合同编号:
XXXXXXXXX项目之
基坑降水工程分包合同
总包方：中国建筑一局（集团）有限公司分包方：
合同订立地点：
合同订立日期：
基坑降水工程分包合同
总包方（甲方）：中国建筑一局（集团）有限公司
分包方（乙方）:
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方将降水工程委托给乙方完成，双方就相关事宜达成如下协议：
第一条工程概况
1. 工程名称：
2. 工程地点：
3. 建筑面积：m2
4. 基础形式：
5. 分包工程内容：基坑内______ 口降水井，—口承压井，基坑外围—口观测井。
第二条工期
1. 打井施工工期：开工日期：年月日，完工日期：具体完工日期根据甲方
工期计划安排确定；
2. 降水维护工期：年月日~ 年月日
3. 以上总工期已经综合考虑各项因素（如国家规矩节假日及公休日、不利因数（不可抗力除外）、
垫层、土方、基础、地下结构等工序施工带来的交叉作业影响）。
第三条合同价款
1. 降水井施工
暂定合同总价： _________ 元（人民币），大写（人民币）： ___________ 元整;
2. 本工程采用包工包料方式的固定单价合同，单价不作任何调整，其包括乙方为完成本
合同工作内容的全部报酬，包括机械进出场、材料进场及二次倒运、机械就位、成井施工、井管下放、冲井洗井等未完成井的设计降水功能所需的一切人工、材料、机械、利润、管理费、上缴税金等全部内容；
3. 工程量计量：
3.1降水井按延长米计量，以有效成井深度计算；
3.2降水井维护按 _元/ 口. 天（或按降水维护人员 _ 元/人月）计算。
第四条工程款支付
1. 本甲方收到业主同期付款后；乙方必须提供与合同内容相应的发票，发票抬头为：中国建筑一局（集团）有限公司，发票种类不符合要求时甲方有权不予支付工程款，乙方向甲方提供非法发票或假发票，不管是否给甲方造成实际损失，视同乙方违约，乙方在违约成立之日起30天内向甲方支付非法发票所列金额2倍的违约金。
2. 工程款按进度支付，每月25日乙方向甲方报送自上月26日至本月25日完成工程量。甲方在第三个月前5个工作日内按审核后工程量的_% 支付乙方工程进度款；
3. 本工程竣工验收合格后付至2%，竣工结算完成3个月内付至结算价的95%
4. 结算价款的5%乍为保修金，待保修期满后支付。
5. 资金风险共担鉴于目前建筑市场的实际状况，甲方不能保证业主的资金能按时足额到位。在此情况下，乙方郑重承诺，为共同开拓占领市场，对甲方未按时收到业主相应款项情表示理解与宽容，乙方不要求甲方每月付款均按时足额到位。
6. 甲方缓付、迟付本合同项下工程款时，乙方任何情况下均不计取利息，亦不向甲方主张支付违约金及赔偿金。乙方应当具备一定承担风险的能力。如果乙方承担的分包工程施工中，乙方向甲方所递交的索赔要求，在甲方向业主方递交的相应索赔要求未获得批准，则乙方的索赔要求亦将不会得到批准。如果因为双方合作的工程的业主方破产或出现其他不可预见的因素，造成甲方已经无法全部或部分得到工程款，甲方亦将不会支付乙方工程款，所造成的损失双方按照所完成的工作量的比例共同承担，即使乙方的结算数额已经获得甲方的批准。
第五条甲方责任
1. 提供可供乙方开展降水工作的现场条件及工作面；
2. 提供现场施工平面布置图及降水井、承压井、观测井平面位置图；
3. 提供降水工作需要的二级电箱和工程所需用电。
第五条乙方责任
1. 遵循国家及_______ 市地方相关法律、法规、质量规范要求以及开发区管委会对施工
现场安全文明施工的各项规定、条例，并遵守甲方的各项管理制度，服从甲方现场人员的指挥安排；
2. 乙方进场后应及时安排技术人员对现场内所有降水井、承压井、观测井使用状况进行全面清点
检查，内容涉及各井点的使用状态、良好状况、是否能使用和是否能满足相关功能要求作出全面判断和综合记录，并第一时间将记录结果报送甲方；
3. 根据甲方对质量、进度、工期、安全防护以及安全文明施工的要求，结合现场实际情况，编制
详细全面的施工组织设计和施工计划，并报甲方审批后方可实施；
4. 乙方开始降水工作前，应做好关于安全用电、深基坑作业、危险工种操作等应急预案，达到并
满足安全施工需要和紧急事故的救援处理能力。
5. 利用现场甲方提供的降水井、承压井、观测井等设施提供满足降水工作的所需的所有设备、机
械、工具、电缆、电箱等一切相关物品，以及满足甲方要求的降水工作所需要的一切人工。
6. 负责现场基坑降水工作，达到甲方对土方、垫层、基础、地下结构等部位施工的条件，并满足
甲方的相关要求；
7. 负责对降水工作相关设备、工具、材料的保养和维护，实施定期检查、检修制度，并将检查结
果及时报与甲方。若降水设备损坏后不能正常工作而得不到及时维修或更换，甲方有权对乙方处以500~2000元/次的罚款，乙方必须无条件接受；
8. 乙方应根据甲方对降水工作的要求安排足够的现场降水工作人员，随时保证现场工作
人员到位，以满足降水工作的需要。如果乙方工作人员擅自脱岗，甲方有权对乙方处以1000~2000元/次的罚款，乙方必须无条件接受；
9. 乙方应对其现场工作人员进行现场情况及安全交底并办理相关保险，由于乙方工作人
员自身原因或工作操作失误导致的一切事故，与甲方没有任何关系，由乙方承担一切责任；
10. 降水工程完工后，乙方应通知甲方对此工作进行验收；待甲方验收合格后并得到甲方的允许，
乙方方可撤离其设备和人员。
11. 乙方必须如实做好现场降水记录，含满足当月降水的实际使用降水井数量、各降水井点的使用
状况等，并于每月月底将降水记录提交项目工程部；
12. 达到并满足国家、_______ 市及甲方对工程质量、规范对降水工作的规定、要求；2.达
到并满足甲方对土方、垫层、基础、防水、地下结构的施工条件；
13. 降水工程相关的其他工作。
第八条授权管理
1. 甲方现场授权人：______ ;其他人员对于降水井施工及降水维护时间的签字确认无效。
2. 对于本工程承包范围外发生的零星用工，双方约定按照甲方的《现场签证、变更实施细则》执行。本工程承包范围内乙方承诺不发生零星用工。
3. 凡涉及合同价款变更、结算、付款的，必须经甲方项目经理部项目经理、商务经理共同签字确认并加盖买方与本合同相同的印章。甲方项目经理部其他任何人员的任何形式的签字不作为合同价款变更、付款及结算的依据。
4. 甲方项目经理部公章（方章）的使用范围为往来函件、会议纪要、洽商变更等履约过程中的文件，但不包括签署合同及其补充协议、办理结算。”
第九条争议
1. 本合同执行过程中如发生争议，双方应本着实事求是的态度友好协商；协商不成，任何一方都
可向北京市丰台区人民法院提起诉讼。
2 ?本合同中关于管辖权的约定是唯一的，任何一方不得通过债权转让或其它方式对涉及本合同约定
事项或与之相关的事项的争议解决方式进行另行约定或对本合同关于管辖权的约定进行变更，如发生类似情形，该等约定亦属无效。
第十条违约
1. 合同双方任何一方不能全面履行本合同，均属违约，违约所造成的损失、后果、责任，均由违约
方承担。
2. 一方违约后，另一方要求违约方继续履行本合同时，违约方除承担本合同规定的违约
责任外，仍应继续履行合同。
3. 双方明确约定，对于在本合同项下产生的或与本合同相关的事宜产生的乙方对发包方
拥有的债权，乙方承诺不得将其转让给第三方，除非经过发包方的书面同意后方可转让。否则，乙方应在违约转让债权之日起五日内，按照违约转让债权总额的5%^ 发包方支付违约金，逾期支付并应承担违约付款责任。
第十一条合同附件
本合同相关协议共6份，作为合同附件，与本合同具有同等法律效应。合同附件分别为
《安全生产与消防保卫协议书》、《社会责任管理承诺书》、运输、环境保护协议书》、《废弃物清运协议书》、《环境管理协议书》、《合同双方授权格式》。
第十一条合同生效与终止及合同分数
1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，履行完本合同工作内容，达到合同相关标准要求，支付完工
程款后即告终止。
2. 本合同正本两份具有同等效力，由甲乙双方分别保存。本合同副本_份：甲方
份，乙方—份。
【以下无正文】
乙方:
甲方:
法定代表人或委托代理人: 法定代表人或委托代理人:
降水井施工协议书 甲方：山东水利工程总公司南水北调配套工程漯河受水区施工十一标项目部 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包条例》，结合本工程的具体情况，为明确双方在施工过程中的权力和义务，在公平公正、互惠互利的基础上，经甲乙双方协商一致，签订本协议。 一、工程概况 本协议工作内容为本标段固厢到临颍城区沿线管道内降水井，井深15~25米，井外径40公分。 二、合同价款 本工程采用单价承包，单价55元/米，合同价包括设备进出场费、人工费、机械费、油料费、电费、井管和硕料及洗井等全部相关费用。 三、工期要求 打井工程工期为每天必须完成2-3口井。 四、双方的权利和义务 1.甲方的权利和义务 （1）负责钻井的定位工作 2.乙方的权利和义务 （1）按照协议工作内容配备合适的机械。 （2）施工过程中服从甲方施工人员的管理。 （3）严格遵守国家政策、法规及地方政府的规定。 （4）保质保量按期完成协议规定的工程内容。 （5）若乙方而造成经济损失由乙方承担。 （6）乙方负责施工用电。 （7）乙方负责电费支付及打井所需要泥浆地开挖。 （8）在施工期间有塌井、淤井不予结量（该井） （9）在打井完毕后，水泵等设施无法安置，所有损失由乙方承担。 （10）如在施工中由我部大型机械（挖掘机）等所造成的井口损坏由甲方负责。 五、安全责任 乙方施工前应制定安全生产操作规程，施工中必须按规程进行操作，确保施工安全。乙方在施工中造成的人员伤亡、机械事故及对第三方造成的人身和财产损失均由乙方承担，并不得因此影响工作进展。 六、工程价款结算与支付 工程结算由甲方出具的结算清单为准，（井深以地面线至井底的距离计算）。钻井工作全部完成并经甲方验收合格后给予30%的工程款，等工程回填完毕后再全部结清余款。 七、违约责任 本协议签订后，双方都应全面执行协议所列各项条款的规定，不能执行视为违约。任何一方的违约行为时，造成另一方经济损失均由违约方承担全部经济责任。 八、或发生争议，双方应互谅互让，协商解决，协商不成的通过法院解决。 九、本协议一式两份，双方各执一份，签字后生效，合同工程完成，工程款付完终止。 甲方：（签字）乙方：（签字） 联系方式：联系方式： 日期：日期：
北京市建设工程施工专业分包合同 （2014版） 填写指南 二〇一四年八月
使用说明 为方便合同双方当事人准确把握和正确使用《北京市建设工程施工专业分包合同》示范文本（以下简称《合同示范文本》），合同示范文本起草小组编写了《北京市建设工程施工专业分包合同填写指南》（以下简称《填写指南》）。现对《合同示范文本》、《填写指南》使用做以下说明： 1.《合同示范文本》适用于依法必须进行招标的专业分包工程以外的专业分包工程。 2.《合同示范文本》的编制依据： （1）现行法律、法规、规章及规范性文件； （2）《北京市房屋建筑和市政工程标准招标文件应用示范文本》（2013年版）； （3）《中华人民共和国简明标准施工招标文件》(2012年版)； （4）《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）。 3.《合同示范文本》分为协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分。 《填写指南》主要针对协议书和专用条款进行解释和说明，部分条款给出了编写样例。其中，字体为宋体的内容是引用《合同示范文本》条款，字体为仿宋的内容为解释和说明。合同当事人在使用《合同示范文本》时，可参考《填写指南》中相应解释和说明，根据项目具体特点和实际需要进行填写。 《合同示范文本》、《填写指南》编写得到了北京京城招建设工程咨询有限公司大力支持，在此表示感谢！ 2014年8月
第一部分协议书 合同当事人应根据项目具体特点和实际需要，依据现行法律、法规、规章及规范性文件的要求依法填写相应的空格。 协议书部分包括合同当事人名称、工程规模、承包范围、签约合同价、工期、质量标准、合同文件的组成、合同份数、合同生效条件及订立时间等内容。 承包人（全称）： 分包人（全称）： 填写本工程的承包人、分包人名称的全称。 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，鉴于（以下简称为“发包人”）与承包人已经签订的工程施工总承包合同（以下称为“总包合同”），承包人和分包人在自愿、平等、公平、诚实信用的基础上，就本分包工程施工事项协商达成一致，订立本合同。 一、分包工程概况 工程名称：[1] 工程地点：[2] 工程规模：[3] [1]“工程名称”指项目审批、核准机关出具的有关文件中载明的或备案机关出具的备案文件中确认的工程名称或发包人根据项目情况拟定的工程名称。 [2]“工程地点”应按照建筑工程施工许可证等批准文件中确定的地点详细填写。如消防工程按照建筑工程施工许可证载明的地点详细填写。、 [3]“工程规模”如有项目审批、核准或备案文件的应与文件保持一致；如无上述审批文件的，应根据工程实际情况填写。 二、分包工程承包范围 承包范围：
编号：_______________ 建设工程施工分包合同 总包人： ______________________ 分包人： ______________________ 签订日期： ___ 年____ 月_____ 日 总包人（全称）： 分包人（全称）: 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平
等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。一、 分包工程概况 分包工程名称： 分包工程地点： 分包工程范围： 分包工程承包内容：现场23.7m 以上的土、拆迁房渣土、混凝土基础的挖、运、河道回填、平整、 基础障碍物破碎等工作。分包工程承包方式： 二、 工期 合同工期总日历天数为： 年 月 日至 月 日。 三、工程质量标准 本分包工程质量标准双方约定为：合格 四、双方一般权利和义务 1、总包合同 （1） 分包人对总包合同的了解 总包人应提供与分包有关的总包合同条款供分包人查阅定（有关总包合同的商务条件内容除外 ）。 （2） 分包人对有关分包工程的责任 分包人应履行并承担总包合同中与分包工程有关的总包人的所有义务与责任,或疏漏造成违反总包合同中约定的总包人义务的情况发生 ，由分包人承担相应违约 责任。 (3) 分包人与发包人的关系 全面了解与分包有关的总包合同各项规 因分包人自身行为
分包人须服从总包人转发的发包人与分包工程有关的指令。未经总包人允许，分包人不得以任何 理由与发包人发生直接工作联系，如分包人与发包人发生直接工作联系，将被视为违约，并承担 违约责任。 2、指令和决定 就分包工程范围内的有关工作，总包人随时可以向分包人发岀指令和决定，分包人应执行总包人 发岀的所有指令和决定。 3、总包项目经理 (1)项目经理的姓名： (2)总包人所发岀的指令、通知由项目经理(或其授权人)签字后，以书面形式交给分包人，确有必要时，项目经理可发岀口头指令，并在三天内给予书面确认。 4、分包项目经理 (1)分包项目经理的姓名：。 (2)分包项目经理必须常驻施工现场，否则分包人应承担违约责任。 (3)分包项目经理按总包项目经理批准的施工方案和发岀的指令组织施工。 (4)分包人如需更换分包项目经理，应至少提前7天以书面形式通知总包人，并征得总包人同意，后任继续履行前任的义务。 (5)总包人可以要求更换其认为不称职的分包项目经理或工作人员。 (6)如工程需用分包专业的技术标准、验收标准时，分包人应向总包人提供相应的技术标准和验收标准。 (7)分包人必须按照总包的要求文明施工。杜绝身份不明的人员进场工作，否则分包人应承担违约责任。 5、总包人的工作 (1)组织分包人参加发包人会审图纸。 (2)提供施工照明、施工用水、卫生设施使用。费用计算方式或额度 （3）开工以前以书面形式移交工程的水准点与大样点的位置及相关资料。 （4）为分包人提供现有施工场地和通道，满足施工运输的需要。 （5）负责整个施工场地的管理工作，协调分包人之间的交叉配合，确保分包人按照经批准的施 工组织设计进行施工。 6、分包人的工作
【建筑排水工程】给排水专业分包合同
合同编号： 给排水工程施工 专业分包合同 工程承包人： 专业分包人： 签约地点： 签约时间：
合同协议书 工程承包人： 法定代表人： 住所： 专业分包人： 法定代表人： 住所： 资质证书号码： 发证机关： 资质专业及等级： 复审时间及有效期： 营业执照号码： 安全生产许可证号码： 鉴于分包人同意按照本合同要求履行其合同责任和义务，且保证以诚信、敬业和积极的态度和承包人及本工程涉及的任何第三方保持充分有效的合作，以确保本工程的圆满竣工；另鉴于分包人已对工程现场环境、地质条件及所有有关资料进行了全面细致勘查和研究，已对工程施工所有相关图纸进行了详细研究和计算，且已对承包人有关项目管理制度规定充分了解。依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，承包人、分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。 一、分包工程概况 分包工程名称： 分包工程地点： 分包工程承包范围： 1. 室内给排水安装工程（不包括水泵房、卫生洁具），包括地下室潜水泵及排出管道安装，各层的水表给水安装工程；2. 室外给排水安装工程（不包括消防工程部分），室外水表（DN200）及管道给水工程，室外排水管、排水构筑物、检查井等接至市政排水井的所有室外排水工程；3. 所有给排水管线的孔洞预留预埋（除消防水池侧壁）；4. 安全文明施工措施。（具体范围以图纸及工程量清单为准） 二、合同价款 合同价款：（人民币金额）大写：元；（暂定） 小写：元；（暂定）
1.开工日期：本分包工程计划于年月日开工； 2.竣工日期：本分包工程计划于年月日竣工； 3.合同工期总日历天数为：天。 4.保修期为全部工程整体竣工后：年。 四、工程质量标准 本分包工程质量标准双方约定为：施工过程必须按照给排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-2002及承包人认可的施工方案等施工，质量须达到国家有关施工质量验收规范、标准规定及XXX市建筑工程相关地方标准和规定、图纸设计以及甲方的技术交底和施工方案等要求，各类标准有不一致的以最高标准为准，且一次性验收合格。 五、组成本分包合同的文件包括： 除专用条件另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序见通用条款第2条。 六、本合同中有关词语的含义和本合同第二部分《通用条件》中分别赋予它们的解释相同。 七、分包人向承包人承诺，按照合同约定的工期和质量标准，完成本协议书第一条约定的工程（以下简称为“本分包工程”），且在质量保修期内承担保修责任。 八、分包人向承包人承诺，履行总包合同中和分包工程有关的承包人的所有义务，且承担履行本分包工程合同及确保本分包工程质量、工期等的全部责任。 九、合同的生效 合同订立时间：年月日 本合同在分包人向承包人以本合同约定的方式足额提交了履约保证金（如果有）且经双方加盖公章且经法定代表人或委托代理人签字后生效。 承包人：（公章）分包人：（公章） 住所：住所： 法定代表人：法定代表人： 委托代理人：委托代理人： 电话：电话： 传真：传真： 开户银行：开户银行： 账号：账号： 邮政编码：邮政编码：
专业分包合同示范文本 建设工程施工分包合同 工程承包人：（发包方） 专业分包人：（承包方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包方与承包方就专业分包事项协商达成一致，订立本合同。 1工作概况 工程名称： 工程地点： 工程承包方式： 工程分承包范围： 2工期 2.1本项目施工工期以发包方总体施工计划为依据，并以月、周计划安排的分段工期进 行约定。 2.2开始工作日期：年月日；结束工作日期：年月日总 日历工作天数为：天，实际按照项目部工期总体安排。 2.3承包方拟为本工程提供_ _名作业人员。
3专业报酬 3.1 本工程的专业报酬采用下列任何一种方式计算： □（1）固定专业报酬（含人工、材料、辅材、机械、运输、管理费、利润、税金、风险等全部工作内容以及管理费、税金等），按照双方确认的施工图纸及施工工艺，彩钢板双面为0.5厚，聚苯容重为25Kg/m3，搭接式施工，具体质量及要求按照项目部的要求。 □（2）约定不同工作成果的计件固定单价（含人工费、材料费、机具、机械、试验费、现场经费、临时设施费、管理费、利润、税金、工伤保险、根据工艺要求的技术措施费用等），按确认的工程量计算。 3.2采用第（）种方式计价的，业报酬一次性包死，建筑面积平方米。 专业报酬共计：￥：元（人民币） 大写： 3.3 采用第（2）种方式计价的，不同工作成果的计件单价分别为： 3.3.1 单价元/平方米； 工程量平方米，合计元； 3.3.2 单价元/平方米； 工程量平方米，合计元; 3.3.3 单价元/平方米； 工程量平方米，合计元; 3.3.4以上工程量为暂定工程量，结算时按实际发生工程量办理结算 3.3.5专业报酬共计：￥：元（人民币） 大写：
工程分包协议书 合同编号： 甲方（发包人）： 乙方（承包人）： 按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方将项目的施工任务交给乙方完成，经双方协商同意签订本协议。 第一条工程概况 1.1. 工程名称： 1.2. 工程地点： 1.3. 承包形式： 1.4. 承包范围： 1.5. 工程期限：年月日交付使用. 1.5.1. 工期满足甲方的要求 1.6. 质量等级：合格 第二条本协议条款服从签定的总承包合同的要求。 第三条双方的责任、权利与义务： 3.1. 甲方的责任、权利与义务 3.1.1. 负责协助乙方对项目的施工组织与管理工作； 3.1.2.对乙方承担施工任务的质量、安全、进度情况的监督、检查。 3.1.3.督促乙方确保主合同责任的全面履行。 3.1. 4. 制订生产、技术、质量、安全、材料等方面的管理规定和责任制，有权要求乙方按有关规定执行； 3.1.5. 制定施工进度总计划，并负责安排乙方实施； 3.1.6. 向乙方提供施工图两份，并组织图纸会审和技术交底； 3.1.7. 负责本工程的全面技术管理，批准施工技术方案，解决图纸和施工中的技术问题，检查监督乙方施工中的技术工作，认定合格后在有关技术资料中签认； 3.1.8. 负责本工程的全面质量安全管理，批准有关质量安全措施及方案，检查监督乙方施工中的质量安全工作； 3.1.9. 按设计图纸、工程变更洽商单、施工及验收规范的要求，对工程的质量进行监督检查，有权对因乙方原因造成的质量事故提出返工、整改，乙方不得有异议； 3.1.10. 根据施工组织设计要求，对工程的进度进行检查落实，有权对进度进行调整，乙方不得有异议。. 3.2. 乙方的责任、权利与义务 3.2.1. 必须以甲方利益和名誉为重，任何时候均不得做出有损于甲方利益或名誉的行
中建七局总承包公司雁鸣湖生态文明小区 景观大道项目部 市政管线劳务分包 合同文本 合同名称：市政管线劳务分包合同 合同编号：ZCB-JGDD/LW -2010-01 发包方：中建七局总承包公司 承包方：周口市恒基工程劳务有限公司 签订时间：20 年月日
给水工程劳务分包合同 甲方：中建七局总承包公司 乙方：周口市恒基工程劳务有限公司 为了明确双方在雁鸣湖景观大道（一期）施工中的权利和义务，本着按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》，本着平等自愿、互惠互利的原则，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同。 第一条工程概况 1.1工程名称：雁鸣湖生态文明示范小区景观大道（一期）的管线工程 1.2工程地点：中牟县大孟镇芦岗村 1.3工程范围：本工程工作包括提供一切工程所需的劳务及相应的材料，设备、技术、工程监督和其他一切能使工程及时、顺利完成的项目。 乙方应该进行但不限于下列工作： 各种管线铺设，接口处理，检查井的砌筑，闭水实验，沟槽回填与夯实，场地清理等 1.4承包方式：甲方提供挖掘机、起重机、热熔机（Ф500mm以上用）、各种管材、红砖、砂、石屑、水泥等耗材。乙方自备打夯机、发电机、电焊机及各种辅助材料，如：电缆、倒链、柴油等。 第二条合同文件 组成合同的各个文件应被视为一个整体，彼此互为解释和补充，如出现相互矛盾的情况，按下列组成顺序解释： 2.1本合同； 2.2协商、变更等明确双方的权利和义务的纪要或补充协议； 2.3工程量清单； 2.4现行技术规范； 2.5图纸； 2.6甲方制订的有关本工程的管理制度； 2.7施工承包招投标文件； 第三条工程工期 3.1乙方按合同文件完成全部工程的工期为25 日历天。 3.2开交工日期及各阶段控制工期如下： 开工日期：2010年月日 完工日期：2010年月日 3.3若施工过程当中业主、监理及甲方根据工程总体进度情况要求调整工程日期，则以最终调整后的日期为准，乙方必须无条件执行，其中形象进度必须满足业主和甲方的要求。因自然灾害、不可抗力等非乙方原因不能按时开工或影响工期，乙方应在事件发生后24小时内，向甲方代表提出延期理由和要求，经甲方批准后，工期相应顺延；因工期、进度计划变化而可能造成的停工、窝工损失已在合同中充分考虑，乙方不得另外提出且放弃补偿权。 3.4乙方不按合同、图纸、规范或甲方的指令施工，甲方有权暂停施工，并要求检查整改直至符合要求，但并不影响合同工期的要求。 3.5因乙方不能按时开工或竣工，一切责任由乙方承担；拖延损失赔偿金：1000 元/天，拖延损失赔偿金限额：合同价格的10 %。 第四条合同价格 4.1工程价款： 4.1.1价款说明： 4.1.2现拟本工程总价款为元整，大写元整。 4.2本合同为固定综合单价合同，具体总价以最终结算为准。 4.3合同价格已包括了乙方严格履行合同，完成本合同工程全部工作内容所需的人工、机械、材料（本合同6.2款约定由甲方供应的材料设备除外）、生产生活的水电费、质检（自检）、试验配合费、缺陷修复、自身的管理费用、现场经费、临时用地、临时建设及拆除费、保险（工程一切险和第三方责任险除外）、税费（营业税、城市维护建设税、教育费附加除外）、利润、安全文明施工、环保及合同和图纸明示或暗示的责任及义务和风险等；在整个合同的执行期间，综合单价固定不变，并与实际完成的工程数量的增减无关。 4.4合同价格还包括必须赶工措施和加班工作以使本工程能在约定工期内完成，一切赶工或因加班而提出补偿要求将不会被考虑。 4.5合同价格包含了非乙方原因导致的工期延长或一方设备停滞、人员窝工而增加的费用。 4.6乙方负责供应自需的所有水、发电机和其他服务。如乙方使用现场甲方提供水、电等，乙方负责从指定接入点进行正确的接驳及所需的临时供水、供电管线及设施，同时按下列价格向甲方支付水、电费用： 施工用电接口由甲方提供，乙方自备电缆、配电箱、自备发电机等。电1元/度。 4.7本合同工程量清单综合单价含营业税、城市维护建设税、教育费附加税费及规费由甲方上缴。乙方的税费由乙方自行缴纳 第五条计量和支付 5.1工程量清单中所列的工程量是估算或设计预算数量，不能作为乙方在履行合同义务中应予完成的实际和准确的工程量。工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除乙方按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。 5.2除非合同对部分工程另有约定，工程量的计量均应以实际完成图纸净工程量为准，其计算方法如下：（详见工程量清单说明及计量规则）。 5.3预付款：无。 5.4乙方分项工程施工完毕经监理工程师和甲方验收合格后，对完成工程量应及时进行汇总，填写计量计算单并附上相应的施工原始资料报送甲方，甲方三天内组织人员进行验收并有专业工程师配合生产
降水井施工合同 甲方：XXXX项目部 乙方： 根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规规定，在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上，发包方委托承包方来承包西青区王稳庄镇示范小城镇农民安置用房工程降水工程。经双方充分协商同意，特签定降水井施工合同如下： 一、工程概况 1、工程名称：XX工程 2、工程量：暂定86眼(成品后孔径Φ400mm），其中15米深43眼、14米深43 眼。最终按实际完成合格数量结算。 3、工程地点： 二、工程期限 自2012年月日开工至2012年月日竣工（具体时间按甲方提供为准）。 三、工程造价 1、按70 元/米计算，具体结算价款以实际完成合格工作量为准。 2、本合同金额包括为完成本工程范围所需之全部的费用，包括但不限于完成该工程项目的人工费（包括加班费）、材料费、设备费、施工生活水电费、附材费（包括埋件）、机械使用费、技术服务费（含专利使用费）、技术措施费、加工费、安装费、安装设施搭设、检查检测费、运输费、二次搬运费、包装费、不可预见费、保险费、管理费、利润、税金、配套费、施工人员食宿费、工程内外清洁费、安全文明施工相关费用、成品保护费，政策性文件规定及风险、责任等所有费用。
承包方在合同履行期间不得再以其他任何名义计取其他费用。 4、合同金额中已包含承包方完成各类调试及验收取证所需费用 四、付款方式。 1、完成全部工作量且能正常抽水，甲方向乙方支付至总工程款的50 ％。 2、剩余的工程款在垫层施工结束后30 日内结清。 五、发包方职责 1、发包方派驻的工程师 姓名：XXXX 职务：生产经理 职权：代表发包方行使工程管理职权，负责对工程质量、进度、安全进行监督检查并确认工作量。 2、发包方有权根据合同文件要求，对承包方的工作（工程进度、工程质量、安全文明施工、材料供应、现场配合等）进行监督检查，若承包方违反合同文件约定，发包方有权提出停工、勒令整改，并做出相应的经济处罚直至调换承包方。 3、发包方应按约定的时间和要求完成以下工作： （1）施工场地具备施工条件的完成时间：开工前3日内完成。 （2）由发包方办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：合同签订后，及时办理相关手续。 （3）水准点与坐标控制点交验要求：开工前以书面形式提供。 （4）负责提供现有水源及一级箱电源。 （5）按时向承包方拨付工程款。 六、承包方职责 1、承包方指派为本工程负责人，负责对工程质量、进度、安全进行监督检查，处理日常相关事宜，确保本工程施工的安全稳定。
合同编号： 建设工程施工专业分包合同 承包人：苏州市苏城建筑安装工程有限责任公司（以下简称甲方） 分包人：苏州新康源电力工程有限公司(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》、《中国人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于建设单位苏州新吴城集团有限公司（下称发包人）与甲方已经签订建设工程施工合同（下称总包合同），甲方与乙方就峰汇园十二期配电所及高低压电缆工程（含通信）分包工程施工事宜经协商一致，达成如下协议： 一、总包工程概况 1、工程名称：峰汇园十二期配电所及高低压电缆工程（含通信） 2、工程地点：苏州相城区 3、合同工期：139天,开工日期：2017.06.12，竣工日期：2017.10.28 。 4、质量标准：合格； 二、分包工程承包方式、范围及内容 1、分包工程承包方式：/ 2、分包工程承包范围：甲方将中标的上述工程项目中的峰汇园十二期配电所及高低压电缆工程（含通信）工程分包给乙方承包施工。施工范围和内容包括施工图纸确定的本合同分包工程的全部内容，包括但不限于：/ 相关图纸的全部内容以及为完成上述内容所需的全部费用。 三、工期和进度 1、开工日期：2017年06月12日，具体以甲方开工指令为准。 完工日期：2017年10月28日。工期总日历天数：139天。 2、甲方有权指导、督促和检查工程的进度情况，对工程总体工期目标进行动态控制。由于乙方原因造成工期延误的，甲方有权制定和采取相应的措施，乙方应立即执行，如乙方不服从甲方管理和执行甲方指令的，甲方有权解除本合同，乙方应承担工期延误
建设工程施工专业分包合同（示范文本） （ＧＦ－２０19－０２１３） 第一部分协议书 承包人（全称）：上海建工集团 分包人（全称）：上海中铁集团 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于（以下简称为“发包人”）与承包人已经签订施工总承包合同（以下称为“总包合同”），承包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。 一、分包工程概况 分包工程名称：民房改造工程 分包工程地点： 分包工程承包范围： 二、分包合同价款 金额：大写：人民币元， 小写：元。 三、工期 开工日期：本分包工程定于年月日开工； 竣工日期：本分包工程定于年月日竣工； 合同工期总日历天数为：天。 四、工程质量标准 本分包工程质量标准双方约定为： 五、组成分包合同的文件包括： １、本合同协议书； ２、中标通知书（如有时）； ３、分包人的报价书； ４、除总包合同工程价款之外的总包合同文件； ５、本合同专用条款； ６、本合同通用条款；
７、本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件； ８、合同履行过程中，承包人和分包人协商一致的其它书面文件。 六、本协议书中有关词语的含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。 七、分包人向承包人承诺，按照合同约定的工期和质量标准，完成本协议书第一条约定的工程（以下简称为“分包工程”），并在质量保修期内承担保修责任。 八、承包人向分包人承诺，按照合同约定的期限和方式，支付本协议书第二条约定的合同价款（以下简称“分包合同价”），以及其他应当支付的款项。 九、分包人向承包人承诺，履行总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务，并与承包人承担履行分包工程合同以及确保分包工程质量的连带责任。 十、合同的生效 合同订立时间：年月日； 合同订立地点： 本合同双方约定后生效。 承包人：（公章）分包人：（公章） 住所：住所： 法定代表人：法定代表人： 委托代理人：委托代理人： 电话：电话： 传真：传真： 开户银行：开户银行： 帐号：帐号： 邮政编码：邮政编码： 第二部分通用条款 一、词语定义及合同文件 １、词语定义
二次加压给水系统安装工程施工合同 发包人： （以下简称甲方） 承包人： （以下简称乙方） 依据《中华人民共和国合同法》和建筑安装工程相关的法律法规及规范有关原则精神，结合本工程实际情况，经甲、乙双方充分协商，就本工程给水二次加压系统安装有关事宜达成如下合同内容。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 二、承包范围和承包内容 1、承包范围：本项目二次供水应满足的各项需要的设计图纸为依据，二次供水加压水表（含总计量表开户）至管井一户一表的安装、调试、验收合格及通水，小区给水管网及一户一表安装（DN15智能表）及和供水部门的协调工作。 2、承包内容： ①生活泵房：设备及设备至电控柜及电源的切换箱电缆敷设及安装（水泵电控柜至电源切换箱的电源进线和电源切换箱由甲方负责安装，电控柜（箱）至水泵的电缆线的安装、材料由乙方负责）。
②小区管网：安装二次供水庭院管网及管道的阀门。 ③一户一表（DN15智能表）：安装的加压给水立管、智能表、阀件。 ④负责本合同中的施工范围内所有系统的调试。 ⑤所有的穿墙、楼板开洞剔打，套管安装(甲方负责管道土石方开挖与回填)。 三、合同工期 3.1、总工期：个日历天。 3.1.1、开工日期：以合同签订之日起计算。 3.1.2、竣工日期：工程竣工验收合格且通水之日为准。 3.2、具体要求：从合同签订之日起天内，主要设备（成套负压设备）送达项目所在地。 3.3、如遇下列情况，经发包人书面同意后，工期可相应顺延，除此之外，工期不得延长： ①、因为发包单位人为原因而引起施工停滞。 ②、如遇不可抗力因素影响工期。 ③、因设计变更和工程量增加而导致施工时间合理增加。 四、工程质量要求 工程质量应符合发包人审定的施工图纸要求及双方约定的质量标准要求，同时应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》以及国家现行的有关建设工程的其他相关法律规范的要求。 五、双方义务 5.1、发包人义务
降水井工程合同 1 2 3 甲方： 4 乙方： 5 依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信6 用的原则，双方就降水井工程施工事项协商一致，签订本合同： 一、工程概况： 7 8 1、工程名称： 9 2、工程地点： 二、工作内容： 10 11 1、按甲方要求在高层自求平衡区施工降水井。 2、孔深：暂定20米，孔径：300水泥套管。 12 13 三、承包价格及支付方式： 14 1、每孔井单价为：630元/米。 2、上述承包价为包工包料（工作内容：人工、机械、水泵、电缆线、水泥套管、水管、卵 15 16 石回填、管理等费用），此单价不包含税金。 17 3、工程量：按实际降水井数量确认。 18 4、支付方式：现金支付，降水井使用一个月后支付总费用的95%，待地下室施工完毕支付19 剩余的5%，乙方领取款项时提供施工税务发票。 20 五、甲方义务：提供现场用电接口，费用乙方自理。
六、乙方义务： 21 22 1、乙方必须严格遵守执行国家颁布的安全生产法规及有关规定，建立健全安全生产责任制。 23 2、合同代表人必须对本队伍施工人员负安全生产中的经济、法律责任。严格履行班前、班 中、班后检查，制止违章操作，杜绝事故的发生。 24 25 七、违约责任： 26 1、乙方如在施工中质量标准不能达到设计要求，甲方有权限定期限进行整改，超过时间甲27 方有权终止合同并更换施工队，所造成的一切损失由乙方负责。 28 2、乙方若中途停工退场，所有施工工程量经相关部门质量验收合格后按所完成的工程量进29 行结算。 八、其他条款： 30 31 1、本合同未尽事宜，双方可协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。 32 2、本合同一式四份，甲方执二份，乙方执二份，自双方签字盖章后生效，办理结算款付清33 自动失效。 34 35 甲方 36 乙方： 37 38 年月日
工程专业分包合同范本 发包方：_________________（以下称甲方） 分包人：_________________（以下称乙方） 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规及甲方的有关规定，结合本工程的具体情况和特点，为明确甲乙双方在施工中的权利、责任和义务，经双方友好协商，达成如下协议； 一、工程概况 分包工程名称：_____________工程防水工程 分包工程地点：工程承包范围：屋面防水卷材及基层处理所需的人工、材料、机械、包质量、包工期、包安全及现场文明施工。分包方式：包单价、包人工、包机械、包质量、包安全、包工期、包文明施工、包环境保护。 二、工期 1.按甲方确定的进度计划要求工期。 2.施工过程中，乙方必须严格按甲方制订的进度计划，确保各节点计划的完成。 3. 如由于甲方的原因，工期可以延续（必须经甲方项目经理确认为准，其他人员确认无效），但乙方必须采取积极的赶工措施，确保规定竣工时间的实现。 4. 其他工期延误和顺延约定：出现不可抗力（不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。不可抗力的判别以当地电台、电视台报导为准。一天以上台风，暴雨；由市政府规定的停止施工的各项条件）；工期经甲方签字认可后可相应顺延。 四、工程质量标准 本分包工程质量标准双方约定为：一次性验收合格。 6.语言文字和适用法律、行政法规及工程建设标准 6.1本合同使用_汉语_语言 6.2本合同需要明示的法律、行政法规和规章：本合同文件的适用法律是中国和吉林省，法规，及合同文件规定的部门法律、法规。 7.图纸 7.1甲方向乙方提供图纸的日期；本合同经双方签字盖章生效后一周内。 甲方向乙方提供图纸的套数； 1套。 五、双方一般职责 8.甲方代表 姓名：___________ 电话：___________ 9.乙方项目经理 姓名：___________ 电话：___________ 10.甲方职责
自来水给水管道及户表安装 工程施工合同 甲方（发包方)： 乙方（承包方): 根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲、乙双方就住宅小区自来水给水管道及户表安装工程相关事宜达成一致，特签订如下合同条款，供双方共同遵守。 一、工程概况 1、工程名称： 2、工程地点： 3、工程范围：市自来水公司和规划局批复同意，甲方认可盖章的住宅小区自来水供水系统施工图纸范围内的全部工程内容(含开口费）。 4、承包方式:包工包料、包安全、包质量、包通过甲方及自来水公司验收的交钥匙工程。 二、工程造价 本工程综合包干价为人民币(大写): 陆拾万元整,（小写）: ６0000０元。此承包总价包括完成全部工程内容所需发生的一切费用，除下述特别指明的内容可调整工程承包总价外，双方不得以任何理由变更工程承包价。 ①工程设计变更:凭甲方和设计单位签证的设计变更联系单。 ②甲方提出的书面变更通知单及甲方认可的现场计量签证单。 ③以上两项变更工程量据实结算，价格以甲方审定的价格作为结算价。 三、合同工期 本工程合同总工期45 日历天，自本合同签订次日起开始计算
四、付款方式 1、人员、设备、材料进场7个工作日后付工程总价款的3０%。 2、施工进度达到总价款的70%后付工程总价款的20%。 3、工程竣工经有关部门验收合格后7个工作日内付工程总价款的45%。 4、工程竣工验收达到一年后7个工作日内付清质保金５%。 五、工程质量 1、乙方必须严格按照施工图、说明书以及国家有关规定、施工技术规范和市自来水公司管道操作安装规程进行施工,按规定做好试件、材料的试验和报验,确保工程质量,按期完工,并达到国家供水安装标准及自来水公司供水管及水表安装要求,顺利通过验收。 ２、本工程使用的材料、设备必须是符合国家相关标准的合格产品,所有材料、设备进场前须提供生产许可证及产品合格证，经甲方认可后方可进场组织安装。 六、双方责任 １、甲方责任 ①甲方委派为甲方现场代表,负责对工程建设进行全面管理,解决施工过程中出现的需由甲方协调的相关问题，并参与工程各种验收和签证工作。如变更现场代表应及时通知乙方。 ②向乙方提供施工场地,保证运输道路畅通，同时提供施工现场用水、用电，费用由乙方承担。 ③提供本项目施工图,负责组织图纸会审和设计交底。 ④负责协调乙方与其他各承包单位的关系，并协助解决材料堆放场地，相关费用由乙方自行承担。 ⑤按合同约定支付工程款。
降水井施工合同 甲方： 乙方： 按照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》等有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商一致同意签订本合同。 第一条：工程名称、地点、范围及内容数量 1、工程名称 2、工程地点： 3、工程内容：场地清理、冲孔、下设吸水井点管、灌填粗砂滤料、洗井。第 二条：工程价款 1、综合单价为每延米元，深度米，共设井点个。此单价为最终 结算单价，任何一方不得以任何理由要求修改。 2、合同价款已包括为了实施和完成本合同内容所需的劳务、材料、机械、质检、安装、缺陷修复、临时设施、管理、安全及保险、措施费、利润等，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。 4、结算方式：乙方打完所有井点付总价款70%，基槽开挖完成后付总价款90%，余款待甲方停止降水后结清（付款履行甲方内部付款程序）。 第三条：施工期限本合同签定日乙方向甲方交纳施工保证金5000元，乙方进 场五天后返还。乙方于年月日进场，工期为天，每延迟一天罚款500 元。 第四条：工程质量及乙方责任
1、乙方要严格按甲、乙双方共同商定的施工方案和技术要求进行施工。施工期间如达不到降水要求，需要增加降水点甲方不再另行增加费用。 2、质保期限：从降水井使用日期开始至降水完工日。质保期内如出现坍塌等质量问题，坏井修复或重打均由乙方负责，费用由乙方承担。 3、乙方在施工中发生质量问题，未经甲方现场技术负责人研究做出处理方案前，乙方不得擅自处理，如因乙方原因出现的工程质量问题，一切费用全部由乙方承担。若是因甲方原因导致质量问题，由甲方自负其责。 4、由于乙方施工质量达不到甲方的要求，质量低劣，且在整改期限内无明显改观，甲方有权终止本合同，另选施工队伍，乙方立即退场，并无权要求支付任何费用。 第五条：材料供应和验收 1、所有材料均由乙方自行采购。乙方自行采购的材料、半成品必须附有产品合格证明书等且经甲方同意后才能用于本工程。 2、甲方认为乙方采购的材料需要检验时，应允许复检，复检费用由乙方承担。 第六条：施工管理 1、服从甲方管理、积极配合甲方工作，不得以任何形式转让、转包工程。 2、指定主要负责人及现场负责人，不得随意变动，如确需变动应征得甲方同意。 3、严格遵守上级有关部门制定的施工安全管理规定，安全责任到位、文明施工，施工中的一切安全事故一律由乙方自行解决、与甲方无关，甲方不负连带责任。
建设工程专业分包合同 总承包人（以下简称甲方）： 分包人（以下简称乙方）： 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规之规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经双方协商一致，签订本分包合同，双方共同遵照执行。 第一条工程概况、承包工作内容 1.1 工程名称：。 1.2 工程地址：。 1.3 工程概况： 。 1.4 分包方式：。 分包范围：各项工作具体承包内容执行附件《分包工作明细表》 。 1.5 乙方单位概况： 营业执照注册号、有效期：； 资质证书证书编号、有效期：； 安全生产许可证书编号、有效期：。 第二条工期要求 本工程于年月日开工，年月日分包工程竣工，共（）日。 第三条工程质量 3.1 达到合格标准，确保达到验收标准，且满足各分项工程质量验收标准。 3.2 质量标准：
。 第四条合同价款的计价方式 4.1 本合同按下列第（）种方式确定合同价款： （1）分项工程综合单价计价法，各项工程的单价见下表： 序号分项工程名称单位单价备注 备注 （2）建筑面积综合单价计价法：元/㎡； （3）其他计价方式，具体为： 。 4.2 工程量计算及确认规则： 。 4.3 合同价款的风险范围及调整原则： 。 乙方承担的合同价款风险范围包括： 。 第五条合同价款的支付及结算 5.1 进度款支付时间节点及付款比例：甲方按照本工程建设单位支付甲方工程款时间、比例、方式支付乙方工程进度款。 5.2 乙方申报已完工程量的时间：。 5.3 上述合同价款均为含税价。甲方按照上述约定支付乙方工程进度款前的五个工作日，乙方应向甲方提供每次付款数额相一致的增值税专用发票。否则，甲方
景观工程施工合同 甲方： 乙方：身份证号码： 经甲、乙双方本着平等互利的原则，经友好协商，甲方将 ________________ 委托乙方进行施工，为了进一步明确各方的责任，结合本工程的具体情况，达成如下合同条款，各方共同遵照执行。 第一条工程名称 ____________________ 第二条工程范围和内容 2.1、工程范围及内容：具体工程内容为业主方提供的图纸和附件范围内的全部工程内容。 第三条承包方式和要求包料、包质量、包工期、包安全。工程质量达到 合格标准。 第四条工期 4.1、开工日期：以业主方监理下发的开工报告为准。 4.2、竣工日期：总工期为____________ 日历天。 第五条费用支付 5.1、施工风险控制费
签合同前乙方应付甲方 _____________ 的风险控制费，乙方支付该笔款额后， 合同即生效。 业主方第一次付款后三天内乙方支付甲方 ______________ 人民币的利润。 5.2、管理费 乙方向甲方承诺，待业主方付款时，所有款项不经过甲方账户，若经过甲方 账户，乙方还需向甲方上交工程造价2%的管理费及2.5%的所得税。工程款到甲方账户后，甲方自行扣除上述费用后，五天内将剩余款项转到乙方指定账户。 5.3、剩余利润归乙方所有，做为乙方的工资和利润。 第六条甲方职责 6.1、甲方负责将乙方带入施工工地，熟悉施工现场及与业主方工作人员的相识。 6.2、甲方向乙方提供中标合同、施工图纸及授权委托书。 第七条乙方职责 7.1、乙方应严格按照施工图进行施工，遵守国家现行的该行业各项施工验收规范，保质、保量、按期竣工。 7.2、必须负责施工现场和邻近场地的地下管线、架空线和电线杆等设施和邻近建筑物的安全保护工作。 7.3、遵守政府和相关部门对施工场地交通、环保、市容城管等管理规定，按规定办理有
供水工程施工合同(2009-2-28 17:20:57) 分类：合同范本标签：供水工程工程施工合同工程合同范本合同范本 | 供水工程施工合同 发包人（甲方）：上海××房地产开发有限公司 承包人（乙方）：上海市××自来水管道安装有限公司 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律、法规的规定，就乙方承包甲方开发建设的××新都供水工程的有关事宜，为明确双方在施工过程中的权利、义务与责任，保护双方的合法权益，甲、乙双方经协商一致，签订本合同。 第一条工程概况 1.1、工程名称：××新都供水工程。 1.2、工程地点：上海市浦东新区××路××××号。 1.3、资金来源：甲方自筹。 第二条工程承包范围 2.1、承包范围：人工挖沟槽、管道安装、管道试压、人工回填、井室砌筑等。 2.2、承包方式：包工、包料、包工期、包质量。 第三条适用的标准、规范
GB50268-97《给排水施工规范》。 第四条工地考察 4.1、乙方已认真考察了施工现场并充分了解了施工现场位置、周边情况、地质状况、道路、储存空间、作业空间狭窄、起卸限制及任何其它足以影响工期、承包价款之情况，已充分认识到各种不利因素对工程等的影响。乙方理解施工现场会有其他施工单位作业，不会独占工作面和工作空间以及施工现场，理解交叉施工、施工等待对工期、价款的影响，亦理解政府管理部门对施工作业方式和时间可能的影响或限制。乙方确认本合同所约定的工期、工程价款及工程造价计价标准，已包括上述因素等对工期、价款的影响。前述因素不予延长工期。乙方保证在约定工期内将符合本合同约定并具备国家规定交付使用条件的工程竣工交付甲方。 4.2、乙方任何因忽视或误解上述情况，不得因此提出索赔或工期延长。 第五条合同工期 5.1、开工日：××××年××月××日；竣工日：××××年××月××日，合同工期总日历天数：15天。 5.2、除甲方书面确认可以顺延工期的情况外，其它任何情况均不予顺延工期。前述工期中已包括法定节假日、现场测试、提交竣工报告的时间、与其他施工方交叉施工、配合施工的等待时间、包括政府的各种规定及临时规定、通告对工期的影响等在内，该等因素不作为延长工期的因素。 5.3、乙方逾期履行任何一阶段工期，或甲方认为竣工日明显地变得不能遵守，甲方可要求对本工程的一个或多个部位优先完成而无需增加费用。乙方须无偿地对剩余工作无延误地遵从甲方指示。 第六条工期的顺延 6.1、不影响关键线路的设计变更或工程量增加，乙方应当自行采取措施，不予延长工期。虽影响关键线路但需延长工期累计未超过五日的设计变更或工程量增加不顺延工期，但超过五日的，自第六日起开始计算天数顺延工期。当