装修消防改造工程
施工合同
发包人:
承包人:
发包人（全称）：
承包人（全称）：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法
律、法规、规章和建设部与国家工商行政管理局（GF-1999-0201）《建设工程施工合同（示范文本）》，并结合深圳市有关规定及本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程建设施工事项协商一致，订立本协议。
一、工程概况
工程名称：
工程地点：
资金来源：
二、工程承包范围
承包范围：装修范围内的消防改造及消防报建、验收。
工期：与装修施工队同时进场。
四、质量标准
工程质量标准：按照国家验收规范达到合格标准。
五、合同价款
金额人民币（无含税）_____________________ 元（大写）（配合甲方办理消
防报建及消防验收）。
合同价的构成方式：
1-依据本工程合同承包范围（甲方提供的图纸）所体现的工程量按合同价包干。
2?如在施工过程中，应发包方要求变更导致工程量有增加，增加部分按工
程计算表里的对应项目增加费用；原预算价没有的参照深圳市信息价或市场价六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：
5、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件。
七、工程款支付
1. ____________________ 合同生效7天内发包方向承包方支付工程款为合同总价的50%即：人民币（小写）Y _______________________________ 元，（大写）_____________________________；
如在施工过程中，应发包方要求改动的工程量有增加，增加工程造价发包方向承包方一次支付。
2?工程经消防局出具消防验收合格意见书7天内，发包方向承包方支付工
程款为合同总价的余款50%即：人民币（小写）Y ____________________ 元，（大写）___________________ ，乙方在收到合同尾款后一次性付收据；
3?付款信息:
户名:
八、发包方义务
1.负责提供消防报审、竣工验收手续办理时属于建设单位（发包方）及装修公司提供的相关资料、证件，负责装修材料的送检合格及相关费用。
2 ?有专人协调承包方工作。
3.向承包方提供施工用水、用电
4.向承包方提供堆放、现场加工场地
5?如甲方未能按照合同约定时间内支付工程款，乙方有权中止本合同中所有乙方责任条款。
九、承包方义务
1施工前对有关图纸进行消防报审、报批。竣工后报请消防部门组织验收，配合办理工程消防验收合格证。（如因发包方未按承包方要求的时间内提供有关消防报建、验收所需资料而造成的后果及费用由发包方负责）。
2.遵守有关部门对施工场地交通、施工噪音、施工现场办公环境等管理规定，如因此而造成罚款由承包方承担责任。
3.工程竣工未交发包方之前，承包方负责保护。发包方提前使用后发生的修理费用由发包方承担。
4.竣工后，由于设备材料缺陷及施工不善造成的质量问题，承包方无条件保修。
5.安全施工：施工中发生的安全事故，属承包方原因引起的，由承包方承担责任。
十、竣工验收
消防工程由市公安消防部门验收合格视为竣工验收。
十、保修
1.保修期限：工程竣工验收合格后，承包方免费维修保养一年，保修时间自市公安消防部门验收合格之日算起。
2.保修内容：承包方所施工的所有内容。
3.保修责任范围：
凡属承包方施工质量原因及验收后移交前保管不力原因引起的工程质量问题，均属承包方保修责任范围。
发包方使用过程人为损坏、原有系统隐患、第三者故意或非故意损坏、自然灾害及人力不可抗拒因素除外。
十二、违约
合同履行过程中任何一方无正当理由而单方提出终止合同，均属单方毁约。
毁约方除承担赔偿因此而造成的对方的全部经济损失外，还必须支付给对方合同价款10%违约金。
承包人向发包人承诺，按照合同约定进行施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
发包人向承包人承诺，按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十三、合同生效
此合同由发包方、承包方双方负责人或其委托代理人签字并加盖印章后生效，至维修保养期满后，本合同自动失效。
本合同一式四份，发包与承包方各持两份，均具有同等法律效应。
本合同未尽事宜，双方协商解决。协商不成的，双方都有权依法向发包方所在地的人民法院提起诉讼。
发包人承包人
法定代表人：法定代表人:
签订地点:
签订日期:
消防设计协议书 进行消防设计、会审、盖章，并提供设计蓝图3 份，后期需要图纸由甲方承担费用；经双方协商，达成以下协议。设计内容：************有限公司二次装修消防设计，包含配合消防图审所涉及的所有设计图纸（水、电、防排烟、报警系统等等）。设计周期：总计 * 天，以合同签订，同时提供完整设计资料日为起始计算时间。甲方责任： 1、甲方需提供：原建筑相关竣工图（整套）；原建筑消防设计图；已经确认的初步方案图及相关的工程资料； 2、甲方在规定的时间内向设计方提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。甲方不得要求设计人违反国家有关标准进行设计；甲方提交上述资料及文件超过规定期限*天以内，设计人按本协议规定的交付设计文件时间顺延 3、甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计返工时，双方除另行协商签订补充协议、重新明确有关条款外，甲方应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费；乙方责任： 1、设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本协议规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件（出现规定有关交付设计文件顺延的情况除外）。并对提交的设计文件的质量负责。
2、设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方设计原因导致图纸出现问题，乙方应及时配合甲方调整设计图纸，不大于20%的变更工作内容，乙方应在三个工作日内完成，若大于20%变更工作内容则另行协商。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费。设计费用及支付方式： 1、鉴于本工程设计的特殊性和复杂性，经双方商定，设计费********（ **** 元）；甲方如需乙方提供本公司开具的发票，其费用以20个点计算； 2、设计备案进去二天内付清，不留尾款；其它事项：甲乙双方如仍有未尽事宜，可作补充协议，补充协议与本协议同效。如任一方有违约行为，可双方协商赔偿事宜，如协商不成，可向劳动仲裁委员会申请仲裁或向杭州市人民法院起诉。本协议一式四份，甲乙双方各持两份。待甲乙双方各自尽了自己的义务和责任，本协议即告失效。甲方（公章）： 乙方（公章）： ： 代表（签字）： 代表（签字）：签订日期： 年月日
合同编号：YT-FS-1645-75 消防工程安装合同范本 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
消防工程安装合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 建设单位(甲方) 施工单位(乙方) 根据《消防法》有关规定，甲方将关岭县招待所 消防安装工程承包给乙方施工安装，经甲乙双方协商 达成如下协议： 一、工程名称：关岭县 二、工程地点：关岭县 三、工程内容：(二、三、四、五层室内简易喷淋 安装，火灾自动报警安装及灭火器、标志灯、应急灯 配置。) 四、承包方式：包工包料，包工价：人民币陆万 元整(60000.00元)由甲方提供施工电源，并负责二相 电连接到自动报警主机旁边。 五、付款方式：合同签订后甲方需付给乙方人民 币伍仟元订金，余款伍万伍仟元经消防部门验收合格
后一次性付清尾款给乙方，如果消防部门验收说不合格就不付钱。 六、工期要求：20xx年8月，20xx年月日。 七、违约责任：由违约方赔偿对方一切经济损失。 八、安全责任：甲方负责提供安全施工环境，施工过程中造成的安全事故由乙方负责。 九、本合同签字后生效，生效后双方共同遵守，未尽事宜，双方协商解决。 十、本合同一式二份，甲乙双方各执一份。 十一、打穿墙洞恢复修补由乙方负责。 甲方代表人签字：乙方代表人签字： 年月日 这里填写您企业或者单位的信息 Fill In The Information Of Your Enterprise Or Unit Here
工程消防（改造）施工合同 发包人： 承包人：************* 年月日
发包人（以下简称甲方）： 承包人（以下简称乙方）：********** 依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》的相关规定，结合本工程具体情况，双方本着友好、诚信、自愿的原则，经甲乙双方协商同意，达成如下协议： 第一条工程概况 1．工程名称： 2．工程地点： 第二条承包范围 消火栓系统、报警系统、喷淋系统改造安装。如额外有工程量增加或者减少双方协商解决。 第三条工程承包方式 包工、包料、包安装、包消防验收通过，前提是甲方提供相应的工程报审及报验资料。 第四条合同工期 开工日期： 竣工日期： 第五条工程造价、付款方式及价款调整 工程承包造价为：￥_____________元（小写）人民币____________（大写）付款方式：合同签订乙方进场，甲方付总价的40%做为前期消防建审及施工进场费；主管道及支管道、布线完成甲方付至总价的80%做为施工及材料后期费用，消防验收后取得消防验收消防验收合格意见书后甲方付至总价的98%，预留总价的2%为质保金、质保期为一年。待质保期满后甲方归还质保金。 第六条工程质量及验收标准 1．本工程由甲乙双方及政府消防主管部门以施工图纸、设计说明、设计变更和国家（行业）的相关标准、规范为标准共同验收。 2．乙方所进场的各种原材料、设备必须符合验收标准，不合格的材料、设备不允许进场使用和安装。
3．工程质量必须符合《建设工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001．《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-1992．《自动喷水灭火系统施工及验收规范》（2003年版）GB50261-1996．《机械设备安装工程施工及验收规范》GB50231-1998．《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002．《室内消火栓给水灭火系统安装工程施工工艺标准》J512-2004．及其他的国家和行业现行的相关标准、规范。 第七条安全施工 1．乙方在遵守现行有关的国家和地方有关规范要求的同时，还必须执行甲方的《建设工程安全文明管理办法》。 2．乙方在施工过程中，违反有关安全操作规程或消防条例等乙方原因导致发生的质量事故、安全事故或火灾事故，乙方应承担全部责任及由此造成的一切损失。 第八条双方的权利和义务 1．甲方负责为乙方协调施工用水、用电提供施工场地及施工条件。 2．乙方必须向甲方提施工组织设计、质保服务措施等相关文件和资料，不得以任何理由隐瞒。 3．乙方负责消防工程的设计、施工、安装、及试压交甲方验收 4．乙方必须按照经甲方书面确认或甲方提供的施工图纸和甲方确认的安装方案、方法进行施工、安装，不得擅自改动如有变更以书面的变更通知单为准。 5．乙方提出的变更必须经甲方书面确认后，方可组织施工，否则后果自负，如给甲方造成经济损失的乙方应予以赔偿。 6．乙方必须遵守防火设计、施工和验收规范以及行业标准进行施工，发现违规和缺陷要主动及时向甲方报告。 7．乙方对消防电气线路、消防给水管道等隐蔽工程都要进行过程检验和最终检验，并且要结合施工、安装、调试、验收等重大程序分阶段做好质量记录。消防工程安装施工完毕但未通过消防验收之前，乙方应对整个消防系统负责。消防验收合格后，乙方必须主动向甲方供有关消防设施安装调试记录、开通报告、隐蔽工程记录和消防工程使用手册等文件资料，切实履行交接手续并主动做好工程的后期维护保养工作。
合同编号:建筑消防装修工程 设 计 合 同 二〇一五年三月
内部消防设计合同 甲方： 乙方： 本工程系商业建筑，现甲方营业用房并因实际需要，特委托乙方设计，为明确双方责任，签订本协议。 一、工程简述：乙方应甲方要求，设计室内装修消防工程，消防设计内 容即：消火栓、喷淋系统；火灾自动报警系统；应急照明、疏散指 示系统；防排烟系统的设计（其他不在本设计范围内）。 工程地点：。 二、甲方提交资料：在合同签订前，甲方应提交设计委托书、原土建施工 图及装修电子版图纸等上述资料。 三、乙方提交资料：本合同签订后 5 日内，乙方提交消防工程的消火 栓、喷淋系统；火灾自动报警系统；应急照明、疏散指示系统；防排 烟系统的全套图纸各3份；消防申报资料一份。 四、本合同收费（不含税）为: ￥元(大写：整) 五、有关合同双方的责任与权利，参照建设部示范合同（GF-2000- 0209）的通用条款。 六、在审批过程中，因审批原因引起的正常合理的修改内容，乙方应配合 甲方进行修改并不收取额外费用。相关修改内容乙方应在1~5个工作 日内完成修改设计工作。
在提交施工图的同时结清全部设计费，不留尾款。图纸有修改不再计费（不包括装修及现场改动，消防图纸修改或追加晒图，只收取打图、晒图费）。 三、违约责任： 1、甲方：收到图纸后，要在5个工作日内付款（乙方不提供发票除 外），否则视为违约，将处2%的违约金。 2、乙方：因审批原因引起的正常合理的修改内容，乙方应配合甲 方进行修改并不收取额外费用，否则，视为违约，将处2%的违约金。 四、付款方式： 本合同设计收费为：￥6000.00 元(陆仟元整)人民币。设计费支付进度详见下表。 说明： 1、本合同经双方签章并在发包人向设计人支付定金后生效。 2、提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费（设计费以现金支 付或个人账户）。 3、本合同履行后，定金抵作设计费。 4、在提交最后一部分施工图及发票的同时结清全部设计费，全额设 计费即：￥6000.00 元(陆仟元整)不留尾款。
合同编号：YT-FS-1921-27 消防施工劳务合同范本 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
消防施工劳务合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方： 乙方： 按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工 程承包合同》的规定，就******工程火灾自动报警系 统、自动喷水灭火系统、消火栓系统工程，经双方协 商，达成以下协议： 第一条：施工内容 *********工程火灾自动报警系统、自动喷水灭火 系统、消火栓系统施工图纸内的所有内容。 第二条：承包方式 采用包工不包料方式。 第三条：造价 人工费包干价为： (包括工人工资、管理费用、 材料进场后的卸车、搬运费用)。
第四条：质量标准及要求 按《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-20xx、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-20xx、《火灾自动报警系统施工与验收规范》GB50166-20xx执行,达到合格标准. 第五条：付款方式 按进度70%付款，(预埋分项工程全部合格后，付预埋部分全款)，所有项目完工经调试完毕试运行合格后，付人工费总价的10%，经消防部门验收合格后，付人工费总价的15% ，留5%作为质量保证金，保修期满后(保修期二年)，一个月内付清。 第六条：双方责任 (一)甲方责任： 1.向劳务分包人提供一套施工图纸和施工组织设计。 2.负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测的控制、监督、检查和验收;
消防工程合同范本 建设单位： （甲方） 安装单位： （乙方） 根据中华人民共和国消防规范要求和甲方的实际，委托广州政安电气消防安全检测有限公司消防安装工程，确保防火安全，甲方委托乙方对该系统进行设计、安装施工，经双方协商，达成如下条款： 一、工程名称： 二、工程地点： 三、工程范围：自动报警、自动喷淋消防栓系统安装、。 四、承建方式：全包方式，即包工、包料。 五、工程总造价：经双方协商定价为￥ 元（不含税金） 大写人民币： 六、工期：与甲方装修工程同步完成。 七、工程结算办法：以双方协商价为准，工程价包干结算。 八、付款方式：
1、合同签订生效后，乙方进场后甲方先付工程总造价XX%。 消防审核意见书出后甲方付工程总造价XX%。工程完工，经消防部门验收，合格出证后，一次付清尾数。 九、工程质量及验收办法： 1、乙方必须按照国家规范按图施工，确保验收工作顺利进行，工程完工后，双方会同公安消防部门根据设计方案和国家有关消 防规范进行验收，评定质量，签证验收单。 2、工程竣工后，乙方必须提供安装技术资料，即竣工图、系 统说明书等给甲方，资料不全，甲方不结算。 3、凡验收不合格的项目，乙方必须无条件返工，工料及其它 费用乙方负责，且工期不能延长。 十、工期罚则：乙方须按照规定工期竣工交付，如超期，乙 方须向甲方支付每天按总造价XX.X%的罚金。 十一、补充事项： 1、工程竣工后，乙方负责对甲方有关人员进行培训。 2、乙方所有进场施工人员均应遵守有关规章制度，文明施工，并指定专人为现场防火责任人。 3、乙方未包应急灯、灭火器、走火指示、防火门、主机房、 水泵房。 4、甲方提供所有消防报建手续，并同物业公司沟通。
消防施工合同 发包方：（以下简称发包人） 承包方：湖南飞恒安全消防设备有限公司贵州分公司（以下简称承包人） 根据《中华人民共和国合同法》（以下简称合同法）及相关法律、法规规定，结合本工程具体情况，发包人、承包人双方经共同协商，达成如下协议，供双方共同遵守： 第一条工程概况 1、工程名称：罗甸县城西生态移民安置区项目13#~22#消防工程（以下简称本工程） 2、工程地点：罗甸县 3、建设规模：约56568.13㎡（以实际完成工程量为准） 第二条工程承包范围及内容： 根据发包人提供的经消防机构审核合格的设计图纸中所包含的：自动喷淋系统、室内、外消火栓系统（含灭火器配置）、火灾自动报警系统、气体灭火系统、防排烟系统、防火门及防火卷帘门系统、应急照明及安全疏散指示、设计图中所含与消防相关的配套设施以上消防设备采购及安装调试。（注：施工图中已经由前期承包人施工完成的工程量除外，具体工程量以现场移交清单为准）
第三条合同价款的确定 计价方式： 1、根据竣工图以及经设计、业主、审计、监理签字确认的设计变更、现场收方单及签证单结算进行结算，计价方式按贵州省安装工程计价定额2004版总价下浮15%作为合同价款（新增部分不作下浮）。承包人自行承担建安税、企业所得税、个人所得税、营业税、印花税、国家及地方政府要求的各种附加税等等国家税务部门、政府部门规定缴纳的税费；承包人自行负责消防工程的资料、验收、实验、二次搬运、施工措施、安全防护、专项验收、协助提交工程备案资料，并承担相关费用（税费按国家税务部门相关规定执行）。 2、主材单价按照施工同期贵州省建设工程造价信息执行，若造价信息上未有的主材单价应按多方市场询价后经业主、监理、审计签字确定主材单价作为结算依据。 第四条工程款支付方式 1、进度款：每月25日承包人自行申报当月工程进度，在经业主、监理、审计审核后，发包人支付消防工程进度款的前提下，每月按审核确认工程量的70%支付工程进度款，工程完工发包人支付工程进度款后支付致已经审核工程进度款80%；验收合格发包人付款支付至已经审核工程进度款90%；工程结算后取得验收合格证书，发包人付款后支付至工程结算的95%；质保期（按国家相关规定执行）完后发包人支付剩余5%的工程款。付款前承包人必须将受湖南飞恒安全消防设备有限公司贵州分公司委托的收款账户、开户行、开户名等以书面形式告知发包人，且承包人保证告知的开
工程编号： 合同编号： ******大厦施工总承包 -消防工程补充协议书 工程名称：******大厦-消防工程 工程地点：深圳市宝安中心***路***路交界处 发包人： 承包人： 日期：
合同补充协议书 发包人(全称)：（简称甲方） 承包人(全称)：（简称乙方） 甲乙双方经友好协商，在原合同《******大厦工程施工总承包合同》基础上订立本补充协议。原合同与本协议不一致的，以本协议条款约定为准。具体补充条款如下： 一、工程概况： 1、工程名称：******大厦-消防工程 2、工程地点：深圳市宝安中心区***与**路交界处 3、工程内容：室内外建筑消防工程 4、面积用途：55730.2平方米，超甲级写字楼，初步规划为地下三层+一层夹层停车库，地上部分23层，高度100米内。 二、承包范围： 1、承包范围包括消防电控系统（含火灾自动报警及消防联动系统、消防广播系统、消 防对讲系统、防火门监控系统）、消防水系统（含室内消火栓、喷淋系统）、气体灭火系统及防排烟及通风系统的深化设计、防火卷帘门、挡烟垂壁等、材料及设备供应、安装、调试、验收及质保； 2.消防电系统： 2.1消防施工范围：对施工图纸范围内的所有自动报警及控制线管及穿墙（板）电线导管预留、预埋的检查、确认（位置、标高等参数）；消防对讲电话、消防广播、火灾自动报警、防火门监控及其联动等控制线路敷设；消防电缆桥架、线槽的订货、采购及安装；负责消防系统的所有明配电线管订货及安装；火灾探测器、手动报警按钮、扬声器、警铃等火灾探测、门磁开关及报警设备供应、安装及调试；火灾报警控制器、对讲电话主机、消防广播、防火门监控及消防联动柜等设备供应、安装及调试；消防联动调试；系统防雷接地、设备防雷接地安装；配电箱/控制箱的出线端子到风机等的线、缆敷设及接线、调试工作（含控制回路）；负责完成控制柜出线的所有线、缆敷设、桥架或电线保护管的安装（如果需敷设）及接线、调试工作；负责完成从所有电梯机房电梯控制柜内到消防控制中心电梯对讲线及电梯迫降线的采购及敷设（规格、型号由电梯公司提供），接线工作由电梯安装单位完成；负责完成从消防水箱液位控制
消防工程施工合同 发包方（全称）： 承包方（全称）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程内容： 二、工程承包范围 本项目施工图纸中所涉及的消防工程设备、材料的供货及安装及调试： 火灾自动报警系统、自动喷淋系统； 消火栓系统、稳压系统。 三、施工组织设计和工期 1、承包方应在开工前将施工组织设计（或施工方案）和施工进度计划提交发包方代表，发包方应在五日内批准或提出修改意见。 2、承包方必须按批准的进度计划组织施工，接受发包方代表对进度的检查、监督。工程实际进度与计划不符时，承包方应按发包方代表的要求提出整改措施，经发包方代表签认后执行。 3、暂停施工。发包方代表在确有必要时，可要求暂停施工，并在提出要求后，48小时内提出处理意见，承包方须按发包方要求停止施工，妥善保护已完成工程，实施发包方代表处理意见后向其提出复工要求，发包方代表批准后，方可延续施工。 4、工期延误。下列情况造成竣工日期推迟的延误，经发包方代表确认，工期相应顺延。 （1）工程量变化和设计变更（发包方应出具书面依据），一周内，非承包方原因停水、电等影响施工造成停工累计超过4小时，不可抗力
因素及其它工种影响工期因素； (2)承包方在以上情况发生后五日内向发包方提出书面报告，发包方代表在收到报告后三日内予以签认、答复；发包方代表收到承包方通知后5日内不作答复，视为已经批准。 非上述原因，工程不能按合同工期竣工，承包方承担违约责任。 开工日期：年月日 竣工日期：年月日 合同工期总日历个工作日内日数：日历个工作日内。 四、质量标准 工程质量标准：达到《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》（2003 年版）GB50261-96、《火灾自动报警系统施工及验收规范》 GB50166-92等相应规范的合格等级。 五、合同款与支付 1、工程款人民币（大写）：元整 ￥：元整 2、工程量的确认 （1）承包方应按专用条款约定的时间，向发包方提交已完工程量的报告。发包方接到报告后，5个工作日内通知承包方按设计图纸工程量核实已完工程量，作为工程款支付的依据。在承包方确认的工程量，发包方在5个工作日内应向承包方支付工程款（进度款）。 （2）发包方项目负责人在收到承包方报告后，5个工作日内未核实已完成的工程量，承包方报告中开列的工程量即视为被确认，可作为工程款支付的依据。发包方不按约定时间通知承包方，承包方未能参加工程量，工程量结果无效。 （3）对承包方超出图纸设计的工程量范围和因承包方原因造成返工的工程量，发包方不予工程量。 （4）承包方应当在以上情况发生后七个工作日内，将调整原因、金额以书面形式通知发包方项目负责人，负责人确认调整金额后作为追加合同款，与工程款同期支付。发包方项目负责人收到承包方通知后七个工作日内不予确认也不提出修改意见，视为已经同意该项调整。
消防工程施工合同范文 发包方（甲方）： 承包方（乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规，结合本工程的具体情况，双方签订本合同，以资共同遵守。 第一条：工程项目 1.1 工程名称：项目消防工程 1.2 工程地点： 1.3 承包范围：按甲方提供的项目消防工程施工图纸及乙方完善、优化后经甲方确认的施工图、图纸会审记录和招标答疑记录、设计变更、乙方投标预算和招标文件范围规定内容，以及经双方确认、消防局审核批准的自动报警系统优化设计方案，供货及安装内容为： 1) 与泵房连接、与消防中心连接的水、电管线工程 2) 消火栓系统：包括整个商住楼室内外消火栓系统 3) 喷淋系统：包括整个商住楼自动喷淋系统 4) 自动报警及联动控制系统：包括整个商住楼的自动报警联动控制系统及消防中心须增补的设备 5) 消防广播、电话系统设备及控制线路；消防广播兼做背景音乐。 6) 整个商住楼通风防排烟系统设备及控制线路，各设备从相对应的双电源转换器直接取电。 7) 消防电梯系统相关消防控制线路，由消防施工单位向电梯专业提出配合要求。 8) 移动灭火器设备配置。 9) 风机、防火卷帘设备及控制线路；双电源转换器的后面部分全部由消防施工单位完成。 10)切断非消防电源线路。 11)消防水池水位报警系统、线路等。 12)消防设备的监控及反馈系统。 13)气体灭火的设计、施工。 上述消防设计图纸，由乙方负责报送消防局审核批准后，才能进行消防工程施工；如需在上述图纸基础上增加工程内容才能通过消防局审核和验收的，增加工程费用由乙方承担，但由于间隔或功能改变的增加工程除外。 上述1~13项工程内容涉及的材料、设备、设施均由乙方采购供货、运输和安装，所有费用包含在合同价内。 1.4 承包方式： 承包方式采用总价包干方式，即本工程乙方必须包报建及费用、包工、包料、包深化设计、包工期、包质量、包安全文明施工、包配合费、包调试、包验收通过、包施工安装发生水电费、包利润及税金等方式进行，工程未经甲方同意不得分包。属于交钥匙工程。 第二条：工程造价（大包干价）： 2.1 本工程大包干承包总价为（人民币）： 大写：人民币（￥元）。
消防工程施工合同 发包人： (以下简称“甲方”) 住所： 法定代表人： 联系地址： 联系电话： 传真： 承包人： (以下简称“乙方”) 住所： 法定代表人： 联系地址： 联系电话： 传真： 开户银行： 账号： 根据《中华人民共和国合同法》及国家有关其他法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上，经友好协商，就乙方承包甲方工程合同施工事项协商一致，订立本合同。 第一条工程概况 1.1工程名称：（以下简称“本工程”）。 1.2工程地点： 1.3工程内容（设计施工图见附件）：包括消火栓系统、自动喷淋系统、火灾自动报警系统、防排烟系统、防火卷帘系统、气体灭火系统各系统的安装，其中包括图纸优化设计、气体消防设计报审及施工、电梯机房的通风、施工配合费、报建、设备材料采购、工程施工（包含建筑物内的二次装修的消防报建、设计、施工、改
造和验收），消防控制中心图文控制电脑的升级及主机扩容，系统调试、工程验收等全部内容。 第二条承包方式 承包方式：本工程以包工包料、包图纸优化设计、包报建、包质量、包安全、包工期、包保修、包通过当地消防主管部门验收的形式由乙方承包。具体承包方式为：□固定总价包干□固定综合单价包干（在适用方式前的□内打√）。 若项目需在当地备案，则乙方负责在当地备案及因此产生的一切费用。 第三条承包范围及承包内容 3.1承包范围: 高层（层）栋（号楼）主体部分及地下车库的消防工程。 工程单体明细表 3.2室内消防工程划分为以下系统： 3.2.1消火栓系统：系统施工为图纸设计全部内容，包括管道敷设、阀门、减 压孔板、过楼板及墙体的套管、水泵接合器、消火栓箱、实验消火栓、支（吊）架、管道及支架刷油、洞口封堵等工作（包括图纸中有规定或实现合同目的所合理包含的一切内容与项目）。还包含各单项主体连接的室外管网安装工程（管沟土方挖填、管道基础、管井砌筑等工作）。 3.2.2自动喷淋系统：系统施工为图纸设计全部内容，包括管道敷设、阀门、 水泵接合器、湿式报警阀、水流指示器、喷头、末端试水装置、支（吊）架，管道及支架刷油、过楼板及墙体的套管、洞口封堵等工作，还包含小区各单项主体连接的室外管网安装工程（含管沟土方挖填、管道基础、管井砌筑等工作）。 包括图纸中有规定或实现合同目的所合理包含的一切内容与项目。
消防安装工程施工合同范本 近几年以来,高层建筑工程项目不断增加,消防安装工程的安全性能也逐渐成为我们注意的焦点。对于消防安装工程施工合同你了解多少呢?以下是在小编为大家整理的消防安装工程施工合同范文，感谢您的阅读。 消防安装工程施工合同范文一 建设单位(甲方) 施工单位(乙方) 根据《消防法》有关规定，甲方将关岭县招待所消防安装工程承包给乙方施工安装，经甲乙双方协商达成如下协议： 一、工程名称：关岭县 二、工程地点：关岭县 三、工程内容：(二、三、四、五层室内简易喷淋安装，火灾自动报警安装及灭火器、标志灯、应急灯配置。) 四、承包方式：包工包料，包工价：人民币陆万元整(60000.00元)由甲方提供施工电源，并负责二相电连接到自动报警主机旁边。
五、付款方式：合同签订后甲方需付给乙方人民币伍仟元订金，余款伍万伍仟元经消防部门验收合格后一次性付清尾款给乙方，如果消防部门验收说不合格就不付钱。 六、工期要求：20xx年8月，20xx年月日。 七、违约责任：由违约方赔偿对方一切经济损失。 八、安全责任：甲方负责提供安全施工环境，施工过程中造成的安全事故由乙方负责。 九、本合同签字后生效，生效后双方共同遵守，未尽事宜，双方协商解决。 十、本合同一式二份，甲乙双方各执一份。 十一、打穿墙洞恢复修补由乙方负责。 甲方代表人签字：乙方代表人签字： 年月日 消防安装工程施工合同范文二 甲方(发包方)： 乙方(承包方)： 依据《中华人民共和国合同法》及其他相关行政法规有关规定，遵循平等自愿、公平的原则，甲乙双方就新邵县公安局金盾
花苑消防安装工程进行协调并达成一致，为明确在施工中的责任和任务，特制定本同合条款，双方均应严格信守。 一、工程概况： 1、工程名称：新邵县公安局金盾花苑工程; 2、工程地点：新邵县文化路; 3、承包方式：乙方包工包料，包安装、质量、安全文明施工运输包施工工具设备。包消防报建、资料、包出具消防验收合格证，包消防方面的关系处理属于交钥匙工程。 二、承包施工范围： 1、消防泵房设备、消防报警及联动控制设备; 2、水泵房与房顶消防水池连接后的所有消防设备和管道，与消防中心连接的水电工程(不包括生活给水、室外管环和防火门) 3、消火栓系统; 4、喷淋系统; 5、自动报警及联动控制系统(含烟感、温感、消火栓报警器、消防广播、电话及控制线路等);
消防设施安装改造施工合同范本 发包人（甲方）： 住址： 承包人（乙方）： 住址： 按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》等相关法律法规，甲方同意将____________________项目的消防工程交给乙方施工，为明确双方在施工过程中的责任，结合本工程具体情况，订立如下协议。 一、工程概括 1、工程名称： 2、工程地点： 3、承包方式： 4、工程内容：图纸作为参考，以实际为准。 二、合同价款与付款方式 1、合同总造价： 2、本合同签订后，由乙方办理报建手续，即前期预埋工程。甲方支付乙方工程款______%，即____________万元。 3、该项目主体竣工后，甲方通知乙方消防工程全面施工，消防材
料及安装设备进场。甲方向乙方支付该工程项目进度款______%，即____________万元。 4、乙方完成总工程量70%时，甲方再向乙方支付工程进度款 ______%，即____________万元。 5、本消防工程施工完毕，经有关部门检测验收合格并取得合格证后______日内甲方一次性付清乙方工程余款（除留3%质保金，保修期满后支付）。 三、施工日期 1、本工程预计______年______月______日开工， ______年______月______日完工，完工后五日内组织验收，总工期______天。 2、工期顺延 （1）如因台风等不可抗拒的因素造成工期延误，则工期顺延。（2）因甲方支付工程款不到位，无法施工，协商后仍不能解决的。 （3）因连续______小时停电，导致无法正常施工的 若乙方无正当理由不开工，延误工期的，由乙方承担因懈怠造成的损失。 四、设备及材料供应方式 1、本工程所需要设备及材料经双方协商一致，均由______方负责供应。 2、______方提供的材料设备，必须符合国家消防产品质量验收标准，并具有合格证书。因产品质量不符合验收标准而发生的工程质
消防工程施工合同 发包方（甲 方）： 承包方（乙 方）： 根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规，结合本工程的具体情况，双方签订本合同，以资共同遵守。 第一条：工程项目 1.1工程名称：××项目消防工程 1.2工程地点： 1.3承包范围：按甲方提供的××项目消防工程经消防主管部门审查合格后的施工图纸及经甲方确认的经消防部门审查合格后的施工图、图纸会审记录和招标答疑记录、设计变更、乙方投标预算和招标文件范围规定内容，以及经双方确认、消防部门审查批准的的自动报警系统设计的施工图，供货及安装内容为： 1) 与泵房连接、与消防中心连接的水、电管线工程。 2) 消火栓系统：包括整个综合楼室内外消火栓系统。包括室外地上消火栓、消防水泵接合器 3) 喷淋系统：包括整个综合楼自动喷淋系统（宾馆部分喷淋系统按图纸施工）。
4) 自动报警及联动控制系统：包括整个综合楼的自动报警联动控制系统及消防中心须增补的设备。 5) 消防广播、电话系统设备及控制线路；消防广播及背景音乐。 6）消防电梯系统相关消防控制线路，由消防施工单位向电梯专业提出配合要求。 7) 移动灭火器设备配置。 8) 风机、防火卷帘设备及控制线路；双电源转换器的后面部分全部由消防施工单位完成。 9)切断非消防电源线路。 10)消防水池水位报警系统、线路等。 11)消防设备的监控及反馈系统。 12)气体灭火的设计、施工。 13）地下室防火卷帘系统 14）应急疏散指示照明系统 15)消防工程范围内所有预留预埋及洞口修复由乙方自行负责。 上述消防设计图纸，由甲方负责报送消防主管部门审查批准后，才能进行消防工程施工；如需在上述图纸基础上增加工程内容才能通过消防主管部门审查和验收的，增加工程费用由乙方承担。施工前仔细阅图，缜密思考，施工过程中由于让管等原因，导致已安装管道或设备发生移位，由此增加工程费用由乙方承担，但由于间隔或功能改变的增加工程除外。
中建易居装饰工程消防改造施工合同 发包人（以下简称甲方）：_________ 承包人（以下简称乙方）：_________ 依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》的相关规定，结合本工程具体情况，双方本着友好、诚信、自愿的原则，经甲乙双方协商同意，达成如下协议： 第一条工程概况 1、工程名称：_________ 2、工程地点：_________ 第二条承包范围： _九和会所_ 第三条工程承包方式：_________ 第四条合同工期 开工日期：_________ 竣工日期（工程经消防部门验收合格，并出具消防验收合格证的时间）：_________ 第五条工程造价、付款方式及价款调整 工程造价：___叁拾柒万元整______ 付款方式：_________ 价款调整：_无 第六条工程质量及验收标准 1、本工程由甲乙双方及政府消防主管部门以施工图纸、设计说明、设计变更和国家（行业）的相关标准、规范为标准共同验收。 2、乙方所进场的各种原材料、设备必须有出厂合格证书，试验、化验报告单，使用说明，检测、检验报告和设备验收标准。甲方或政府消防主管部门可以随机抽检原材料和设备，并有权对其进行化验、检测（化验、检测的费用由乙方承担），不合格的材料、设备不允许进场使用和安装。 3、工程质量必须符合《建设工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001、《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-1992、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》（2003年版）GB50261-1996、《机械设备安装工程施工及验收规范》GB50231-1998、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002、《室内消火栓给水灭火系统安装工程施工工艺标准》J512-2004，及其他的国家和行业现行的相关标准、规范。 4、乙方交工前应做48小时的试运行试验。 第七条安全施工 1、乙方在遵守现行有关的国家和地方有关规范要求的同时，还必须执行甲方的《建设工程安全文明管理办法》。 2、乙方在施工过程中，违反有关安全操作规程或消防条例等乙方原因导致发生的质量事故、安全事故或火灾事故，乙方应承担全部责任及由此造成的一切损失。 第八条材料设备采购 _________ 第九条质量保修 1、本工程免费质量保修期限为____2_____年，终身维护保养。 2、乙方在接到甲方维修通知后24小时内到达现场并及时处理。 3、在免费保修期内，乙方应有专人负责该项目的保修工作，定期与甲方沟通，同时，必须保证通讯畅通，令甲方能够随时同乙方取得联系。如乙方更换保修人员或联系电话，应及时通知甲方。若因乙方通讯不畅或故意不接，拖延推诿，甲方将视为乙方放弃保修责任，有权自行解决，由乙方承担所有费用
第一部分协议书 发包人（甲方）： 承包人（乙方）： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国消防法》及其他有关法律行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，为明确双方经济责任，特订立本合同。一、工程概况 工程名称：消防工程； 工程地点： 工程内容： 二、工程承包范围及承包价款： 整个工程量的费用为： 三、合同工期 承包人进场施工期：(时间)止，如承包人不能按期完成(项目名称) 安装调试，造成甲方XX工程延期从而影响甲方向其业主于20XX年XX月XX日交房，承包人愿按甲方与( 项目名称)业主已签定的延期交房违约处罚条款承担贰万元/天的滞纳金，由发包人在应付承包人的工程款（材料款）或质保金中扣除。但如因业主原因致使消防部门无法如期验收的原因除外。 四、质量标准及其责任： 1、工程质量标准：根据《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-92---(依据项目内容添加规范名称)； 2、承包方责任：保证按规范标准执行，并经省市主营部门验收通过。本项目工
程发包方委托承包方包工，性质为交钥匙即包工、包调试验收开通。 五、结算方式 本合同签定七日内承包人材料进场，经发包人验收后付材料款人民币元整；承包人进场施工后按工程进度付款，承包人工程完成后付至承包价款的70%（含预付万元整）；竣工验收并获得合格批准后三日内付至合同价款的95%，剩余5%在贰年质保期满三日内付清。 六、组合本合同的文件包括： 1、本合同协议书 2、本合同专用条款 3、图纸 4、工程量清单 5、工程报价单或预算书 6、附件 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 七、工程变更：因变更导致合同价款的增减按实调整，延误的工期相应延顺。 八、承包方应自建办公、生活临建并负担水电费。 九、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《专用条款》中分别赋予它们的定义相同。 十、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。 十一、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其应当支付的款项。
消防施工合同范本免费 依据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》的相关规定，结合本工程具体情况，双方本着友好、诚信、自愿的原则，经甲乙双方协商同意，达成如下协议：条工程概况 1．工程名称：_________ 2．工程地点：_________ 第二条承包范围： 第三条工程承包方式：_________ 第四条合同工期 开工日期：_________ 竣工日期：_________ 第五条工程造价、付款方式及价款调整 工程造价：_________ 付款方式：_________ 价款调整：_________ 第六条工程质量及验收标准 1．本工程由甲乙双方及政府消防主管部门以施工图纸、设计说明、设计变更和国家的相关标准、规范为标准共同验收。 2．工程质量必须符合《建设工程施工质量验收统一标准》gb50300-XX．《火灾自动报警系统施工及验收规范》
gb50166-1992．《自动喷水灭火系统施工及验收规范》gb50261-1996．《机械设备安装工程施工及验收规范》gb50231-1998．《建筑电气工程施工质量验收规范》gb50303-XX．《室内消火栓给水灭火系统安装工程施工工艺标准》j512-XX．及其他的国家和行业现行的相关标准、规范。 第七条安全施工 1．乙方在遵守现行有关的国家和地方有关规范要求的同时，还必须执行甲方的《建设工程安全文明管理办法》。 2．乙方在施工过程中，违反有关安全操作规程或消防条例等乙方原因导致发生的质量事故、安全事故或火灾事故，乙方应承担全部责任及由此造成的一切损失。 第八条质量保修 1．本工程免费质量保修期限为_________年，终身维护保养。 2．乙方在接到甲方维修通知后4小时内到达现场并及时处理。 3．在免费保修期内，乙方应有专人负责该项目的保修工作，定期与甲方沟通达到2次/月，以书面记录材料为准。同时，必须保证通讯畅通，令甲方能够随时同乙方取得联系。如乙方更换保修人员或联系电话，应及时通知甲方。若因乙方通讯不畅或故意不接，拖延推诿，甲方将视为乙方放弃保
发包方（以下简称甲方）_____________________________________________ 承包方（以下简称乙方）：_____________________________________________ 按照《中华人民共和国经济合同法》的规定，经双方协商，甲方将位于__________________公安消防大队所在位置，拟委任乙方进行该所在地办公楼装修的设计图工程（以下简称工程）双方达成如下协议。 第1条. 工程概况 1.1 工程名称: _____________________________________________ 1.2 设计地点: _____________________________________________ 1.3 工期:本工程自_________年_________月_________日开工，于_________年_________月_________日前完工。 1.4 工程款总价：___________________________（大写：__________________元整） 第2条. 甲方工作 2.1甲方应于设计前，提供初步设计要求和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工的现场，以及相关资料。 2.2在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，由乙方进行设计技术交底；工程竣工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。 2.3甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改，未经乙方同意，甲方不得复制、重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权。 第3条. 乙方工作 乙方按如下阶段为甲方提供设计服务 3.1规划阶段 乙方首先与甲方沟通以确定项目所需的具体服务，根据项目的具体情况、空间要求、商品展示功能、安全等系列问题进行研究分析 3.2概念设计阶段 提供初步平面设计布置图，确定方案的轮廓，空间概念图片，主要材料样本等。 3.3设计深化阶段 概念设计后进行系统完整的深化设计，确认方案选定的材料品牌、规格。完成整体的色彩处理和灯光设计。（即设计技术交底） 3.4施工详图阶段 深化设计确认后，提供完整的施工图，包括： a)详尽的尺寸标注和做法标注 b)大样图、节点图
协议编号：LX-FS-A72814 消防工程合同书标准范本 After Negotiation On A Certain Issue, An Agreement Is Reached And A Clause With Economic Relationship Is Concluded, So As To Protect Their Respective Legitimate Rights And Interests. 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
消防工程合同书标准范本 使用说明：本协议资料适用于经过谈判或共同协商的某个问题，在取得一致意见后并订立的具有经济或其它关系的契约条款，最终实现保障各自的合法权益的结果。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 甲方： 乙方： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》，及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则。双方就启城项目消防系统安装工程事项协商一致订立本合同： 一、工程名称：石家庄市纺器一厂宿舍危房改造启城住宅小区。 二、建设地点：中华大街以西，民安胡同以南，原市纺织器材一厂宿舍旧址。 三、工程内容：本标段工程图纸内所设计的消火
栓系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警及联动系统、与消防系统相连的通风排烟设施等所有消防系统成品半成品的购买及安装，以及消防安装系统的资料采集、系统报验、试验和竣工验收并合格。 四、承包方式 1、包工包料及图纸设计所含的所有消防内容，包括竣工验收。本项目不得肢解分包。 2、乙方负责本合同工程资料的整理、报验，并密切配合土建总承包单位服从总承包单位的管理。 3、乙方负责本合同段与消防监督部门和相关部门的协调工作，并使本工程按甲方规定工期要求通过相关部门的验收并交付使用。 五、合同价款：本标段公寓楼为第四标段，合同暂定总价为含税价170万元(大写：壹佰柒拾万元整)。本价格不作为最终价格，只作为中间拨付工程