要求： 1、施工项目：打机井一眼。 2、尺寸要求：井孔开孔直径：140cm；井出水管内径：1寸；井深约50至100米 3、材料选用：井管、深水泵及电机电缆、配电控制柜要达到国家行业标准。 4、技术要求：保证枯水期能正常供水。 5、施工中若遇到大石块，淤泥等特殊地质情况由乙方自行解决。 6、按相关标准，确保工程质量、安全、进度。 三、承包方式： 1包工包料，包开挖水井所用的机械设备，包安全防护。 四、工程价款： 工程总价款单价为400元/米，大写人民币：肆佰元每米。
以上总价款为甲方应付给乙方的全部费用（含工程钢管主材料费、辅助材料费、人工费、运杂费、水电费、和各种材料费等全部费用），此外，甲方不再向乙方支付任何费用。 五、付款方式： 1、乙方正常施工后的第二天甲方付给乙方5000元的材料预付款。 2、乙方工程完工，并经甲方验收合格，甲方将首付工程款的95%给乙方（包含预付材料款5000元）。 3、完成验收交付后甲方试用半年，若无问题，甲方再付清剩余5%的工程款。 4、工程款结算以乙方出示发票，甲方以人民币现金的方式支付。 六、其他约定： 1、若打水失败（未出水或中途停工）或达不到甲方要求，甲方不承担任何费用，乙方并退回甲方预付的5000元材料款，乙方如不退，甲方有权扣留乙方施工的所有机械设备，并保留向法院提起诉讼的权力。 2、甲方为乙方施工提供用水用电方便，并由甲方承担费用。 七、安全责任： 1、施工过程中，乙方应加强施工安全管理工作，施工