物资采购合同
合同编号:
买方:中铁六局太原铁路建设有限公司
卖方:北京万铁物资有限责任公司
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,依照平等互利的原则,为明确买卖双方的权利和义务,经双方协商一致,订立本合同。
第一条标的物
第二条价款
1.标的物单价: ------ 元
2.合同价款: 63172 元,大写:陆万叁仟壹佰柒拾贰元。
3.付款方式:货到工地验收合格后付至合同总价款的 100 % 。
第三条质量(技术)标准
质量(技术)标准为:按照设计图纸技术要求。
第四条标的物的包装
1.包装要求为: ------
2.包装费用:包装费用由卖方承担。
第五条标的物的损耗
1.允许的合理损耗最高额度为: ------ 。
2.损耗的计算方法为: ------ 。
第六条标的物的运输
1.标的物由卖方输,装卸由卖方装卸中卖方人员受到的损害及造成的损害由卖方负责。
2.采用汽车方式运输标的物。
3.运杂费用由买方承担。
第七条标的物的交付时间、地点
1.交付时间为:按买方要求一周内;对于分批送货的,时间及数量以买方电话或传真通知为准;
2.交付地点为:卖方按照买方指定的地点送货到买方施工现场;到达交货地点前的风险由卖方承担。(对在途风险进行约定)
3、送货人员必须遵守买方施工现场的安全规定,装卸车过程必须听从买方现场人员的指挥及安排。
第八条标的物的验收
1.验收标准为:按照设计图纸技术要求。
2.验收方式为:全部验收
3.验收时间为:材料进场后。
4.验收方法及要求:
①原材料的外观质量以卖方提供的样品为准;
②随货附带材料的质量证明及有关检测资料;
③经验收发现不合格的材料,卖方必须无偿退换,并承担因此给买方造成的损失;
④对化工产品,卖方必须无偿提供材料的环保认证资质,符合国家环保要求,符合本公司质量、环保及职业健康管理规定。
第九条双方义务
(一)卖方义务
1.按本合同约定的数量、质量或技术标准交付标的物。
2.按本合同约定的时间交付标的物。
3.按本合同约定将标的物运至指定的交付地点。
4.按本合同约定对标的物进行包装。
5.其它: ------ 。
(二)买方义务
1.按本合同约定对标的物进行验收。
2.经验收合格后,按本合同约定的时间支付标的物的价款。
3.其它:------
第十条违约责任
(一)卖方的违约责任
1.未按合同约定的数量、质量或技术标准交付标的物,赔偿因此给买方造成的损失;产品花色、品种、规格、质量不符合本合同规定时,若买方同意利用,按质论价。不能利用的,卖方应负责保修、保退、保换。由于上述原因致延误交货时间,每逾期一日,卖方应按逾期交货部分货款总值的0.3%计算向买方偿付逾期交货的违约金;卖方未按本合同规定的产品数量交货时,少交的部分,买方如果需要,应照数补交,买方如不需要,可以退货。由于退货所造成的损失,由卖方承担。如买方需要而卖方不能交货,则卖方应付给买方不能交货部分货款总值的5%的罚金。若在买方要求的期限内仍不能达到合同约定的标准,买方有权解除本合同。
2.未按合同约定时间交货,每延期一天,承担延期交货部分货款总值的 0.3 %罚金,最高不超过合同总价的 5 %;在买方催告后 5-10 日内,仍不能按期供应,买方有权解除合同。卖方若提前交货,买方有权拒收。
3.未按合同约定进行包装,若买方要求重新包装,卖方应按要求包装,并承担因此支付的费用和给买方造成的损失;买方不要求重新包装而要求赔偿损失的,卖方应予赔偿损失。
4.未按合同约定将标的物运至指定地点,视为未交付,卖方应赔偿买方因此造成的损失。
(二)买方的违约责任
1.未按合同约定的时间付款的,每延期一天,偿付延期付款总额 0.03 %的罚金,最高不超过合同总价的 5 %。
2.不能按合同约定及时验收,应通知卖方,并赔偿因此给卖方造成的损失。
第十一条售后服务及质保要求
1、对于在施工过程中出现的技术方面问题,卖方应无偿为买方提供现场的技术指导;
2、若因设计变更等非买方原因造成材料过剩,买方在保证材料质量的情况下,卖方应按原价收回多余材料;
3、其他: -----
第十二条合同变更
1.买方变更所需标的物的品种、质量、数量、规格、包装、运输方式、交货地点等事项时,应提前 2 天以书面形式通知卖方,否则,卖方仍可按照原约定供货;
2.在合同履行过程中,卖方不能按合同约定向买方交付标的物时,应在情况发生之日起2 日内书面通知买方,除因买方的原因外,卖方应承担由此给买方造成的损失,买方有权解除合同。
3.双方应对合同变更的相关事宜另行订立补充协议。
第十三条任何一方如确因不可抗力的原因,不能履行本合同时,应及时通知对方,并说明不能履行或需延期履行或部分履行合同的理由。
第十四条本合同的债权债务不得转让给第三方。
第十五条争议的解决方式
合同履行发生争议时,由当事人双方协商解决;协商不成,双方可选择向太原铁路运输法院起诉解决。
第十六条本合同自双方签字盖章后生效,到卖方将全部订货送齐经买方验收无误,并按本合同规定将货款结算以后作废。
第十七条本合同一式 6 份,双方各执 1 份;本合同附件份,双方各执份;合同附件与本合同具有同等效力。
第十八条本合同未尽事宜,双方另行协商。
(******)
买方(盖章):卖方(盖章):
法定代表人法定代表人
或委托代理人:(签名)或委托代理人:(签名)
联系电话:联系电话:
开户银行:开户银行:
银行账号:银行账号:住所:住所:邮政编码:邮政编码:签订时间: 2008 年 5月 15 日
签订地点:北京市丰台区莲花池东路北京西站
钢材买卖合同
合同编号:
买方:(填写全称)
卖方:(填写全称)
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,依照平等互利的原则,为明确买卖双方的权利和义务,经双方协商一致,订立本合同。
第一条钢材情况(如有多个规格型号,应另设合同附件,写为见合同附件)
1.钢材名称:(应填写标的物全称)
2.材质:(应填写详细的规格,不可简化)
3.规格:(应填写详细的型号,不可简化)
4.生产厂家:(应填写全称)
5.计量单位:(如双方有约定从约定,无约定按通行标准计量)
6.订购数量: (实际供货数量不少于订购数量,但多出的数量也不得超过订购数量%,按实际需要描述)。
第二条钢材的质量
钢材的质量要求为:(填写我方的具体要求,可包括钢材的标准号以及钢材长度)。
第三条价款
1.合同单价:元
2.合同价款:元,大写:元。
3.实际结算价款按照供货数量乘以钢材单价计算。
第四条付款方式
1.支付方式:货到工地验收合格后付至合同总价款的 %(根据工程进度及工地实际情况具体确定)。
留合同总价款的10%作为材料质保金一年。
2.支付时间:(写明支付的具体时间)。
第五条交货期限
交付期限按附表所列。
第六条钢材的运输及交货地点
1.钢材运输由(写明哪一方)负责,装卸由负责,装卸中人员受到的损害及造成的损害由负责。
2.采用(应写明是火车、汽车或者其他方式)方式运输。
3.运杂费用由(写明哪一方)承担。
4.交货地点:(须详细填写清楚),到达交货地点前的风险由承担。(对在途风险进行约定)
5、送货人员必须遵守买方施工现场的安全规定,装卸车过程必须听从买方现场人员的指挥及安排。
第七条钢材的验收
1.验收方式:(应写明全部或抽样验收的方法)。
2.验收时间:(应写明具体的验收时间)。
第八条双方的义务
(一)买方的义务
1.按合同约定对钢材进行验收。
2.按合同约定支付钢材价款。
3.若所需钢材情况发生变化,及时将变化后的各项要求以书面形式通知卖方。
4.其他:(如无内容,在空白处划线)。
(二)卖方的义务
1.按合同约定的时间供应钢材。
2.按合同约定的质量和数量供应钢材。
3.按合同约定将标的物运至指定的交付地点。
4.交付钢材时提供材质证明书和磅码单、钢材出厂质量证明书、钢材试(检)验报告单、合格证等壹式份。
5.其他:(如无内容,在空白处划线)。
第九条违约责任
(一)买方的违约责任
1.未按合同约定进行验收,赔偿因此给卖方造成的损失。
2.未按合同约定支付钢材价款,每延迟一日,应偿付买方延期付款总额的 0.03_ %罚款,最高不超过合同总价的 5 %。
(二)卖方的违约责任
1.未按合同约定的时间供应钢材,每延期一天,承担延期交货部分货款总值的
0.3 %罚金,最高不超过合同总价的
5 %;在买方催告后 5-10 日内,仍不能按期供应,买方有权解除合同。
2.未按合同约定的质量和数量供应钢材,赔偿因此给买方造成的损失,产品品种、规格、质量不符合本合同规定时,若买方同意利用,按质论价。不能利用的,卖方应负责保修、保退、保换。由于上述原因致延误交货时间,每逾期一日,卖方应按逾期交货部分货款总值的0.3 %计算向买方偿付逾期交货的违约金;卖方未按本合同规定的产品数量交货时,少交的部分,买方如果需要,应照数补交,买方如不需要,可以退货。由于退货所造成的损失,由卖方承担。如买方需要而卖方不能交货,则卖方应付给买方不能交货部分货款总值的5%的罚金。在买方指定的期限内,仍不能达到合同约定的标准,买方有权解除本合同。
3.未按合同约定提供各种凭证的,买方有权拒收未提供凭证的钢材,同时,卖方应支付未提供凭证的钢材价款的 5 %违约金。
第十条售后服务及质保要求
1、若因设计变更等非买方原因造成材料过剩,买方在保证材料质量的情况下,卖方应按原价收回多余材料;
2、其他:
第十一条争议的解决方式
合同履行发生争议时,由当事人双方协商解决;协商不成,双方可选择向太原铁路运输法院起诉解决。
第十二条任何一方如确因不可抗力的原因,不能履行本合同时,应及时向对方通知不能履行或须延期履行,部分履行合同的理由
第十三条本合同的债权债务不得转让给第三方。(增加债权债务禁止转让条款)
第十四条本合同自双方签字盖章后生效。
第十五条本合同一式份,买方份,卖方份。
第十六条本合同未尽事宜,双方另行协商。
(******)
买方(盖章):卖方(盖章):
法定代表人法定代表人
或委托代理人:(签名)或委托代理人:(签名)
联系电话:联系电话:
开户银行:开户银行:
银行账号:银行账号:
住所:住所:
邮政编码:邮政编码:
签订时间:
签订地点:
订购钢材明细表
卖方:买方:
法定代表人或委托代理人:(签名)法定代表人或委托代理人:(签
名)
年月日年月日
预拌混凝土买卖合同
合同编号:
买方(甲方):
卖方(乙方):
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律法规的规定,甲乙双方在自愿、平等、公平、诚实信用的基础上,就预拌混凝土买卖事宜协商订立本合同。
第一条工程概况
1.建设单位:
2.施工单位:
3.工程名称:
4.工程地点:
5.运距:
第二条混凝土的计划数量、结算单价、供货时间、浇筑泵送方式、浇筑工程部位、技术质量要求等内容,详见合同附件。
第三条供货数量及质量的验收确认
1.甲乙双方共同依据国家的相关技术标准及合同约定对乙方供货到施工现场的混凝土数量、质量及浇筑时间等内容进行验收,并签字确认。
2.乙方供货到施工现场的混凝土如与发货单载明的数量有差异时,甲方应当即时通知乙方核实;并以书面形式提出真实数量确认结果作为价款结算依据。
3.乙方供货到施工现场的混凝土经甲方表观检验如有质量异常现象的,甲方应即时通知乙方进行核实,经核实后甲方有权作退货处理,由此给甲方造成的损失由乙方承担。
4.甲方对浇筑到工程部位的混凝土发现有质量异常时,应在24小时内书面通知乙方进行核实;如有争议,应会同工程监理、建设行政主管部门共同确认责任,并提出书面责任处理意见。属于甲方浇筑不及时或振捣、养护不当原因,责任由甲方承担;属于产品质量责任的,由此给甲方造成的损失由乙方承担。
5.乙方供货到施工现场的混凝土,甲方应当及时组织安排浇筑到工程施工部位。因甲方责任致使运到施工现场的混凝土停留时间过长造成坍落度损失或产品失效报废的,甲方应承担由此给乙方造成的损失。
第四条价款结算及支付
1.甲乙双方应在乙方对每一工程浇筑部位履行完毕供货义务之日起日内办理完毕价款结算确认手续。
2.甲乙双方约定,对用于工程结构部分的混凝土采用下列第种方式办理价款结算确认手续。
(1) 依据合同约定的单价和甲方现场验收签认的混凝土发货单载明的数量为准办理价款结算。
(2) 依据合同约定的单价和工程浇筑部位施工图预算量(含损耗)办理价款结算,计算施工图预算量执行标准。在供货前甲方应当向乙方及时提供一套完整的浇筑部位施工图纸及相应工程变更洽商。甲方未按合同约定提供图纸,致使双方就乙方所供混凝土的数量发生争议时,或甲方逾期不与乙方办理结算确认手续的,双方应按(1)的方式结算。
3.对混凝土砂浆、基础桩、垫层、防水保护层、施工现场路面、临设部分等用于非工程结构部位的混凝土均以合同约定的单价和甲方现场验收签认的混凝土发货单载明的数量为准结算。
4.价款支付期限:。
本合同项下的工程因非乙方原因中途停工,导致甲方停止使用乙方的混凝土时,甲方应自
停工之日起3个月内付清未结价款。
5.甲方未按本合同约定期限给付价款,乙方可在提前5日书面通知甲方后暂停供应混凝土。
6.留合同总价款的10%作为材料质保金一年。
第五条双方义务
1.甲方义务
(1) 根据工程进度需要,应提前24小时以书面传真或其他有效方式向乙方提供所需混凝土的标号、数量及工程浇筑部位、混凝土浇筑方式,并对技术质量要求进行交底,以保证乙方有足够的供货准备时间。
(2) 应保证现场场地平整、坚实、畅通,有足够的调车场地及泵车的安全作业环境,并应安排专人负责调度指挥,保证乙方车辆及人员进出现场的安全,以及车辆驶出现场达到环保要求。
(3) 应负责提供现场作业用水及照明环境,作业现场由于混凝土运输搅拌、泵送及浇筑等原因所引起的扰民或民扰问题,由甲方负责协调解决。
(4) 应指派专人(提前24小时将名单书面通知乙方)负责对运送到施工现场的混凝土发货单载明的内容进行验收签认。
(5) 应遵守国家和设计部门的有关技术规范要求,不得自行添加水、外加剂等材料,由此出现的质量问题由甲方负责。
(6) 承担对施工浇筑过程中混凝土的跑模、涨模或多要造成的损失。
2.乙方义务
(1) 供货前到施工现场实地勘察并进行技术交底。
(2) 乙方车辆及人员进入现场后,必须服从甲方负责人员的统一调度指挥,积极配合甲方,提供优质服务。
(3) 应严格按照甲方申请的混凝土浇筑计划,保质、保量、及时供应混凝土。
(4) 接到甲方就混凝土数量及表观质量提出的书面异议后,应按本法定或约定方式解决。
(5) 浇筑混凝土前后,按要求向甲方提供与混凝土相关的技术质量资料。
第六条违约责任
1.甲方未按本合同约定给付价款的,自应付价款之日起按银行同期贷款利率向乙方支付所欠价款的利息。
2.甲方未按合同约定履行其他义务的,应按一向乙方支付违约金;给乙方造成损失的,还应承担赔偿责任。
3.乙方未按合同约定履行义务的,应按一向甲方支付违约金;给甲方造成损失的,还应
承担赔偿责任。
第七条争议解决方式
合同履行发生争议时,由当事人双方协商解决;协商不成,双方可选择向太原铁路运输法院起诉解决。
第八条其他约定事项
1.在合同履行过程中,因需变更合同或行使抗辩权中止合同的,应提前5日书面通知对方。
2.本合同的债权债务不得转让给第三方。
第九条未尽事宜,经双方协商一致可另行补充约定。补充约定与附件均为本合同组成部分,与本合同具有同等法律效力。
第十条本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。本合同及附件一式份,甲方份,乙方份,具有同等法律效力。
(******)
买方(盖章):卖方(盖章):
法定代表人法定代表人
或委托代理人:(签名)或委托代理人:(签名)
联系电话:联系电话:
开户银行:开户银行:
银行账号:银行账号:
住所:住所:
邮政编码:邮政编码:
签订时间:年月日
签订地点:(详细填写,如:北京市xx区xx路x号)
预拌混凝土买卖合同(附件)
工程名称:______________________ 建设单位:______________________ 工程地点:______________________ 施工单位:______________________