案例复习题
在我国某工程中采用固定总价合同，合同条件规定，承包商若发现施工图中的任何错误和异常应通知业主代表。在技术规范中规定，从安全的要求出发，消防用水管道必须与电缆分开铺设；而在图纸上，将消防用水管道和电缆放到了一个管道沟中。
承包商按图报价并施工，该项工程完成后，报告工程师进行验收，对此，工程师应该如何处理？并说明理由。
答：指令承包商按规范要求施工，重新铺设管道沟，并拒绝给承包商任何补偿。
其理由是：
(1)两种管道放一个沟中极不安全，违反工程规范。在工程中，一般规范(即本工程的说明)是优先于图纸。
(2)即使施工图上注明两管放在一个管道沟中，这是一个设计错误。但作为一个有经验的承包商是应该能够发现这个常识性的错误的。而且合同中规定，承包商若发现施工图中任何错误和异常，应及时通知业主代表。承包商没有遵守合同规定。
案例2
在某一国际工程中，工程师向承包商颁发了一份图纸，图纸上有工程师的批准及签字。但这份图纸的部分内容违反本工程的专用规范(即工程说明)，待实施到一半后工程师发现这个问题，要求承包商返工并按规范施工。承包商就返工问题向工程师提出索赔要求，但为工程师否定。承包商提出了问题：工程师批准颁布的图纸，如果与合同专用规范内容不同，它能否作为工程师已批准的有约束力的工程变更？试述其理由。
答：(1)在国际工程中通常专用规范是优先于图纸的，承包商有责任遵守合同规范。
(2)如果双方一致同意，工程变更的图纸是有约束力的。但这一致同意不仅包括图纸上的批准意见，而且工程师应有变更的意图，即工程师在签发图纸时必须明确知道已经变更，而且承包商也清楚知道。如果工程师不知道已经变更(仅发布了图纸)，则不论出于何种理由，他没有修改的意向，这个对图纸的批准没有合同变更的效力。
(2)承包商在收一个与规范不同的或有明显错误的图纸后，有责任在施工前将问题呈交给工程师(见本节
前面的分析)。如果工程师书面肯定图纸变更，则就形成有约束力的工程变更。而在本例中承包商没有向工程师核实，则不能构成有约束力的工程变更。鉴于以上理由，承包商没有索赔理由。
在一国际工程中，按合同规定的总工期计划，应于××年×月×日开始现场搅拌混凝土。因承包商的混凝土拌和设备迟迟运不上工地，承包商决定使用商品混凝土，但为业主否决。而在承包合同中未明确规定使用何种混凝土。承包商不得已，只有继续组织设备进场，由此导致施工现场停工、工期拖延和费用增加。对此承包商提出工期和费用索赔。而业主以如下两点理由否定承包商的索赔要求：
(1)已批准的施工进度计划中确定承包商用现场搅拌混凝土，承包商应遵守。
(1)拌和设备运不上工地是承包商的失误，他无权要求赔偿。
最终将争执提交调解人。问调节人如何处理？
答案：调解人认为：因为合同中未明确规定一定要用工地现场搅拌的混凝土(施工方案不是合同文件)，则商品混凝土只要符合合同规定的质量标准也可以使用，不必经业主批准。
因为按照惯例，实施工程的方法由承包商负责。他在不影响或为了更好地保证合同总目标的前提下，可以选择更为经济合理的施工方案。业主不得随便干预。在这前提下，业主拒绝承包商使用商品混凝土，是一个变更指令，对此可以进行工期和费用索赔。但该项索赔必须在合同规定的索赔有效期内提出。当然承包商不能因为用商品混凝土要求业主补偿任何费用。最终应该给予承包商工期和费用补偿。
案例4
在一房地产开发项目中，业主提供了地质勘察报告，证明地下土质很好。承包商作施工方案，用挖方的余土作通往住宅区道路基础的填方。由于基础开挖施工时正值雨季，开挖后土方潮湿，且易碎，不符合道路填筑要求。承包商不得不将余土外运，另外取土作道路填方材料。
对此承包商提出索赔要求，问工程师是否批准其索赔，并说明理由。
答案：工程师否定了该索赔要求，理由是，填方的取土作为承包商的施工方案，它因受到气候条件的影响而改变，不能提出索赔要求。在本案例中即使没有下雨，而因业主提供的地质报告有误，地下土质过差不能用于填方，承包商也不能因为另外取土而提出索赔要求。
因为：
(1)合同规定承包商对业主提供的水文地质资料的理解负责。而地下土质可用于填方，这是承包商对地质报告的理解，应由他自己负责。
(2)取土填方作为承包商的施工方案，也应由他负责。
〔背景材料〕
建设单位将一钢筋混凝土结构 45 层商贸大厦建设工程项目的施工招标和施工阶段监理任务委托给
某一建设监理公司，并签订了建设工程委托监理合同。
〔问题〕
1. 向招投标管理部门申请招标前,监理单位应协助业主取得哪些文件？
该监理单位建议业主采取公开招标方式，并在招标公告中要求投标者应具有一级资质等级的施工单位参加投标。参加投标的施工单位与施工联合体共有 8 家。在开标会上，开标前，公证处倾向要提出对各投标单位的资质进行审查。在开标中，对参与投标的金盾建筑公司的资质提出了质疑，虽然该公司资质材料齐全，并盖有公章和项目负责人的签字，但法律顾问认定该公司不符合投标资格要求，取消了该标书。另一投标的单位三星建筑施工联合体是由三家建筑公司联合组成的施工联合体，其中甲建筑公司为一级施工企业，乙、丙建筑公司为三级施工企业。该施工联合体也被认定为不符合投标资格要求，撤销了其标书。
2. 开标会上能否列入“审查投标单位资质”这一程序 ? 为什么 ?
3. 为什么金盾建筑公司被认定不符合投标资格 ?
4. 为什么三星建筑施工联合体也被认定不符合投标资格 ?
〔参考答案〕
问题 1 答案：
向招投标管理部门申请招标前，监理单位应协助业主取得下列文件:
(1) 当地计委下达的该工程列入地方基建计划的批文；
(2) 建设工程投资许可证；
(3) 建设用地规划许可证；
(4) 施工许可证。
问题 2 答案：
投标单位的资质审查应放在发放招标文件之前进行,即所谓的资格预审。故在开标会议上一般不再进行此项议程。
问题 3 答案：
因为金盾建筑公司的资质资料没有法人签字,所以该文件不具有法律效力。项目负责人签字没有法律效力。
问题 4 答案:
根据《建筑法》第二十七条第二款 ,“两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，当按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程”,即对该联合体应视为相当于三级施工企业,不符合招标要求一级企业投标的资质规定。
案例6
某工程报价中有钢筋混凝土梁40m3，测算模板285m2，支模工作内容包括现场运输、安装、拆除、清理、刷油等。由于发生许多干扰事件，造成人工费的增加，现对人工费索赔分析如下：合同中规定：预算支模用工3.5小时/m2，工资单价为5美元/小时，则模板报价中人工费为：
5美元/小时×3.5小时/m2×285m2=4987.5美元
在实际工程中，按照量方、用工记录、承包商的工资报表：
①由于工程师指令工程变更，使实际钢筋混凝土梁为43m3，模板为308m2;
②模板小组12人共工作12.5天，每天8小时，其中等待变更，现场12人停工6小时：
③由于国家政策变化，造成工资上涨到5.5美元/小时。
则实际模板工资支出为：
5.5美元/小时×8小时/(天·人)×12.5天×12人=6，600美元实际状态与合同状态的总差额为：
6600美元—4987.5美元=1612.5美元
问题：承包商的计算是否正？工程师批准的人工费总额应该是多少？
答：由于设计变更、政策的变化和等待变更指令属于业主的责任和风险：
①设计变更所引起的人工费变化：5美元/小时×3.5小时/m2×(308-285)m2=402.5美元
②工资上涨引起的人工费变化：
(5.5-5)美元/小时×3.5小时/m2×308m2=539美元
③停工等待变更指令引起的人工费增加：
5.5美元/小时×12人×6小时=396美元
所以工程师批准的人工费增加总额为：
402.5+539+396=1337.5美元
则承包商有理由提出费用索赔的数量为1337.5美元。
(3)由于劳动效率降低是由承包商自己负责，则：
承包商实际使用工时=8小时/(工日·人)×12.5天×12人=1200工时
承包商用工超量=1200工时—3.5小时/m2×308m2－6小时/人×12人=50小时，相应人工费增量=5.5美元/工时×50工时=275美元
案例7
例如：某工程采用FIDIC 条件，其中某分项工程量为400m3混凝土，合同单价为200元/ m3，报价中的管理费30元/ m3。合同规定，工作量超过25％即可调整单价，其中管理费总额不变。现实际工作量为600 m3，计算承包商应该得到的费用补偿额？
答：调整后单价中管理费＝30元/ m3×400 m3/600 m3＝20元/ m3
则调整后单价应为：200＋(20－30)＝190元/ m3
在工程量增加25％范围以内用原价，即
200(400 (1＋25％)＝100，000元
超过部分采用新价格：190 (600－400 (1.25)＝19，000元
则该分项工程实际总价格为：
100000＋19000＝119000元
费用索赔额为: 119000－400*200＝39000元
案例8
〔背景材料〕
某项建设工程项目，业主与施工单位按《建设工程施工合同 ( 示范文本 ) 》签订了工程合同，工程未进行投保。在工程施工过程中，遭受暴风雨不可抗力袭击，造成了相应的损失，施工单位及时向监理工程师提出索赔要求，并附索赔有关的资料和证据。索赔报告的基本要求如下:
1.遭暴风雨袭击是因非施工单位原因造成的损失，故应由业主承担赔偿责任。
2. 给已建分部工程造成破坏，损失计18万元，应由业主承担修复的经济责任，施工单位不承担修复的经济责任。
3. 施工单位人员因此灾害数人受伤，处理伤病医疗费用和补偿金总计 3 万元，给予赔偿。
4. 施工单位进场的正在使用的机械、设备受到损坏，造成损失8万元，由于现场停工造成台班费损失 4.2 万元，业主应负担赔偿和修复的经济责任。工人窝工费 3.8 万元，给予支付。
5. 因暴风雨造成现场停工 8 天，要求合同工期顺延 8 天。
6. 由于工程破坏，清理现场需费用 2.4 万元，业主应予支付。
〔问题〕
一、监理工程师接到施工单位提交的索赔申请后，应进行哪些工作 ?
二、不可抗力发生凤险承担的原则是什么 ? 对施工单位提出的要求如何处理 ?（请逐条回答 )
〔参考答案〕
问题 1 答案：监理工程师接到索赔申请后应进行以下主要工作
1. 审核承包人的索赔申请；
2.判定索赔成立原则；
3. 对索赔报告的审查；
4. 与承包人协商补偿；
5. 签发索赔处理决定，当工程师确定的索赔额超过其权限范围时，必须报请发包人批准。
问题 2 答案：不可抗力风险承担责任的原则:
( 一 ) 处理原则:
1．工程本身的损害由业主承担；
2．人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；
3．造成施工单位机械、设备损害及停工等损失，由施工单位承担；
4．所需清理、修复工作的费用，由建设单位承担；
5．工期给予顺延。
（二）索赔报告中的六项基本要求的处理方法：
索赔报告中的六项基本要求的处理方法：
第1条经营损失由双方分别承担，工程延期应予签证顺延；
第2条工程修复、重建18万元由由业主支付；
第3条索赔不予认可，由施工单位承担；
第4条索赔不予认可，由施工单位承担；
第5条应予认可，顺延合同工期8天。
第6条由建设单位承担。
案例9
〔背景材料〕
对某项工程的施工，业主通过公开招标方式选定了承包商。签订合同时，业主为了约束承包商能保证工程质量，要求承包商支付了 20 万元定金。业主与承包商双方在施工合同中对工程预付款、工程质量、工程价款、工期和违约责任等都作了具体约定。
施工合同履行时，在基础工程施工中碰到地下有大量文物，使整个工程停工 10 天工程施工中由于施工机械出现故障，使进度计划中关键线路上的部分工作停工 15 天。两次停工承包商都及时向监理工程师提出了工期索赔申请，并提供了施工记录。
〔问题〕
1. 招标时对承包商的资格预审查的内容有哪些 ?
2. 定金与预付款有什么区别 ?
3. 监理工程师判定承包商索赔成立的条件是什么 ?
4. 监理工程师对两次索赔申请应如何处理 ?
〔参考答案〕
问题 1 答案：对承包商资质审查的内容有：法人资格和组织机构、财务报表、人员施工机械设备情况、分包计划、近5年完成同类工程项目调查、在建工程项目调查、近2年涉及的诉讼案件调查、其他资格证明。
问题 2 答案：定金与预付款的区别：
1．目的不同。定金的目的是为了证明合同的成立和确保合同的履行，而预付款是为了解决承包商在工程准备和材料准备中的资金问题。
2．性质不同。定金是担保形式，是法律行为；而预付款是一种惯例，是约定俗成的习惯，不是法律行为。3．处理不同。定金视合同履行情况有不同的法律后果：
（1）合同正常履行，定金返还；
（2）合同部履行，双方都无过错，定金返还；
（3）支付定金的一方不履行合同，无权获得返还定金
（4）收取定金的一方，不履行合同，双倍返还定金。
预付款在工程进度款中按比例以扣还的方式归还。
问题3答案：监理工程师判定承包商索赔成立的条件：
1．与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误；
2．造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定，不属于承包人应承担的责任，包括行为责任或风险责任；
3．承包人按合同约定的程序提交了索赔意向通知书和索赔报告。
问题 4 答案：两次索赔处理：
（一）对第一次索赔：
1.判定第一次索赔成立。因为：（1）遇到文物时的施工应视为业主应承担的风险，不属于承包
商的责任，工期索赔理由成立；（2）承包商及时提供了证据资料；（3）承包商及时提出了
索赔申请。
2.监理工程师根据监理记录核实延误的天数。
3.监理工程师签发工期变更令。
（二）对第二次索赔：
1.判定第二次索赔不成立。因为施工机械造成工期延误是承包商自己的责任，索赔无理由。
2.监理工程师应在收到索赔申请后28天内作出答复，表示索赔不成立。
案例10
〔背景材料〕
某大型工程项目地质情况复杂，由于工程项目建设任务十分紧迫，要求尽快开工井按时竣工，基础处理工程量难以准确确定。因此，业主根据监理单位的建议，采用单价合同方式与承包方签订了施工合同，对于工程变更、工程计量、合同价款的调整及工程款的支付等都作了规定。
〔问题〕
1. 在进行施工招标前，业主委托监理方协助业主编制施工合同条款，考虑到本工程的复杂情况，监理方对于有关工程变更的条款作了重点考虑。作为监理工程师，你认为：
(1) 属于工程变更的事项都包括哪些方面内容 ?
(2) 对于工程变更的管理方面，如果是发包方提出的变更应如何进行 ? 如果是承包方提出的变更应如何进行管理 ?
2. 在施工过程中，若承包商根据监理工程师的指示就部分工程进行了变更施工，试问变更部分合同价款应根据什么原则进行确定 ? 变更价款的确定应当按什么样的程序进行 ?
3. 若由于发包方提出的工程变更要求而引发承包方的费用索赔和延长工期的要求，但发包方与承包方对该项索赔要求未取得一致，从而形成合同争议，试问应当通过什么方式处理和解决争议？
〔参考答案〕
问题1答案：关于工程变更包括的内容和管理方面的两个问题：
(1)属于工程变更的事项包括：
①合同中包括的任何工作内容的数量的改变 (但此类改变不一定构成变更):
②任何工作内容的质量或其他特性的改变；
③任何部分工程的标高、位置和(或)尺寸的改变；
④任何工作的删减，但要交他人实施的工作除外；
⑤永久工程所需的任何附加工作、生产设备、材料或服务，包括任何有关的竣工试验、钻孔和其他试验和勘探工作
；
⑥实施工程的顺序或时间安排的改变。
(2) 发包方提出的工程变更应当不迟寻于变更前的 14 天书面通知承包方；若属于改变原工程标准或超过原工程规模的变更，还应报原规划管理部门审批，设计变更应由原设计单修改。如承包方应严格按图施工，不得随意变更设计，若承包商要求对原设计变更，应经监理工程程师同意，还需经原规划管理部门和其他有关部门审查批准，并由原设计单位提供变更配的图纸和说明。承包方擅自变更设计，要承担由此发生的费用、发包方的损失以及工期延误前的一切责任。由承包方提出、经监理工程师同意的设计变更，导致的合同价增减、发包方的主由发包方承担，工期顺延。
问题2答案：这里要回答两分问题：
(1)设计变更后，变更合同价款的调整按下列原则和方法进行：
①合同中已有适用于变更工程单价的，按合同已有的单价计算和变更合同价款；
②合同中只有类似于变更工程的单价，可参照它来确定变更价格和变更合同价款；
③合同中没有上述单价时，由承包方提出相应价格，经监理工程师确认后执行。
(2) 确定变更价款的程序是：
①变更发生后的14天内，承包方应提出变更价款报告,经监理王程师确认后，调整合同价；
②若变更发生后14天内承包方不提出变更价款报告，则视为该变更不涉及价款变更
③监理工程师收到变更价款报告日起14天内应对其予以确认；若无正当理由不确认时，自收到报告时算起14天后视为变更工程价款报告已被确认。
问题 3 答案：合同双方发生争议可通过下列途径寻求解决：
(1) 协商和解；
(2) 有关部门调解；
(3) 按合同约定的仲裁或仲裁协调申请仲裁；
(4) 向有管辖权的法院起诉。
案例11
〔背景材料〕
某单位为解决职工住房，新建一座住宅楼，地上 20 层地下 2 层，钢筋混凝土剪力墙结构。项目业主与施工单位、监理单位分别签订了施工合同、监理合同。施工单位(总包) 将土方开挖、外墙涂料与防水工程分别分包给专业性公司，并签订了分包合同。
施工合同中说明：建筑面积 21586 平方米，建设工期 450 天 ,2001年9月1日开工,2002年 12 月 26 日竣工，工程造价 3165 万元。
合同约定结算方法：合同价款调整范围为业主认定的工程量增减、设计变更和洽商；外墙涂料、防水工程的材料费。调整依据为本地区工程造价管理部门公布的价格调整文件。
合同履行过程中发生下述几种情况:
1.总包单位于 8 月 25 日进场，进行开工前的准备工作。原定于 9 月 1 日开工，因业主伐树手续而延误至 6 日才开工，总包单位要求工期顺延 5 天。此项要求是否成立？根据是什么?
2. 土方公司在基础开挖中遇有地下文物，采取了必要的保护措施。为此，总包单位请他们向业主要求索赔。对否？为什么?
3. 在基础回填过程中，总包单位已按规定取土样，试验合格。监理工程师对填土质量表示异议，责成总包单位再次取样复验，结果合格。总包单位要求监理单位支付试验费。对否？为什么?
4. 总包单位对混凝土搅拌设备的加水计量器进行改进研究，在本公司试验室内进行试验，改进成功用于本工程，总包单位要求此项试验费由业主支付。监理工程师是否批准？为什么?
5. 结构施工期间，总包单位经总监理工程师同意更换了原项目经理，组织管理一度导致封顶时间延误 8 天。总包单位以总监理工程师同意为由，要求给予适当工期补偿。
总监理工程师是否批准？为什么？
6. 监理工程师检查厕浴间防水工程，发现有漏水房间，逐一记录并要求防水公司整改。
防水公司整改后向监理工程师进行了口头汇报，监理工程师即签证认可。事后发现仍有部分房间漏水，需进行返。问返修的经济损失由谁承担？监理工程师有什么错误?
7.在做屋面防水时，经中间检查发现施工不符合设计要求，防水公司也自认为难以达合同规定的质量要求，就向监理工程师提出终止合同的书面申请，问监理工程师应如何协调处理？
8. 在进行结算时，总包单位根据投标书，要求外墙涂料费用按发票价计取，业主认为应按合同条件中约定
计取，为此发生争议。监理工程师应支持哪种意见？为什么?
〔问题〕
合同履行过程中发生的上述几种情况，请按要求回答上述问题。
〔参考答案〕
1．成立。因为属于业主责任 ( 或业主未及时提供施工场地 ) 。
2．不对。因为土方公司为分包，与业主无合同关系。
3．不批准。因按规定，此项费用应由业主支付。
4. 不批准。因为此项支出已包含在工程合同价中 ( 或此项支出应由总包单位承担 )。
5.不批。虽然总监同意更换，不等同于免除总包单位应负的责任。
6. 经济损失由防水公司承担。
监理工程师的错误:(1)不能凭口头汇报签证认可，应到现场复验；(2) 不能直接要求防水公司整改，应要求总包整改；(3) 不能根据分包单位的要求进行签证，应根据总包单位的申请复验、签证。
7. 监理理工程师应:
(1)拒绝接受分包单位终止合同申申请；
(2)要求总包单位与分包单位双方协商，达成一致后解除合同;
(3）要求总包单位对不合格工程返工处理。
8. 监理工程师应支持业主意见。因为按规定，合同条件与投标书条件有矛盾时，解释顺序为合同条件在投标书之先(或按合同约定结算) 。
案例12
〔背景材料〕
某高速公路项目利用世界银行贷款修建，施工合同采用 FIDIC 合同条件，业主委托监理单位进行施工阶段监理。该工程在施工过程中，陆续发生了如下索赔事件 ( 索赔工期与费用数据均符合实际 ):
一、施工期间，承包方发现施工图纸有误，需设计单位进行修改，由于图纸修改造成停工20天。承包方
提出工期延期 20 天与费用补偿 2 万元的要求。
二、施工期间因下雨，为保证路基工程填筑质量，总监理工程师下达了暂停施工指令，共停工10 天，其中连续 4 天出现低于工程所在地雨季平均降雨量的雨天气候和连续 6 天出现，特大暴雨。承包方提出工程延期 10 天与费用补偿 2 万元的要求。
三、施工过程中，现场周围居民称承包方施工噪音对他们造成干扰，阻止承包方的混凝土浇筑工作。承包方提出工期延期 5 天与费用补偿 1 万无的要求。
四、由于业主要求，在原设计中的一座互通式主交桥设计长度增加了 5 米，监理工程师向承包方下达于变更指令，承包方收到变更指令后及时向该桥的分包单位发出了变更通知。分包方及时向承包方提出了索赔报告, 报告内容包括:
1.由于增加立交桥长度，需增加费用 20 万元和分包含同工期延期 30 天的索赔;
2. 此设计变更前因承包方使用而未按分包合同约定提供施工场地，导致工程材料二次倒运增加的费用 1 万元和分包合同工期延期10天的索赔。
承包方以己向分包单位支付索赔款 21 万元的凭证为索赔证据，向监理工程师提出补偿该笔费用 21 万元和延长工期 40 天的要求。
五、由于某路段路基基底是淤泥，根据设计文件要求，需进行换填，在招标文件中已提供了地质的技术资料。承包方原计划使用隧道出渣作为填料换填，但施工中发现隧道出扎渣级配不符合设计要求，需要进一步破碎以达到级配要求，承包方认为施工费用高出合同单价，如仍按原价支付不合理，需另外给予延期 20 天与费用补偿20万元的要求。
〔问题〕
针对承包方提出的上述索赔要求，监理工程师应如何签署意见 ?
〔参考答案〕
一、这是非承包方原因造成的，故监理王程师应批准工期补偿和费用补偿。
二、由于异常恶劣气候造成的 6 天停工是承包方不可预见的，应签证给予工期
天，而不应给予费用补偿。
对于低于雨季正常雨量造成的 4 天停工是承包方应该预见的，故不应该签证给予工期补偿和费用补偿。
三、这是承包方自身原因造成的，故不应给予费用补偿和工期补偿。
四、监理工程师应批准由于设计变更导致的费用补偿 20万元和工期补偿 30 天,于业主责任 ( 或不属于承包方责任 );不应批准材料倒运增加的费用补偿 1 万元和工期补偿 10 天，因其属于承包方责任。
五、这是承包方应合理预见的，故监理工程师不应签证给予费用补偿和工期补偿。
案例13
(本题 25 分)（1998造价师真题）
某建筑公司(乙方)于某年 4 月 20 日与某厂(甲方)签订了修建建筑面积为 3000 m3工业厂房( 带地下室)的施工合同。乙方编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准。该工程的基坑开挖土方量为4500m3, 假设直接费单价为 4.2 万/m3, 综合费率为直接费的 20% 。该基坑施工方案规定：土方采用租赁一台斗容量为 1m3的反铲挖掘机施工(租赁费 450 元/台班)。甲、乙双方合同约定 5 月 11日开工，5月20 日完工。在实际施工中发生了如下几项事件：
1. 因租赁的挖掘机大修，晚开工 2 天，造成人员窝工 10 个工日；
2. 施工过程中，因遇软土层，接到监理工程师 5 月 15 日停工的指令，进行地质复查，配合用工15个工日；
3. 5 月 19 日接到监理工程师于 5 月 20 日复工令，同时提出基坑开挖深度加深 2m 的设计变更通知单，由此增加土方开挖量 90Om3
4. 5 月 20 日~5 月 22 日，因下大雨迫使基坑开挖暂停，造成人员窝工 10 个工日；
5. 5 月 23 日用 30 个工日修复冲坏的永久道路 ,5 月 24 日恢复挖掘工作，最终基坑于 5 月 30日挖坑完毕。
问题：
1. 上述哪些事件建筑公司可以向厂方要求索赔，哪些事件不可以要求索赔，并说明原因。
2. 每项事件工期索赔各是多少天 ? 总计工期索赔是多少天 ?
3. 假设人工费单价为 23 元/工日，因增加用工所需的管理费为增加人工费的 30%, 则合理的赔总额是多少?
1.建筑公司应向厂方提供的索赔文件有哪些？
答案
〖问题 1〗(7.5 分)
事件一：不能提出索赔要求 (0.5分), 因为租赁的挖掘机大修延迟开工，属承包商的责任 (1分)
事件二：可提出索赔要求 (0.5分), 因为地质条件变化属于业主应承担的责任(1分)
事件三：可提出索赔要求 (0.5分), 因为这是由设计变更引起的(1分)
事件四：可提出索赔要求 (0.5分), 因为大雨迫使停工，需推迟工期(1分)
事件五：可提出索赔要求 (0.5分), 因为雨后修复冲坏的永久道路，是业主的责任(1分)
〖问题 2〗(4.5 分)
1. 事件二：可索赔工期 5 天 (15 日~19 日)(1分)
2. 事件三：可索赔工期 2 天，900m3(4500 m3 /10 天)=2 天
3. 事件四：可索赔工期 3 天 (20 日~22 日)
4. 事件五：可索赔工期 1 天 (23 日)
5. 小计：可索赔工期 11 天 (5 天 +2 天 +3 天 +1 天 =11 天)
〖问题 3〗(11 分)
1. 事件二：(1) 人工费：15 工日×23元/工日×(1+30%)=448.5元
(2) 机械费：450 元 / 台班×5 天 =2250 元
2. 事件三：(900m3×4.2元/m3)×(1+20%)=4536 元
3. 事件五：(1) 人工费：30 工日×23 元 / 工日×(1+30%)=897元
(2) 机械费：450元/台班×1天=450元
4. 可索赔费用总额为: 8581.5元
(448.5元+2250元+4536元+897元+450元=8581.5元)
〖问题 4〗(2 分)
建筑公司向业主提供的索赔文件有索赔意向书( 0.5分)
索赔报告(0.5分)
详细计算式(0.5分)
与证据(0.5分)
案例14
〔背景材料〕
建设单位将一热电厂建设工程项目的土建工程和设备安装工程施工任务分别发包给某土建施工单位
和某设备安装单位。经总监理工程师审核批准,土建施工单位又将桩基础施工分包给一专业基础工程公司。
建设单位与土建施工单位和设备安装单位分别签订了施工合同和设备安装合同。在工程延期方面,合同中约定,业主违约一天应补偿承包方 5 000元人民币,承包方违约一天应罚款 5 000元人民币。
该工程所用的桩是钢筋混凝土预制桩,共计 1 200根。预制桩由建设单位供应。
按施工总进度计划的安排,规定桩基础施工应从 5 月 10 日开工至 5 月 2O 日完工。但在施工过程中,由于建设单位供应预制桩不及时,使桩基础施工在 5 月 15 日才开工;5 月 13 日至 5 月 18 日基础工程公司的打桩设备出现故障不能施工 ;5 月 19 日至 5 月22 日又出现了属于不可抗力的恶劣天气无
法施工。
〔问题〕
1. 在上述工期拖延中,监理工程师应如何处理？
2. 土建施工单位应获得的工期补偿和费用补偿各为多少？
3. 设备安装单位的损失应由谁承担责任,应补偿的工期和费用是多少？
4. 施工单位向建设单位索赔的程序如何？
〔参考答案〕
问题 1 答案:
从 5 月 10 日至 5 月 12 日共 3 天,属于建设单位原因造成的拖期,应给予施工单位工期和费用的补偿。
从 5 月 13 日至 5 月 18 日共 6 天,属于施工单位的原因造成的拖期,由施工单位承担发生的费用,工期不予顺延。
从 5 月 19 日至 5 月 22 日共 4 天,属于不可抗力的原因造成的拖期,施工单位承担发生的费用,工期给予顺延。
问题 2 答案:
土建施工单位应获得的工期补偿为 3+4=7(天) 。
土建施工单位应获得的费用补偿为 3 × 5 000-6×5 000=-15 000 (元）, 即应扣款1.5万元。
问题 3 答案:
设备安装单位的损失应由建设单位负责。因为设备安装单位与建设单位有合同关系，
它与土建施工单位无合同关系。
设备安装单位应获工期补偿 3+6+4=13( 天 ) 。应获费用补偿为 13 ×5 000 =65 000
(元）
问题 4 答案:
施工单位可按下列程序以书面形式向建设单位索赔:
(1)索赔事件发生后 28 天内,向监理方发出索赔意向通知;
(2)发出索赔意向通知后 28 天内,向监理方提出延长工期和补偿经济损失的索赔报告及有关资料。
(3)监理方在收到施工单位送交的索赔报告和有关资料后,于 28 天内给予签复,或要求施工单位进一步补充索赔理由和证据;
(4)监理方在收到施工单位送交的索赔报告和有关资料后 28 天内未予答复或未对施工单位进一步要求,视为该项索赔已经认可。
案例15
〔背景材料〕
某施工单位承担了某综合办公楼的施工任务,并与建设单位签订了该项目建设工程施工合同,合同价3 200万元人民币,合同工期 28 个月。工程未进行投保保险。某监理单位受建设单位委托承担了该项目的施工阶段监理任务,并签订了监理合同。
在工程施工过程中,遭受暴风雨不可抗力的袭击,造成了相应的损失。施工单位及时向
工程师提出索赔要求,并附索赔有关的材料和证据。索赔报告中的基本要求如下;
1. 遭暴风雨袭击系非施工单位原因造成的损失,故应由建设单位承担赔偿责任。
2. 给己建部分工程造成破坏,损失 26 万元,应由建设单位承担修复的经济责任。
3. 因此灾害使施工单位人员 8 人受伤。处理伤病医疗费用和补偿金总合计 2.8 万元,建单位应给予补偿。
4. 施工单位进场的在使用的机械、设备受到损坏,造成损失 6 万元 ; 由于现场停工造成机械台班费损失 2 万元,工人窝工费 4.8 万元,建设单位应承担修复和停工的经济责任。
5. 因此灾害造成现场停工 5 天,要求合同工期顺延 5 天。
6. 由于工程被破坏,清理现场需费用 2.5 万元,应由建设单位支付。
〔问题〕
1. 监理工程师接到施工单位提交的索赔申请后,应进行哪些工作 ?
2. 不可抗力发生风险承担的原则是什么 ? 如何处理施工单位提出的要求 ?
〔参考答案〕
问题 1 答案:
监理工程师接到索赔申请通知后应进行以下主要工作;
(1) 进行调查、取证;
(2) 审查索赔成立条件,确定索赔是否成立;
(3) 分清责任,认可合理索赔;
(4) 与施工单位协商,统一意见;
(5) 签发索赔报告,处理意见报建设单位核准。
问题 2 答案;
1. 不可抗力风险承担责任的原则;
(1) 工程本身的损害由业主承担;
(2) 人员伤亡由其所在单位负责,并承担相应费用;
(3) 施工单位的机械设备损坏及停工损失,由施工单位承担;
(4) 工程所需清理、修复费用,由建设单位承担;
(5) 延误的工期相应顺延。
2. 按所提要求逐条处理如下:
(1) 经济损失按上述原则由双方分别承担,工程延期应予签证顺延;
(2) 工程修复、重建 26 万元工程款由建设单位支付;
(3) 2.8 万元索赔不予认可,由施工单位承担;
(4) 6 万元、 2 万元、 4.8 万元索赔不予认可,由施工单位承担;
(5) 现场停工 5 天索赔认可,顺延合同工期 5 天;
(6) 清理现场2.5万索赔认可，由建设单位承担。
................................................................ ........................................
合同管理试题及答案之一 一、单项选择题（每小题1分，共10分） 1、建设工程合同纠纷的仲裁由（）的促裁委员会仲裁。A 工程所在地B 双方选定C 施工单位所在地 D 建设单位所在地 2、在委托代理关系中，因代理人的行为给被代理人造成损害的（） A 代理人与被代理人共同承担责任 B 代理人承担连带责任 C 代理人与被代理人协商确定责任 D 代理人独自承担责任 3、合同法律关系是由（）三要素所构成。 A 主体、客体、内容 B 当事人、合同行为、合同利益 C 法人、合同、权利和义务 D 合同管理、经济协作、法律责任 4、材料采购合同中对材料质量检验的方法，（）是错误的。A 经济鉴别法 B 化学试验 C 理论换算法 D 物理试验 5、FIDIC合同条件规定的“合同有效期”是指从双方签署合同协议书之日起至（）止。 A 颁发履约证书日 B 工程接收证书指明的竣工日 C 颁发工程接收证书日 D 承包商提交的结算单日生效日 6、合同变更或解除是一项法律行为，因此，当事人双方（） A 口头协商即可 B 应签订书面协议 C 与第三方一起协调 D 承办任何手续 7、某水泥厂因技术问题致使生产的水泥质量达不到国家标准，该厂用其它厂家生产的水泥换上自己的包装后，作为样品与采购方签订水泥供应合同，则该合同属于（）签订的合同. A 采取胁迫手段 B 采取欺诈手段 C 超越经营范围 D 无效代理 8、合同生效后，当事人对合同条款的约定有缺陷的情况下（） A 当事人可以约定补充协议 B 当事人可任意进行 C 当事人不能约定补充协议 D 当事人必须按交易习惯进行 9、《仲载法》规定，组成仲裁庭的仲裁员由（）
1、建设工程合同纠纷的仲裁由（ B ）的仲裁委员会仲裁。 A 工程所在地 B 双方选定 C 施工单位所在地 D 建设单位所在地 2、在委托代理关系中，因代理人的行为给被代理人造成损害的（ D ） A 代理人与被代理人共同承担责任 B 代理人承担连带责任 C 代理人与被代理人协商确定责任 D 代理人独自承担责任 3、合同法律关系是由（ A ）三要素所构成。 A 主体、客体、内容 B 当事人、合同行为、合同利益 C 法人、合同、权利和义务 D 合同管理、经济协作、法律责任 4、材料采购合同中对材料质量检验的方法，（ C ）是错误的。 A 经济鉴别法 B 化学试验 C 理论换算法 D 物理试验 5、FIDIC合同条件规定的“合同有效期”是指从双方签署合同协议书之日起至（ D ）止。 A 颁发履约证书日 B 工程接收证书指明的竣工日 C 颁发工程接收证书日 D 承包商提交的结算单日生效日 6、合同变更或解除是一项法律行为，因此，当事人双方（ B ） A 口头协商即可 B 应签订书面协议 C 与第三方一起协调 D 承办任何手续 7、某水泥厂因技术问题致使生产的水泥质量达不到国家标准，该厂用其它厂家生产的水泥换上自己的包装后，作为样品与采购方签订水泥供应合同，则该合同属于（ B ）签订的合同。 A 采取胁迫手段 B 采取欺诈手段 C 超越经营范围 D 无效代理 8、合同生效后，当事人对合同条款的约定有缺陷的情况下（ A ） A 当事人可以约定补充协议 B 当事人可任意进行 C 当事人不能约定补充协议 D 当事人必须按交易习惯进行 9、《仲载法》规定，组成仲裁庭的仲裁员由（ D ） A 由一方当事人选定 B 由仲裁委员会指定 C 由仲裁委员会议指定 D 由双方当事人指定 10、工程师在确有必在时可以书面形式要求承包方停施工，但工程师应当在提出暂停施工要求后（ B ）内提出书面处理意见。 A 1天 B 2天 C 7天 D 14天 1.如果施工单位项目经理由于工作失误导致采购的材料不能按期到货，施工合同没有按期完成，则建设单位可以要求（A ）承担责任。 A.施工单位 B.监理单位 C.材料供应商 D.项目经理 2.建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行，订立了抵押合同，后来又办理了抵押登记。则（ D）。 A. 项目转移给银行占有，抵押合同自签订之日起生效 B. 项目转移给银行占有，抵押合同自登记之日起生效 C.项目不转移占有，抵押合同自签订之日起生效 D.项目不转移占有，抵押合同自登记之日起生效 3.抵押与质押的区别主要在于（C ）。 A.担保财产是否为第三人的财产 B.担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人 C.担保财产是否转移占有 D.债权人是否有优先受偿权 4.招标人对施工投标保函的正确处理方式是（C ）。 A.未中标的投标人不退还 B.中标的投标人在中标的同时退还 C.在中标的投标人向业主提交履约担保后退还 D.投标人在投标有效期内撤销投标书后退还 5.对处理建设单位与监理单位之间拖欠监理费的纠纷，没有强制执行效力的文书是（ D）。 A.人民法院的判决 B.仲裁机构的裁决 C.经过公证的还款协议 D.经过鉴证的还款协议 6.某建设项目，承包人与分包人口头约定了施工合同内容，施工任务完成后，由于承包人欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有签订书面合同，此时应认定（ B）。 A.施工合同成立，但不生效 B.施工合同成立，且已生效 C.施工合同不成立，不生效 D.施工合同不成立，但有效 7.如果当事人在施工合同中约定有仲裁条款，当合同其他条款无效时，应当认为（A ）。 A.仲裁条款有效，由仲裁委员会解决争议 B.仲裁条款有效，由人民法院解决争议 C.仲裁条款无效，由人民法院解决争议 D.仲裁条款无效，由双方另行选择争议解决方式 8.甲施工企业授权某采购员到乙公司采购钢材，但该采购员用盖有甲施工企业公章的空白合同文本，与乙公司订立了购买水泥的合同，则该合同（B ）。 A.有效，但应由采购员向乙公司支付货款 B.有效，由甲施工企业向乙公司支付货款 C. 无效，由采购员向乙公司支付货款 D.无效，甲施工企业退货乙公司的损失由采购员承担 9.按《合同法》的规定，合同生效后，当事人就价款或者报酬没有约定的，确定价款或报酬时应按（ C）的顺序履行。 A.订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款、补充协议 B.合同有关条款、补充协议、订立合同时履行地的市场价格 C.补充协议、合同有关条款、订立合同时履行地的市场价格 D.补充协议、订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款 10.某物资采购合同履行过程中，由于供应方交付的货物存在严重质量缺陷，采购方拒付货款，其行为依据的是《合同法》中规定的（B）。 A.双方享有的同时履行抗辩权 B.后履行方享有的抗辩权 C.先履行方享有的不安抗辩权 D.后履行方享有的不安抗辩权
一、单选题 第1题 某开发公司与某科研单位，订立了技术开发合同，合同约定，开发经费为10万元，违约金为开发经费的10％，后开发公司因故违约，给科研单位造成1．2万元的实际损失，问开发公司应支付给科研单位（）损失费。 A4万元 B5万元 C14万元 D1．2万元 【正确答案】：D 【答案解析】 考点：违约责任的承担方式 解析：参见《合同法》第114条。 第2题 约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以（） A不得减少支付违约金 B适当减少支付违约金 C请求法院予以适当减少 D拒绝支付违约金 【正确答案】：C 【答案解析】 考点：违约金过分高的处理 解析：合同法第114条规定：约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。 第3题 （）不是承担违约责任的方式。 A价款 B赔偿金 C继续履行 D违约金 【正确答案】：A 【答案解析】 考点：违约责任的承担方式 解析：合同法第107条规定：当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。本题中BCD均属违约责任的承担方式，应选A。 第4题 甲与乙订立了一份苹果购销合同，约定：甲向乙交付20万公斤苹果，货款为40万元，乙向甲支付定金4万元；如任何一方不履行合同应支付违约金6万元。甲因将苹果卖与丙而无法向乙交付苹果，乙提出的如下诉讼请求中，既能最大限度保护自己的利益，又能获得法院支持的诉讼请求是什么？（） A请求甲双倍返还定金8万元 B请求甲双倍返还定金8万元，同时请求甲支付违约金6万元
C请求甲支付违约金6万元，同时请求返还支付的定金4万元 D请求甲支付违约金6万元 【正确答案】：C 【答案解析】 考点：违约责任的承担方式 解析：《合同法》第116条：“当事人既约定违约金依据116条的规定，违约金和定金条款只能选择适用其一，因此要判断选择哪一个条款对乙最为有利，由题中所述可知，适用违约金条款更为有利，乙可以得到6万元的赔偿；其次，选择了违约金条款，就排除了定金条款的适用，因而依据115条的规定，定金应该返还。总之，甲应向乙支付违约金6万元，同时向乙返还定金4万元。本题的四个选项很具有迷惑性，考生要保持清醒的头脑。 第5题 根据我国合同法的规定，当事人一方不履行合同义务或者履行义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。该规定采用的民事责任归责原则是什么？（） A过错责任原则 B过错推定原则 C公平责任原则 D无过错责任原则 【正确答案】：D 【答案解析】 考点：违约责任的归责原则 解析：《合同法》第107条：“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。”对于违约责任的归责原则目前存在争议，通说认为是无过错责任原则。所谓无过错责任原则是指不以过错作为违约责任的构成要件。而过错责任原则和过错推定原则都是以过错作为违约责任的构成要件，只是在过错推定原则下实行举证责任倒置。笔者倾向于过错推定原则，但是考生在考试中要以通说为标准做答。 第6题 甲厂与乙仓储保管方签订了一份仓储合同，约定甲厂将一批电机储存在乙方，存期半个月，期满后由乙方负责将电机发运至丙厂。储存期满后，乙方由于疏忽，未按期将该批电机运至丙厂，造成甲厂逾期交货，向丙厂支付了违约金8万元。根据有关法律规定，下面的正确表述是哪项？（） A乙方应尽快将该批电机运至丙厂，但不对8万元违约金负责 B乙方未能按期发货，应赔偿甲厂逾期交货所支付的8万元违约金 C乙方只负责仓储保管，不应负责发运货物 D以上都不对 【正确答案】：B 【答案解析】 考点：违约责任的承担方式 解析：《合同法》第107条。 第7题 如果合同的一方根本没有履行合同义务，或履行一部分义务，他首先要承担何种责任？（）
合同法试题（一） 部门：姓名：日期: 一、单项选择题（每小题2分，共10分，在每小题的四个备选答案选出一个正确的答 案。请将正确答案的序号填在括号内） 1?下列合同中，属于要物合同的是：（）。 A ?租赁合同B?买卖合同 C?加工合同D?借用合同 2?按照我国《合同法》第33条的规定，当事人采用信件、数据电文等形式订立合同的，若合同要成立，对确认书的要求是（）。 A ?可以在合同成立之后要求签订确认书，签订确认书时合同成立 B ?可以在合同成立同时要求签订确认书，签订确认书时合同成立 C ?可以在合同成立之前要求签订确认书，签订确认书时合同成立 D ?可以不要求签订确认书，合同也成立 3.无处分权的人处分他人财产的合同属于（）。 A .为自始无效合同B.为效力未定合同 C.为可变更可撤销合同 D .以上都不是 4.合同履行费用的负担不明确的，由（）分担。 A .履行义务的一方B.接受履行的一方 C.合同双方当事人 D .协商确定 5?甲和乙合作开办了宏都干洗店，丙将一件皮衣拿到干洗店清洗，交给正在营业中的甲，并向甲交付清洗费100元。该合同关系的主体是（） A.甲和丙 B.乙和丙 C.甲、乙和丙 D.宏都干洗店和丙 6.在以招标方式订立合同时，属于要约性质的行为是（） A.招标 B.投标C开标 D.决标 7.某商店橱窗内展示的衣服上标明“正在出售”，并且标示了价格，则“正在出售” 的标示视为（） A.要约 B.承诺 C.要约邀请 D.既是要约又是承诺 8.合同终止以后当事人应当遵循
保密和忠实等义务，此种义务在学术上称为后契约义务。此种义务的依据是（） A.自愿原则 B.合法原则 C.诚实信用原则 D.协商原则 9.某企业在其格式劳动合同中约定：员工在雇佣工作期间的伤残、患病、死亡，企业 概不负责。如果员工已在该合同上签字，该合同条款（） A.无效 B.是当事人真实意思的表示，对当事人双方有效 C.不—定有效 D.只对一方当事人有效 10.当事人采用合同书形式订立合同的，自（） A.双方当事人制作合同书时合同成立 B.双方当事人表示受合同约束时合同成立 C.双方当事人签字或者盖章时合同成立 D.双方当事人达成一致意见时合同成立 二、多项选择题（每小题3分，共10分。在每小题的五个备选答案 中，选出二个以上的正确答案，将其序号填在括号内。正确答案 未选全或选错的。该小题不得分） 1 ?依照我国有关法律及行政法规的规定，须经审批机构审批方为生效的合同 有（）。 A ?中外合资经营企业合同B。中外合作经营企业合同 C ?涉外贸易买卖合同 D ?技术引进合同 E ?对外合作开采海洋石油资源合同 2?下列情况，属无效合同的有（）。 A ?因欺诈而订立的合同 B.因胁迫而订立的合同 C.损害国家利益的合同 D .无行为能力人订立的合同 E.当事人以合法形式掩盖非法目的合同
招投标与合同管理案例分析题 1．案例某评标委员会准备用综合评估法进行评标，在评标中重点考虑标价、工期、信誉、施工经验四方面要素,各项要素的权重分别为0.4、0.3、0.2、0.1。现有甲、乙、丙、丁、戊五个承包商投标，根据各单位投标书的情况及各因素，得分情况如下，请按综合评估法选择承包商。 ２.案例某建设工程项目由三个单项工程组成。项目业主准备将其分为三个独立的合同段，分别由三个承建商进行实施，并通过公开招标选择施工单位。某建设工程监理单位已通过投标获得了此项目的监理任务。 〔问题〕 １．在招标选择承建商过程中，监理单位是否有决定权?谁具有决定权？ 2.“如果承包商要将部分工程分包出去，则需要谁批准? 3．“在做标期间,对某投标人提出的问题,业主或招标机构只需向该投标人作出书面答复”，请问是否正确？
3.案例某施工单位（乙方)与某建筑单位(甲方)签订了某项工业建筑的地基强夯处理工程,包括开挖土方、填方、点夯、满夯等。由于工程量无法准确确定，按照施工合同规定，按施工图预算方式计价,乙方必须严格按照施工图及施工合同规定的内容及技术要求施工。工程量由造价工程师负责计量。工程开工前,乙方提交了施工组织设计并得到批准。 〔问题〕 1．在工程施工过程中,当进行到施工图所规定的处理范围边缘时，乙方在取得在场的监理工程师认可的情况下,为了使夯击质量得到保证，使夯击范围适当扩大。施工完成后，乙方将扩大范围内的施工工程量向造价工程师提出计量付款的要求，但遭到拒绝。试问造价工程师拒绝承包商的要求合理否？为什么? ２．在工程施工过程中，乙方根据监理工程师指示就部分工程进行了变更施工。试问变更部分合同价款应根据什么原则进行确定? 4．案例Ａ房地产开发公司投资开发了一项花园建设工程项目,由B建筑安装工程总公司负责施工，由Ｃ建材公司提供D水泥厂生产的水泥。2０００年9月15日，C建材公司提供２０吨水泥进入工地，B建筑安装工程总公司送检测试,结论为合格水泥。后来,C建材公司陆续组织水泥进场,共计6８0吨。同年10月１1日,B公司从Ｃ公司供应的水泥中再次抽样送检,经检验确认为废品水泥。此时水泥已用800吨，分别浇筑在花园工程A楼的1２~１5层。经有关部门检测,第１２～1５层的混凝土强度不合设计要求,市建设工程质量监督总站决定对1２~1５层推倒重浇。A公司于是向人民法院起诉B公司、Ｃ公司和Ｄ厂,要求三被告赔偿经济损失。 〔问题〕 1.如施工合同明确约定水泥由甲方供应,责任应如何区分? 2.如施工合同明确约定水泥由乙方供应,责任应如何区分?
合同管理试题一 一、单项选择题 1、中华人民共和国交通部[1999]615号文件规定，从2000年1月1日起，公路招标和邀请招标的二级以上高级公路和大型桥梁、隧道建设项目，（）使用99年版《公路工程国内招标文件范本》。 A、必须强制性 B、参照 C、暂时C、可用、可不用 2、监理工程师应签订合同协议书之后（）内向承包人免费提供由业主或其委托的设计单位设计的施工图纸、技术规范和其他技术资料2份。 A、7天 B、14天 C、21天 D、28天 3、承包人（）。 A、可将主体和重要的单位工程分包。 B、不可将主体和重要的单位工程分包。 C、经业主同意可将主体和重要工程分包。 D、经监理工程师同意可将主体和重要单位工程分包。 4、合同所指“天”按（） A、农历计算 B、公历计算 C、自然天计算 D、法律日计算 5、如果承包人在监理工程师发出口头指令（）内，未收到监理工程师的上述书面确认，他应立即以书面形式要求监理工程师确认上述口头指令。 A、1天 B、2天 C、3天 D、4天 6、招标人在送交投标文件截止第2天收到招标文件，应（）。 A、将文件保存 B、对投标人提出批评 C、扣投标保证金10% D、将投标文件原封退回投标人 7、从开标至工程竣工交付使用（）时间内，业主或不得将投标资料向任何第三者泄露，除非征得原资料提供单位的书面同意。 A、1年 B、2年 C、3年 D、4年 8、没有监理工程师的指令，承包人（）。 A、可先进行工程变更后报批 B、请示业主同意后可进行工程变更 C、设计代表同意后可进行工程变更
D、不能进行任何工程变更 9、如果承包人根据合同条款中任何条款提出任何附加支付的索赔时，他应在索赔事件首次发生的（）之内，将其索赔意向书提交监理工程师，并抄送业主。 A、7天 B、14天 C、21天 D、28天 10、第一次工地会议由（）主持 A、监理工程师 B、业主 C、承包方 D、设计代表 11、订购300吨散装水泥的订货合同，到货检验后发现供货的量少于合同约定的数量，但缺少数额在合同约定的磅差范围内，此时应（）。 A、由于数量缺少，按卖方违约对待，要求其支付违约金 B、按实际到地货数量支付给款 C、按合同约定的300吨水泥支付给款 D、由于数量不足，拒绝支付全部价款 12、在FIDIC合同条件下，承包商向业主提交的履约保函内的合同担保有效期限是从（）为止， A、合同签字之日起到颁发工程移交证书 B、合同签字之日起到颁发解除缺陷责任证书 C、发布开工令之日起到颁发工程移交证书 D、发布开工令之日起颁发解除缺陷责任证书 13、设计合同履行过程中，委托方提出变更原设计任务书内工程项目的某些主要功能，导致设计方返工时，应由（） A、双方达成协议后解除合同 B、设计方报请原任务书批准机关同意后双方协商变更合同 C、委托方报请原任务书批准机关同意后，双方协商变更原合同 D、委托方报请原任务书，批准机关同意后，双方协商另签合同 二、多选题： 1、合同文件包括（）等。 A、通用、专用条款 B、招标公告 C、技术规范 D、补遗书 2、监理阶段含（）。 A、设计勘察、阶段监理 B、施工及准备阶段 C、施工阶段监理 D、交工及缺陷责任期阶段 3、总监一般应具有（）。 A、高级工程师资职 B、博士学位 C、交通部颁发的监理工程师资格证 D、年龄在50岁以上
模考吧网提供最优质的模拟试题，最全的历年真题，最精准的预测押题！ 合同法总则考试试题及解析 一、单选题（本大题40小题．每题1.0分，共40.0分。请从以下每一道考题下面备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。） 第1题 销售者的产品合同责任的特征表述错误的是( )。 A 产品侵权责任不以生产者、销售者与受害者有直接合同关系为前提条件 B 产品侵权责任实行的是过错责任原则 C 产品侵权责任的权利主体包括由于缺陷产品而受到损害的任何人，而不限于缺陷产品的买受人 D 产品侵权责任主要赔偿缺陷产品造成的人身、财产损害，一般不赔偿缺陷产品本身的损失 【正确答案】：B 【本题分数】：1.0分 【答案解析】 [解析] 产品侵权责任实行的是无过错责任原则。 第2题 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起( )内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。 A 30日 B 40日 C 20日 D 60日 【正确答案】：A 【本题分数】：1.0分 【答案解析】 [解析] 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。 第3题
模考吧网提供最优质的模拟试题，最全的历年真题，最精准的预测押题！ 甲经贸公司租赁乙大型商场柜台代销丙厂名牌床罩。为提高销售额，甲公司采取了多种促销措施。下列措施违反了法律的规定的是( )。 A 在摊位广告牌上标明“厂家直销” B 在商场显著的位置摆放该产品所获得的各种奖牌 C 开展“微利销售”实行买一送一或者卖100元反券50元 D 对顾客一周之内来退货“不问理由一概退货” 【正确答案】：A 【本题分数】：1.0分 【答案解析】 [解析] 租赁他人柜台或者场地的经营者，应当以自己的真实的名称和标记从事经营活动，而不能以出租者的名称或者标记从事经营活动。 第4题 商业秘密是指( )。 A 不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益，具有实用性的技术信息 B 不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益，具有实用性的技术信息和经营信息 C 不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益，具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息 D 不为公众所知悉，具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息 【正确答案】：C 【本题分数】：1.0分 【答案解析】 [解析] 商业秘密是指不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益，具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。 第5题 下列关于产品诉讼时效表述正确的是( )。 A 因产品存在缺陷造成损害赔偿的要求的诉讼时效期间为2年，自当事人实际知道其权益受到损害时起计算 B 因产品存在缺陷造成损害赔偿的要求的诉讼时效期间为1年，自当事人实际知道其权益受到损害时起计算
2020年合同法试题及答案(20200603170610) 一、单选题 1、下列各项合同中，属于《合同法》调整的合同是（）。 A、监护协议 B融资租赁合同 C收养合同 D国家机关与劳动者之间的劳动合同 【正确答案】B 【您的答案】 2、甲超市向乙电器厂洽谈购买一批电暖气，双方已达成书面协议，尚未盖章。随后乙电器厂按照约定向甲超市发货，甲超市收到货物后即摆放在柜台上销售。一个月后，因销售不理想甲超市要求退货，为此形成纠纷。此案应认定为（）。 A、合同因未盖章尚不成立 B合同因未盖章无效 C合同因有书面协议所以成立，但未盖章合同关系无效 D合同因乙电器厂已经履行供货义务，甲超市接受供货，该合同成立 【正确答案】D 【您的答案】 3、根据《中华人民共和国合同法》的规定，当事人对合同价款约定不明确，又没有政府定
价或指导价可供参照时，合同价款的确定规则为（）。 A、按照订立合同时履行地的市场价格履行 B按照履行合同时履行地的市场价格履行 C按照纠纷发生时履行地的市场价格履行 D按照订立合同时订立地的市场价格履行 【正确答案】A 【您的答案】 4、A公司与B服装厂签订一份服装的买卖合同，约定货到后再付款。后B服装厂因生产资金紧缺，要求A公司先行支付一部分货款，遭A公司拒绝。A公司行使的该项权利在法律称之为（）。 A、同时履行抗辩权 B不安抗辩权 C后履行抗辩权 D抗辩权 【正确答案】C 【您的答案】 5、甲与乙订立买卖合同，合同到期，甲按约定交付了货物，但乙以资金紧张为由迟迟不支付货款。之后，甲了解到，乙借给丙的一笔款项已到期，但乙一直不向丙催讨欠款，于是，甲向人民法院请求以甲的名义向丙催讨欠款。甲请求人民法院以自己的名义向丙催讨欠款的权利在法律上称为（）。 A、代位权
合同法 一、单选题 1、下列各项合同中，属于《合同法》调整的合同是（）。 A、监护协议 B、融资租赁合同 C、收养合同 D、国家机关与劳动者之间的劳动合同 【正确答案】B 【您的答案】 2、甲超市向乙电器厂洽谈购买一批电暖气，双方已达成书面协议，尚未盖章。随后乙电器厂按照约定向甲超市发货，甲超市收到货物后即摆放在柜台上销售。一个月后，因销售不理想甲超市要求退货，为此形成纠纷。此案应认定为（）。 A、合同因未盖章尚不成立 B、合同因未盖章无效 C、合同因有书面协议所以成立，但未盖章合同关系无效 D、合同因乙电器厂已经履行供货义务，甲超市接受供货，该合同成立 【正确答案】D 【您的答案】 3、根据《中华人民共和国合同法》的规定，当事人对合同价款约定不明确，又没有政府定价或指导价可供参照时，合同价款的确定规则为（）。 A、按照订立合同时履行地的市场价格履行 B、按照履行合同时履行地的市场价格履行 C、按照纠纷发生时履行地的市场价格履行 D、按照订立合同时订立地的市场价格履行 【正确答案】A 【您的答案】 4、A公司与B服装厂签订一份服装的买卖合同，约定货到后再付款。后B服装厂因生产资金紧缺，要求A公司先行支付一部分货款，遭A公司拒绝。A公司行使的该项权利在法律称之为( )。 A、同时履行抗辩权 B、不安抗辩权 C、后履行抗辩权 D、抗辩权 【正确答案】C 【您的答案】 5、甲与乙订立买卖合同，合同到期，甲按约定交付了货物，但乙以资金紧张为由迟迟不支付货款。之后，甲了解到，乙借给丙的一笔款项已到期，但乙一直不向丙催讨欠款，于是，
甲向人民法院请求以甲的名义向丙催讨欠款。甲请求人民法院以自己的名义向丙催讨欠款的权利在法律上称为（）。 A、代位权 B、不安抗辩权 C、撤销权 D、后履行抗辩权 【正确答案】A 【您的答案】 6、甲借款给乙1万元，丙为保证人，此后乙与甲私下协商变更借款数额为1.5万元。合同到期时，乙无力偿还该借款。对此，根据《担保法解释》的规定，下列说法正确的是( )。 A、丙应承担1.5万元的保证责任 B、丙应承担1万元的保证责任 C、丙不承担该保证责任 D、丙不需承担保证责任，故丙承担保证债务后无权向乙追偿 【正确答案】B 【您的答案】 7、根据担保法律制度的规定，下列各项中，可以为合同债务人的债务履行作保证人的是（）。 A、学校 B、医院 C、企业 D、残疾人联合会 【正确答案】C 【您的答案】 8、下列有关当事人合并、分立后，债权债务的处理的表述中，错误的是（）。 A、当事人订立合同后合并的，由合并后的当事人履行合同义务 B、当事人订立合同后合并的，由合并后的当事人行使合同权利 C、当事人订立合同后分立的，必须由分立的当事人承担连带债务 D、当事人订立合同后分立的，可能不由分立的当事人承担连带债务 【正确答案】C 【您的答案】 9、根据我国《合同法》的规定，当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以采取的追究违约责任的方式是（）。 A、只能适用定金条款 B、只能适用违约金条款 C、合并适用违约金和定金条款 D、选择适用违约金或者定金条款 【正确答案】D
合同法历年试题精解 、选择题（一）合同法的概述 ★★1（02.卷三。单。14）某县政府为鼓励县属酒厂多创税利，县长与酒厂厂长签订合同约定，酒厂如果完成年度税收100 万元的指标，第二年厂长和全厂职工都可以加两级工资。该合同属于什么性质的行为？（） A. 双方民事法律行为 B. 无效民事行为 C. 附条件民事法律行为 D. 不属于民事法律行为 「参考答案」D 「考查知识点」民事合同的概念。 「解题思路和依据」合同法所规范的合同是债权合同，债权合同是民事合同的一种。民事合同是平等主体之间的交易关系、财产流转关系。因此，可以排除选项 A、B、C. 「应注意的问题」合同的主体的一方是县政府。如果县政府与酒厂是交易关系（比如买酒），则是平等主体之间的民事合同、债权合同。 ★★ 2.（00.卷三。单。17）下列协议中哪项协议适用合同法？（） A. 甲与乙签订的遗赠扶养协议 B. 乙与丙签订的监护责任协议 C. 丙与本集体经济组织签订的联产承包协议 D. 丁与戊企业签订的企业承包协议 「参考答案」此题为单选，但答案应当为选项A、C、D 「考查知识点」合同法的适用。「解题思路和依据」《合同法》第2 条规定：“本法所称合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。婚姻、收养、监护等有关身份关系的协议，适用其他法律的规定。”该条排除了身份合同，因此，B选项所说的监护协议，不能适用合同法的规定。遗赠扶养协议是债权合同，不必然涉及人的身份关系，双方都有给付，是有偿合同，当然可以适用合同法。联产承包协议和企业承包协议都有债权性质，其适用也没有被合同法排除。「应注意的问题」有的学者把遗赠扶养协议排除于债权合同之外，对考生影响极大。 ★★3.（02.卷三。多。35）下列合同中，既可以是有偿合同也可以是无偿合同的有哪些？（） A. 保管合同 B.委托合同 C.借款合同 D.互易合同 「参考答案」ABC 「考查知识点」合同的分类。 「解题思路和依据」依据《合同法》第366条、第406条和第211 条的规定，保管合同、委托合同和借款合同既可以是有偿合同，也可以是无偿合同。互易的本质，是两个买卖的结合，因此，它必然是有偿合同。 「应注意的问题」有偿、无偿依照当事人的约定，这是合同自由的反映，但互易由于它的本质，无法约定为无偿的合同。 ★★ 4.（98.卷三。多。47）下列哪些合同既属于双务合同，又属于有偿合同？（）A. 买卖合同 B.借贷合同
合同管理试题及答案之二 一、单选题（10题/10分） 1、要约是指： A．希望和他人订立合同的意思表示 B.同意和他人订立合同的意思表示 C．希望他人向自己发出订立合同的意思表示 D招标公告 2、根据《合同法》的规定，要约在时生效： A．受要约人确认受到要约 B.要约到达受要约人 C．受要约人作出承诺 D.要约人发出要约 3、投标是： A．要约邀请 B.承诺 C.要约 D.履约 4、招标人和投标人应当自中标通知书发出之日起日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书 面合同。 A．10 B.30 C.15 D.60 5、施工合同文件的优先顺序是（排前者优先）： A．施工合同协议书、中标通知书、投标书及其附件、专用条款、通用条款 B．中标通知书、投标书及其附件、施工合同协议书、专用条款、通用条款 C．施工合同协议书、中标通知书、投标书及其附件、通用条款、专用条款 D．中标通知书、投标书及其附件、施工合同协议书、通用条款、专用条款 6、工程量不大且能精确计算、工期较短、技术不太复杂、风险不大的项目，最适用于： A．总价合同 B单价合同 C.成本加酬金合同 D.总承包合同 7、项目经理的更换，承包人应当至少于更换前天以书面形式通知发包人。 A．7 B.10 C.14 D.15 8、工程开工前，应为建设工程及施工现场内第三方人员生命财产办理保险，支付保险费。A．承包人 B.发包人 C.承包人与发包人分别 D.向承包人与发包人均不 9、当一方当事人不履行仲裁裁决时，另一方当事人可以 A．向仲裁委员会申请强制执行 B.再申请仲裁 C.向法院申请强制执行 D.向法院提请诉讼 10、如工程变更超过原设计标准或批准的建设规模时，须经审批。 A．原设计单位 B.发包人 C.工程师 D.原审批单位 二、多项选择题：（40题/40分） 1、合同法律关系的客体包括： A、禁止流通物； B、完成一定的工作； C、建筑物； D、智力成果； E、货币。 2、无权的代理行为包括： A、代理人接受委托与自己签订经济合同； B、代理人授权范围内与第三方协商签订了损害委托人利益了经济合同； C、代理人以被代理人的名义，与其所代理的其它人订立合同； D、在授权书有限时间内与第三方签订了超越代理权限的合同； E、代理人在委托授权书的有效期终止后，与第三方签订了原委托受权书内容范围内的合同。 3、“建筑工程一切险”被保险人可获得保险公司赔偿的受损失费用范围包括：
合同管理岗位考试试题库 友情特别提示： 以下考题考试时请注意审题，考试时（除个别题不在本范围外，大部分考题都在本范围）题目或答案会作个别变动，因此必须理解题意。否则简单对答案或拷贝粘贴就会出错。 一、判断题：（一级15题，二级10题，黑体字为一级专用题。对的请在括号内打√，错的打×。答案正确的得2分，错误的倒扣0.5分、不作答得0分） 1、合同实行先签订，后履行的原则；合同生效前，不得实际履行。（√） 2、公司内部机构或职能部门未经法定代表人授权，不得以本单位的名义对外订立合同。（√） 3、公司所有的合同（无论是重大合同还是标的额较小的合同）都必须实行审查会签制度。（√） 4、审查意见应明确、具体，但可以使用“原则同意”、“基本可行”等模糊性语言（×） 5、合同订立后，不得因单位名称的变更或法定代表人、授权委托人或合同承办人的变动而不履行合同义务。（√） 6、合同各方当事人协商一致，可以变更或解除合同。（√） 7、变更或解除合同的通知、协议书，应用书面形式，协议未达成之前，原合同仍然有效。(√) 8、我公司《法定代表人及其委托代理人身份证明书》及《法定代表人授权委托书》格式文本由办公室负责提供。(× ) 9、订立合同应当使用公司合同专用章，也可使用单位公章代替合同专用章。（√） 10、处理合同纠纷的原则：坚持以事实为依据，以法律为准绳的原则。（√） 11、处理合同纠纷的程序只有诉讼或仲裁（×） 12、在要式合同中，合同当事人签字的时间即合同成立时间。（√） 13、我公司合同管理实行承办人制度。每一项合同应当由职能部门确定至少一名承办人，对合同订立至履行完毕的全过程负责。(√) 14、对发生实质性变更的合同，其变更、解除的审批权限、程序及文书的送达，与原合同订立程序相同。（√） 15、订立合同的程序是：意向接触，资信调查；合同谈判；审查会签；合同签订；登记备
201 6 年4 月高等教育自学考试全国统一命题考试 合同法试卷 （课程代码00230）本试卷共 5 页。满分l00 分，考试时间l50 分钟。考生答题注意事项：1．本卷所有试题必须在答题卡上作答。答在试卷上无效，试卷空白处和背面均可作草稿纸。 2．第一部分为选择题。必须对应试卷上的题号使用2B 铅笔将“答题卡” 的相应代码涂黑。 3．第二部分为非选择题。必须注明大、小题号，使用0．5 毫米黑色字迹签字 笔作答。 4．合理安排答题空间，超出答题区域无效。 第一部分选择题 一、单项选择题（本大题共25小题。每小题l 分，共25 分）在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题卡” 的相应代码涂黑。未涂、错涂或多涂均无分。 1、下列属于诺成性合同的是 A、保管合同B定金合同 C、个人借贷合同D融资租赁合同 2、关于合同法，下列说法正确的是 A、基本表现为任意性规定，强制性规定很少 B、基本表现为强制性规定，任意性规定很少 C、只有任意性规定，没有强制性规定 D只有强制性规定，没有任意性规定 3、合同履行中，附随义务的产生是基于合同法的
A、自愿原则B公平原则 C、诚实信用原则D情势变更原则 4、关于双务合同履行抗辩权的性质，下列说法错误的是 A、属于权利否认的抗辩权 B、属于拒绝履行义务的抗辩权 C、属于阻却的抗辩权D属于对人的抗辩权 5、合同法及司法解释对于请求权竞合釆取的是 A、法条竞合说 B、请求权自由竞合说 C、请求权相互影响说D请求权规范竞合说 6、下列关于定金说法正确的是 A、定金合同为独立合同 B、定金合同为实践性合同 C、定金责任效力具有补偿性D定金合同与违约金可以并用 7、下列不具备行纪合同特征的是 A、实践合同B双务合同 C、有偿合同D不要式合同 8、甲厂与乙仓储保管方签订了一份仓储合同，约定甲厂将一批电机存放在乙方，存期半个月，期满后三个工作日内由乙方负责将电机发运至丙厂。乙方由于疏忽，未按期将该批电机运至丙厂，造成甲厂逾期交货，向丙厂支付了违约金8 万元。根据有关法律规定，下面正确的是 A、乙方应尽快将该批电机运至丙厂但不对8万元违约金负责 B、乙方未能按期发货，应赔偿甲厂逾期交货所支付的8万元违约金 C、乙方只负责仓储保管，不应负责发运货物 D甲厂基于诚实信用原则应当履行通知义务而未履行，也应承担一定责任 9、釆取格式条款订立合同的，如果格式条款有异议，应当依 A、提供方的解释 B、相对方的解释
监理工程师考试《合同管理》历年真题和解 析答案0220-46 1、在下列的法人分类中，不属于非企业法人的是（）。【单选题】 A.行政法人 B.事业法人 C.社团法人 D.政府法人 正确答案:D 答案解析:本题考查的是合同法律关系的构成。法人可以分为企业法人和非企业法人两大类，非企业法人包括行政法人、事业法人和社团法人。（选项D错误）
2、监理公司以其所有的房屋作为抵押物，与银行订立抵押合同。该抵押合同的生效日期为（）之日。【单选题】 A.当事人签字 B.抵押物登记 C.转移产权证 D.转移房屋占有 正确答案:B 答案解析:本题考查的是担保方式。当事人以建筑物和其他土地附着物，建设用地使用权，以招标、拍卖、公开协商等方式取得的荒地等土地承包经营权的土地使用权，正在建造的建筑物抵押的，应当办理抵押登记。抵押权自登记时设立。当事人以生产设备、原材料、半成品、产品，交通运输工具，或者正在建造的船舶、航空器抵押的，抵押权自抵押合同生效时设立。
3、某施工企业拥有一处办公楼，评估价为5000万元。该施工企业从A银行贷款3000万元、从B银行贷款2000万元，并与B银行办理了抵押登记。后该施工企业无力还款，经诉讼后拍卖办公楼，取得售楼款3000万元用于清偿A、B银行债务。A、B银行债权的分配数额应为（）。【单选题】 A.A银行1000万元，B银行2000万元 B.A银行1800万元，B银行1200万元 C.A、B银行各1500万元 D.A银行2000万元，B银行1000万元 正确答案:A 答案解析:本题考查的是担保方式。抵押物已登记的先于未登记的受偿。因B银行的2000万元已登记，故偿还B银行2000万元，剩余1000万元用于偿还A银行。 4、依据《担保法》，只能由合同当事人本人提供担保的担保方式是（）。【单选题】
本文从网络收集而来，上传到平台为了帮到更多的人，如果您需要使用本文档，请点击下载，另外祝您生活愉快，工作顺利，万事如意！ 合同管理知识培训考试题及答案 姓名单位编号 一、单项选择题（每题1分，共10分） 1、电务公司合同管理采用（）的合同管理体制。 A综合管理 B科学管理 C综合管理与专项管理相结合 D专项管理 2、（）是工程类合同专项管理部门，是公司合同专用章管理的主责部门，负责对全公司工程类合同的管理，建立工程类合同管理台帐，对工程类合同进行归档。并组织对工程类合同的审查、评审、签字、盖章及办理授权委托等事宜，对工程类合同进行交底。 A经营开发中心 B项目成本管理中心 C施工技术部 D法律事务部 3、施工技术部是（）专项管理部门和合同履行监督的主责部门，并负责对公司劳务分包合同的管理，组织对劳务分包合同的审查、评审、签字盖章及办理授权委托事宜。 A劳动合同 B劳务分包合同 C工程施工合同 D劳务用工合同
4、合同监督检查小组有权在检查结束后的（）内向被检查单 位送达检查意见书，被检查单位应当自收到检查意见书之日起（）内，将落实整改情况书面报告监督检查小组。 A 10日 15日 B 5日 10日 C 10日 5日 D 15日 5日 5、因合同纠纷被起诉而需应诉的，合同执行部门（单位）必须 在接到法庭应诉通知起（）内将合同相关资料报公司合同综合管理机构，合同综合管理机构应及时向公司相关领导汇报，并积极准备应诉。 A 1日 B 2日 C 3日 D4日 6、对2万元以上的（含2万元）的物资、设备合同签订前，必须进行合同评审。 A 1万 B 2万 C 3万 D4万 7、内部设备无法调剂或租赁的，方可批准项目部外租。项目部 计划外租设备时（），需报公司设备管理部门审批后，由使用 单位组织评审并签订租赁合同。 A 单台价值大于5万元，期限超过1个月的 B 单台价值大于4万元，期限超过2个月的 C 单台价值大于10万元，期限超过2个月的 D 单台价值大于5万元，期限超过2个月的 8、依据我国法律规定，职工在下列情形中不能认定为工伤的是（）。 A 患职业病的 B 医护人员在救护“非典”病人过程中感染“非典” C 因公喝酒导致酒精中毒的 D 在下班途中，受到机动车事故伤害的 9、劳务派遣单位违反《劳动合同法》规定，给被派遣劳动者造 成损害的，劳务派遣单位与用工单位承担（）赔偿责任。
合同法试题一 一、单项选择题(本大题共30小题，每小题1分，共30分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个选项是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 l.无名合同是指( ) A.无名称合同 B.法律无明文规定名称与规则的合同 C.无内容合同 D.无形式合同 2.《合同法》规定：当事人一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。这一规定体现的是( ) A.适当履行原则 B.协作履行原则 C.经济合理原则 D.情势变更原则 3.上海某公司与宁波某公司订立一加工承揽合同，由宁波公司承揽加工3万件牛仔裤，合同中未约定履行地点，依合同法规定，该合同履行地应在( ) A.上海某公司所在地 B.宁波某公司所在地 C.上海某公司指定的地点 D.宁波某公司指定的地点 4.合同当事人互负债务，且无先后履行顺序之约定，当事人一方可在对方未履行之前，拒绝对方的履行请求，这被称为( ) A.先履行抗辩权 B.同时履行抗辩权 C.不安抗辩权 D.先诉抗辩权 5.情势变更的前提，是合同成立后，作为该合同基础的事由发生了合同订立时不能预料的变化，而这种变化的原因是( ) A.由于主体不合格 B.由于意思表示不真实 C.由于违法 D.不可归责于当事人的原因 6.合同解除针对的标的是( ) A.无效合同 B.有效合同 C.可撤销合同 D.效力待定合同 7.法律规定或者当事人约定解除权行使期限的，期限届满当事人不行使的，该权利 ( ) A.继续有效 B.效力待定 C.消灭 D.中止 8.合同的权利义务终止后，当事人根据交易习惯，履行通知、协助、保密等义务，其依据是( ) A.诚实信用原则 B.自愿原则
一、单项选择题（每小题1分，共40分） 1.工程建设单位与某设计单位签订合同，购买该设计单位已完成设计的图纸，该合同法律关系的客体是（ D ）。 A.物 B.财 C.行为 D.智力成果 2.担保方式中的保证，实际运用过程中应理解为（ C ）。 A.债务人和债权人约定，债务人向债权人保证履行合同义务 B.债务人和债权人约定，当债务人不履行债务时，由保证人代为履行债务 C.保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务 D.保证人和债务人约定，当债务人不履行债务时，保证人按约定履行债务 3.依据《担保法》，只能由合同当事人本人提供担保的担保方式是（ D ）。 A.保证 B.抵押 C.质押 D.定金 4.某建筑工程，业主投保了建筑工程一切险。工程竣工移交后，在合同约定保险期限内发生地震，造成部分建筑物损坏，业主向保险公司提出索赔。则应由（ C ）。 A.保险公司承担全部损失 B.保险公司承担除外责任以外的全部损失 C.业主自行承担全部损失 D.业主和保险公司协商分担损失 5.合同公证与鉴证的相同点是（ C ）。 A.目的、法律效力、原则 B.范围、性质、目的 C.目的、原则、内容 D.法律效力、目的、性质 6.依据FIDIC施工合同条件规定，施工中遇到（ C ）情况，属于承包商应承担的风险。 A.现场地质条件与文件资料说明不一致 B.不利于施工的外界非自然条件 C.不利于施工的气候条件 D.其他承包商对施工的干扰 7.接受要约的承诺人要使发出的承诺不产生法律效力，则撤回承诺的通知应当在（ B ）到达要约人。
A.要约到达受要约人之前 B.承诺通知到达要约人之前 C.承诺通知发出之前 D.承诺通知到达要约人之后 8.执行政府定价的合同，当事人一方逾期提取货物，遇到政府上调价格时，应当按（ B ）执行。 A.原价格 B.新价格 C.市场价格 D.原价和新价的平均价格 9.经发包人同意后，承包人可以将部分工程的施工分包给分包人完成。该条款所依据的法律基础是《合同法》中有关（ C ）的规定。 A.债权转让 B.债务承担 C.由第三人向债权人履行债务 D.债务人向第三人履行债务 10.合同生效后，当事人发现部分工程的费用负担约定不明确，首先应当（ C ）确定费用负担的责任。 A.按交易习惯 B.依据合同的相关条款 C.签订补充协议 D.按履行义务一方承担的原则 11.某供货合同履行时发现部分货物的价款在合同内约定不明确，双方通过协商又未能达成一致，此时，该部分货物的价款应按（ B ）的市场价履行。 A.订立合同时订立地 B.订立合同时履行地 C.履行合同时订立地 D.履行合同时履行地 12.施工合同示范文本中规定，如果发包人不按合同的约定支付工程进度款，承包人发出催付通知和停工通知后仍不能获得工程款，可在停工通知发出7天后停止施工。该条款依据的是《合同法》中关于（ D ）的规定。 A.撤销权 B.不安抗辩权 C.后履行方抗辩权 D.同时履行抗辩权 13.合同解除后，合同中的（ A ）条款仍然有效。 A.结算和清理 B.仲裁和诉讼 C.结算、清理、违约 D.结算、仲裁、违约