建筑劳务分包合同
发包单位：（以下简称：甲方）
承包单位：（以下简称：乙方）依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》相关规定，甲方委托乙方就王家湾安置房工程进行劳务分包。经甲乙双方友好协商，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，为了明确双方的责任和权利，双方协商一致，特制定如下合同条款，双方共同遵守。
甲乙双方的联系方式如下：
甲方的联系方式为：
通信地址：
邮编：
联系人：
传真：
乙方的联系方式为：
通信地址：
邮编：
联系人：
传真：
开户行：
银行账号：
发承包双方确认前述各自的联系方式为正确并可以有效送达，倘若任一方联系方式发生变更，须及时以书面形式通知对方，并在对方签收确认后方为有效。如前述联系方式不准确或无法有效送达或任一方联系方式发生变更未按前述约定有效通知对方的，则由此发生的全部责任和损失均由该方自行承担，且对方的所有通知均视为已合法送达。
一、工程名称：
二、工程地点：
三、工程概况：
四、结构形式：
五、承包方式：采取甲方负责项目管理、工程用料（钢筋原材、商品砼、水泥、砂、石），乙方提供成建制劳务队伍包工、包施工用料（包模板、木枋及支撑架料、辅材）、包材料限额消耗、包二级配电（距一级配电箱50米以内）、包施工机械、小型机具及设备、包安全文明施工、包质量（责任范围内包住宅分户验收）、包工期、包生活办公区、施工区临时设施搭拆的方式承包。
六、承包范围：
6.1、包括但不仅限于以下项目：（设计图纸中及设计变更包含的所有基础及钢筋砼结构、装修项目均属承包范围。）
1、基础工程（桩基、破桩头除外，独立基础、条型基础埋
深超过1.8M增加的结构工程量除外。挖土只负责人工配合清理修整基槽，填土只负责分层小型机械夯实）
2、钢筋工程；
3、模板工程；
4、混凝土工程；
5、脚手架工程；
所有砌体、地面（屋面钢性防水层、找平、结合层）、抹灰及块料面层等装饰分部分项工程。完成各分项全部内容的施工以及为完成该分项内容而有的必要采取的准备工作、措施项目及有关安全与文明施工等方面的内容。
6.2、不包括以下项目
1、给排水、强弱电工程。
2、消防系统工程。
3、内外墙保温工程。（采用保温砂浆除外）
4、屋面、楼地面、地下室防水工程。
5、门窗工程。
6、扶手、拦杆工程。
7、油漆、涂料工程。
8、室内外墙地面砖粘贴工程。
七、乙方承包范围内的工作内容、辅材、机具：
由乙方完成上述工程范围的所有工作内容及相应的现场材料、工具、机具的场内转运、清理、文明施工、安全生产所需的用工以及图纸范围内的留洞设槽、预理件安放，支模、砌筑、抹灰、等内、外架的搭拆、周转材料的上、下车及堆码场内转运等用工。主要施工实体
项目包括但不局限于以下工作内容和辅材、机具：
7.1、基础工程
包括所有底板垫层及以下工作，包括基底土平整夯实、机械挖填土的人工配合、基坑土方修整、清理、回填（地下室外墙回填除外），施工现场硬化用工（所在施工段）；基底排水沟（含四周一圈）、集水井，基坑抽排水（含后续抽水排水），包打夯机、水泵等设备；基础砖胎模砌筑、抹灰、垫层及模板用工；防水找平层及保护层，包塔吊安装前的材料转运（钢筋、模板、木枋、等所有材料）。
7.2、模板（包括一切模板工程）
由乙方完成基础、主体结构、构造柱、现浇圈过梁、压顶、线条、小型构件等一切模板工程。具体包括：测量放线（轴线控制点和控制标高由甲方负责，乙方配合，其它轴线和细线由乙方负责）、配/支/拆模（含所有预留洞的模板制安拆）、定位桩施工、爆模处理、支模架搭拆（含进出场）、扣件清洗及修复、螺杆洞处理、防水螺杆的割除、砼漏浆清理、所有模板工程的文明施工，并包括以下辅材的提供及供应：铁钉、铁丝、对拉螺杆（防水螺杆除外）、穿墙PVC套管，快易收口网安装、不同砼之间的钢丝安装、蝴蝶卡、垫片、螺帽、胶垫、工具、胶带纸、海棉条、泡沫板、圆盘锯、平刨机、压刨机、手电锯、锯片、钻头等。
7.3、钢筋（包括一切钢筋工程）：
由乙方完成基础、主体结构、构造柱、现浇圈梁、压顶、线条、小型构件、地下室找坡层钢筋等一切钢筋工程。具体包括：钢筋收料、
放样下料表、制作、绑扎、工地内所有相关材料转运、绑扎柱墙的内架搭拆、废料清理堆玛、搭接电焊、对焊、钢筋机械连接（跟据甲方项目部具体要求采用）及安装（车丝前切钢筋头，由乙方负责，不另外附加费用）、垫块制作、止水片制安、预理插筋、钢筋除锈、后浇带除锈及后浇带、施工缝止水钢板焊接、电渣压力焊所用柱墙筋操作架（含操作层搭设）、所有钢筋工程的文明施工及试验用工等，并包括以下辅材及加工机械的提供与供应：电焊条、扎丝、除钢板以外的后浇带辅材、对焊机、弯曲机、切断机、张拉调直机、冷拉机、电焊机等（甲方只提供钢筋原材）。
7.4、钢筋刚性套接头、电渣焊
由乙方完成和提供施工场地内和钢筋水平搬运、焊接、自带焊机（配二次降压保护器）、夹具、电缆、焊剂、接头、分配电箱之后的电缆电线、焊接试件制作（免费）清理。其中，套筒应符合国家规范要求（甲方购买），符合业主方、监理要求。
7.5、混凝土（包括所有砼工程）
由乙方完成基础、主体结构、构造柱、现浇圈梁、压顶、刚性防水砼、陶粒砼、细石砼、轻质砼、二次浇筑砼及零星构件等一切砼工程。具体工作内容包括：施工用混凝土的现场搅拌、泵送（塔吊）运输浇筑、养护、所有浇捣混凝土所需的操作平台及操作通道的临时搭设、梁、板、柱、墙施工缝凿毛处理、梁柱头清理、搅拌站后台清理、安全网及外架上混凝土渣清理、混凝土的清理回收利用、专人配合试块制作及试模的养护、爆模混凝土的处理、蜂窝麻面的处理，并提供
斗车、灰铲、灰桶、养护用水管、电机和振动棒、平板振动器、磨光机、防雨彩布或塑料薄膜、养护用麻袋等施工机具和用料。
混凝土工程的特别约定：混凝土楼面（包括底板）应适用木抹子磨平搓毛两遍以上，且最后一遍宜在混凝土收水时完成，原浆压光，达到需二次找平标准，否则找平层人工、材料费由乙方承担。
7.6、砌体工程
由乙方完成放线、淋砖、砂浆搅拌、材料运输、搭拆砌筑架（不论高度）、砌筑、勾缝、留槽留洞（包括图纸内容及与其他专业配合的预留槽洞）、修补水电安装、空调、直饮水、弱电、消防等洞口，预制过梁制作安装、拉墙筋（无论预留、植筋、腰梁等）、清扫落地灰等工作，并提供搅拌机、砂浆机、斗车、灰铲、灰桶、水管、手工及电动工具。
7.7、抹灰及楼地面砂浆找平
由乙方完成基层清理、放线、修补、甩浆拉毛、搭拆灰架（不论高度）、调运砂浆、打点冲筋、分层找平、刷浆、洒水润湿、罩面压光、阴阳角找方、墙面挂钢丝网（含连接处及大面）、门窗塞缝及抹灰成品保护、清扫落地灰等工作，并提供灰车、灰铲、灰桶、灰槽、手工工具、挂钢丝网辅材，射钉枪、铁钉、滴水槽、止水带安装、外墙分格缝的预留及安装，灌油膏，钢丝网挂点制安（甲方只提供钢丝网）等机具和用料。
7.8、块料面层
由乙方完成清理、修补基层表面、放线吊线、材料卸车、转运、
堆码、选料、切砖、排版、拌找平层、结合层砂浆、基层找平、铺贴块料面层、擦缝勾缝、清洁表面及成品与半成品的保护以及所需脚手架搭拆、纸箱回收等工作，保证工完场清，提供斗车、灰铲、灰桶及砂轮机（含砂轮片）、切割机（含切割片）等工具器具。
7.9、脚手架
由乙方完成所有材料进出场运输，堆码、外架的搭拆和加固维修（按标准要求）、脚手板铺设和翻转、水平防护棚搭拆、铺设水平兜网及安全网、结构外沿边洞口防护栏杆施工、人货梯（快速提升架）、人行走道的双排架及其安全通道和进户通道、电梯口平台，上料平台及溜槽的搭拆等工作内容，并提供所需的建筑脚手架钢管。双方约定脚手架必须按甲方要求刷油漆。
八、材料供应和管理
8.1、甲方供应材料
8.1.1、工程直接材料（工程用料）：钢筋原材、商品混凝土、水泥、碎石、砂子、砌筑材料、块料面层材料等主材；
8.1.2、乙方负责材料（施工用料）：除甲方供应外的其余工程所需材料均由乙方负责（包括：模板、木枋、钢管、扣件、安全网、安全防护用品等）；
8.1.3、工程直接材料：乙方必须按照施工图纸、施工损耗用量填报《材料需用月计划》，甲方审核后及时供应各种材料。对于甲方提供的材料，乙方有权利和义务进行放弃申诉的权利。乙方必须按规范施工，在保证质量的前提下尽量节约材料用量，乙方领用的直接材料（工
程用料）用量按以下方式进行限额：
8.1.3.1、钢筋按照经甲方审核的施工配料表用量×101%，不得有超过0.5m的废料（废料由甲方统一处理）且废料不充减钢筋总供应量：
8.1.3.2、主体结构砼消耗量控制，以（施工预算砼量—钢筋含量—线管—预理铁件含量）×101.5%；
8.1.3.3、按上述二种方式确定的材料用量另外节约材料，按照市场价甲乙双方按5：5分成，超出部分由乙方承担。所有甲方供应材料由乙方材料员同保安、甲方材料员、甲方库管员及时验收并办理领用手续，材料一经乙方验收，即视为认可该材料满足工程使用要求，其中结构砼以商品砼供应商供应数量（罐车数）和双方认可的每罐方量作为实际供应量。
8.2、乙方供应材料
本工程周转（模板、木枋、门架、拉杆、上下托、连接销、钢筋管、扣件）由乙方负责供应至施工现场，乙方按甲方编制或审核过的模板专项方案进行流水施工和周转使用；乙方所使用的钢管，扣件等应妥善使用，损耗或丢失均由乙方负责。
8.3、装饰装修材料
乙方必须按照施工图纸，施工损耗耗用量填报《材料需用月计划》，甲方审核后及时供应各种材料。乙方必须按规范施工，在保证质量的前提下尽量节约材料用量，乙方领用的直接材料用量按以下方式进行限额领料：
8.3.1、砌筑、装修水泥用量以实际面积和设计厚度为基础，按照
施工配合比将损耗控制在3%以内，其他装修项目的材料用量以现行预算定额的消耗量。
8.3.2、按上述方式确定的材料用量另外节约的材料，按市场价甲乙双方按5：5分成，超出部分由乙方承担。
8.3.3、本合同没有约定材料允许损耗的材料，损耗均不得超出工程所在地现行建筑工程消耗量定额及统一基价表中的损耗率。否则，超出损耗允许范围的材料损失由乙方承担。
九、工程工期
具体进场日期以甲方指令为准，竣工日期年月日，最终竣工日期以业主方批准的竣工日期为准。工期控制计划：按甲方项目经理部制定的施工进度计划表和每月、每周计划执行。
乙方必须按照甲方的施工进度计划组织足够的人员进场施工，并接受甲方、业主代表及其委派的监理公司对进度的检查督促。工程实际进度与计划不符时，乙方应按甲方的要求提出改进措施，报甲方批准后执行。由于乙方原因引起的工期延误，即使甲方代表批准同意进度计划调整，但总工期不能顺延。
十、工程质量及检验验收
目标：确保本工程达到合格（有创优要求另行协商）
乙方的施工质量以现行的国家施工规范和建筑安装工程质量检查评定标准及设计图纸，施工说明、设计变更等技术文件为依据，乙方负责施工的分部、分项工程质量（中间验收质量）、竣工验收质量一次交验合格，并达到上述目标要求。
10.1、工程质量不符合设计要求和双方约定的标准，甲方可要求乙方停工和返工，停工和拆除、返工费用由乙方承担甲方的材料费、工期不顺延。
10.2、乙方在施工过程中应根据甲方的要求进行自检、互检、交接检，随时接受业主、监理公司、设计院和甲方代表的检查，为检查检验提供便利条件。
10.3、工程具备覆盖、掩盖条件和达到中间验收条件，乙方应准备好自检资料。验收不合格，乙方在限定的时间内整改合格后重新验收，如因乙方原因隐蔽验收不合格造成的业主罚款及经营费用，由乙方承担。
10.4、除以上条款外，甲、乙双方在施工过程中分项质量控制，必须遵守甲方主管部门编制的《施工项目工程质量奖罚制度》质量条款执行，如在过程控制中达不到约定标准，乙方必须承担相应的罚款，罚款在当月进度款中予以扣除，乙方放弃异议权利。
十一、安全及文明施工
目标：必须确保施工期内无任何重大安全事故，轻伤事故控制在2人以内；确保安全文明施工达到信阳市安全文明双优样板工地。争创河南省安全文明双优工地。
依照法律规定，乙方应当为乙方所聘请的员工购买相关保险办理相关手续，并承接购买保险一切费用，事故发生时的发生的一切费用将由事故责任方承担。
11.1、甲方工作
11.1.1、甲方应向乙方提供工程所需的安全技术资料，对乙方进场人员进行安全教育和检查、监督和指导，协助乙方作好工伤事故的调查、处理和事故隐患的整改工作。
11.1.2、向乙方传达国家、省市和甲方有关部门下发的有关安全生产的方针、政策、法规、规定和其它文件。
11.1.3、按照业主、地方及项目部施工组织设计总体要求的规定，规划整个工程文明施工，编制安全生产和文明施工方面的管理制度和方案，并下发乙方。
11.2、乙方工作
11.2.1、乙方必须严格执行国家有关安全生的方针、政策、法规，必须严格执行宜昌市金信建筑安装有限责任公司建筑施工现场安全防护设施标准化图集规定，必须严格遵守甲方制定的有关安全文明施工的规定。
11.2.2、乙方在施工期间必须接受甲方的监督和指导，并定期向甲方监督部门汇报安全工作情况。
11.2.3、乙方必须建立健全安全生产责任制，配备专职安全员数名，满足安全生产管理要求，并报甲方备案。及时汇报安全工作情况。
11.2.4、乙方必须对工人经常性的进行安全教育，分部工程安全交底、签字手续要齐全，并建立由生产管理人员和班组长参加的安全生产管理体系，做好班前活动工作并做好书面记录。对施工进行监督检查，发现隐患及消除，全体工人应自觉遵守安全操作规程不得违章作业，且有权拒绝任何人要求的违章作业。
11.2.5、乙方必须对安全生产全面负责，切实加强安全管理，必须向操作工作配发必要的劳动保护用品、用具，改善劳动条件。生活用品、工作服、安全帽统一，由甲方统一购买发放给乙方，按乙方实际人数核发，费用由乙方承担，在结算款项中予以扣除。其中工作服控制在150元/ 套(工人)以内（品牌工作服）。或按甲方要求自行购买发放。
11.2.6、乙方必须按照甲方的整体规划，搞好现场的文明施工，按甲方要求，配合悬挂安全、质量、CI宣传牌（由甲方提供）。施工现场，每天下班前做到材料整齐、堆码规范、应将作业层垃圾运至工地指定地点，不得到处乱扔。
11.2.7、乙方特殊工种（电焊、电工、机械操作工）必须持证上岗，无证者严禁从事作业。
11.2.8、乙方必须做到工完场清，文明施工。
11.2.9、乙方在施工期间必须加强班组内部文明施工教育，搞好承包范围内的现场文明施工及住宿范围内的清洁卫生，不得违章作业，野蛮施工以及穿拖鞋、骂人、争吵、扯皮打架等不文明行为。
11.2.10、甲方项目部制订的安全、文明施工及生活区管理等相关制度、处罚条例与本合同具有相同法律效力，乙方必须遵守。
除以上条款外，甲、乙双方在施工过程中分项质量控制，必须遵守甲方主管部门编制的《施工项目安全生产奖罚制度》质量条款执行，如在过程控制中达不到约定标准，乙方必须承担相应的罚款，罚款在当月进度款中予以扣除，乙方放弃争议权利。
十二、劳务工程承包费用
承包费用中已经包括工人工资、社会保障、劳动保护费、福利费、用人单位与员工解除劳动关系时支付的一次性补偿费、计划生育费用及其他不属于工资的费用。
12.1、结算方式：按建筑面积单价包干计算。
（1）承包范围内完成所有工作内容，按实际施工的建筑面积：多层砖混结构260元/㎡包干；小高层钢筋砼框架结构280元/㎡包干；高层钢筋砼框架结构300 元∕㎡包干。
（2）合同外零星用工：普工 10 元/小时，技工 15 元/小时。包干费用包含安全文明施工等发生的所有费用。
12.2、乙方每月必须造好工资表，做好工人工资发放记录，并提供一份原始记录给甲方备案。
12.3、乙方同意施工过程中，因乙方原因造成施工进度节点计划每延误一天，支付甲方违约金人民币 500 元，竣工验收工期每延误一天支付甲方违约金人民币 1000 元。如果乙方最终工期达到业主要求，节点工期违约可免赔。
12.4、劳务费用中已包含相应项目所有工作内容及辅材、机具发生的费用，除非施工过程中甲方指令失误造成重复施工或增加费用，结算时不再增加零星用工有其他一切费用。
12.5、停工待料、人力不可抗拒的自然灾害等影响停工每月连续15天内不作为补偿，15天以上再补偿生活费，按 15元/人、天补偿。施工现场连续停水或停电24小时以内，乙方不得要求增加费用。
12.6、本工程一般不存在计时工及其它零星人工费用(包含零星用工内)。除非发生甲方要求乙方承担合同范围外的工作以及因甲方指令错误导致的返工外，一律不予签工。
十三、结算
13.1、中期结算：根据付款方式要求的节点，乙方在付款节点工作内容施工完毕后，必须立即提供中期结算资料。经甲方审核后，中期结算作为甲方向乙方支付中期付款依据。如甲方要求，乙方有责任配合向业主提供规范的结算资料，并配合甲方做好与业主的核算工作。
13.2、竣工结算：工程完工交付建设方后7天内，乙方向甲方递交竣工结算报告扩完整的结算资料，双方按照约定的劳务工程承包费用结算方式，进行工程竣工结算。甲方收到乙方递交的竣工结算报告及结算资料后28天内进行核实，给予确认或者提出修改意见。
十四、付款方式
主体结构施工至三层封顶，按已完工程量70%支付，以后按月进度70%支付，工程竣工验收后六个月内付至合同结算款97%（主要受建设单位办理工程款结算时间制约），余款作为保修款待保修期满扣除保修费用后一次付清。
十五、双方权利、责任、义务
15.1、甲方权利、责任、义务
15.1.1、对乙方进行技术指导及分部分项技术、安全交底工作，解决施工中遇到的技术难题。提供施工图纸壹套给乙方，乙方需要加晒图纸，甲方予以配合解决，但费用由乙方承担。
15.1.2、甲方工程款按期拨付，如果甲方超期十五天后不付款，乙方有权停工，并有权要求甲方赔偿乙方经济损失。
15.1.3、甲方不得因资金未到帐中期停工。
15.1.4、为乙方提供合同规定由甲方提供的设备，如有故障应及时派人修理。
15.1.5、根据《材料需用月计划》表，及时足量供应材料，并运至施工现场。
15.1.6、为乙方提供临时设施用房及水电设施，二级配电箱以下的电箱及灯具、电缆、电线等用电设施由乙方自己负责，甲方负责在每层楼面位置安装水笼头，水笼头后的用水设施由乙方提供。施工现场用水电费由甲方负责。
15.1.7、负责协调施工进场各分包工种之间的生产工作。
15.1.8、负责审核乙方提交的已完工作量报表，按合同约定支付工程进度款。
15.1.9、如乙方不能满足甲方对工期、质量、现场安全及文明施工的要求，甲方有权要求辞退相关的乙方管理人员、工人及班组，如仍不能改善，甲方有权勒令乙方停工整顿或终止合同，乙方须无条件退场。由此造成的损失由乙方承担。
15.1.10、如乙方不能满足甲方进度要求时，甲方有权要求乙方增
加
人力物力以满足甲方的工期等要求，如乙方无力按甲方要求实施，甲方有权派其它人员增援乙方工作，其支援工日按实际工日数计算，并
按150元/工日替乙方代付增援工人的工资，乙方必须无条件接受。
15.1.11、为乙方提供对讲机，费用由乙方自己承担，完成工程时
在
进度款中扣除；也可由乙方自行购买，但数量必须满足使用要求，且频率要和项目统一。
15.1.12、为乙方提供食宿条件，如果甲方的提供的生活区在施工现场外。乙方所有人员上、下班交通工具自己解决，费用自理。
15.2、乙方权利、责任，义务
15.2.1、乙方必须配备好一套完整的管理体系，提供管理人员配置表及相应身份证复印件一份，乙方管理人员不得擅自离开施工现场，管理自身的劳动班组之外应接受我司项目部管理人员的领导和安排，无条件配合其它分包队伍的工作，并不得计取配合费。
15.2.2、乙方必须根据承包范围和内容组织足够的人员进场施工，以确保工程进度不受人力不足的影响。特殊工种必须经甲方考核合格后才能录用，特殊工程和管理人员必须持有上岗证。乙方必须在进场3天内将进场人员花名册、身份证、健康证、以及特殊工种上岗证复印件一式三份交付甲方备案。施工过程中因业主方原因，导致乙方施工范围内的施工内容不能确定，乙方不能追究甲方的责任。
15.2.3、乙方必须为乙方管理及施工作业人员配备安全帽、安全带等符合安全标准的劳动保护用品。
15.2.4、乙方必须按照甲方要求按甲方进度作业卡及指令进行作业，并按甲方要求及时编制《甲方供应材料需用月度计划》，以及劳动
力计划、配模方案等，并交由甲方审批。
15.2.5、乙方应提供办理伤亡保险、暂住证人员名单。生活区水电费由乙方负责。
15.2.6、紧密配合好与其它专业工种的施工，承担由乙方原因给甲方或第三者造成的一切损失。
15.2.7、按工程需要自备和维修本合同规定乙方承担的机械设备、照明灯具、配电箱、开关箱等。机械设备、配电箱及测量仪器等，必须在型号规定、感观使用功能上满足甲方要求，并必须经甲方验收合格后才能进场投入使用。
15.2.8、施工过程中，在任何情况下，如无甲方指令乙方不提擅自停工，如发生，乙方负责赔偿甲方一切损失。由任何原因导致工人停工、闹事、打架斗殴、拉电闸，爬塔吊、无理要求应由乙方出面处理，甲方予以配合，如果乙方推脱责任，直接将事件推给甲方管理人员处理，甲方管理人员有权直接管理，处理结果及所发生的费用由乙方承担。
15.2.9、乙方必须遵守甲方现场和生活区的安全、保卫、生活、卫生管理制度，爱护公共财物，注重环境卫生，做到文明施工，施工现场和生活区域的各项设施必须达到国家环境保护的各项要求，并配备专职后勤管理人员数名，配合甲方对生活区的规划和管理。及时对施工现场、管理生活区的建筑垃圾及生活垃圾应进行清理（负责所在管理生活区区段的卫生清理），并运至指定地点堆放。保证工作人员安全及疾病治疗等。乙方必须保证自己的人员上下班的安全与因此发生的
一切费用。
15.2.10、无论任何原因，乙方不得发生拉电闸、爬塔吊、聚众闹事、上街游行等事件，如有发生则每次处以10万元的罚款，并且乙方负责人要承受工程总工程款的10%的罚款。
15.2.11、乙方未按要求履行合同的，除注明外每违约一项甲方视情节轻重给予2000元至5000元的罚款。
15.2.12、乙方在施工过程中不得擅自退场，如果乙方在未施工完成工程退场，只按该项目已完成的工程量消耗的人工 80% 结算工程款，并且赔偿甲方一切损失。
十六、工程质量缺陷保修责任
16.1、保修范围及年限：地下室、层面防水工程、有防水要求的卫生间/房间和外墙面的防渗漏工程为5年，装饰装修工程为2年。
16.2、其他项目保修期约定：按国家规定的时间执行。
16.3、费用约定：有保修要求的单位工程质量缺陷保修，在保修期内费用由乙方承担，甲方按合同约定扣除保修期间应由乙方支付的各项款项和违约金，保修期外乙方只收取材料费。
十七、职业健康安全生产
符合甲方要求。
十八、其它事项
18.1、合同签订前七天内，乙方需交纳履约保证金，按每栋多层住宅楼交人民币壹拾万元整（RMB：10万元／每栋多层住宅楼），每栋小高层住宅楼交人民币壹拾万元整（RMB：10万元／每栋小高层住宅
楼），主体结构验收合格后15天内无息退还保证金 50% ，工程竣工验收合格后15天内无息退还保证金余款。但如中途因乙方原因造成劳资纠纷或工程进度、工期、安全文明施工等方面无法满足甲方或业主的要求，甲方有权对乙方进行经济处罚、终止合同并勒令乙方无条件退场后，并责令乙方赔偿损失和罚款，结算按承包范围内，已完成的工程量消耗的定额人工工日数量的 80% 结算工程款。
18.2、如果本工程安全、文明施工达不到信阳市安全、文明施工双优样板工地，安全、文明施工包干费用不计。
18.3、甲方常驻现场代表为同志，乙方常驻现场代表
为同志，负责在施工现场联系解决问题。
18.4、本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决；协商解决不成，双方约定采取向工程所在地人民法院起诉的方式解决争议。
18.5、本合同一式六份，甲方四份，乙方两份，甲、乙双方代表签字、盖章后乙方交纳的履约保证金到甲方指定的帐户即生效，在甲、乙双方款讫后自动失效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）
代表人：（签字）代表人：（签字）
签订地点：
建筑工程劳务分包合同书 建筑工程劳务分包合同书 甲方：________公司 乙方：________劳务专业工程有限公司 工程名称： 工程规模：建筑面积____平方米，____层 依照《中华人民共和国经济合同法》和建筑法及相关法律、法规的有关规定，为确保工程质量、安全施工、按期竣工，落实责权利相结合的原则，____________公司和____________公司双方本着在自愿互利、权益平等的基础上，签订本合同书，以资甲乙双方共同遵守执行。 一、劳务分包范围：包括土建，装饰，水电安装等图纸涉及的全部内容，达到竣工验收交付使用。 二、工期：____年____月____日至____年____月____日，逾期1天按工程总造价1‰执行罚款，提前一天按工程总造价1‰奖励。 三、质量等级：合格工程，若达不到合格，一切经济损失由乙方承担。 四、合同价款：_____万 五、甲方负责事项： 1、向乙方传达《中华人民共和国建筑法》，建设部”一标五规范”，以及市、区现行有关法规条例、公司的各项有关安全生产、文明施工的规章制度，并督促和监督执行。 2、加强对本工程管理力度，坚持安全生产”安全第一、预防为主”的方针，严格实行安全生产目标责任制，监督检查制和责任追究制，确保认识到位、措施到位、监督到位、整改到位、追究到位。从公司到项目部、施工班组、生产工人层层落实责任目标管理，健全各项规章制度，加强管理人员、职工安全生产，技术、技能的培训教育，纠正和防范违章指挥、违章作业，监督和制止酒后作业。 3、严格实行建设工程安全监管制度，加强安全监督管理。 4、及时贯彻落实上级现行的有关规定和技术措施，认真做好职工的三级教育，全面落实技术交底制度。 5、强化建筑安全防护用具管理，严格实行建筑安全防护用具备案制度，杜绝假冒伪劣防护用具进入施工现场。
编号：HJ/GC-1201 工程劳务分包合同 工程名称： 发包方： 承包方： 身份证号： 家庭住址： 联系方式： 签约时间：年月日
甲方(全称): 乙方(全称): 甲方将所承建的工程，本着互惠互利的原则委托于乙方施工，根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及相关规定，双方本着自愿、诚信、平等的原则，经过友好协商，达成如下共识，订立本协议，双方共同遵守执行。 第一条：工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程范围及内容： 第二条：施工内容及单价的确定 1、主钢结构安装（含卸车）吨元/吨，金额合计元。该 工作内容包括： ①钢柱、钢梁、吊车梁、柱间支撑、水平支撑、系杆、平台、钢爬梯的焊接、钢 梯的安装及构件的2次倒运，以上构件及高强螺栓、节点油漆由甲方提供。 ②吊车、机具、焊条、氧气、乙炔、普通螺栓、螺母、垫片以及调整柱底标 高所用垫板均由乙方自备且承担全部费用。 2、次钢结构安装（含卸车）吨元/吨，金额合计元。 该工作内容包括： ①檩条、拉条、撑杆、隅撑、雨篷、门框的焊接安装、窗框的焊接安装，以上构件 及节点油漆由甲方提供。
②螺栓、螺母、平光垫、焊条、氧气、乙炔、工机具、均由乙方自备并承担全 部费用。 3、楼承板安装㎡，元/㎡，金额合计元。 该工作内容包括： ①甲方提供楼承板，栓钉、封边包件。 ②乙方安装费包括栓焊机、卸车、吊装、切割、倒运、封边、包边安装。 4、屋面板安装型㎡元/㎡，金额合计元。该工作内容包括： ①甲方提供压板机一台，操作员一名及彩卷及异型件发运至现场。 ②乙方负责设备彩卷进场时的卸车及出场时的装车，彩板压制、倒运、吊装以及与屋面板相关联的异型件的安装、打胶。 ③自攻钉、拉铆钉、中性硅酮胶及相关机具由乙方自备并承担费用。 ④屋面采光带的安装包含在其中。 5、墙面板安装型㎡元/㎡，金额合计元。该工作内容包括： ①甲方负责墙面板、异型件的发运至现场。 ②乙方工作包括墙面板、异型件卸车、倒运、吊装以及与墙面板相关联的异型 件的安装、打胶。 ③自攻钉、拉铆钉、中性硅酮胶以及相关机具由乙方自备并承担费用。 ④墙面采光带的安装包含其中。 6、天沟安装： ①无保温天沟安装米元/米，金额合计元。 ②有保温天沟安装米元/米，金额合计元。 该工作内容包括： 天沟现场拼装、焊接、吊装、补漆、防腐、就位焊接、管头焊接、封闭试漏、 开孔、保温棉及彩板安装。
劳务分包合同样本 发包方：××建筑施工有限责任公司（以下简称甲方） 承包方：××××××××（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及公司《关于工程项目劳务承包管理暂行规定》。甲方决定将××公司××工程项目部的劳务分包给乙方，为规范管理，明确职责，经双方协 商一致，特签订本合同，以资共同遵守。 一、甲方发包给乙方的劳务施工项目内容范围如下： 该工程项目施工蓝图中所有砖、石砌筑及抹灰分项工程；钢筋制作、绑扎分项工程；模板制作、安装分项工程；脚手架搭设作业。 二、本合同期限： 从××××年××月起至××××年*月止。 三、工程质量标准： 所有分项工程质量确保优良 四、劳务管理费的上缴及付款方式： 1、上缴标准：该工程项目劳务管理费为人民币壹拾万元整，由乙方上缴，如乙方能达到按该项目部与建设方所签订的合同中的质量、进度要求，则甲方按管理费的返回乙方作为奖励。 付款方式：上缴劳务管理费按两次付清，即主体完工前付50，装修完工前付50。 五、乙方的职责 1、乙方提供相关的证件及资质，配合乙方办理相关手续。 协调处理施工过程中的劳务纠纷及工伤事故。 六、乙方的职责： 1、全面履行××公司与××建筑施工有限责任公司签订的项目施工合同。并承担该合同条款中乙方应承担的全部责任与义务。 2、确保所有分项工程的质量、进度、安全达到项目部与建设方签订的合同要求。如达不到则按管理费的50进行处罚。 七、本合同未尽事宜，双方通过协商，可另签订补充条款，与本合同具有同等法律效力。 八、本合同一式六份，甲乙双方各执三份，经双方签字生效，至工程完工，双方结清劳务管理费后失效。
Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 劳务分包合同
编号：FS-DY-20517 劳务分包合同 发包方：××建筑施工有限责任公司（以下简称甲方） 承包方：××××××××（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及公司《关于工程项目劳务承包管理暂行规定》。甲方决定将××公司××工程项目部的劳务分包给乙方，为规范管理，明确职责，经双方协 商一致，特签订本合同，以资共同遵守。 一、甲方发包给乙方的劳务施工项目内容范围如下： 该工程项目施工蓝图中所有砖、石砌筑及抹灰分项工程；钢筋制作、绑扎分项工程；模板制作、安装分项工程；脚手架搭设作业。 二、本合同期限： 从××××年××月起至××××年*月止。 三、工程质量标准：
所有分项工程质量确保优良 四、劳务管理费的上缴及付款方式： 1、上缴标准：该工程项目劳务管理费为人民币壹拾万元整，由乙方上缴，如乙方能达到按该项目部与建设方所签订的合同中的质量、进度要求，则甲方按管理费的返回乙方作为奖励。 付款方式：上缴劳务管理费按两次付清，即主体完工前付50，装修完工前付50。 五、乙方的职责 1、乙方提供相关的证件及资质，配合乙方办理相关手续。 协调处理施工过程中的劳务纠纷及工伤事故。 六、乙方的职责： 1、全面履行××公司与××建筑施工有限责任公司签订的项目施工合同。并承担该合同条款中乙方应承担的全部责任与义务。 2、确保所有分项工程的质量、进度、安全达到项目部与建设方签订的合同要求。如达不到则按管理费的50进行处
劳务分包合同范本 发包方：(以下简称甲方) 承包方：(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及公司《关于工程项目劳务承包管理暂行规定》。甲方决定将××公司××工程项目部的劳务分包给乙方，为规范管理，明确职责，经双方协商一致，特签订本合同，以资共同遵守。 一、甲方发包给乙方的劳务施工项目内容范围如下： 该工程项目施工蓝图中所有砖、石砌筑及抹灰分项工程;钢筋制作、绑扎分项工程;模板制作、安装分项工程;脚手架搭设作业。 二、本合同期限： 从××××年××月起至××××年*月止。 三、工程质量标准： 所有分项工程质量确保优良 四、劳务管理费的上缴及付款方式： 上缴标准：该工程项目劳务管理费为人民币壹拾万元整，由乙方上缴，如乙方能达到按该项目部与建设方所签订的合同中的质量、进度要求，则甲方按管理费的返回乙方作为奖励。 付款方式：上缴劳务管理费按两次付清，即主体完工前付50，装修完工前付50。
五、乙方的职责 乙方提供相关的证件及资质，配合乙方办理相关手续。协调处理施工过程中的劳务纠纷及工伤事故。 六、乙方的职责： 1、全面履行××公司与××建筑施工有限责任公司签订的项目施工合同。并承担该合同条款中乙方应承担的全部责任与义务。 2、确保所有分项工程的质量、进度、安全达到项目部与建设方签订的合同要求。如达不到则按管理费的50进行处罚。 七、本合同未尽事宜，双方通过协商，可另签订补充条款，与本合同具有同等法律效力。 八、本合同一式六份，甲乙双方各执三份，经双方签字生效，至工程完工，双方结清劳务管理费后失效。 甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________ _________年____月____日_________年____月____日 发包方：(以下简称甲方) 承包方：(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及《甲、乙方事前相互协商后乙方及全体参与施工人员的承包意向》甲方决定将所承包的公司工程项目部的模板支拆模施工劳务“按一定的区域及相应的模板支拆工程
招标文件附件 河北科技大学实习工厂工程 二次结构劳务分包合同 总包单位：中铁电气化局集团北京工程有限公司 分包单位： 签订地点： 签订日期：年月日
工程劳务分包合同 总包单位：中国电气化局集团北京工程有限公司（以下简称总包方） 分包单位：（以下简称分包方） 依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的原则，结合石家庄市和本工程的具体情况，经公司招投标确定，总包方将河北科技大学实习工厂工程二次结构和粗装以劳务分包的形式分包给分包方，双方本着平等、自愿、诚实、信用原则，经双方协商一致签订本合同，以资共同遵守执行，具体条款如下： 第一条工程概况 1、工程名称：河北科技大学实习工厂工程 2、工程地点：河北科技大学新校区 3、结构类型：框架结构 4、层数：地上三层，局部设夹层。 5、建筑面积：24000m2 6、高度：34m 第二条承包范围 本工程的砌体及二次结构、屋面工程（专业防水工程除外）、室外零星工程、楼地面工程。总包方有权剥离分包方的任何一分项工程。 1、砌筑及二次结构承包范围：包括但不限于各种砖墙砌筑（内外墙均为砼砌块，内墙 墙砌筑均含红基砖、顶部斜法砌筑），门窗和水电安装预留洞口、电梯安装土建配合各洞口封堵，圈过梁及构造柱，钢筋制作、绑扎、植筋、焊接，模板安拆，混凝土浇筑，拉结筋制作、绑扎、植筋、焊接等，预埋件制作、安装、刷漆，原二次结构变更导致原主体结构预留钢筋的切割、植筋等。 2、屋面工程承包范围：包括但不限于屋面聚苯保温板铺设、屋面排气孔制作安装、水 泥焦渣、水泥砂浆找平层、出屋面各种附属结构、设备基础等。 3、室外零星工程承包范围：包括但不限于台阶、台阶挡墙、坡道、散水及与其相关的 工作。 4、楼地面工程承包范围:包括但不限于楼地面素土夯实、砼垫层、焦渣垫层、灰土垫层， 第三条工作内容（包括但不限于以下内容） 1、墙体砌筑工作内容：砌筑砂浆制作、运输，内外墙砼砌块砌筑，二次结构中圈过梁、 构造柱、主体混凝土墙、柱、梁等部位线条砌筑门窗套，安放木砖、铁件制作安装预埋、墙体拉结筋植筋、墙体安装洞口预埋及管道施工完毕后洞口的封堵、配合电梯安装相关工作，脚手架搭拆、施工图纸与变更单约定的相关内容及河北省2008年
合同编号： 建设工程施工劳务分包合同 工程名称： 承包人： 劳务分包人： 签订地点： 签订日期：年月日
建设工程施工劳务分包合同 承包人： 劳务分包人： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于(以下简称为“发包人”)与就工程已经签订施工总承包合同或专业承(分)包合同(以下称为“总(分)包合同”)，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 1. 劳务分包作业概况 总包（或专业分包）工程名称： 劳务作业地点： 劳务分包作业范围及内容： 。 2. 劳务分包作业期限 计划开始日期：年月日 计划完工日期：年月日 作业总日历天数为：天。作业总日历天数与根据前述计划开始、完工日期计算的天数不一致的，以作业总日历天数为准。 3. 劳务作业质量 劳务作业质量应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》合格标准，并符合总(分)包合同有关质量的约定。 4. 劳务分包合同价款 4.1劳务分包款合同价款为人民币元（RBM：）。 4.2合同价格形式为固定总价加风险包干。前款所述合同价款为含税包干价，具体以承包人支付给劳务分包人的实际金额为准。除第12条【劳务作业变化】和第13条【劳务作业价格调整】调整合同价款外，不再调整。 5.合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下：
（1）本合同及其附件； （2）履行本合同的相关补充协议、会议纪要、变更、签证等文件； （3）中标通知书（如果有）； （4）投标函及其附录（如果有）； （5）技术标准和要求； （6）图纸； （7）已标价工作量清单或预算书（如果有）； （8）本工程施工总承包合同及补充合同（协议）； （9）本工程施工专业承(分)包合同及补充合同（协议）。 在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件的组成部分。 上述各项合同文件中包括合同当事人就该项合同文件所做出的补充和修改，属于同一类型内容的文件应以最新签署的为准。 6．标准规范 除本工程总(分)包合同另有约定外，本合同适用标准规范如下：福建省、国家现行有关建筑、安装工程的施工及验收规定、规程和标准；地方政府及国家没有规定的，按承包人指定的规范、标准执行；工程施工期间，如果有新版的规范和标准颁布，原则上应执行新版的规范和标准，仍需执行非最新版本规范和标准的，需征承包人同意；新材料、新工艺必须具有省级以上行业主管部门技术鉴定。 7. 承包人 7.1 提供总（分）包合同 承包人应向劳务分包人提供一份总(分)承包合同的副本或复印件，但有关总(分)包合同的价格和涉及商业秘密的除外。劳务分包合同的签订视为劳务分包人已全面了解总(分)包合同各项规定。 7.2 提供劳务作业现场和劳务作业条件 7.2.1承包人应于开始工作7日前向劳务分包人交付具备劳务作业条件的劳务作业现场。 7.2.2 承包人应向劳务分包人提供劳务作业所需要的劳务作业条件，包括： （1）将作业所需的用水、电力、通讯线路等必需的条件接至劳务作业现场内； （2）向劳务分包人提供劳务作业所需要的进入劳务作业现场的交通条件； （3）向劳务分包人提供劳务作业所需的工程地质和地下管网线路资料；
工程施工劳务分包合同协议书 编号: 工程承包人（以下简称甲方）： 劳务分包人（以下简称乙方）： 依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文件相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就（工程）劳力施工承包事宜协商达成一致。订立本合同。 第一条：工程概况 工程名称： 工程地点： 第二条：工程承包范围 第三条：工程工期 1、总日历天数天，计划开工日期：年月日，计划完工日期：年月日。 2、主要节点工期： 3、乙方应无条件执行甲方的进度计划安排（包括新调整的进度计划）。 第四条：工程质量标准 所承包工程范围内的工程质量必须达到： 第五条：组成合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下： 1、本合同协议书；
2、本合同协议书附件； 3、本工程劳务招标及投标文件； 4、本工程施工图纸及国家现行或行业标准规范； 注：上述文件应互为补充，在合同中出现含糊不清或不相一致时，按上述顺序解释，不能清楚解释时，在不影响工程正常施工进度的情况下由双方协商解决。 第六条：标准规范： 本合同适用标准规范： 第七条：甲方责任和义务 1、负责统一制定各项管理目标，组织编制施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收。 2、负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场工作关系。 3、根据工程情况要求乙方增减施工人数，满足施工生产需要。对施工质量底劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪行为的人员予以清退。 4、及时提供由甲方供应的施工机械设备、周转材料。 5、按本合同约定，向乙方支付劳动报酬。 6、统筹安排、协调解决乙方施工人员生活临时设施、用电、用水。其费用： 7、协助乙方办理现场施工人员出入证件，其费用由乙方自理。 第八条；乙方责任和义务 1、遵守国家政策和法律法规；遵守业主和甲方企业的相关规章制度，做好安全、文明施工、环境和职业健康安全、劳动保护等工作。 2、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准，对本合同劳务承包范围内的工程质量向甲方负责；根据业主或甲方的计划要求（包括调整后的计划），合理组织，科学安排作业计划，投入足够的人力、物力、保证工期；承担由于自身责任造成的质量
合同编号： 劳务公司承包合同 签订地点： 签订日期：年月日
劳务公司承包合同 _____(其总部设在_________，以下称"甲方")与_________(其总部设在_________，以下称"乙方")，经过友好协同，乙方同意为甲方在_________国的_________项目的施工提供劳务，为此与甲方签订本劳务合同。 (一)合同目的 本合同的目的：乙方根据本合同条款向甲方提供技术工人、工程技术人员和其他人员(以下称为派遣人员)，甲方向乙方支付报酬。为保证甲方工程的顺利完成，双方应互相协作，认真执行合同。 (二)人员派遣 1.应按双方商定的计划派遣人员。甲方对所需派遣的人员应提前两个月用书面正式通知乙方。乙方同意在派出前一个月向甲方提交派遣人员一览表，包括姓名、出生年月日、工种、护照号码及_________国申请入境所需要的资料_________。 2.乙方负责办理乙方人员(从其居住国)的出境手续，并承担与此有关的各项费用。在_________国的入境和居住手续由甲方办理，并负担与此有关的各项费用。 3.根据工程计划的需要，派遣人员可以随时增加或减少。 4.如需要增加派遣人员时，甲方同意提前两个月向乙方总部提出派遣人员计划。增加人员的工资，按本协议附件1所列工资标准支付。增加如系新工程，其工资标准应由双方驻工地的代表商定。
5.根据工程进度，如现场需要减少人员，则应由双方现场代表商定后实施。 (三)准备费 甲方同意付乙方派遣人员的准备费每人_________元。准备费应在向乙方提交派遣计划的同时电汇乙方 _________银行_______帐号。 (四)工资 1.派遣人员的工资应按附件中所商定的工资表支付。工资的计算应从派遣人员离开乙方所在国________机场之日起到离开______国_________机场之日止。乙方同意在安排航线时尽可能取最短路线，缩短时间。 2.派遣人员的基本工资 _________。 3.基本工资以月计算，凡不满一个月的按日计算，日工资为月工资的25%。 4.根据_________国目前的经济情况，派遣人员基本工资每年应增长15%。 (五)工作时间及加班 1.乙方人员的工作时间为每月_________天，每周_________天，每天8小时。 2.每周休假一天，具体休假日期可由双方在现场安排。 3.由于材料短缺、气候条件等影响不能正常施工时，经双方协商可以临时调整工作内容。如因上述及其他因甲方原因造成停工时，甲方同意支付乙方人员的工资。
砖厂劳务承包合同范本 用工合同也是劳动合同，一名劳动者必须要跟企业签订一份合法的合同来保证自己人身与财产安全，下面是我准备的砖厂劳务承包 合同范木，欢迎阅读。 砖厂劳务承包合同范本（1） 甲方：身份证号： 乙方：身份证号： 根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国合同法》及国家和自治区有关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方协商一致，特订立本合同。 一、本应聘合同工，年月日开工，至年月日止。 二、合同内容： 1、乙方为甲方提供劳务，具体工作为工。 2、甲方按乙方的工种和约定向乙方支付劳务费。 三、工资支付方式： 1、工资按乙方的工作量，即乙方每出一万块，甲方支付元的 劳务费，按实际出砖数量计算（劳务费中包括劳保、双休日、加班费 以及其它所有费用）。 2、上述费用由甲方在每月的30日结算，于下月的15日付资。 四、甲方的权利规章管理和义务： 1、甲方检查督促乙方完成工作量并做好记录。
2、甲方负责提供水、电等条件，费用由甲方负责。 3、甲方有权对安全生产，现场文明施工，施工进度、机械设备使用，材料的合理使用进行全而监督、管理。 4、在木厂劳动的工作人员，如果发现住宿房内电线及其它安全问题，必须首先向厂里负责人申报，由厂里安排安全人员负责修理, 乙方不得在厂里房屋内私自违章乱接线，如果出现事故，由违章操作人员自负。 5、在本厂劳动的工作人员请注意，自家的小孩不准到劳动场所内游玩，严禁携带小孩到砖机上和窑上玩只能在厂里院内玩耍，否则出现事故，由小孩父母自负。 6、本厂劳动的工作人员请注意，在厂内无故矿工、停工或不听厂方安排，给厂方造成一切损失的人员，厂方有权停止乙方的工作, 不但不付乙方工资外，还有追究乙方所造成的损失责任。 7、乙方在厂劳动时，拉党结派（如打架、闹事等一切行为）罚款500元，给厂方造成停工和经济损失等一切情况，由乙方负责，情节严重者交给当地派出所处理。 8、乙方不许与厂职工发生吵架，打架等情况，甲方给予乙方罚款500元，情节严重的交给当地派出所处理，后果乙方自负。 9、在出窑期间拉运砖码子，在50米以内是现在订制工价每万元，如果超过50米以外，双方共同协商，每万加元。 10、在中途出窑期间，如果故意停工耽误出砖数量，造成甲方损失，甲方按每个窑500元罚款扣出，所有责任由乙方负责。
合同编号： 工程劳务分包合同范本 甲方：_____________________ 乙方：_____________________ 签订地点：_____________________ 签订日期：_____________________ 甲方：______________________ 乙方：______________________ 为确保甲方承建的__________工程劳务承包合同工程顺利完工，根据施工安排，甲方将________工程承包给乙方施工。根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》和《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件使用法律问题的解释》的有关规定，为确保优质按期完成施工任务，按照高标准、严要求完成施工任务的总体目标，同时也为明确甲乙双方在施工过程中的权利、义务及经济责任，经双方协商，签订本合同，条款如下： 第一条工程概况 1.工程名称：_______________________ 2.工程地点：_______________________ 3.工程数量：_______________________ 4.工程数量及内容：_________________ 第二条工期 1.开工日期：________年____月_____日开工。 2.竣工日期：________年____月____日竣工。
3.总工期为：日历天_____天。 4.阶段性工期目标：以甲方阶段施工计划为准。 第三条承包方式与工程造价 1.承包方式：综合单价承包，工程项目承包单价详见附件一《工序单价承包一览表》。 清单所列单价应视为包括了为实施和完成本工程所进行的所有工作项目。 2.工序单价包含的内容：指完成合格的工程项目且合同规定应单独计量的工序单价费用。包括工程修建及其缺陷修复中所需的一切劳务（包括劳务的管理）、各类材料消耗超耗、施工机械、机场管理、施工调遣、小临设施、施工风险、成本节约形成的利润，工程结束后的现场清理以及他应支付的一切费用。 3.本合同施工均含完成本项工作所有的工作内容和缺陷修复，有及合同明示或暗示与本工程有关的所有责任、义务和一切风险等的费用。除清单所列项目外，其他与本工程项目内容有关的施工项目应人微言轻完成本项工程的辅助工作，不再另行计价。 4.工程实际造价按甲方施工技术部门签证的实际完成的且经业主、监理验收合格的工程量乘以合同的单价计算。 5.本工程造价单项价格一次包死，不受天气变化、市场价格、职工生活费用增加、甲方相关工程施工进度、国家政策调整等因素的影响，如遇不可抗力，双方协商解决（不可抗力是指当事人不能预见、不可避免、不能克服的事情）。本工程营业税、城市建设维护税及教育费附加由甲方代交，其他税费由乙方自行负责缴纳。 第四条履约保证金 1.合同签订之前，乙方必须向甲方交纳不少于合同造价___%的履约保证金（若乙方以进场设备作为抵押，应按照担保法规定到国家相关部门办理抵押手续）。
建设工程劳务分包合同 工程承包人（甲方）： 劳务分包人（乙方）： （具备相应资质的公司名称，必须填写全称，应与乙方所盖合同的公章名称、营业执照名称相一致；公司的最新年检通过的营业执照、资质证书和负责人身份证核对原件后，复印件作为合同附件） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于（以下简称为“发包人”）与工程承包人已经签订施工总承包合同（以下称为“总包合同”），双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。 1 工程概况 1.1 工程名称：； 1.2 工程地点：； 1.3 劳务分包内容：。 2 分包工作期限 开工日期：年月日，竣工日期：年月日，总日历工作天数为：天。具体开工日期以甲方下达的书面开工令为准。劳务分包人应按照合同约定工期组织施工，确保工程承包人总工期目标的实现。因劳务分包人原因造成的工期延误，工程承包人损失的费用由劳务分包人负担；非劳务分包人原因造成的工期延误，工期顺延。 3 合同价款及工程量 3.1 合同总价：暂定为人民币元（大写）。 3.2 工程数量：详见附件一《工程量及费用清单》。附件一中所列工程数量为暂定数量，不作为最终结算的依据，最终以乙方实际完成的符合合同约定质量标准的工程数量，结合本合同附件一中所列单价确定结算总价。
3.3 合同单价：详见附件一《工程量及费用清单》。 3.3.1 本合同为不同工作成果的计件单价合同。价格一次包干，在合同履行过程中和工程验收后，甲乙双方不得以任何理由要求调整本合同单价。 3.3.2 清单中的单价为相应工程劳务作业计价细目下全部作业的综合单价。合同单价包含了除合同约定由甲方提供的工、料、机外完成合同规定工程劳务内容而发生的全部费用以及完成本工程劳务可能发生的一切风险。 3.3.3 本合同单价中不含建筑业营业税、城市维护建设税、教育附加费，由甲方统一缴纳。其他税费由乙方按照国家有关规定自行缴纳。 4 组成本合同的文件及优先解释顺序如下： 4.1 本合同及附件； 4.2 双方在合同执行过程中协商，并签署补充协议书； 4.3 合同在执行过程中，业主、监理、甲方所编制的施工计划，对工程质量、工艺、安全、环境、进度等方面的书面通知和文件要求； 4.4 双方签约人的授权委托书； 4.5 本工程施工总承包合同。 5 质量要求 5.1 工程质量满足下列标准： 。 5.2 乙方必须按本工程采用的施工技术规范、甲方提供的施工图及技术交底精心组织施工，加强质量控制，确保工程质量，按时完成本合同工程施工及其缺陷的修复。 5.3 在施工中甲方根据与业主签订的总包合同条款中有关质量标准组织验收，如果质量不符合标准，乙方必须返工修复，其费用损失由乙方承担；工程质量低劣又无法挽救的，由乙方负责赔偿包括业主质量罚款在内的全部经济损失，且工期不予顺延。 5.4 隐蔽工程在未经自检和现场监理检查之前均不得随意覆盖或隐蔽，乙方应保证甲方质检人员及监理对将要覆盖或隐蔽的工程进行检查和测量，合格后才能隐蔽。否则应由乙方返工，费用自负。
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 公司劳务分包合同 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
甲方：（以下简称为甲方） 乙方：（以下简称为乙方） 为确保基础质量，依照〈〈中华人民共和国合同 法》及相关法律规定，遵循平等、白愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方协商一致，签订本合同。 1、__________________________________ 工程名称： 2、工程地点及范围： 3、___________________________________ 分包内容： 4、分包方式及价款：经甲、乙双方友好协商，以包干。 （1） ⑵ ⑶ ⑷ 4. 1工程量以实际完成的数量为依据。 4. 2本合同附件所列单价中，不包含税金。 4. 3除包含了完成分包内容而发生的全部费用外（包含人工费、材料费、工器具等一切费用），还包含了施工队伍调遣、机械设备进退场、工程一切险、第三方责任险、分包人装备险及职工的（人身）事故险等为了本工程的顺利实施而可能发生的一切费用。 5、计量及支付： 结算方式：进度款和结算款以结算。 5.1、当工程量完成%，甲方应支付乙方%的工程款作为进度款。 5.2、全部工程完成后，经甲方验收合格，依据甲方单位与乙方现场签认的合格汇总数量确认单经甲方总工最后签认的工程汇总数量对乙方进行计量，一次支付剩余价款_%，缺陷责任期满付剩余价款至__% （扣除预付款及_%的质量保证
金）。 5.3、工程验收合格后日内，凭经甲方有关部门审核签字的结算单和合同书进行末次债务债权清理，工程余款根据甲方资金的实际情况一次支付，不计息。 6、乙方进场施工日期为：年—月—日，竣工日期：年—月日。 7、因不可抗力造成的工期延误，双方互不追究违约责任； 8、工程质量： 8.1、甲方相信乙方是有经验的施工队伍，无论何种原因造成的工程质量缺陷，均不免除乙方的责任。 8.2、乙方对未达到上款约定的质量等级的工程和有缺陷的工程进行无偿 返工或修补，并承担因此而发生的全部费用。如返工或修补后仍达不到本合同约定的质量等级，乙方应按工程的实际损失进行赔偿；甲方有权白行或委托他人对不合格工程和有缺陷的工程进行返工或修补，其返工或修补费用由乙方承担。 9、施工安全、职业健康、环境保护： 9.1、乙方必须对全体施工人员的安全负责，开工前必须进行岗前培训和 安全教育，特殊工种必须按国家法律、法规要求持证上岗。乙方必须将岗前培 训、安全教育记录以及特殊工种操作证复印件报甲方备案。 9.2、乙方必须严格按照国家有关安全规定及操作规程组织施工，教育、 督促全体施工人员认真落实各项安全制度、措施和要求，特别是要遵守针对本工 程施工特点的施工安全规定。 9.3、乙方在施工过程中，必须制定出严密的安全防范措施及应急预案， 消除事故隐患，杜绝各种事故；加强对人员驻地、施工现场的安全管理及各项措 施和设施落实。确保人员、设备、物资、工程的安全，费用白理。承担因管理不善、防护设施不全以及违章操作等原因造成进入现场的施工人员、非施工 人员伤亡事故责任及费用。 9.4、乙方应严格执行国家和地方有关部门的法规、法令、政策、职业健康 及环保条例，按施工操作规程，文明施工；制定合理的环境保护措施，做好现场 的管理及布置，生活、建筑垃圾和废弃物要妥善处理，集中堆放，不得随意堆 放。如果发生各种环境污染、人身伤亡、机械设备及其他事故均由乙方白行负责
编号：HT-20215547 甲 方：______________________________ 乙 方：______________________________ 日 期：_________年________月_______日 标准版工厂承包合同范本 The parties shall, when making a contract, have corresponding capacity for civil rights and civil conduct.
[标签:titlecontent] 发包（甲方）：工程项目部 承包（乙方）： 工程名称：工程 （一）、分包工作日期： 指第一挑外脚手架搭设开始日期至外架开始拆除日期，双方办理搭拆日期签字手续。本合同分包工作期限双方约定 1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、8楼177;0.000以上总工期为16个月。地库含人防工程总工期为4个月.如甲方超出约定时间____日内，乙方不得向甲方索要费用，甲方超出约定时间____日外，所产生的费用双方协商解决。各单体分别办理搭拆日期签字手续。春节期间，外架期限延顺20天数。
（二）、分包范围及工作内容： 包工包料。 1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、8楼177;0.000以上的建筑面积。幼儿园、商业楼177;0.000以上的建筑面积。地下车库含人防及负一、二层的建筑面积。 1）、扣件式钢管脚手架的搭设和拆除；（包括杆件的油漆及分色，悬挑槽钢、吊索、卡扣，竹笆、密目网、平网、踢脚板、外架底垫、挑钢用的木头楔、预埋管件材料等安拆全部工作内容。预埋环材料由乙方提供，甲方负责制作。安装与切割由乙方负责。） 2）、卷扬机棚、搅拌机棚、钢筋操作棚、垂直运输设备进料口防护棚等的搭设和拆除；（包括杆件的油漆及分色） 3）、垂直运输设备的接料平台的搭设和拆除；（包括杆件的油漆及分色，料台的铺板由甲方负责） 4）、主要出入口的安全通道防护棚、循环通道防护棚的搭设和拆除；（包括杆件的油漆及分色） 5）、“四口”、临边防护栏杆的搭设、油漆分色和拆除；（放线孔、烟道孔、泵孔除外）
劳务分包合同书正式版 Contracts concluded in accordance with the law have legal effect and regulate the behavior of the parties to the contract ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-018460
劳务分包合同书正式版 甲方: 公司 乙方: 劳务专业工程有限公司 工程名称: 工程规模:建筑面积平方米, 层 依照《中华人民共和国经济合同法》和建筑法及相关法律、法规的有关规定,为确保工程质量、安全施工、按期竣工,落实责权利相结合的原则, 公司和公司双方本着在自愿互利、权益平等的基础上,签订本合同书,以资甲乙双方共同遵守执行。 一、劳务分包范围:包括土建,装饰,水电安装等图纸涉及的全部内容,达到竣工验收交付使用。 二、工期: 年月日至年月日,逾期1天按工程总造价1‰执行罚款,提前一天按工程总造价1‰奖励。
三、质量等级:合格工程,若达不到合格,一切经济损失由乙方承担。 四、合同价款: 万 五、甲方负责事项: 1、向乙方传达《中华人民共和国建筑法》,建设部"一标五规范",以及市、区现行有关法规条例、公司的各项有关安全生产、文明施工的规章制度,并督促和监督执行。 2、加强对本工程管理力度,坚持安全生产"安全第一、预防为主"的方针,严格实行安全生产目标责任制,监督检查制和责任追究制,确保认识到位、措施到位、监督到位、整改到位、追究到位。从公司到项目部、施工班组、生产工人层层落实责任目标管理,健全各项规章制度,加强管理人员、职工安全生产,技术、技能的培训教育,纠正和防范违章指挥、违章作业,监督和制止酒后作业。 3、严格实行建设工程安全监管制度,加强安全监督管理。 4、及时贯彻落实上级现行的有关规定和技术措施,认真做好职工的三级教育,全面落实技术交底制度。
【定额工班组承包合同】工厂生产承包合同范本 定额工班组承包合同甲方： _____ 乙方：____________________ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平、诚信的原则，经双方共同协商一致，就格巧高速巧家南互通主线桥，跨线桥，匝道桥（下部构造，上部构造）工程劳务承包达成如下协议： 一、工程概况及质量标准; 1、工程名称：**高速巧家南互通主线桥，跨线桥，匝道桥。 2、工程地点**省**市**县（中铁**局工地） 3、工程质量标准：一次验收合格率100%,优良率95%，严格杜绝不合格产品出现。 二、工程范围及工期要求： 1、承包范围：（钢筋的制作与绑扎，承台，桥台，圆墩，系梁，盖梁钢筋的制作与绑扎，箱梁） 2、工期：满足业主及甲方要求。 三、承包方式及结算单价1、包工不包料(包周转材料管理与材料消耗)以施工图预算量为结算依据，按每月实际完成工程量结算。 2、一次性承包单价其中钢筋的制作与绑扎( 下部构造550/吨。上部构造600/吨，其中钢绞线1600/m3,承台60/m3,桥台100/m3,圆墩160/m3,系梁160/m3,盖梁160/m3,箱梁240/m3） 3、承包单价包
括乙方因本合同履行而发生的全部成本、费用、税赋和利润。 4、一次性包死的承包单价还应包括但不仅限于以下内容： （1）承包范围内的所有工作内容。 （1）因风、雨等自然因素影响造成7天以内的停、窝工。 （1）因图纸、设计变更等不到位造成的连续7天以内的停、窝工。 （1）因停水、停电、及材料、设备影响造成的连续3天以内的停、窝工。 （1）自备小型机具、设备的购买、维修、和保管费用。（小型机具包括：运输设备、插入式振动器、振动棒、手电钻（含钻头）、冲击钻（含钻头）、手拿角磨机、木工园盘锯）、手电锯（含锯片）、压刨、平刨、铁锹、手推车、线坠、水管、电焊机的把钳、把线、面罩、绝缘手套、绝缘鞋等、钢筋绑扎钩、水平尺、钢卷尺、米尺运输车辆等）（1）钢筋成型、钢筋绑扎、配合原材卸料。 （1）配合测量工定位、机修工作。 （1）安全防护栏杆和文明施工所发生的相应人工费用，（包括雇佣工人的劳动保护用品及降暑食品）5、乙方生活费、住宿费自理。 四、双方责任1、甲方责任： （1）遵循业主、监理各种项目管理制度、进行过程管理、监控。 （2）按本合同约定的付款条件和办法付款。 2、乙方责任： （1）提供完全满足本合同需要管理、技术、劳务等资源，按甲方和业主要求进行施工组织管理，保证乙方的施工管理符合甲方、业主及监理的要求，并接受甲方监督。 （2）乙方进驻施工现场人员应遵照国家、地方劳务法规，合同雇佣。 （3）上述人员应具备与其从事工作适应能力（身体健康状况），如不具备上述条件，发生
文件编号：RHD-QB-K5107 （合同范本系列） 甲方：XXXXXX 乙方：XXXXXX 签订日期：XXXXXX 劳务分包合同（范本） 标准版本
劳务分包合同（范本）标准版本操作指导：该合同文件为经过平等协商和在真实、充分表达各自意愿的基础上，本着诚实守信、互惠互利的原则，根据有关法律法规的规定，达成如下条款，并由双方共同恪守。，其中条款可根据自己现实基础上调整，请仔细浏览后进行编辑与保存。 劳务分包合同 甲方(发包单位)： 乙方(承包单位)： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用原则，双方就建设工程劳务作业合作事项协商一致，签订本劳务作业分包合同，双方共同遵照执行。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、工程内容、性质及数量：
四、工程工期： 五、工程质量要求： 六、工程造价： 七、工程承包方式及取费标准： 八、工程价款的拨付及结算方式： 九、本工程由甲方按工程施工的进度计划供应材料，其规格、型号等均由甲方核验后乙方点交签证。其中： 十、考核验收：本合同甲方要求在四个方面对乙方进行考核后方可结算： 1、安全生产：乙方应加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全。 2、工程质量：坚持工程质量标准，严格按照设计图纸、施工验收规范、施工组织设计、施工技术方
案等有关要求精心组织施工，确保工程质量达到约定的要求。 3、工程工期： 4、文明施工：加强施工现场管理，严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工。 十一、甲方责任： 1、组织有关人员对乙方进场施工作业人员进行安全、质量、文明施工、综合治理等方面的教育，做好日常监管工作。 2、组织及负责对乙方施工作业人员进行施工技术、措施等方面的交底。 3、负责对乙方施工人员的安全、工程质量、文明施工等方面的工作进行指导、监控，并按规定及时做好验收工作。
劳务公司分包合同 甲方： 乙方： 为加快项目工程施工进度，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及省有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方协商一致，签订本合同。 1、劳务分包人资质情况 资质证书号码： 发证机关： 资质专业及等级： 复审时间及有效期： 2、劳务分包工作对象及提供劳务内容 工程名称： 工程地点及范围： 劳务分包内容： 3 、履约保证金：乙方在本合同签订前，乙方应汇现金元（大写）（合同价的5%或甲乙方协商的绝对额度）到甲方帐户，作为本合同的履约保证金。履约保证金待工程竣工验收全部合格后，视乙方履约情况决定是否退付及退付的具体额定（不计息）。 4、工期： 4.1 进场施工日期：年月日，竣工日期：年月日。
4.2 除下列原因经甲方书面同意，工期方可顺延外，乙方每拖延一天罚款（可根据工程大小及重要程度确定罚款额）元，乙方每提前一天奖励（可根据工程大小及重要程度确定罚款额）元。 4.2.1 因不可抗力造成的工期延误； 4.2.2 业主同意的工期顺延； 4.2.3 因重大变更引起工程量增加或减少。 如业主要求工期提前或缩短时，施工工期由双方另行约定。 5、合同文件及解释顺序 组成本合同的文件及优先解释顺序如下： （1）本合同； （2）本合同附件； （3）本工程施工总承包合同； （4）本工程施工专业承（分）包合同。 6、劳务报酬 6.1 本工程的劳务报酬采用下列种方式计算： （1）固定劳务报酬（含管理费）； （2）约定不同工种劳务的计时单价（含管理费），按确认的工时计算； （3）约定不同工作成果的计件单价（含管理费），按确认的工程量计算。 6.2 本工程的劳务报酬，除本合同16．6规定的情况外，均为一次包死，不再调整。 6.3 采用第（1）种方式计价的，劳务报酬共计元。 6.4 采用第（2）种方式计价的，不同工种劳务的计时单价分别为：。