xxxxxxxxxxxxxx工程项目
设计合同
发包人：xxxxxxxxxxxxxxxxxx
设计人：xxxxxxxxxxxxxxxxx
签订地点：xxxxxxxxxxxxxxxxxx
签订时间：xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
一、工程设计合同
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《工程建设项目勘察设计招标投标办法》以及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程设计的事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
项目名称：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
工程估算投资：项目估算建安投资额xxxxxxxxxxxxx万元（最终以批复的初步设计概
算建安投资额为准）
工程概况：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx。
二、工程承包范围
承包范围：可行性研究报告编制、方案设计、初步设计、施工图设计、工程概算编制及施工全过程直至工程竣工验收合格的服务。
三、合同工期及提供文件份数
工期要求：xxxx日历日。
合同工期总日历天数为xxxxxxx日历日，自本合同签订之日起计算。（若因发包人原因，经发包人和设计人洽商后工期可酌情顺延并书面确认）。
其中（各阶段提交成果时间以获得上级行政主管部门审批时间为准）：
1、方案设计：总日历天数xxxxxxxxx天，文本一式xxxx份（含电子文件光盘xxxx套）；
2、初步设计：方案审批后总xxxxxxxxx 日历天，初步设计审查通过后提交正式《初步设计》文本（包括概算书）一式xxxxxxxxxxx份（含电子文件光盘xxxxxxxxx套）；
3、施工图设计：初步设计审批后总xxxxxxxxxx 日历天，施工图审查通过后按施工标段及专业各提交施工图一式xxxxxxxxxx份（含电子文件光盘xxxxx套）；
四、质量标准
工程质量标准：方案设计通过有关主管部门的审批，设计文件应当符合国家规定的工程设计质量标准和现行技术规范、规程要求，获有关部门审批或备案。
1、应当满足招标人项目建设前期工作的咨询需要。
2、设计文件应当符合国家和地方现行房屋建筑工程设计、施工技术标准、规范、规定、条例。
3、咨询与设计深度符合《房屋建筑工程设计文件编制深度规定》（建质[2004]16号）。
质量要求：
设计成果由发包人报有关主管部门审查，设计人应按发包人提出的审查意见进行修改，直至获得主管部门审批通过。审批前修改设计不计付修改设计费用，如审批后，因发包人原因致使设计成果作重大修改变更，设计修改变更工作量在原工作量30%以内的不计费，超出原工作量30%部分设计费按原设计费标准的50%计费。如是设计人原因，所作修改责任由设计人自负。
五、合同价款
本工程暂定建安投资额xxxxxxxxxxx万元，按照国家发展计划委员会和建设部2002年发布的《工程勘察设计收费管理规定》（计价格【2002】10号）下浮xxxx计算本项目暂定设计费为xxxxxxxxx万元。
本工程设计费下浮系数为xxxxxxxxxxx设计费结算额为以批复初步设计概算建安投资额为计算基数，根据《计价格[2002]10号》文“附表一”采用内插发计算得出收费基价A。
设计费结算额=A×（1-下浮系数）。
除非合同另有规定，投标的下浮系数应包括设计基本资料的收集（路网图、地形图、管线图等，相关电子文件自行收集、购买或实测）、设备、劳务、管理、交通、维护、保险、利润、税金与政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有的费用，施工图概算编制费、专业调整系数、附加调整系数投标人在报投下浮系数时自行考虑，结算时不再计取。设计费包含可行性研究报告编制、方案设计、初步设计、施工图设计、总平设计及给排水设计、工程概算编制及施工全过程直至工程竣工验收合格的服务（不含竣工图编制费）。可行性研究报告编制、总平设计及给排水设计、工程概算编制及施工全过程直至工程竣工验收合格的服务费用已含设计费用中，不再另行支付。结算时如初设投资额大于招投标时项目估算投资额，则下浮系数按《计价格[2002]10号》文得递减费率加大。
六、付款方式
1、合同签订后支付合同暂定价20%的定金。
2、设计人完成了初步设计并获政府有关部门审查批准后，支付至合同暂定价的60%（含已支付的）。
3、设计人施工图设计文件通过政府行政主管部门备案且按合同约定数提交合格设计文件，发包人向设计人支付至合同暂定价的80%（含已支付的）。
4、工程完工后，发包人支付至设计费结算价的90%（含已支付的）。
5、工程竣工验收合格、结算经南宁市财政评审中心审定并出具审定意见书后，发包人支付设计费的余款。
首次支付设计费外地单位必须取得广西建设厅备案后方可支付。
七、合同文件的组成
1、本合同书（含补充合同）；
2、本工程设计招标《中标通知书》；
3、发包人的招标文件(含所有补充通知和答疑)；
4、设计人的投标文件(包括技术部分和商务部分)；
5、对设计工期、质量、服务及提交成果的承诺。
八、设计人向发包人承诺按照合同约定对本工程的设计在保证质量和工期完成设计工作。发包人向设计人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
九、双方责任
9.1发包人责任
9.1.1设计人应对项目现场和周围环境状况作详细的察勘及必要的测量。确保按时、按质、按量完成各阶段设计任务。发包人对设计人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计文件编制。
9.1.2在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，发包人应按设计人实际发生的工作量核清计算费用。
9.1.3发包人应按本合同规定的日期和金额向设计人支付各阶段费用，如逾期支付则设计人提交设计文件的时间相应顺延，逾期每迟一天，每天应支付应付费用的2‰违约金。国家有关审批部门不是因设计人编制的文件质量问题而对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均应支付设计人已完成相应阶段的费用。
9.1.4发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得设计人同意，且发包人应支付赶工费。
9.1.5发包人不提供设计人按合同规定派驻施工现场的工作人员所需的工作及生活条件、通讯及交通工具及必要的劳动保护装备等，费用由设计人自理。
9.1.6设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图、规范、图集等由设计人负责解决。
9.2设计人责任
9.2.1设计人应按国家和地方的规定和合同约定的技术规范、标准来编制设计文件，按本合同第三条规定的内容、时间及份数向发包人交付经相关主管部门审批的设计文件，并对提交的设计文件的质量负责。交付的设计文件编制深度不满足有关深度规定，需要重新作重大修改或补充而导致设计文件不能按时通过评审机构审查，未能获得相关主管部门的审批时，逾期每延误一天，每天应减收该项目应收费用的2‰。
9.2.2本项目主体工程的设计合理使用年限为50年，景观绿化、照明、交通安全设施设计合理使用年限为20年。
9.2.3设计人对其所编制的设计文件质量负责，按规定的时间要求通过主管部门的审批，设计文件的质量问题而造成返工所发生的一切费用由设计人自理。由于设计人设计错误或由于资料收集欠缺导致现场踏勘不明发生不应发生的设计变更,造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的各阶段设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额为直接经济损失乘以设计人应付责任比例。
9.2.4设计人不得随意修改或变更经主管部门审批后的设计文件，除发包人的要求以外；
擅自修改或变更设计文件造成发包人损失的一概由设计人负责赔偿，赔偿金按工程实际损失的金额支付给发包人。发包人未经原审批主管部门发布修改文件的，其修改费用自理，财政不予支付。
9.2.5设计应达到要求深度，否则造成的修改、变更由设计人负责。
9.2.6实施过程中发现遗漏项目纳入总包范围，无须重新委托及计费。
9.2.7由于设计人原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的2‰/天。
9.2.8设计人交付设计文件后，按规定参加有关主管部门的审查，并根据审查结论负责不超出原定30%范围的内容做必要调整补充，费用不计。项目施工后，设计人必须向施工现场派驻不少于两人的设计代表，向发包人及施工单位进行技术交底、现场处理有关设计问题并参加竣工验收。在一年内若项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，可按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。设计文件审定后，非设计人原因修改工作量在原工作量30%以内的，可不另计费用，超出部分按原设计费标准的50%计费。由于本
工程的复杂性，本工程正式开工之日起,设计人应常驻现场至主体工程结束止,且不另计费。
9.2.9设计人服务时间自合同签订之日起至竣工验收合格之日止。
十保密
发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。除由于设计人的原因造成双方解除合同的情况以外。设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。
十一仲裁
本项目设计合同发生争议，发包人与设计人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由南宁仲裁委员会仲裁或可直接向人民法院起诉。
十二合同生效及其他
12.1设计人应派设计代表至施工现场进行配合与解决有关问题，不另计费。设计人在接到通知4小时内到达工地解决问题，如超过时限，发包人另请人解决问题，费用从设计人的质保金内支付。
12.2本项目中，设计人不得违反国家或地方有关法律规定指定或变相指定建筑材料（如采用专利技术、专利产品等）、设备的生产厂或供货商。设计人应免费配合对建筑材料、设备的看样和定货。
12.3设计人在本项目各阶段设计过程中如需引进国内外相关人材、技术或需到国内外参观考察时，其相关的费用均由设计人承担。
12.4本合同双方法定代表人或授权委托代理人签字盖章即生效，本合同一式xxxx份，其中正本xxx份，发包人xxx份，设计人xxx份。副本xx份，发包人xx份，设计人xx份，南宁市财政投资评审中心xxxx份，合同的正副本具有同等的法律效力。
十三补充条款
13.1本项目的项目负责人及技术负责人是：xxxxxxxxxx ，设计人未经发包人同意的情况下不能随意调换，如必须调换时须提前xxxx天报发包人同意；不经发包人同意而擅自调换的，发包人对设计人给予xxxxxxxxxxxx元/天·人的罚款。
（本页以下空白）
电力工程勘察设计合同 发包人：某某建设集团某某臵业投资有限公司（以下简称甲方）承包人：某某电力设计股份有限公司某某分公司（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律、法规的有关规定，经协商，甲乙双方达成如下协议: 一、项目主要内容与技术经济效果 项目名称：某某国际大酒店、某某花园小区配电工程 根据甲方的委托，乙方对某某国际大酒店、某某花园小区配电工程进行详细的勘察设计，其服务的主要内容如下： 1. 对所委托的工程进行现场踏勘、收集资料，并按建设部有关规范、规程和现场实际情况进行分析论证和经济、技术比较，提供合理、可靠、安全的方案。 2.对变电所工程，则须对该工程的电气平面布臵、开关柜选型、二次保护等内容提供详细的设计技术文本和设计资料。 3.对土建工程，提供甲方所需要的技术文本和资料。 4.项目的主要服务指标。 二、项目实施计划、进度、期限、地点 1.进度和期限： 2011年月日开工； 2011 年 10 月底前，乙方向甲方提交经验收合格的勘察设计技术资料及设计文本8份等文件资料。 2.地点：某某市某某区。
三、甲方承担的工作内容与责任： 1.提供必要的基础资料，并对其完整性、正确性负责。 2.在有关人员进入现场勘察作业时，应提供必要的生活和工作条件，其费用由乙方负担。 3.按国家有关规定付给勘察设计费，即万元。 4.维护乙方提供的所有成果和文件，不得擅自修改和转让给第三方重复使用。 5.在踏勘和勘察定位时，派专人配合。 6.因勘察定位需要而造成的农作物及其它损坏、赔偿费用由甲方承担。 7.甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成乙方设计返工时，应按乙方实际所耗工作量向乙方支付返工费。 四、乙方承担的工作内容与责任 1.按时向甲方提交勘察设计资料，并对质量负责。 2.负责对文件进行技术交底。 3.对甲方提出的合理要求和修改意见，应予考虑和满足。 4.乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。 5.乙方为本合同项目的服务至施工安装通电结束为止。 6. 提交正式勘察设计技术资料及设计文本8份（按国家计委规定：乙方免费提供设计文本8份，甲方如需要增设计文本份数，增加部分甲方按乙方成本付款）。 五、合同成交总金额 1.合同价款：￥万元，（大写）：万元整。 本合同价为固定总价。除合同价款万元外，不增加任何费用。乙方耗费的人工、设备、资料及其他因履行本合同义务所开支全部费用，均
设计长期合作协议范本新 甲方： 代表： 地址： 电话： 乙方： 代表： 地址： 电话： 依照法律、法规的规定，为了进行长期友好协作，甲乙双方本着友好合作共同发展的目的签订本合作协议。 一、双方责任 1、甲方负责对方承接工程项目。 2、乙方对甲方承接的所有建筑物进行针对性装饰设计，在双方约定时间内按时完成设计工作。 3、乙方应积极支持甲方在投标期间的一切活动，包括代表甲方出席投标场所。在此期间不得对外透漏甲方投标工程的一切资料包括信息。 4、乙方对新建筑物，其建筑装饰设计收费标准，不包括相应一般的消防、系统设计收费。如甲方对装饰装修工程有特殊要求，可由双方另议，另行收取设计费。 5、甲方需对除设计外的工程项目事项进行管理。 二、合作收益 1、甲方委托设计时，乙方收取约定总设计费的％作为定金，合同履行后，定金 抵作设计费。 2、设计方案完成时追加收取总设计费的 __ ％。 3、设计交付施工图时追加收取总设计费的 __ ％。 4、甲方收取总设计费的 ___ ％作为合作费用。 5、上述各取费额度，可依工程具体情况选用。若在设计过程中增加项目或产生非乙方原因的重大修改，由双方按本文规定另行议定标准。 三、设计约定 1、双方未结清设计费用时，项目相关资料与设计电子文档不得带走。 2、若甲方需要软装饰设计，则须另加收设计费给乙方。 3、若甲方需要乙方全程跟踪及施工监督服务，则须协商洽谈另行收费。 四、保密原则乙方和甲方均有义务履行保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方披露或透露有关本协议内容项目下的任何信息。 五、违约责任 1、甲方和乙方应正当行使权利，履行义务，保证本协议的顺利进行。 2、任何一方没有充分、及时履行义务的，应当承担违约责任；给其他方造成损失的，应赔偿其他方由此所遭受的直接和间接经济损失。 六、争议解决协议有效期内，若双方发生任何争议，应本着相互谅解、互惠互利的原则协商解决。如果协商不成，双方可向方所在地人民法院诉讼。 七、其他 1、本协议有不详之处，甲方、乙方通过协商补充协议或条款。
广告设计公司合同 篇一：广告公司合同样本 广告公司合同样本 单位：（下简称甲方） 广告商：（下简称乙方 依据《中华人民共和国合同法》和有关法规的规定，乙方接受甲方的委 托，就委托设计事项，双方经协商一致，签订本合同，信守执行： 一、委托事项： 二、付款方式： 1、甲方需在合同签订之时支付总费用的40%，即 ____元(人民币 )给乙方，乙方收到甲方的款项后开始设计。 2、乙方提供完整的设计稿，甲方确认后,应当即付清总费用的全部余款。 三、设计时间： 1、乙方需在 __个工作日内提供比较完整的设计稿。 2、乙方需在 _____年__月__日完成甲方公司委托的设计工作(由甲方原因耽误的时间，完稿时间应顺延)。 四、双方的责任与义务： 1、乙方应按甲方要求按质按量按时完成相关设计工作。 2、甲方有责任全力配合乙方开展本合同所规定的工作，并根据乙方需要提 供相关资料。由于甲方提供所需资料延误时间造成的后果，由甲方承担。 3、甲方应在设计开始前提供完整的设计资料，由于甲方提供资料不完整、 内容改动而造成的设计结构改动，甲方须另行支付相应的设计改动费用。
4、乙方收到甲方的完整设计资料后进行部分小样设计以方便甲方确定风格，风格确定后乙方开始进行初稿设计。 5、甲方有权对乙方所设计的作品提出修改意见，初稿甲方可提出一次结构上的修改，初稿确定后的结构修改，甲方须另行支付相应费用。 6、因甲方修改，延误时间造成的后果，由甲方承担。 7、由于后期制作造成的损失由甲方独自承担，由于制作物设计出现问题造成的损失由乙方承担。因版权、文责所引发的法律责任，经济纠纷由甲方承担。 8、设计项目期间乙方挂靠于甲方品牌之中，不得以乙方身份单独与客户签订任何形式的合作协议。 五、知识产权约定： 1、乙方对设计完成的作品享有著作权。甲方将委托设计的所有费用结算完毕后，乙方可将作品著作权转让给甲方。 2、甲方在未付清所有委托设计费用之前，乙方设计的作品著作权归乙方，甲方对该作品不享有任何权利。 3、甲方在余款未付清之前擅自使用或者修改使用乙方设计的作品而导致的侵权，乙方有权追究其法律责任。六、违约责任： 1、甲方在设计作品初稿完成前终止合同，其预付的费用无权要求退回；甲方在乙方作品初稿完成后终止合同的，应当支付全额的设计费用。 2、乙方如无正当理由提前终止合同，所收取的费用应当全部退回给甲方。 七、甲乙双方如因履行本合同发生纠纷，应当友好协商解决，协商不成的，甲乙双方任何一方均可向北京仲裁委员会提请仲裁解决。 八、本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效，本合同一式两份，双方各持对方签字（盖章）合同一份，具有同等的法律效力。
工程设计合作框架协议范本 只要协议对买卖合同双方的权利和义务作出明确、具体和肯定的约定，即使书面文件上被 冠以“协议或“协议书的名称。 写合作协议方案需要列出详细的过程。 下面是学习啦给你介绍的工程设计合作框架协议范本，希望对你有帮助。 工程设计合作框架协议范本甲方：***设计院(以下简称甲方)乙方：***设计院(以下简称 乙方)为了共同开发***本地工程设计业务，积极寻求合作共赢的发展模式，努力推动***地区 燃气事业快速地发展。 甲、乙双方以互惠互利、共同发展为宗旨，自愿建立公平、公正和诚实信用的原则，充分 发挥各自的优势，尽可能扩大双赢效果，经双方友好协商，决定就***地区燃气工程项目业务 承接及设计开展等方面进行紧密合作，并达成如下协议：第一条：合作内容***市域范围内燃 气高压输配系统、lng 场站、结构或敷设条件特别复杂的中压市政管道、cng 等城市燃气工程 项目。 第二条：合作方式在甲、乙双方各自资质范围内，根据技术实力进行分工，共同完成燃气 工程项目设计文件编制工作。 1.高压管道、lng 气化站、储配站以及 cng 门站等场站工程以甲方为主导，乙方派遣技术 人员参与工艺、电气等专业的设计工作。 2.中压管道、次高压管道、调压站等工程项目，乙方可视不同工程的复杂情况、建设规模 等具体情形，经双方协商后，确定参与设计或在甲方支持下承担主要设计工作，但施工图设计 文件由甲方负责校审，设计文件均以甲方名义发放。 第三条：甲方的职责 1.甲方作为投标主体参与竞标，负责并配备项目投标所需的资质及 其相关材料。 2.甲方负责投标以及业主要求办理的相关工作。 3.甲方负责向乙方提供技术支持。 4.甲方作为工程项目总承包商， 对设计文件的质量﹑安全及文件交付日期等各项指标承担 责任。 第四条：乙方的职责 1.乙方负责与业主方的协调工作，完善工程设计前期事务，充分保 证双方的权益。 2.设计过程中，乙方协助完成规定设计手续办理，协调项目所在地的地方关系，协助设计 工作正常开展。 3.乙方协助甲方向业主或当地相关职能部门索取与建设项目有关的基础资料。 第五条：设计费分配 1.以项目中标价为依据(非招投标项目，以一方与业主单位签订的合 同价为依据)，双方具体协商确定设计费分配比例，并签订单项工程设计合作协议。 第六条：双方声明 1.甲乙双方之间结为战略合作伙伴关系。 2.项目开始实施设计时，甲方提供必要的工作环境，方便乙方人员参与项目各工作环节，
发包人： 设计人： 经发包人和设计人协商一致，发包人委托设计人____________________________区域改造项目电力工程施工图纸的设计以及天津____________设计院电气图纸的对接和补充设计工作。 第一条本合同签订依据 1.1、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。 1.2、国家及地方有关工程勘察设计管理的法规和规章。 1.3、____________________________区域改造项目的批准文件。 第二条设计依据 2.1、发包人提交的文件、图纸等基础资料 2.2、设计人采用的主要技术标准： ①、项目所在地电力部门相关的规定和要求。 ②、现行的《供配电系统设计规范》。 ③、现行的《电力工程电缆设计规范》。 第三条合同文件的优先次序 构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：1、合同书；2、其它有关文件。
第四条本合同承发包主要内容和涵盖范围 4. 1、该项目建筑红线范围内商业配电室电气设计、住宅变配电室的基础提资设计、室外电缆管线土建设计。 4.2、该项目范围内的变配电室低压动力供电系统设计。 4.3、制冷机组10KV动力配电系统设计。 4.4、对天津____________设计院电气专业变配电系统的设计图纸中未完善的或缺项的部分进行对接和补充设计。 4.5、因为各建筑的各功能分区的低压配电系统____________设计院已经做出设计，因此，已有____________设计院的设计可做为变配电室低压出线的依据。变配电低压系统应根据所需为各个单体建筑选择出线开关和出线电缆的型号规格及参数。 4.6、因该项目总体施工图审查的需要，____________设计院对变配电室照明、变配电室接地、变配电室火灾报警系统已经做出设计。但因变配电设备位置等不确定的原因，所以不能作为最后施工的依据。该部分由本合同设计人审核确定或重新做出设计。 第五条设计成果要求 5.1、设计文件、图纸等设计成果（含设计采用的设备、材料、电线电缆、元器件的规格、型号、参数等）须符合现行的国家标准和规范以及供电部门的规范、规程、规定和相关要求。 5.2、设计人承诺本次设计与该项目的总体设计单位（天津____________设计院）的设计成果无缝对接，并对天津____________设计院的设计进行完善和补充，做到不留空白。 5.3、设计成果须通过工程所在地供电部门的审定并达到施工单位按图施工的深度。 第六条发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间
编号：_____________广告设计合作协议 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
甲方： 乙方： 依据《中华人民共和国合同法》和有关法规的规定，乙方接受甲方的委托，就委托设计事项，双方经协商一致，签订本合同，信守执行： 一、合同内容及要求： 甲方委托乙方为本项目的广告创意、设计、制作等合作事宜。 二、付款方式： 1、月付；乙方将设计品交付甲方验收合格，并提供设计清单，由甲方确认后一周时间内依据设计清单上的费用一次性支付给乙方，同时乙方需提供相应金额的发票。 三、设计与制作作品的时间及交付方式： 1、乙方需在双方约定的时间内完成设计方案。因甲方反复提出修改意见导致乙方工作不能按时完成时，可延期执行，延期时间由双方协商确定。 四、双方的权利义务： 甲方权利： 1、甲方有权对乙方的设计提出建议和思路，以使乙方设计的作品更符合甲方企业文化内涵。 2、甲方有权对乙方所设计的作品提出修改意见； 3、甲方在付清所有设计费用后享有设计作品的所有权、使用权和修改权； 4、甲方有权要求乙方不能在未经过甲方同意则随意使用甲方资料或作品，若损害甲方利益，甲方有权追究法律责任，并由乙方全权负责。 甲方义务： 1、甲方有义务按照合同约定支付相关费用； 2、甲方有义务提供有关企业资料或其他有关资料给乙方；
乙方权利： 1、乙方有权要求甲方提供有关企业资料供乙方设计参考； 2、乙方有权要求甲方按照合同约定支付相应款项； 3、乙方对设计的作品享有著作权，有权要求甲方在未付清款项之前不得使用该设计作品： 乙方义务： 1、乙方需按照甲方的要求进行作品设计与制作。 2、乙方需按照合同约定按时交付设计制作作品。 五、违约责任： 1、甲方在设计作品初稿完成前终止合同，其预付的费用无权要求退回；甲方在乙方作品初稿完成后终止合同的，应当支付全额的设计费用。 2、乙方如无正当理由提前终止合同，所收取的费用应当全部退回给甲方。 六、合同生效： 本合同一式叁份，甲方两份，乙方一份，具有同等法律效力。本合同自签字盖章之日起生效。甲方（盖章）：乙方（盖章）： 甲方代表签字：乙方代表签字： 日期：日期：
广告公司设计制作合同范本 甲方： 联系人： 乙方： 联系人： 就甲方委托乙方进行展览展示设计及施工事宜，甲乙双方经友好协商，达成如下协议： 一、项目概况： 名称： 工程地点： 工作范围： 竣工交付时间：签订合同后个工作日，因不可确定因素拖延双方协 议为准。承包方式：包工、包料、包质量、包工期。 二、质量保证： 装饰工程质量应符合国家标准、本合同附件及效果图的要求。 三、总价款及支付方式： 1、工程总价款为元（大写），该价款为固定价且已包括了设计费、材料费、制作安装费、装卸费、搬运费、税费等所有费用，如甲方再添 加附近内容以外项目或者数量变动，根据实际制作数量和价格补充协议。 2、付款方式： 本合同签订后甲方先付合同总价款的%，设计制作材料完毕安装完毕前三天，再支付总价款的%进度款，完工并经甲方验收合格后付合同总价
款的%结清。 四、工程要求： 1、乙方应当按经甲方签字确认的设计图、效果图（附件一）进行施工，未经双方书面同意，甲乙双方不得随意改动设计，因甲方改动材料 设计产生的费用甲方需承担; 2、乙方应当严格按经甲方预算部审定的《展览展示费用预算》（附 件二）的要求采购材料及设备。 3、乙方应保证其采购的产品均为合格产品。如乙方采购的产品不符 合质量要求或规格有差异，由乙方自行承担责任。 4、乙方应当保证该工程能够达到效果图的要求。 5、乙方负责施工现场及其施工人员的安全保管责任，乙方如违反有 关安全操作规程、消防条例和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此产生的一切经济损失。 五、违约责任： 1、因该工程的特殊性，甲方做好充分配合工作，乙方必须保证该工 程能够按时交付使用，因甲方造成时间延误乙方不承担责任，时间顺延，因乙方造成时间延误，乙方承担合同总价款10%的违约金。 2、甲方如中途有其他变动，不是因为乙方造成，甲方无权要回预付 定金，并支付乙方材料费和施工费、设计费等相关投入费用。 3、乙方在施工过程中应保证甲方财产的安全，如有损坏，应予赔偿，甲方也可在通知乙方后直接从应付工程款中扣除。 六、争议的解决： 因本合同的履行发生争议，双方应协商解决，协商不成，应向合同
YOUR LOGO 电力工程合同范本正式版 After The Contract Is Signed, There Will Be Legal Reliance And Binding On All Parties. And During The Period Of Cooperation, There Are Laws To Follow And Evidence To Find 专业合同范本系列，下载即可用
电力工程合同范本正式版 使用说明：当事人在信任或者不信任的状态下,使用合同文本签订完毕，就有了法律依靠,对当事人多方皆有约束力。且在履行合作期间,有法可依,有据可寻，材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。 发包方：（以下简称甲方） 承包方：（以下简称乙方） 根据XXXX电网公司批复的贵阳供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划，甲方确定将下列工程发包给乙方施工，现经双方协商，达成如下协议： 一、工程内容及承包方式 1、工程内容： 2、工程安装费万元（具体明细见附表）： 具体金额为：子项中标价×设计方案的工程量 3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式进行承包。 4、工程工期：从xx年xx月xx日至xx年xx月xx日。 二、工程价款的支付方式 5、工程价款的支付方式： 5.1、预付款：甲、乙双方签订合同后三十日内，甲方预付合同工程安装费的20% 5.2、工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后(质保期一年)，甲方支付乙方工程安装费的75%。
设计公司合作协议模板2篇 Design company cooperation agreement template 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号：XX-2020-01
设计公司合作协议模板2篇 前言：协议书是社会生活中协作的双方或数方，为保障各自的合法权益，经双方或数方共同协商达成一致意见后签订的书面材料。协议书是契约文书的一种，是当事人双方（或多方）为了解决或预防纠纷，或确立某种法律关系，实现一定的共同利益、愿望，经过协商而达成一致后，签署的具有法律效力的记录性应用文。本文档根据协议书内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1：设计公司合作协议范文 2、篇章2：设计公司合作协议样本通用版 篇章1:设计公司合作协议范文 甲方： 乙方： 甲乙双方本着诚信、平等、互惠的原则，经过友好协商就甲方委托乙方设计策划服务事宜达成如下协议： 一、服务内容与价格 1.服务内容：
项目尺寸 p数单价合计 2.协议总额为rmb元，大写人民币。 二、甲乙双方责任 1.甲方须提供明确的工作要求，同时及时向乙方提供相关的资料及咨询等;甲方须及时对乙方提出的设计方案进行反馈;甲方须按协议规定向乙方支付有关费用 2.乙方须通过电子文件向甲方提供详细设计方案，供甲方指定人员审定;乙方须严格按甲方要求，以专业水准进行协议规定之工作;乙方须遵守甲方商业（资料）机密。 3.乙方须向甲方提供至少五款不同的设计方案，供甲方确认，并在双方沟通基础上进行修改至完善; 若因乙方水准或设计思路偏差所致乙方提交设计稿无法为甲方所认可，乙方须再次向甲方提供设计方案。当前三次向甲方所提供的设计方案，在经乙方与甲方负责人积极沟通都不被甲方认可的情况下，甲方有权要求终止合同。在甲方向乙方承诺不使用、不传播乙方向甲方提供的.所有的设计方案基础上，甲方有权要求乙方在二个工作日退返全部订金。
设计策划制作合同书 甲方： 乙方： 依据《中华人民共和国合同法》和有关法规的规定，乙方接受甲方的委托，就委托设计事项，双方经协商一致，签订本合同，信守执行： 一、合同内容及要求： 二、设计与制作费用： 设计与制作费用总计为：人民币￥元，（大写：元整）。 三、付款方式： 1、甲方需在合同签订时付委托设计与制作总费用的50%即人民币￥×元，（大写：）。 2、乙方将设计制作印刷品交付甲方时，甲方需向乙方支付合同余款，即人民币￥×整（大写：）。 四、设计与制作作品的时间及交付方式： 乙方需在双方约定的时间内完成设计方案。因甲方反复提出修改意见导致乙方工作不能按时完成时，可延期执行，延期时间由双方协商确定。 五、知识产权约定： 1、甲方在未付清所有委托设计制作费用之前，乙方设计的作品著作权归乙方，甲方对该作品不享有任何权利。 2、甲方将委托设计制作的所有费用结算完毕后，甲方拥有作品的所有权、使用权和修改权。 六、双方的权利义务： 甲方权利： 1、甲方有权对乙方的设计提出建议和思路，以使乙方设计的作品更符合甲方企业文化内涵。 2、甲方有权对乙方所设计的作品提出修改意见； 3、甲方在付清所有设计费用后享有设计作品的所有权、使用权和修改权； 甲方义务：
1、甲方有义务按照合同约定支付相关费用； 2、甲方有义务提供有关企业资料或其他有关资料给乙方； 乙方权利： 1、乙方有权要求甲方提供有关企业资料供乙方设计参考； 2、乙方有权要求甲方按照合同约定支付相应款项； 3、乙方对设计的作品享有著作权，有权要求甲方在未付清款项之前不得使用该设计作品： 乙方义务： 1、乙方需按照甲方的要求进行作品设计与制作。 2、乙方需按照合同约定按时交付设计制作作品。 七、违约责任： 1、甲方在设计作品初稿完成前终止合同，其预付的费用无权要求退回；甲方在乙方作品初稿完成后终止合同的，应当支付全额的设计费用。 2、乙方如无正当理由提前终止合同，所收取的费用应当全部退回给甲方。 八、合同生效： 本合同一式两份，甲乙双方各持对方签字合同一份，具有同等法律效力。本合同自签字盖章之日起生效。 甲方（盖章）：乙方（盖章）： 甲方代表签名：乙方代表签名： 地址：地址：
只要协议对买卖合同双方的权利和义务作出明确、具体和肯定的约定，即使书面文件上被冠以“协议或“协议书的名称。 写合作协议方案需要列出详细的过程。 下面是学习啦给你介绍的工程设计合作框架协议范本，希望对你有帮助。 工程设计合作框架协议范本甲方：***设计院(以下简称甲方)乙方：***设计院(以下简称乙方)为了共同开发***本地工程设计业务，积极寻求合作共赢的发展模式，努力推动***地区燃气事业快速地发展。 甲、乙双方以互惠互利、共同发展为宗旨，自愿建立公平、公正和诚实信用的原则，充分发挥各自的优势，尽可能扩大双赢效果，经双方友好协商，决定就***地区燃气工程项目业务承接及设计开展等方面进行紧密合作，并达成如下协议：第一条：合作内容***市域范围内燃气高压输配系统、lng场站、结构或敷设条件特别复杂的中压市政管道、cng等城市燃气工程项目。 第二条：合作方式在甲、乙双方各自资质范围内，根据技术实力进行分工，共同完成燃气工程项目设计文件编制工作。 1.高压管道、lng气化站、储配站以及cng门站等场站工程以甲方为主导，乙方派遣技术人员参与工艺、电气等专业的设计工作。 2.中压管道、次高压管道、调压站等工程项目，乙方可视不同工程的复杂情况、建设规模等具体情形，经双方协商后，确定参与设计或在甲方支持下承担主要设计工作，但施工图设计文件由甲方负责校
审，设计文件均以甲方名义发放。 第三条：甲方的职责 1.甲方作为投标主体参与竞标，负责并配备项目投标所需的资质及其相关材料。 2.甲方负责投标以及业主要求办理的相关工作。 3.甲方负责向乙方提供技术支持。 4.甲方作为工程项目总承包商，对设计文件的质量﹑安全及文件交付日期等各项指标承担责任。 第四条：乙方的职责 1.乙方负责与业主方的协调工作，完善工程设计前期事务，充分保证双方的权益。 2.设计过程中，乙方协助完成规定设计手续办理，协调项目所在地的地方关系，协助设计工作正常开展。 3.乙方协助甲方向业主或当地相关职能部门索取与建设项目有关的基础资料。 第五条：设计费分配1.以项目中标价为依据(非招投标项目，以一方与业主单位签订的合同价为依据)，双方具体协商确定设计费分配比例，并签订单项工程设计合作协议。 第六条：双方声明1.甲乙双方之间结为战略合作伙伴关系。 2.项目开始实施设计时，甲方提供必要的工作环境，方便乙方人员参与项目各工作环节，乙方做好必要的配合工作。 因合作工作需要，一方向另一方派遣工作人员所产生的差旅等费用，由派遣方自行承担。 3.甲乙双方应充分发挥各自优势，积极协助解决项目进行中的困
电力工程建设合同书 发包人（甲方）： （以下简称甲方）承包人（乙方）： （以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等自愿和诚信信用的原则，甲乙双方就电力电器（高、低压：含变压器、电缆，高、低压配电柜、配电箱及户表工程，见材料清单）安装工程施工事宜协商一致，订立本合同。 一、由乙方负责甲方华盛嘉园项目配电室高、低压电力电器工程、工程设计（供电部门设计，及华盛嘉园电力设计施工图）工程安装，及大冶市供电公司等所有相关手续的办理和移交以及保证有关部门验收合格，交付甲方正常使用。 二、由甲方负责提供合格的变压器（一台SCB/10/630KVA干式变压器、一台SCB/10/200KVA的干式变压器，含变压器外壳及配套的风机，高低压配电柜配电箱及低压电缆，含风机、电梯、电缆及相关的配电箱）。其详细材料见工程预算表。所有材料及设备必须符合国家有关
标准的合格产品 三、本电器户表工程126户，实行抄表到户，并实行远程监控系统，另根据物业所需装商用电表5户。由乙方负责以上电力电气材料的安装（甲方负责提供的所有电气材料要符合国家质量标准及满足甲方图纸设计要求，低压阻燃电缆及高低压配电柜由电力公司网购指定产品，所有的电缆柜、电源箱元器件均为。 四、由乙方负责以上电力电气材料的安装，高压电缆、变压器及高、低压配电柜等材料的调试、计量及大冶市供电公司的所有相关手续的办理落实（费用由乙方负责），乙方负责保证此工程的验收合格和及时送电。 五、本工程自签订之日起50天，安装完成即交付使用，延长工期每天罚款500元。工程如出现质量问题，乙方在接到甲方通知后及时抵达现场及时处理。 六、经甲、乙双方共同协商，此工程总承包金额为玖拾万元，甲方预付款壹拾万元，工程动工后，甲方付至总金额的50%，工程安装验收完成后，甲方付至总金额的80%，正式送电后总金额付清（预留伍万元待整个配电室高、低电气工程移交供电部门后付清），工程保质期壹年。 七、本工程乙方在施工过程中，必须遵守国家的安全规
STANDARD AGREEMENT SAMPLE (协议范本) 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订日期：____________________ 编号：YB-HT-013368 设计项目合作协议(协议示范
设计项目合作协议(协议示范文本) 订立合同各合作人： 工程部：_________ 设计部：_________ 第一条合作宗旨相互尊重，双赢为目的，在密切的配合中共同发展。 第二条合作经营项目和范围 第三条合作期限 合作期限：_________年_________月_________日至_________年_________月_________日 第四条出资额、方式、期限 1、合作人_________以技术方式出资及相应的设计书籍，以_________元计算。 形式是合作协作工作，相互协助、配合，不存在股份制合作，独立核算，自负盈亏。 房租为每月_________元，用两张效果图代替，以月为单位，不得累计。 2、设计费项目合作的几种形式 (1)设计项目由_________介绍，项目作成后，按设计费的10%提点归介绍人
所得。 (2)共同合作的项目作成后，工程部并负责与甲方协调和收款任务，以每平方米的单价为基础，分别为： 每平方米45元，20% 每平方米65元，30% 每平方米85元，40% 分成，分成所得归工程公司所得，按工程公司内部股份，自行分配。 (3)投标项目，如工程部委托设计部作设计，应以实际合作方式进行，每张图单价以公司内部报价单为准，中标后，以整体设计费提点，提点方式以公司内部合作设计费报价单为准。 (4)如工程项目不用投标，工程部直接委托设计部作设计，以双方商定的点数提_________%，或一共多少费用即可。 第五条盈利分配，甲方付清设计费后，以_________为限，按比例分配，5日内完成，届时不分配，应有相应合理的理由，不得随意拖延，否则视为违约，责任自负。 第六条合作、退作 1、参与合作 (1)需承认本合同; (2)需全体合作人同意; (3)执行合同规定的权利义务。 2、解除合作 (1)需有正当理由方可解除合作;
委托设计制作合同 委托设计制作在设计专业领域是很常见的，对于委托设计制作合同你理解是怎样的以下 是华律网小编为大家整理的委托设计制作合同范文，欢迎参考阅读。 委托设计制作合同范文 1 甲方： 乙方： 依据《中华人民共和国合同法》和有关法规的规定，甲方委托乙方进行公司大数据形象 设计、制作安装的工作，双方经协商一致，签订本合同，信守执行： 一、委托之事项： 甲方委托贵州吉虎广告传媒有限公司为其设计大数据形象设计、以及制作安装。 二、委托设计费用： 公司大数据形象设计、制作安装总价为：人民币25767元，(大写：贰万伍仟柒佰陆拾 柒元整)。(详见附件1、2) 三、付款方式： 1.甲方需在合同签订之日起两个工作日内将委托设计总费用的40%即人民币：陆仟元整，以及甲方制作完毕所有宣传资料起两个工作日内将委托制作的总费用即人民币：壹万零柒佰陆拾柒元整，通过电汇或银行转账到乙方公司帐户(乙方收到甲方的银行划帐凭据后作为标 志设计的开始时间)。 2. 大数据形象设计、制作安装完成后，甲方需在三天内签名或盖章确认(以传真方式确认同样有效)，确认后甲方应当即付标志设计费用的全部余款。 四、乙方设计方案的时间，交付方式： 1.设计稿：乙方需在30个工作日内设计出甲方公司需要的大数据形象设计初稿。 2.大数据形象设计定稿后，乙方以电子稿和打印版手册(一份)的方式交付设计的方案， 乙方在收到甲方余款结清后的有关凭据后一个工作日内交付。 3.制作：乙方需要设计定稿后10个工作日内制作、安装完毕甲方需要的宣传资料。 五、知识产权约定： 1.乙方对设计完成的方案享有著作权。甲方将委托设计的所有费用结算完毕后，乙方务 必将作品著作权全部转让给甲方。 2.甲方在未付清所有委托设计费用之前，乙方设计的作品著作权归乙方，甲方对该作品 不享有任何权利。 六、双方的权利义务： 甲方权利： 1.甲方有权对乙方的设计提出建议和思路，以使乙方设计的作品更符合甲方企业文化内 涵。 2.甲方有权对乙方所设计的作品提出修改意见; 3.甲方在付清所有设计费用后享有设计方案的所有权利; 甲方义务： 1.甲方按照合同约定支付相关费用; 2.甲方有义务提供有关企业资料或其他有关资料给乙方; 乙方权利： 1.乙方有权要求甲方提供有关企业资料供乙方设计参考; 2.乙方有权要求甲方按照合同约定支付相应款项; 乙方义务：
设计服务合作框架协议书 甲方：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 乙方：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 为了扩大甲方和乙方的咨询设计能力，保证设计质量，本着团结、合作、互惠、互利的原则，经过友好协商，决定进行技术合作，现将有关事宜协议如下： 甲方和乙方根据建设部印发的《建设工程勘察设计合同管理办法》和《建设工程勘察设计合同》文本，结合工程的实际情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察设计质量，经双方协商一致，签订本协议。 一、协议的内容及有效期 1.1协议标的内容 1.1.1区域：全国。 1.1.2合作领域：传输、移动、数据、交换等通信专业的工程设计、勘察等。 1.1.3协议有效期：签订协议即日起1年。 1.2 费用 ①由我院承接设计任务，外协单位完成全部设计，我院负责审核盖章出版的，根据不同的专业和任务情况，付给外协单位项目合同签订额70%—75%。（完成关联交易额150万以下按合同签订额70%结算，150万
（含）以上按合同签订额75%结算） ②由外协单位承接设计任务，我院完成全部设计并审核出版的，我院根据该项目合同签订额付外协单位20%市场开发费。 ③对于在合作项目上发生的特殊情况，双方协商解决。 二、本协议签订论据 2.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。 2.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。 三、甲方职责： 3.1、甲方对合作的工程项目实行全面、综合管理，保证出版的设计文件符合相关规定，满足客户的要求，保证工程质量及进度。 3.2、甲方严格按照已有的质量体系程序文件要求组织合同和质量评审，确保设计质量。布置工程任务时对可能出现的技术关键问题、设计深度等进行事先指导。 3.3、甲方负责签订设计合同和各项外部协议。 四、乙方职责： 4.1、乙方以甲方名义对外联系任何项目时，须事前上报甲方，由甲方出面承接（或授权乙方承接）。 4.2、合作项目经由甲方业务管理部下达，并接受甲方质量、生产方面的管理。 4.3、乙方在与甲方合作项目之前，双方须由甲方牵头，充分协商签订
电力工程总承包合同 甲方(全称)：泉州润宇房地产开发有限公司 乙方(全称)：四川省岳池电力建设总公司安溪分公司 为明确甲、乙双方在工程施工中的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲、乙双方依自愿平等原则，协商一致，签订本合同。 第一条工程概况 1、工程名称：泉州润宇房地产开发有限公司施工临时用电工程 2、工程地点：安溪县 3、工程范围和内容：根据安溪县兴安电力工程设计有限公司设计的工程内容对设备采购、施工安装、验收送电总承包。 第二条工程质量 1、乙方应严格按照设计图纸施工，施工质量符合现行国家及安溪县供电责任有限公司相关要求。 第三条合同价款及支付方式 1、按现有的设计规模固定总价包干人民币265000 元（贰拾陆万伍仟元整），但如有改变原设计标准和规模的设计变更应双方协商解决。 2、合同签订后三天内甲方支付上述合同金额，乙方负责提供相应的税务发票。 第四条工程施工期限 1、工程施工期限从双方合同签订及甲方支付合同金额后后二十五工作日内完成，因天气或现场不适合施工及自然不可抗力等因素影响则相应顺延。 第五条工程承包方式为：包工包料。 1、工程所需材料由乙方自行采购，乙方所购材料应符合国家或电力行业有关的质量、技术规范的要求。 第六条施工图及技术资料供应 1、甲方自行负责施工图设计、预算书等相关费用。 第七条施工过程与设计变更 1、在施工过程中，应严格按图施工，但下列情况可予以改变:
㈠施工中发现设计有错误或有严重不合理的地方，乙方不得任意更改设计，应以书面形式通知甲方，由甲方在二天内与原设计单位商定提出修改或变更设计文件，经甲乙双方办理有关手续后继续施工。 ㈡甲方若需要对设计或施工进行修改或补充，乙方不得拒绝,但甲方应提前三天通知乙方(但系因外部干扰造成开工前无法通知的特殊情况除外)，如超过原设计标准和规模的设计变更，按变更后的标准和规模施工。 第八条双方的职责 1、甲方的职责： ㈠开工前，使施工现场具备施工条件。并在施工过程中，解决场地征用及青苗陪偿问题； ㈡根据工程进度的要求，统筹安排，组织协调施工单位之间的关系，以保证工程进度顺利进行。 ㈢派驻工地代表，对工程进度、工程质量进行监督，办理相关手续。 2、乙方的职责： ㈠组织有关人员做好各项施工准备工作。 ㈡按照工程的要求，做好相关材料的采购和管理。 ㈢根据国家、行业有关标准或规定和本合同的约定以及设计要求组织施工，确保工程质量，并接受甲方派出的代表的监督。 ㈣在施工中如遇到设计变更后超出原设计标准或规模时，需经甲、乙双方办理有关手续后报建设单位由建设单位批准后方可施工的，在设计变更尚未批准前，乙方不得施工。 ㈤在施工中如遇中途停建、缓建，甲乙双方对在建工程应做好保护。 ㈥在施工过程中，由于乙方自身原因造成的停工、返工、材料、构件的倒运、机械二次进场等损失，均由乙方自行负担。 ㈦按有关规定办理竣工验收送电技术资料，办理竣工验收送电。 ㈧乙方在工程竣工前，应清除施工后所遗留的废弃物，完成施工现场卫生工作，由此产生的费用由乙方承担。 ㈨必须做到文明施工，遵守地方政府和甲方对工程文明施工的各项规定并承担相应费用。 ㈩办理按本合同和有关规定的要求应由乙方负责办理的其他事项。
设计合作协议 甲方： 乙方： 甲、乙双方经友好协商，本着友好合作、互惠互利的原则，就合作经营工程设计业务事宜，达成如下协议： 一、业务管理 1.1 甲方授权乙方作为其全权代理，以甲方名义承接“”的设计工作。 二、协议期限 2.1 协议有效期至本项目竣工验收。 三、甲方责任 3.1 甲方负责在乙方设计完成的图纸上签审核名、审定名，并加盖出图章、注册章、消防章，于乙方送交图纸后三天内完成。 3.2 甲方保证为乙方提供上述工作的方便性及派出乙方缺少的专业人员协助其工作。 3.3 甲方负责开具发票。 3.5 甲方于设计费到账后三个工作天内，将乙方应得收入以现金形式（或乙方要求的其他形式）付给乙方。 四、乙方责任 4.1 乙方全面负责工程设计的具体工作，包括与工程发包方沟通、合同签订、协调设计费支付、现场勘察、收集资料、工程设计及设计项目的后期服务等。 4.2 乙方应在预定出图日期前三天将符合设计深度的图纸送交甲方审核，负责出图后图纸的更改及协调各工种的工作，如有重大改动应及时向甲方通报。 4.3 出图统一使用甲方的图框、图签。 五、设计费分配及结算方式 5.1 甲、乙双方就此项目所取得的设计费收入（即与工程发包方签订的工程设计合同约定设计费），按照甲方的百分之、乙方得百分之的比例进行分配。 5.2 乙方负责向工程发包方收取设计费。甲方收取全部设计费后三个工作天
内（节假日顺延）将乙方应得的份额（即所收款项的百分之）即万元（大 写元整）付给乙方。 5.3 甲方不得以任何理由拒付、少付或拖延向乙方转结乙方应得的设计费。 5.4 乙方对本合作所产生的任何应收账款的分配权，不受本协议到期或终止 的任何约束，直至具体设计任务完成、收款完毕并完成分配为止。 六、争议的解决方案 6.1 本合同履行过程中若发生争议，当事人双方应当及时友好协商解决，协 商不成的，双方约定提交深圳市仲裁委员会仲裁解决。 七、其他约定 7.1 本协议在双方签字盖章后生效。 7.2 本协议未尽事宜由甲、乙双方协商解决，也可以签订补充协议或修改本 协议，补充或修改的协议与原协议具同等法律效力。 7.3本协议一式贰份，双方各执壹份，均具同等法律效力。（以下无正文）甲方（盖章）：乙方（盖章）： 法定代表人（或委托代理人）：法定代表人（或委托代理人） 签订日期：年月日
企业形象设计合同 合同编号：甲方： 乙方： 乙方为了提高知名度，统一企业形象，达到更高的社会认知，获得更广泛的公信力。在平等协商的基础上，特委托甲方对乙方的企业形象进行设计，达成如下协议，以资共同遵守： 第一条设计内容 甲方为乙方进行企业形象设计，包括如下内容： 1．企业标志：企业的标志； 2．企业名称标准字：企业的正式名称，以中文及英文两种定名； 3．品牌标准字，代表企业产品的品牌，以中文及英文两种设计； 4．企业的标准色； 5．企业标语：对外宣传公司的特长、业务、思想等要点的标语，以中文及 英文两种设计； 6．专用字体：公司主要使用的文字（中文、英文）、数字等专用字体； 7．公司证件：徽章、工作证、名片、旗帜等； 8．文具类：公司专用的信封、信笺、各种表格、文件袋、笔记本等； 9．符号类：各种公司招牌、建筑物的外观、霓虹灯、大门、入口标志等； 10．广告类：各种报纸、杂志、宣传卡、招贴、年历、广播、电视、pop广 告等； 11．商品包装类：各种纸盒、纸袋、购物包、皮箱、容器包装、包装纸等； 12．交通用具类：各种业务用车、运货车等企业的各种车辆等； 13．服装类：男女制服、工作服、臂章、工作帽、领带等； 14．法律文书格式类：各种法律文书的字体、格式等； 15．其他：橱台、家具、餐具、烟灰缸、壁饰等；
16．人员素质类：管理人员的言行、工作人员的言行、勤务态度、待客态度等； 17．双方另有约定的内容：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 第二条合同期限 本合同的履行期限为＿＿＿年＿＿月＿＿日至＿＿＿年＿＿＿月＿＿日。 第三条收费标准 1．本合同根据双方协定，合同总价为＿＿＿＿＿＿＿＿＿元（大写＿＿＿＿＿元整）。 2．付款方式： （1）第一次支付时间为：＿＿＿年＿＿月＿＿日前乙方应当向甲方支付＿＿＿＿元，占总额的＿＿＿＿＿＿％。 （2）第二次支付时间为：＿＿＿年＿＿月＿＿日前乙方应当向甲方支付＿＿＿＿元。占总额的＿＿＿＿＿＿％。 （3）余款支付时间为：甲方交付工作成果之日起15个工作日内，乙方应当向甲方支付剩余款项＿＿＿＿元。占总额的＿＿＿＿＿＿％。 3．支付形式： 乙方应当通过银行转账的方式将合同款项支付至甲方指定账户： 开户银行： 银行账号： 第四条甲方的权利和义务 1．甲方应当诚实履行合同，积极与乙方联系，设计方案应得到乙方的书面认可。 2．甲方应当在本合同签订之日起＿＿＿日内，即＿＿＿年＿＿月＿＿日前向乙方提供初步方案，否则视为违约。 3．甲方在签订本合同时，已经充分明白合同文件中的所有条款，甲方提交的方案须符合乙方的实际，方案必须具有联系性和实际可操作性，否则视为甲方违约。 4．甲方负有向乙方汇报工作的义务，甲方在向乙方提供初步方案后，不得再自行进行