关于外出施工人员使用汽车的安全责任
甲方（负责人）：（发包方）
乙方（负责人）：（承包方）
经甲、乙双方负责人协商均达成下列安全责任协议
一、乙方使用汽车必须为甲方施工安装使用。
二、乙方外出施工时，甲方为乙方提供汽车壹部，车号：。
三、甲方提供汽车的正常费用由甲方承担，其中包括（年检费、正常机械维修费及汽车保险费）都由甲方承担。
四、乙方在使用甲方的汽车时，应承担下列费用（加油加气费、补胎费及违反交通规则所产生的费用）。
五、乙方在外出施工使用汽车还应承担下列费用，非正常机械事故（如缺机油、不加防冻液造成缸体冻裂及交通事故、汽车停放不当，烟头着火等）都应由乙方自行承担。
六、在乘车中乙方人员打闹、喧哗所产生的一切后果由乙方自负。
七、总之，乙方在外出使用汽车时应完好无缺的开回厂内，且车容保持良好干净整洁。
八、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，从签字之日起生效。
甲方：乙方：
电话：电话：
身份证号：身份证号：
驾驶证号：
签约时间：年月日
安装、制做人员工作、食宿、安全责任书
甲方（负责人）：（发包方）
乙方（负责人）：（承包方）
一、乙方必须接受甲方安全安装、制作人员的管理，在进入施工现场后，必须严格遵守施工现场的各种规章制度，认真执行安全施工责任制度和安全施工管理制度。
二、乙方必须在进场前向甲方提供全部进场施工人员的身份证、暂住证、务工证以及其它规定的有效证件，同时提供全部人员的名册，提交个人1寸免冠照片2张。
三、乙方必须建立自己的安全安装管理体系，乙方负责全队的安全作业，并指派（人员）专人负责安全、消防及卫生等工作，对乙方施工人员的安全和健康负全责。
四、工程施工中，甲方有权定期或不定期进行安全检查，如发现安全隐患，甲方有权责令乙方中止施工，有权提出限期整改的要求，必要时采取经济处罚。
五、如乙方施工人员违反国家安全生产相关规定，以及行业安全操作规程，造成人身伤亡事故或重大疾病者，由乙方承担全部责任。
六、乙方的所有职工必须上安全保险，保险费用由乙方自己承担，由甲方统一组织负责办理。
七、乙方在厂内、外装卸材料和成品发生一切安全责任事故，由乙方自己承担。
八、乙方在甲方工作的所有职工食宿、水电所产生的费用，由乙方自己承担。
九、如遇甲方指派乙方外出临时施工所产生的费用，由双方协商解决，施工中安全责任乙方自负。
十、乙方职工如在外住宿租房费与市场出租房费每间的差价费用由甲方补贴。
十一、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，从签字之日起生效。
甲方：乙方：
电话：电话：
身份证号：身份证号：
签订时间：年月日
劳务安装合同
发包方：（以下简称甲方）
承包方：（以下简称乙方）甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合工程项目的具体情况，经双方协商一致就甲方将该工程项目中安装工程承包给乙方事宜，签订本合同。
第一条工程概况
1.1工程名称：
1.2工程地址：
1.3劳务承包范围：
1.4劳务承包预算费用：人民币大写元（￥元）
第二条工程施工内容
2.1乙方承包范围内的安装施工业务。按照甲方的施工方案和技术要求进行组织施工、清理现场、成品保护、接受验收以及成品保修等本合同约定的工作。
2.2乙方负责对甲方发运至现场成品、半成品以及材料的卸车，负责剩余材料返厂的装车工作。
2.3乙方负责协助甲方到施工现场，排量所有门窗尺寸，协商事宜。
第三条工期
3.1工期：天
3.2开工日期：年月日
3.3竣工日期：年月日
3.4准确开工和竣工日期以工程总进度和甲方或总包方要求的时间为准。
第四条甲方责任
4.1在乙方进场前一日内向乙方提供在安装过程中所需的技术图纸以及相关施工资料一套。
4.2甲方负责将乙方施工所需的成品、半成品材料、配件、施工辅助材料运输至现场。
4.3提前24小时通知乙方进场，负责协调施工中与总包方、业主和监理公司之间的协调配合工作。协商施工现场乙方用电、用房等问题。
4.4甲方委派为本项目的负责人即项目经理，负责全权监督管理乙方施工的全过程。
4.5甲方应按照合同约定向乙方支付工程安装费。特殊情况双方另行约定。
4.6乙方人员违反相关安装规范造成质量问题、安全事故，乙方负全责，甲方有权更换乙方，解除与乙方所签的劳务安装合同。
4.7甲方负责对乙方进行进场安全质量教育和文明施工教育。
第五条乙方责任
5.1乙方进场施工人员每天不得少于人，并应视工程进度需要按甲方要求增加或减少施工人员；施工人员必须按规定统一着
装，乙方统一配备安全帽、胸卡；施工人员必须遵纪守法、文明施工，树立良好的职业道德。
5.2在入场前对施工人员进行三级安全教育培训，经考试合格后方可上岗，否则一切后果由乙方承担，由此给甲方造成的损失由乙方赔偿。
5.3乙方必须在本合同签订时向甲方提供乙方的基本情况和营业执照副本及复印件以及全部进场施工人员的有效证件及复印件并在上面签字、人员名册的复印件。办理合同承揽分包工程的手续。
5.4乙方施工队的安装工具自行配备，一般必须配备手电钻及配套电闸箱、电源线等，并配有适量的发泡胶枪、密封胶枪及其它必要的安装工具。
5.5乙方负责验收进场成品、半成品、配件以及施工辅助材料的规格、型号和数量等，验收后如出现问题由乙方自己负责。
5.6乙方在卸料时应轻拿轻放，在安全地点将材料码放整弃，避免损坏、污染；乙方负责妥善保管所有甲方运至现场的成品、半成品、配件、施工辅助材料以及较大的施工工具，如上述物品发生丢失、毁损，乙方须照价赔偿，并承担因此给甲方造成的经济损失；竣工后乙方须将剩余材料、工具等进行清点后退回库房。
5.7乙方必须服从甲方工程负责人的监督和管理，根据现场情况及时调整人员确保工程顺利实施，乙方应随时接受甲方和上级有关部门的检查，对工程中出现的质量问题及安全隐患及时整改。
5.8乙方严禁私自另行招用人员。如确需增加人员，必须向甲方
提出申请并经三级安全培训后方可上岗作业，否则乙方承担一切后果。
5.9乙方在施工过程中必须填好各项施工记录及统计报表。
第六条工程质量和验收
6.1乙方必须严格按照甲方图纸、产品标准的要求及相关操作规范进行施工，工程质量必须按照甲方要求达到国家及行业标准要求。
6.2乙方必须严格进行安装质量的控制，按照规定进行自检自改工作。
6.3乙方在工程完工后的次日向甲方提交竣工验收报告，与甲方一起进行工程初步验收。
6.4安装工程的竣工验收结果最终以业主、总包方、监理公司和质量监督部门验收结论为准。
第七条工程款的支付和结算
7.1窗框安装完成80%以上后，按合同总造价的30%支付进度款。
7.2固定玻璃安装完成80%以上后，再按合同总造价的15%支付进度款。
7.3铝合金门窗全部安装完成后，再按合同总造价的25%支会进度款。
7.4当工程完工清场且甲方验收合格后，乙方需要提供完整的结算资料及完整的竣工验收资料，甲方结算审核完毕后支付到结算总造价的95%。
7.5留结算总造价的5%作为保修金，在保修期（壹年）满后一
个月内扣除维修费用支付。
第八条安全施工的约定
8.1乙方必须接受甲方安全安装的管理，在进入施工现场后，必须严格遵守施工现场的各种规章制度，认真执行安全施工责任制度和安全施工管理制度。
8.2乙方必须在进场前向甲方提供全部进场施工人员的身份证、暂住证、务工证以及其它规定的有效证件，同时提供全部人员的名册，提交个人一寸免冠照片2张。
8.3乙方必须建立自己的安全安装管理体系，乙方负责全队的安全作业，并指派专人负责安全、消防及卫生等工作，对乙方施工人员的安全和健康负全责，特种作业人员必须持证上岗。
8.4工程施工中，甲方有权定期或不定期进行安全检查，如发现安全隐患，甲方有权责令乙方中止施工，有权提出限期整改的要求，必要时采取经济处罚。
8.5如乙方施工人员违反国家安全生产相关规定以及行业安全操作规程，造成人身伤亡事故或重大疾病者，由乙方承担全部责任，发生因工伤亡、重大未遂事故时，要全力抢救伤者，保护现场并立即上报。
第九条关于劳务费支付的特殊约定
9.1甲方每次发放的劳务费，必须由乙方办理收取手续，加盖乙方公司公章。
9.2双方在签订本合同后，乙方如在劳务费问题有纠纷可直接向
万柏林区法律事务部请求解决。
第十条违约责任
10.1由于乙方原因导致工期迟延的，乙方按元/日计算向甲方支付延期违约金；如因非乙方原因导致工期迟延，双方须书面确定工期顺延的期限。
10.2施工期间乙方负责人必须住在工地，手机必须24小时开机，有事外出应书面请示甲方项目负责人，同时另行安排乙方临时负责人，乙方违反上述约定的，应向甲方支付违约金元；乙方负责人外出不得连续超过2天，否则应向甲方支付违约金元/日。
10.3乙方应对自己作业面的进度、质量、安全负责。在条件具备的情况下，若乙方不能达到甲方进度和质量的要求，甲方有权另行增加施工人员，其费用按每人每天元至元工资由乙方承担支付，甲方从乙方的安装费中扣除。
10.4若乙方在施工期间因施工人员、工具不足，严重影响工程进度和质量的，甲方有权单方解除本合同，将乙方清退出场。乙方应承担因此造成的全部经济损失。
第十一条争议的解决
与本合同有关的一切争议，双方先采取协商方式解决；如协商不成，任何一方有权将争议交万柏林区人民法院通过诉讼解决。
第十二条附则
12.1本合同一式四份，甲乙双方各执两份，合同自双方签字或盖
章之日起生效。
12.2本合同条款的任何变更、修改和增减，都须经双方协商同意并签署补充协议，作为本合同的组成部分，与本合具有同等法律效力。本合同的附件表亦与本合同具有同等的法律效力。
12.3附件目录：
附件1：《工程安装费用预算表》。
附件2：乙方《营业执照》副本复印件。
附件3：乙方参与本工程安装人员名册。
附件4：乙方施工人员身份证复印件及相应人员签字。
甲方：
法定代表人或授权代表签字：
签署日期：
联系电话：
乙方：
法定代表人或授权代表签字：
签署日期：
联系电话：
附表1：
工程安装费用预算表
注：1、以上仅为预算价格，工程完工后实际发生的工程量计算。
2、结算时以项目负责人签字的工程施工明细表为依据，并经责任工程师、项目经理和分公司经理签字认可后具体结算。
门窗制作承包合同
甲方：（发包人）
乙方：（承包人）
为了保护合同双方的合法权益，实现进度、质量、安全、文明生产等控制目标，依照《合同法》第272条规定，明确生产车间的承包范围、承包价格和甲乙双方的权力与义务，因此签定本合同，共同恪守执行。
一、承包方式：
1、以生产车间为一承包作业主体。以工程批次为独立核算单位。
2、进、出厂的原材料、产成品、半产品，生产车间人员共同卸料、装料，由公司统一安排，不计工作时间，不另计费，协助甲方。
二、承包内容：
1、承包范围：
（1）门窗制作全过程，包括下料、开V口、排水孔、五金安装孔、焊接、焊缝清理、密封条安装、断桥门窗制作全过程、五金组装、门窗的包装、安装固定片以及转角和方管的拼接。
（2）协助甲方到现场排量所有门窗尺寸。
2、目标：
（1）质量要求：合格。
①乙方必须按照甲方的要求按照国家现行标准和公司企业内部标准按时完成生产任务；
②不允许造成返工、返修，如发生类似事件，乙方承担因返工返修所发生的材料和人工费用。
（2）现场管理：
①必须服从甲方下达的生产任务；
②任何损坏现场物品、工具、设备等机具等情况，甲方将追究赔偿责任，由乙方自负；
③作业人员统一登记造册，名单上报公司管理部门。
（3）安全文明生产管理：
①无人身伤亡事故和重大质量、安全事故发生；
②工作中使用文明用语；
③作业中以沟通协调方式进行，严禁发生争执和强行违章作业；
④严禁工作中的不文明行为（包括随地大小便，偷盗他人财物和工具，衣冠不整，穿拖鞋进入生产车间等），违反者将予以严厉处罚；
⑤机器设备不准随意乱动、乱调，应严格按照设备操作规程操作；
⑥机器设备、手电钻等操作中绝不允许戴手套操作；
⑦严禁醉酒和酒后上岗；
⑧不遵守操作规程出现事故，责任自负；
⑨未经许可，不准擅自接电、接气、乱移、乱调设备。
（4）进度目标：达到公司工程部规定的进度要求，签订进度日期为准，如乙方误期生产进度则按500元/日罚款。
3、乙方保修范围：
（1）制作安装后，玻璃压条对接间隙过大，乙方必须在工地竣工
验收之前完成维修和更换，并以安装队和现场负责人验收合格的汇签单为准。材料由甲方提供，乙方自行承担人工等费用。
（2）五金件漏装的，乙方应及时妥善解决。
（3）开启扇的开启方向与设计不符的，乙方承担全部责任。
4、承包价款及结算方式：
（1）、以生产门窗成品工地结算单的实际尺寸为依据；
（2）、产品必须经验收合格，不合格视为违约。
三、组织领导：
1）、生产班组必须服从公司领导，对安排的临时性工作必须无条件执行，费用协商。
2）、乙方必须确保进场人员的身体健康、有一定的生产经验。经批准进场的工人必须持有效的身份证件。在合同期内，乙方不得随意更换生产人员，以保证本组技术实力和队伍的稳定性。特殊情况除外。
3）乙方应服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，遵守甲方现场的各项管理制度，如质量、安全、进度、文明生产制度。
4）、乙方必须给作业人员上意外伤害保险，以防人员伤害所造成更大的损失。
5）、合同期内，未经双方协商解除合同，乙方不得单方撤离生产现场，否则，因延误工期等造成的一切经济损失均由乙方负责，同时，甲方有权单方面冻结乙方的承包工程款。
四、双方责任：
1、甲方责任：
1）、乙方住宿人员应服从公司职工住宿的规章制度，严禁聚众赌博等违法行为，并遵守材料产品出厂制度，不得留宿外来人员，不准擅自处理甲方的厂里的一切。
2）、提供车间执行的各项规章制度并对其进行监督与管理。
3）、提供生产所需的机械设备、材料、工具及电动工具配件、电机维修。
2、乙方的责任：
1）、严格按照优化下料单和图纸生产，执行各项规章制度和操作规程。
2）、对进场的每个工人都必须进行规章制度、安全操作规程及操作技能培训。
3）、绝对服从甲方的工程进度安排。车间应保证足够的生产人员，否则，因此而造成的一切后果均由乙方承担。
4）、合理下料，不造成人为浪费。收工前要把剩余的材料清理、归类，做到工完场清，不准乱堆、乱放乱倒垃圾。
5）、爱惜甲方的机械设备和工具，承担所用机械设备的日常保养与保管。违章操作致使机械设备和工具损坏的，其维修费用及由此而引起的损失由乙方负责赔偿。严格履行材物领（借）用手续，用完还回，工器具和消耗品以旧换新。
6）、做好产品的成品保护，未出厂前由乙方负责摆放整齐、简要归类。
3、乙方的义务：
1）、乙方在公司在职期间有义务参加公司组织的公益活动，如新标准宣贯、技术培训、消防教育及演习、清雪、卫生大扫除、植树、节日庆典、市场内公益性活动，并不得以任何借口推托。
2）、乙方发现公司工作人员有违法乱纪和有损公司的行为时，有权制止和举报；发现有安全隐患的事件，有义务向公司领导汇报，并督促执行。
五、产品质量及验收标准：
必须保证产品质量，严格按照国家及企业验收标准进行出厂验收，对质量不合格的产品拒绝出厂。
由于设计原因造成损失，所有经济损失全部由甲方负责；由于操作者盲目蛮干、抢进度、不按规范规定操作造成的返工，其返工费用由乙方负责，所造成的材料浪费及经济损失全部由乙方负责赔偿。
六、付款方式：
1、甲方按月支付乙方的加工费：加工费按当月生产的门窗大框成品实际面积结算，先支付总金额的%；乙方生产加工的全部扇纱窗完成，经甲方验收合格后，甲方支付乙方付%，预留%的质保金，门窗及玻璃安装完毕后将质保金一次性付清。
2、为了便于公司监督生产车间的工资发放情况，由乙方将生产班组各岗位工序工资分配表上报甲方财务部，以生产车间统计员提供当月生产报表，由公司财务部统一造册，经公司领导审核并由员工签字认可后统一发放。
七、其他事项：
凡操作者违反操作规程和和安全规定所造成的伤害，其一切费用全部由乙方负责。
八、本合同未尽事宜，双方另行协商解决。若不能协商解决，申请向当地劳动仲裁部门解决。
九、本合同一式两份，甲方、乙方各执一份，具有同等法律效力。双方签字盖章后生效。
甲方：（盖章）乙方：（签章）负责人：负责人：
年月日年月日
门窗制作承包合同
甲方：（以下简称甲方）
乙方：（以下简称乙方）依据塑钢门窗、断桥门窗、普通铝合金门窗制作及验收规范，就塑钢门窗、断桥门窗、普通铝合金门窗承包生产、制作事宜，甲方委托乙方承包生产制作，乙方愿意承包制作工费，经双方洽商，共同达成塑钢门窗、断桥门窗、普通铝合金门窗生产制作协议如下：
一、工程概况
1、工程名称：
2、工程范围：
二、承包方式
1、甲供材料（主材、辅材、五金件等）。
2、甲方提供厂房、设备、电动工具及电动配件、电机配件、工作用电。
3、乙方负责生产材料到厂的卸车、成品的保管、保护及产品出厂的装车（不另行记费）。
4、框和扇的制作，门窗五金件的安装（不包括工地安装人员需要的五金件安装）。
5、协助甲方到现场排量所有门窗尺寸。
三、合同价款
塑钢门元/m2，塑钢平开窗元/m2，塑钢窗元/m2，
断桥门元/m2，断桥铝合金元/m2，普通铝合金元/m2，塑钢大框元/m2，断桥扇框元/扇，普通铝合金元/m2，（以上不含税计算）。
四、付款方式
1、工程价款的结算：以生产图纸及现场实际生产门窗外框尺寸、工地结算单据实结算。
2、乙方生产制作的塑钢门窗、断桥门窗、普通铝合金门窗框完成，经甲方验收合格后，甲方支付乙方该批次生产量总款50%的制作工费；
3、乙方生产制作的门窗扇产品（五金附件等的安装）完成，经甲方验收后，甲方支付乙方该批次生产量总款40%的工费；
4、乙方生产加工的全部纱窗完成，经甲方验收合格后，甲方支付乙方余款10%的工费。
五、质量、验收、工期
1、生产工期以一个下料单为单位，并配合土建进度要求，双方商定生产日期为准，如乙方误生产进度则按500元/日罚款。
2、甲乙双方往来的工作函、生产任务单及出入库验收单等，作为合同附件及双方结算依据。
3、甲方对乙方生产制作的门窗产品有监管、检验的权利，每批次产品的抽检率不小于20％，需按甲方检验程序检验合格并签单后方可包装。
4、乙方应按照国家颁发的行业标准JGJ103-2008《塑钢门窗、断桥工程技术规程》及相关规范标准和图纸要求加工生产，对产品确属
生产质量问题的，乙方应承担相应系列损失及其责任。
六、安全及其它责任
1、乙方在承包制作门窗全生产过程中，应严格遵守国家、省、市关于安全生产的法令、规定，做好对生产工人的安全教育和管理责任，落实安全责任的签约及劳动保护措施，并要求生产车间设备操作定人、定岗、安全文明生产。
2、乙方应服从甲方对生产的安全、质量、进度等的全面检查和管理，对违反安全规定和影响产品质量、进度的情况，甲方可责令乙方立即改正，若乙方对甲方的管理措施消积对抗，甲方可立即终止合同的执行。
3、对乙方自身原因造成的安全责任及事故与甲方无责，乙方应承担全部责任及由此产生的一切经济费用。
七、材料节约、损耗、奖罚
1、主材损耗应控制在2％内，五金件损耗控制在1％。
2、乙方在生产中，若主材等材料节约，甲方按节约部分50％给予奖励，乙方若超出损耗控制部分，按超出部分的双倍进行赔偿。
3、所有型材的下角料归甲方，乙方不准擅自处理甲方的厂里所有一切。
八、其它
1、若遇不可抗力的损失，由双方协商解决，本条款所定议的不可抗力是指不能预见，不能避免且不能克服的客观情况，如战争、严重火灾、水灾、台风、地震等人力不可抗拒的因素，对于经营状况严重
恶化及安排不周等情形无论严重程度如何，均不理解为不可抗力。
2、发生争议应该协商调解，协商或调解不成时，向当地人民法院起诉。
3、本合同一式两份，双方各执一份，若有未尽事宜，双方协商解决。
甲方：乙方：
代表：代表：
联系电话：联系电话
年月日年月日
文件编号：RHD-QB-K8053 （合同范本系列） 甲方：XXXXXX 乙方：XXXXXX 签订日期：XXXXXX 简易施工合同范本标准 版本
简易施工合同范本标准版本 操作指导：该合同文件为经过平等协商和在真实、充分表达各自意愿的基础上，本着诚实守信、互惠互利的原则，根据有关法律法规的规定，达成如下条款，并由双方共同恪守。，其中条款可根据自己现实基础上调整，请仔细浏览后进行编辑与保存。 发包方（以下称甲方）： 法定代表人： 承包方（以下称乙方）： 法定代表人： 为了保证________施工质量，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的目的，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规，双方友好协商，就本工程施工项目协商一致，订立本合同。 一、工程名称：_______________。 二、建筑面积（工程形式）：___________。
三、施工地点：_________。 四、工期： 1、开工：____年___月___日； 2、竣工：____年___月___日； 3、合同工期总共历时____天。 五、承包形式：____________。 六、工程价款：共计_______人民币元。 七、付款方式：本合同生效后支付合同款项的____%，计____元；工程竣工且验收合格后，支付工程价款的____%，计____元；质保金___元，质保期满后支付。 八、质保期：____年。 九、工程质量及验收： 本合同项工作内容应满足国家相关工程施工规范以及验收标准的要求，质量合格。
十、甲方的责任： 乙方自行解决施工过程中所需要的水源、电源和运输道路问题；甲方协助消除妨碍乙方施工的障碍物； 十一、乙方的责任： 1、按照合同所规定的施工内容进行施工，确保工程质量，按照合同规定的时间如期完工和交付使用。 2、在国家规定的保修期内，对属于乙方责任的工程质量问题，免费无偿修理。 十二、特别约定： 1、施工中因乙方原因发生的伤亡事故，均由乙方负责，并承担相关医疗、赔偿费用。 2、施工过程中涉及的线路通道、土地占用，由双方共同协调处理。
工程施工安全生产协议 书范本 http://biz.doczj.com/doc/5610254992.html,work Information Technology Company.2020YEAR
*航电枢纽土建工程 安全生产协议书 协议编号：* 甲方：* 乙方：* 根据国家有关规定和合同文件要求，为确保本项目部各项控制目标的实现，认真落实安全职责，经甲、乙双方协商，甲方在本项目部所承担的工程部位施工过程中使用乙方部分劳务及机械设备，在甲方负责控制安全管理工作的前提下，由乙方管理其内部安全生产工作。现就双方达成的安全生产协议明确如下： 第一条：安全管理规定 一：甲方职责： 1、向乙方传达上级及项目部的有关规定，提供本单位制定的安全生产规章制度及管理办法，对乙方进行安全监督、监察管理； 2、向乙方有偿提供必要的符合要求的安全防护器材和安全技术资料； 3、负责乙方现场队伍的资质审查及作业人员的三证审查（即身份证、暂住证、流动就业证等）； 4、督促乙方对进场人员的“三级”安全教育，检查乙方施工现场的“班前五分种”讲话及现场的安全情况（包括作业人员的违章行为）； 5、督促乙方建立完整的安全生产保证体系，制定安全生产措施和安全管理制度； 6、协助乙方处理较大的施工安全事故，并组织和参加事故的调查处理工作； 7、对乙方的违章行为屡次不改者，有权处罚或建议清退出场； 8、施工现场甲方发现乙方的违章作业和安全隐患，有权向乙方签发整改通知（包括书面通知和口头通知），乙方必须立即处理；如乙方作业人员违章行为不进行改正，甲方有权依照有关安全生产管理规定，对违章作业者进行经济处罚；对不进行安全隐患的处以罚款，并有权勒令停止施工，待安全隐患处理后方可重新开工，乙方赔偿因停工对甲方造成的一切损失； 二：乙方职责 1、乙方应建立、健全安全生产保障措施，严格按照国家制定的安全生产方针政策和法规组织施工，遵守甲方制定的各项规章制度，对国家财产和人民生命安全负责； 2、乙方必须持有五证（资质证书、营业执照、安全资格证书、税务登记证、法人委托书）、施工简历及近三年安全施工记录。 3、乙方劳务人员必须经过三级安全教育，持有相应岗位合格上岗证书； 4、凡进入施工现场作业的作业人员必须遵守各项规章制度，听从甲方安全人员的安全管理，接受甲方的安全教育及安全知识考核； 5、乙方劳务人员人数超过30人，则必须配专职安全员；不足30人的配备兼职安全员；各班组要配备专（兼）职安全员； 6、根据施工现场情况及甲方的要求，制定出自己的安全生产措施和安全管理制度；
安全免责协议书范文 科学问责依法问责所谓履职免责，简单概括就是依法履职免责、不履职免其职。那么你知道安全免责协议书范文怎么写的吗?下面是小编为你整理的安全免责协议书范文，希望对你有用!安全免责协议书范文篇1一、声明 1、该协议的目的是为了活动发起人或组织者或领队(以下协议中简称发起者)和同行成员明确知晓户外活动所存在的风险，提高参加人员的抗风险和自律能力，免除活动的发起人和同行成员在活动中出现的相关赔偿及法律连带等责任，让户外活动更加安全、健康、快乐。 2、活动中，对于违犯国家相关法规、恶意侵犯他人或其它涉及犯罪行为的事件，则不在此协议范围内，必须由个人承担相应的法律责任。 3、凡报名参加活动的人员，均视为具有完全民事行为能力的人，均视为你已经仔细阅读和完全理解并同意接受以下《户外活动免责协议书》的全部条款，并要在参加本次活动前(集合时)均应该在本协议上成员签名外签定网名真实姓名。方可参加本次活动。 4、此协议为相关责任的豁免，权利的放弃，风险的承担和免赔的协议。你如果在此协议上签字，你就已经完全知晓、理解和同意接受《户外活动免责协议书》全部条款，你就放弃了向活动发起者和其他参加成员提起诉讼的权利;永远免除此次活动的发起者和同行成员的赔偿及法律连带责任。 一、风险的承担 我参加此次活动是在完全自愿的基础上，依签署此有关豁免、权利放弃和风险自担的协议为前提要件的。我知晓活动的发起者只是活动的联系人，并非职业的领队，向导或有许可证的急救人员。我知晓他和同行的成员可能并没有参加过户外领队的课程或急救(包括野外)的培训和经验。我知晓他们并不能对我安全负责。 二、关于豁免责任，放弃权利和赔偿的协议内容 1、本次活动非商业活动，非旅行社组团旅游，也非赢利性质自助游活动;是属于个人设计的出行日期及路线，活动性质仅限共同爱好者自愿参加、共同参与、风险自担、责任自负;全程遵循自助，互助，AA，环保的原则;发起者和其它参加活动人员一样，同样也是自愿参与者，对其他参加者没有绝对的管理和支配权力;对于
安全生产责任协议书 为落实安全生产的管理要求，确保工程建设的顺利进行，经甲乙双方共同协商，一致同意如下： 一、甲方在施工开始前向乙方提交必要的施工场地，明确乙方安全生产管理的责任区域和要求，乙方负责施工现场的安全管理工作，是施工现场安全管理的责任单位。乙方必须建立安全生产保证体系，其相关文件报甲方备案。 二、甲方应积极组织和督促乙方开展安全达标活动；及时传达和部署上级的有关安全生产精神和要求，定期听取乙方的意见和要求。加强安全生产的指导和协调。 三、甲方负责组织对乙方安全规范作业、文明施工情况的检查，定期组织考核；对乙方及有关人员在安全生产工作中有突出贡献或成绩显著的集体、个人应给予表彰和物资奖励。对乙方及有关人员发生的违章、违法行为和存在的问题以及在安全生产、文明施工等创优达标活动中不积极配合的，甲方有权制止教育、责成其限期整改。对责任单位每次处罚500～5000元不等。对未按要求限期整改的或整改不力、情节严重的，对责任单位每次处罚1万～5万元不等。 四、凡工地内发生生产事故或重大人员伤亡的，甲方派员参与劳动行政部门、司法机关调查处理。甲方可按其造成的后果及影响，对责任单位以按责任违约给予一次性经济的处理。责任违约的经济处理从乙方的工程款中扣除。事故造成的经济损失及因乙方责任给甲方造成的连带经济损失全部由乙方承担。 五、乙方要严格贯彻执行国家和本市颁发的有关安全生产的法律、法规严格按照中华人民共和国建设部建标(99)79号“关于发布行业标准《建筑施工安全
检查标准》的通知”(编号JGJ59——99)的要求加强内部安全管理，落实各项安全防护措施，确保工程建设中不发生重大伤亡事故。 六、乙方要按照安全作业规范针对本工程项目的特点、性质、规模以及施工现场条件编制施工组织设计和施工方案，制定和组织落实各项的施工安全技术措施，并向全体施工人员进行安全技术交底。严格按照施工组织设计和有关安全要求施工。 七、乙方进入工地后应明确落实施工现场安全生产第一责任人。根据建设部办公厅2000年10号文件要求配置专职安全管理人员。即施工人员超过50人的工地必须配置专职安全管理人员；工程造价在1000万元以上的工地，必须配置2-3名管理安全生产工作人员；工程造价在5000万元以上的工地，要按专业设置专职安全员，组成安全管理组负责工地的安全生产管理工作。并将名单报甲方备案。乙方要建立健全安全生产保证体系，落实各级安全责任制，完善各项安全生产制度(包括奖惩制度)；按照“谁施工谁负责”的原则，负责单位内部和施工责任区域的安全生产管理工作。 八、乙方对劳务单位及外聘人员的安全生产工作要纳入本单位统一管理的范围，明确要求，签定管理协议；要加强对全体施工人员安全作业、文明施工和自我保护的宣传教育；做好上岗前的安全培训，特殊工种作业人员必须做到持证上岗；进入本市施工的外省市特殊作业人员，还必须经本市有关特种作业考核站进行审证教育，禁止实习、学习人员现场作业。严格执行各种安全操作规程，确保施工安全。对从事接触职业病危害作业的作业人员应该按国务院安监部规定组织到取得《医疗机构执业许可证》的指定医院进行上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，并将检查结果书面告知作业人员。 九、乙方要按照“安全自查，隐患自改、责任自负”的原则加强对施工责任区的日常安全检查。及时制止和处理各类违章违法行为。对查获的隐患要及时落实整改措施，消除隐患。 十、乙方应主动接受甲方在安全生产工作上的业务指导，检查和督促，服从管理；对甲方的工作布置和组织的活动要积极贯彻实施和参加。对甲方给予因责任违约的经济处理如有异议可要求复核。对甲方工作人员利用职权营私舞弊、有意刁难的违法行为，有权检举揭发，要求处理。 十一、乙方因疏于管理违章违法作业发生安全事故或造成人员伤亡的，应在
编号：______________ 安全文明施工合同 总包单位：______________________ 分包单位：______________________ 签订日期：_____ 年___ 月_____ 日 总包单位: 分包单位：
为了切实加强施工现场安全生产管理，依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》以及《建设工程安全生产管理条例》建设部《施工现场临 时用电安全技术规范》(JGJ46-2012 )、《建筑施工安全检查标准》( JGJ59-2011 )，双方本着 平等、自愿的原则，签订本协议书。总包和分包均严格遵守本协议书规定的权力、责任和义务， 确保施工现场的安全生产和施工现场临时用电的安全。 一、总包单位的权利、责任和义务 1、贯彻落实国家有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定，对施工现场进行全面的 安全生产管理和监督检查并对施工现场临时用电进行安全检查与指导。 2、对分包单位施工区域进行安全生产和文明施工检查；及时纠正 分包单位施工人员违章指挥和违章作业行为，并按照有关规定予以查处。对分包单位施工区域内的重大安全事故隐患，应开具隐患通知单。 3、要求分包单位提供资质证书、安全生产许可证、进场人员花名册及身份证复印件、特种作业 人员证件(人证相符)、进场教育、三级教育及安全技术交底(所有工人必须本人签字) 、与总包签订安全施工协议、通讯录、施工现场《生产安全事故应急救援预案》。 4、建立健全施工现场各项安全生产管理制度。 5、对分包单位的安全生产培训、劳动保护用品的使用和危险预知工作提岀指导意见，并监督落 实情况。 6、对分包单位提出的安全生产要求积极提供帮助。 7、向分包单位提供电源时，应与分包单位办理交接验收手续。 8、按照有关临时用电标准对分包单位的临时用电设备设施进行监督和检查。发现分包单位在临 时用电中存在隐患必须责成分包单位以整改。并监督整改落实情况。 9、对分包单位特种作业人员的名单、操作证复印件及培训记录进行存档备案。 、分包单位的权利、责任和义务1、遵守国家有关施工现场安全生产的法规和管理制度，建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度。严格执行国家施工现场临时用电及机械设备使用有关技术规范和安全操作规程，对施工区域内自行管辖的临时用电负全面管理责任。 2、服从总包单位安全生产管理。
编号：____________ 员工外出安全协议书 甲方： _______________________ 乙方： _______________________ 签订日期： ___ 年____ 月_____ 日
为确保公司员工因工作外出办事期间的人身安 根据国 全、增强员工的安全意识、严格责任界限。 家有关法律法规，结合公司实际情况，现就外出办事员工的安全事宜约定如下： 1、严格遵守国家法律、法规和公司各项安全规章制度、管理规定，牢固树立“安全第一，预防为主”的思想，积极防范各类安全事故的发生。 2、外出公差前由单位领导讲授安全注意事项，到安全环保科办理相关手续，增强自身安全防范意识，做到“三不伤害” （即不伤害自己，不伤害他人及不被他人伤害）。 3、若外出期间发生安全事故，应及时向单位领导报告，并做好求援，配合相关部门做好处理工 作。 4、外出公差期间，严格按指定路线、地点出行。未经单位领导许可，不得私自更改路线、目的地或外出游玩和探亲等活动。 5、外出乘坐交通工具时，不乘坐无牌、无证、超载的车辆和非客运车辆。 6、严格遵守交通法规，杜绝交通意外事故发生。 7、外出住宿时，遵守宾馆、酒店的管理制度，做好防火、防盗等安全措施，保管好自己的随身贵重财物。 8、外出公差期间应举止文明，不进入歌舞厅、酒吧、麻将室等娱乐场所，不酗酒、不打架、不赌博、不参与各种非法活动、不干与工作无关的事宜，尊重当地乡俗民风，避免与陌生人发生任何形式冲突。（注：此条若有违反，发生任何事宜，后果自负） 9、注意饮食安全，不食用对健康有害的食物、饮料，不到没有卫生许可证的摊点、饭馆就餐。
合作方安全责任协议书 甲方：___________________________________________ 乙方：___________________________________________ 合作内容：_______________________________________ 工作地点：_______________________________________ 为加强对合作方的安全管理，根据《中国移动安全生产责任制》（第二十八条，各级企业与其他单位建立合作关系，合作事项涉及安全生产管理的，应与合作对象签订关于安全生产管理的协议或条款。合作过程中必须遵守安全生产法律、法规的规定，履行相应的安全生产职责，承担相应的安全生产责任。）要求。依据有关的安全生产、消防安全、道路交通安全、治安保卫等方面的法律法规，确保在合作期间保持有效、有序的工作氛围和安全工作环境，在安全的条件下开展工作，防止发生不必要的安全、健康、环保等责任事故，经双方协商，就安全责任事宜达成以下协议： 一、甲乙双方的共同责任 1、甲乙双方共同遵守国家、行业、地方有关的安全生产法律、法规和规定，认真执行国家、行业、地方、企业的安全技术标准和规范要求。 2、坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针。认真贯彻国资委《中央企业安全生产禁令》九条要求。依法依规进行生产经营，健全各项安全管理规章制度，完善安全生产与治安防范条件，加强安全管理，落实安全责任。 3、规范安全行为，净化作业环境。消除生产工作过程和环境中可能存在的各类危险因素，防止和减少安全事故的发生。 4、发生事故时，立即采取措施保护现场，抢救伤员，防止事故扩大。
YOUR LOGO 工程施工合同书范本正式版 After The Contract Is Signed, There Will Be Legal Reliance And Binding On All Parties. And During The Period Of Cooperation, There Are Laws To Follow And Evidence To Find 专业合同范本系列，下载即可用
工程施工合同书范本正式版 使用说明：当事人在信任或者不信任的状态下,使用合同文本签订完毕，就有了法律依靠,对当事人多方皆有约束力。且在履行合作期间,有法可依,有据可寻，材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。 甲方：(以下简称甲方) 乙方：(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将工程承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。 一、工程名称： 地点：. 二、承包方式 三、工程承包内容 四、合同价款 五、付款方式 六、总工期要求个工作日。 七、甲方责任 1.甲方在通知乙方进场时，施工场地应具备三通一平等开工条件。 2.甲方应按合同付款方式及时支付乙方工程款，若甲方不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行，乙方可停止施工，由甲方承担已完工程损失和乙方所有经济损失。 八、乙方责任
1.乙方应按照合同约定工期内施工完毕，并符合验收要求。 建筑工程申请认证!财富值双倍检索优先专属展现同行交流 2.因乙方原因造成工程质量问题和工期延误，由乙方承担责任：质量问题由乙方维修解决至合格，延误期每日罚款元。 九、工程质量、安全及保修 1.乙方应按照图纸精心施工，工程质量符合验收标准。 2.凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责。甲方不承担任何责任。 3.工程竣工验收后，乙方对施工的工程质量负责保修一年。 十、争议及解决办法 未尽事宜，甲乙双方协商解决。和解、调解不成的，按以下方式解决争议： 第一种解决方式：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁; 第二种解决方式：向有管辖权的人民法院起诉。 十一、本合同一式三份，甲方一份，乙方两份，双方签字盖章后生效。 甲方：_____ 乙方：_____ xx年xx月xx日 可在本位置填写公司名或地址 YOU CAN FILL IN THE COMPANY NAME OR ADDRESS IN THIS POSITION
合同编号：ZP字号 安全施工协议 发包方（甲方）：江苏筑品建设有限公司 承包方（乙方）： 签订地点：江苏省镇江市 签订日期：二零一四年月日
甲方（全称）：江苏筑品建设有限公司 乙方（全称）： 为了切实加强施工现场安全生产管理，依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》以及《建设工程安全生产管理条例》、建设部《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-88）、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）及其它相关法律、法规，双方本着平等、自愿的原则，签订本协议书。 第一条、工程概况 1.工程名称： 2.工程地点：镇江市九华山路西侧，凤凰山路南侧 第二条、甲方的权利、责任和义务 1.贯彻落实国家有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定，对乙方施工现场和区域进行全面的安全生产管理和监督检查并对施工现场临时用电进行安全检查与指导。 2.及时纠正乙方施工人员违章指挥和违章作业行为，并按照有关规定予以查处。对乙方施工区域内的重大安全事故隐患，应开具隐患通知单。 3.要求乙方提供施工现场《生产安全事故应急救援预案》。 4.建立健全施工现场各项安全生产管理制度。 5.对乙方的安全生产培训、劳动保护用品的使用和危险预知工作提出指导意见，并监督落实情况。 6.对乙方提出的安全生产要求积极提供帮助。 7.向乙方提供电源时，应与乙方办理交接验收手续。 8.按照有关临时用电标准对乙方的临时用电设备设施进行监督和检查。发现乙方在临时用电中存在隐患必须责成乙方以整改。并监督整改落实情况。 9.对乙方特种作业人员的名单、操作证复印件及培训记录进行存档备案。 第三条、乙方的权利、责任和义务
安全协议书范本推荐 安全协议书范本1 甲方：宁安中学 乙方： 为进一步落实学校安全责任，加强安全防范意识，关爱特异 体质学生，保证特异体质学生及学校的合法权益得到保障，双方 愿达成如下协议： 一、甲方责任 1、主动向学生或者学生的父母及其他监护人了解其身体健康 情况。涉及学生隐私的，甲方应当保密。 2、教学期间，必要时，对不适宜在校学习的特殊体质学生， 建议其请假或者休学。 3、特异体质学生在校期间有异常反应，甲方应及时与家长联系，并告知家长在校时的异常情况。 二、乙方责任 1、特异体质学生或其监护人在入校前必须告知学校学生身体 情况和病情，并详细向班主任说清应注意事项。 2、乙方应尽量做好对子女的监护工作，以免发生意外。 3、乙方应按医院相关要求做好对子女的身体治疗、复查工作，避免发生意外。 4、特异体质学生在上学、放学途中或请假、休学期间，乙方
要特别关照，专人接送，在此期间出现的任何意外与学校无关。 三、其他事项 1、如特殊体质学生因不听从学校的要求违反规定、自身或其监护人有其他过错的情况下发生意外事故，甲方不承担责任。 2、特异体质学生因自身特异体质原因造成事故的甲方不承担任何责任。 3、甲方对特殊体质学生一视同仁，不得侵犯学生的隐私。此协议一式两份，甲、乙双方各存一份，签字后生效。 甲方（签字）：乙方（签字）： （签章）（签章） 年月日年月日 安全协议书范本2 为了使您的孩子_________ 在学校健康快乐的学习，学校坚持安全第一，预防为主的方针，切实做好学生的安全思想工作。为杜绝不安全隐患的存在，保证学生的安全，要求学生家长配合学校做好学生的安全工作，为此，学校与家长签订学生安全协议书，具体协议如下： 1、通校学生上学、住宿学生回校，必须有家长送到学校，把学生交给教师;如学生没有家长护送到校，途中遇有不安全因素，学校不承担责任。 2、学生在校期间，必须遵守学校安全规章制度，按教师的指导开展活动;如不听从教师的安排，造成不安全后果，责任自负。
安全生产承包责任制合同书 甲方： 乙方： 联系地址: 联系地址： 联系电话: 联系电话： 为贯彻落实国家关于安全生产的方针政策和《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规,落实安全生产责任制，切实加强对通信工程施工的安全管理，保障从业人员安全和健康,减少经济损失,经甲乙双方平等协商，特签订本合同。 第一条资质审查及报备 乙方承诺具备《中华人民共和国安全生产法》和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件；列入国家和基础合同工程所在地地方规定的特种作业范围的项目，乙方应提交先关的特种作业资质或资格证书原件供甲方查验,并提交复印件工甲方存档。 第二条组织架构 乙方承诺建立、健全安全生产规章制度和操作规程,设置安全生产管理机构。乙方单位负责人为基础合同工程的安全生产第一责任人,复杂乙方人员的安全教育，负责项目实施期间的安全生产和安全保卫工作。 针对具体项目的实施，乙方必须制定明确的施工负责人,便于施工过程中的协调、联系;必须配备安全生产管理人员,对安全生产状况进行经常性检查,并将检查及处理情况记录在案。 第三条安全教育 乙方施工前，必须对施工人员进行安全教育，掌握本职工作所需的安全生产知识，并想作业人员如实告知作业场所所存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。 第四条施工组织 乙方必须遵守国家、行业及甲方有关安全生产管理规定,严格按安全标准组织施工。 1、乙方应在施工组织设计和施工方案中编制有关质量、安全及文明生产保证措施，完善安全防护和文明施工条件，服从甲方及监理单位的审查和监督。 2、乙方应采取各种合理的预防措施,防止工程实施受非安全因素干扰（包括但不限于非法和打斗不良行为)，确保现场安定、施工质量和保护现场及邻近人员的生命、财产安全。 3、乙方应严格遵守甲方机房、要害部位安全管理规定;在不影响甲方安全生产运行 的前提下,甲方尽力为乙方提供表里条件和协助服务。 ４、施工过程中甲方及监理单位有权随时进行检查,制止违章作业，并对违反安全规定的行为责令停工整顿。同事,对甲方未提及的安全隐患，乙方有责任及时提醒甲方及监理单位。 第五条安全防护和文明施工 乙方应严格按照安全防护和文明施工的规定组织施工,采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，随时接受国家、行业、甲方及监理单位实施的监督检查。 1、施工人员必须佩带施工证,特种作业人员（包括但不限于焊工、电工等)必须持
建设工程施工合同书样本 甲方： 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，结合本项目的具体情况，经双方协商，签订本合同，共同遵守。 第一条概况 1、项目名称： 2、项目地点： 3、项目内容：综合布线系统施工和测试，辅材和线管线槽的采购、安装铺设。 第二条工期 1、本项目的施工期限为合同签订后的个工作日。 2、遇到下列情况之一者，经甲方审核批准后，工期可做相应调整。 2.1、重大设计变更(指设计功能改变、在关键线路上的改变)造成的工期变化，并经甲方书面确认; 2.2、双方书面确认的计划工期改变; 2.3、不可抗力因素。 第三条承包方式和造价 1、承包方式：包工包料(具体内容参见工程设备报价清单)。 2、项目总造价：人民币(大写)：(￥)。工程施工信息点数、单价及材料报价清单为合同附件，项目最后造价按实际施工工程量结算。
第四条付款方式、结算方式 (一)付款方式 1、在合同签定后，甲方向乙方支付合同总价的30%，即人民币(大写)。(￥); 3、完工并经甲方验收合格后的三个工作日内甲方支付到乙方合同总价的65%，即人民币(大写)。(￥); (二)结算方式： 1、乙方已根据甲方的需求进行评估和整合整个布线工程所需材料及工作量，本合同总价为工程综合材料及施工费用总和。 2、若甲方需求有变更时，工程施工时发生增项部分，合同总价报价清单已有的项目按报价清单中单价乘增项部分工程项目数量。如合同总价报价清单中没有的项目则按甲乙双方协商后经签证后的单价为结算依据。该计算原则适用于工程施工时发生减项部分的计算。 第五条材料供应 1、材料供应：施工前乙方提供材料经甲方审核、认可后，方可使用。 2、采用新型材料和代用材料时，乙方须在甲方的书面签字确认后方可进行使用。 第六条甲、乙双方责任 (一)甲方责任 1、为乙方的施工提供必要的便利条件，并协调水源、电源，提供材料的合理堆放场地，协助乙方顺利进行施工。 2、按合同规定及时支付工程款项。
东风水库施工安全协议书 建设单位：（以下简称甲方）承包单位：（以下简称乙方）工程名称：工程 为了切实加强施工现场安全生产管理，依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》以及《建设工程安全生产管理条例》建设部《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-88）、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99），双方本着平等、自愿的原则，签订本协议书。甲方和乙方均严格遵守本协议书规定的权力、责任和义务，确保施工现场的安全生产和施工现场临时用电的安全。 一、甲方的权利、责任和义务： 1、贯彻落实国家有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定，对施工现场进行全面的安全生产管理和监督检查并对施工现场临时用电进行安全检查与指导。 2、对乙方施工区域进行安全生产和文明施工检查；及时纠正乙方施工人员违章指挥和违章作业行为，并按照有关规定予以查处。对乙方施工区域内的重大安全事故隐患，应开具隐患通知单。 3、要求乙方提供施工现场《生产安全事故应急救援预案》。 4、建立健全施工现场各项安全生产管理制度。 5、对乙方的安全生产培训、劳动保护用品的使用和危险预知工作提出指导意见，并监督落实情况。 6、对乙方提出的安全生产要求积极提供帮助。 7、向乙方提供电源时，应与乙方办理交接验收手续。
8、按照有关临时用电标准对乙方的临时用电设备设施进行监督和检查。发现乙方在临时用电中存在隐患必须责成乙方以整改。并监督整改落实情况。 9、对乙方特种作业人员的名单、操作证复印件及培训记录进行存档备案。 二、乙方的权利、责任和义务： 1、遵守国家有关施工现场安全生产的法规和管理制度，建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度。严格执行国家施工现场临时用电及机械设备使用有关技术规范和安全操作规程，对施工区域内自行管辖的临时用电负全面管理责任。 2、服从甲方安全生产管理。 3、乙方必须为施工作业人员参加人身意外保险。 4、乙方造成生产安全事故，导致人员伤亡时，由乙方承担事故责任和经济责任。 5、未经安全生产教育培训和无证人员，不得上岗作业。 安全用电 1、向甲方提供书面的临时用电申请。设备设施需要增容时，必须重新办理用电申请手续。 2、保证B级配电箱以下管辖区域内各种用电设备、设施完好，临时用电设施和器材必须使用正规厂家的合格产品，严禁使用假冒伪劣等不合格产品，加强维护保养工作，严禁各种机电设备带病运行。保证临时用电符合有关安全用电标准。 3、执行临时用电安全技术交底制度，对施工区域内自行管辖的操作人员进行临时用电安全技术交底，避免违章指挥、违章操作和误操作，确保安全用电。
个人安全合同书范本 为提高外来施工单位对安全生产工作的重视，加强我公司的安全管理，保证双方财产和员工的人身安全，防止各类事故的发生，特签订本安全协议书。 凡来我公司施工的单位和个人必须遵守以下安全管理规定：第一条：施工单位应当严格遵守国家有关职业健康安全的法律法规，负责本单位承担的施工任务范围内全部的职业健康安全管理工作，保证安全施工无事故。 第二条：施工单位应当建立健全对施工人员的日常安全教育、技术培训和考核的制度，并严格组织实施；施工单位不得安排未接受过安全教育和技术培训考核不合格的施工人员上岗作业；施工单位应针对重大危险因素建立安全预案，并组织职工进行演练。 第三条：从事电工、金属焊接、起重机械设备操作等特殊工种作业的人员，应当由行政主管部门按照国家有关规定组织专业培训，经考核合格后持证上岗。施工单位不得安排未取得有关特殊工种考核合格证明的作业人员从事特殊工种作业。 第四条：施工单位在施工现场的项目负责人为所在施工单位负责施工安全管理的责任人，施工单位应当在施工开始前，根据工程的性质、规模和特点，至少配备一名专职或兼职安全管理员，并明确其施工安全管理的具体职责和范围，每天
进行安全检查。 第五条：施工安全防护设施的设置 施工单位应当按照有关的国家标准、行业标准或地方标准，在施工现场设置安全防护设施，并达到下列要求： 根据工程的施工进度、季节或天气特点，及时调整和完善安全防护设施；在施工现场的事故易发区域，设置专项的安全防护设施，并进行相关的安全检查； 现场各类危险警示标志齐全、整洁、设置合理。对深槽、基坑和高空等危险施工现场，夜间要悬挂警示灯。 第六条：施工单位安装、使用施工机械、机具和电气设备，应当符合下列规定： 在设施安装前，应当由施工方专业技术人员向综合部提供有关设施数据的资料，并办理相关手续，经批准后方可安装；在设施使用前，应当按照规定的安全技术标准进行安全性能试验，经验收合格后方可使用； 在设施使用期间，应当指定专人负责维护、保养，保证其完好、安全。 第七条：电气安全和防火安全 施工单位应当遵守施工现场电气安全和防火安全的有关规定，并达到下列要求： 保持变配电设施和输配电线路和处于安全、可靠的使用状态；来公司施工单位和个人必须遵守本公司的各项规章制度，接
安全生产责任划分协议书甲方： 乙方： 依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》等相关法律法规，为贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，经甲、乙双方共同协商，同意以下责任划分： 一、施工工程概况 工程名称： 施工工程地址： 该项施工工程为乙方与业主自行签订施工合同，与此项目相关的企业资质、收、付、欠账款及安全施工均与甲方无关。 二、乙方责任与义务 1.乙方为安全生产第一责任人，全面负责该项工程的安全生产管理工作。乙方将确保具备国家相关法律、法规和行业标准规定的安全生产条件。 2.乙方必须提供符合国家标准和行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴使用。 3.乙方负责指定专人对安全规范作业、劳动防护用品穿戴、安全生产规章制度执行情况进行安全管理及检查。 4.乙方负责对施工人员进行日常安全及防火教育和岗前安全培训（含安全操作技能培训），每个工人上岗前必须进行安全教育培训。 5.乙方在施工过程中发生的人身伤害事故，一切责任均由乙方负责，
与甲方无关。 6.乙方在施工过程中要按照“安全自查、隐患自改、责任自负”的原则加强对施工工地区域的日常安全排查。及时制止和处理各类违章违法行为。 7.乙方施工、安装、制作的所有项目和内容，发生安全事故，由乙方全权负责，与甲方无关， 8.乙方在施工前必须要求工人购买工伤意外保险，如因乙方自身原因未能及时给员工购买保险，造成的赔付由乙方负责，与甲方无关。 三、本协议一式贰份，甲乙双方各执一份，本协议自签订之日起生效，至本次施工工程项目完工后自动失效。 甲方：乙方： 电话：电话： 日期：日期：
施工合同协议书样本3篇 Sample of construction contract agreement 合同编号：XX-2020-01 甲方：___________________________乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日
施工合同协议书样本3篇 前言：施工合同是指发包方 (建设单位) 和承包方 (施工单位) 为完成商定的建筑安装工程施工任务，明确相互之间权利、义务关系的书面协议。本文档根据施工合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1：施工合同协议书模板 2、篇章2：施工合同协议书样本 3、篇章3：施工合同协议书2020版 篇章1:施工合同协议书模板 （混凝土路面工程） 发包人（全称）（以下简称甲方）：承包人（全称）（以下简称乙方）： 按照《中华人民共和国合同法》及其有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设混凝土路面工程施工事项协商一致，结合本工程具体情况，双方特签定如下协议：
第一条、工程概况： 工程名称 工程地点 第二条、混凝土路面工程承包范围及方式： 1、承包方式：包工。 2、承包内容：混凝土路面及铺砖工程。 3、工程质量：符合相关规范，行业标准及设计图纸要求，验收要合格。 第三条、甲乙方责任： 1、甲方提供施工用水、用电。 2、在施工过程中，甲方应该帮助乙方协调处理好各部门的关系。 3、如果甲方在施工过程中造成技术上的失误由甲方全部承担，乙方概不负责 4、乙方在施工过程中必须听从甲方安排，严格按照甲方管理人员的要求施工，不得擅自更改和变更。
发包单位（以下简称甲方）： 承包单位（以下简称乙方）： 工程名称： 为了切实加强施工现场安全生产管理，依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》以及《建设工程安全生产管理条例》建设部《施工现场临时用电安全技术规范》（jgj46-88）、《建筑施工安全检查标准》（jgj59-99），双方本着平等、自愿的原则，签订本协议书。甲方和乙方均严格遵守本协议书规定的权力、责任和义务，确保施工现场的安全生产和施工现场临时用电的安全。 一、甲方的权利、责任和义务： 1、贯彻落实国家有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定，对施工现场进行全面的安全生产管理和监督检查并对施工现场临时用电进行安全检查与指导。 2、对乙方施工区域进行安全生产和文明施工检查；及时纠正乙方施工人员违章指挥和违章作业行为，并按照有关规定予以查处。对乙方施工区域内的重大安全事故隐患，应开具隐患通知单。 3、要求乙方提供施工现场《生产安全事故应急救援预案》。 4、建立健全施工现场各项安全生产管理制度。 5、对乙方的安全生产培训、劳动保护用品的使用和危险预知工作提出指导意见，并监督落实情况。 6、对乙方提出的安全生产要求积极提供帮助。 7、向乙方提供电源时，应与乙方办理交接验收手续。 8、按照有关临时用电标准对乙方的临时用电设备设施进行监督和检查。发现乙方在临时用电中存在隐患必须责成乙方以整改。并监督整改落实情况。 9、对乙方特种作业人员的名单、操作证复印件及培训记录进行存档备案。 二、乙方的权利、责任和义务：
1、遵守国家有关施工现场安全生产的法规和管理制度，建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度。严格执行国家施工现场临时用电及机械设备使用有关技术规范和安全操作规程，对施工区域内自行管辖的临时用电负全面管理责任。 2、服从甲方安全生产管理。 3、乙方必须为施工作业人员参加人身意外保险。 4、乙方造成生产安全事故，导致人员伤亡时，由乙方承担事故责任和经济责任。 5、未经安全生产教育培训和无证人员，不得上岗作业。 6、乙方必须确保所有进场的人员，年满18岁且身体健康。老、弱、病、残、家属、小孩及童工不得进入现场，否则，产生的一切后果均由乙方承担，甲方不承担任何责任。 三、安全用电 1、向甲方提供书面的临时用电申请。设备设施需要增容时，必须重新办理用电申请手续。 2、保证b级配电箱以下管辖区域内各种用电设备、设施完好，临时用电设施和器材必须使用正规厂家的合格产品，严禁使用假冒伪劣等不合格产品，加强维护保养工作，严禁各种机电设备带病运行。保证临时用电符合有关安全用电标准。 3、执行临时用电安全技术交底制度，对施工区域内自行管辖的操作人员进行临时用电安全技术交底，避免违章指挥、违章操作和误操作，确保安全用电。 4、在使用甲方提供临时电源时，对不符合临时用电标准的电源，向甲方提出整改意见。有权拒绝在不符合临时用电标准的电源的上拉接电源。对甲方在安全检查中提出的关于临时用电方面存在的问题或隐患，必须按要求认真落实整改。 5、对特种作业人员进行上岗前的职业技能、安全生产等方面的培训，未经安全生产教育培训及培训不合格和无证人员，不得上岗作业。特种作业人员必须依照有关规定持上岗。向甲方提供特种作业人员花名册、操作证复印件和培训记录。 四、机电设备使用 1、乙方应向甲方提供机械设备相关的技术文件和出厂说明书，还必须提供具有专业资质的检测、检验单位出具的安全技术检测证明，否则，不得投入使用。
【关键字】个人 个人安全协议书范本 公司名称：沈阳瑞拓电子科技有限公司 公司员工姓名： 为保证员工人身安全以及生产的顺利进行，争创文明安全企业，提高员工的安全意识，强化“安全第一，预防为主”的安全思想，结合本公司实际情况，经双方协商签定本协议书。 第一条：甲方的责任和权利 1、甲方有权要求乙方必须严格遵守安全生产法律、法规、标准、安全生产规章制度和操作规程，熟练掌握事故防范措施和事故应急处理预案；并建立建全各项休息安全制度以及相应的休息安全保护措施。 2、甲方对应对乙方执行规章制度及履行安全职责情况，有权进行检查、监督、考核。凡不遵守安全规定，违反安全操作规程的施工人员，及时进行纠正、处罚，直至停止其工作。 3、甲方对进入施工现场的施工人员，进行三级安全教育和安全技术培训，使其懂得安全知识，熟悉安全操作规程，经安全生产技术考核合格后，方可进行施工作业。对经培训考核不合格、安全技能不具备所在岗位要求不适应所在岗位要求的乙方，有权停止工作或调换其工作岗位。 4、对进入施工现场的施工人员，根据其工种不同，提供相应的安全保障设施及休息保护用品。 5、接受公司员工提出的合理化建议和意见，并及时答复和响应。 第二条：乙方的责任和权利 1、乙方必须遵守国家法律、法规及各项休息纪律和安全管理制度，服从管理，自觉执行安全生产岗位责任制，严格按照安全生产规范操作。 2、必须接受甲方的安全教育和安全技术培训，熟悉安全生产施工操作规程，掌握本职工作所需的安全生产知识和生产技能，增强事故预防和应急处理的能力，未掌握所在岗位应具备的安全基本常识，不得上岗。 3、在现场施工过程中注意同事的安全保护用具是否佩戴齐全，做好相互保护工作，对同事的违章行为及时提醒和纠正。 4、特殊工种作业人员，凭有效的上岗证上岗工作。 5、施工时，需对本工种的施工区域、作业环境、操作设备等进行认真检查，发现不安全隐患停止施工，及时汇报。达不到安全生产要求时，不得擅自盲目施工。当发生事故时，及时采取有效措施，避免事故进一步扩大，并及时报告，保护事故现场及有关记录等资料。 6、乙方有责任和义务及时向甲方提出安全改进建议和意见。 7、乙方有权拒绝违章指挥，对上级部门和领导忽视工人安全、健康的错误决定和行为提出批评控告。 8、严禁酒后上班作业，严禁非专业人员乱拉乱接电源，严禁私自动用非自己保管、使用的施工设备。工作时不得嬉戏打闹，遵守施工现场安全纪律。
附件二安全生产责任制合同书 工程名称： 项目负责人： 承包班组： 为了加强施工现场文明施工安全生产，确保职工的安全与健康，特制定如下条约共同遵守： 1.新进场工人应该接受三级安全教育方可上岗；上岗工人应服从调度，自觉遵守公司、工 地制定的各项规章制度，不得违章作业；对违章指挥有权拒绝，并有责任制止他人违章作业。 2.进场工人应有身份证并随即办理暂住户口登记手续，如没登记者被处理的后果由各班组 自负。 3.进入施工现场必须戴好安全帽，不得穿拖鞋，高跟鞋或赤脚上班。 4.不得在临时工棚内使用电炉、电饭锅、煤油炉或生明火做饭，统一在甲方指定的专用厨 房内用煤炭烧饭菜，不得用电器烧饭菜。 5.班组不得使用童工，违者后果由班组自负。 6.施工现场及宿舍，禁止非生产工作的其他人员、小孩或家属进入作业区和宿舍内；严禁 酒后上班，不得在工作中开玩笑、打闹，以免发生事故。 7.不得在工棚、宿舍、仓库及易燃易爆物品周围生火；木工场禁止任何人用火或吸烟，避 免由于木屑及刨花引燃而发生火灾。 8.进场工人应遵守工地消防管理。不得随便移动消防器材，对各种防护标志、警示牌等不 得任意拆除或移动。 9.所有照明灯具及电源线路不得私自乱拉乱接，施工现场电气设备必须由专职电工负责， 任何人不得擅自动用。 10.工地不准赌博、酗酒、打架闹事，违反者从重处罚，情节严重者送公安机关处理，处理 结果及经济罚款均由各班组及其个人自负。 11.在施工作业中不得开玩笑或向建筑物外围抛掷任何物件。建筑材料或工具及其他物品不 得放置在边沿处，预防掉下伤人。 12.高处作业不得上下抛掷工具、材料等物，不得在高空作业下操作。如确需要在上下交叉