当前位置:文档之家› 土石方工程施工合同(完整版)

土石方工程施工合同(完整版)

土石方工程施工合同

编号: XXXXXXX

发包方:(以下简称甲方)

承包方:_________________________________________(以下简称乙方)

根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》和相关法律法规等规定,为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任,确保工程任务的全面完成,在自愿、平等、互利的原则下,经甲乙双方协商同意签订本合同。

第一条工程概况

(一)、工程名称:XXX土石方工程

(二)、工程地点:XXXXX

(三)、工程范围:以甲方提供的设计测量规划图区域内的土石方开挖、回填、运输、碾压夯实、平整及伐木清表;达到技术标准和甲方要求。

(四)、图纸范围外的施工,甲、乙双方另行签订补充协议。

(五)、本合同挖填土方工程量暂定为___________ m3。实际挖填土石方量以甲方、监理及甲、乙双方技术人员实际测量所得的土石方挖填工程量为准。

第二条工程价款及工期

(一)合同价款

1、本合同采用单价包干方式决算,即乙方完成合同约定承包范围内全部工程内容和工作内容所产生的一切费用,包括但不限于:人工费、材料费、机械费(含机械设备等的进、出场费),施工便道、洗车场修建维护费,土石方开挖费,场内转运和运输费,回填及碾压夯实费,抢工加班费,工程管理费,文明施工费、措施费,

安全防护费、保险费,所有检测费,利润、税费(专用增值税发票),环卫出渣费、倒土费,工程周边社会关系协调费,在转运过程中与群众、路政、城管、交警等所发生的一切费用。

2、单价:挖掘外运土石方,场内1公里范围内(中对中)按XX元/m3包干价执行;挖掘外运土石方超过1公里运距的,按XX元/m3每公里运价执行;碾压夯实,按XX 元/m3包干价执行(包括但不限于转运、铺平、碾压检测费用等)。

3、本合同约定的单价为固定价格,不随施工时间、施工次数、施工分层分段、施工深度难度、施工天气、道路状况、油料和人工费上涨等任何因素而改变。

4、本合同约定的单价为固定价格,不随施工过程中所遇到的土层或岩石类别变化而改变(包括但不限于种植土、黏土、淤泥;极软岩、软岩、较软岩、坚硬岩;松石、次坚石、普坚石、特坚石;强风化、中风化、弱风化砂岩和泥岩等)。

(二)开工日期:_____年___月___日;竣工日期:_____年___月___日;合同工期总日历天数XX天。

1、乙方应充分考虑施工期间环境影响、道路情况、车辆运输、管理情况、施工检查、政策变化以及可能出现的一切可影响工程施工进度的因素,除自然灾害等不可预见或不可抗力情形外,出现的其他因素工期不予调整。

2、如遇特殊情况(设计变更﹑工作量变化﹑以及非乙方原因造成的停﹑窝工等)或甲方要求暂停时,工期经甲方签证后顺延。

第三条工程质量及技术要求

本工程严格按照国家现行《建筑工程质量检验及评定标准》、《建筑地基与基础工程施工质量验收规范》、《建设工程安全生产管理条例》等进行施工和验收。同时,本合同约定:

1、乙方根据甲方提供的图纸资料及技术文件进行施工,工程验收时,严格按照图纸和验收标准、规范执行。

2、进场施工前,必须提前5天向甲方分别提交:土石方调配及外运回填施工方案、护坡方案、安全文明施工方案及质量保证措施和适当安排抢工、缓工、暂停工等施工节奏工期保证措施。

3、建筑废渣清运要求把浅埋的原建筑物的基础部分都挖尽运走,不得遗漏,禁止填埋建筑碎块和垃圾。用于回填的土石方块体直径不得超过30cm;回填的土质须测定最佳含水率,经压实实验确定后方可进行,碾压密实度按设计标准不低于93%,并按设计要求进行分层铺实碾压。整体完成挖填方后,要求场地标高在原桩点的室外地坪,并及时配合甲方准确测量整个地块的原室外地坪的原始高程。

4、土方工程施工完成后要求坑底平整,地基无机械碾压或外力扰动;表面验收标高与甲方要求标高的误差不大于±5cm;边角齐整且放坡符合要求;并及时配合甲方准确测量完成后的高程。

5、及时完成工程资料,包括计量文件、签证单等,按规范整理归档保管。竣工资料为1式5套。

第四条工程价款结算

(一)、本合同全部工程造价的结算按下列方式办理:

本合同中的工程内容完工、经建设方、发包方、监理等相关单位和部门共同验收合格后,依据建设方、发包方、监理等相关单位和部门共同现场实测方格网高程及实际收方工程量进行决算,参与各方核定签认后作为最终结算的依据。

(二)、工程价款结算与拨付办法:

1、乙方实际工程进度完成XX%后,方可向甲方申请拨付进度款。进度款报量通过

甲方审核签字确认后,报自贡仲华东北部新城项目管理有限责任公司(以下简称仲华公司)审核,在通过仲华公司审核确认并收到仲华公司拨付款项后7个工作日内,按照审核后的方量支付XX% 的工程进度款;

2、该工程完工并通过验收结算完毕,且乙方向甲方完整移交竣工验收资料并经仲华公司审核无误后,剩余尾款待收到仲华公司拨付所有工程款之日起7个工作日内付清。

3、支付方式:银行转账支付。乙方在结算时须出具增值税专用发票。

4、第五条双方责任

5、(一)、甲方责任

6、1、因甲方提供施工图纸、地质勘察资料及地下隐蔽设施(包括邻近建筑物、构筑物、文物保护建筑、水、电、气、通讯管道等地下管网设施等)不详、不及时或与实不符而造成停工,工期顺延。

2、甲方派代表在工地进行技术、质量监督、检查、办理有关施工签证、验收手续等,协调处理影响施工的相关事宜,解决相关的问题。

3、甲方负责放线定位,并提供高程基准点。

4、工程变更:甲方应于三天前以书面形式通知乙方,并签订补充合同或另外办理施工签证。

5、工程竣工后,甲方应组织相关单位、部门人员等在7 个工作日内进行验收。

(二)、乙方责任

1、乙方应严格按照国家有关安全施工规范进行施工,采取严格有效的安全防护措施,加强对现场施工人员的安全教育,按规定设置警示牌,杜绝外来人员进入施工现场。杜绝任何安全事故的发生。乙方自身的人生安全由乙方自行负责,乙

方对行人、过往车辆及周围群众造成人身伤亡、财产损失以及所产生的法律责任和经济责任由乙方全权承担一切责任和费用,并承担由此给甲方及仲华公司和其他施工单位造成的一切损失。为此,乙方须在本合同签订后进场之前,向甲方支付履约及安全保证金万元(大写:)。

2、乙方根据甲方提供的施工图纸和地质勘查资料编制施工组织设计和方案,乙方应充分熟悉施工图及施工质量要求,严格按照施工要求进行施工,并经监理、甲方及仲华公司审批同意后施工,乙方应严格按照经批准后的施工方案组织进行施工。合同签订后X 日内,必须组织足够的机械、人员进场,同时向甲方支付履约及安全保证金。

3、乙方应严格按照国家、行业有关文明施工规范及甲方要求进行施工。外运渣土、废弃物的卸除、堆放和处理,应遵守自贡市相关城管、交通、路政、市政环卫等部门的管理规定。协调相关工作及办理外运相关手续等一切事务及费用由乙方自行处理,甲方不承担任何责任;如由甲方出面解决,所产生的相关费用甲方有权从乙方工程款中扣除。

4、乙方不得转包分包本工程,若甲方核实乙方有转包分包行为,甲方有权单方面终止合同,乙方在接到甲方书面通知后X日内必须无条件退场,并承担本工程总价款XX%的违约金(不足部分从履约及安全保证金中扣除)。

5、乙方应保证工程按质按量、按期完成。工期每逾期完成1天,甲方罚扣乙方X万元。逾期超过X天后,甲方有权单方面终止合同,乙方在接到甲方书面通知后3日内必须无条件退场,并承担本工程总价款XX%的违约金(不足部分从履约及安全保证金中扣除)。

6、乙方对完成的工程先行自检,自检合格后书面向甲方申请验收,由甲方组织相关单位或部门验收合格后签认的工程量,作为结算依据。

7、乙方应严格遵守《工程现场管理办法》,支持配合监理和甲方人员的正当要求,服从统一指挥,按照监理及总包单位的现场管理进行施工,全力配合总包单位和其他相关单位的工作。

8、施工现场的临时挖、移、吊、修边捡底、平整等,由乙方完成,该费用已包含在合同单价内。乙方在履行合同期间,不得以任何理由和借口要求增加合同单价。

9、因乙方原因导致建筑物、道路、桥函、地下管线、电缆(线)、园林绿化及其它公共公用设施的损坏,由乙方承担全部责任;因验收、检测等不合格所产生的一切损失和费用由乙方全部承担。

10、已完工工程未交付甲方之前,乙方负责成品保护工作。如发生损失损坏,乙方自费负责修复。乙方在交工之前须清理完与现场无关的任何剩余物品及其他垃圾等,承担因违反有关规定造成的损失和罚款。

11、双方约定的由乙方应做的其他工作。

第六条合同纠纷

因履行本合同发生的一切争议,由当事人双方协商或由第三方调解解决,协商或调解不成,任何一方可向合同项目所在地人民法院提起诉讼。

第七条附则

(一)、本合同自双方盖章签字后生效,双方履行完毕后自行失效。

(二)、本合同如有未尽事宜,双方可以根据具体情况议拟定附加条款,以便共同遵守。

(三)、本合同一式陆份,甲方执伍份、乙方执壹份,按相关法律法规的规定向有关部门签证备案。

第八条附加条款

(一)、甲方在收到乙方支付的履约及安全保证金后,本合同正式生效。(二)、双方未尽事宜可另行签订补充协议并具有同等法律效应。

(三)、

(四)、

发包方:(章)承包方:(章)

地址:地址:

法定代表人:法定代表人:

委托代理人:委托代理人:

电话:电话:

开户银行:开户银行:

帐号:帐号:

邮政编码:邮政编码:

签约时间:年月日签约时间:年月日精品文档word文档可以编辑!谢谢下载!

小工程施工合同范本

小工程施工合同范本 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

小工程施工合同范本 发包方: 法定代表人: 承包方 法定代表人: 为了保证________施工质量,如期完成施工任务,达到双方互惠互利的目的,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规,双方友好协商,就本工程施工项目协商一致,订立本合同。 一、工程名称:____________。 二、建筑面积(工程形式):____________。 三、施工地点:________________。 四、工期: 1、开工:____年__月__日; 2、竣工:____年__月__日; 3、合同工期总共历时____天。 五、承包形式: 本工程采取下列第_____项方式承包。 1、按施工图预算加签证、加政策性调整结算; 2、包工不包料; 3、包工包料。 如采取全部包干金额,一般不得调整。但遇设计变更或政策性调整引起设备、材料价格的调整及人力不可抗拒的自然灾害,可调整合同工程价格。 六、工程质量管理及验收 1、质量标准:工程质量符合___________________标准。 2、工程具备隐蔽条件,乙方先进行自检,并在隐蔽验收前48小时以书面形式通知甲方验收。验收合格,甲方现场代表在验收记录上签字后,承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格,乙方予以整改后再交由甲方重新验收。 3、工程具备竣工验收条件,乙方按国家工程竣工验收有关规定,向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告(含竣工图、隐蔽工程签证和现场签证单及保修书等)。验收合格的,双方进行交接,验收不合格的,乙方应及时返工,费用由乙方自行承担,返工导致工期延误的,乙方应承担相应的违约责任。 七、工程价款:共计_______人民币元。 八、付款方式:本合同生效后支付合同款项的____%,计____元;工程竣工且验收合格后,支付工程价款的_____%,计____元;质保金___元,质保期满后支付。 九、质保期:_______年。 十、双方的责任义务 1、发包方的责任义务

回填土施工合同

和圣书院和水陆画院地梁回填土合同 发包方(以下简称甲方):北京欧华鸿盛电气工程安装有限公司承包方(以下简称乙方): 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程实际情况,经甲、乙双方协商一致,订立本合同。 一.工程概况 1、工程名称:文化艺术中心 2、工程承包内容及范围:和圣书院和水陆画院地梁回填,场区土方内倒回填及外购土方回填 二.合同工期 开工日期:2017 年 7 月 23 日开工,如有特殊情况甲方另行通知,工期日历天数为 2 天,预计方量约为2000m3,最终方量已实际测量为准。但施工天数不能超期,若超期,每超一天承包人自愿被处 500元违约金;需要夜间加班施工时,承包人应按照要求在确保工程质量的前提下,服从发包人的安排。 三、质量标准 1、施工质量必须符合现行施工验收规范、施工方案及技术交底的要 求,如验收不合格,必须无条件返工达到验收要求,其工料费损失由乙方承担。 2、甲方及监理提出的整改意见乙方必须无条件及时执行。 3、乙方对现场所有已完工程成品负有保护的义务,如有损坏,乙方 必须自费修复至原状,非乙方原因损坏除外。 四、工程价款、结算及支付 1、土方工程量计算方法及单价(含税): 外购土方回填实方单价15 元/m3,内倒土方按小票计算,单价13 元。 2、结算及付款: 回填土工程完成后,经监理单位、建设单位、发包人、承包人共同验收达到合同约定的质量标准,验收后七日内一次付清。 五、安全及文明施工要求 1、回填土施工完毕,必须做到工完场清。工人进入施工现场必须正 确佩戴安全帽 2、乙方负责进场施工人员的安全教育及安全技术交底,出现安全及人员伤

土石方工程施工合同协议

土 石 方 工 程 施 工 合 同 甲方: 乙方: 项目名称: 签约时间:

土石方工程施工合同 发包方(甲方):肇庆市龙辉房地产开发有限公司 承包方(乙方):广东中海航建设有限公司 根据《中华人民共和国合同法》及相关的法律、法规的规定,遵循公平、公正、平等,自愿诚实守信的原则,甲方将高要市下龙湾土石方工程施工项目委托给乙方施工,为确保双方的责任和权益,经双方认真研究友好协商一致,达成如下合同条款,供双方共同遵守执行。 一、工程概况:石方爆破、回填土方 1、工程地点:高要市下龙湾山口村 2、工程名称:高要市富贵园住宅工程项目 3、工程内容:土、石方爆破、装、运、平、自然压实、路面清理(在施工该项目中的路面清理)。 4、工程概况:需要爆破的土、石方量大约560万立方,其中发包给乙方施工的工程量首期约300万立方米,具体以甲乙双方共同测量的山体自然方为准,再上浮25%作为结算标准。 5、单价:爆破、装、运、平、自然压实、路面清理(此单价包含运输距离在7公里内)综合单价为每立方38.5元,另外加上上浮方为最终结算单价。每超出一公里每立方另增加1.8元。超出一公里的计算标准为:超出300米以内不按超出计算,超出300米以外500米以内按0.5公里计算,超出500米以外1000米以内按1公里计算。 6、拨外皮土方在本合同原有的单价的基础上另加1.8元/m3(壹元捌角元整),还有麻石委托乙方装车,按每立方在本合同原有的单价上另加2元/m3(贰元整)。不包运、平。 7、工程款预付:甲、乙双方签订施工合同后,待甲方发出进场通知书,乙方确认收到进场通知书后在5天内,甲方根据乙方提供的机械设备表向乙方支付机械调迁费,具体按以下方式支付:钩机、推土机、潜孔钻机按每台2500元支付,运输车辆每台1500元支付(此款甲方不作扣回)。正常开工后,若乙方需再增加机械设备时,甲方不再支付机械调迁费。 8、工程造价:约1.6亿人民币,最终按实际发生的工程量结算。 二、工期、开工时间 1、工期:土方工程540天(有效工作日) 2、开工时间:2013年月日(具体按甲方发出的进场通知书,乙方收到为准)。 3、甲、乙双方按已签订本合同为准,如甲方在月内不能开工,甲方按本合同的工程总造价一次性赔偿2%给乙方。 三、工程款支付和结算方式:

基础土石方开挖合同范本

西兴片区二期城市棚户区改造项目(金星天下城二期) 基础土石方工程施工合同 建设单位: 施工单位: 合同履行地点:开发区西航路金星啤酒厂对面 签订日期:年月日

发包方:金星房地产开发有限责任公司(以下简称甲方) 承包方:(以下简称乙方) 根据《中华人民国合同法》和相关法律法规等规定,为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任,确保工程任务的全面完成,在自愿、平等、互利的原则下,经甲乙双方友好协商同意签订本合同。 第一条工程概况 1.1工程名称:西兴片区二期城市棚户区改造项目(金星天下城二期) 1.2工程地点:市开发区西航路金星啤酒厂对面 1.3承包围:1#、2#、6#、7#、8#及地下室基础工程 1.4承包方式:土石方施工总承包 1.5工作容:基础土石方开挖、回填、运输、抽水、清底、弃碴、外运。 第二条施工工期 2.1自合同签定之日起 30 日(日历天数)1#号楼、2#号楼、6#号楼及人防地下室基础开挖必须保证全部竣工且所完工工程质量符合甲方要求。竣工日期以竣工验收合格之日为准,因甲方原因或自然灾害等不可抗力因素造成工期延误,所延误的工期需经甲乙双方签认后,工期可顺延,未经甲方签字同意,工期不得顺延。由于非甲方原因造成的工期延误,工期不予顺延,由此造成的损失由乙方自行承担。7#号楼、8#号楼基础开挖工期自甲方书面通知进场施工之日起 20 日(日历天数)。

第三条工程量及价款 3.1工程量 3.1.1按甲方提供的相关基础图纸计算,其中:基础开挖深度以现场实际 收方为准;基础开挖宽度的确定为:当基础深度为1m至2.5m时,各边工作面宽度以20cm计算;基础深度为2.5m至4m时,各边工作面宽度以上口50cm,下口30cm计算。若地基基础地质条件不能满足设计要求,乙方需上报甲方负责人,经甲方负责人现场勘察确定后决定是否超挖,超挖工程量以甲方负责人签字盖章的相关现场签证单按土方:石方为3:7计算。 3.2工程价格 3.2.1采取综合包干单价,6#号楼、7#号楼、8#号楼基础石方按紧方 170 元/立方,1#号楼、2#号楼、地下室基础石方按紧方 155 元/立方,所有土方工程均按紧方 50 元/立方计价。 3.2.2以上包干单价已含(但不仅限于)直接费、间接费、措施费、规费、 施工管理费、利润、增值税专用发票、安全文明施工费、环境保护费、临时设施费、综合措施费、冬雨季施工费、风险费用、机械设备费、机械进出场费、相关审批及手续办理费等。 第四条付款方式

土石方工程施工合同

土石方工程施工合同 甲方:城投建筑有限责任公司 乙方:石化机械化公司 为明确甲、乙双方权利、责任关系,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,并结合本工程的实际情况,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程施工事项协商一致,订立本合同。 一、工程名称: 二、工程地点: 三、工作内容:平基放线,劳动力及技术装备的组织,土石方的爆破及开挖,地表清障,土石方的场内调配及外运、弃渣,以及周边建筑物、居民的安全防护设施,工程资料的编制, 压实抽样试验,现场的安全文明施工措施,同周边政府单位包括环卫、城建、公安、交通、建委、街道办事处、居委会及周边企(事)业单位为保证工程质量、进度而作的协调等工作。 四、工程范围: 按甲方提供的施工图纸和甲方批准的施工组织设计在现场指定区域内进行施工,余土外运至渣场。 五、合同工期:

开工日期:2013年1月2日;竣工日期:2013年11月2日。合同工期总日历天数天。 六、合同价款: 本合同采用单价包干合同,即乙方完成合同约定承包范围内全部工程内容和工作内容所需要的人工费、材料费、机械费(含机械设备等的进、出场费)、管理费、保险费、利润、税金以及环卫出渣费、工程周边社会关系协调等全部费用组成,其单价为: 1、场内回填部分 (1)页岩(松次坚石)及页岩以内土石方,按8元/m3; (2)砂岩(普坚石)及砂岩以上石方,按10元/m3° 2、余土外运部分 (1)外运工程量在30000m3以内时,按17元/m3; (2)外运工程量在30000m3以上时,按18元伽3。 3、其他 甲方指定提前进场的一台挖土机,按8000元/(月?台)计算租金,闲置天数以甲方现场代表签证为准。 七、工程结算: 工程完工验收合格后,依据甲、乙双方现场实测方格网及实际收方工程量办理结算,结算完毕,一次性付至结算金额的85%,剩余尾款半年内付清。 八、工程质量及技术要求: 本工程严格按照国家现行《土石方爆破工程施工质量验收规范》、

2020年最新建筑施工合同样本(正式版)

合同编号: 建筑施工合同样本 甲方:_____________________ 乙方:_____________________ 签订地点:_____________________ 签订日期:_____________________合同编号:_____________ 工程名称:________________ 发包方:(甲方)__________ 承包方:(乙方)__________ 依照《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和国家工商行政管理局、建设部颁发的《建设工程施工合同示范文本》(GF-**-0201),就本项工程建设有关事项,经双方协商达成如下协议: 第一条工程概况 1.1工程名称:________________________________ 工程地点:________________________________ 工程内容:见“工程项目一览表”(附后)。 承包范围:________________________________ 承包方式:________________________________ 1.2工程性质(指基建、技改、合资等):________ 批准文号(有权机关批准工程立项的文号):__________ 1.3定额工期总天数:________天。

1.4开工日期(双方约定的符合开工报告规定的具体日期,以单位工程为准;群体工程以第一个开工的工程为准):本合同工程定于____年____月____日开工。 竣工日期(以单位工程为准;群体工程以最后竣工的工程为准):本合同工程定于____年____月____日竣工。 1.5质量等级:__________________________________。 1.6合同价款:本合同工程承包造价为________元。 金额大写:__________________________________。 第二条合同文件及解释顺序。除合同另有约定外,其组成和解释顺序如下: 1.协议条款; 2.合同条件; 3.洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议; 4.招标承包工程的中标通知书、投标书和招标文件; 5.施工图纸和本市现行确定及调整工程造价的有关规定; 6.按可填单价的工程量清单承包的建设工程,甲方提供的工程量清单; 7.标准、规范和其它有关技术资料、技术要求; 8.国家和本市关于施工合同管理的规定。 当合同文件出现含糊不清或不相一致时,在不影响工程进度的情况下,由双方协商解决;双方意见仍不能一致的,按第三十条约定的办法解决。 第三条合同文件使用的语言文字,标准和适用法律 3.1合同语言:本合同文件使用汉语。

土方开挖回填运输合同标准范本_1

协议编号:LX-FS-A92289 土方开挖回填运输合同标准范本 After Negotiation On A Certain Issue, An Agreement Is Reached And A Clause With Economic Relationship Is Concluded, So As To Protect Their Respective Legitimate Rights And Interests. 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

土方开挖回填运输合同标准范本 使用说明:本协议资料适用于经过谈判或共同协商的某个问题,在取得一致意见后并订立的具有经济或其它关系的契约条款,最终实现保障各自的合法权益的结果。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 发包方(以下简称甲方): 承包方(以下简称乙方): 工程名称: 工程地点: 经乙方要求,甲方同意把浙商城市广场的基坑土方开挖及回填工程承包给乙方施工。根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规,遵循自愿、公平和诚信的原则,经甲、乙双方友好协商,并结合本工程实际现状,特订立本合同。 1 1承包范围及工作内容

1.1 1.1 承包范围 浙商城市广场基础开挖及回填,具体尺寸及标高控制详见施工图 1.2 1.2 工作内容 乙方负责完成承包范围内所有基坑土石方的开挖、外运、回填、开挖期间表面的基坑排水。乙方还必须负责办理环卫、城管、交管、渣土等政府相关手续,并承担相应费用。 2 2合同价款、承包方式及结算原则 2.1承包方式 本工程采用综合单价包干形式,综合单价包干为人工、材料、机械设备、工期、质量、安全文明施工、价格波动、城管、环卫、交管收费、管理费、弃土场地费、措施费、规费、利润、税金、燃油涨价、场地内外关系协调(保证不参与施工单位材料购销等

土石方工程施工合同范本(完整版)

合同编号:YT-FS-7650-21 土石方工程施工合同范本 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

土石方工程施工合同范本(完整版) 备注:该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款,并根据当事人一致协商达成协议,同时也明 确各方的权利和义务,对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方:(发包方)________ 乙方:(承包方)________ 根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规等规定,为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任,确保工程任务的全面完成,在自愿、平等、互利的原则下,经甲乙双方协商同意签订本合同。 第一条工程概况 (一)工程名称:________ (二)工程地点:________ (三)工程范围:_________ 本合同土石方工程量约为____立方米。 (四)工程总造价:经双方确定本合同综合单价为____全部工程造价暂定为人民币____万元,大写_____。 第二条工程期限

根据双方协商工程期限自____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止,若发生了不可预见或不可抗力时,工期顺延。 第三条工程质量 乙方根据甲方提供的图纸及资料进行施工,确保工程质量,工程验收时,应按图纸和验收标准执行。 第四条工程价款结算 (一)本合同全部工程造价的结算按下列方式办理: 本合同的工程量是暂定数量,待甲乙双方共同校定后作为最终结算的依据。如甲方提供的图纸和说明书与实际不符,按实际签证结算。 (二)工程价款结算与拨付办法: _______ 第五条双方责任 (一)甲方责任 1、因甲方提供施工图纸、地质勘察资料及地下隐蔽设施(包括水、电、煤气管道等地下管网设施等)不详、不及时或与实不符,除工期得以顺延外,还应偿

土石方工程承包合同样本

土石方工程承包合同 In accordance with the relevant provisions and clear responsibilities and obligations of both parties, the following terms are reached on the principle of voluntariness, equality and mutual benefit. 甲方:__________________ 乙方:__________________ 签订日期:__________________ 本合同书下载后可随意修改

合同编号:YH-FS-784157土石方工程承包合同 说明:本服务合同书根据有关规定,及明确双方责任与义务,同时对当事人进行法律约束,本着自愿及平等互利的原则达成以下条款。文档格式为docx可任意编辑使用时请仔细阅读。 甲方:__________ 乙方:__________ 根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律规定,结合本工程的具体情况,为明确双方责任,确保工程施工质量,经甲乙双方友好协商,就乙方承包翔安区马巷中学新校区土石方工程一事,达成以下协议: 一、工程名称: 甲方位于_______区,用地面积约_______平方米,因地势高低,需挖除和回填部份土石方,不计挖方后填方量约_______立方米。本项目要求按甲方提供的______________设计院设计的场地竖向设计图纸进行挖填和分层压实施工,除将高出设计标高部份的土挖除回填至填土区并压实外,尚需到场地外购土并将土运至填土区回填并压实。 二、甲方责任:

建设工程施工合同范本XX

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 建设工程施工合同范本XX 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

现今,房产领域发展迅速,建筑市场日渐繁荣,因建设工程施工合同无效而引起的纠纷呈现不断上升态势。建设工程施工合同怎么写呢?以下是华律为大家整理的建设工程施工合同范文,欢迎参考阅读。 甲方: 乙方: 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公正和诚实信用的原则,经过友好协商,双方就平武县豆叩镇华丰村龙泉茶厂,新厂建设一事达成一致,签订本合同。 一工程概况 工程名称:平武县豆叩镇华丰村龙泉茶厂新厂建设及场平工作 工程地点:平武县豆叩镇华丰村 工程内容: ①、新厂建设需用地的平整、土石方开挖清理(92 米 70米8米)计51520立方米(含运输,运距不超过5km) o ②、厂区场平后保坎建设(92米8米高米宽[均距])计:1840m3 ③、厂区道路硕化建设(130米10米)计:1300平方米 ④、新厂生产、生活、消防用水、井及供水塔一座。 ⑤、待建部分场地绿化处理工程。 ⑥、厂房建设图纸范围内容。 ⑦、厂区地面场采用5公分磨石地面处理(承裁30吨)c ⑧、办公区域的装饰部分。

工程承包范围:上述工作范围。 工程承建方式:上述工作内容包工、包料修建。 二、工程质H要求:合格。 三、工程工期约定:20xx年1月1日进场,竣工日期 20xx年6月30日。 四、此工程的报建和政府的所有法律、法规要求的修建 手续由甲方提供。 五、乙方必须按照国家建设标准保质保虽,按期完成施 工。 六、工程造价及支付: 此工程为合同包干价,总计工程造价为万元(大写:伍佰壹拾陆万参仟元整)。 支付情况: 1、甲方必须按乙方月进度已完工程虽的85%戒付(每月25日结算当月工程虽); 2、工程完工后,甲方将工程款在一月内(25工作日内) 付至97%; 3、剩余工程款3咐保修金,保修期为一年,到期后无 质虽问题甲方全额支付给乙方。 七、组成合同的文件: 组成合同的文件包括: 1、本合同协议书;

土方回填工程合同协议范本

土方回填工程合同 甲方(发包方): 法定代表人: 乙方(承包方): 法定代表人: 甲乙二方结合各自优势本着“互惠互利、共同发展、友好协商、利益共享”的原则,经充分协商一致,达成以下协议,以致共同遵守。 一、合作内容: 1、乙方承包甲方承包建设的“”项目室外回填土。 2、本次回填总方量约 ,依据工程进度情况分批次拉运至施工现场(不包括回填压实)。 3、工程地点:。 二、承包单价和质量要求: 1、室外回填土按实方价格:(含土源采购、挖、装、运输到场内指定地点等除税金外的一切费用)单方土方价格()元/ m3。 2、承包单价一次包死,不再作调整; 3、土方质量要求:不含有机物、垃圾等杂质。 三、工期:按甲方要求完成。 四、甲乙方的权利和义务: (一)甲方权利和义务: 1、负责协调施工场地内运输通道的畅通; 2、负责指定土方需要点;

3、按合同约定及时办理工程款; (二)乙方权利和义务: 1、回填土运至现场甲方指定位置质量符合施工规范的要求。 2、负责市政道路的保洁和市政设施、苗木等的保护,若有损坏由乙方赔偿,与甲方无关; 3、乙方需有专职人员负责施工过程中的问题处理; 4、有权利要求按合同约定付款。 5、向甲方缴纳安全、质量保证金。 6、负责提供优质的、满足甲方要求的土源。 7、全面负责协调外围关系,保证工程的顺利进行。乙如方协调解决外围关系影不利而响造成甲方的损失,甲方将全部扣除乙方保证金人民币元。 五、付款方式: 1、本工程无预付款; 2、年底付完成工作量总价的 % 。剩余款项待完成所有工作量的审核即全部回填结束后第年底内全部结清。 六、违约责任及解决方式: 1、因乙方原因致使合同无法实施的,除不支付已完工工程款外,乙方应向甲方支付万元违约金; 2、因不可抗拒力导致甲乙双方不能履行合同的,甲乙双方互不承担违约责任; 3、双方因合同履行而发生的纠纷或争议,应由双方友好协商解决,协商不成的由相关机构调解,调解无效,任何一方均可将争议提交当地人民法院诉讼解决。 七、其他:

土方开挖施工合同(范本)

合同编号: 土石方施工合同 1、工程名称: 2、工程地点: 3、发包人: 4、承包人:

建设工程劳务(土方)承包合同 甲方:(以下简称甲方) 乙方:(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律和行政法规,根据平等、自愿、公平、公正和诚实守信的原则,为保证工程的进度、质量、安全及文明施工,规范甲乙双方行为,保障甲乙双方权益,双方就本建设施工劳务承包事项协商一致,订立本合同。 一、工程名称: 土方体积:约立方米(以结算书为准) 二、工程地点: 三、承包形式:包工程中所发生的所有土方挖掘、石方爆破、基坑基槽开挖、基底回填平整、 土石方外运,修筑施工道路,包安全、包验收、以单项工程定价包干。 四、工期:地下室基坑基槽土方(石方爆破、清理工期另计)个工作天。 五、工程承包范围及价格: (一)工程承包范围及价格: 1、包质量、包进度、包文明施工、包安全行为及公司、国家和地方部门的安全法规或 规定的执行与实施。 2、包“工完场清”(包括道路清理)。 3、具体承包范围: (1)工程全部土方开挖、岩石爆破、外运(结算工程量以实际为准); (2)属于自行工作范围的所有收口,做到每天工完场清,所发生的费用(包括城管、交管、城监、市容市貌管理费)由乙方负责。 (3)属于自行工作范围因质量原因或自行施工错误造成返工应无偿返工。 (4)乙方自己申请开通临时出入口,土方外运,必须保持道路清洁,理顺当地村民、城管、交管、城监、市容市貌的关系,由此发生的费用由乙方全部负 责。

(5)岩石爆破包括炸药、雷管的采购,爆破时现场的安全防护。 (二)价格:(根据实际项目填写) 1.土方开挖元/m3 ,(其单价包括地下室土方挖掘、基底回填平整、余土外 运、回填土【不包括地下室外围回填】、挖排水沟及降水井等工作)。 2.石方爆破元/m3 ,(其单价包括石方爆破、外运等工作)。 3.乙方必须保证有足够的挖掘机械及运输车辆,在甲方指定时间内完成施工 任务。 4.基坑、基槽石方爆破、清理元/m3。 六、付款方式: 乙方每完成叁万立方米土方,甲方按工程价款60%支付给乙方进度款,所有基础土方(包 括地梁、承台)工程全部完成,甲方在15 天内按工程价款20%支付给乙方进度款,余款20% 待甲乙双方确认工程量办理结算手续后,在两个月内一次性付清。 七、乙方应履行的职责和必须达到的要求: (一)职责: 1.必须具有大型土石方开挖及爆破施工的相关资质。 2.遵守甲方公司及项目部的所有规章制度。 3.必须无条件的服从公司及项目部管理,听从项目部的统一指挥和工作安排。 4.合理组织挖掘机械和运输车辆,确保工程进度,不能因任何借口缺少满足工 程的挖掘机械和运输车辆,确保工程需要的机械资源的配置。也不能以任何借口 停工,消极怠工。甲方若发现乙方施工过程中乙方配备挖掘机械和运输车辆不足 或借故拖延时间,难以满足甲方正常的工期如期完工,甲方随时有权安插挖掘机 械和运输车辆协助施工,产生的费用由乙方承担,情况严重时,甲方有权立即终 止合同,工程款结算时只付给乙方80%进度款。 5.对进场工人进行安全教育劳动技能的交底。 6.严格按照设计施工图、公司项目部的施工质量技术交底、安全交底等要求施 工,不得擅自更改。 7.所有施工过程乙方主管必须在施工现场,参加督促下属工人的施工管理工作, 有要事需离开必须经上级领导主管部门请假,批准后,方可离开。否则由此造成 的一切事故损失均由乙方负责。

土石方工程施工合同范本

土石方工程施工合同 甲方:(发包方) 乙方:(承包方) 根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规等规定,为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任,确保工程任务的全面完成,在自愿、平等、互利的原则下,经甲乙双方协商同意签订本合同。 第一条工程概况 (一)工程名称: (二)工程地点: (三)工程范围:土石方挖、装、运、填、平、压实。(四)承包方式:包工、包料、包工期、包质量。(五)本合同土石方工程量为6.5万立方米。(六)工程总造价:经双方确定在项目范围内按本合同工程范围实施综合包干单价12/?结算。全部工程总造价约为人民币¥:78万元,大写:人民币柒拾捌万元整。以上价格含税金。 (七)遇需破碎石方按包干价25元/?计算。石方破碎需甲方现场确认。 第二条工程期限 项目进场时甲、乙双方另行协商若发生了不可预见或不可抗力时,工期顺延。 第三条工程质量 乙方根据甲方提供的图纸及资料进行施工,确保工程质量,工程验收时,应按图纸和验收标准执行。

第四条工程价款结算 1、按月进度工程量支付,支付到总工程价款的50%,剩余50%工程款待工程完工验收合格之后3个月付清。乙需将月进度工程量报甲方审核,甲方在5个工作日内审核完毕支付款项。 2、工程余款50%,即约人民币叁拾玖万元整(¥390000.00元),在工程完工乙方编制结算书交甲方审核同意,甲乙双方验收合格后,结余的尾款甲方须在3个月内一次性付清给乙方。每次付款前乙方开具合格税务发票。最后结算以实际工程量为准。 3、第五条双方责任 4、(一)甲方责任 5、1、因甲方提供施工图纸、地质勘察资料及地下隐蔽设施(包括水、电、煤气管道等地下管网设施等)不详、不及时或与实地不符,除工期得以顺延外,甲方不负责由此引起的乙方误工或停工损失及甲方已标明第三方附着的损失,未标明第三方损失由甲方承担。但甲方有责任尽量提供详实相关资料。2、甲方派代表在工地进行技术、质量监督、检查、办理有关施工签证、验收手续等,解决应由甲方解决的问题。具体施工区域由甲方提供图纸给乙方。双方对原始数据需书面确认。 6、3、工程变更:甲方应于三天前以书面形式通知乙方,并签订补充合同或另外办理施工签证。否则造成的经济损失由甲方承担并相应顺延工期。4、工程竣工后,甲方应组织专门人员在5日内进行验收。 7、5、不按合同规定预付或结算工程款,除支付合同规定的预付或结算工程款外,还应按逾期天数,以每天按逾期款项的万分之五支付滞纳金。 8、 9、(二)乙方责任

建设工程施工合同范本(2017年版本)

(GF—2017—0201) 建设工程施工合同 (示范文本) 住房城乡建设部 制定

国家工商行政管理总局

说明 为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)进行了修订,制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)(以下简称《示范文本》)。为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下: 一、《示范文本》的组成 《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。 (一)合同协议书 《示范文本》合同协议书共计13条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。 (二)通用合同条款 通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,就工程建设的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。 通用合同条款共计20条,具体条款分别为:一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进

度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。 (三)专用合同条款 专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时,应注意以下事项: 1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致; 2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体建设工程的特殊要求,避免直接修改通用合同条款; 3.在专用合同条款中有横道线的地方,合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定;如无细化、完善、补充、修改或另行约定,则填写“无”或划“/”。 二、《示范文本》的性质和适用范围 《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况,根据《示范文本》订立合同,并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。

(完整)土方回填施工合同(范本)

土方施工合同 甲方:(发包方)天元建设集团第十建筑工程有限公司 乙方:(承包方)保定建松机械设备租赁有限公司 根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规等规定,为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任,确保工程任务的全面完成,在资源、平等互利的原则下,经甲乙双方协商同意签订本合同。 第一条工程概况 1、工程名称:长城汽车徐水整车厂三期工程。 2、工程地点:徐水大王店长城工业园区。 3、工程范围:变速器车间、乙炔站车间、垃圾站车间、座椅车间,本合同土方约计工程量为30000 立方米。 4、工程单价:经双方确定本合同综合单价为需要运输的为7元/m3,不需要运输的为4.5元/m3;本单价包括挖土单价、运输、二次倒运、及各项税费,项目单独使用机械时,小挖142元/小时,大挖290元/小时(开具增值税抵扣发票)。 第二条工程期限 根据双方协商工程期限自通知挖土开始至2016年8月28日止,若发生不可预见或不可抗力时,工期顺延。 第三条工程质量 乙方根据甲方提供的图纸、资料及甲方技术人员交底进行施工,确保工程质量,工程验收时,应按图纸和验收标准执行。 第四条工程价款结算 1、本合同全部工程造价的结算按下列方式办理: 本合同的工程量是暂定数量,待甲乙双方共同校对后作为最终结算的依据。按实际挖土方工程量进行结算。 2、工程价款结算与拨付办法: 工程结算日期为每月20 日结算工程量,待建设单位拨款到位后按已完成工程量的70% 拨付,余款待本工程竣工验收后三月内拨付。 第五条双方责任 (一)甲方责任 1、因甲方提供施工图纸、地质勘查资料及地下隐蔽设施、不详、不及时或于实不符,除工期得以顺延外,还应偿付给乙方由此造成的误工或停工的实际损失;此损失由甲

最新土石方工程合同书`

土石方工程合同书`

土石方工程合同书 甲方(发包人):重庆新越建筑公司 乙方(承包人):蒋中华 根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、行政法规,双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,就本项目协商一致,订立本合同并共同遵照执行。 一、工程内容及工期 1、工程内容:岩石爆破、土方挖运、碎渣清运至甲方指定位置。 2、工期:2009年9月15日——2010年7月15日 自公安部门批准爆破手续后内完成(报批手续时间自签订合同之日起不得超过2天),如遇中雨以上(以气象部门发布的气象资料为准)和其它不可抗力,工期顺延。 二、工程造价及付款方法 1、工程造价:工程单价石方爆破(含挖运运输)单价为1.5元/ m3。 2、实际核算方式:总造价按实际发生的工程量×单价计算。工 程合同一经签定,不受任何价格调整影响,按合同标准进行 结算。 3、付款方式:本合同签字生效后,进度每月结算两次,每月 15日、30日为结算日,特殊情况(星期日、节假日)结算时间顺延。 4、验收合格后内支付工程款所有余款。

三、工程量核算与确认: 1、爆破施工前,甲乙双方按照设计要求对总的土石方工程量进行共同测量计算,并经双方签字后确认; 2、施工中如遇甲方临时增加的新的土石方工程量在上一款的基础上,范围扩大或深度增加,则该新增工程量以工程签单的形式经双方签字确认,单价不变; (一)、工程质量: 1、乙方必须严格按照国家颁发的爆破工作技术操作规程和爆破工程相关的法律法规,保证在安全的前提下快速完成爆破相关的工作; 2、甲方在施工条件方面有义务提供必要的帮助和支持、配合完成各项工作。甲方在施工质量等方面给予相应的指导,并进随时行监督检查。如果乙方在施工中不按国家颁发的爆破工作技术操作规程和施工规范的要求施工,造成的质量、安全事故、返工浪费等,按照情节轻重,由乙方赔偿部分或全部经济损失。 四、附件: 1.本协议经双方签章后生效。 2.本协议一式四份,双方各执两份,具有同等法律效力。 3.因执行本协议发生争议,双方应协商解决,协商不成,由甲方所在地人民法院裁决。 甲方(盖章):乙方(盖 章):

土石方施工合同书(1)

土石方施工合同书 发包人:兰州中鹏房地产开发有限公司(以下简称甲方) 承包人:甘肃中港房屋建设工程有限责任公司(以下简称乙方) 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》,甲乙双方遵循自愿、平等、公平的原则,就锅炉厂基础开挖工程承包的有关事宜,签订本合同。 第一条:工程概况 1、工程名称:锅炉厂基础开挖工程 第二条:承包范围和工程量 l、承包范围;本项目基坑设计施工图范围土石方工程的开挖、装载、弃运。 2、工程量:经甲乙双方初步估算,甲方项目基坑土石方开挖工程量约为22万立方,最终的工程量待工程完工后,由监理公司、甲方和乙方测量计算确认。 3、弃土地点自乙方负责,自主弃运。

4、甲方项目基坑土石方工程。不包括边坡支护和定点降水工程。第三条:承包方式 承包方式采取每立方米单价承包方式。 第四条:质量要求 工程质量应符合国家和地方专项工程质量验收规范和标准,符合项目基坑土石方工程施工图设计和要求,整体工程施工质量验收报告结论为合格。 第五条:验收与交付 1、乙方承包的本项目基坑开挖土石方工程完工后,依据《建筑工程施工质量验收统一标准》、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》、《建筑施土石方工程安全技术规范》和施工图设计等,由甲方组织甲方、乙方、监理单位进行验收,其基坑平面位置、底面尺寸、边坡坡度、标高和持力层等,均应符合专项工程规范标准和设计要求,偏差控制在允许的范围之中。工程质量经验收合格后,方可向甲方交付。 2、乙方在施工过程中如存在工程质量问题,须按相关规范要求无条件立即返工,直至达到验收规范质量标准和要求。 3、服从项目部管理,积极配合边坡支护队伍。

2013版《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)

(GF —2013—0201) 建设工程施工合同 (示范文本) 住房和城乡建设部 国家工商行政管 理总局 制定

说明 为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规,住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999-0201)进行了修订,制定了《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)(以下简称《示范文本》)。为了便于合同当事人使用《示范文本》,现就有关问题说明如下: 一、《示范文本》的组成 《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。 (一)合同协议书 《示范文本》合同协议书共计13条,主要包括:工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容,集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。 (二)通用合同条款 通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定,就工程建设的实施及相关事项,对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。 通用合同条款共计20条,具体条款分别为:一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求,也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。 (三)专用合同条款 专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况,通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时,应注意以下事项: 1、专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致; 2、合同当事人可以通过对专用合同条款的修改,满足具体建设工程的特殊要求,避免直接修改通用合同条款; 3、在专用合同条款中有横道线的地方,合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定;如无细化、完善、补充、修改或另行约定,则填写“无”或划“/”。 二、《示范文本》的性质和适用范围 《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况,根据《示范文本》订立合同,并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。

场地回填工程施工合同范本

甲方: 乙方: 为明确甲、乙双方权利、责任关系,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、就工程场地回填工程的实际情况遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程施工事项协商一致,订立本合同。 一、工程名称:。 二、工程地点:。 三、工作内容:。 四、工程范围:。 五、合同工期:开工日期:年月日; 竣工日期:年月日, 合同工期为个月。 六、合同价款:本合同采用单价包干合同,即乙方完成合同约定承包范围内全部工程内容和工程内容所需要的人工费、材料费、机械费(含机械设备等的进、出场费)、管理费、保险费、利润、税金等全部费用,其单价为元每立方,总土方量约,约计元。

七、质保金:乙方在签合同之日向甲方缴纳质量保证金万元,待工程完工验收合格后将质保金返还给乙方。施工期间乙方不得由任何借口终止合同,否则甲方有权扣除质保金万元。所有前期工程与甲方无关。 八、工程结算:工程完工验收合格后,依据甲、乙双方现场实测方格网及实际收方量办理结算、结算完毕一次性付至结算价的%,剩余尾款内付清。 九、工程质量及技术要求: 本工程严格按照国家现行《建筑工程质量检验及评定标准》、《建筑地基与基础工程施工质量验收规范》等进行施工和验收。同时,本合同约定: 1、土方工程施工完成后的验收标高与指定标高的误差不大于mm。 2、场内填土部分必须分层碾压密实,压实系数不得小于95%。 十、安全施工:乙方应严格按照国家有关安全施工规范进行施工,采取有效的安全防护措施,在施工作业中,如发生任何人身伤害、机械等事故,由乙方自行负责,甲方不承担任何责任。 十一、违约责任:本合同工程不允许转包分包,若甲方核实乙方有转包分包行为,甲方有权单方面终止合同。 十二、本合同一式两份,甲方、乙方各执一份,经双方签字盖章后生效,工程合格交验结清尾款后自然失效。其它未尽事宜,双方协商解决。

相关主题