当前位置:文档之家› 合同结算协议---合同履行了一部分或者履行完毕,款未付清

合同结算协议---合同履行了一部分或者履行完毕,款未付清

合同结算协议

买方:

卖方:

买、卖双方就“××××××工程”(以下简称“本工程”)签订了下列合同:

1、上表所列合同、协议(以下合并简称为“原合同”)项下卖方义务的履行情况为下列第项:

(1)卖方已履行完毕;

(2)卖方仅部分履行,剩余部分不再由卖方继续履行。

2、双方一致确认,原合同结算价款总计为××元(详见××结算单)。此结算系对卖方履行原合同所涉全部事项的完整结算,没有遗漏、谬误。目前,买方已支付×××元,剩余×××元尾款按照下列第项约定支付:

(1)按照原合同约定的付款期限及额度、比例支付(目前原合同约定的付款条件尚未成就、付款期限尚未届至);

(2)于时支付。

除上列尾款以外,卖方就原合同对买方再无任何应收款及其他债权。买方已发生的逾期付款违约责任(如果有)双方经协商一致确认予以免除,买方就原合同对卖方也不再负担其他任何责任。但是,如果买方按照本协议约定的期限(节点)迟延支付上列尾款,则买方应当向卖方承担违约责任(由买方向卖方支付逾期利息),逾期利息的利率标准按原合同约定的利率标准执行,原合同未约定利率标准的,则逾期利息的利率标准按年利率计,年利率为本协议订立时全国银行间同业拆借中心公布的1年期贷款市场报价利率(LPR)。逾期利息以买方逾期未付的尾款本金为基数,自逾期之日起,计至对应的逾期未付本金偿清之日止。买方付款不足以偿清付款时尚欠卖方本息的,该付款先冲抵本金,再冲抵利息。

3、本协议一式陆份,买方伍份,卖方壹份。自买、卖双方签字或者盖章之日起生效。

合同履约情况证明[工作范文]

合同履约情况证明 篇一:合同履行情况说明 合同情况说明 由于本行业性质的特殊性,钢材价格随着市场的价格变动而变动,每天的价格都不固定,在签订购买合同的时候是框架协议,合同起着一定的制约双方的作用,制约货物的质量,价格标准,款项拖延的处理办法等。 20XX年与客户履行合同实际发生及剩余完成合同明细上游客户 下游客户 本公司销售回款的方式多种,主要分为:按照工程完工结款;工程进度结款;直接销售时间、数量结款。本企业回款比较及时,客户信誉良好是多年合作伙伴。 本公司与多家公司长期合作,签订大批量购销合同,因为上游进货需要现金交易,有时出现流动资金紧张。此笔贷款更能保证供货,本企业现金流量大,有正常利润和回款资金,还款没有压力。 北京诺亚腾商贸有限公司 篇二:履约情况证明 履约证明 xxxxxx有限公司(以下简称“xx”)于20XX年5月18

日与我项目部签订了劳务分包合同,负责xxxxxxx项目的施工。 xx公司在合同履行过程中,能严格按照施工图纸、施工组织设计、施工验收规范要求,组织具有相应资格证书、上岗证书的技术熟练的人员进行施工,工程质量可达到约定的标准,能按时完成项目部下达的施工节点任务。该公司拥有一定的承包资质和流动资金,能够及时支付农民工工资、材料款、设备款等其他款项。 xx公司在我项目部合同履行过程中履约情况良好,特此证明。 xxxxxxxxxxx20XX年9月3日 篇三:合同履约证明 篇四:信誉声明及履约情况证明 信誉声明 经本投标人认真核查,本投标人在20XX年-20XX年中没有出现过违法违规或失信行为,没有拖欠劳务费的败诉记录,没有无辜弃标的不良记录,也没有受到任何行政处罚。如不实,构成虚假,自愿承担由此引起的法律责任。 特此声明。 投标单位:××××建筑工程有限公司 日期: 20XX年02 月24日

第七章托收结算方式下的合同履行

……………………………………………………………精品资料推荐…………………………………………………第七章托收结算方式下的合同履行 本章导读:本章模拟托收结算方式(D/P即期)下,使用CFR贸易术语的合同的履行。其流程很多和前面是相同或类似。按照第二篇的方法选择交易商品、建立客户关系,按照第三篇的方法进行交易磋商、订立进出口合同和内销合同。根据进出口商签订的另一笔交易的相关信息,之后将直接是合同的履约阶段。本章与第六章相似的步骤均作了简单描述。 本章的预备知识: 1、D/P即期 价格构成=FOB+运费 3、D/P+CFR 履约流程

……………………………………………………………精品资料推荐………………………………………………… 图注: 出口商 进口商 工厂 银行

第一节履约前的准备 参照前几章的模拟,此次交易品种为女士开襟羊毛衫,工厂确定报价给出口商,工厂与出口商签订买卖合同,出口商给进口商报价,两者在达成一致意见的时候签订购销合同。 一、工厂根据计算公式算出报价 各项计算如下: (1)在工厂主界面的“淘金网”的“产品展示”中,查找商品基本资料,找出每单位成本为156元。 只有工厂才能 看到成本价 (2)工厂在“淘金网”的“其他费用”中,查找工厂所需费用。 (3)工厂在“淘金网”的“税率查询”中,输入商品海关代码,查找增值税率为17%。

假设工厂报价为X,则X=156+X/1.17×0.17+5%X,计算得X=193.86 为了至少获得10%的利润,则1.1X=213.25 由于工厂还需花费广告费的费用,故向出口商报价230元。 二、通过邮件与出口商达成协议,由工厂起草买卖合同,检查无误后发送给出口商。

合同评审流程

合同评审流程 1、合同评审的目的 为了维护公司利益,规避法律及资金风险,保证合同的质量和签订效率,根据《中华人民共和国合同法》及公司实际情况,制定本流程。 2、合同评审的范围 公司与其他法人或自然人订立的合作协议、合同金额在人民币1000元(含)以上的各种经济合同均需通过评审方能对外签订。包括:特约商户合作协议、销售合同、采购合同、租赁合同、服务合同等。 3、合同的签订与保管 发起部门经办人必须凭走完评审流程的合同评审表至合同专用章保管人处加盖合同专用章。加盖合同专用章时,合同专用章保管人必须严格审核合同评审表的有效性。 公司所有经济合同原件及对应的合同评审表均在财务部保管,财务部应定期检查合同的执行情况,督促有关部门认真履行合同条款。 4、合同发起部门的职责 4.1 合同的起草及修订 发起部门经办人员负责合同具体条款的拟定及根据合同评审意见对合同进行修改。合同中必须对合同的主体、形式、内容、标的、数量、质量、价款或报酬(含定金、质保金、付款次数及比例、税金、发票等)、履行期限、履行地点和方式、合同担保、合同解释、保密责任、重大经济合同联系制度、违约责任、争议解决方式、合同的变更和解除等予以明确。 4.2 合同的履行 当合同开始履行以后,合同发起部门应跟踪合同的履行过程,保证合同的完整履行。 框架合同特别是年度销售及采购的框架合同履行过程中,发起部门的经办人员应定期对帐,确认双方债权债务。 在履行合同过程中,发起部门的经办人员若发现并有确切证据证明对方当事人有下列情况之一的,应立即中止履行,并及时书面上报部门负责人。 4.2.1 经营状况严重恶化;

4.2.2转移财产,抽逃资金,以逃避债务; 4.2.3丧失商业信誉; 4.2.4有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形。 5、合同评审责任人及主要职责 5.1 发起部门负责人 发起部门负责人对下属起草的合同条款进行全面审核,并对合同的跟踪及执行情况承担全部责任。 5.2 分管高管 对合同内容、标的物的质量、价格、数量、交付期限及方式、价款及信用期限、验收标准等重要合同条款进行审核、批准。 5.3 财务负责人 对合同标的物价格、付款方式、信用期限、发票交付、定金条款、违约金条款等涉及公司财务政策的条款进行审核、批准。 5.4 总裁 对超过分管高管审批权限的重大合同进行审核、批准。 6、合同评审流程 6.1各类合同评审的流程、评审的具体内容见表一,评审表格式见表二。(若需评审合同表二中未列出,则发起部门参照表二的格式自己设计合同评审表)6.2 如果需要更多的人参与合同评审,分管高管需在评审表中单独列出。若没有单独增列需要参加评审的人员,则经办人只需走完表一中的评审流程。 7、附件 7.1合同评审流程表 7.2各类合同评审表 签发: 日期:

合同范文 结清证明模板

结清证明模板 结清证明模板 结清证明 借款人赵海强,于xx年01月05日向我行申请个人长期消费类贷款业务,借款金额壹佰伍拾万元整(大写),借款期限120个月,借款合同号9119xx10000101,抵押物地址:通州区西富河园2号3号楼431。 该借款人已于xx年03月11日将上述贷款本金、利息、罚息(如有)及一切相关费用全部结清。 特此证明。 (支行名称、公章) 年月日第二篇、材料合同结清证明版本 结清证明模板 材料款结清证明结清证明模板 建筑工程公司: 我公司于年月日与贵公司签订xx工程项目的购销合同。截至年月日收到货款共计:元。贵公司xx工程项目已按约定及时、足额履行完付款义务, 我公司也完全提供需方有关货款的单据(增值税普通发票),由 此我公司与贵公司xx工程项目的购销合同已经 履行完毕,双方之间的债权债务关系已终结。 特此证明。

xx材料公司 年月日第三篇、汽车金融贷款结清证明(模板) 结清证明模板 汽车融资租赁还租清户证明 xx市车辆管理所: 李xx,身份证号:xx,于xx年10月11日以车牌号为:鲁xx,车架号为:xx,发动机号为:xx,车辆型号为凯迪拉克乘用车在我公司办理汽车售后回租融资,融资金额为xx00元,融资期限为3年,李xx于xx年1月19日已归还我公司全部已到期租金。 至此,李xx在我公司的融资租金已全部还清。 (盖章)xx年1月25日第四篇、工程款结清证明(范本) 结清证明模板 工程款结清证明 xxxxxxxx公司: 由本人负责工程的施工。于年月日与xxxxxxxxx公司工程项目部对本人负责的施工内容进行工程结算,双方确定结算工程款为:¥元(大写:元)。 xxxxxxxxx公司按合同约定已全部结清本人施工内容的全部工程款(余保修金待保修期满后一次性付清),不存在拖欠问题。如有出现因农民工工资、材料款拖欠等问题导致的上访事件,由本人承担全部法律及经济责任,一概与xxxxxxxxx公司无关。 特此证明

【精品】第六章汇付结算方式下的合同履行

第六章汇付结算方式下的合同履行

第四篇进出口合同的履行 .. 第六章汇付结算方式下的合同履行(T/T+FOB) 本章导读:本章模拟汇付结算方式(T/T电汇)下,使用FOB贸易术语的合同的履行。其流程需按照第二篇的方法选择交易商品、建立客户关系,按照第三篇的方法进行交易磋商、订立进出口合同和内销合同。根据进出口商签订的另一笔交易的相关信息,之后是合同的履约阶段。 本章的预备知识: 1、T/T(电汇)方式下的流程图 2 3、T/T+FOB履约流程:

出口商操作 进口商操作

第一节出口商(含工厂)履约步骤 由前章可知,国际买卖合同可以由出口商/进口商任意一方起草,然后由另一方修改签名确认;国内采购合同采用相同的操作方法。本操作假设出口商起草国际货物买卖合同以及国内采购合同,前述步骤已经在前几章有详细描述。 其余步骤如下: 一、登陆“出口商”界面后,在“业务中心”点击“进口商”,选中主合同,点击“添加单 据”,“确定”。点击“查看列表”,找到单据列表中对应的单据,点击其对应编号,填写“货物出运委托书”,以下的各类单据添加和此步骤相同,如图: 注意: 1、以下单据填写时,要填写的空白处都会有光标出现,可以点击帮助查看如何填写。 2、日期:委托出运日期。 3、托运人:填写出口公司中文名称及地址(如是信用证,填写信用证受益人,见第八章)。 4、抬头人:即提单上的抬头人,将来船公司签发的提单上的相应栏目的填写会参照委托书的写法。 5、通知人:在T/T方式下,直接填写进口商(填写信用证规定的提单通知人名称及地址,通常为进口商)。 6、合同号:填写相关交易的合同号码。 7、运输编号:出口商自行编制用于外运的编号,多数出口商直接以发票号作为运输编号。 8、银行编号:开证行的银行编号,注意在汇付方式下不填。 9、信用证号:填写相关交易的信用证号码,汇付方式不填。

合同履行过程中的注意事项

合同履行过程中的注意事项 按约履行合同义务 依法成立的合同受法律保护。企业和客户之间订立的合同如果不存在违反法律、行政法规的强制性规定、损害社会公共利益等情形,即为受法律保护的有效合同,双方有义务严格遵循约定,全面履行合同。无论是单位改变名称、企业股权易手,还是法定代表人、负责人、经办人变更,都不能成为不履行合同的理由,这也是维系企业商业信誉的重要保证。 积极寻求利益最大化的纠纷解决方法 经济形势的变化往往导致货物市场价格发生剧烈波动。建议不要轻易选择主动违约、解除合同、或者提起诉讼等方式解决,与客户平等协商、寻找双方都能接受的解决方案更加有利于减少损失。即便是在诉讼程序之中,接受法院主持下的调解将也更加有助于企业利益的保护。不主动寻求和解一味等待裁决不一定最符合利益。 尽量通过银行结算 当在确定付款方式时,无论是付款方还是收款方,除了金额较小的交易外,请尽量通过银行结算,现金结算可能会带来不必要的麻烦。 注意及时验收货物、提出异议 购进货物是企业经营的日常业务,注意及时验收货物,发现货物不符合合同约定的,请务必在法律规定或者合同约定的期限

内尽快以书面方式向对方明确提出异议。不必要的拖延耽搁,将可能导致丧失索赔权。 不要泄露商业秘密 在磋商、履行合同过程中,经常不可避免地接触到交易伙伴的商业信息甚至是商业秘密,请在磋商、履行合同乃至履行完毕后务必不要泄露或者使用这些信息,否则将可能承担相应责任。适当行使不安抗辩权 在合同履行过程中,如果有确切证据证明对方经营状况严重恶化、转移财产或者抽逃资金以逃避债务、丧失商业信誉、有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形的,可以及时通知对方中止履行依照合同约定应当先履行的义务,等待对方提供适当担保。中止履行后,对方在合理期限内未恢复履行能力并且提供适当担保的,可以解除合同。 按期提出解除合同的异议 一旦客户通知解除合同而对此存在异议,如果合同中约定了异议期限,务必在约定期限内向对方以书面方式提出。如果在约定期限届满后才提出异议并向法院起诉的,法院将无法支持;如果合同中没有约定异议期间,务必在解除合同通知到达之日起三个月内向法院起诉,否则法院将不能支持对合同解除的异议。 请履行减损义务

[精编]第七章托收结算方式下的合同履行

第七章托收结算方式下的合同履行

第七章托收结算方式下的合同履行 本章导读:本章模拟托收结算方式(D/P即期)下,使用CFR贸易术语的合同的履行。其流程很多和前面是相同或类似。按照第二篇的方法选择交易商品、建立客户关系,按照第三篇的方法进行交易磋商、订立进出口合同和内销合同。根据进出口商签订的另一笔交易的相关信息,之后将直接是合同的履约阶段。本章与第六章相似的步骤均作了简单描述。 本章的预备知识: 1、D/P即期 2、CFR下买卖双方的主要义务 3、D/P+CFR履约流程

第一节履约前的准备 参照前几章的模拟,此次交易品种为女士开襟羊毛衫,工厂确定报价给出口商,工厂与出口商签订买卖合同,出口商给进口商报价,两者在达成一致意见的时候签订购销合同。 一、工厂根据计算公式算出报价 各项计算如下: (1)在工厂主界面的“淘金网”的“产品展示”中,查找商品基本资料,找出每单位成本为156元。 (2)工厂在“淘金网”的“其他费用”中,查找工厂所需费用。 (3)工厂在“淘金网”的“税率查询”中,输入商品海关代码,查找增值税率为17%。假设工厂报价为X,则X=156+X/1.17×0.17+5%X,计算得X=193.86 为了至少获得10%的利润,则1.1X=213.25 由于工厂还需花费广告费的费用,故向出口商报价230元。 二、通过邮件与出口商达成协议,由工厂起草买卖合同,检查无误后发送给出口商。 三、工厂与出口商签订合同后,组织生产→放货给出口商→到国税局缴税。 出口商根据公式计算出报价,通过邮件与进口商磋商达成协议,与进口商签订“销售合同”。 四、此笔交易贸易术语CFR,所以UnitPrice处为目的港,即CFRMELBOURNE;支付方式为D/P;唛头的填写要标准。 三、添加出口预算表 各个项目的计算过程如下:

合同执行情况说明函

合同执行情况说明函 The Standardization Office was revised on the afternoon of December 13, 2020

合同执行情况说明函 致:广西保利龙湖蓝湾发展有限公司 我司为保利山渐青二期铁艺栏杆制作安装单位,自合同签订之日起,为积极配合甲方施工进度要求,我司严格根据合同要求对工作进行了计划性、有序性、严谨性、目标性的安排部署,具体为:现场实际尺寸的测量、下料生产、发货进场、监理验收、分货到位、成品安装、成品保护、成品维护等各个环节,我司委派了不同的专业化职业化的团队进行跟踪管理,执行到位。 我司针对于甲方所要求的山渐青项目太阳鸟、观星台组团阳台铁艺栏杆;月亮岛、林湖语组团别墅住宅间铁艺栏杆(虚线)及基础;月亮岛、林湖语组团别墅住宅前院铁艺栏杆(虚线)及基础;PQ户型入户铁艺门、等工程项目绝大部分基本如期完工。也有部分子工程项目在施工过程中因实际问题有轻微延误工期的情况(比如太阳鸟阳台栏杆),具体原因系数说明如下: 1、土建原因:由于部分土建施工工作面不规整导致我司技术员在 下料过程中尺寸出现一定偏差,以致于到货进场的一部分栏杆成品无法按照国家标准安装,故此批产品不得已只能返厂,然后重新加工生产、发货进场、安装,故此影响一定时间的工期。 2、上道工序拖延:我司在实际施工过程中发现有相当一部分GRC 罗马柱没有安装,由于栏杆对于安装精度要求比较高,罗马柱没有安装直接导致栏杆无法精确定位居中,因此我司和贵方协商,

最终结论是:GRC安装完成后,具备工作面,栏杆方能安装,此项直接影响一定时间的工期。 3、天气原因:为确保工期,我司要求安装工人加班加点,利用一 切可以利用的时间做工,但事与愿违,一次下雨天做工,我司其中一位安装工人不小心被漏电击中昏迷,由于抢救处理及时没有造成太大的严重后果,为避免同类事情发生,确保工人安全,体现甲方文明施工精神,我司严谨下雨天以及天气恶劣情况下做工,此项也会轻微影响工期。 以上为我司合同执行情况以及部分工程项目延误原因说明,呈贵司审阅! 聊城市高力金属材料有限公司南宁分公司 2012年4月26日

2020年第七章托收结算方式下的合同履行参照模板

第七章托收结算方式下的合同履行 本章导读:本章模拟托收结算方式(D/P即期)下,使用CFR贸易术语的合同的履行。其流程很多和前面是相同或类似。按照第二篇的方法选择交易商品、建立客户关系,按照第三篇的方法进行交易磋商、订立进出口合同和内销合同。根据进出口商签订的另一笔交易的相关信息,之后将直接是合同的履约阶段。本章与第六章相似的步骤均作了简单描述。 本章的预备知识: 1、D/P即期 价格构成=FOB+运费 3、D/P+CFR 履约流程

图注: 出口商 进口商 工厂 银行 2

第一节履约前的准备 参照前几章的模拟,此次交易品种为女士开襟羊毛衫,工厂确定报价给出口商,工厂与出口商签订买卖合同,出口商给进口商报价,两者在达成一致意见的时候签订购销合同。 一、工厂根据计算公式算出报价 各项计算如下: (1)在工厂主界面的“淘金网”的“产品展示”中,查找商品基本资料,找出每单位成本为156元。 只有工厂才能 看到成本价 (2)工厂在“淘金网”的“其他费用”中,查找工厂所需费用。 (3)工厂在“淘金网”的“税率查询”中,输入商品海关代码,查找增值税率为17%。

假设工厂报价为X,则X=156+X/1.17×0.17+5%X,计算得X=193.86 为了至少获得10%的利润,则1.1X=213.25 由于工厂还需花费广告费的费用,故向出口商报价230元。 二、通过邮件与出口商达成协议,由工厂起草买卖合同,检查无误后发送给出口商。

三、工厂与出口商签订合同后,组织生产→放货给出口商→到国税局缴税。 出口商根据公式计算出报价,通过邮件与进口商磋商达成协议,与进口商签订“销售合同”。 四、此笔交易贸易术语CFR,所以Unit Price处为目的港,即CFR MELBOURNE;支付方式为D/P;唛头的填写要标准。

合同结算确认书

合同结算确认书 篇一:合同结算审核定案确认书合同结算审核定案确认书篇二:竣工结算确认书—范本四川省工程竣工结算确认书川建()竣结确第[ ] 号填表说明: 1. 承包人包括备案工程与发包人有施工合同关系的所有承包人。 2. 中标金额包括经过公开或邀请招标的工程,中标通知书上标注的金额。免于招标的不填此项。 3. 本表一式四份。发包人、承包人、工程竣工验收备案管理机构、工程造价管理机构各一份。 单项(单位)工程竣工结算确认表 填表说明: 1. 中标金额系中标通知书上标注的金额。免于招标的不填此项。 2. 本表以同一施工合同的单项、单位工程或专业工程为填表对象。 3. 本表一式四份。发包人、承包人、工程竣工验收备案管理机构、工程造价管理机构各 一份。 篇三:工程结算确认书工程结算确认书 (合同编号:)经(市财政投资评审中心/ 市城建投资监督管理中心)审核,工程结算价为元。截止至年月日累计已支付工程款元,尚需支付工程结算款元。 附件:1、(市财政投资评审中心/ 市城建投资监督管

理中心结算书) 2、(施工单位收款情况明细表,按年月日金额分列,加盖单位公章) 3 、(中标通知书、合同复印件及建设项目情况登记表) 施工单位联系人:联系电话:本表及附件一式四份 篇四:结算确认书 附件1:四川省工程竣工结算确认书川建()竣结确第[ ] 号填表说明: 1. 承包人包括备案工程与发包人有施工合同关系的所有承包人。 2. 中标金额包括经过公开或邀请招标的工程,中标通知书上标注的金额。免于招标的不填此项。 3. 本表一式四份。发包人、承包人、工程竣工验收备案管理机构、工程造价管理机构各一份。 附件2: 单项(单位)工程竣工结算确认表 2. 本表以同一施工合同的单项、单位工程或专业工程为填表对象。 3. 本表一式四份。发包人、承包人、工程竣工验收备案管理机构、工程造价管 理机构各一份。 篇五:债权债务确认书 债权债务确认书

合同执行情况说明[工作范文]

合同执行情况说明 两个公司签订合同的时候,受雇方要向雇主出示一份合同的执行情况说明。下面是xx给大家整理的,希望对大家有所帮助! 致:广西保利龙湖蓝湾发展有限公司 我司为保利山渐青二期铁艺栏杆制作安装单位,自合同签订之日起,为积极配合甲方施工进度要求,我司严格根据合同要求对工作进行了计划性、有序性、严谨性、目标性的安排部署,具体为:现场实际尺寸的测量、下料生产、发货进场、监理验收、分货到位、成品安装、成品保护、成品维护等各个环节,我司委派了不同的专业化职业化的团队进行跟踪管理,执行到位。 我司针对于甲方所要求的山渐青项目太阳鸟、观星台组团阳台铁艺栏杆;月亮岛、林湖语组团别墅住宅间铁艺栏杆(虚线)及基础;月亮岛、林湖语组团别墅住宅前院铁艺栏杆(虚线)及基础;PQ户型入户铁艺门、等工程项目绝大部分基本如期完工。也有部分子工程项目在施工过程中因实际问题有轻微延误工期的情况(比如太阳鸟阳台栏杆),具体原因系数说明如下: 1、土建原因:由于部分土建施工工作面不规整导致我司技术员在下料过程中尺寸出现一定偏差,以致于到货进场

的一部分栏杆成品无法按照国家标准安装,故此批产品不得已只能返厂,然后重新加工生产、发货进场、安装,故此影响一定时间的工期。 2、上道工序拖延:我司在实际施工过程中发现有相当一部分GRC罗马柱没有安装,由于栏杆对于安装精度要求比较高,罗马柱没有安装直接导致栏杆无法精确定位居中,因此我司和贵方协商, 最终结论是:GRC安装完成后,具备工作面,栏杆方能安装,此项直接影响一定时间的工期。 3、天气原因:为确保工期,我司要求安装工人加班加点,利用一切可以利用的时间做工,但事与愿违,一次下雨天做工,我司其中一位安装工人不小心被漏电击中昏迷,由于抢救处理及时没有造成太大的严重后果,为避免同类事情发生,确保工人安全,体现甲方文明施工精神,我司严谨下雨天以及天气恶劣情况下做工,此项也会轻微影响工期。 以上为我司合同执行情况以及部分工程项目延误原因说明,呈贵司审阅! 聊城市高力金属材料有限公司南宁分公司 20XX年4月26日 劳动合同使用情况说明 劳动合同情况说明 第一条1款从“固定期限、无固定期限、以完成一定工

合同作废证明模板

合同作废证明模板 合同作废证明,属于原合同双方当事人另行协商的问题,必须要经过双方当事人协商同意,可以写一个。只有经过共同签字的合同作废证明材料,才是合法的。否则,凡单方面签字的合同作废证明,都是违法的。以下是小编整理的合同作废证明模板,欢迎阅读! 甲方:XX单位或个人名称 乙方:XX单位或个人名称 甲乙双方与XX年 XX月XX 日签订的,具体内容见附件。由于XXX原因,合同条款执行过程出现XX问题,如果合同继续履行双方都有一定损失,为了防止日后争执,经双方共同协商如下: 一、甲乙双方同意将XX年 XX月XX 日签订的作废。 二、原双方涉及的权益和所有条款,双方免除,互不纠缠。 三、本次协商证明,经甲乙双方签字生效。本证明,甲乙双方各执一份为据。 附件:《XX合同》 甲方:乙方: XXXX年XX月XX日

签订租赁合同后尚未履行,双方又在合同上注明合同作废。近日,福建省厦门市集美区人民法院一审审理这起房屋租赁合同纠纷,一审认定双方合同已解除,判决出租方返还租赁方押金10万元。 签订租赁合同后尚未履行,双方又在合同上注明合同作废。事后租赁方要求出租方退还其押金10万元,出租方认为合同作废并非解除合同,不愿退还押金。 201x年,阿强曾向老李租赁过店面,双方合作挺愉快的,解除合同时双方还注明没收押金事宜。XX年9月,阿强又与老李签订了一份租赁合同,约定老李将一处店面租给阿强,租赁期限从XX年8月初到2021年7月底,每月租金为10万元。合同签订当日,阿强应向老李交付10万元作为押金,合同期满后,阿强交清租赁期间应交付的一切费用后,老李应将押金无息退还阿强。XX年10月,阿强在租赁合同尾部空白处书写“合同作废”并签署姓名与时间,老李在阿强签名处底下签字确认。XX年1月,阿强将老李起诉至法院,请求判令:解除双方签订的租赁合同;老李立即返还阿强押金10万元。 阿强诉称,在租赁合同签订后,他得知该出租店面是未经原房东同意而转租的,加之自己资金周转困难,遂与老李商量解除租赁合同,老李同意解除并返还押金。但合同作废后,老李却拒绝返还押金。

合同履行证明模板

竭诚为您提供优质文档/双击可除 合同履行证明模板 篇一:合同履约证明 合同履约证明 合同履约证明 篇二:履约证明 履约证明 四川公路桥梁建设集团有限责任公司 京新高速集呼土建施工一标项目部 20XX年10月20日 篇三:合同履行情况报告模版 项目名称201年度物业服务合同履行情况报告 尊敬的各位业户: **对各位业户的配合表示衷心的感谢。为更好的与各位业户进行沟通,根据北京市相关要求,本着增进了解加强互信的原则,我部现就201年度物业服务合同的履行情况从以下几方面向各位业户进行重点汇报: 1.对客服务:(以下举例)

1)我部设置24小时服务电话,受理业户报修、咨询事宜,对业户报修、咨询事宜及时处理,并随机回访,全年处理报修次,在约定时间到场维修; 2)建立档案资料管理制度,对物业基础资料和业主入住后的相关资料统一管理,建立档案目录,方便查阅和检索并专门进行保管存放; 3)通过组织业户满意度调查,征求广大业户在物业管理方面的意见建议,及时做出答复,增进物业服务的透明度,减少误解; 4)向业户发放各类通知和温馨提示次,履行告知义务,方便业户生活,组织社区文化活动次,(简要列举社区文化活动),增加邻里间沟通,尽量丰富业户文化生活; 5)对于元旦、春节、清明、五一等重大节日提前做好工作安排及节前安全检查,并进行园区布置,增加了节日气氛,美化了社区环境; 6)…… 2.房屋建筑共用部位及附属建筑物、构筑物养护管理:(包括屋面、外墙、楼梯间、园区内道路、室外上下水管道、化粪池、非机动车和机动车停车场等) 1)建立房屋管理制度,明确日常维护保养流程,进行共用部位巡查; 2)定期清掏园区化粪池,疏通水、污管线;

合同成立与确认书.doc

合同成立与确认书 原告某外贸进出口公司于1995年8月5日向被告某毛纺厂发出一份传真,询问被告是否有1703人字呢(一种毛呢),如有,希望被告报价,原告欲购买5000米。被告答复:有现货出售,每米价格为15元,如欲购买,需付10%的预付款。原告复函表示同意购买,但要求签订合同书。被告立即寄去该厂拟定的合同文本,原告在收到文本后立即在合同上签字,并将毛呢价格由每米15元改为每米14.50元,同时汇去预付款7250元,但在合同的最后一款中写明交货时间应以我方确认为准。被告收到该书面合同后,立即组织货源,于10天后备齐毛呢5000米,于是被告向原告发函要求发货。原告提出因无仓库存放,暂缓供货。被告再次去函,如原告不能立即收货,该批货物将另作处理。原告复函,希望推迟1个月交货。被告认为时间太长,遂将该批货物转售他人,并退回了预付款。原告在1个月后,得知该批货物已转卖他人,而被告又不能很快组织货源,遂向法院起诉,请求被告承担违约损害赔偿责任。 「问题提出」 本案的主要问题是:第一,如何认定合同是否成立;第二,如何认定交货时间应以我方确认为准(以下简称为确认条款)这一条款的效力。 「法律依据」 《经济合同法》第9条规定:当事人双方依法就经济合同的主要条款经过协商一致,经济合同就成立。

《经济合同法》第6条规定:经济合同依法成立,即具有法律约束力,当事人必须全面履行合同规定的义务,任何一方不得擅自变更或解除合同。 《经济合同法》第12条规定:经济合同应具备以下主要条款: 一、标的(指货物、劳务、工程项目等); 二、数量和质量; 三、价款或者酬金; 四、履行的期限、地点和方式; 五、违约责任。 根据法律规定的或按经济合同性质必须具备的条款,以及当事人一方要求必须规定的条款,也是经济合同的主要条款。 《经济合同法》第29条第1款规定:由于当事人一方的过错,造成经济合同不能履行或者不能完全履行,由有过错的一方承担违约责任;如属双方的过错,根据实际情况,由双方分别承担各自应负的违约责任。〖以上《经济合同法》的规定已经在《合同法》施行之日(1999年10月1日)同时被废止〗 「案情分析及处理结果」 根据《经济合同法》第9条的规定当事人双方依法就经济合同的主要条款经过协商一致,经济合同就成立。因此,在本案中,只要双方当事人就合同主要条款达成合意,合同就成立。

工程项目合同签订流程

工程项目合同签订流程 为加强完善合同管理,维护公司合法权益,特制定本流程。 一、合同签订与执行程序(流程) 项目申请→考察论证→填写合同申请表→草拟合同文本→合同洽谈→合同签订→合同履行→合同验收→合同结算。 二、办理签订合同申请,必须有签约依据。 三、坚持资质调查在先,谈判、签约在后的原则。合同承办部门应审查 (一)企业营业执照、税务登记证、法定代表人身份证明、授权委托书(二)特种行业生产经营许可证书 (三)工程建设企业的施工资质等级证书 (四)依据合同性质、类别所要求的其他资质证明材料 (五)审查对方当事人近三年来的经营业绩材料 (六)审查对方有关生产规模、技术实力、施工或供货能力方面的相关资料,以确定其履约能力 四、合同条款不得随便约定预付款或定金。确属需要预付款或定金的,必须经公司总经理批准,但定金数额不得超过合同标的额的20%。 五、合同会审 合同承办人牵头,首先由工程部长、预算部、工程副总、财务副总及法律顾问进行部门会签,然后交由总经理审批后实行。 六、合同约定内容到货、竣工后三天内,合同承办部门应通知工程副总、预算部、财务副总等相关部门对合同项下的工程或项目进行验收。

七、合同履行完毕,填报《工程竣工验收单》和《结算报告书》,如合同履行期间有违约事件的,应写明违约情况及处理意见。最后送总经理审查并签署意见,交财务部门结算。 八、经总经理特批的特殊合同可以简化上述手续。 九、5000元以上的支付,原则上必须签订合同,否则财务部门拒绝报销支付。 十、签订合同至少一式五份,业务部门一份、财务部门一份、合作方自留一份,公司财务副总一份,办公室存档一份。

合同模板履行完毕确认书

编号:GR-WR-88953 合同模板履行完毕确认书 After negotiation and consultation, both parties jointly recognize and abide by their resp on sibilities and obligati ons, and elaborate the agreed commitme nt results with in the specified time. 甲方:__________________________ 乙方:__________________________ 签订时间:_______________________ 本文档下载后可任意修改

合同模板履行完毕确认书 备注:本合同书适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务,同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 甲方: 乙方: 甲、乙双方就买卖设备事宜于20xx年11月30日达成 协议,签订《建筑设备买卖合同》,合同编号QqqS-6630)。截止签订本确认书时,甲方已按合同约定付清了全部货款,乙方已如数收讫,乙方已按合同约定向甲方交付设备,甲、乙方确认双方合同义务已全部履行完毕,已无任何异议。 甲方: 乙方: ____ 年 _月—日_______ 年 _月—日 授权委托书 委托人: 受委托人:姓名:职务:律师 工作单位:江西律师*务所:电话:姓名:职务:律师工作单

位:江西律师*务所:电话: 本人(单位)与纠纷一案中,特委托上列受委托人作为本人的一审诉讼代理人。 代理人的代理权限为: 代理人的代理权限为: 委托人: ____ 年_月—日

进出口合同的履行流程

进出口合同的履行及具体操作程序 在国际贸易中,买卖双方通过洽商交易达成协议后,按国际贸易的一般习惯做法,大都需要签团一定格式的书面合同,以作为约束双方的法律依据。在交易双方所订立的买卖合同中,都规定了合同双方当事人的权利和义务。由于交易对象、成交条件及所选用的惯例不同,每份合同中规定的当事人的基本义务来看,却是相同的,根据《联合国国际货物销售合同公约》规定:卖方的基本义务是,按合同规定交付货物,移交与货物有关的各项单据燕转移货物的所有权;买方的基本义务是,按合同规定支付货款和收取货物。合同签订后,买卖双方都应受其约束,都要本着“重合同,守信用”的原则,切实履行2事同规定的各项义务,如合同一方没有或没有完全履行他在合同中所承担的义务,致使对方的权利受到损害时,受损害的一方可以采取适当的措施取得补偿。这种依法取得补偿的方法在法律上称为救济方法。为了有利于合同的履行,现将履行进出口合同的基本程序、各环节的基本内容和履行当中的注意事项等,分别介绍和说明如下: 第一节出口合同的履行在我国出口贸易中,多数按CIF条件成交,并按信用证支付方式收款,履行这种出口合同,涉及面广,工作环节多,手续繁杂,且影响履行的因素很多,为了提高履行约率,各外贸公司必须加强同有关部门的协作与配合,力求把各项工作做到粗确细致,尽量避免出现脱节情况,做到环环扣紧,井然有序。履行出口合同的程序,一般包括备货、催证、审证、改证、租船、订舱、报关、报验、保险、装船、制单、结汇等工作环节。在这些工作环节中,以货(备货)、证(催证、审证和改证)、船(租船、订舱)、款(制单结汇)四个环节的工作最为重要。只有做好这些环节的工作,才能防止出现“有货无证”、“有证无货”、“有货无船”、“有船无货”、“单证不符”或违反装运期等情况,根据我国对外贸易长期实践的经验表明,在履行出口合同时,一肌应做好下列各环节的工作: 备货与报验为了保证按时、按质、按量交付约定的货物,在订立合同之后,卖方必须及时落实货源,备妥应交的货物,并做好出口货物的报验工作 备货备货工作的内容,主要包括按合同和信用证的要求巍峨生产加工或仓储部门组织货源和催交货物,核实货物的加工,整理,包装和刷唛情况,对应交的货物进行验收和清点,在备货工作中,应注意下列事项: 发运货物的时间。为了保证按时交货,应根据合同和信用证对装运期的规定,并结合船期安排,做好供货工作,使船货衔接好,以防止出现船等货的情况。货物的品质,规格。交付货物的品质,规格,必须符合约定的要求,如果不符,应进行筛选和加工,整理直至达到要求为准。货物的数量。必须按约定数量备货,而且应留有余地,以备必要时作为调换之用,如约定可以溢短装百分之若干时,则应考虑满足溢装部分的需要。货物的包装。按约定的条件包装,核实包装是否适应长途运输和保护商品的要求,如发现包装不良或有破损,应及时修整或调换。在包装的明显部位,应按约不定期的唛头式样刷制唛头,对包装上的其它各种标志是否符合要求,也应注意。

合同执行情况说明函

合同执行情况说明函 致:广西保利龙湖蓝湾发展有限公司 我司为保利山渐青二期铁艺栏杆制作安装单位,自合同签订之日起,为积极配合甲方施工进度要求,我司严格根据合同要求对工作进行了计划性、有序性、严谨性、目标性的安排部署,具体为:现场实际尺寸的测量、下料生产、发货进场、监理验收、分货到位、成品安装、成品保护、成品维护等各个环节,我司委派了不同的专业化职业化的团队进行跟踪管理,执行到位。 我司针对于甲方所要求的山渐青项目太阳鸟、观星台组团阳台铁艺栏杆;月亮岛、林湖语组团别墅住宅间铁艺栏杆(虚线)及基础;月亮岛、林湖语组团别墅住宅前院铁艺栏杆(虚线)及基础;PQ户型入户铁艺门、等工程项目绝大部分基本如期完工。也有部分子工程项目在施工过程中因实际问题有轻微延误工期的情况(比如太阳鸟阳台栏杆),具体原因系数说明如下: 1、土建原因:由于部分土建施工工作面不规整导致我司技术员在 下料过程中尺寸出现一定偏差,以致于到货进场的一部分栏杆成品无法按照国家标准安装,故此批产品不得已只能返厂,然后重新加工生产、发货进场、安装,故此影响一定时间的工期。 2、上道工序拖延:我司在实际施工过程中发现有相当一部分GRC 罗马柱没有安装,由于栏杆对于安装精度要求比较高,罗马柱没有安装直接导致栏杆无法精确定位居中,因此我司和贵方协商,

最终结论是:GRC安装完成后,具备工作面,栏杆方能安装,此项直接影响一定时间的工期。 3、天气原因:为确保工期,我司要求安装工人加班加点,利用一 切可以利用的时间做工,但事与愿违,一次下雨天做工,我司其中一位安装工人不小心被漏电击中昏迷,由于抢救处理及时没有造成太大的严重后果,为避免同类事情发生,确保工人安全,体现甲方文明施工精神,我司严谨下雨天以及天气恶劣情况下做工,此项也会轻微影响工期。 以上为我司合同执行情况以及部分工程项目延误原因说明,呈贵司审阅! 聊城市高力金属材料有限公司南宁分公司 2012年4月26日

{合同制定方法}七托收结算方式下的合同履行.

{合同制定方法}七托收结算方式下的合同履行

第七章托收结算方式下的合同履行 本章导读:本章模拟托收结算方式(D/P即期)下,使用CFR贸易术语的合同的履行。其流程很多和前面是相同或类似。按照第二篇的方法选择交易商品、建立客户关系,按照第三篇的方法进行交易磋商、订立进出口合同和内销合同。根据进出口商签订的另一笔交易的相关信息,之后将直接是合同的履约阶段。本章与第六章相似的步骤均作了简单描述。 本章的预备知识: 1、D/P即期 2、CFR下买卖双方的主要义务 价格构成=FOB+运费 3、D/P+CFR履约流程

第一节履约前的准备 参照前几章的模拟,此次交易品种为女士开襟羊毛衫,工厂确定报价给出口商,工厂与出口商签订买卖合同,出口商给进口商报价,两者在达成一致意见的时候签订购销合同。 一、工厂根据计算公式算出报价 各项计算如下: (1)在工厂主界面的“淘金网”的“产品展示”中,查找商品基本资料,找出每单位成本为156元。 (2)工厂在“淘金网”的“其他费用”中,查找工厂所需费用。 (3)工厂在“淘金网”的“税率查询”中,输入商品海关代码,查找增值税率为17%。 假设工厂报价为X,则X=156+X/1.17×0.17+5%X,计算得X=193.86 为了至少获得10%的利润,则1.1X=213.25 由于工厂还需花费广告费的费用,故向出口商报价230元。 二、通过邮件与出口商达成协议,由工厂起草买卖合同,检查无误后发送给出口商。 三、工厂与出口商签订合同后,组织生产→放货给出口商→到国税局缴税。 出口商根据公式计算出报价,通过邮件与进口商磋商达成协议,与进口商签订“销售合同”。 四、此笔交易贸易术语CFR,所以UnitPrice处为目的港,即CFRMELBOURNE;支付方式为D/P;唛头的填写要标准。 三、添加出口预算表 各个项目的计算过程如下: 1、合同金额:

合同执行情况说明函[工作范文]

合同执行情况说明函 我司为XXX单位,自合同签订之日起,为积极配合甲方施工进度要求,我司严格根据合同要求对工作进行了计划性、有序性、严谨性、目标性的安排部署,具体为:现场实际尺寸的测量、下料生产、发货进场、监理验收、分货到位、成品安装、成品保护、成品维护等各个环节,我司委派了不同的专业化职业化的团队进行跟踪管理,执行到位。 我司针对于甲方所要求的山渐青项目太阳鸟、观星台组团阳台铁艺栏杆;月亮岛、林湖语组团别墅住宅间铁艺栏杆(虚线)及基础;月亮岛、林湖语组团别墅住宅前院铁艺栏杆(虚线)及基础;PQ户型入户铁艺门、等工程项目绝大部分基本如期完工。也有部分子工程项目在施工过程中因实际问题有轻微延误工期的情况(比如太阳鸟阳台栏杆),具体原因系数说明如下: 1、土建原因:由于部分土建施工工作面不规整导致我司技术员在下料过程中尺寸出现一定偏差,以致于到货进场的一部分栏杆成品无法按照国家标准安装,故此批产品不得已只能返厂,然后重新加工生产、发货进场、安装,故此影响一定时间的工期。 2、上道工序拖延:我司在实际施工过程中发现有相当一部分GRC罗马柱没有安装,由于栏杆对于安装精度要求比较高,罗马柱没有安装直接导致栏杆无法精确定位居中,因

此我司和贵方协商, 最终结论是:GRC安装完成后,具备工作面,栏杆方能安装,此项直接影响一定时间的工期。 3、天气原因:为确保工期,我司要求安装工人加班加点,利用一切可以利用的时间做工,但事与愿违,一次下雨天做工,我司其中一位安装工人不小心被漏电击中昏迷,由于抢救处理及时没有造成太大的严重后果,为避免同类事情发生,确保工人安全,体现甲方文明施工精神,我司严谨下雨天以及天气恶劣情况下做工,此项也会轻微影响工期。 以上为我司合同执行情况以及部分工程项目延误原因说明,呈贵司审阅! XXX公司 20XX年4月26日

(完整)具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料(2)

致: 我方收到贵方招标采购文件,在完全理解该项目采购质量技术要求和商务条件以及其他内容后,我方决定参加该项目招标采购。 现作出如下承诺: 1.按招标采购文件项目需求,我方经营范围为: 网络工程;安防工程;(以上项目凭资质证经营)销售;软硬件开发,系统集成;综合布线;计算机售后服务及维修。符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人。 2.我方保证,此次投标报价包含所有设备、随配附件、备品备件、运输、工具、报装、安 装、调试、各种附材、附加培训、售后服务、税金及其他所有可能发生的一切费用。采购人不再支付任何费用;免费送货上门,免费安装调试,免费提供完善的操作培训或技术培训方案,提供必要的零配件或备件供应。 3.我方具备计算机系统集成资质证书,ISO9001证书,ISO4001认证证书,三A认证证书。 4.我方承诺提供原厂商售后服务承诺函、原厂授权书和供货证明原件以及产品相关彩页等 产品相关数据和资料,并对所有资料的真实性、合法性负责。 5.如果我方被确定为中标人,我方将根据招标采购文件、我方响应文件的相关约定,承担 合同责任,履行合同义务。 法定代表人(负责人)签字: 投标人公章: 年月日

致:: 本公司参加的投标活动,现承诺: 1、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力; 2、参加本次政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法违规记录。 如违反以上承诺,本公司愿承担一切法律责任。 3、按照招标文件的要求提交投标文件,并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。。 4、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人。 公司名称:(盖章) 法定代表人或授权代表(签字):

相关主题