石材加工合同
甲方：王瑞丰
乙方：承德县金华石业有限公司
根据《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，遵行平等、自愿公平和诚实信用的原则，为保护合同双方的合法权益。保证产品质量和工程建设正常进行，双方就张口怀来工地，石材供应事宜
协商一致，订立本合同，双方共同遵守。
第一条：名称.规格.价格.数量。
实际加工数量和加工质量如下，数量以实际发货数量为准。
备注： 1.以上价格为报价单价，含运费，不含发票价格，含木托包装。
2.石材由乙方工厂运至甲方交货地点，运费由乙方承担。
3.以上所有路牙石均倒单长边*,以上价格不含防护。
4.以上价格为双方货款结算单价，实际货款以双方实际发货数量为准。
5.根据需要，乙方有义务负责向甲方提供产品检测报告、出厂合格证明、厂家企业营业执照、资质等证明文件，以配合甲方报审验收。
第二条：材料遵循的质量和技术标准要求。
1.本合同中的所有石材原料均采用天然花岗岩原料。
2.选料：颜色为承德绿小花深色。选料采用样板对照选取荒料，保持颜色均匀一致，有阴阳色的荒为不可用。成品不允许有大量阴阳色，和跳跃色明显色差。检验方式：站在2米处，目测检验。
3.产品几何尺寸误差：长度方向：厚度+，宽度和厚度方向：长宽尺寸+0-2mm，平整度误差≦，对角线误差小于。
4、乙方按本合同约定确保产品质量，卸车前运输过程中破损石材，甲乙双方现场拍照并确定数量后，由乙方负责免费更换，卸车交付以后所发生的破损，与乙方无关。
5、在交付甲方验收之前所发生的运费、装车费及货物灭失，由乙方承担，交付甲方验收之后所发生的运费、卸车费由甲方承担。
第三条：交货时间地点验收时间。
1.交货时间：本合同生效自乙方收到甲方预付款及订单后开始加工生产，供货时间要求10天内运到工地现场。
2.交货地点：甲方指定交货地点为：张家口市怀来县东花园镇怀来新城火烧营村。收货人：王瑞丰
3 .验收方式:货到工地大件包装数量件数等外观质量当场提出.颜色等内在质量异议,二日内提出.无问题后, 收甲方指定收货人签字确认完成验收。
第四条：付款方式
1.本合同生效后，甲方向乙方支付石材预付款壹万元，此款项作为石材定金，此定金在工程至最后一车发货时冲抵货款。
2.每次发货按批交批结的方式执行。
3.所有货款通过银行转账方式支付到乙方如下指定账户
公司户名：承德县金华石业有限公司
开户银行：中国农业银行股份有限公司承德县支行
账号：0
甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报，不能履行的理由，以减轻给对方造成的损失。
第五条：争议解决
1.凡因本合同的效力，履行解释等发生争议，双方均首先友好协商解决，协商不成时双方均可按照（中华人民共和国合同法）向甲乙双方所在地的任何一方人民法院起诉。
第六条：其他
1.本合同未尽事宜双方另行协商并签署补充协议，与本合同具有同等的法律效力。
2.本合同自甲乙双方有权签字人签字并加盖双方公章后起生效，一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方：乙方：承德县金华石业有限公司
身份证号：54331 签字：
签订日期：2018年8月9日
房屋合同范文9篇 Model text of housing contract 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号：XX-2020-01
房屋合同范文9篇 前言：合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。本文档根据合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1：房屋合同范文通用版 2、篇章2：房屋合同范文标准版 3、篇章3：房屋合同模板基础版 4、篇章4：房屋合同范文(标准版) 5、篇章5：房屋合同模板标准版 6、篇章6：房屋合同范本(标准版) 7、篇章7：房屋合同范本通用版 8、篇章8：房屋合同范文标准版 9、篇章9：房屋合同模板标准版 篇章1:房屋合同范文通用版 出卖人（甲方）____市____镇____村委会
买受人（乙方）____________ 经____村全体村民代表大会研究通过，现将村集体所有的原____的房屋所有权通过评估标价面向____ 的形式，公开转让所有权。为此，双方特订立此合同。 一、标的 名称________，座落在________________，面积 ________平方米 ________结构。四至：东至________，西至________，南至________，北至________.宅基地使用面积 ____平方米。 二、价款____元。合同签订当日一次性付清。 三、乙方付款后，产权属乙方所有。由乙方负责办理产权变更手续。 四、房屋买卖契税由乙方承担，由乙方负责办理产权。 五、违约责任 1、甲方按合同约定按时将产权移交给乙方。逾期移交承担相应赔偿责任。 2、乙方必须按期付款，逾期付款甲方有权收回标的物，损失由乙方承担，所交款不退。
石材采购合同 依据《中华人民共和国合同法》，甲乙双方本着平等互利的原则，经甲乙双方友好协商，就石材加工及供应事宜达成如下协议，双方共同遵守执行。合同签署时，乙方须向甲方提供乙方单位的《企业法人营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码为合同附件。 1、工程名称： 2、工程地点： 3、所需材料：（以建设单位、甲方及乙方三方签字认可的封样材料为准） 序号品牌、品种规格、型号单位数量单价（元）合价（元）表面处理 1 2 3 材料总价款（RMB）元整大写：元整。 以上单价包含： 1、甲乙双方签字确认的石材材料加工单的全部内容，石材单价为成品材料费用（含表面处理、磨边 切角、开槽（挂件槽口）、涂刷防护剂（六面）、（粘接、石材保护费用）、异形加工。 2、含石材的运费、包装费、装卸费（乙方负责卸货到甲方指定工地地点并按照甲方要求码放）、异形 加工另计、税费及石材的各项检测等费用。 注： 1、合同总价款为暂定价款，最终结算总价款以甲乙双方签字确认的现场实际发生数量为准。 2、石材供应期间，经甲方现场管理、降低安装损耗、进行设计优化后所实际发生的材料供应总价款与合同总价款的差额材料费归甲方所有。 3、石材实际供货发生数量（甲乙双方签字确认的石材材料加工单数量）超出合同量，所增加的材料单价不作调整（洽商除外）。 4、甲方支付乙方工程材料款时，乙方相应按甲方要求提交本公司正式发票。 5、标的物数量以经甲方书面确认的现场实际验收合格数量为准。 4、石材材料要求： 1）乙方负责货物的包装，包装箱应牢固，应按国家标准或部（行业）标准规定执行。由于包装不善引起的损坏和损失均由乙方承担责任。每一包装箱内必须附有装箱清单 2）乙方所供应的所有材料及加工工艺、加工尺寸及厚度偏差须符合国家现行的建材规范标准，并应符合设计要求。乙方须按照规范、标准中要求最高标准执行。
兰考县南彰镇南彰村美丽乡村建设试点项目第4标段 签订时间 签订地点
路沿石采购合同 甲方：(需方) 乙方：(供方) 身份证号身份证号 因甲方施工需要，同意由乙方供应甲方加气块，仅用甲方所在 项目，依照《中华人民共和国合同法》及其它相关法律法规的规定。遵循平等、 自愿、公平和诚实信用的原则，经双方充分协商，订立本合同，以资共同遵照执行。 二、交(提)货时间、地点、方式及风险承担： 2.1 交货时间：甲方通知后12小时内送达交货地点。 2.2 交货地点：兰考县南彰镇南彰村美丽乡村建设试点项目第4标段施工 现场。 2.3 交货方式：乙方交货至合同约定的交货地点。 2.4 本合同项下的货物由乙方送至甲方指定的交货地点后，经甲方验收 合格，并办理书面验收手续后，该货物的毁损、灭失的风险由乙方转移至甲方。 三、运输费用承担： 3.1 货物的运输及运输费用由乙方承担。 3.2 上车人力及机械资费由乙方承担，运输途中人力及机械资费由乙方承担，下车人力及机械资费由乙方承担。 四、质量要求及技术标准、乙方对质量负责的条件和期限： 4.1、乙方对货物的质量保证期限按国家有关法律法规的规定执行，从全部 货物或最后一批货物交货并验收合格之日起算。双方约定质量保证期为3个月。 4.2、乙方供货时还应该提供如下货物质量证明文件：产品合格证、质量检 验合格证、产品炉批号等。 五、验收标准、方法及提出异议期限： 6.1 验收人员：甲方委派（联系方式：）对货物的质量和数量进行验收，并开具收货单 给乙方。甲方验收人员的更改需提前三天以书面形式告知乙方。 6.2 验收手段：查看相关质量证明文件、外观质量、点数计量等。 6.3 甲方经验收对乙方货物质量有异议时，可在货物质量保证期内随时以
编号：MM-202113718 甲方：______________________________ 乙方：______________________________ 日期：_________年________月_______日
关于服装采购合同7篇 服装采购合同篇1 甲方：________________乙方：________________ ________________管理有限公司(以下简称甲方)与___________服装服饰有限公司(以下简称乙方)就工服制作业务签订以下合同，共同遵守。 第一条产品名称、价格、数量。 后附详细报价单。此价格经双方认可，作为本合同的附件。 第二条交货地点及时间 1.地点：__________________________________________ 2.时间：自本合同签订且乙方收到预付款后______日内。 第三条加工形式 1.乙方根据甲方要求提供服装款式及面料样品，经双方确认后，再进行批量生产。 2.采取乙方包工包料并提供全部辅料的方式。 3.货物到达甲方指定地点后，甲乙双方依据订货清单进行清点验收，并办理交接签字手续。
第四条甲方责任 1.甲方通过服装款式及面料后，在合同生效及执行过程中不得擅自更改。 2.甲方定好量体时间，保证人员齐全。 3.按此合同付款日期，按时付款。 第五条乙方责任 1.乙方须保证产品质量，如有制作问题，乙方须负责修改。 2.按此合同交货日期，按时交货。如未按时交货，甲方将扣除乙方______________的货款作为违约金。 第六条结算方式 1.支票结算。此合同签订后____日内，甲方须预付_____________的货款给乙方。 2.终结付款额，依据实际制衣件数，经双方认可后的款额支付。 3.甲方收到乙方全部货物并验收合格后，须在_____________内付清乙方全部货款。如有延误，每日须加付_____________的滞纳金。 第七条本合同有效期自签订之日起生效，到全部货款结清之日为止。 第八条此合同经双方签字盖章后生效。如有一方在有效期内欲终止合同，需赔偿对方______________的货款作为违约金。 本合同一式两份，双方各执一份。 甲方业务代表：__________乙方业务代表：____________ 甲方盖章：______________乙方盖章：________________
花岗岩石材购销合同 购销合同主要是指供方(卖方)同需方(买方)根据协商一致的意见，由供方将一产品交付给需方，需方接受产品并按规定支付价款的协议。花岗石采购合同范文一 购货单位：(甲方) 供货单位：(乙方) 根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，加以双方在平等、自愿、协商一致的基础上，达成如下协议： 一、产品名称、规格、数量、价格等情况：： 说明：以上单价为含税、到购货方指定地点价，不含卸货;数量为暂定数量，最终按实际数量结算。 二、产品质量及要求： 1、乙方应随货提供石材相关材料的质检报告、合格证、国家法定机构出具的石材冻融性实验报告及石材弯曲强度。 2、石材质量满足国家、行业及地方的相关标准要求。(如：金属与石材幕墙技术规程JGJ133-2001、天然花岗岩石建筑板材标准JC205，以及其他的比重、硬度、抗压度、杂质等符合相关使用范围要求。) 3、石材的包装：石材成品或半成品在制作完成后板块与板块之间用牛皮纸、瓦楞纸包裹或泡沫板隔离;根据是石材板块的大小，用5mm以上厚度的夹板及50*100木方制成木箱;在木箱底部及侧面垫厚的泡沫板。制作木箱应牢固、可靠，以免损坏石材。
4、按要求选择石材，等级为优等品;同一品种的石材不能有明显色差，不能有裂纹、裂理、方解石脉或影响坚固性的伤痕;板材不得有缺棱、缺角、色斑、色线、坑凹、污染等质量缺陷。 三、付款方式 合同签订，一周内甲方预付三十万元定金给乙方，乙方开始备货，按甲方要求的先后顺序供货。石板合格产品数量每达到一千五百平方米(1500㎡)时，甲方一周内支付货款给乙方;雕刻石材合格产品数量每达到一百立方米(100m3)时，甲方付款价款80%给乙方，并在此后一周内结清该批次货款。以此类推，定金在每批货款中逐次扣除，在最后一批货款结算时可以全部转入结算货款。甲方指定人员签收的乙方送货单作为甲乙双方石材款项结算凭据。在所有石材供应完的一个月内与乙方做出结算，余款在一个月内付清。 四、其他 1、本合同在履行过程中双方发生争议，双方应当友好协商解决，协商不成时，双方提交甲方所在地人民法院提起诉讼。 2、合同自双方签字盖章之日起有效，双方必须严格遵守。对于该合同的任何补充、修改和修订必须经双方有权代理人协商一致，签字盖章后生效，并成为该合同不可分割的一部分。 3、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等的法律效力。 甲方(公章)：乙方(公章)：授权代理人：授权代理人：法定代表人：法定代表人：地址：地址：电话：电话：乙方开户行：开户名：账号：
租赁合同案例 原告（反诉被告）王某某。 委托代理人刘某某。 委托代理人姚某，河南某律师事务所律师。 被告（反诉原告）谢某某。 委托代理人杜某某。 委托代理人张某某。 原告王某某与被告谢某某房屋租赁合同纠纷一案，本院受理后，依法组成合议庭。本案在审理中，被告谢某某提起反诉，本院决定合并审理。公开开庭进行了审理，原告委托代理人姚某、刘彩虹，被告委托代理人张百礼均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告王某某诉称，20XX年3月16日，原告以125XXX元的高额转让价从“京都老蔡记”饭店取得了该店面的经营权，随后与被告签订了该处房屋的租赁合同，合同期限为三年。双方约定：合同履行期间，原告定期支付被告租金，被告依约将其所有的房产（郑州市惠济区南阳路XXX号5号楼XXX号）租赁给原告用于经营面庄。20XX年元月，原告暂停营业。在放假回家过春节期间，被告未通知原告撬门而入，将饭店内所有经营设备非法变卖，后又将此房违法租赁给了第三人。被告的违约行为严重侵害了原告的合法权益，原告因此诉至法院，请求判令被告谢某某赔偿原告
经济损失305XXX元，并承担本案诉讼费用。本案在审理中，原告 将其诉讼请求增加至696480.XXX元。 被告谢某某辩称，原、被告所签订的房屋租赁合同明确规定，每月6日为原告向被告交纳房租的时间，如果原告拖欠房租60天，视为原告违约，被告有权收回房屋，不退还原告押金。起初原告 尚能按时交纳房租，但随着时间的延长，原告常拖欠晚交房租。 由于原告做生意并不容易，被告没有追究原告的违约责任。但是，到了20XX年元月6日该交房租的时候，原告及其委托代理人却无 影无踪，被告电话联系到原告的代理人，他却说没钱，反正又不 到解除合同的条件，到时候大不了给违约金。由于未到解除合同 规定的60天时间，被告也无可奈何。到了20XX年2月，由于原告拖欠员工工资，被《东方今报》报道后，原告店里的设施被供货商抵账和员工抵工资分割一空。此时，被告赶紧按双方签订合同时 原告提供的身份证的地址给原告发送特快专递，通知原告来处理 此事，但原告置若惘然。无奈之下，被告于20XX年7月和第三人 签订了新的租赁合同。被告因此希望法院在查明事实的基础上依 法驳回原告的诉讼请求。 反诉原告谢某某诉称，反诉原告与反诉被告于20XX年3月16日签订了一份房屋租赁合同，约定每月6日为交纳房租的期限。 到20XX年2月6日，反诉被告共拖欠租赁费15XXX元、拖欠电费 4XXX元、水费XXX元、物业管理费1XXX元（电、水、物业费已由反诉原告替其垫付）。由于索要无果，反诉原告请求法院依法判令：
篇一：石材购销合同范本 石材购销合同 合同编号： 需方（以下简称甲方）：签约地： 供方（以下简称乙方）：签约时间： 为了增强甲乙双方的责任感，确保双方实现各自的经济目的，依据《中中华人民共和国合同法》，本着平等互利的原则，经双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。1、石材属天然产品，难免有一些缺陷，乙方保证石材大面积花色基本均匀一致，无明显缺陷； 2、根据石材属性，石材质量按国家石材待业标准执行。 三、包装标准 四、交货方法 1、甲方在乙方工厂提验货物。甲方委托___________在乙方工厂提验货，并办理货物签收手续，甲方若中途变更或增加签收人，需事前书面通知乙方并重新开具授权委托书，否则由此造成的一切损失由甲方负责。 五、交货地点 六、验收条款 由甲方派人在乙方工厂内验收，验收标准为国家石材行业标准，验收合格后装车；验收时间为交货期限届满之日前，由乙方通知甲方。 七、交货期 石材的交货时间为乙方收到甲方支付的预付款之日起天内。 八、付款日期和方式 1、自合同签订之日起三日内，甲方向乙方交纳定金，计人民币元整（￥元），定金在最后批货款充抵。 2、付款方式为款到发货，甲方必须在提货前结清该批货款。 九、不可抗力 甲乙双方的任何一方由于不可抗力（如战争、地震、海啸、水灾、重大公共疾病等）的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并应在10天内提供主管机关证明，允许延迟履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可以部分或全部免予承担违约责任。 十、合同争议的解决方式 本合同履行过程中发生争议，由甲乙双方协商解决，协商不成依法向人民法院起诉。十一、其它 本合同自签订之日起生效。合同履行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。 本合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份。 甲方（公章）： 地址： 法定代表人： 委托代理人： 开户银行： 开户名： 帐号： 电话： 传真：
服装、羽毛球采购合同 甲方：________________ 乙方：宁夏安和达商贸有限公司 甲方和乙方就羽毛球比赛服装和比赛用羽毛球业务签订以下合同，共同遵守。 第一条产品名称、价格、数量。 后附详细报价单。此价格经双方认可，作为本合同的附件。 第二条交货地点及时间 1.地点：__________________________________________ 2.时间：自本合同签订且乙方收到预付款后______日内。 第三条形式 1.乙方根据甲方要求提供服装款式及样品，经双方确认后，再进行订购。 2.货物到达甲方指定地点后，甲乙双方依据订货清单进行清点验收，并办理交接签字手续。 第四条甲方责任 1.甲方通过确定服装款式及面料后，在合同生效及执行过程中不得擅自更改。
2.甲方定好试服装时间，保证人员齐全。 3.按此合同付款日期，按时付款。 第五条乙方责任 1.乙方须保证产品质量，服装尺码和甲方提供的尺码一致，如有质量问题或尺码不对，乙方须负责更换。 2.按此合同交货日期，按时交货。如未按时交货，甲方将扣除乙方总货款的5%，作为违约金。 第六条结算方式 1.转账结算：此合同签订后3日内，甲方须预付给乙方总货款50%的货款。 2.甲方收到乙方全部货物并验收合格后，须在3日内付清乙方总货款50%的余款。 第七条本合同有效期自签订之日起生效，到全部货款结清之日为止。 第八条此合同经双方签字盖章后生效。 本合同一式两份，双方各执一份。 甲方代表：__________ 乙方代表：____________ 甲方盖章：__________ 乙方盖章：____________ 日期：2017年8月7日日期：2017年8月7日
建设工程施工合同 发包方(全称)：(以下简称甲方) 承包方(全称)：(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况： 工程名称：XX 工程地点：XX 工程内容：社区建筑面积约为m2(竣工后按实际收方计算)。 二、工程承包范围： 承包范围： 1、设计方案中全部建筑工程； 2、卫生间、外阳台现浇，第一层层高为2.5m，为预制板，二、 三、四层层高为3米，全现浇楼面，屋面盖红机瓦。 3、外墙为外墙涂料，面墙柱子为文化石墙砖。 4、房内墙一粉一搓。 三、合同工期： 开工日期： 竣工日期： 四、质量标准： 工程质量标准：严格按图设计施工，乙方不得以任何形式和方法偷工减料。如需修改建筑方案则由甲乙双方协商后申请设计部门下达修改通知书。
五、合同造价： 工程总造价：竣工后以验收测算面积计算房屋总造价。 工程单价：元/m2，不含契税。 六、付款方式： 1.建筑面积分4次付款，即第一次储藏室盖板按建筑实际面积平方付50%( 元/m2),一楼、二楼、三楼加屋面以此类推。 2.内粉按建筑面积形象进度付20%。 3.外粉按建筑面积形象进度付10%。 4.余款验收后付清。 七、承包形式： 承包形式：包工不包料。 八、甲方工作： 甲方应按约定的时间和要求完成以下工作： 1、将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地，做到水通、电通，路通，场地平整(即三通一平)。 2、双方约定甲方应做的其它工作：甲方在乙方未进行房屋验收前，不得有房主进入干扰施工，除房屋布线外。房主及顾请人员进入时，出现安全问题由房主承担一切责任，乙方概不负责。 九、施工与设计变更： 1、甲方交付的设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，甲、乙双方不得擅自更改。 2、施工中如发现设计有错误和严重不合理的地方，乙方及时以书面形式通知甲方，由甲方及时会同设计部门等有关单位，研究确定修改意见或更改设计文件，乙方按修改或变更的设计文件进行施工，超出原设计图纸范围，属增加工作，增加工程需经甲、乙双方签证认可后，按原预算标准结算给乙方。 3、甲方如需变更设计，必须由原设计单位作出正式修改通知书
合同编号：YT-FS-6655-77 石材加工采购合同模板 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
石材加工采购合同模板(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 供货方： (以下简称甲方) 采购方： (以下简称乙方) 第一条标的、数量、规格型号、价款等石材单价 已包含开槽、倒角、切割、磨边、抛光、包装、运输、 装卸、保险、税金等完成合同供货的所有费用。数量 为暂定面积，具体结算按本合同第五条约定执行。 第二条质量标准：供方所供产品必须同时满足或 不低于以下全部项质量要求。 2.1 供方提供石材样品，经采购方确认后封样。 供方所供石材应与样品一致，有明显差异时，采购方 有权提出异议。 2.2 所供石材外观及质量必须按《天然花岗岩建 筑板材》(JC205-92)优等品标准执行，表面光洁度达 到90度以上。
2.3 所供板材全部采用大砂锯进口设备加工，自动抛光机抛光。供货方应按工程实际测量情况，绘制施工排版图，并对所供石材进行严格的色差控制，保证整体饰面无明显色差。 2.4 允许尺寸误差不超过以下标准要求：(1)厚度：±1㎜;(2)长宽度：-1.0～0㎜;(3)平面度：=1000㎜为0.8㎜;(4)对角线允许误差：0.4㎜。 2.5 物理性能要求：体积密度不小于2500kg/m3;吸水率不大于0.7%; 抗压强度不小于60MPa;弯曲强度不小于8MPa; 2.6 其它技术要求及参数按照执行。 第三条供货方对质量负责的条件及期限：供货方对所供石材免费质保期自工程竣工验收合格起两年，并将本合同所供材料样品保存两年，如有质量问题，供货方负责重新供料、切割、安装，发生费用或损失由供货方承担。供方还应随货提供石材的进口证明等相关资料。 第四条包装标准、包装物的供应与回收：所有石
路沿石供货合同 甲方（需方）：资中古城重龙大道建设工程项目部 乙方（供方）： 经甲乙双方协商同意，根据中华人民共和国经济法有关规定 就完成资中古 城重龙大道建设工程花岗路沿石供货，签订如下供货合同： 一、石材规格、数量、及单价（含税金） 1、路沿石采用芝麻黑花岗石，顶面有一边倒角2cm数量暂定5500m数量按现场实际收方数量为准 2、以上石材单价包含其材料费、运输费、装卸费、材料损耗、利润及税金, 3、乙方在装卸车、施工和运输途中发生的安全事故，一切费用由乙方自行承担。 二、产品质量： 乙方要确保石材颜色一致表面平整光滑、角线均匀一致无缺省，尺寸正负误差不得超过3mm产品优等、均按照甲方指定的样砖执行，如因本产品质量问题，甲方有权拒付20%勺货款。如不是因本产品质量问题所导致的，乙方不承担任何责任，甲方无权拒付货款。 三、供货时间：2015年3月日至2015年3月日，乙方按照甲方书面或短信订货单生产。 四、交货地点：乙方运至甲方指定的施工现场
五、运输及卸货费用承担：运输及卸货费用由乙方负责承担： 六、验收方式： 供货到达施工现场，由甲方负责验收并在收货单上签字。如运输过程中造成 损，由乙方负责；卸货过程中造成损坏由乙方自负， 七、货款付款方式： 1、甲方在合同签定_日内向乙方支付_万元预付款。 2、乙方送货至定货总量_%时，甲方支付乙方已送货物款项的一%，余下货款在竣工验收后一个月内结清，产品数量结算以甲方签字确认的收货单为准 八、违约责任： 1、经甲乙双方认可，验收不合格产品由乙方退换； 2、乙方未经甲方许可延2天交货（不可抗力因素，供货期顺延），甲方有权 终止合同。乙方承担违约金____________ 元。 3、合同生效后，双方应当如实履行合同的约定义务，违约方承担一切违约责任。如发生纠纷，由违约方所在地为法律诉讼地。 九、本合同未尽事宜，双方可协商补充，除甲乙双方协商、约定补充条款外，不得随意更改。在执行合同阶段双方发生争议双方应协商解决，调解无效后，可申请仲裁或依法提 起诉讼。 十、本合同一式贰份，甲方壹份、乙方壹份，由甲、乙双方签字盖章后生 甲方： 法定代表人：（盖章）乙方： 法定代表人： （盖章） 委托代理人：委托代理人： 开户银行：开户银行： 路缘石破
服装买卖合同 甲方： 乙方： 双方依据《中华人民共和国合同法》等有关法规，本着平等自愿，互惠互利的原则，充分友好的协商如下协议： 一、代理地区经营权限 1)甲方同意将_____________品牌女装在_______经销权授予乙方。 2)乙方不得擅自转让，乙方未经甲方授权同意不得跨越权限范围以外的地方销售____________品牌女装，甲方也不能在同地区授权他人经销同品牌产品。 二、保证金(代理金) 1)甲乙双方于签约后，乙方必须七天内将保证金及货品预付款汇到甲方指定银行帐号，此合同方始生效，如七天内乙方款未到甲方指定的帐上，即作为乙方自动放弃，同时甲方有权取消本合同。代理经营应付保证金人民币_________元，货品预付款人民币__________元 2)甲乙双方于本合同到期时，乙方不再续签：依据本合同之第八款规定办理，在乙方无任何违约责任前提下，将无息退还乙方保证金，时间为30天。余款处理：以当季等值货品相抵之办法办理。 三、甲方责仟 1)负责设计，提供装修图纸(设计费用以每平方米_________元计算)。
2)甲方有义务协助乙方为其营业人员安排培训指导，相关费用由乙方承担。 四、乙方责任 1)装修：根据甲方提供设计方案及陈列规划，定制道具，对店铺或柜位进行全方位的装潢，并达到我方的要求(拍成相片快递至甲方公司)，费用乙方负责。 2)通讯：乙方必须提供给甲方详细的通讯地址，本人身份证复印件，电话，传真，联系人，并提供专卖店与专柜的具体详细地址与联络电话。 3)有效证明：乙方必须提供甲方有效的营业执照，税务登记证明复印件。乙方经营地必须悬挂标示__________品牌于明显位置。乙方店铺内不得销售其他品牌服饰。 4)每星期一乙方应将上个星期的销售情况报表传真至甲方，以便甲方了解市场信息销售动态。 5)乙方销售须依照甲方商品之牌价为基准，不得更换或涂改甲方商品之标示牌标签。 五、结算方式 1)乙方要求出货与追加，必须款到发货，由甲方协助代为发货。甲方有权不接受电话等其他形式的口头追加或不符合要求的追加单，追加有效期为：公司接到追加单之日起，二十天内有效，如需延长在截止日中指明。 2)乙方供货折扣为相关商品零售价的__________％(以上价格为不
合同编号： 材料采购合同 买受人： （以下简称甲方）——材料使用方即建筑装修施工方 出卖人： （以下简称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等自愿、互利互惠的基础上，经友好协商达成如下一致条款，甲方愿意按以下条款的约定向乙方购买 海熙御龙湾建筑装饰工程人造文化石 ，乙方愿意按以下条款的约定出售 人造文化石 给甲方，现特订立本合同以资共同信守执行。 第一条 货物清单 1、以上单价、总价，如未作特别说明，均已含包含生产、运输、装卸、检测及其他一切风险及将该材料运抵甲方指定地点所须之费用的综合单价包干 2、上表所列甲方需求货物之数量为暂定额，甲方有权根据工程的实际需要而单方予以增（或减），其价格以本表为准； 3、每批次的采购数量由甲方提前10天向建设方（江西海熙臵业有限公司，下同）提出当批次的采购数量及具体到货时间的申请，经建设方复核审批后将分发给甲方及乙方，由甲方依据经建设方审批后的采购申请单向乙方发出书面采购通知，甲方以实际收到的供货量为结算合同价款的依据； 4、如按订单供货，则订单作为本合同附件，为本合同的重要组成部分； 5、遇有合同约定材料单价市场价格上扬时，本合同单价不调整；遇有合同约定材料单价下跌时，双方对单价下调进行协商，结算时甲方按下调后确定的单价进行结算； 6、合同总价款以货物单价乘以甲方实际收到的供货量为准，供货数量按实际经建设方、甲方、乙方三方在卸货现场清点确认的供应量结算, 卸货前损耗由乙方负责，卸货后的保管及损耗由甲方负责。 第二条 质量要求、技术标准 乙方交付货品的质量、技术标准须符合现行的国家标准，没有国家标准的应符合行业标准，没有行业
石材购销合同书样本(示范合同) Sample of stone purchase and sale contract (合同范本) 姓名： 单位： 日期： 编号：YW-HT-042407
石材购销合同书样本(示范合同) 说明：以下合同书内容主要作用是：合同有效的约定了合同双方的权利和义务,对合同的履行有积极的作用,能够较为有效的约束违约行为,能够最大程 度的保障自己的合法权利，可用于电子存档或打印使用（使用时请看清是否 适合您使用）。 石材购销合同范本(1) 甲方： 乙方： 经双方协商一致，签订石材定购合同，条款如下： 一、品的名称、规格、数量、价格 1、本合同涉及产品的种类、名称、规格、数量、价格等详见本合同附件《石材工程量清单》，本合同标的额拟定为人民币元整(￥元)，最终结算数量与款项按工程实际便用量和实际供货量为准; 2、本合同及附件中所表述之产品价格包含：石材材料费、石材加工(切割、磨边、抛光、挖孔)费、产品运物费等，在甲方按要求验收以及产品进入甲方库房后产生的所有费用与乙方无关，不在本价格之内;
3 、本合同采用固定单价形式，最终结算额按双方确认之产品价格与实际供货量计算。 二、质量要求及验收方法 1、甲方在签订本合同前须确认乙方提供的产品合格证、质量保证书、质量检验报告以及拟供应产品的封样样板，一旦本合同签订成立，则甲方认定乙方所提交的上述文件资料与封样样板有效： 2、验收标准：甲方依据本合同及附件确认的产品种类、名称、规格、数量、 价格、质量等项目对乙方提供的货物进行验收，如下： (1)、甲乙双方协定供货产品为天然花岗石建筑板材与天然大理石建筑板材，产品的种类、名称、规格、数量、价格等以本合同《石材工程量清单》为准; (2)、产品的质量参照中华人民共和国相关石材行业的国家标准或行业标准并对照产品封样样板执行。 3、验收方法：乙方货物送达指定地点必须办理产品入库并索要甲方出具的 产品入库单，该产品入库单只要有甲方代表和库管签字即可确认生效; 4 、批次产品验收约定：乙方根据甲方确认下达的每批次产品需求清单(包括产品的种类、名称、规格、数量、交货时间等)组织生产和运输，甲方应按本批次产品需求清单进行验收，不得随意变更任一约定项目和验收标准，否则，由此引发的一切责任与损失由甲方承担。 三、供货方式 1、交货时间：按双方约定乙方2019 年9 月上旬开始供货，接到甲方书面确认供货通知与批次供货量清单后根据供货量确定供货时间。批量500㎡供货时间为七天、1000㎡供货时间为七到十天、1500㎡供货时间为十到十二天;
合同编号：YT-FS-9208-68 石材供货合同范本下载 (完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
石材供货合同范本下载(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 依据《中华人民共和国合同法》，甲乙双方本着平 等互利的原则，经甲乙双方友好协商， 就石材加工及供应事宜达成如下协议，双方共同 遵守执行。合同 签署时，乙方须向甲方提供乙方单位的《企业法 人营业执照》、《税务登记证》、《组织机构 代码为合同附件。 1、工程名称： 2、工程地点： 3、所需材料：（以建设单位、甲方及乙方三方签 字认可的封样材料为准） 石材材料采购合同范本 4、石材材料要求： 1）乙方负责货物的包装，包装箱应牢固，应按
国家标准或部（行业）标准规定执行。由 于包装不善引起的损坏和损失均由乙方承担责任。每一包装箱内必须附有装箱清单 2）乙方所供应的所有材料及加工工艺、加工尺寸及厚度偏差须符合国家现行的建材规范 标准，并应符合设计要求。乙方须按照规范、标准中要求标准执行。3）标准石材板材为优等品板材，厚度为 mm，花色均匀无明显色差和石斑。石材6个表面须涂刷不少于两遍的石材专用优质水性防护液。 4）加工工艺要求： A、石材加工必须达到优等品标准。符合中华人民共和国建材行业标准《天然石材荒料》 （JC/204-20xx）中的优等品要求和中华人民共和国国家标准《天然石材建筑板材》 （GB/T18601-20xx）中的优等品要求。 B、石材加工必须采用精密度较高的加工机械进行加工。 C、石材大批量加工时须专业技术人员监督石材加
房屋建筑承包合同 委建方：(以下简称“甲方”)：身份证号： 住址： 承建方：(以下简称“乙方”)：身份证号： 住址： 第一条：建民房概况 1、本合同建房位置为： 2、房屋类型：一栋砖混结构两层楼房。附房屋设计图。 3、房屋面积(允许实际误差±%)：房屋总面积为平方米。 第二条：承包方式 采用包工包料方式承包，面积价格一次性包。工程面积必须严格按图纸设计施工，乙方不得随意改变图纸设计，未经甲方同意不得随便增减面积，不得偷工减料，使用劣质材料，因施 工过程中发现设计问题，确实需要变更的，需双方协商一致，乙方在施工中必须接受甲方的监工，并接受合理化建议并采纳。 乙方负责解决建筑施工过程中的所有设备、工具、原材料和水电费 (包括但不限于：施工用的搅拌机、震动器等施工机械以及模板、搭架用的竹木等；建筑基础、主体结构的砌砖，扎 钢筋、装模、拆模、现浇混凝土、楼梯、门窗过梁预制板购买与安装；房屋主体材料及外墙保 温、防水、室内外墙面文化石和瓷砖的粘贴、楼梯扶手、粉刷、采暖、门窗、上下水管道、防 水，强电弱电、防雷接地、屋内暗线敷设等材料，天棚水泥砂浆粉刷；主体顶层瓦面，室外散 水，楼面找平，台阶等，以及施工期间的钉子、铁丝、切割片、小线等消耗品)，以上材料由
乙方严格按照施工图纸规格、型号购买材料，并达到国家建筑材料验收标准，费用由乙方自理。甲方负责购买屋内的地砖，施工仍归乙方。 第三条：工程款及支付方式 1、本合同为固定工价，根据房屋面积按每平方元计算，屋檐滴水处每平方米按每（楼面平方米1/2）费计算，即屋檐滴水处是每平方元计算，工程总价款为元。 2、进场后甲方支付乙方元。待第一层施工完毕，甲方支付乙方元；待第二层施工完毕甲方支付乙方元。以上施工为主体工程，待房屋主体工程施工完毕后 由乙方进行房屋的配套工程，全部施工结束后，除质保金外予以结清。以上付款均在工程验收合格的情况下支付。施工期间概不借支。质保金为总工程造价的10%，工程竣工验收后一年支付。 第四条：工期 主体工程工期为天，从签订合同之日起计算，乙方必须在年月日前完成主体工程，完工时间不能超过天，乙方不能因各种原因拖 延甲方建房完工时间。如因乙方的原因造成工期延误的，每拖延一天，每平方米减少工钱 元，因大雨等不可抗拒的客观原因造成的工期延误除外。 第五条：工程质量 1、乙方按工程设计图纸及甲方的要求施工，未经甲方同意，乙方不得擅自更改施工要求，并保证施工质量。乙方应当按照国家规定的房屋质量标准和要求组织施工，不合格由乙方负责返工，返工费由乙方负责。 2、每个单项施工完毕后，乙方通知甲方，组织相关人员按施工规范要求进行检查验收。 如出现建筑质量问题，由乙方重新修缮直到符合甲方质量要求为止，并赔偿因建筑质量问题给 甲方造成的全部损失。重新修缮的费用（包括修缮工时费用和材料费用），全部由乙方自行承 担。
合同编号：YT-FS-5390-29 土石方采购合同范文(完 整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
土石方采购合同范文(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明 确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方(需方)： 乙方(供方)： 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就北京大学医院室外装饰装修工程大理石材料供货事项协商一致，订立本合同。 第一条、工程概况及合同货物内容 1-1、工程地点： 1-2、甲方向乙方购买的石材名称为意大利米黄大理石、柏林米黄大理石，经双方签字后封存，作为验收依据。 第二条、合同单价及金额 2-1、其产品名称、规格、暂定数量、单价、总价
等如表所列。以上报价为到场工程板价，切机费、防护费、倒角磨边费、排板费等全部包含在内。如另有异形加工再商议。 2-2、本合同单价为到甲方指定地点(即工地现场)落地交货价。 2-3、本合同为固定合同单价，单价组成：材料费、加工费、石材运输费、损耗费等费用。结算总价等于最终实际双方确认的发生量乘以单价。 第三条、付款方式、进度及质保金。 3-1、合同签定后甲方预付给乙方总货款的20%为定金，每1000㎡为一个结算批次，货到付到该批次的70%，材料供完后，付到全部货款的80%工程竣工付到结算款的90%，工程结算完成后付到结算款的95%。。 3-2、余款作为保修款在工程两年保质期到期后付清。 第四条、交货及验收 4-1、交货方式采用现场分批次交货：乙方负责运输及货物卸车，将材料运抵现场，所有货物运抵现场
路沿石采购合同 篇一：路缘石购销合同 路沿石供货合同 甲方（需方）：资中古城重龙大道建设工程项目部 乙方（供方）： 经甲乙双方协商同意，根据中华人民共和国经济法有关规定，就完成资中古城重龙大道建设工程花岗路沿石供货，签订如下供货合同： 一、石材规格、数量、及单价（含税金） 1、路沿石采用芝麻黑花岗石，顶面有一边倒角2cm，数量暂定5500m，数量按现场实际收方数量为准。 2、以上石材单价包含其材料费、运输费、装卸费、材料损耗、利润及税金， 3、乙方在装卸车、施工和运输途中发生的安全事故，一切费用由乙方自行承担。 二、产品质量： 乙方要确保石材颜色一致表面平整光滑、角线均匀一致无缺省，尺寸正负误差不得超过3mm。产品优等、均按照甲方指定的样砖执行，如因本产品质量问题，甲方有权拒付20%的货款。如不是因本产品质量问题所导致的，乙方不承担任何责任，甲方无权拒
付货款。 三、供货时间：20XX年3月日至20XX年 3 月日，乙方按照甲方书面或短信订货单生产。 四、交货地点：乙方运至甲方指定的施工现场 五、运输及卸货费用承担：运输及卸货费用由乙方负责承担：六、验收方式： 供货到达施工现场，由甲方负责验收并在收货单上签字。如运输过程中造成路缘石破损，由乙方负责；卸货过程中造成损坏由乙方自负，七、货款付款方式： 1、甲方在合同签定日内向乙方支付万元预付款。 2、乙方送货至定货总量%时，甲方支付乙方已送货物款项的%，余下货款在竣工验收后一个月内结清，产品数量结算以甲方签字确认的收货单为准八、违约责任： 1、经甲乙双方认可，验收不合格产品由乙方退换； 2、乙方未经甲方许可延2天交货（不可抗力因素，供货期顺延），甲方有权终止合同。乙方承担违约金元。 3、合同生效后，双方应当如实履行合同的约定义务，违约方承担一切违约责任。如发生纠纷，由违约方所在地为法律诉讼地。 九、本合同未尽事宜，双方可协商补充，除甲乙双方协商、约定补充条款外，不得随意更改。在执行合同阶段双方发生争议双方应协商解决，调解无效后，可申请仲裁或依法提起诉讼。 十、本合同一式贰份，甲方壹份、乙方壹份，由甲、乙双方签字
(合同范本) 姓名：____________________ 单位：____________________ 日期：____________________ 编号：YW-HT-035108 2020年最新版石材供货合同书 Model stone supply contract
2020年最新版石材供货合同书 依据《中华人民共和国合同法》，甲乙双方本着平等互利的原则，经甲乙双方友好协商， 就石材加工及供应事宜达成如下协议，双方共同遵守执行。合同 签署时，乙方须向甲方提供乙方单位的《企业法人营业执照》、《税务登记证》、《组织机构 代码为合同附件。 1、工程名称： 2、工程地点： 3、所需材料：（以建设单位、甲方及乙方三方签字认可的封样材料为准） 石材材料采购合同范本 4、石材材料要求： 1）乙方负责货物的包装，包装箱应牢固，应按国家标准或部（行业）标准规定执行。由 于包装不善引起的损坏和损失均由乙方承担责任。每一包装箱内必须附有装箱清单 2）乙方所供应的所有材料及加工工艺、加工尺寸及厚度偏差须符合国家现行的建材规范 标准，并应符合设计要求。乙方须按照规范、标准中要求标准执行。3）标准石
材板材为优等品板材，厚度为mm，花色均匀无明显色差和石斑。石材6个表面须涂刷不少于两遍的石材专用优质水性防护液。 4）加工工艺要求： A、石材加工必须达到优等品标准。符合中华人民共和国建材行业标准《天然石材荒料》 （JC/204-2001）中的优等品要求和中华人民共和国国家标准《天然石材建筑板材》 （GB/T18601-2001）中的优等品要求。 B、石材加工必须采用精密度较高的加工机械进行加工。 C、石材大批量加工时须专业技术人员监督石材加工，严格控制石材加工质量，确保每块 石材表面平滑、光泽度符合中华人民共和国国家标准《天然饰面石材试验方法》（GB/T9966-2001）的要求，纹理排列要统一，所有外边缘切口应平直、不能有崩角崩 边，平面不能有裂纹，石角、棱边应达到九十度，厚度要基本一致，长度与宽度尺寸 要准确，对角线衰减不超过零点五毫米。 D、石材加工时，应按照石材材料加工单以及甲方设计编号图纸要求对每块石材进行按序 编号，并且将编号粘贴或标注在每块石材的背面和侧面。 E、石材运输及装卸，不得受雨淋和水泡，应采取立放光面相对，板块下应支垫木方，现
外墙保温施工承包合同 武汉新七建筑集团泰然南湖项目部（以下简称：甲方）上海墙特建材科技有限公司（以下简称：乙方）武汉市泰然房地产开发有限公司（以下简称：丙方）依据《中华人民共和国合同法》等有关法律法规，本着“公平、公正、自愿”的原则，结合工程实际情况，就泰然南湖玫瑰湾1—12#楼在建工程项目的外墙保温承包施工事宜，经甲乙丙三方多次协商，达成共识特订立本合同，供三方共同遵照执行。 一、工程名称：武汉泰然南湖玫瑰湾一期外墙保温工程 二、工程地点：南湖山庄旁 三、承发包方式： 经甲乙丙三方商定，属甲方总承包范围内的，泰然南湖玫瑰湾一期1、2、3、5、7、8、9、10#楼外墙保温工程施工，经甲方推荐三家，丙方审定确认，以包工包料的方式发包给乙方，由乙方承包施工。 四、承发包范围： 1、依据设计图纸，和甲、丙双方就该工程外墙保温书面文件相关要求的部位做外墙保温系统（门窗侧面等部位不做保温板，但须做网格布至外墙砖或涂料或文化石等面层工序之前的收边收口）； 2、外墙保温各栋号暂定面积（暂定总面积为：28124m2） （1）1、2、3#楼各5777m2; （2）5#楼1445 m2; （3）7、8、9、10#楼各2337m2; 五、工期约定： （1）自合同生效之日起，工期为二十八天（即：2007年4月30日至5月26日），约定的工期不得逾期。若逾期，每逾期一天，乙方自愿承担甲方由此造成的5000元经济损失（含甲乙双方依据丙方要求的节点工期6月13日外架拆除，而制订周进度的滞后）。 （2）合同约定的工期内，经甲方书面认可的因素，工期准予相应顺延。
六、合同价款及支付方式 1、含税综合包干单价包括：工程所需保温材料的生产、承运、上下力资、成品保护、耗损、收边、现场内转运、安装施工（依据该工程设计图说和经设计、业主书面认可的技术方案，施工层面除砖墙面水泥砂浆找平层外，至外墙面砖、涂料、文化石粘贴等装饰面施工，之前的所有工序），以及下道工序非故意性造成破损的修复，和交付甲方前全过程所发生的人、材、机等全部费用。其单价为：外墙面砖保温系统为：72 元/m2 外墙涂料保温系统为：65 元/m2 外墙艾特板保温系统为：65 元/m2 外墙贴文化石保温系统为：75 元/m2 2、暂定合同总价款为180万元（最终合同总价款，以实贴且经甲方验收书面确认的面积，结合合同约定的含税综合包干单价计算）。 3、工程款支付方式： （1）甲乙丙三方共同约定，本合同工程款不予付工程款，按工程形象进度支付进度款； （2）经甲乙丙三方协商，乙方在对工程质量、进度和服从甲方管理等完全履行合同约定的条件下，完成50%的工程量（即：1、2、3或5、7、8、9、10#楼），且经甲方、工程监理单位书面确认，甲方则向乙方支付实际完成工程量60%的工程款；乙方承包范围的工程量满足设计、施工规范要求，和本合同的各项约定，甲方则依据合同暂定总价支付80%的工程款（含之前支付的60%）；待甲乙双方共同办理完工程款结算并书面签认，甲方则向乙方支付最终结算款95%的工程款（含之前的80%）；余款5%作为质保金，待质保期满两年且无任何质量问题，甲方则在质保期满后的十五日内一次性付清； （3）本合同涉及到的款项，当乙方具备支取工程款条件。则由甲方出具书面确认函，丙方则依据甲方的确认函直接给乙方支付工程款（丙方向乙方支付工程款，由乙方提供正规税务发票）。 七、检查与验收 1、本工程质量等级为市级优良。