当前位置:文档之家› 空气能工程承包合同

空气能工程承包合同

空气能工程承包合同

合同编号:

一、本合同由发包方(以下简称“甲方”)以及承包方(以下简称“乙方”),根据《中华人民共和国合同法》,经协商后共同签定,并自愿依据本合同所规定的条款执行。二、甲乙双方信息:

三、系统配置:

□热水系统工程、

四、合同总金额及付款方式:

本合同系统总金额为:¥元(大写:

元整)。甲方于本合同签订之日,向乙方支付系统总金额的,即元(大写:

元整)。

材料及人员进场开始施工,甲方向乙方支付到款项,即元(大写:元整),后期根据甲方付款进度,乙方必须保质保量在约定时间内完工。

五、安装时间:

六、安装地点:

七、甲方责任:

1、开工前为乙方入场施工创造条件,包括清理场地,提供施工所需要的水电条件;

2、甲方通知工程开始,在水电开工交底时,需及时通知乙方,配合乙方做施工交底;

3、甲方水电施工人员,需按时乙方提供的施工设计方案,在相应位置预留水电位,并按照设计要求,预置相应规格的电源线,保证设备安装完成后,能够正常供水供电,其中,水电接入端需引到设计指定的室外主机安装位置;

4、合同如果有甲方提供部分施工材料,则甲方提供材料时需与乙方施工人员做好交接,交接后,乙方妥善保管、使用,如果材料损毁则由乙方承担责任;甲方提供的材料需保证由正规厂家生产的合格品,如果因材料质量问题造成的一切损失由甲方自行承担乙方不承担任何责任,根据乙方工程师的施工设计方案如果系统设备安装中需要开槽、打孔、开挖墙洞的,由乙方在施工前交底、放线、定位,甲方在做基础施工时进行预先施工。

5、合同签定时,乙方进行客户备案,合同一旦确定,甲方应及时按合同约定支付乙方工程款,若因延期付款,造成工程停工,由甲方承担责任。

6、如果甲方不能按合同约定支付乙方工程款,乙方同意甲方根据甲方付款进度施工如果因甲方资金不到位、支付不及时而导致乙方工期延后或停工的由甲方承担全部责任。

8、甲方必须及时有效处理乙方所提出的问题,若甲方不能及时处理乙方所提出问题造成的损失由甲方负责。

9、甲方项目负责人起到关键性的协调组织作用,甲方现场管理人员不得无故刁难乙方现场施工人员,如因甲方人员造成乙方人员伤害、停工、延误工期、材料损坏的等均由甲方承担责任。

10、甲方应协调场地供乙方保管材料、人员食宿。

八、乙方责任:

1、合同签定后,及时根据合同约定出具施工图纸,并交甲方签字确认。

2、配合甲方装修施工进度,及时做好现场交底,现场会议必须要有笔录,参会负责人要签字。

3、合同签定,乙方收到第一笔工程款后,及时组织施工材料,组织设备。设备材料到位后,与甲方协商开工时间,一旦确定开工,乙方需迅速配送材料到施工工地,并安装工程师做现场施工;

4、严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全法和环境保护规定,严格按双方确定的设计图纸和施工说明进行施工,按期保质完成设计安装;

5、保持施工现场的干净整洁,每天施工结束后,整理好施工材料及设备,确保设备安全完好,若果尽心尽力方服务甲方工地管理,导致乙方人员伤害、材料丢失的由乙方负责。

6、乙方负责乙方施工人员安全问题、食宿费用由乙方承担。

7、乙方在施工过程中遇到变更事项时,必须与甲方管理人员沟通协调签字确认后方可实施,不得未经甲方同意擅自变更施工内容,造成的一切损失由乙方全权负责。、

8、室外工程指:主机、水箱、循环泵与主管道对接、配电箱控制设备的安装等,室外工程完成后,需进行系统调试,并填写《系统竣工验收报告》。

九、产品质保:

1、热水项目:热水系统,出水温度≥50℃

2、故障报修:24小时内工程师电话沟通,必要时工程师6小时内到位,并进行故障排除。自然灾害(地震、雷电暴雨等)引起的设备故障,乙方不承担修配修责任,只负责维修。

十、违约约定:

1、若因甲方单方面因素无法按合同约定支付乙方货款,乙方有权停工,并将甲方信用记录提交中国人民银行信息中心举报备案,由此造成的一切后果将由甲方自行承担。同时乙方保留起诉甲方的权利,并不承担甲方所购产品的拐杖保及售后服务工作。

2、施工过程中,甲方未与乙方代表协商智谋自要求施工人员变更施工内容或施工方式,所引起的后果由甲方承担责任。

3、若因乙方违反施工规范,安全损失规程,防火法规、环保规定和双方其他约定,对乙方自身和对甲方造成损失,由乙方承担责任。

4、因一方原因,合同无法履行或继续履行时,应及时通知对方,双方协商后,办理合同终止手续,由提出解约一方赔偿对另一方由此造成的相应经济损失。

5、本合同在履行期间,双方发生争议可采取协商解决或向相关部门申请调解。当事人不愿通过协商、调解时,甲方双方可以向本地仲裁委员会申请仲裁,或者向人民法院提起诉讼。

6、甲方施工验收完毕,必须在2个工作时内付清乙方货款,如甲方违约,甲方自愿承担所乘工程,每天10%的违约金。

十一、附则:

1、本合同一式二份,双方各执一份,经双方签字盖章后生效。、

2、合同附件为合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。十二、其他约定:

甲方:乙方:

代表签字:代表签字:

地址:地址:

账号:账号:

日期:日期:

面对强大的对手,明知不敌,也要毅然亮剑,即使倒下,也要化成一座山

承包人签订建设工程施工合同应当注意的问题(更新)

承包人签订建设工程施工合同应当注意的问题 建设工程施工合同是指发包人和承包人为完成特定的建筑安装工程明确相互权利、义务关系的协议。依据建设工程施工合同,承包人应当完成发包人交给的施工任务,发包人应当按照约定提供必要施工条件并支付工程价款。建设工程施工合同是保护发包人、承包人双方合法权益的法律文件。本文以承包人的视角讨论在签订建设工程施工合同时应当注意的问题,提醒承包人应当充分认识并积极行使法律所赋予的合法权益。 下面结合建设部和国家工商行政管理局1999年修订的《建设工程施工合同 (示范文本) 》(GF-1999-0201)有关条款,说明承包人在签订建设工程施工合同时应当注意的问题。 一、签订建设工程施工合同之前应当注意的事项。 在签订合同之前,承包人应当对工程的真实性、可靠性及发包人的资信情况尽可能详细的了解,必要时要做详尽的调查。只有在工程合法、相关手续完备及发包人资信情况良好的条件下,承包人与之签订合同,其合法权益才能得到最大限度的保障。在实践中,经常会有一些不法分子利用承包人急于取得工程的心理,编造一些虚假信息,伪造审批文件,从事诈骗活动。因此,如不对工程情况进行仔细、详尽地了解,则有可能掉入陷阱,产生巨大的经济损失。 对发包人主要了解以下三个方面,第一发包人的主体资格,即其是否依法取得企业法人营业执照及相应的经营资格,是否具有签订和缔约资格。根据我国法律的有关规定,建设工程施工合同的缔约当事人均应为法人或其他

经济组织,自然人不能成为建设工程施工合同的当事人。第二工程是否是依法批准的合法项目,相关手续是否齐全,如建设用地是否批准?规划、设计是否得到批准?是否进行了招标等等。第三发包人的资质情况、社会信誉、财务状况如施工所需资金是否已经落实或可能落实等。 在签订合同之前,审查发包人的资信情况是一项重要的准备,为将来合同能够全面履行奠定一个良好基础。 二、签订建设工程施工合同时应当注意的事项 1、仔细阅读《建设工程施工合同 (示范文本) 》(GF-1999-0201)有关条款,掌握相关的法律、法规。 《建设工程施工合同 (示范文本) 》(GF-1999-0201),由协议书、通用条款、专用条款及合同附件四部分组成。签订合同时仔细阅读和准确理解“通用条款”十分重要,这一部分内容不仅注明合同用语的确切含义,引导如何签订“专用条款”,更重要的是当“专用条款”中基本条款未作特别约定时,“通用条款”中对应的条款会成为签约双方一致同意的合同约定。 2、合同价款应当明确约定。 (1) 填写《协议书》中“合同价款”,应当根据工程是属于招标工程,还是议标工程?招标工程的合同价款由发包人、承包人依据中标通知书的中标价格在协议书内约定。非招标工程的合同价款由发包人、承包人依据工程预算在协议书内约定。 (2)合同价格是签约双方共同约定的条款,第一要双方协商,第二要明确。暂定价、暂估价、概算价均不能作为合同价款,约而不定的价款也不能作为合同价款。 (3)填写合同“通用条款”第23条“合同价款及调整”时应当按照其所

电气施工承包合同

电气施工承包合同 甲方:(以下简称甲方)乙方:(以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,结合本工程的实际情况,经甲乙双方协商,甲方将黔西县洪水镇洪箐砖厂配电安装的施工任务承包给乙方,并达成以下协议条款,双方遵照执行。 一、工程概况: 1.1工程名称: 1.2工程地址: 1.3工程内容:新建10KV线路及新装变压器安装工程。 二、工程承包范围及方式 2.1承包范围:黔西县洪水镇洪箐砖厂新建10KV线路0.9KM及新装S13-250KVA变压器1台安装工程,导线采用JKLYJ-210KV-70高压绝缘线(质量要求:变压器用全铜芯装置,线质要求达国标)及此线路所需设备(按供电局新标准要求安装,变压器安装之前乙方要折芯让甲方检查是否铜芯,变压器厂家徐川胜阳)。青苗赔偿由甲方负责。

2.2承包方式:包工包料(干包) 2.3机具供应:施工机具乙方自理 三、合同工期 3.1开竣工日期:以供电局开工报告为准,工期30天-40天,包括达火通电,保证甲方能用,如遇自然灾害或人力不可抗拒的因素工期应顺延。 四、工程质量 4.1工程质量标准:按供电局最新标准要求合格。 4.2必须符合《建筑工程施工质量验收统一标准》、《建筑电气工程施工质量验收规范》。 五、合同价款 5.1合同价格:整个工程的全部材料及供电设备、设计、制图、安装、报批达火通电含所有一切费用共计人民币大写 元整(小写:元)。 六:付款方式 合同签订乙方进场开始施工,甲方看见材料后,预付乙方(小写:元)预付款,工程开工后,余款在工程结束经供电局验收合格通电后,甲方试用三天,整套线路设备没有问题,甲方一次性支付乙方至总工程款尾款

2016年版工程项目施工内部承包合同(营改增后)

工程项目施工内部承包合同 巴州区小微企业创业园工程施工内部承包合同 合同编号: 发包人(以下简称甲方):四川XX建设集团有限公司 承包人(以下简称乙方): 为进一步挖掘企业潜力,控制成本、提高效益,经甲方研究决定,对甲方中标及承揽施工的工程实行内部承包制度。现甲乙双方依照《民法通则》、《合同法》及其它有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本地区和该工程的实际情况,就项目工程施工内部承包事项协商一致,订立本合同,共同遵照履行。 一、工程概况 (一)项目名称:巴州区小微企业创业园 (二)建设单位:巴中市锦绣巴山置业有限公司 (三)工程地点:巴州区光辉乡哨台村 (四)工程中标金额:单价合同,建筑面积约10000平方米,具体见发包人与建设单位的施工合同 (五)工程工期:18个月,具体见发包人与建设单位的施工合同 二、承包方式 乙方遵循“依法经营、确保上交、独立核算、照章纳税、自担风险,自负赢亏”的原则,按照“保质量进度、保安全环保、保文明施工、保企业形象”和“无拖欠民工工资现象、无质量安全事故、无顾客投诉、无债务纠纷”的要求,实行“全面风险承包施工”。 三、承包范围

乙方内部承包施工范围以本项目工程的设计图纸、设计变更、工程量 清单及甲方与建设方(业主)签订的合同所有条款并包括合同谈判的会议 纪要和业主与监理的工作指令为准。 四、承包费用 (一)乙方按照甲方与建设单位签订的本合同承包工程范围的工程款 总额向甲方交纳 1.00%的管理费计审计结算金额×1%万元,并在 签订本合同时乙方一次性向甲方交纳 / 万元的承包保证金。 (二)支付给甲方管理费分二期支付,具体约定如下: 1、第一期管理费:在签订本合同后,乙方将本项目 / %的管理费计/ 万元付至甲方指定账户。 2、第二期管理费:工程预付款到位(或第一笔计量款到位)后,乙方 将本项目余下的管理费付至甲方指定账户。 3、双方约定:本项目乙方向甲方交纳的项目管理费以最终结算金额 为计算基数;如果最终结算金额少于中标金额,则以本项目的中标金额为 计算基数。 (三)乙方使用建造师、技术负责人、“五大员“及其他相关人员的 证件被使用,乙方每月必须向甲方交纳相关费用。标准为:一级建造师4000 元/月,二级建造师 2000 元/月,高级技术负责人 2000 元/月,中级技 术负责人 1000 元/月,安全员 2000 元/月,其他“五大员” 1000 元 /月。 (四)补充条款:因本项目为单价合同,故双方约定管理费按照建 设单位支付工程款的1%在每次甲方拨付给乙方的工程款中扣除。 五、银行保函及履约保证金 1、本项目如果要求甲方向业主单位出具履约银行保函(或预付款银 行保函),则在甲方开具银行保函之前 / 个工作日内,乙方需向甲方交 纳保函额 / %的风险押金,此押金在业主方将银行保函退回到甲方后的 / 个工作日内,由甲方退回给乙方,不计利息。 2、如果乙方通过第三方担保公司自行办理履约银行保函(或预付款 银行保函),则乙方需保证该保函的真实性。 3、办理银行保函的各种手续费及年费全部由乙方承担。

土建施工承包合同

土建施工承包合同 甲方: 乙方: 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规》,遵循平等自愿、公平、诚实、信用的原则,甲乙双方协商决定将“吴忠市金积新镇区保障房项目三期二标段土建工程承包给乙方施工”双方就本工程事项协商一致,订立本合同: 1、工程地址:宁夏吴忠市金积镇新镇区。 2、承包形式及内容;包工不包料,图纸以回填砂石以上砌体和 混凝土浇筑。 3、工期及质量: 1、工期开工日期:2012年4月13日 2、工程竣工日期:2012年6月13日 4、合同价款:按建筑面积计算,每平米。 5、工程量:按实际完成的户数计算平米。 6、付款方式:工人进场每月按进度和完成工程量的80%支 付,剩下余额待本工程全部完成后,经有关单位验收合格 后,一次性付清。 7、甲方责任;应提供施工现场的材料、设备,保证正常施工, 协调各工种的工序交接,安排施工进度与控制工程质量。 8、乙方责任: 1、工人进场必须服从本项目部统一指挥,遵守项目部的规章 制度,争创文明施工,按国家规范操作规程,按时交付使 用。在正常情况下,乙方不得随意停工、旷工,如有发 生,甲方将给予经济处罚,必须严格履行甲方项目部所下 达的指令性计划。必须无条件满足施工进度计划需求,如 不将完成,甲方将给予一定的经济处罚。 2、本工程在施工范围内以外的附属工程必须协助搭设(如水 泥棚、水池、搅拌站、料场、办公区等临建),所产生的 费用由乙方承担,工人的食宿费由乙方承担。 9、争议:如出现争议时,甲乙双方协商解决,如协商不通, 当地仲裁解决。 10、违约:本工程甲乙双方严格遵守本协议的条款,如有一方 违约按本协议的总价款20%罚款。

电气工程承包合同协议书本

电气工程承包合同协议 书本 文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089

电气分项工程施工合同 合同编号: 甲方: 乙方: 签订地点: 签订日期: 建筑工程电气分项工程施工合同 甲方(发包人)(全称): 乙方(承包人)(全称): 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国劳动用工合同》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,为明确责任、权利和义务,确保工程质量,保证施工安全,使本工程达到文明施工,按期竣工。双方本着自愿、互利的原则签订本合同。 一、工程概况及承包内容和价格:

工程名称:兴城市社会主义新农村东一新村一期工程 工程地点: 工程结构:框架结构建筑面积约 5万 M2。(以实际面积为准) 承包工作内容: 1、照明系统:管路预留预埋、穿线、照明灯具、插座、开关、配电箱和防雷接地安装及调试等施工图纸所包含的全部内容。 2、动力系统:管路及套管预留预埋、线缆敷设、配电设备安装及调试等施工图纸要求的内容。 3、弱电系统(电视、电话、宽带等):管路及套管预留预埋、消防系统管路预留预埋、应急照明灯的安装及调试。 承包价格: 元/m2(含临电)(按建筑面积计算)。 承包方式: 包人工费、包工具(手持电动工具及钢卷尺、划线笔、压线钳、电焊机、弯管器等)、包质量、包工期、包文明施工。 付款方式:1、按照工程形象进度进行支付或者借支。

2、乙方在领取或借支工程进度款时应按实提供职工领取工资花名册,由本人领取工资时必须本人签字确认,不能代领,更不得私自挪用人工工资,如发现承包人挪用人工工资,由乙方自行承担一切责任。 二、合同双方的权利和义务: 1、甲方负责材料供应。 2、乙方必须按设计文件、现行施工及验收规范、施工组织设计、施工技术交底、安全交底要求施工。在施工中发现材料质量问题及时汇报。 3、乙方要提前一周提出材料计划,材料计划要准确,甲方根据乙方提供的材料计划供应材料,若实际使用量超出乙方的材料计划,超出部分乙方自行负责,甲方有权从工程承包费中扣除多余材料费用。 4、乙方负责现场临时用电设施的建立、维护、拆除。各种电气的孔洞预留与封堵。 5、进场材料与甲方保管人员共同验收(包括型号、规格),发现材料存在质量问题、型号、规格不符合要求及时汇报。 6、乙方负责进场材料的卸车入库,配合甲方做好进场材料的保管工作。避免丢失与损坏。

施工合同营改增

建设工程内部承包施工合同 甲方: 乙方:身份证号码: 地址: 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》的有关规定,甲乙双方本着自愿、平等、诚信、有偿的原则,进行充分友好的协商一致,现甲方同意将自己承接的 工程以项目承包责任制形式交由乙方负责进行施工建设。并签定如下合同供双方共同遵守:本合同是企业内部经营管理合同。发包是甲方的经营管理形式,承包是乙方同意接受甲方管理,按要求完成工程项目施工建设,依本合同规定获取报酬的意思表示。 一、工程概况: 1、工程名称:。 2、合同价款:万元 3、开竣工日期:开工日期竣工日期。 4、合作方式:乙方自愿全额投资、盈亏自负。 二、承包范围: 甲方与建设单位签订的《建设工程施工合同》或《工程承包协议》及其补充协议、合同附件所载明的全部内容。 三、应交纳的管理费与税金: 1、管理费:按与建设单位最终结算核定的工程总价款的百分之

(百分之 %)由乙方向甲方交纳管理费。因本工程合同价款较小,签订施工合同后乙方须向甲方一次性缴纳管理费元(管理费暂按照施工合同价款执行,如有变更增加款项部分,在竣工结算后缴纳)。 2、税金:详见项目财务管理办法。 四、甲、乙双方的权利及义务 (一)甲方的权利、义务 A、该工程发包后,甲方对乙方享有如下监督管理权: 1、对乙方施工质量安全及文明施工进行有效监督; 2、对工程项目资金拨付、使用进行有效监督; 3、有权依照本合同约定同步扣缴国家税金和企业管理费; 4、甲方有权就该项目工程的工期、质量、安全、决算等事宜与发包单位达成协议,乙方必须执行; 5、甲方有权就该项目施工期间发生的安全、质量以及其他民事责任赔偿达成协议,乙方必须执行。 B、该工程发包后,甲方应向乙方提供下列服务: 1、与建设单位洽谈签订《建设工程施工合同》; 2、协助办理施工手续,向乙方提供有关建筑施工证照(费用由乙方承担); 3、协助编制施工方案、施工进度计划、向乙方提供组织施工服务(费用由乙方承担); 4、参加图纸会审、技术交底(费用由乙方承担);

建筑工程承包协议书

建筑工程承包协议书 甲方:___________________(以下简称甲方) 乙方:___________________(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包协议条例》的有关精神,经甲乙双方协商,甲方同意将本项目的_____工程的劳务承包给乙方,为明确双方权力与义务,特 签订如下协议条款,供双方共同遵守。 一、工程名称与地点 该工程为长沙某学校教学实验楼工程,地点在长沙市体育新城。 二、承包方式与要求 该工程甲方采取分工种,单价组合成总价的形式,以包税、包工、包食宿方式承包给乙方。要求承包队伍具备劳务承包资质,主要工种要有上岗证书,并且编制人员花名册交甲方存档备查。 三、工程承包单价与内容 经双方协商,该_______工程按 _______元/(m2、m3、t)的承包单价由乙方进行承包,其承包单价包括以下内容:完成建设方提供的全套施工图纸、交底纪要、变更的有关施工的全部内容;现场规整与清理;200米范围内地面水平运输;制作设备的维护、保养;材料的 节约;与其他队伍配合等内容。 四、工程质量与安全 根据业主要求,该工程质量要求达到优良,因此单项承包必须确保优良,如本工程质量被评定为优良工程,甲方适当给予奖励,如承包单项评定为不合格,由乙方进行返工修理直至合格,其返工的一切经济损失由乙方承担,并从乙方劳务结算中扣回。 乙方施工人员必须服从甲方管理人员的安排,必须严格遵守《安全操作规程》,为使工人增强安全意识,带队及班组负责人每天安排工作量,要进行安全交底教育,强调安全操作,带好安全帽,装好安全网系好安全带,做好各项安全防护工作,杜绝安全事故的发生。凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责,甲方不承担任何经济、法律责任。 五、文明施工与奖罚 乙方进入施工现场人员必须遵守文明施工手册,在自己承包的范围内做到工完料尽场地清,严格把好材料节约关,不准乱锯、乱丢、浪费材料,如发现在分清责任后给予罚款。

电气工程合同样本(示范合同)

电气工程合同样本(示范合同) Contracts concluded in accordance with the law have legal effect and regulate the behavior of the parties to the contract ( 合同范本 ) 甲方:______________________ 乙方:______________________ 日期:_______年_____月_____日 编号:MZ-HT-017998

电气工程合同样本(示范合同) 电气工程合同范文1 经双方协商,xx电气工程承包给xx电气作业班组,包价为xx 元/M2,订立以下协议: 一、合同双方: 甲方: 乙方: 二、承包内容: 电气工程,包括电照、电视、电话、配管、穿线、照明器具安装、配电箱安装、避雷接地等施工图纸所包含的内容。单位工程施工现场电气设备的维护及临时线路架设和维护。 三、合同双方的权力和义务: 1、甲方负责材料供应,协调各种工序施工。

2、乙方必须按设计文件、现行施工及验收规范、施工组织设计、施工技术交底、安全交底要求施工,在施工中发现材料质量问题及时汇报。乙方要提前一周提出材料计划,按时完成甲方安排的施工进度计划,并配合其他专业施工。 3、乙方必须保证安全施工,杜绝重大伤亡事故,避免轻伤事故发生。如乙方不按操作规程和安全技术交底施工,不正确使用劳动保护用品,发生事故的责任依安全生产合同承担责任。 4、乙方在施工中领取材料必须经过保管员准许,不准发生浪费和偷工减料现象,如发生浪费和不按设计施工,发生质量问题甲方有权视情节给予经济处罚。 5、乙方领用电动工具等小型工具要保管好,对于正常损坏(如炭刷用完,轴承损坏等)甲方负责维修,对于人为损坏(如摔坏外壳、摔弯轴承,因轴承损坏而烧坏转子、定子等),乙方负责一切维修费。 6、如乙方在施工中发生超出质量验评标准的一律不给计算工资,不合格的返工重作,并扣罚返工所用的材料费。 7、乙方施工完的每道工序必须履行签字手续,方可进行下道工

建筑施工合同范本2016营改增后

松原市石化园区热电厂全厂建筑工程 招标策划书 部门评审招采中心工程公司批示 审核 校核 编制 阳光凯迪新能源集团有限公司招标及采购中心 武汉凯迪电力工程有限公司 二0一六年十月

目录 一、工程概述.............................................................................................................................. - 2 - 1项目名称........................................................................................................................... - 2 -2工程概况........................................................................................................................... - 2 -3标段划分........................................................................................................................... - 2 -4工期................................................................................................................................... - 2 - 5 现场条件........................................................................................................................ - 2 - 三、招标方式.............................................................................................................................. - 4 - 1.拟定招标方式.................................................................................................................. - 4 - 2.投标报价包含内容、原则.............................................................................................. - 4 - 3 材料供应.......................................................................................................................... - 5 - 4 标底编制.......................................................................................................................... - 6 - 四、风险及防范.......................................................................................................................... - 6 - 1、入围施工单位要求........................................................................................................ - 6 - 2.合同争议、违约、索赔及其他...................................................................................... - 6 - 3工程款的支付................................................................................................................... - 6 -4合同的生效....................................................................................................................... - 6 - 五、初步入围厂商名单及合格供方名单.................................................................................. - 6 - 六、清单、图纸资料情况.......................................................................................................... - 7 - 七、招标初步时间安排.............................................................................................................. - 7 - 八、招标尚需的资料提供及其他.............................................................................................. - 7 -

土建工程承包合同范本五篇

土建工程承包合同范本五篇 承包合同是指买卖双方在经济活动中对基建产品约定的价格,由双方通过谈判,以合同形式确定;承包合同是确定发包与承包双方的权利与义务,并受法律保护的契约性文件。以下是小编整理的土建工程承包合同范本五篇,欢迎阅读参考! 土建工程承包合同范本(一) 发包方: (以下简称甲方) 承包方: (以下简称乙方) 甲方在溧阳市别桥镇古读工业园区中兴路10号新建车间二栋,同意该车间的土建工程以包工包料形式承包给乙方施工。依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及有关法律法规,本着平等互利的原则,结合本工程具体情况,经甲、乙双方协商达成以下合同条款: 一、工程概况 1、工程名称: 2、工程地点: 3、建筑规模:建筑面积(其中车间一为框架结构 二、承包方式:以包工包料的形式承包给乙方施工。乙方应包该项工程的施工质量、工期、施工安全及工程竣工验收合格。 三、工程造价: 总工程平方米,其中车间一总造价元,车间二总造价 ) 四、承包范围: 本工程按甲方提供的施工图纸全部内容地面高度按甲方要求压实后水泥混凝土厚度车间一包装区域及车间二为公分。车间一设备造粒区域为 五、工程款支付方式: 1、乙方基础完成后甲方付乙方工程造价总额的。 2、车间封顶后甲方付给乙方工程造价总额的 3、工程全部完工时甲方付乙方工程造价总额的。 4、工程全部完工验收合格,在的。其余的5%保证金,若无质量问题,甲

方待一年后付清。 六、施工工期: 1、经甲、乙双方协商:从施工基础承台开始至竣工验收合格即日开工至年月日竣工。 2、因不可抗拒的客观情况影响工程进度的,经甲、乙双方协商,工期可相应顺延。 3、乙方有明显延误工期或有严重偷工减料等质量问题,且不采纳甲方建议又不积极采取措施的,甲方有权终止执行合同,并按完成工程量的50%结算工程款,其余50%为弥补甲方损失。 七、甲方的工作及责任: 1、必须办理好项目的报建手续及施工临时用地占用道路等合法手续,并承担此工作应由甲方负责。 2、工程开工前,做好工程的“三通一平”,将施工用的水、电接通到施工场地,铺设好临时的运输道路,满足施工要求。 3、开工前,由甲、乙双方组织图纸会审和技术交底。协商一致,方可施工。 4、甲方应按合同约定的工程部位支付工程进度款,如违约支付,责任由甲方负责。 八、乙方的工作及责任: 1、乙方在施工中必须有足够的建筑材料和建筑机械,以保证工作项目的顺利完成。 2、乙方必须按甲方提供的图纸及相关建筑法律、法规、强制性标准施工。在工程质量方面要达到国家规定的质量验收合格标准,并按规定的时间完成任务整个工程项目。 3、在施工过程中,乙方必须服从甲方代表(或监理人员)的监督,加强各班组人员的管理。提高安全施工意识,做好安全文明施工工作。如出现安全事故所造成的一切损失,概由乙方负责。 4、施工单位的工人的所有保险费用以及施工安全文明措施由乙方负责。 5、一切建筑材料均由乙方采购与保管,材料品牌、规格、颜色由甲方认可。主要建筑材料须送检合格后方可用于该工程中。

建设工程施工合同订立过程中

建设工程施工合同订立过程中,通常要经过招标、投标、定标这几个过程,形成招标文件、投标文件、中标通知书三个主要文件。中标通知书对招标人和中标人均具有法律效力。依据《中华人民共和国招投标法》第四十六条:“招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内,按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议”。由此,我们可以看出,从合同法角度分析,招标文件是要约邀请、投标文件是要约、中标通知书是承诺,所以,依据合同法,中标通知书的发出就表示合同成立。但考虑我国传统观念,或招标文件中有“以签订正式合同书为合同成立”的约定,所以要十分注意建设工程施工合同的签订工作,维护自身权益,防范合同风险。 目前,发包人和承包人多采用由建设部与国家工商行政管理局共同制定的《建设工程施工合同(范本)》(GF-1999-0201)签订施工合同,下面笔者拟从协议书、通用条款、专用条款三部分浅谈合同签订的注意事项。 第一部分协议书 《建设工程施工合同(范本)》(以下简称《施工合同》)由四部分组成,即协议书、通用条款、专用条款、附件。协议书作为《施工合同》第一部分,在整个合同中具有最高法律效力,签订其应注意以下几个方面: 一、合同主体 协议书中发包人、承包人应与中标通知书上所确认的招标人、中标人相吻合,更应注意其主体资格和履约能力。合同签字、盖章的主体应与发包人、承包人主体相一致。 二、合同工期 合同工期应与投标文件、中标通知书所确定的工期相同,并应在“开工日期”这一栏明确“以书面开工通知为准”的条款,以避免因发包人自身原因,致使承包人不能如期进场施工的被动局面和纠纷。 三、工程质量标准 工程质量标准应达到国家标准规定的合格标准,但发包人亦有在招标文件中提出更高要求,在签订此条款时,可以约定“合格,力争获奖”,以降低风险。 四、合同价款 此条款应是被发包人经招标程序确认的承包人投标报价,若合同为可调价格合同,在此处可注明“暂定”字样。 五、组成合同的文件

电气工程施工合同新示范文本

电气工程施工合同新示范 文本 In Order To Protect Their Legitimate Rights And Interests, The Cooperative Parties Reach A Consensus Through Consultation And Sign Into Documents, So As To Solve And Prevent Disputes And Achieve The Effect Of Common Interests 某某管理中心 XX年XX月

电气工程施工合同新示范文本 使用指引:此合同资料应用在协作多方为保障各自的合法权益,经过共同商量最终得出一致意见,特意签订成为文书材料,从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 经双方协商,xx电气工程承包给xx电气作业班组,包 价为xx元/m2,订立以下协议:一、合同双方:甲方: _____ 乙方:_____二、承包内容:电气工程,包括电照、 电视、电话、配管、穿线、照明器具安装、配电箱安装、 避雷接地等施工图纸所包含的内容。单位工程施工现场电 气设备的维护及临时线路架设和维护。三、合同双方的权 力和义务:1、甲方负责材料供应,协调各种工序施工。 2、乙方必须按设计文件、现行施工及验收规范、施工组织 设计、施工技术交底、安全交底要求施工,在施工中发现 材料质量问题及时汇报。乙方要提前一周提出材料计划, 按时完成甲方安排的施工进度计划,并配合其他专业施 工。3、乙方必须保证安全施工,杜绝重大伤亡事故,避免

工程项目承包合同营改增

项目编码: 合同编号: 建设工程施工合同工程名称: 签定地点:浙江(省)宁波市) 签订日期: 1 / 10

发包方: (以下简称甲方) 承包方: (以下简称乙方) 一、工程概况: :、工程名称 、工程地点: 、资金来源: 工程立项批准文号年度预算编号:、 、工程承包范围: (具体详见图纸和工程量清单)) 二、合同工期 计划开工日期:年月日(具体以开工令为准)。 计划竣工日期:年月日。 工期总日历天数:工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。 三、签约合同价 、合同价为: 人民币(大写) (¥元);

安全文明施工费:()人民币(大写) (¥元); ()材料和工程设备暂估价金额: 人民币(大写)(¥元); ()专业工程暂估价金额: 人民币(大写)(¥元); ()暂列金额: 人民币(大写)(¥元)。 四、双方职责 2 / 10 、甲方职责: ()确定线路规划路径和办妥工程建设相关手续; ()负责政策处理及征借地手续: ()向乙方提供所有工程设计图纸,组织工程设计交底。 ()甲方资金应根据施工合同条款的规定及时到位 、乙方职责: ()乙方负责编制施工图预算,施工组织设计或施工方案;预算、设计及方案应由甲方作最终确认。施工过程中接受和配合甲方和甲方委托的监理单位按国家有关法律法规进行的检查、监督工作。 ()乙方承担施工安全保卫工作,文明施工应按《宁波市建设工程文明施工管理规定》文件要求执行;负责施工场地的平整,施工界区以

内的给水、用电、道路和临时设施的施工。 ()竣工验收前负责已完工程成品保护,工程结束时做好场地清理工作,修复损坏的设施,做到文明施工。 ()乙方负责组织管理人员、材料、施工机械进场。 ()隐蔽工程验收时,应提前七天通知甲方,并在验收时予以配合。()施工过程中发现施工图纸存在问题,如需甲方协调解决,须在十日前告知甲方。 ()按照合同约定的工期和质量标准,完成承包范围规定的工作内容,并在质量保修期内承担保修责任 五、物质供应 、由甲方供应以下材料、设备: 、除甲方供应以外的其他材料、设备由乙方采购。 、甲、乙方采购的材料、设备,必须附有产品合格证、质保书,任何3 / 10 一方认为对方提供的材料需要复验的,应允许复验(由专业的检测机构进行);经复验符合质量要求的,其复验费用由要求复验方承担;不符合要求的,不能用于该工程,其复验费由材料提供方承担,如有乙方提供的材料不符,还应承担相应的赔偿责任。六、工程款支付 、合同签订后,支付合同价的工程预付款; 、进度款支付: (每月支付经审核后实际完成工程量的工程进度款,并同比例扣回预付款); 、验收合格,支付至合同价的;如有重大变更需另行签订补充

建筑施工承包合同模板

编号:FB-HT-05021 建筑施工承包合同 Construction contract 甲方:________________________ 乙方:________________________ 签订日期:_____年____月____日 编订:x原创设计

建筑施工承包合同 协议书 发包人(全称): 承包人(全称): 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 工程名称: 工程地点: 工程内容: 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号: 资金来源:

二、工程承包范围 承包范围: 三、合同工期 开工日期: 竣工日期: 合同工期总日历天数天四、质量标准 工程质量标准: 五、合同价款 金额(大写):元(人民币)¥:元 六、组成合同的文件 组成本合同的文件包括: 1、本合同协议书 2、中标通知书 3、投标书及其附件 4、本合同专用条款 5、本合同通用条款

6、标准、规范及有关技术文件 7、图纸 8、工程量清单 9、工程报价单或预算书 双方有关工程的洽商、变更等局面协议或文件视为本合同的组成部分。 七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。 八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。 九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。 十、合同生效 合同订立时间:_____年___月___日 合同订立地点: 本合同双方约定后生效。 发包人:(公章)承包人:(公章) 住所:______住所:

工程合同签订必须注意的问题

工程合同签订必须注意的23个“坑” 1、如何认定内部承包合同?如何认定其效力? 建设工程施工合同的承包人与其下属分支机构或在册职工签订合同,将其承包的全部或部分工程承包给其下属分支机构或职工施工,并在资金、技术、设备、人力等方面给予支持的,可认定为企业内部承包合同;当事人以内部承包合同的承包方无施工资质为由,主张该内部承包合同无效的,不予支持。 2、如何认定未取得“四证”而签订的建设工程施工合同的效力? 发包人未取得建设用地规划许可证或建设工程规划许可证,与承包人签订建设工程施工合同的,应认定合同无效;但在一审庭审辩论终结前取得建设用地规划许可证和建设工程规划许可证或者经主管部门予以竣工核实的,可认定有效。 发包人未取得建设用地使用权证或建筑工程施工许可证的,不影响建设工程施工合同的效力。 3、如何认定当事人就工程价款计价方法所约定的条款的效力? 建设工程施工合同约定的工程价款的确定方法虽然与建设工程计价依据不一致,但并不违反法律、行政法规强制性规定的,该约定应认定有效。

4、如何认定当事人约定的保修期低于法律规定的最低保修期限的条款的效力? 建设工程施工合同中约定的正常使用条件下工程的保修期限低于国家和省规定的最低期限的,该约定应认定无效。 5、如何认定开工时间? 建设工程施工合同的开工时间以开工通知或开工报告为依据。开工通知或开工报告发出后,仍不具备开工条件的,应以开工条件成就时间确定。没有开工通知或开工报告的,应以实际开工时间确定。 6、如何认定工期顺延? 发包人仅以承包人未在规定时间内提出工期顺延申请而主张工期不能顺延的,该主张不能成立。但合同明确约定不在规定时间内提出工期顺延申请视为工期不顺延的,应遵从合同的约定。 7、发包人已经签字确认验收合格,能否再以质量问题提出抗辩,主张延期或不予支付工程价款?

电气工程承包合同最终版本

电气分项工程施工合同 合同编号: 甲方: 乙方: 签订地点:

签订日期:

建筑工程电气分项工程施工合同 甲方(发包人)(全称): 乙方(承包人)(全称): 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和 国劳动用工合同》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用 的原则,为明确责任、权利和义务,确保工程质量,保证施工安全,使本工程达到 文明施工,按期竣工。双方本着自愿、互利的原则签订本合同。 工程概况及承包内容和价格: 1、照明系统:管路预留预埋、穿线、照明灯具、插座、开关、配电箱和防雷接地安 装及调试等施工图纸所包含的全部内容。 2、动力系统:管路及套管预留预埋 、线缆敷设、配电设备安装及调试等施工图纸 要求的内容 。 3、弱电系统(电视、电话、宽带等):管路及套管预留预埋、消防系统管路预留预 埋、应急照明灯的安装及调试。 1.5承包价格: 元/m 2 (含临电)(按建筑面积计算)。 1.6承包方式: 包人工费、包工具(手持电动工具及钢卷尺、 划线笔、压线钳、电焊机、弯管器等)、 包质量、包工期、包文明施工 。 1.7付款方式:1、按照工程形象进度进行支付或者借支。 2、乙方在领取或借支工程进度款时应按实提供职工领取工资花名册,由本人领取 工资时必须本人签字确认,不能代领,更不得私自挪用人工工资,如发现承包人挪 用人工工资,由乙方自行承担一切责任。 、合同双方的权利和义务: 1、甲方负责材料供应。 2、乙方必须按设计文件、现行施工及验收规范、施工组织设计、 施工技术交底、安 全 交底要求施工。在施工中发现材料质量问题及时汇报。 3、乙方要提前一周提出材料计划,材料计划要准确,甲方根据乙方提供的材料计划 供应材料,若实际使用量超出乙方的材料计划,超出部分乙方自行负责,甲方有权 从工程承包费中扣除多余材料费用。 4、乙方负责现场临时用电设施的建立、维护、拆除。各种电气的孔洞预留与封堵。 1.2 1.3 1.4 工程名称: 工程地点: 工程结构: 承包工作内容: 兴城市社会主义新农村东一新村一期工程 框架结构 建筑面积约5万M 2。(以实际面积为准)

营改增后合同的增值税条款

“营改增”后的工程承包合同增值税条款 1.对合同价款进行价税分离,分别列示不含税价款和增值税税额。 【修订示例】工程总承包总价(含增值税)为XX元。其中,不含税价款为XX 元,增值税为XX元。 2.明确提供发票的类型。根据业主类型及业主的抵扣需求明确提供增值税专用发票或增值税普通发票。 【修订示例】在每月/季度执行甲方的验工计价程序,依据甲方批准的计价金额,由乙方向甲方提供增值税专用发票(依据甲方是否为增值税一般纳税人或甲方要求确认)。 3.明确发票开具时间。修改工程款支付相关条款,目的保证进项税票取得时点和销售产生的销项税时点匹配。开始预售前期预测销项税额,确保不提前交纳增值税,有足够的建筑服务增值税专用发票抵扣进项税。 【修订示例】双方签订合同后,甲方向乙方一次性支付合同总款的XX%作为工程预付款。在甲方支付乙方预付款后,若乙方不履行合同的,除承担违约责任外,需如数返还预付款。(如有预付工程款约定时) 在每月/季度完成验工计价程序后,乙方向甲方申请支付款项,甲方X日内按双方确认的验工计价金额,支付工程款到乙方指定账户,乙方需在XX日内开具增值税专用发票。

4.发票附件约定。汇总的专用发票,需提供销售货物或者提供应税劳务清单并盖章。材料采购、办公用品采购中居多。 【修订示例】汇总专用发票开具符合《增值税专用发票使用规定》,开具销售货物或者提供应税劳务清单。 5.调整保证金相关条款。明确保证金相关计算基数为不含税的工程价款。采取以保函形式提供保证金。 【修订示例】乙方于合同签订前,XX日内,向甲方提交合同暂定总价(不含税款〕XX%的履约保函或保证金(金额均不低于人民币XX万元)。否则,甲方有权从乙方的应付第一笔工程进度款中扣留同等金额款项作为保证金、并扣除相应违约金。该履约保证金在工程验收合格后XX天一次性无息退还。 6.调整质保金相关条款,明确工程完工时,开具全额工程结算增值税票据,含质保金。 【修订示例】乙方XX工程竣工验收合格,办理完竣工验收手续并取得验收备案证,乙方提出申请后XX日工作日内付至该工程结算价款的95%,乙方需开具该工程结算价款100%的增值税专用发票。预留5%的质保金在XX年XX条件下支付。 7.明确甲供材的价款、结算及开票事宜。对于计入合同总额的甲供材,应明确约定由材料供应商向甲方开具增值税专用发票,甲方直接向材料供应商付款或明确在甲方采购甲供材时,由业主、施工企业和供应商签订三方协议,要求供应商向施工企业开具增值税专用发票。合同中需要约定运输费结算及票据开具,一般纳税人运输费税率

建筑施工承包合同

建筑施工承包合同 发包方:_______________(以下简称甲方) 承包方:_______________(以下简称乙方) 现经双方协商达成以下合同条款。 一、工程概况: 1.工程名称:____________________ 2.工程地址:____________________ 3.工程结构:____________________ 4.建筑面积、层数:______________ 二、承包范围:本工程基础垫层至屋面防水层以下主体结构内的所有钢筋、模板、混凝土、填充墙砌体、外架及文明施工。 2.1钢筋工程:钢筋进料打算提供,翻样、制作、安装和校正;场内倒运,原材料、成品、半成品整理、码放和防雨覆盖;基层清理、焊接、绑扎、植筋,预埋和压筋的制作,铁丝、铁钉、扎丝、焊剂、焊条、胶布、切割机片、双面胶、拉杆用PVC管、线绳、水泥钉、脱模剂、垫块、塑料薄膜及手提电动工具耗材等。 2.2模板工程:模板进料打算提供,配制、拼装、校正和清理;现场倒运,模板支撑拆除、清理刷油、拔钉、分类、码放;进场材料的卸车。若发觉工人在施工现场任意把方料模板切割、白费等事项,甲方有权罚款,每次罚___元。 2.3混凝土工程:混凝土的浇筑和养护,保养,泵管的接拆及清理。(梁板柱进行磨平打磨,做好成品爱护)。 2.4砌体工程:砌块浇水湿润、砌筑,砂浆配制,上料、搅拌及放料,场内倒运;砌体足手架搭拆,清理归堆;木砖、过梁预制安装;预留洞口。砌体压筋制作安装;地沟砌筑,抹灰,盖板预制安装;砌体用搅拌机的就位、安装、调试;灰斗车和砌体用具。 2.5架子工程:包括主体施工所有内足手架搭拆、外架搭设、清理归堆,防护棚、安全通道搭拆;楼层四口五临边防护,安全密目网、小眼白网挂设;吊篮安装及防护,塔吊附墙件防护,踢足板制安;标识、标牌、警示标志和展牌、横幅挂设、以及钢管的维护保养、刷漆。 2.6文明施工:修建临时用房、围墙、路面硬化、场地硬化、临时散水和排水渠,整理和维持场容场貌,工完场清,按照省级文明工地要求执行,教育所属职工文明施工,杜绝不文明行为发生。 三、承包形式:劳务施工承包。 1.甲方提供塔吊(含司机)、振动棒一套(一机二棒)以及三级箱以内线缆、配电箱,其余电线、电缆、照明设施、机具耗材等由乙方负担,待工程完工后向甲方交还能正常使用的振动棒一套(一机二棒)以及三级箱以内的线缆、配电箱等。

相关主题