编号：TQC/K575施工合同完整版

In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene.

【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】

甲方：________________________

乙方：________________________

签订时间：________________________

签订地点：________________________

施工合同完整版

下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。

发包人：

承包人：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况：

工程名称：xxxA区一期1#～6#楼、20#楼、8#楼、9#楼、26号楼圆弧窗，窗台板做防水。

工程地点：xxx路交叉口

工程内容：窗台板做防水。

二、承包形式

包工包料，工程量以实际施工为准。施工工艺为：

1、底层缝隙用堵漏材料涂刷一层。

2、A用防紫外线的防水涂膜涂刷一遍

B附加层一遍(起到抗拉强度的作用) C 再次涂刷防紫外线的防水涂膜二遍。

三、合同工期

开工时间：xxxx年xx月xx日——xxxx年xx月xx日

四、暂定价：单价按延长米计算，每一延长米34元，定总价17万元，结算按实际工程量计算。

五、质量标准：

工程质量标准为合格，不是人为破坏，乙方包修一年，从窗框、空调板、墙面砖、小阳台漏水与本次维修无关，如需要维修另行计费。

六、付款方式和结算方式

防水工程完工后甲方付乙方工程款总额的95%，预留5%的保证金，保修期满后一周内付清，并开具正式的发票。

七、设备采购及设备安装要求

1、承包人采购的材料、设备应满足验收的要求。

2、承包人负责自身安全及第三人安全，承包人，产生任何安全事故，均由乙方承担，和甲方无关，乙方应遵守发包人

制定的施工现场管理办法，并与其它工种配合施工。对承包人在现场存在破坏、损坏、偷盗等行为时，发包人有权按现场管理制度处罚。

3、甲方应协调承包方的用水、用电、费用由承包方承担。

八、验收标准、方法：保证窗台没有开裂、漏水现象产生。

九、保修期：保修期一年。

十、违约、索赔和争议

承包人在合同签字后不能按合同约定履行合同或放弃合，承包人应赔偿发包人的损失，发包人有权解除合同，扣罚承包人已完工程量的5%的工程造价。因发包方原因延迟开工，工期顺延。在履行合同过

程中产生争议时，解决地为xx市xx区人民法院。

甲方签字：负责人：年月日

乙方签字：负责人：年月日

本处可输入公司或团队名字

THIS TEMPLATE IS DESIGNED BY FOONSHION