当前位置:文档之家› 建筑施工合同正本模板

建筑施工合同正本模板

施工合同

项目名称:

发包人:

承包人:

年月日

第一部分协议书

发包人(全称):(简称甲方)

承包人(全称):(简称乙方)

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建筑工程施工事项协商一致,订立本合同。

一、工程概况

工程名称:

工程地点:

工程内容:

工程立项批准文号:

资金来源:自筹

二、工程承包范围

(一)、乙方承包范围主要包含但不限于:

1、基坑土石方工程

2、人工挖孔桩(或预制管桩)基础工程。

3、基坑支护工程。

4、土建工程。承台基础及主体工程、外墙装饰、各类门窗,室内抹灰、公共装饰、精装交楼装饰、栏杆工程、防水工程、屋面工程、GRC构件、住宅烟道。

5、室内给水:楼前给水节点(离建筑物5米以内的阀门井起,如无阀门井以建筑物外墙皮1.5米处给水管为界)以后的全部室内给水安装工程,含生活加压水泵房管道及设备。

6、室内排水排污:区内排水系统第一个沙井(不含)以内的排水、第一个化粪池(不含)以内的排污工程。

7、室内电气(小区公变电表箱出线端至用户配电箱及低压配电柜专变出线端后的全部电气安装工程、弱电(电视、电话、网络)的预埋(含预埋管穿铁线工程)。

8、消防工程(含消防栓系统、喷淋系统、消防报警系统、防排烟系统、防火门及防火卷帘工程、消防泵房安装工程、气体固体灭火或水喷雾灭火系统、灭火器)。

9、防雷工程。

10、区内市政工程:区内道路工程、化粪池、区内给水管道(市政供水表以后至室内外给水分界节点的建筑红线范围内的室外给水管道)、区内排水排污管道(至第一个市政沙井)。

11、附属工程(围墙、大门及门卫室)。

12、工程总承包服务。

(二)、甲方指定独立分包工程:

1、燃气工程、人防工程等行业垄断性工程。

2、幕墙(含石材及玻璃幕墙)工程及采光雨篷、采光顶篷工程。

3、弱电智能化系统工程。

4、机电设备安装工程(含电梯安装工程、发电机安装及机房环保工程、游泳池机电工程及水景机电工程)。

5、外电工程(含高压电缆接入、变配电房设备安装、公变电表箱前线路及设备安装、自动抄表系统)。

6、区内园建工程、绿化工程、景观照明工程及游泳池装饰工程。

7、小区外围人行道及景观工程。

工程承包范围如有未明确之处,双方另行协商。

其中部分材料由甲方提供;

本工程发包形式为:包工包料,各项材料由乙方自行采购,其中主要材料可根据甲方要求,乙方申报二到三个品牌由甲方选定。

三、合同工期

开工日期:暂定计划2014年6月28日(实际开工日期以甲方完成政府规定的各项前期准备工作,各栋承台基础砖胎模均具备施工条件后,甲方、监理人下达开工令为准)

竣工日期:开工令日期加本合同总日历天数,计划2014年6月28日-2015年12月28日

合同工期总日历天数:18个月(日历晴天)

四、质量标准

工程质量标准:合格

五、合同价款

根据双方约定的承包范围,本合同暂定价为人民币柒仟捌佰万元;

计价方式详见《专用条款》。

六、组成合同文件

本合同文件包括:

1.本合同协议书;

2.本合同专用条款;

3.本合同通用条款;

4.标准、规范及有关技术文件;

5.图纸;

6.确定基准价款和材料供应数量的工程预算书;

7.双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中的分别赋予它们的定义相同。

八、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任,具体内容详见“附件1”。

九、甲方向乙方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间:年月日

合同订立地点:

本合同双方约定双方签字盖章、乙方合同保证金和劳动保证金人民币共叁佰万元到甲方指定的账号后生效。在满足双方签订的《工程质量保修书》各项条款之规定并无任何纠纷后合同自行解除。

第二部分

本合同协议通用条款除在专用条款中另有说明外,以国家建设工程施工合同示范文本的通用条款为准。

第三部分专用条款

一、词语定义及合同文件

1、合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序:1)本合同协议书;2)本合同通用条款;3)本合同专用条款;4)标准、规范及有关技术文件;5)图纸;6)确定基准价款和材料供应数量的工程预算书;7)枫桦雅苑项目施工的补充协议;8)双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

2、语言文字和适用法律、标准及规范

2.1本合同语言仅适用汉语。

2.2适用法律及法规

需要明示的法律、行政法规:《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《建筑工程质量管理条例》等。

2.3适用标准、规范

适用标准、规范的名称:执行国家建筑标准强制性条文(房屋建筑部分)及国家现行工程施工规范和验收标准及建设主管部门有关规定。

甲方提供标准、规范的时间:无。

国内没有相应标准、规范时的约定:执行本合同通用条款及市、地质监部门的有关规定。

3、图纸

3.1甲方向乙方提供图纸日期和套数:开工前7天内提供施工图捌套,工程竣工后3天内向甲方返回竣工图一套。

3.2甲方对图纸的保密要求:乙方收到的施工图仅用于本工程施工,不得用作其他用途。

二、双方一般权利和义务

4、工程师

4.1监理单位委派的工程师

姓名:,职务:

职权:依照本合同,全面负责工程的协调事宜。

在本合同范围内,依照国家的有关法律、法规、《建筑工程监理规范》以及甲方的合理要求对本工程的质量、进度、投资进行全面管理及项目内部各方面关系的协调。

具体为:1)初步确认工程施工组织设计和进度计划;2)监督工程施工进度;3)负责对工程质量的检查和隐蔽工程的验收;4)对入场材料和设备的质量进行确认;5)负责对现场安全进行管理和控制;6)初步审核工程款的支付;7)初步审核设计变更;8)组织工程例会;9)主持有关协作单位的协调配合;10)甲方在监理合同中授予的其他职权。

4.2甲方派驻工程师

姓名:,职务:

职权:依照本合同,全面负责工程的协调事宜。

在本合同范围内,依照国家的有关法律、法规、《建筑工程监理规范》以及甲方的合理要求对本工程的质量、进度、投资进行全面管理及项目内部各方面关系的协调。

具体为:1)设计变更、工程签证的确认;2)审核工程款的拨付;3)对入场材料和设备的质量进行确认;4)落实开工条件,审批开工报告;5)确认工程施工组织设计和进度计划;6)负责对工程质量的检查和隐蔽工程的验收;7)负责对现场安全进行管理和控制;8)组织工程例会;9)主持有关协作单位的协调配合;10)甲方赋予的其他职权。

5、项目经理

姓名:,职务:项目经理(附证书复印件)

6、甲方工作

6.1甲方应按约定的时间和要求完成以下工作:

(1)施工场地具备施工条件的要求和完成时间:开工前施工现场完成“三通一平”,具备开工条件。

将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求:开工前将施工所需水、电线路接至单位工程中心50米范围内,并确保施工期间连续施工用量;通讯工具由乙方自行解决。

(3)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求:

开工前开通,并确保施工期间的畅通。

(4)工程地质和底下管线资料的提供时间:工程开工前提供有关资料,并对资料的真实性负责。

(5)由甲方办理施工所需的证件、批件的名称和完成时间:

甲方完成建筑工程规划许可证、施工许可证及其他施工所需的证件、批件,以不影响工程施工为准。

(6)水准点与坐标控制点交验要求:开工前现场书面交验,并对数据的准确性负责。

(7)图纸会审和设计交底时间:开工前组织图纸会审和设计交底。

(8)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作;如需采取特殊保护措施,乙方在实施前7日提出保护方案,经甲方同意后实施,费用由甲方承担。

7、乙方工作

7.1乙方应按约定的时间和要求完成以下工作:

(1)需由设计资质等级和义务范围允许的乙方完成的设计文件提交时间:无。

(2)应提供计划、报表的名称和完成时间:每月25日前向工程师提供施工及管理人员情况、本月投资完成情况、施工形象进度完成情况、质量月报和下月进度计划。

(3)承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求:执行本合同通用条款。

(4)向甲方提供的办公和生活房屋及设施的要求:费用由甲方支付。

(5)需乙方办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续:执行本合同通用条款,因乙方原因造成的罚款等责任由乙方承担。

(6)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担:执行本合同通用条款,做好已完工程的保护工作,保证交工前完好无损,凭签证计取相应费用。

(7)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担:执行通用条款,做好施工场地周围建筑物、构筑物、地下管线等的保护工作,凭签证计取相应费用。

(8)施工场地清洁卫生的要求:按清远市安全文明工地的要求保持施工场地的清洁卫生,竣工前达到工完、料净、场地清。承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。

(9)双方约定乙方应做的其他工作:及时与工程师沟通,听从工程师的工作安排;在本合同约定的甲方分包工作(如人防工程、燃气工程等)的施工中做好协调配合工作。

三、施工组织设计和工期

8、进度计划

乙方提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间:自乙方接到施工图纸之日起10日内,需提报施工组织设计方案,经甲方、监理审核确认,并与乙方对接,经双方签字盖章作为施工的依据。

工程师确认的时间:收到后7个工作日。

9、工期延误

双方约定工期顺延的情况:除重大设计变更、不可抗力、拨款不及时、验收资料不及时提供、甲方直接分包工程或供应材料及设备导致的关键线路工程延期外,工程工期不予顺延,上述情况发生后,乙方应在5日内提出书面报告,甲方接到书面报告后,5日内给予审核答复,情况属实的工程工期可顺延。

四、质量与验收

10、隐蔽工程和中间验收

双方约定中间验收部分:地基、基础、主体。

五、安全施工执行

执行通用条款第20条、21条、22条。

六、合同价款与支付

11、合同价款的支付

11.1本合同价款依审定值为准,施工过程中据实结算。

11.1.1结算依据:

1、施工图纸、图纸答疑纪要、设计变更、施工联络单、工程签证、本施工合同补充协议及其他洽商文件、甲方书面批准的施工组织设计方案(施工核实后)等资料。

2、按照2010年广东省建筑安装等各专业工程相关综合定额及现行的取费标准和相关费率,其中费率有区间值的按中间平均值计取。施工期间如有新文件规定,则按最新文件执行。

3、人、材、机单价按施工期《清远市工程造价信息》平均价格结算;(施工期约定:主体结构工程为开工至封顶,装修工程为结构封顶至工程竣工初验,变更签证为开工至工程竣工初验)。

4、《清远市工程造价信息》中未包括的主要材料,作为甲控乙购材料,在定货施工前,须经甲方认质认价后方能购买,认价以双方共同市场询价为原则;结算时该类材料以双方确认的市场含税价格增加20%作为补充信息价。

5、2010年广东省建筑安装各专业工程综合定额子目缺项的包工包料分项工程,如栏杆铁艺工程、成品烟道、防水隔热工程、涂料工程、门窗工程、GRC构件等,按本总承包合同约定的付款方式,以甲乙双方确认的市场价格为基准,增加20%(含总包利润及总包配合服务)作为独立费,结算时该类分项工程仅按实

计取总包开具工程发票所需的税费。

6、按以上约定结算的工程总价,除甲方认质认价的部分(含信息价缺项的材料及定额缺项的包工包料分项工程)不参加下浮外,其余总价下浮5%。

11.1.2结算方式:①除分包工程外,按实结算。

②工程类别根据单体工程的面积,按定额规定执行。

11.1.3总包服务配合费:按照2010年广东省建筑安装等专业工程相关综合定额及现行的取费标准和相关费率,取中间价结算,如有新文件规定,则按新文件执行。

11.1.4关于临时设施:乙方须报临设总平面图,应标明现场临时围挡、办公室、仓库、材料堆放地点、临时道路、机械设备安置地点、钢筋操作地点、木工操作地点、硬化路面、施工用配电箱位置等,并经甲方批准认可。

11.1.5水电费:水电由甲方提供并代缴费用,乙方必须装表计量,在每次拨付工程进度款时,按实际发生的水、电计量数据(考虑线路损耗)乘以政府有关部门规定收取的价格扣回。

水电价量表的抄报方式:由乙方及监理单位与供水、供电部门同步抄表,并按乙方水电计量表所示的实际数量按比例分摊线路损耗。

11.1.6基础土方工程

①土方工程由乙方实施,开挖、运输、开挖、堆放于基坑周边用于回填;乙方清槽费按定额规定。

②因基坑周边堆放的回填土不够而增加的回运土方费用,由乙方自行承担,但因施工场地狭窄不能满足现场回填存土量要求的除外。按2010年《广东省建筑安装各专业工程综合定额》计算。

③回填的基础土方工程量,结合施工组织设计方案,按工程签证据实结算。

11.1.7工程签证:工程签证应在签证发生前24小时内报甲方项目部和监理单位,双方共同签字,并在签证发生7日内按工程签证相关审核流程,报各相关部门签字,否则结算时不予认可;隐蔽工程必须在隐蔽前按工程签证相关审核流程签字认可,否则结算时不予认可。

12、工程款预付

甲方向乙方预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例:无。

扣回工程款的时间、比例:无。

13、工程量确认

乙方向工程师提交已完工工程量报告的时间:每月25日前。

14、工程款(进度款)支付

双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间:

支付方式具体拨付分项如下:

1、第一期:在各栋第二层主体钢筋砼结构工程完成后7日内,甲方向乙方支付各栋已完成产值的70%(不扣税);

2、第二期:在各栋每五层主体钢筋砼结构完成后7日内,甲方向乙方支付各栋已完成产值的70%(不扣税);

3、第三期:每各栋外墙脚手架拆除完成后7日内,甲方向乙方各栋支付比例调整至已累计完成产值的80%(不扣税);

4、第四期:乙方承包范围内工程完工,经甲乙双方内部验收合格后7天内,付至乙方累计完成产值的

85%(不扣税);

5、第五期:工程竣工验收合格同时,乙方提交竣工结算资料,甲方自收到竣工结算资料后60日内完成结算审核,并在此后30日内平均支付至结算总价的97%;如甲方未能在约定时间内完成结算审核,则暂按双方已确认的累计完成产值为基准付至97%,待结算办理完毕后即时调整支付;

6、税款

甲方支付完第五期进度款后,由乙方开具外经证,由甲方在当地税局交纳,甲方支付的税款,在甲方支付乙方第五期进度款扣除;

7、预留工程结算总价的3%作为工程质量保修金:自工程质量竣工验收合格之日起满一年后第15天内退还50%工程质量保修金;自工程质量竣工验收合格之日起满两年后第15天内退还剩余工程质量保修金。

(1)在工程开工前后有施工单位编制施工图预算,经公司预算人员或工程造价咨询单位进行审核后作为拨款的最高限额。

(2)乙方根据分次拨款规定的施工部位及时编制进度结算,甲乙双方核算人员通过与施工图预算值对比后,作为拨付工程款的依据。按照双方签订合同时确定的拨款部位及顺序,当通货膨胀率在各次付款预算值的±5%以内时,进度款扔按开工前甲乙双方审核的预算额拨付,不予调整;当通货膨胀率超过±10%以上时按实调整。

(3)应付工程款为已完工程预算总值的80%。计算公式为:(工程预算款进度总值—拨款同进度累计甲方供应材料款)×80%—已付工程款。

(4)甲方自收到竣工结算资料后30日内完成结算。工程结算手续办理完毕,预留工程结算值的3%做工程质量保修金后,剩余工程款在三个月内付清。质保金在工程保修期满后无质量问题一月内付清。

付款条件:乙方每按计划完成一个形象进度目标,向工程师递交阶段完工报告,下阶段进度安排和工程款拨付申请;经甲方核实后,甲方按约定的额度拨付工程款。经双方确认的工程计划进度视为合同的组成部分。

在办理建设手续或施工过程中甲方代缴的民工工资保证金按政府有关文件、规定执行,但上述费用在主管部门验收时因乙方原因若有扣款发生,由乙方全额承担,一并扣回。

七、材料设备供应

15、甲方供应材料设备

15.1鉴于本工程发包形式为包工包料,建议各项材料由乙方自行采购,其中主要材料可根据甲方要求,乙方申报二到三个品牌由甲方选定。钢材甲方需选定二至三个品牌。

15.2甲方对其供应的材料承担质量责任,甲方供应的材料、设备均应提供产品合格证,需要准用证的,甲方应提供。因甲方供应材料不及时或技术质量问题、品牌型号不符而影响工程施工时,甲方承担相应责任,但这并不免除乙方应尽的检查、验收义务,乙方在检查、验收、使用中发现技术、质量问题或与图纸、计划不符,应及时通知甲方进行更换或协商处理。

15.3对甲方供应的材料,乙方应提前7天上报材料计划,甲方在7日内批复,否则甲方对延期供应不承担责任;甲方供应的材料进入现场后,由乙方负责入库和保管,并承担有关费用。

15.4甲方供应的材料设备与一览表不符时,双方约定甲方承担责任如下:

(1)材料设备单价与一览表不符:本通用条款删除

(2)材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符:本通用条款删除。

(3)乙方可代为调剂串换的材料:须甲方许可后方可调换。

(4)到货地点与一览表不符:本通用条款删除。

(5)供应数量与一览表不符:本通用条款删除。

(6)到货时间与一览表不符:本通用条款删除。

15.5除分包工程外,甲方供应的材料设备的检验或试验有乙方统一负责送检,相关费用由乙方按规定计取,不得重复计取。

15.6甲方供应材料设备的结算方法:甲方供应的上述材料,乙方按甲方供应价格计入结算中;甲方定价的材料,按甲方定价的价格计入结算中。除甲方供应和定价的其他材料价格,根据整个施工期的《英德市工程造价指南》指导价的平均价进行结算,指导价中缺项者,执行甲方认可的实际采购价。

甲方供应材料除设备、砼外,可按规定计取不低于5%的采保费。甲方供应的材料、设备,乙方必须按定额规定用量上浮5%领取,若甲方供应材料量大于乙方实际结算量,按实际结算量找差价;若甲方供应材料量小于乙方实际结算量,按甲方供应材料量找差价。乙方领取的材料、设备超定额部分,按照本工程施工

期内市场最高价格计划并加收管理费,加收比例如下:

(1)钢材、木材超领1-3%部分,不收管理费;超领3%以上部分,加收10%管理费。钢材按照国际理论重量进行计算,木材可以按照以下两种方式进行处理:甲方根据施工同期市场价格规定结算,材料由乙方代购;

由乙方提供木材的种类、径级,由甲方提供材料,按照不同折算率进行结算。

(2)电缆电线类材料超领10%以内部分,不加收管理费;超领10%以上部分,加收10%管理费。

(3)水泥、商砼超领10%以内部分,不收管理费;超领10-20%部分,加收10%管理费;超领20%以上部分,加收20%管理费。

(4)地面砖、墙面砖、花岗岩板等超领20%(含20%)以内部分,不加收管理费;超领20%以上部分,加收10%管理费。

(5)上述价款由甲方从乙方结算中扣除。

八、工程变更

16、工程设计变更

甲方对工程进行的变更,确实影响关键线路工期的,乙方应在5日内提出书面报告,甲方接到书面报告后5日内给予审核答复,情况属实的工程工期可顺延。

九、竣工验收与结算

17、竣工验收

17.1乙方提供竣工图的约定:提供竣工图及竣工资料两套,提供日期为通过竣工验收准予办理备案手续之日起5日内。

17.2.执行通用条款。

17.3中间交工工程的范围和竣工时间:无

18、竣工结算

18.1甲方在乙方最终递交全部工程竣工结算报告及结算资料后100天内进行核实(包括甲方送交审计部门审计时间),给予确认,如双方有异议,以甲方聘请的中介机构审计,三方确认的结算值为最终结算值。双方确认后甲方按本合同约定的付款方式和进度支付竣工结算价款。

18.2工程结算经双方确认后壹个月内无正当理由不支付工程结算价款,按本合同约定承担违约责任。

18.3双方对工程竣工结算付款发生争议时,按本通用条款20条关于争议的约定处理。

十、违约、索赔和争议

19、违约

19.1本合同中关于甲方违约的具体责任如下:

本合同通用条款约定甲方违约应承担的违约责任:无

如因甲方责任未能按合同约定拨付工程款时,每延期一天,甲方按延期付款额的千分之一承担违约责任;如延期支付超过30日,双方应积极协商处理,否则乙方有权停工,因此而造成的各项经济损失和责任均由甲方承担。

双方约定的甲方其他违约责任:无。

19.2本合同中关于乙方违约的具体责任如下:

(1)本合同通用条款第14.2条约定称本人违约承担的违约责任:施工过程中,仅因乙方原因造成的工程实际进度拖后计划进度超过30日,乙方应积极整改并落实有效措施,如经甲方督促仍无明显效果时,甲方有权解除施工合同。甲方解除合同的,乙方机械设备和人员应及时撤出施工场地,机械设备和人员撤出施工场地的费用及不能退换的货款和因退货、解除订货合同发生的费用,由责任方承担。如仅因乙方原因,造成实际竣工日期超出2011年《广东省建设工程施工标准工期定额》规定工期的,每延期一天按合同价款万分之三承担违约责任。违约金上限不超过10万元。实际竣工日期提前2011年《广东省建设工程施工标准工期定额》规定工期的,每提前一天按合同价款万分之三甲方承担奖励。奖励金上限不超过10万元。

(2)双方约定的乙方其他违约责任:详见合同补充条款。

20、争议

双方约定,在履行合同过程中产生争议时,双方协商解决,协商不成,向清远市人民法院提起诉讼。

十一、其他

21、工程分包

本工程甲方同意乙方分包的工程:无非法分包。分包乙方为:无非法分包。

22、不可抗力

双方关于不可抗力的约定:执行通用条款。

23、保险

本工程双方约定投保内容如下:

甲方投保的内容:无

甲方委托乙方办理的保险事项:无

乙方投保内容:意外伤害险

24、合同份数

双方约定合同份数:本合同正本两份,副本六份,具有同等效力,正本由甲方乙方分别保存一份,副本甲方四份,乙方两份,签字盖章后生效。双方之间签订的其他任何协议或合同(包括双方在建委建工处签订的《建设工程施工合同》)如与本协议发生冲突均以本协议为准,本协议未作说明的事项参考《建设工程施工合同》标准文本的有关条款。

25、补充条款

1、甲方具备开工条件并将施工现场交予乙方后,出现任何第三方阻挠施工的情况时,由甲方协调解决,工期顺延。

2、在甲方按合同约定支付工程款的情况下,乙方因本项目或其他原因发生的钱款或其他纠纷与本项目无关,因此发生第三方影响工程施工的情况时,乙方承担全部责任,工期不顺延。

3、乙方擅自将工程转包或违法分包,甲方有权单方面终止本合同,甲方因此产生的全部损失由乙方承担。

4、乙方派出的项目管理班子,必须提供其项目经理的简历、业绩、管理班子成员的相关情况。上述人员一旦确定,未经甲方书面认可,不得随意变更;乙方拟进入施工现场的机械设备和工器具,必须符合质量及安监部门的要求,满足现场安全施工的需要,随机提供合格证和最新的检验检测报告,并经监理单位和甲方检查确认后方可入场。

5、在甲方按合同约定支付工程款的情况下,乙方保证不发生拖欠人工费和造成工人上访事件。如因

建筑工程承包合同模板

建筑工程承包合同模板一 甲方:×××(写明名称、法定代表人和住所)(发包方) 乙方:×××(同上) (承包方) 甲乙双方按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑工程承包合同条例》规定的原则,结合工程的实际情况,达成如下协议。 第一条承包工程概况(包括工程名称、地点、内容、承包的范围、开工和竣工日期、质量等级等内容) 第二条合同文件使用的语言文字、标准和适用的法律(本条主要是用于涉外方面的) 第三条图纸(写明图纸提供的日期、套数、保密要求以及图纸的解释等) 第四条甲乙双方驻工地代表(写明姓名、性别、年龄、在单位中的职务) 第五条甲乙双方的基础工作 第六条工程进度计划 第七条工程监督(包括隐蔽工程的中间验收等) 第八条人事同价款及其调整 第九条工程预付款及工程价的支付方式和时间 第十条工程验收 第十一条决算 第十二条保修 第十三条争议处理 第十四条违约责任 第十五条双方约定的其他内容 第十六条本合同一式__份,当事人各执__份。本合同自__年__月__日(写明生效的时间或者条件)之日起生效。本合同未尽事宜,双方可以协商订立补充协议。补充协议与本合同具有同等的效力。 发包方承包方 单位名称(章): ? 单位名称(章):

单位地址:单位地址: 法定代表人:法定代表人: 委托代理人:委托代理人: 电话:电话: 电报挂号:电报挂号: 开户银行:开户银行: 帐号:帐号: 邮政编码:邮政编码: 年月日年月日 建筑工程承包合同是以建筑工程为标的的合同,包括建筑工程施工合同、建筑工程勘察合同、建筑工程设计合同。建筑工程承包合同是很复杂的合同。涉及到工程技术标准、质量的监督检查、施工期限等问题,而且涉及的法律、法规也很多。因此,订立建筑工程承包合同,应当根据不同的情况作出具体规定,力求做到准确、明确和正确,确保工程顺利进行。特别是不同工程的技术术语、语词涵义往往都不相同,因此,更需要在订立合同时明确应当适用的法律和技术标准及其语词涵义。一般来讲,下列三个方面的问题是应当注意的: (1)作为承包方为讲,首先要了解工程基本情况,包括发包方提供的图纸情况、工程量、工程的难易程度、工期要求、需要达到的施工力量等。如果承包方的施工力量与工程不适应,则应当讲明,否则,应当承担相应的责任。 (2)作为发包方,应当审查承包方的资质等级,是否有力量承包此项工程。对于是否允许承包方转包,应当事先在合同中讲明。 (3)发包方应当加强对工程质量的监督检查,在合同中应当明确监督的方式、时间、工程内容;对需要进行中间验收的部分要作出适当的安排。

施工合同模板:2020房屋建筑施工合同模板电子版

施工合同模板:2020房屋建筑施工合同模板电子版 ——文章均为WORD文档,下载后可直接编辑使用亦可打印—— ★以下是为大家整理的2020房屋建筑施工合同模板文章,供大家参考![小编提示]更多合同范本请点击以下链接: 租房合同|劳动合同|租赁合同|劳务合同|用工合同|购销合同|装修合同 房主人(甲方):_____________ 承建人(乙方):_____________ 根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》的有关规定,结合本房屋修建工程的具体情况,为明确乙方在承揽建设甲方私人住宅工程中的权利、义务,经双方协商同意签订本合同。 一、建设地点:

二、承建方式及施工准备 1.甲方将其住宅工程以包工的方式承包给乙方承建。 2.甲方应及时提供工程所需全部材料。 3.乙方自带泥工、木工、钢筋工、内外粉刷、盖瓦等建筑活动所需的一切工具,包括施工用的搅拌机、震动器等施工机械以及模板、搭架等。雨天做好遮雨措施,避免在捣制楼面时下雨影响楼面质量 三、承建工程价格及付款方式 1.工程总人工造价为人民币壹拾万五千元整(¥105000.00) 。 2.付款方式:基础施工先付壹万,主体过半再付贰万,屋面盖瓦再付贰万,拆脚线再付贰万,余款作为质量保证金,验收合格交房三个月后无质量问题全部付清。 四、施工安全要求 1.乙方施工人员必须具备一定的房屋建筑施工经验,以确保乙方所承揽建设的工程符合建设施工所要求的质量和技术要求。

2.乙方必须重点抓好工程的质量和安全施工,严格按照抗震安居房屋建设标准建房,在施工期间,以确保工程质量和安全,控制好各种可能存在的危险因素,消除安全事故的隐患,随时对工程质量、进度、安全三大要素加强全面检查和督促。 3.乙方必须按照安全施工规范和技术要求,采取严格的安全防护措施,在施工过程中要特别注意安全施工,杜绝一切事故,并承担由于自身安全措施不到位或不力造成事故的责任和因此发生的一切费用。如有此类情况出现,责任与甲方无关。 五、工程质量。 1.乙方按甲方提供的图纸(要求)施工,若发现图纸有不合理部分,经甲乙双方共同协商,在取得明确一致的施工方案后乙方方可再进行施工。 2.工程质量应达到抗震安居房屋建设评定标准的合格条件。建房后的墙体、窗户安装、门等要做到平整、光滑,墙砖、地面做到平滑,杜绝空鼓,符合相关标准。墙面、屋顶、窗沿口等不得出现开裂、渗水等现象。

仿古建筑施工合同

灵泉寺大雄宝殿仿古建筑工程 施 工 合 同 工程地点: 委托单位: 承包单位: 合同编号: 签订时间: 目录 第一节定义 第二节合同文件内容及解释次序 第三节工程内容与承包范围 第四节合同价款、支付与结算 第五节双方得人员、设备 第六节甲方责任 第七节乙方责任 第八节工程监理 第九节工期 第十节质量与检验 第十一节现场管理 第十二节工程指令

第十三节工程竣工验收与工程移交 第十四节农民工权益保护 第十五节工程保修 第十六节转让与分包 第十七节专利技术及特殊工艺 第十八节不可抗力 第十九节保险 第二十节违约及争议解决 第二十一节合同解除 第二十二节合同生效与终止 第二十三节合同份数 第二十四节合同附件 发包方(以下简称甲方): 承包方(以下简称乙方): 依照《中华人民共与国合同法》、《中华人民共与国建筑法》及其它有关法律法规得规定,遵循平等、自愿、公平、诚信得原则,根据本工程得具体情况,在甲乙双方自愿并完全清楚理解本合同得基础上,经甲乙双方友好协商一致,订立本合同。 第一节定义 下列定义除本合同中另有约定外,应具有以下所赋予得含义: 一、工程:指甲乙双方在本合同中约定得承包范围内得工程,包括永久工程与临时工程。 二、工期:指甲乙双方在本合同中约定,按照总日历天数(包括法定节假日)计算得承包天 数。 三、合同价款:指甲乙双方在本合同中约定,甲方用以支付乙方按照本合同约定完成承包范 围内全部工程并承担质量保修责任得款项。 四、图纸:指由甲方按本合同约定向乙方提供得全部设计图纸,或乙方提交并经甲方批准得 所有图纸(包括配套说明与有关技术资料)。 五、书面形式:指合同书、信件与数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换与电子 邮件)等可以有形地表现所载内容得形式。 六、小时或天:本合同中规定按小时计算时间得,从事件有效开始时计算(不扣除休息时

2020建筑工程施工合同模板(最新版)

YOUR LOGO 2020建筑工程施工合同模板(最 新版) When concluding a contract, the parties of the contract purpose should be determined. The conclusion and performance of contracts are also human behavior.

专业合同系列,下载即可用 2020建筑工程施工合同模板(最新版)导语:合同目的具有确定性。一般情况下,在订立合同时,当事人的合同目的应该是确定的。从严格意义而言,任何人的行为都是有目的的。合同的订立和履行也属于人的行为,而且是比较正式的行为,所以更应该具有一定的具体目的。因此,对于特定的合同当事人,其合同目的是确定的。 2017建筑工程施工合同模板【一】 发包方:____ 承包方:____ 根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,结合本工程的具体情况,经双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守。 第一条工程概况 1.工程名称____; 2.工程地点____; 3.工程计划批准单位及文号____; 4.工程范围和内容:全部工程建筑面积____平方米。(各单项工程详见工程项目一览表) 第二条工程期限 1.本工程合同总工期为___天(日历天从开工之日算起)。 2.本工程开工日期___年__月__日,竣工日期___年__月__日。

3.如遇下列情况,经发包方现场监理工程师或工程师代表签证后,工期作相应顺延,并用书面形式确定顺延期限。 (1)发包方在合同规定开工日期前__天,不能交承包方施工场地、进场道路、施工用水,或电源未按规定接通,影响承包方进场施工者。 (2)明确由发包方负责供应的材料、设备、成品或半成品等未能按双方认定的时间进场,或进场的材料、设备、成品或半成品等向承包方交验时发现有缺陷,需要修配、改、代、换而耽误施工进度者。 (3)不属包干系数范围内的重大设计变更;提供的工程地质资料不准,使基础超深;施工方法与设计规定不符而增加工程量影响进度者。 (4)在施工中因停水、停电连续影响8小时以上者。 (5)发包方现场监理工程师或工程师代表无故拖延办理签证手续而影响下一工序施工者。 (6)未按合同规定拨付预付款、工程进度款、代购材料价差款而影响施工进度者。 (7)因遇人力不可抗拒的自然灾害(如台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震等)而影响工程进度者。 第三条工程合同总价 1.本工程合同总价为人民币____元。 2.如遇下列情况,合同总价作相应调整:

公园建设工程施工合同协议书范本模板

编号:_____________公园建设工程施工合同 甲方:___________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:_______年______月______日

建设单位:________________________________(简称甲方) 施工单位:________________________________(简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经甲乙双方协议,本工程由乙方负责为甲方进行五岭公园建设工程施工,本着互相协作紧密配合的原则和保证工程顺利进行,特签订此合同以共同遵守。 一、工程内容和承包方式: 1、五岭公园建筑小品、园林绿化等工程。 2、工程建设采取包工、包料的形式发包给乙方,工程不得分包转包。园林绿化包栽包活。 3、五岭公园建设所需材料、植物品种、数量、规格按配置方案以施工图为准。 4、工期:自甲方通知进场之日起________天完工。如遇下列情况,工期顺延。 (1)、施工图未及时交给乙方,乙方按图纸交接时间计算工期。 (2)、工程量增加。 (3)、非承建方原因,施工期间一周内累计停水、电达8小时以上,工期顺延。 (4)、甲方资金到位,未按合同约定拨付工程进度款。 二、工程造价及结算: 1、工程量均按实计算,工程按新园林定额结算。 2、工程取费按二级园林施工企业执行,乙方适当让利,综合费、利润按70%计取。 3、人工费、材料费、机械费调差按施工期间定额站提供的市场行情进行调整。 4、工程造价暂定为人民币________元。 三、结算及付款方式: 1、全额垫资付款方式:甲乙双方签订合同后,乙方垫资工程建设,自完工日起甲方三年内付清工程款,工程结算审计后一个月内支付总工程款的40%,第二年同月支付总工程款的30%,第三

建设工程设计合同新范本正式版

YOUR LOGO 建设工程设计合同新范本正式版 After The Contract Is Signed, There Will Be Legal Reliance And Binding On All Parties. And During The Period Of Cooperation, There Are Laws To Follow And Evidence To Find 专业合同范本系列,下载即可用

建设工程设计合同新范本正式版 使用说明:当事人在信任或者不信任的状态下,使用合同文本签订完毕,就有了法律依靠,对当事人多方皆有约束力。且在履行合作期间,有法可依,有据可寻,材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 建设单位(甲方):______________ 地址:____________ 邮码______________ 电话______________ 法定代表人:_____________ 职务______________ 设计单位(乙方):______________ 地址:____________ 邮码______________ 电话______________ 法定代表人:_____________ 职务______________ 为了明确责任,分工协作,共同完成建设项目的设计任务,根据________批准的计划任务书,经甲乙双方充分协商,特签订本合同,以便共同遵守。 第一条甲方委托乙方承担____________工程的设计项目,建筑安装面积为________平方米,批准总投资为________万元,建设地点在______。 第二条甲方的义务

工地施工合同模板(完整版)

合同编号:YT-FS-7680-38 工地施工合同模板(完整 版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

工地施工合同模板(完整版) 备注:该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款,并根据当事人一致协商达成协议,同时也明确各方的权利和义务,对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方: 乙方: 身份证号码发证机关为了配合甲方工地施工,全面推进本项目质量、安全管理,甲方将本项目分项工程承包给乙方施工,为明确双方权利与义务,经双方协商,达成下列条款,请双方共同遵守执行。 一、承包形式:包工不包料(或)。 二、承包内容: 三、承包单价和结算方法: 四、质量要求:乙方必须严格有关要求施工,,如出现严重的质量缺陷,乙方除无偿进行处理外,还应接受甲方的相应处罚。 五、安全要求:乙方应根据自己实际施工作业的需要配备合适的设施,以确保作业安全。倘若发生一

切大小安全事故,除乙方愿负一切责任和费用外,并愿意接受甲方对此安全事故的处罚,造成影响损害甲方声誉,并愿意负责由此带来的一切责任和愿意接受甲方及有关部门对此作出的所有处罚。 六、工期要求:乙方应在接到甲方通知2天内组织从事本行本项目有多年工作经验的技工进行施工。、工期符合甲方要求,若乙方不履行协议,无故停工壹天以上(含壹天)或无法满足工程质量,不服从工地管理,甲方有权单方面终止协议,扣下所有工程尾款,同时作出清场处理 七、付款方式 八、甲乙方责任与义务: 1、甲方的义务与责任: 甲方应及时做好技术交底工作,协助乙方及时处理施工中有关技术问题。乙方按要求完工后,及时支会工程款给乙方。 2、乙方的义务与责任: 乙方对本工程的施工安全、工程质量、施工工期、

仿古建筑施工合同书

仿古建筑施工合同书 甲方:河北省魏县文物保护管理所 (以下简称:甲方) 乙方:湖北黄石红枫叶园林景观有限公司 (以下简称:乙方) 依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,为明确甲、乙双方职责,结合本工程的具体情况,经甲、乙双方协商一致,现将有关事项达成条款如下: 一、工程名称:魏县观音寺 二、工程地址:魏池公园景区内东南角,占地面积60亩。(宽150m,长270m) 三、工程项目:1、山门,2、天王殿,3、大雄宝殿,4、财神殿,5、观音殿, 6、藏经楼, 7、方丈楼, 8、钟、鼓楼, 9、两边配殿、斋堂、僧房及各项配套工程等。 四、工程总造价:陆仟万元人民币(约) 五、计算方式:按河北省2009年仿古建筑定额,结合邯郸市场现行三材价额和人工调差计取,做出预算,执行预、决算计取工程总款。(因临时变更或增加及基础隐蔽工程等) 六、付款方式:通知乙方人员进场,甲方即付乙方承包工程总造价的5%工程款为进场费,乙方正式动工10天即付总造价的15%工程款为备料款,其余均按月进度支付完成工程量的80%工程款,做完经验收10天内一次性付完工程总款的97%,留下3%为工程质量保修金,一年满后无质量问题,一次性返还乙方。 七、工期及时间:定为二0一三年八月底前,以甲方通知为准,工期为二年,即24个月,合720个工作日(除雨、雪天等不可抗力外) 八:双方责任:1、甲方责任: (1)、按合同条款执行,并配合乙方安排好施工人员的食宿等工作。

(2)、完成好“三通一平”等工作,给乙方提供便利。 (3)、安排工作人员配合乙方工作,负责工程地点的周边关系。 (4)、按规定时间支付乙方工程款,若因资金短缺或上级手续及周边关系等原因而影响乙方不能正常施工导致乙方连续停工三天或三天以上的,甲方无条件赔偿乙方停工期间的经济损失。 (5)、本工程中的税费由甲方负责。 (6)、要求乙方交纳合同保证金20万元,在甲、乙双方签订合同之日起一个月内即第一次预付工程款时退还乙方,若一个月满还不能动工,甲方必须无条件退还乙方交纳的20万元合同保证金。 2、乙方责任: (1)、按合同条款执行,严格按图施工。如因变更或增加及隐蔽工程等,必须经甲方在场管理人员同意,方可施工。 (2)、严格按仿古建筑操作规程进行施工,做到文明施工,安全施工。 (3)、不得偷工减料,确保工程质量,争创优良工程。 (4)、本工程中的大小事故,由乙方负责承担。 (5)、保护好工程周边苗木,服从甲方现场管理人员合理化管理及建设。 (6)、同意甲方要求,交纳合同保证金20万元,在双方规定的时间内有权收回。同时确保乙方施工人员每月工资的发放,不得拖欠。 九、本合同自甲、乙双方签章之日起生效,同时产生法律效力。 十、以上如有未定事宜,甲、乙双方再行协商,增补协议有效。望双方共同遵守,本合同一式六份,双方各执三份为凭。甲方:负责人(签章) 乙方:负责人(签章) 二O一三年七月三十日订

建筑施工合同模板

编号:_______________ 本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 建筑施工合同模板 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

发包人全称___________________________________________________承包人全称___________________________________________________依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工项协商一致,订立本合同。 一、工程概况工程名称 _________________________________________________________工程地点 _________________________________________________________工程内容 _________________________________________________________群体工程应附承包人承揽工程项目一览表附件1工程立项批准文号_____资金来源 _________________________________________________________二、工程承包范围承包范围_________________________________________________________三、合同工期开工日期 _________________________________________________________竣工日期 _________________________________________________________合同工期总日历天数_________天四、质量标准工程质量标准 _____________________________________________________五、合同价款金额大写_____________元人民币¥______________元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括1、本合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、标准、规范及有关技术文件7、图纸8、工程量清单9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。 八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。 九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

建设施工合同模板(标准版)

编号:GR-WR-43119 建设施工合同模板(标准 版) After negotiation and consultation, both parties jointly recognize and abide by their responsibilities and obligations, and elaborate the agreed commitment results within the specified time. 甲方:____________________ 乙方:____________________ 签订时间:____________________ 本文档下载后可任意修改

建设施工合同模板(标准版) 备注:本合同书适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务,同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 合同编号: 天津市建设工程施工合同 协议书 发包人:(全称)天津市XX置业有限公司 承包人:(全称)天津XX电子有限公公司 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 工程名称:君利花园住宅小区4-8号楼智能家居工程项目 工程地点:天津市武清区 工程内容:君利花园住宅小区4-8号楼共60558平米、635户智能家居设备及安装

群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1) 资金来源:自筹 二、工程承包范围 承包范围:智能家居设备、安装、综合弱电布线等全部包工包料 三、合同工期 开工日期:20xx年7月15日 竣工日期:20xx年5月15日 合同工期总日历天数305天。 四、质量标准 工程质量标准:国家验收规范合格标准 五、合同价款 金额(大写):壹佰柒拾伍万陆仟壹佰捌拾贰元整(人民币) ¥:1756182.00(每平方米总价29元)元 六、组成合同的文件 组成本合同的文件包括: 1、本合同协议书 2、本合同通用条款

古建筑修缮工程施工合同(整理版)

古建筑修缮工程施工合同 发包方(甲方): 承包方(乙方): 依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。 一、工程概况: 工程名称: 工程地点: 工程承包范围:1、文庙大成殿屋面原有屋脊和屋面瓦件拆除,清扫望砖屋面;给整个屋面做防水,增加砂浆找平层、防水卷材、铺底灰、铺瓦、嵌缝、更换损坏瓦件。2、所有木质构件原有油漆面铲除、清扫、下架木刷漆、上架木绘制彩绘(达到墨线小点金的效果、但不贴金)、更换损坏的木质构件。3、文庙散水增加阶条石与陡板;4、重新制作月台,并增加阶条石、陡板、望柱、寻杖栏板、甬路海墁地面、如意踏跺;5、更换墙面酥碱青砖、修复墙体裂痕等; 以上所用材料参照工程预算书。 承包方式:包工包料 二、合同价款(固定价格)

金额(人民币大写):;¥元; 三、工期: 合同工期:天 开工日期:年月日 竣工日期:年月日 按期完成不奖不罚,工期每推迟一天,罚合同价款的千分之五(5‰),但总数不超过合同价款的百分之五(5%)罚款将被作为违约金从最后一次拨付的工程款中扣除。 四.工程质量标准 本工程质量标准必须达到国家现行《工程建筑装饰装修质量验收规范》的合格标准。 五.安全生产 乙方必须安全、文明施工,必要时工地现场应采用围护等措施,施工中造成的一切安全责任事故由乙方负责,所发生费用全部由乙方承担。 六、工程款支付: 合同签订后甲方应在乙方正式施工后3日内支付合同价款的20%作为预付款;工程大部分项目完成后支付合同价款的40%;工程全部完成后再支付合同价款的35%;本工程质保金为5%。 七、质保期:三年 保修期限执行现行的国家标准《建设工程质量管理条例》,缺陷期内由乙方负责保修,费用由乙方承担。保修期从乙方施工完成交由甲方使用

建设工程施工合同正本(标准版)

编号:_________________ 建设工程施工合同正本 甲方:________________________________________________ 乙方:________________________________________________ 签订日期:_________年______月______日

发包人(全称): 承包人(全称): 依照《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 工程名称: 工程地点: 工程内容: 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1) 工程立项批准文号: 资金来源:

二、工程承包范围 承包范围: 三、合同工期: 开工日期: 竣工日期: 合同工期总日历天数 天 四、质量标准 工程质量标准: 五、合同价款 金额(大写):元(人民币)¥:元

六、组成合同的文件 组成本合同的文件包括: 1、本合同协议书 2、中标通知书 3、投标书及其附件 4、本合同专用条款 5、本合同通用条款 6、标准、规范及有关技术文件 7、图纸 8、工程量清单 9、工程报价单或预算书

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。 八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。 九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。 十、合同生效 合同订立时间:年月日 合同订立地点: 本合同双方约定后生效。 发包人:(公章)承包人:(公章)

建筑工程施工合同书模板

建筑工程施工合同书模板 Template of construction contract 合同编号:XX-2020-01 甲方:___________________________乙方:___________________________ 签订日期:____ 年 ____ 月 ____ 日

建筑工程施工合同书模板 前言:施工合同是指发包方 (建设单位) 和承包方 (施工单位) 为完成商定的建筑安装工程施工任务,明确相互之间权利、义务关系的书面协议。本文档根据施工合同内容要求和特点展开说明,具有实践指导意义,便于学习和使用,本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 发包方:(以下简称甲方) 承包方:(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则,结合本工程具体情况,甲方现将承接的和合国际城三期12#楼的木工项目以包工不包料形式委托乙方施工。为进一步明确责任,保障合同双方利益,保证工程顺利进行,经甲乙双方友好协商达成一致。特订立本合同。 一、工程概况 1.工程名称:和合国际城三期12#楼。 2.工程地点: 3.工程规模:地上二十九层加地下一层,框剪结构。 4.工程质量:合格工程。

5.工程工期:根据甲方与建设方制定的合同工期组织施工。 二、承包内容 严格按照施工图纸及甲方与建设方合同明确的土建工作 内容和施工变更通知组织施工,做到安全文明施工。 主要承包内容如下:从基础垫层至屋面排架层的所有木 工项目的劳务用工,施工中木工所需电线、小型机械及工具。 (1)人工:含施工放线,抄水平点(控制线、标高传递 由甲方负责),含模板制作,内木工所需钢管脚手架,刷脱模剂,转运、安装、拆除,楼地面清理,施工场地清理等。主楼、附楼完工后所有模板、方木上的钉子清理干净,并运至指定地点归堆摆放整齐。建筑物砼上的钉子、铁丝清理干净。膨膜砼的清理。 (2)材料:含钉子、铁丝,小型木工机械及配套施工电线,其他木工工具自带(丝杆、刀卡、山型卡、脱模剂由甲方提供)。 三、劳务计价办法 1.承包单价:

仿古建筑工程施工合同协议范本模板 详细

发包方:(以下简称甲方) 承包方:(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。 第一条工程概况: 工程名称: 工程地点: 工程内容:___________________________ 建筑面积:㎡,建筑高度m或跨度m, 结构类型__________________层数 其它 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1) 工程立项批文号: 资金来源: 开工日期: 竣工目期: 合同有效工期总日历天数: 合同价款金额(大写):元(人民币)¥:元 第二条工程期限与质量标准: 本合同全部工程自_________年_________月_________日开工至_________年_________月 _________日竣工。合同有效工期总日历_________天。如遇不可抗力的灾害,可顺延工期。 工程质量标准:___________________________。 第三条工程承包范围及承包方式:

承包范围: 承包方式:__________________ 第四条甲乙双方责任: 1、开工前_________个工作日内甲方必须负责搞好开工前施工现场的三通一平、清理地上地下所有障碍物,并办妥一切准建手续。由于甲方原因造成乙方损失,甲方承担乙方的一切经济损失,并顺延工期。 2、开工前_________个工作日内,甲方将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至施工地点,保证施工期间的需要。 3、开工前_________个工作日内,甲方以书面形式提供建筑物或构筑物的水准点、坐标控制点并现场交验。 4、甲方必须向乙方提供施工现场的工程地质和地下管线资料,对资料的真实准确性负责。 5、甲方负责办理施工许可证及其它施工所需证件,由于证件原因造成乙方停工、窝工,甲方应承担乙方经济损失。 6、甲方组织乙方和设计单位进行图纸会审和设计交底。 7、甲方协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树古墓等保护工作,并承担相应责任和经济损失。 8、甲方负责解决四邻相关的以及外界干涉施工的问题。由于政策性调整造成的乙方损失,应由甲方承担责任。 9、甲方选派施工现场代表__________________同志,负责施工现场的签证、盖章及日常事务工作。 10、甲方必须为本工程安全生产提供必要的作业环境,并且配合施工单位做好施工现场安全的工作 11、甲方应配合乙方立架开光,所产生的费用由甲方负责承担。 12、甲方对某件物有特殊要求,费用由甲方承担。

建设工程施工专业承包合同范本正式版

YOUR LOGO 建设工程施工专业承包合同范本 正式版 After The Contract Is Signed, There Will Be Legal Reliance And Binding On All Parties. And During The Period Of Cooperation, There Are Laws To Follow And Evidence To Find 专业合同范本系列,下载即可用

建设工程施工专业承包合同范本正 式版 使用说明:当事人在信任或者不信任的状态下,使用合同文本签订完毕,就有了法律依靠,对当事人多方皆有约束力。且在履行合作期间,有法可依,有据可寻,材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 发包人(以下简称甲方): 代表人: 住址: 承包人(以下简称乙方): 责任人: 住址: 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、条例、规章等,双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就_______________项目 _______型建设工程协商一致,订立协议并共同遵照执行。 一、工程概况 1、工程名称:_______________ 2、工程编号:______________;施工许可证号: ______________; 3、工程地点:_______________ 4、工程范围:_______________ 5、工程方式:双方商定采取下列第_________种方式。

(1)乙方包工、包料。 (2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料 (3)乙方包工、甲方包全部材料 6、工程期限: (1)计划开工日期_________年_______月_______日,计划完工日期_________年_________月_________日,总共 _________日历天。 (2)开工前_________天,乙方向甲方发出开工通知书。 二、图纸和文件的保管与提供 (1)图纸由工程师单独保管,但应免费提供给乙方两套复制件。乙方需要更多复制件时,其费用自行负担。除非为执行合同绝对需要,乙方在未经工程师同意的情况下,不得将甲方或工程师提供的图纸、规范和其他文件用于第三方或转让给第三方。在发出缺陷责任证书时,乙方应将根据合同提供的全部图纸、规范和其他文件退还给工程师。 (2)凡是延期开工或顺延工期的约定,都是以约定的开工日期和竣工日期为计算基础。 三、工程质量 1、工程质量应达到国家或专业的质量检验评定标准的合格条件。乙方必须按照设计文件和国家现行的技术标准、规范进行施工。 2、乙方所承包的工程,必须全部达到国家现行的工程质量

建筑施工合同模板.

建筑施工合同模板 甲方: 乙方: 甲方在建房屋一栋,建筑层数两层,一层约平方米,二层约平方米,由乙方承包施工。双方本着平等、互利、诚信原则,确保工 程安全、优质、高效、低耗,经双方协商同意签订本俩,以期共 同遵守: 一、承包方式 采用包工不包料方式承包。 甲方提供建房所需的材料,包括:红砖、河砂、碎石、石灰、水泥、钢材、水管、下水管、铁钉、扎丝、水电等等一切建筑材料。 乙方提供劳务、施工技术、施工工具、及生产生活的一切用具等。 二、承建项目 乙方按照设计图纸或甲方提出的要求承建。甲方房屋主体工程的 建筑,包括墙体、梁、柱、楼梯、楼面、装模、拆模、扎钢筋、 现浇混凝土及地面、门前台阶砼垫层;装饰室内粗粉刷、前沿外 墙贴瓷砖、后沿外墙面粉水泥砂浆、卫生间地面及墙面贴瓷砖、 安装瓷盆、下水管道、落水管;顶层层面加浆磨光,同时作好防 渗透水处理。 三、承包价格 每平方米人民币大写:元(),建筑面积按每层楼外墙计算。施工范围包括所有需要水泥砂浆抹面的墙体。 四、付款方式 合同签订完毕,工具进场,人员到位,预付30%,完成第一层砖砌并捣制好楼面付到50%,完成第二层以及屋顶付到75%付款八仟

元,工程全部完工,交验完毕付到90%,预留10%为质量保证金,完工一年内无质量问题,清尾款。 五、双方责任 甲方负责水电到位供给及原材料及时进场,每日午餐。 乙方必须保证工程质量和进度,按设计图纸和甲方要求施工,节 约材料,并保管好材料,不得丢失。 六、质量要求 乙方应当按照国家规定的房屋质量标准和要求组织施工,不合格 由乙方负责返工,返工费由乙方负责或由甲方在乙方工程款中扣 除。 七、注意安全 劳保措施,施工防护措施到位,安全施工。假如乙方施工人员因 自身原因或乙方安全防护措施不到位出现工伤,或因施工造成他 人损伤等事故,一切由乙方负责,甲方不负担任何责任和费用。 文明施工,讲究职业道德,讲究清洁卫生。 八、工期要求 主体工程工期为75(日历天),从签订合同之次日起计算,乙方必须在年月日前完成主体工程,遇天气原因顺延,乙方不能因各种 原因拖延甲方建房完工时间。遇乙方所需材料,应提前向甲方提 出计划,以便及时筹备。 九、后期维修 因乙方质量问题所产生的维修费用由乙方承担,并承担由此发生 的相关赔偿以及责任。 十、其它 其它未尽事宜,双方协商解决,按国家以及本地标准从严执行。 本合同一式二份,甲乙双方各执一份,从签字之日起生效。

建筑工程施工合同范本新(2021版)

建筑工程施工合同范本新 (2021版) Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed ( 合同范本 ) 甲方:______________________ 乙方:______________________ 日期:_______年_____月_____日 编号:MZ-HT-019268

建筑工程施工合同范本新(2021版) 建筑工程施工合同范文1 发包方:(以下简称甲方) 承包方:(以下简称乙方) 甲方在北塔区资枣社区安臵地新建一栋八层全框架宿舍楼,双方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。 一、工程名称:邵阳市北塔区资枣社区安臵地 二、工程地址:邵阳市北塔区资枣社区安臵地 三、建筑面积:全框架结构共11层,总建筑面积约1488平方米(建筑面积外构筑物飘板、天沟按全面积计算,雨蓬、空调板按半面积计算)。注:括号内条例经协商不计算面积,但水电由甲方负责

施工,工资由甲方付款。 四、承包范围及内容 1、主要内容:按照甲方要求和设计的平面图和甲方有关的建筑要求进行施工修建,包括路面压花,土建一次性大包干,住房每层高度为3米,第一层为3.8米,0.00以下按实结算,并计算乙方的其它费用开支,为一次性支付。 2、配套附属工程,另行按实计算。 3、水、电由甲方负责。 4、室内留门洞,粉好门套,预制构件由甲方购买。 五、材料材料及工程质量要求 1、主体工程质量必须达到一次性验收合格、 2、乙方应认真按照甲方要求和意图,精心施工,随时接受甲方的检查、验收。 3、因乙方原因工程质量达不到规范质量标准,乙方承担一切责任,工程质量达不到规范标准的部分,乙方按照甲方的要求标准和重新施工,直至符合规范标准合格为止,所有费用由乙方负责。

仿古建筑工程施工合同协议

编号:_______________ 仿古建筑工程施工合同 依照《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和国家工商行政管理局、建设部颁发的《建筑工程施工合同示范文本》()_ ,就本项工程建筑有关事项,经双方协 商达成如下协议: 第一条工程概况 (1)工程名称:____________________________________ 工_ 程地点:承_ 包范围:承_ 包方式:(_2)定额工期总天数:天 (3)开工日期:本工程定于______________ 年___________ 月 ____________ 日开工。 竣工日期:本合同工程定于________________ 年____________ 月 ___________ 日竣工。 (4)合同价款:本合同工程承包造价为________________________________ 元(包死价)。金额大写: _________________________ 元整 第二条图纸施工运输的需要,保证施工期间的畅通。(4)根据乙方要求,甲方向乙方提供办公、施工、生活设施或场所。 (5)在本合同所订的建筑范围二公尺以外的拆迁,平整等工程费用由甲方承担。 (6)施工现场周围建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木和地下管线的保护要求及费用承担:。 第六条乙方工作 (1)对施工安全保卫工作的要求,按工程需要提供和维修非夜间施工使用的照明、看守、围栏等。如乙方未履行上述义务造成工程、财务和人身伤害,由乙方承担责任所发生的费和。 (2)已完工程未交付甲方之前,乙方负责已完工程的成品保护工作。

(3)工程质量乙方要做到三保:保质、保量、保修。 在工程竣工____________ 年内,有关质量问题,乙方保修,如果天灾造成 损失由甲方负责。 三材要求: (1)钢材产品:____________________________________ (_ 2)水泥产品:____________________________________ (_ 3)木材名称: 第十条工程款(进度款)支付 工程款(进度款)支付的时间和方式:乙方愿意垫资总造价%标准,合人民币万元,按工程进度款每次支付比例扣回垫资款的%由甲方回收。 (1)乙方工人进场先垫基础工程款,基础施工完毕甲方付给 %乙方。 (2)乙方第一层框架施工完毕甲方付给_________________ %乙方。 (3)乙方第二层框架施工完毕甲方付给_________________ %乙方。 (4)乙方工程施工封顶完毕甲方付给_________________ %乙方。 (5)乙方工程进行内外装修时甲方付给_________________ %乙方。 (6)乙方工程施工全部竣工验收付清总造价工程款%,预留下%作为工程保质金满一年付清%尾款。 第十一条竣工结算 在工程竣工后,甲乙双方应按照施工合同签订的承包工程价款方式进行工 程竣工结算。乙方要求在结算清楚后天付清工程尾款,乙方收以工程结算尾款后天_内将工程交付甲方。 第十二条工程变更除本合同所包括的施工项目外,如需另外增加施工项目或设施变更等情 况,应由甲乙双方另行协议商定。合同签订日期:

2021版本正规版建筑工程工程合同样本

合同编号:2021XXXX 合同/协议模板 合同名称: 甲方: 乙方: 签订时间: 签订地点:

正规版建筑工程工程合同样本 立契约书人委建人_____________________(以下简称甲方)与建方_____________________________(以下简称乙方),本契约不动产标示委建事项经由甲乙双方同意订立条款如下,以资共同遵守: 第一条房地标示:本契约房屋坐落在_____市______区_______地号土地内定名;____________;,经暂编号a区___栋____楼的房屋一户。 第二条房屋面积:本契约房屋面积包括室内、阳台及走道、楼梯间、屋顶突物(仅限于水箱及楼梯间,其余部分不计入)地下室、电梯间等公共设施分摊面积在内计约___平方米,(实际面积以当地政府机关复丈后,建筑改良物所有权状所记载的面积为准),但双方同意建筑改良物所有权状记载面积加上本条前列(阳台走道、楼梯间等)公共设施分摊面积等,即相当于本契约所记载面积,若有增减,而其面积差额未逾百分之二时,双方均不得异议,若增减面积误差超过百分之二时,其误差超过百分二部分,即以该户出售时的平均单价为计算基准,由双方互为补偿。 第三条本大楼的屋顶除水箱、楼梯间外,乙方的投资、规划,其使用权归乙方,但乙方应对甲方提供较一般人优惠的服务。 第四条本大楼地下室产权登记为本大楼全体所有人共有,地下室除机电设备外,其余场地如遇空袭时,应开放为公共避难场所,地下室

平时作为停车场,由本大楼管理委员会统筹管理,其办法另详载于本大楼管理委员会管理章程。 第五条甲方所订购房屋的室内隔间装饰及设备工程,其施工标准悉依_____市政府______局核准的建造执照图说按图施工,如甲方要求变更或增减等,须征求乙方同意,惟属大楼整体装置者不得删减,变更后的工程款由双方协议定之,但以不少于本契约所定的工程款一次付清与乙方,甲方未缴清增加的工程款前,乙方不得施工,如双方对变更后工程款未能达成协议或甲方拒绝或延迟交付所增加变更的工程款时,视为甲方取消变更或增减,乙方仍按本契约原定项目施工。 第六条工程期限:本契约房屋建筑工程,乙方应于本契约签订后三个月内开工,自开工之日起七百个工作天完工,并以开始申请使用执照为完工日期。但如有下列情形之一时不在此限,乙方不负迟延完工之责。 (一)甲方未依约定付款办法的规定交付价款时。 (二)甲方要求变更内部隔间与设计,致迟延完工时。 (三)因不可抗力的原因如天灾人祸或法律法规限制等不可归责于乙方的事由,以致工程不能如期进行时。 (四)本工程屋外排水沟及巷道铺设工程,不受本条约完工时限的拘束,水电等的接通供应悉凭该公用事业作业程序而决定。 第七条保固期限:本契约房屋自领到使用执照之日起,对本契约房屋建筑结构,乙方应负责保固________年,但天灾或不可归责于乙方

相关主题