新编建设工程借款合同示
范文本
In Order To Protect Their Legitimate Rights And Interests, The Cooperative Parties Reach A Consensus Through Consultation And Sign Into Documents, So As To Solve And Prevent Disputes
And Achieve The Effect Of Common Interests
某某管理中心
XX年XX月
新编建设工程借款合同示范文本
使用指引：此合同资料应用在协作多方为保障各自的合法权益，经过共同商量最终得出一致意见，特意签订成为文书材料，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。
贷款方：
联系方式：
借款方：
联系方式：
根据国家规定，借款方为进行基本建设所需贷款，经
贷款方审查发放。为明确双方责任，恪守信用，特签订本
合同，共同遵守。
第一条借款用途：
第二条借款金额
借款方向贷款方借款人民币(大写)______元。
借款数额肯定要写的，大家也都会写，只是要注意数
额应该用大写，并标上币种。在大写的旁边再附注小写，
并写上小数点。这样做主要是防止数额被更改。写清楚了，如果你是借款人，你不用担心数额被修改。如果你是出借人，不用担心借款人说数额被你改过。
第三条借款利率
自支用贷款之日起，按实际支用数计算利息，并计算复利。在合同规定的借款期内，年息为______%。借款方如果不按期归还贷款，逾期部分加收利率______%。
利息可以由双方自行约定，但如最终引发纠纷，对于未支付的部分利息，只要未超过年利率24%，人民法院会给予保护;约定的利率超过年利率36%，超过部分的利息约定无效。但如果约定的年利率为24%--36%，借款人已经支付的部分利息，出借人可不予返还。
第四条借款期限
借款方保证从________年____月起至________年____月止，用国家规定的还款资金偿还全部贷款。贷款逾期不还
的部分，贷款方有权限期追回贷款，或者商请借款单位的其它开户银行代为扣款清偿。
借款时间是认定借款期限和诉讼时效的重要依据，也是认定借条事实的重要因素，应该在写明________年____月____日。年份不能省略，如果没写年份，一旦发生纠纷，难以确定具体的时间。如果你是借款人，为防止借款日期被修改，应当用汉字大写：如：二〇一二年三月十六日。
第五条因国家调整计划、产品价格、税率，以及修正概算等原因，需要变更合同条款时，由双方签订变更合同的文件，作为本合同的组成部分。
第六条违约责任
贷款方保证按照本合同的规定供应资金。因贷款方责任未按期提供贷款，应按违约数额和延期天数，付给借款方违约金。违约金的计算与银行规定的加收借款方的罚息计算相同。
除违约金的约定外，为了保障款项的回收，还可以就借款设置抵押。
需要注意，借款的抵押如果涉及不动产，要到相关部门办理登记手续，才能对抗第三人。
第七条贷款方有权检查、监督贷款的使用情况，了解借款方的经营管理、计划执行、财务活动、物资库存等情况。借款方应提供有关的统计、会计报表及资料。
借款方如果不按合同规定使用贷款，贷款方有权收回部分贷款，并对违约使用部分按照银行规定加收罚息。借款方提前还款的，应按规定减收利息。
第八条本合同条款以外的其它事项，双方遵照《中华人民共和国经济合同法》的有关规定办理。
第九条争议解决方式
甲乙双方在本合同履行期间如果发生争议，双方应该协商解决，协商不成，任何一方可向本合同签订地有管辖
权的人民法院提起诉讼。
借款合同纠纷的诉讼时效为________年。如约定还款期限的，诉讼时效从借款到期次日开始计算。到期有催讨的，从催讨次日重新计算，但须保存催讨的证据;没有约定还款期限的，债权人可以随时提出还款主张，不受两年诉讼时效的限制，但提出还款主张后两年内没有继续主张的，视为超过诉讼时效，法律不予支持。
第十条本合同经过签章后生效，贷款本息全部清偿后失效。
本合同一式五份，签章各方各执一份，报送主管部门、总行、分行各一份，具有同等法律效力。
为了确保签名的真实性，应要求当事人提供身份证复印件，而且复印件上还应当让债务人签字。最好有借款人按手印，因为身份证也有假的，如果有盖手印会更好。尤其是在签名潦草的情况下更是如此。
贷款方(盖章)：
负责人：
________年____月____日
借款方(盖章)：
负责人：
________年____月____日
请在此位置输入品牌名/标语/slogan
Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion
贷款装修合同范本 贷款装修一： 承接方（乙方） 发包方（甲方） 工程项目： 甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。 第一条：工程概况 1. 工程地址： 2. 居室规格：房型层（式）室厅 厨卫，总计施工面积平方米。 3. 施工内容：详见本合同附件（一）《家庭装潢施工内容单》和施工图。 4. 委托方式： 5. 工程开工日期：年月日 6. 工程竣工日期：年月日 工程总天数：天 第二条：工程价款工程价款（金额大写）元，详见本合同附件（二） 《家庭装潢工程 材料预算表》。 1、材料款元; 2 、人工费元;
3、设计费元;4 、施工清运费元; 5、搬卸费元;6 、管理费元; 7、其他费用（注明内容）元。 第三条：质量要求 1. 工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。 2. 工程验收标准，双方同意参照国家的相关规定执行。 3. 施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。 4. 凡由甲方自行采购的材料、设备，产品质量由甲方自负;施工质量由乙方负责。 5. 甲方如自聘工程监理，须在工程开工前通知乙方，以便于工作衔接。 6. 款项划入名称; 账号 第四条：材料供应 1. 乙方须严格按照国家有关价格条例规定，对本合同中所用此材料一律实行明码标价。甲方所提供的材料均应用于本合同规定的装潢工程，非经甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。 2. 乙方提供的材料、设备如不符合质量要求，或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失均有乙方负责。 3. 甲方负责采购供应的材料、设备，应该是符合设计要求的合格产品，并应按时供应到场。如延期到达，施工期顺延，并按延误工期处罚。按甲方提供的材料合计金额的10%作为管理费支付给乙方。材料经乙方验收后，由乙方负责保管，由于保管不当而造成损失，由乙方负责赔偿。 第五条：付款方式 1. 合同已经签订，甲方即应付100%工程材料款和施工工费的50%;当工期进度过半（年月日），甲方即第二次付施工费的40%. 剩余10%尾款待甲方对工程竣工验收后结算。（注：施工工费包括人工费） 甲方在应付款日期不付款是违法行为，乙方有权停止施工。验收合格未
文件编号：RHD-QB-K7283 （合同范本系列） 甲方：XXXXXX 乙方：XXXXXX 签订日期：XXXXXX 新个人借款合同范本标 准版本
新个人借款合同范本标准版本 操作指导：该合同文件为经过平等协商和在真实、充分表达各自意愿的基础上，本着诚实守信、互惠互利的原则，根据有关法律法规的规定，达成如下条款，并由双方共同恪守。，其中条款可根据自己现实基础上调整，请仔细浏览后进行编辑与保存。 20xx年最新个人借款合同范本 甲方(借款人)：__________ 身份证号码：______________ 乙方(贷款人)：__________ 身份证号码：_______________ 甲乙双方就借款事宜，在平等自愿、协商一致的基础上达成如下协议，以资双方共同遵守。 乙方贷给甲方人民币(大写)______________， 于 ____年 ____月 ____日前交付甲方。 借款利息：__________ 借款期限：
还款日期： ____年 ____月 ____日。还款方式：现金/__________支付。 违约责任： 1、借款方的违约责任 (1)借款方不按合同规定的用途使用借款，贷款方有权收回部分或全部贷款，对违约使用的部分，按银行规定的利率加收罚息。 (2)借款方如逾期不还借款，贷款方有权追回借款，并从到期日起付日息1% . (3)借款方使用借款造成损失浪费或利用借款合同进行违法活动的，贷款方应追回贷款本息，有关单位对直接责任人应追究行政和经济责任。情节严重的，由司法机关追究刑事责任。 2、贷款方的违约责任 (1)贷款方未按期提供贷款，应按违约数额和延
正规借款合同示范文本 In order to solve or prevent disputes, through establishing certain legal relations and realizing some common interests and wishes, all parties to the cooperation reach an agreement after consultation, and all parties signing the agreement have legal effect and are bound. 某某管理中心 XX年XX月
正规借款合同示范文本 使用指引：此协议资料应用在解决或防止纠纷，通过建立一定的法律关系并实现某些共同的利益和愿望，合作的所有方经协商后达成协议，签字的所有方具有法律效力并受约束。，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 中华人民共和国合同法关于借款合同的相关规定： 第一百九十七条借款合同采用书面形式，但自然人之 间借款另有约定的除外。借款合同的内容包括借款种类、 币种、用途、数额、利率、期限和还款方式等条款。 第一百九十八条订立借款合同，贷款人可以要求借款 人提供担保。担保依照《中华人民共和国担保法》的规 定。 第一百九十九条订立借款合同，借款人应当按照贷款 人的要求提供与借款有关的业务活动和财务状况的真实情 况。 第二百条借款的利息不得预先在本金中扣除。利息预 先在本金中扣除的，应当按照实际借款数额返还借款并计
算利息。 正规借款合同范本 贷款方：_____ 借款方：_____ 保证方：_____ 借款方为进行生产(或经营活动)，向贷款方申请借款，并聘请作为保证人，贷款方业已审查批准，经三方(或双方协商)，特订立本合同，以便共同遵守。 第一条贷款种类 ________ 第二条借款用途 ________ 第三条借款金额 人民币(大写)____元整。 第四条借款利率
合同编号: 贷款方： ________ 借款方： ________ 根据国家规定，借款方为进行基本建设所需贷款，经贷款方审查发放。为 明确双方责任，恪守信用，特签订本合同，共同遵守。 第一条借款用途 ___________________________________________________ 第三条借款利率自支用贷款之日起，按实际支用数计算利息，并计算复 利。在合同规定的借款期内，年息为 _____ %。借款方如果不按期归还贷款，逾 期部分加收利率2 0% 第四条借款期限借款方保证从—年—月起至—年—月止，用国家 规定的还款资金偿还全部贷款。预定为 _____ 年 元； 年 元； ______________ 年 ___ 元； ____ 年 ___ 元； ____ 年 ___ 元； ___ 年 ____ 元。贷款逾期不还的部 分，贷款方有权限期追回贷款，或者商请借款单位的其它开户银行代为扣款清 第五条因国家调整计划、产品价格、税率，以及修正概算等原因, 更合同条款时，由双方签订变更合同的文件，作为本合同的组成部分。建设工程借款合同 需要变 第二条借款金额借款方向贷款方借款人民币（大写） _____ 元。预计用款为
第六条贷款方保证按照本合同的规定供应资金。因贷款方责任未按期提供贷款，应按违约数额和延期天数，付给借款方违约金。违约金的计算与银行规定的加收借款方的罚息计算相同。 第七条贷款方有权检查、监督贷款的使用情况，了解借款方的经营管理、计划执行、财务活动、物资库存等情况。借款方应提供有关统计、会计报表及资料。 借款方如果不按合同规定使用贷款，贷款方有权收回部分贷款，并对违约使用部分按照银行规定加收罚息。借款方提前还款的，应按规定减收利息。 第八条本合同条款以处的其它事项，双方遵照《中华人民共和国经济合同 法》的有关规定办理。 第九条本合同经过签章后生效，贷款本息全部清偿后失效。本合同一式五 份，签章各方各执一份，报送主管部门、总行、分行各一份。 借款方_______ （盖章）贷款方_________ （盖章） 负责人：—负责人：— 地址： _______ 地址：________ 签约日期： 签约地点:
Restrict the performance of the responsibilities of both parties to the contract, the termination of cooperation, and clear regulations on related businesses. （合同范本） 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________ 工程施工借款合同(示范合同)
工程施工借款合同(示范合同)说明：本合同书适用于合同双方同意签署协议后，约束合同双方的履行责任，合作终止以及相关业务明确规定，如果需要，可以直接下载打印或用于电子存档。 合同编号：____ 贷款方：_________借款方：_________ 根据国家规定，借款方为进行基本建设所需贷款，经贷款方审查发放。为明确双方责任，恪守信用，特签订本合同，共同遵守。 第一条借款用途 ____________________________________________________________ _________________________________。 第二条借款金额借款方向贷款方借款人民币(大写)_____元。预计用款为________年___元;________年___元;________年___ 元;________年___元;________年___元;________年___元。 第三条借款利率自支用贷款之日起，按实际支用数计算利息，并计算复利。在合同规定的借款期内，年息为__%。借款方如果不按期归还贷款，逾期部分加收利率20%。 第四条借款期限借款方保证从________年____月起至________年
编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 工程建设借款合同范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
立合同单位_________简称借款方_________银行_________行简称贷款方借款方在_________年为进行基本建设所需资金，经贷款方审查，同意给予贷款。 为明确双方经济责任，控制年度投资，双方除遵守_________号临时借款协议外，特签订本年度合同。 第一条借款方根据批准的年度基本建设计划，向贷款方借款人民币大写 _________元，用于_________建设工程，不得挪作他用。 预计分季用款一季_________元;二季_________元;三季_________元;四季_________元。 第二条贷款利率为年息_________，计算复利。 第三条年度中间，国家调整基建投资计划和利率等，本合同应作相应修订和补充。 第四条建设期间或项目竣工后，双方应签订借款合同，借款合同总额包括本合同的借款额。 借款合同生效后，本合同同时失效。 第五条本合同正本2份，签字双方各执1份，副本_________份，报主管部门，总、分行各1份。 借款方盖章_________贷款方盖章_________地址_________地址_________法定代表签字_________法定代表签字_________开户银行及帐户 __________________年____月____日_________年____月____日签订地点 _________签订地点_________
借款合同示范文本 Model text of loan contract 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日 合同编号：XX-2020-01
借款合同示范文本 前言：合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。本文档根据合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 借款合同示范文本 出借方（甲方）：（以下简称甲方） 借款方（乙方）：（以下简称乙方） 附身份证复印件 甲、乙双方在平等自愿、友好协商的基础上，签订本合同，以资双方共同信守履行。 一、乙方向甲方借款金额（人民币）元（大写：仟佰 拾万仟佰拾元整）。 二、借款用 途：。 三、借款期限：自年月日起至年月日止。 四、借款利息：月利率为 2% ，借款到期后一次性还本付息。
五、甲方应于本合同签订之日起日内将借款一次 性（现金或银行转账）交付给乙方，乙方出具收到条。 六、乙方承诺： 1、乙方必须按照借款合同规定的用途使用借款，不得挪 作他用，不得用借款进行违法活动。 2、乙方必须按合同规定的期限还本付息。 七、违约责任： 如乙方不能按约定期限还款，按照月利率 2% 继续计 算利息直至本息还清之日止，并赔偿因甲方向乙方追讨债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、评估费、保全费、鉴定费、邮寄费、拍卖费、查询费、律师代理费、公证费等）。 八、因本合同引起的或与本合同有关的一切争议均由双 方当事人协商解决；协商不成的，诉讼由甲方住所地人民法院管辖。 九、本合同未尽事项，可由双方协商后签订补充协议。 十、本合同一式二份，双方各执一份，自双方签字之日 起生效。
YOUR LOGO 建设工程借款合同(合同示范文 本) The contract concluded by both parties after friendly negotiation stipulates the obligations and rights that must be performed between each other.
专业合同书系列，下载即可用 建设工程借款合同(合同示范文本) 说明：本合同内容的主要作用是甲乙双方经友好协商后订立的协议,规定了相互之间的必须履行的义务和应当享有的权利，如果您有需要可以下载修改或直接打印。 合同编号：_______ 贷款方：_________ 借款方：_________根据国家规定、借款方为进行基本建设所需贷款，经贷款方审查发放。为明确双方责任，恪守信用，特签订本合同，共同遵守。 第一条借款用途 _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________。 第二条借款金额 借款方向贷款方借款人民币（大写）________元。预计用款为____年_____元；______年______元；______年______元；_____年 _____元；______年______元；_______年_______元。 第三条借款利率 自支用贷款之日起，按实际支用数计算利息，并计算复利。在合同规定的借款期内，年息为____％。借款方如果不按期归还贷款，逾期部分加收利率２０％。
工程施工借款合同模板2篇 Project construction loan contract template 合同编号：XX-2020-01 甲方：___________________________乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日
工程施工借款合同模板2篇 前言：合同是民事主体之间设立、变更、终止民事法律关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。本文档根据合同内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】 1、篇章1：工程施工借款合同2020版 2、篇章2：工程施工借款合同模板 篇章1:工程施工借款合同2020版 合同编号：____ 贷款方：_________借款方：_________ 根据国家规定，借款方为进行基本建设所需贷款，经贷款方审查发放。为明确双方责任，恪守信用，特签订本合同，共同遵守。 第一条借款用途 ______________________________________________________ _______________________________________。
第二条借款金额借款方向贷款方借款人民币（大写） _____元。预计用款为___年___元;___年___元;___年___ 元;___年___元;___年___元;___年___元。 第三条借款利率自支用贷款之日起，按实际支用数计算 利息，并计算复利。在合同规定的借款期内，年息为__%。借 款方如果不按期归还贷款，逾期部分加收利率20%。 第四条借款期限借款方保证从___年___月起至___年___ 月止，用国家规定的还款资金偿还全部贷款。预定为___年___元;___年___元;___年___元;___年___元;___年___元;___年 ___元，贷款逾期不还的部分，贷款方有权追回贷款，或者商 请借款单位的其他开户银行代为扣款清偿。 第五条因国家调整计划、产品价格、税率，以及修正概 算等原因，需要变更合同条款时，由双方签订变更合同的文件，作为本合同的组成部分。 第六条贷款方保证按照本合同的规定供应资金。因贷款 方责任未按期提供贷款，应按违约数额和延期天数，付给借款方违约金。违约金的计算与银行规定的加收借款方罚息计算相同。
个人借款合同标准版范本 有关个人借款合同范本 甲方借款人：__________ 身份证号码：____________ 乙方贷款人：__________ 身份证号码：____________ 甲乙双方就下列事宜达成一致意见，签订本合同。 一、乙方贷给甲方人民币大写______________，于______________前交付甲方。 二、贷款利息：___________________ 三、借款期限：___________________ 四、还款日期和方式：_____________ 五、违约责任：___________________ 六、本合同自_____________________生效。本合同一式两份，双方各执一份。 甲方签字、盖章：_______ 乙方签字、盖章：_______ 合同签订日期______ 合同签订日期______ 债权人需注意： 1、要求债务人的配偶签字、或者提供配偶身份证明。 债务人借钱，为什么要配偶签字、或者提供配偶身份证明呢? 因为：根据最高人民法院《关于适用中华人民共和国婚姻法若干问题的解释二》第 24条规定：“债权人就婚姻关系存续期间夫妻一方以个人名义所负债务主张权利的，应当按夫妻共同债务处理。”;简单说，一人负债，夫妻偿还。所以，在实践中，借款债务诉讼，我们都是把夫妻俩作为共同被告。同理，债权人也应该提供关于被告夫妻关系的证据，如果不在债务人向你借款的时候准备，等到要打官司的时候才收集，不仅浪费时间，而且 不一定能够收集到相应的证据。 2、要明确约定借款利息。
为什么要明确约定借款利息呢? 因为：合同法211条规定“借款不约定利息的，视为无利息”。所以，利息必须明确 约定。借款合同的利息，有以下三种情况： 第一种：正常借款期限内的利息。最高人民法院《关于人民法院审理借贷案件的若干 意见》第6条规定“民间借贷的利率可以适当高于银行的利率，各地人民法院可根据本地 区的实际情况具体掌握，但最高不得超过银行同类贷款利率的四倍包含利率本数。超出此 限度的，超出部分的利息不予保护。” 第二种：逾期利息。超出合同约定还款期限的利息。现行的人民银行规定逾期贷款利 率为原利率上浮30%-50%。 第三种：打官司法院判决后，迟延履行判决书的罚息。民诉法第232条规定“被执行 人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履 行期间的债务利息。”也就是说，如果债务人未能按生效判决或仲裁裁决规定的期限履行，则从迟延之日起，即原约定利息加倍计算。 私人借款合同范本阅读 借款人：__________________________电话：_________ 住址：__________________________邮政编码：_________ 货款银行：__________________________电话：_________ 法定代表人：_______________________传真：_________ 地址：__________________________邮政编码：_________ 借款人即抵押人以下简称甲方：________________________________________ 贷款人即抵押权人以下简称乙方：______________________________________ 保证人即售房单位以下简称丙方：______________________________________ 甲方因购买或建造或翻建或大修自有自住住房，根据xx市公积金管理中心和《职工 住房抵押贷款办法》规定，向乙方申请借款，愿意以所购买或建修的住房作为抵押。乙方 经审查同意发放贷款。在抵押住房的房地产权证交乙方收押之前，丙方愿意为甲方提供保证。为明确各自的权利和义务，甲，乙，丙三方遵照有关法律规定，经协商一致，订立本 合同，共同遵守执行。 第一条借款金额 甲方向乙方借款人民币大写_________________________元。
建设工程借款合同范本【简单】 借款方：________________________________________________ 法定代表人：____________________职务：__________________ 地址：____________________邮码：________电话：________ 贷款方：______________________________________________ 法定代表人：____________________职务：__________________ 地址：____________________邮码：________电话：________ 根据国家规定，借款方为进行基本建设所需贷款，经贷款方审查发放。为明确双方责任，恪守信用，特签订本合同，共同遵守。 第一条借款用途：________________________________________ 第二条借款金额：借款方向贷款方借款人民币____(大写)元。预计用款为一年____元;________年____元;________年____元;________年____元;________年____元; 第三条借款利率：自支用贷款之日起，按实际支用数计算利息，并计算复利。在合同规定的借款期内，年息为____%.借款方如果不按期归还贷款，如逾期部分加收利率20%. 第四条借款期限：借款方保证从________年____月起至________年____月止，就国家规定的还款资金偿还全部贷款。预定为________年____元;________年____元;________年____元;________年____元;________年____元;。贷款逾期不还的部分，贷款方有权限期追回贷款，或者商请借款单位的其他开户银行代为扣款清偿。 第五条因国家调整计划、产品价格、税率，以及修正概算等原因，需要变更合同条款时，由双方签订变更合同的文件，作为本合同的组成部分。 第六条代款方保证按照本合同的规定供应资金。因贷款方责任未按期提供贷款，应按违约数额和延期天数，付给借款方违约金。违约金的计算与银行规定的加收借款方的罚息计算相同。 第七条贷款方有权检查、监督贷款的使用情况，了解借款方的经营管理、计划执行、财务活动、物资库存等情况。借款方应提供有关的统计、会计报表及资料。 借款方如果不按合同规定使用贷款，贷款方有权收回部分贷款，并对违约使用部分按照银行规定加收罚息。借款方提前还款的，应按规定减收利息。
最新整理防水工程施工_ 工程施工借款合同工程项 目借款合同 工程施工借款合同合同编号：____ 贷款方： _________ 借款方：_________ 根据国家规定，借款方为进行基本建设所需贷款，经贷款方审查发放。为明确双方责任，恪守信用，特签订本合同，共同遵守。第 一条借款用途_________________________________________________ 工程施工借款合同 合同编号：____ 贷款方：_________ 借款方：_________ 根据国家规定，借款方为进行基本建设所需贷款，经贷款方审查发放。为 明确双方责任，恪守信用，特签订本合同，共同遵守。 第一条借款用途 _____________________________________________________________________ ________________________。 第二条借款金额借款方向贷款方借款人民币(大写)_____元。预计用款为 ___年___元;___年___元;___年___元;___年___元;___年___元;___年___元。 第三条借款利率自支用贷款之日起，按实际支用数计算利息，并计算复利。在合同规定的借款期内，年息为__%。借款方如果不按期归还贷款，逾期部 分加收利率20%。 第四条借款期限借款方保证从___年___月起至___年___月止，用国家规 定的还款资金偿还全部贷款。预定为___年___元;___年___元;___年___元;___ 年___元;___年___元;___年___元，贷款逾期不还的部分，贷款方有权追回贷款，
个人借款合同范本大全
个人借款合同范本(1) 甲方(借款人)： 身份证号码： 乙方(贷款人)： 身份证号码： 甲乙双方就下列事宜达成一致意见，签订本合同。 一、乙方贷给甲方人民币(大写)_____________________，于_____________________前交付甲方。 二、贷款利息： 三、借款期限： 四、还款日期和方式：_______________________________________
五、违约责任：_____________________________________________ 六、本合同自_____________________生效。本合同一式两份，双方各执一份。 甲方(签字、盖章)：_____________________ 乙方(签字、盖章)：_____________________ 合同签订日期______________合同签订日期______________ 民间借款合同格式范本3 贷款方：×× 借款方：×× 一、借款用途
张××要从事个体经营，急需一笔资金。 二、借款金额 借款方向贷款方借款人民币**万元。 三、借款利息 自支用贷款之日起，按实际支用数计算利息，并计算复利。在合同规定的借款期内，年利为7%。借款方如果不按期归还款，逾期部分加收利率%。 四、借款期限 借款方保证从**年*月起至**年*月止,按本合同规定的利息偿还借款。贷款逾期不还的部分,贷款方有权限期追回贷款。 五、条款变更 因国家变更利率，需要变更合同条款时，由双方签订变更合同的文件，作为本合同的组成部分。
文件编号：RHD-QB-K6215 （合同范本系列） 甲方：XXXXXX 乙方：XXXXXX 签订日期：XXXXXX 标准借款合同示范文本
标准借款合同示范文本 操作指导：该合同文件为经过平等协商和在真实、充分表达各自意愿的基础上，本着诚实守信、互惠互利的原则，根据有关法律法规的规定，达成如下条款，并由双方共同恪守。，其中条款可根据自己现实基础上调整，请仔细浏览后进行编辑与保存。 贷款方：中国___银行___分（支）行（或信用社）； 法定代表人：_______职务：________ 地址：_______邮码：_______电话：________ 借款方：_______________（单位或个人）； 法定代表人：_______________职务： ____________ 地址：___________邮码：___________电话： ____________ 保证方：_________ 法定代表人：___________职务：________
地址：___________邮码：___电话：____ 借款方为进行生产（或经营活动），向贷款方申请借款，并由作为保证人，贷款方业已审查批准，经三方协商，特订立本合同，以期共同遵守。 第一条贷款种类 第二条借款用途 第三条借款金额人民币（大写）元整。 第四条借款利率为月息千分之，利随本清，如遇国家调整利率，按新规定计算。 第五条借款和还款期限 1.借款时间共年零个月。自xx年xx月xx日起，至xx年xx月xx日止。 2.借款分期如下： 贷款期限 贷款时间
贷款金额 第一期 ___年___月___底前元 第二期 ___年___月___底前元 第三期 ___年___月___底前元 3.还款分期如下：
合同编号：XX-2020-01 建设工程借款合同合同模板 Contract template of construction project loan contract 甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：____ 年 ____ 月 ____ 日 第 1 页共 5 页
建设工程借款合同合同模板 前言：本文档根据题材书写内容要求展开，具有实践指导意义，适用于组织或个人。便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 方：__________ 法定代表人：__________ 职务：__________ 地址：__________ 邮码：__________ 电话：__________ 贷 款方：__________ 法定代表人：__________ 职务：__________ 地址：__________ 邮码：__________ 电话：__________
根据国家法律规定，借款方为进行基本建设所需贷款， 经贷款方审查发放。为明确双方责任，恪守信用，特签订本合同，共同遵守。 第一条借款用途：____________________ 第二条借款金额：借款方向贷款方借款人民币 ____ （大写）元。预计用款为一年____ 元；____ 年 ____ 元；____ 年____ 元；____ 年____ 元；____ 年____ 元； 第三条借款利率：自支用贷款之日起，按实际支用数 计算利息，并计算复利。在合同规定的借款期内，年息为 ____ %.借款方如果不按期归还贷款，如逾期部分加收利率20%。 第四条借款期限：借款方保证从____ 年____ 月起 至____ 年____ 月止，就国家规定的还款资金偿还全部贷款。预定为____ 年____ 元；____ 年____ 元；____ 年 ____ 元；____ 年____ 元；____ 年____ 元；。贷款逾期不还的部分，贷款方有权限期追回贷款，或者商请借款单位的其他开户银行代为扣款清偿。 第 3 页共 5 页
对外承包项目借款合同
申请贷款单位 (以下简称甲方); 中国人民建设银行 行(以下简称乙方） 甲方为承包国(地区) 工程项目所需人民币周转资金，经乙方审查,同意在建设银行总行 号文件核定的贷款指标范围内发放贷款。双方除遵守《中国人民建设银行关于中央级对外承包工程 公司贷款办法》（以下简称《贷款办法》)的规定外，协商同意下列各项内容，签订本合同,共同遵守 。 第一条乙方同意根据批准的贷款申请书,贷给甲方人民币(大写） 元。 第二条 乙方凭甲方提送的详细用款计划和具体用途清单,作为付款时的审核依据,并作为本合同的附件。 ?第三条 乙方提供的贷款,期限 年个月。甲方保证从签订合同之日起至年月日止，还清全部本息。并附分次还款具体计划作为本合同的附件(略)。?第四条 贷款利息在合同规定还款期内，按年息的 % 计算。超过还款期限,逾期部分加收 2０ %利息；贷款被挪作其他用途的，挪用部分加收 5０% 利息。贷款利息每季计收一次。 第五条 乙方提供贷款的项目，如果甲方中止对外施工合同，应即通知乙方并还清贷款本息。 ?第六条甲方应按期归还贷款。到期不能如数归还时，应由甲方的担保单位负责从（单位) 资金中清偿。 第七条 本合同经甲乙双方和甲方担保单位三方签章后生效，至全部贷款本息还清后失效。合同一式三份， 上述三方各执一份。? 甲方单位名称: （公章） 负 责人（签章） 地 址 ?开户银行及账号 甲方的担保单位名称 (公章) 负 责人 (签章） 地 址 ?开户银行及账号 乙方单位名称:中国人民建设银行行(公章) ?负 责 人 (签章）?地 址 ?年 月日订
简单通用借款合同示范文 本 In order to solve or prevent disputes, through establishing certain legal relations and realizing some common interests and wishes, all parties to the cooperation reach an agreement after consultation, and all parties signing the agreement have legal effect and are bound. 某某管理中心 XX年XX月
简单通用借款合同示范文本 使用指引：此协议资料应用在解决或防止纠纷，通过建立一定的法律关系并实现某些共同的利益和愿望，合作的所有方经协商后达成协议，签字的所有方具有法律效力并受约束。，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 篇一： 合同编号房字第号 借款单位：(以下简称甲方) 地址： 电话： 贷款单位：(以下简称乙方) 地址： 电话： 甲方经____批准，开发_____，面积_____平方米，工作 量____万元，因资金不足，经向乙方申请，同意给予贷款。 现经双方商定，根据《城镇土地开发和商品房贷款办 法》(以下简称《贷款办法》的规定，特签订借款合同，共
同遵守。 一、甲方向乙方借款(大写)_____万元，用作开发____的周转金。附用款计划。 二、借款期限为____，即自____年____月____日起，至____年____月____日止。 三、借款利率定为月息____‰，每季结算一次。贷款利息按实际支用数计息，甲方不能按期支付利息时，计算复利。 四、逾期贷款，加计利息30%，挪用贷款加罚利息100%。 五、甲方以____和其它资金作为还款来源，在贷款到期前还清贷款本息。附还款计划。 六、甲方用___人为借款的保证。全部贷款到期，贷款方发出逾期通知三个月后，仍未归还，贷款方可以直接从借款方或担保方的各项投资和存款中扣收。
建设工程借款合同书完整 版 In the legal cooperation, the legitimate rights and obligations of all parties can be guaranteed. In case of disputes, we can protect our own rights and interests through legal channels to achieve the effect of stopping the loss or minimizing the loss. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
建设工程借款合同书完整版 下载说明：本合同资料适合用于合法的合作里保障合作多方的合法权利和指明责任义务，一旦发生纠纷，可以通过法律途径来保护自己的权益，实现停止损失或把损失降到最低的效果。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 合同编号：________ 贷款方：__________ 借款方：__________ 根据国家规定，借款方为进行基本建设所需贷款，经贷款方审查发放。为明确双方责任，恪守信用，特签订本合同，共同遵守。 第一条借款用途_______________ 第二条借款金额借款方向贷款方借款人民币(大写)____元。预计用款为 _____年____元;_____年____元;____年____
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 工程施工借款合同 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
借款一 合同编号： 贷款方：借款方： 根据国家规定，借款方为进行基本建设所需贷款，经贷款方审查发放。为明确双方责任，恪守信用，特签订本合同，共同遵守。 第一条借款用途 第二条借款金额借款方向贷款方借款人民币（大写）元。预计用款为_年元;—年元;—年元;—年元;—年 % ;年Tto 第三条借款利率白支用贷款之日起，按实际支用数计算利息，并计算复利。在合同规定的借款期内，年息为 __%借款方如果不按期归还贷款，逾期部分加收利率20% 第四条借款期限借款方保证从年月起至 _年月止，用国家规定的还款资金偿还全部贷款。预定为_年_元;—年—元;—年—元;—年_元;—年元;—年—元，贷款逾期不还的部分，贷款方有权追回贷款，或者商请借款单位的其他开户银行代为扣款清偿。 第五条因国家调整计划、产品价格、税率，以及修正概算等原因，需要变更合同条款时，由双方签订变更合同的文件，作为本合同的组成部分。 第六条贷款方保证按照本合同的规定供应资金。因贷款方责任未按期提供贷款，应按违约数额和延期天数，付给借款方违约金。违约金的计算与银行规定的加收借款方罚息计算相同。 第七条贷款方有权检查、监督贷款的使用情况，了解借款方的经营管理、计划执行、财务活动、物资库存等情况。借款方应提供 有关的统计、会计报表及资料。借款方如果不按合同规定使用 贷款，贷款方有权收回部分贷款，并对违约使用部分按照银行规定加收罚息。借款方提前还款的，应按规定减收利息。 第八条本合同条款以外的其他事项，双方遵照〈〈中华人民共和国合同法》的有关规定办理。
公司向个人借款合同范本模板公司向个人借款合同怎么拟写下面是整理的公司向个人的借款合同范本，有需要的可以借款参考一下! 公司向个人借款合同范本模板1 甲方（借款人）： 身份证号码： 乙方（出借公司）：甲乙双方就借款事宜，在平等自愿、协商一致的基础上达成如下协议，以资双方共同遵守。 一、乙方出借给甲方人民币（大写）伍万元整，于XX年4 月 1 日前交付甲方。 二、借款利息：——%。 三、借款期限：三年。 四、还款日期和方式：按30%比例从甲方每月劳动报酬中扣还，直至全部还清本息为目。 五、违约责任： 六、争议解决方式：双方协商解决，解决不成，同意提 交公司所在地区人民法院裁决。 六、本合同自双方签章之日起生效。本合同一式两份，双方各执一份，合同文本具有同等法律效力。 甲方（签字、盖章）：乙方（签字、盖章）：合同签订日期公司向个人借款合同范本模板2 借款人：（下简称甲方） 法人代表： 贷款人：（下简称乙方）
身份证号： 甲方是新成立的公司，现处于前期筹备阶段，为了开展正常的生产经营活动，特向乙方借款，经双方友好协商，特订立本合同，并共同遵守执行。 一、借款金额：元（大写：人民币佰拾万元整） 二、借款期限：从20 年月日至20 年月日止，借款期限为月。借款到期后如双方无异议，则本借款合同可顺延，顺延期限另行约定。 三、借款利息为零利息形式。 四、借款用途：本借款限于流动资金借款，用于公司经营活动，未经乙方同意，甲方不得挪作他用。 五、借款偿还： 1、如甲方不能按期还款，最迟在借款到期前十五天应向乙方提出延期申请，届时乙方可在双方协商的基础上决定是否延期。 2、如乙方临时需要收回借款，应提前十五天向甲方提出还款申请。 六、违约和违约处理： 1、甲方不按合同规定的用途使用借款，货款方有权收回部分或全部贷款。 2、甲方使用借款造成损失浪费或利用借款合同进行违法活动，有关单位对
借款合同示范文本 In order to solve or prevent disputes, through establishing certain legal relations and realizing some common interests and wishes, all parties to the cooperation reach an agreement after consultation, and all parties signing the agreement have legal effect and are bound. 某某管理中心 XX年XX月
借款合同示范文本 使用指引：此协议资料应用在解决或防止纠纷，通过建立一定的法律关系并实现某些共同的利益和愿望，合作的所有方经协商后达成协议，签字的所有方具有法律效力并受约束。，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 借款合同范本 贷款方： 借款方： 保证方： 借款方为进行生产(或经营活动)，向贷款方申请借款， 并聘请作为保证人，贷款方业已审查批准，经三方(或双方 协商)，特订立本合同，以便共同遵守。 第一条贷款种类 第二条借款用途 第三条借款金额人民币(大写)元整。 第四条借款利率借款利息为千分之，利随本情，如遇 国家调整利率，按新规定计算。
第五条借款和还款期限 1、借款时间共年零个月，自年月日起，至年月日止。借款分期如下： 贷款期限贷款时间贷款金额 第一期年月底前元 第二期年月底前元 第三期年月底前元 2、还款分期如下： 归还期限还款时间还款金额还款时的利率 第一期年月底前元 第二期年月底前元 第三期年月底前元 第六条还款资金来源及还款方式 1、还款资金来源： 2、还款方式：