光伏支架购销合同
需方：
供方：
根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，本着平等互利的原则，就项目需方向供方采购支架事宜，供需双方经协商，同意签订本合同，以资共同遵守。
第一条产品的名称、规格、金额
第二条质量要求、技术标准
1. 供方保证提供的所有产品及其包装是全新的且质量合格，采用合格的材料制造，各方面
符合国家相关标准。
2. 因组件及屋顶的特殊性而需要的质量要求和技术标准，见附件二《技术要求》。若此附件
要求低于国家相关标准的,按国家相关标准执行。
3.供方需将此次项目所需的合格支架及相关配件样品于合同签订之日起日内提供于需方
作为产品交付验收标准。
第三条产品交付
1.交付地点：
2.交付时间：
3.运输方式：
4.收货人：
第四条付款方式
1.需方发出发货通知单日内，需方以电汇形式支付供方预付款（发货确认单对应合同
额的30%,付款前供方需向需方提供等额增值税发票原件）；
2.全部货物到需方指定交付地点，预验收合格并提供合同第六条第4条要求提供的全部
资料后10个工作日内，需方以电汇形式支付支付供方到货款（合同结算额的90%
减去预付款金额,付款前供方需向需方提供除预付款外全额增值税发票原件）。
3.货物全部到现场且经甲方验收合格后2个月内，需方以电汇形式支付供方合同结算金
额的10%。
第五条包装标准、包装物及供应与回收：
供方应对产品进行有效、安全的包装，应做到防雨、防潮湿、防震等保持措施，以不损坏产品为包装原则，并确保产品能够安全无损的运抵交付地点。包装需方便吊装，确保产品在吊装过程中完整性，所有产品需成套包装（压块与标准件（含螺栓、螺母、平垫、弹垫）的组装）。若预组装错误或不到位导致需方现场重新组装的,由供方承担相关人工费用。同一型号、规格、尺寸的产品独立包装。
第六条产品的质量与检验及验收地点
1.需方对供方所交付产品依据本合同约定的标准和相关法律法规及行业规范的要求进行验收。
供方保证本合同范围的产品为全新的，如果产品本身质量存在问题，需方有权退货，不承担任何责任，并保留进一步索赔的权利。
2.工程现场封样：根据工程实施的需要，合同签订后3个工作日内安排技术能力强的人员在工
程现场安装一套支架，安装验收合格的支架作为封样的样品交给需方留存，封存的样品作为到货检验的依据之一。
3.工厂检验：根据工程实施的需要，如果需要工厂检验，供方在接到需方工厂检验通知后3个
工作日内安排接待需方进行工厂检验，检验内容包含整个支架生产、加工的工艺流程、半成品、成品，如检验产品不合格，供方需停止生产并马上整改，直至需方检验合格后才能继续生产，此整改不影响供方按照合同约定时间发货。
4.到货检验：供需双方共同对照送货单清点设备数量，检查货物外观是否完好无损，配件是否
齐全，需方签字确认到货检验单，供方提供产品检验合格证、产品第三方检测报告、支架力学计算说明书、质量保证书、企业经营资质与其他企业资质等；所有资料应是印刷品或打印文件并盖章装订成册，一式四份，并保证所有数据的准确性、正确性、真实性。
5.安装调试检验：
（1）供方负责安装指导，供方须按照需方要求安排技术能力较强的工程师到达现场负责安装指导工作，3天免费指导结束后，供方在安装出现问题时，接到需方通知的24小时内提供现场指导服务。
（2）安装前还应提供的文档资料：产品安装手册、安装需用的工具清单。
6.验收地点：
第七条技术资料
符合合同约定的技术要求（详见附件二）。
第八条质量保证及售后服务
1.质量保证
（1）供方保证其供应本项目所用支架是全新制造的，技术水平先进的、成熟的、质量优良的，支架符合安全可靠、没有设计和材料及工艺上的缺陷、经济运行和易于维护的要求。供方保证
根据技术规范所交付的技术资料是完整的、清晰的和内容正确、准确的并能满足合同设备的工程设计、安装、调试、运行和维修的要求；供方保证对所提供的支架享有所有权及完全的处置权，否则应就因此给需方造成的一切损失进行赔偿；
（2）质保期：自产品到达合同指定地点，验收合格之日起5年。使用寿命：25年。
（3）在质保期内供方对需方提出的质量问题以及产品故障应在2小时之内响应，24小时内给予免费技术支持，有必要进行现场维修或更换设备时，供方应派专业技术人员在48小时内到达现场免费维修或更换设备。
（4）产品质量问题发生争议，由供需双方协商选择有资质的第三方质检机构进行检验，检测结果对双方均具有约束力。如检测结果为支架原因导致组件破损，供方负责5个工作日内更换相同组件，并赔偿由此导致的需方损失。
2.售后服务
供方有义务派其专业人员负责指导安装、调试产品，并对需方及项目业主人员进行专门培训。第九条违约责任
1.需方的违约责任
需方逾期付款，按未付货款金额每日3‰的标准向供方支付逾期付款违约金，违约金最高为合同金额的20%。
2.供方的违约责任
（1）供方逾期交付产品的，供方应在交货前与需方协商，需方不解除本合同的，供方应继续履行该义务，并承担逾期交付产品责任；需方解除本合同的，应当在接到供方通知后两个工作日内通知供方，办理解除合同手续；需方未在约定期限履行通知义务的，视为需方同意接受产品。（2）供方逾期交付产品的，每迟延一日应向需方支付逾期交付产品金额3‰的违约金，违约金最高为合同金额的20%。
（3）供方交货延期或中断供货导致整个项目延期或违约，供方向需方支付不高于合同总额20%的违约金，并赔偿由此给需方带来的全部损失。
（4）供方所交产品品种、型号、规格、质量不符合同规定的，如需方同意利用，应按质论价；需方不同意利用的，应根据具体情况，由供方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货等由此产生的相关实际费用。供方需在接到需方维修、换货、退货通知的3个工作日内交付合格的产品给需方，如逾期为交付合格产品，需方可按本合同第十一条中供方违约责任的第（2）条追偿，如因此导致整个项目无法通过金太阳验收的，供方向需方支付不高于合同总额20%的违约金，并赔偿由此给需方带来的全部损失。
（5）若供方产品不符合合同附件二《技术要求》，需方有权追偿相关损失。
第十条保守商业秘密、知识产权
双方负有谨慎保护对方商业秘密及知识产权的义务。未经对方书面允许，任何一方不得在合同签订前、合同履行过程中以及合同解除后披露、自用及许可他人使用对方的商业秘密及知识产权。
第十一条争议解决
本合同依照《中华人民共和国合同法》签订。本合同在履行过程中发生争议，由当事人双方协商解决。协商不成，当事人双方可向需方所在地人民法院提起诉讼。
第十二条不可抗力
不可抗力是指合同双方无法控制，不可预见的事件。这些事件包括，但不限于：台风、洪水、地震、严重火灾、战争以及其它双方商定的事件。
受到不可抗力影响的一方应在不可抗力事故发生后，尽快将所发生的不可抗力事件的情况以传真或电报通知另一方，并在15日内将有关当局出具的证明文件提交给另一方审阅确认，受影响的一方同时应尽量设法缩小这种影响和由此而引起的延误，一旦不可抗力的影响消除后，应将此情况立即通知对方。如双方对不可抗力事件的影响估计将延续到120日以上时，双方应通过友好协商解决本合同的执行问题。
不可抗力对合同双方均适用。在签订合同后，由于不可抗力影响不能履行合同时，双方对由此产生的损失，不得提出索赔要求。发生事件的一方应始终争取一切合理的措施以减少由于
不可抗力事件所导致的延期。
第十三条其他
1.本合同自双方签字并盖章后生效。合同有效期内，除非经过对方同意，或者另有法定理由，任何一方不得变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，做出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。
2.所有权：支架到达交货地点后且验收合格后，所有权移交需方。
3.本合同正本一式肆份，需方叁份，供方壹份。每份均具有同等法律效力。
4.对合同内容的任何修改和补充应以书面形式做出，由双方代表或授权代表签字，并视为合同不可分割的部分。
5.任何与合同相关但未在合同中明确规定的事项将按供需双方友好协商解决。
附件一《产品的名称、规格、金额》
附件二《技术要求》
附件三《材料加工图》
需方：供方：
法定（委托）代表人：法定（委托）代表人：
地址：地址：
电话：电话：
传真：传真：
开户行：开户行：
账号；账号：
税号：税号:
文件编号：RHD-QB-K6568 （协议范本系列） 甲方：XXXXXX 乙方：XXXXXX 签订日期：XXXXXX 光伏公司合作协议范本新编标准版本
光伏公司合作协议范本新编标准版 本 操作指导：该协议文件为经过平等协商和在真实、充分表达各自意愿的基础上，本着诚实守信、互惠互利的原则，根据有关法律法规的规定，达成如下条款，并由双方共同恪守。，其中条款可根据自己现实基础上调整，请仔细浏览后进行编辑与保存。 甲方： 法定代表人： 乙方： 法定代表人： 甲乙双方本着平等自愿、优势互补、互惠互利的原则，经友好协商就__________兆瓦一期 __________MW光伏电站项目为双方完成合作协议初步达成以下合作内容： 一、合作模式 甲乙双发合作模式为EPC总承包模式，即由甲
方负责投融资，乙方负责电站的设计、采购、施工等总承包建设，乙方协助甲方在国开行办理贷款。 二、合作规模 根据双方的战略规划，计划在________年内共同协作完成光伏电站_____兆瓦的装机容量。 三、合作期限 本项目自__________年_____月_____日开始施工，至__________年_____月_____日施工完成并达到验收条件。甲方协助乙方整理项目相关资料备案，等待电业管理部门验收并网。如因天气等原因工期延后，延后日期顺延;如因甲方或乙方原因造成项目工期延期，经甲乙双方约定，其违约方违约金额按_____元/天计算。不可抗拒的因素除外。 四、甲方的权利和义务 1、甲方负责办理光伏电站的立项。行政审批文
件，电站并网等相关申报审批手续。 2、甲方负责乙方在施工地与当地政府等相关部门的协调工作，并协助解决问题。 3、甲方负责整个项目的投融资工作。 4、甲方负责整个项目的地勘工作。 5、甲方有权根据合同及相关法律法规要求，对安全、质量、环境保护及职业健康等强制性规定，对总承包人的设计、采购、施工等实施工作提出建议、修改和变更。 6、甲方严格履行合同中约定的合同价格调整、付款、竣工结算义务及其他权利和义务。 7、甲方有权监督检查和考核承包人的安全、质量、进度和分包商的工程情况。 五、乙方的权利和义务 1、乙方负责光伏电站项目的设计、采购、施
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 手机配件采购合同范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
的手机配件采购合同范本文章，供大家参考！ 合同编码NQ 米购方： 公司注册地： 地址： 联系电话： 传真： 供应方： 地址： 法定代表人： 身份证号： 联系人： 联系电话：0755- 传真：0755- 甲乙双方本着平等、互惠互利原则，经协商一致，就甲方向乙方采购、乙方在合同期限内向甲方供应每一份订单中所列产品签订本合同。 一、供货方式： 1.由甲方以《手机配件订货单》方式向乙方下达采购订单， 乙方须按照订单要求提供产品。 2.乙方在收到《手机配件订货单》后应回传确认函，如 有任何问题必须在收到订单后第二个工作日内书面通知甲
方，否则视为默认。 3.甲方有权根据生产计划的变更以及乙方产品的供货 质虽、采购订单的执行情况、售后服务质虽等条件对乙方的 供货品质及数虽进行及时调整，乙方有义务积极配合。 4.为保证产品数虽的准确性，乙方须免费提供1-3%的备 品和甲方客户所必须的产品附件。 二、产品的质H要求： 1.乙方应按甲乙双方共同签字封存的样品供货，未经甲 方事先书面同意，不得对产品本身和生产场地有任何改变。 2.乙方需严格按照经甲方认可的质虽和技术规格要求 生产和供应产品，如有任何改变，甲方负责知会乙方更新 有关信息，乙方积极跟进相关的变化。 3.乙方应保证所生产或供应的产品均符合国家标准、行 业标准。 4.返修率不能超过货物总数的千分之三超过后甲方有 权利退回全部货物。 三、品质保证： 1.乙方应保证所使用的原材料符合其向甲方出具的承 认书所述，对未曾使用过的原辅材料的变更，必须提前书面报甲方确认。 2.乙方应建立有效的质虽保证体系以满足甲方要求，甲方有权
汽车配件采购合同 合同编号: 甲方（需方）： 地址： 电话： 传真： 邮编： 乙方（供方）： 地址： 电话： 传真： 邮编： 本着互利互惠共同发展的原则，根据《中华人民共和国合同法》的有关规定及其它法律法规，甲、乙双方平等友好协商，经双方协商一致，特制定本协议，具体条款如下： 第一条：乙方须提供产品的名称、品种、规格和质量，产品名称、原厂编号、型号、数量、金额、供货时间，如文末图所示。 第二条：产品的质量要求、技术标准 1.按国家标准执行。 2.无国家标准而有部颁标准的，按部颁标准执行。 3.无国家和部颁标准的，按企业标准执行。 4.没有上述标准的，或虽有上述标准，但甲方有特殊要求的，按甲乙双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行。 5.乙方应当在自己的产品上标注商品标识便于识别,标识样式、内容及产品编号按甲方的要求为准。
6.乙方对原装、原封、原标记完好无异状的产品质量负责三包，三包期限 为年。 第三条：产品的交货期限以甲方月度订货传真或单据要求为准，本协议所指交货期限指乙方在甲方仓库交货的时间，逾期交货或提前交货要事先经甲方同意，否则，甲方有权拒绝接受货物和违约造成的损失，并追究乙方的违约责任。 第四条：乙方应负责产品的托运手续，按甲方指定交货点的有关托运手续办理，乙方办妥托运手续视为产品已交付；如在运输过程中出现产品毁损、短缺问题，由运输公司或承运方负责赔偿，甲方对此概不负责，但甲方可协助乙方办理有关索赔事宜。 第五条：乙方收到货品后，按外观是否完整或是否短缺验收，若有异议在收货时立即提出，以便及时向运输公司索赔。 第六条：甲方应凭运单、随货同行单、产品合格证及合同验收。甲方收货后如有异议，必须在收货后日内以书面形式通知乙方（在紧急情况下，先行电话通知并承诺在特定时间内提出书面异议的，视为已提出书面异议），并附产品检验报告，否则即视为收货无误；若产品检测出质量问题，乙方应及时免费更换不合格产品。 第七条：产品的价格在本协议期内，如遇交易产品市场价格发生较大变化，幅度超过%时，双方协商适当调整价格。 第八条：甲方应在每月的号前向乙方书面提供下一个月订货计划单，以便甲方组织生产。甲方临时追加订货计划，交货日期由甲、乙双方临时协商再定。 第九条：甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并在事件发生后个工作日内，及时以书面形式通知；并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。 第十条：甲方自提产品未按供方通知的日期或合同规定的日期提货的，应比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期提货部分货款总值计算，向乙方偿付逾期提货的违约金。
光伏发电采购合同范本 《光伏电站购售电合同》适用于按国家能源主管部门相关规定完成光伏电站备案，向公用电网供电的光伏电站项目并网运行签订购售电合同。 本购售电合同（以下简称本合同）由下列双方签署： 购电人：，系一家电网经营企业，在工商行政管理局登记注册，已取得输/供电类电力业务许可证（许可证编号：），税务登记号：，住所：，法定代表人：。 售电人：，系一家具有法人资格的发电企业，在工商行政管理局登记注册，已取得本合同所指光伏电站（阵列）（以下简称光伏电站）发电类电力业务许可证（许可证编号：），税务登记号：，住所：，法定代表人：。 双方提供联络通信及开户银行信息如下： 购电人名称： 收件人：电子邮件： 电话：传真：邮编： 通信地址： 开户名称： 开户银行： 账号： 售电人名称：
收件人：电子邮件： 电话：传真：邮编： 通信地址： 开户名称： 开户银行： 账号： 鉴于： （1）售电人在拥有/兴建并/并将经营管理总装机容量为兆瓦（MWp）的光伏电站（以下简称光伏电站）。售电人在拥有并经营管理总装机容量为兆瓦（MWp），本合同为期兆瓦（MWp）的光伏发电站。 （2）光伏电站已/将并入购电人经营管理的电网运行。 双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》、《中华人民共和国可再生能源法》、《电网调度管理条例》以及国家其他有关法律法规，本着平等、自愿、诚实信用的原则，经协商一致，签订本合同。 第1章定义和解释 1.1 本合同所用术语，除上下文另有要求外，定义如下： 1.1.1 光伏电站：指位于由售电人拥有/兴建，并/并将经营管理的一座总装机容量为兆瓦（电站技术参数详见附件一，光伏电池阵列地理分布图详见附件二）的发电设施以及延伸至产权分界点的全部辅助设施；本合同为期兆瓦，装机容量为兆瓦的发电设备以及延伸至产权分界点的全部辅助设备。
GF-2000-0101 工业品定货单 甲方：辽宁xxxx科技发展有限公司合同编号：HSD-2017-02-1 签订地点：传真有效乙方：签订时间：2017年02月27日 第二条质量标准：按GB/ 生产 第三条乙方对质量负责的条件及期限：质量三包,保用一年 第四条包装标准、包装物的供应与回收: . 第五条随机的必备品、配件、工具数量及供应办法：随机配合格证，说明书, 第六条标的物所有权自甲方收货验收时起转移，但买受人未履行支付价款义务的，标的物属于乙方所有。 第七条交(提)货方式、地点：货发至甲方指定收货地点。 第八条运输方式及到达站(港)和费用负担：费用乙方方负担 第九条成套设备的安装与调试：货到若不符合产品质量标准,甲方有权要求乙方更换或退货处理。 第十条结算方式、时间及地点：预付款30% 发货前结清尾款。 第十一条违约责任： 乙方违约： 1、合同不履行：合同签定生效（或需方给付已付款后），如因供方原因造成合同不能履行，供方需向需方双 倍返还预付款； 2.不按时交货：供方不按合同约定的交货周期（日期）交货，每延迟1天扣 罚合同总额的1%；延迟超过15天或超过15天按合同不能履行的罚则执行。 甲方违约： 1.合同不履行：合同签定生效（或需方给已付款后），如因需方原因造成合 同不能履行，预付款不予返还； 2.不按时付款：需方不按合同约定支付货款超过10天，每延迟1天扣罚合同总额的1% 延迟超过30天或超过30天供方有权停止供货，由此所产生的损失及责任由需方承担。 第十二条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地
工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，按下列第二种方式解决： (一)提交守约方仲裁委员会仲裁； (二)依法向人民法院起诉。第十三条本合同自双方盖章起生效，合同有效期一年。 第十四条其他约定事项： 发票邮寄地址:沈阳市和平区市府大路168号华姿大厦D座22楼刘超收
手机采购合同范本 篇一：手机购销合同书 手机购销合同书 需方（简称甲方）：宜良县匡远镇捷诚手机店合同号：XX1108 地点：昆明 供方（简称乙方）：宜良县联谊手机店签订日期：XX年11月8日根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，经甲乙双方协商一致，签订本合同。 一、供货货物名称、数量、价格、型号规格 二、货物质量要求 1、乙方提供的货物必须符合中华人民共和国国家及行业标准。 2、乙方提供的货物必须是全新的，且货渠道合法，产品必须具备出厂合格证。 3、乙方货物如有质量问题，由乙方负责。三、送货及验收 1、送货地点：宜良县匡远镇环城西路3号。 2、送货时间：XX年11月20日前。 3、乙方必须按甲方指定的的交货地点，按时免费送货上门。 4、货到一天内验收，验收条件以双方签定的合同为准。
5、按合同签订的产品、作为质量验收。四、付款方式 待货到甲方指定地点经甲方验收合格后，付清全额386450元大写叁拾捌万陆仟肆佰伍拾元正。 发票由乙方按国家有关财税规定开给甲方。五、质量保证及售后服务条款 1、乙方应保证合同下所供货物是全新的质量合格的厂家正品，是目前合同规定的产品，货物享受原厂维修服务。 2、保修期限：在货物经甲方验收合格之日起一年为免费保修期，乙方在保修期内免费提供货物正常使用情况下的维修。 六、违约责任 1、乙方未能按时交付货品，则按逾期处理，乙方应向甲方支付逾期货款总额百分之一/一天计的违约金。逾期交付超过15天，甲方有权终止合同。 2、乙方交付的货物不符合合同规定，甲方有权拒收，乙方需向甲方支付货款总金额20%的违约金。乙方在征得甲方同意的时间内未能调换的，按逾期交货的违约责任处理。 3、如果乙方提供的产品存在质量问题，给甲方或第三方造成损害的，乙方负责赔偿甲方或第三方的损失。 4、甲方无正当理由拒收货物，拒付货款，甲方需向乙方支付合同总金额的20%的违约金，乙方并有权按法律法规（程序）向甲方索赔损失。
汽车配件采购合同 购货方：（以下简称甲方）； 供货方：（以下简称乙方）。 签订地点： 签定合同的乙方必须达到甲方要求的配套零件的生产供应企业资格要求，在质量、工艺、注册资金等方面不能达到或继续保持甲方的要求的，甲方有权取消对方的配套产品供应资格。 为加强共同协作，确保双方的经济利益，甲乙双方友好协商，达成如下条款，甲乙双方共同遵守。 第一条产品的名称、品种、规格和质量 1、产品名称：汽车配件1批。 2、产品采购明细详见清单 第二条产品的质量要求、技术标准： （１）按国家标准执行；（２）无国家标准而有部颁标准的，按部颁标准执行；（３）无国家和部颁标准的，按企业标准执行；（４）没有上述标准的，或虽有上述标准，但需方有特殊要求的，按甲乙双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行。 第三条乙方就交付的标的物，负有保证第三人不得向甲方主张任何权利的义务，否则，乙方应当
赔偿因此给甲方造成的一切损失。 乙方应当在自己的产品上标注商品标识便于识别,标识样式、内容及产品编号按甲方的要求为准。 第四条供方对质量负责的条件和期限及责任。供方对产品质量的保证期限为月，自购车用户购车之日起计算。甲方非最终用户，因为乙方的产品缺陷，不能保证质量的，乙方应当依合同承担违约责任；给购车用户造成财产人身损害的，乙方应当依据[中华人民共和国产品质量法承担责任，甲方有权向乙方追偿乙方产品问题给甲方造成的一切损失，包括赔偿费用、处理事故的费用及其他损失。 乙方提供货款的20%作为质量保证金，保证期满后甲方支付给乙方。 第五条随机备品、配件工具数量及供应办法。 第六条产品的包装标准和费用： 国家或业务主管部门有技术规定的，按技术规定执行，国家与业务主管部门无技术规定的，由甲乙双方商定。国家没有规定约定不明的，应当按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保全、保护标的物的包装方式。产品的包装由乙方自己解决，产品的包装费用，不得向甲方另外收取。乙方没有明确要求收回的，甲方有权不予保存。 第七条产品交货方法、运输方式、到货地点（包括专用线、码头）费用的承担。 乙方负责将货物运送至合同履行地荣成华泰汽车有限公司仓库，运输费用由乙方的承担。 第八条产品的交（提）货期限
太阳能采购安装合同范本 阳能取之不尽、用之不竭,利用太阳能不会对环境造成任何不利影响,那么太阳能采购安装合同是怎么一回事呢?以下是在我为大家整理的太阳能采购安装合同范文，感谢您的阅读。 太阳能采购安装合同范文1 发包方： (以下简称：甲方) 承包方： (以下简称：乙方) 甲乙双方就住宅楼太阳能热水器集体统一安装配套工程，依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国产品质量法》等有关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平及诚实信用的原则，经双方友好协商，签订以下合同条款。 一、产品名称、技术参数、数量、金额 1.1.产品名称：高层住宅壁挂平板式太阳能 1.2.太阳能设备主机规格型号为： 100L平板式 1.3.设备、安装相关技术参数： ①、集热器采用平板式，材质为铜铝复合，德国进口磁控溅射镀膜，吸收率≥95%，反射率≤5%。外形尺寸根据甲方要求。 ②、水箱外壳采用0.5㎜厚彩钢板，机械强度高。表面进行喷塑处理，耐腐蚀性和抗氧化能力器;保温材料为聚氨酯整体发泡，厚度不小于40mm,密度≥40kg/M3.内胆材质为国际2㎜
搪瓷内胆，0.6㎜镀锌板喷塑外皮，胆中胆换热水箱。排气补液罐为LPBY-01优质Pc材质。 ③、太阳能安装支架应由足够的强度和刚度，并符合 GB/T19141的要求，其防腐性能应满足安全要求 ④、换热介质采用环保无毒防冻液，须具有低温防冻的性能。 ⑤、太阳能应配备完善的智能控制系统及电辅助加热系统。水箱电辅助加热系统应通过国家3C强制认证，具备"漏电保护、接地保护、限温保护、限压保护"及"防电墙"保护功能。 二、开工时间、地点、运输方式、施工工期及验收： 2.1.开工时间、地点：开工日期以甲方发出的开工指令为准，乙方负责将设备及安装材料送到甲方指定的地点(蔚蓝卡地亚A地块)，设备运送产生的所有费用由乙方承担。 2.2.施工工期：自年月日至年月日。 2.3.设备进场后的初步验收：太阳能热水器到达工地后，由甲乙双方共同抽样检查，确认合格后方可安装。 2.4.竣工验收：工程完工后由甲方负责组织竣工验收，验收所需资料及验收费用由乙方负责。 2.5 验收标准：依据国家相关标准进行验收，工程质量为合格。 三、合同总价款 总价包干合同总价款：￥元(大写人民币元)。合同总价
汽车零配件购销合同范本 甲方：_________________________ 乙方：_________________________ 甲乙双方经过友好协商，本着自愿的原则，就甲方向乙方销售________汽车零配等事宜，订立如下合同条款： 一、甲方自本合同签订之日起。甲方依据本合同第三条约订的方式向乙方销售商标号码为__________的汽车用品等(简称货物)。 二、甲方销售给乙方的货物应是___________原厂或合作公司生产(乙方指定配件) 三、乙方将根据甲方电话确认、传真确认、QQ或E-mail确认订购的汽车配件项目清单向甲方供应所需零配件. 四、乙方自己选择运输方式，委托运输公司办理货物的运输，并向运输公司支付运杂费用和保险费用。(因考虑到货物安全，所发货必须买保险) 如买保险的货物出了问题，乙方应在第一时间和运输公司沟通协调问题货物并告之甲方。 五、乙方验收合格的货物后，应在次月10日前向甲方付清本月甲方发货的货款。逾期支付时，应向甲方支付每日万分之五的违约金。该违约金应在支付当次货款时一并付清。逾期未付款时，甲方停止向乙方发货。超过十五日仍未支付货款和违约金时，本合同终止履行。
六、本合同因乙方未支付货款而终止履行时，如乙方在未支付货款前已向甲方发出下次《货物订单》传真，则应向甲方另行支付订货价值30%的违约金。 七、因执行本合同发生争议，由争议双方协商解决，协商不成的，任何一方均可向本合同签订的管辖权的人民法院提起诉讼。 八、有关本合同的修改，必须以书面方式进行，并由甲、乙双方签署后生效。 九、关于质保问题如下： 1. 甲方确保所供应的零配件为原厂零件及配套厂用品(在乙方指定需要范围内)，所以甲方向乙方发的货物上都有甲方的标签为证，无标签的甲方概不承认，如发现甲方有以假乱真的情况，甲方按假一赔十赔偿给乙方。 2.出现以下情况甲方不给予退货 A.经乙方确认代订的急件、期货。 B.乙方收到货物在当天未提出异议。 C.电器、灯具出门概不退货。 D.零件安装过、包装丢失、损坏的概不退货 十、甲方的违约责任 1. 乙方向甲方订购所需货物时，甲方会将订货清单传真至乙方，乙方认可后签字回传。如甲方不能按约定时间供货给乙方(在厂家有货的前提下)，按总价的每日万分之五赔偿给乙方。直至货物到达乙方为止。
手机销售合同范本 篇一：手机购销合同书 手机购销合同书 需方（简称甲方）：宜良县匡远镇捷诚手机店合同号：XX1108 地点：昆明 供方（简称乙方）：宜良县联谊手机店签订日期：XX年11月8日根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，经甲乙双方协商一致，签订本合同。 一、供货货物名称、数量、价格、型号规格 二、货物质量要求 1、乙方提供的货物必须符合中华人民共和国国家及行业标准。 2、乙方提供的货物必须是全新的，且货渠道合法，产品必须具备出厂合格证。 3、乙方货物如有质量问题，由乙方负责。三、送货及验收 1、送货地点：宜良县匡远镇环城西路3号。 2、送货时间：XX年11月20日前。 3、乙方必须按甲方指定的的交货地点，按时免费送货上门。
4、货到一天内验收，验收条件以双方签定的合同为准。 5、按合同签订的产品、作为质量验收。四、付款方式 待货到甲方指定地点经甲方验收合格后，付清全额386450元大写叁拾捌万陆仟肆佰伍拾元正。 发票由乙方按国家有关财税规定开给甲方。五、质量保证及售后服务条款 1、乙方应保证合同下所供货物是全新的质量合格的厂家正品，是目前合同规定的产品，货物享受原厂维修服务。 2、保修期限：在货物经甲方验收合格之日起一年为免费保修期，乙方在保修期内免费提供货物正常使用情况下的维修。 六、违约责任 1、乙方未能按时交付货品，则按逾期处理，乙方应向甲方支付逾期货款总额百分之一/一天计的违约金。逾期交付超过15天，甲方有权终止合同。 2、乙方交付的货物不符合合同规定，甲方有权拒收，乙方需向甲方支付货款总金额20%的违约金。乙方在征得甲方同意的时间内未能调换的，按逾期交货的违约责任处理。 3、如果乙方提供的产品存在质量问题，给甲方或第三方造成损害的，乙方负责赔偿甲方或第三方的损失。 4、甲方无正当理由拒收货物，拒付货款，甲方需向乙
2020 年汽车配件采购合同模板 (合同范本) The agreement between parties A and B after friendly negotiation stipulates the obligations and rights that must be performed between each other ( 合同范本 ) 甲方： 乙方： 日期： 精品合同 / Word 文档 / 文字可改
2020 年汽车配件采购合同模板(合同范本) 采购方： 供货方： 鉴于： 买卖双方协商一致，鉴定如下货物的采购合同： 采购方：一家根据中国法律成立的公司，其法定住所为[ 常州机电 职业技术](“买方”); 供货方：一家根据中国法律成立的有限责任公司，其法定住所为(“卖方”) (买方和卖方合称“双方”，单称“一方”。) 买方和卖方在平等互利的情况下同意根据本合同以下的条款和条件 买卖有关产品，并签署以下合同。
1、商品 2、原产地 3、质量 1) 卖方应按本合同第 1 条和第 4 条的规定向买方供应产品。产品的生产场地应经买方事先同意。未经买方事先书面同意，不得对产品作出不符合本合同规定的改变，亦不得改变产品的生产场地。 2) 卖方应严格按照本合同第 1 条规定的质量和技术规格要求生产和供应产品。3) 买方提出的任何质量投诉，卖方应立即采取更正行动予以改进并在 XX 小时内反馈给买方。 4) 卖方应主动、积极地参加买方发起的质量改进活动，如质量免检等，以利于共同进步。 5) 卖方应保证所有生产和供应的产品均符合有关环保和安全的法律法规要求。 6)其他要求(双方应在此加盖公章并签字进行确认)：产品执行标准： (国标，行业 标准，或厂标等) 4、订单安排 1) 卖方在此同意给予买方产品的优先购买权，在任何情况下首先满
最新标准采购合同范文 出卖人(甲方)_________ 买受人(乙方)_________ 甲乙双方本着诚实信用的原则，平等互利，经公平协商签订如下买卖合同，以兹遵守。 第一条标的物 1、产品名称：_________商标：_________规格/型号：_________原产地： _________生产厂家：_________ 2、交易数量：_________ 3、单价：_________总价款：_________ 4、质量 (1)整体质量、性能应当达到的标准，采用以下第_________项： a、按照国家强制标准或者指导标准：_________执行 b、按照国际通用标准：_________执行 c、按照行业标准：_________执行 d、按照封存的样品标准执行 e、协商约定质量达到以下水平：_________ (2)以下部件的质量、性能标准或参数为 部件a：_________质量标准或参数：_________ 部件b：_________质量标准或参数：_________ 5、产品整体作业的性能应当达到以下水平： 以下部件作业应当达到以下水平： 部件a：_________作业水平：_________ 部件b：_________作业水平：_________ 6、产品的整体技术性能标准为： 以下部件采用以下技术： 部件a：_________采用技术：_________ 部件b：_________采用技术：_________ 7、产品功能 8、安全性能 对环境的影响：_________
对操作人的影响：_________ 数据安全：_________ 安全标识：_________ 甲方为乙方提供详细技术资料，产品及其各部件使用的技术应当和资料上显示的相一致。 9、包装方式 防潮要求：_________ 防晒要求：_________ 抗震要求：_________ 防灰尘要求：_________ 外包装标识要要求：_________ 审美要求：_________ 第二条运输 运输办理方：_________ 运输费用负担方：_________ 运输方式：_________ 始发地点：_________ 到获地点：_________ 承运人：_________ 第三条交付 双方按照以下第_________种方式完成交付 (1)甲方将货物交付第一承运人并取得提取货物的单证，甲方将提取货物的单证交付乙方则交付完成。 (2)乙方收到货物并且验收完毕则交付完成。 (3)乙方自己提货，提货装车(船)完成则交付完成。 (4)除以上方式外的其他方式，约定为：_________. 甲方当于_________年_________月_________日前完成交付。 第四条风险转移 货物毁损灭失的风险交付前由甲方负担，交付后由乙方负担。该风险的负担不影响违约责任和产品侵权责任的主张。 第五条所有权的转移 所有权的转移遵照以下第_________项执行 (1)货物交付后所有权即转移至乙方
汽车零件采购合同范本 汽车零件级进模由于其生产效率高且生产成本低，在汽车行业得到越来越广泛的应用。汽车零件采购合同怎么写呢?以下是在小编为大家整理的汽车零件采购合同范文，感谢您的阅读。 汽车零件采购合同范文1 供方(简称甲方)： 需方(简称乙方)： 双方平等协商，就有关汽车零配件事宜达成一致，并制定如下条款： (一)甲方的义务： 1、甲方提供的零配件必须是原厂件，否则，甲方应承担违约责任。 2、甲方提供有配件要确保质量，如属质量原因或在保质期内配件出现问题，责任由甲方承担。 3、提供的配件价格必须保证其价格为当地市场的批发价。 4、提供送货服务，电话通知后，应在一小时内到货。 5、提供订货服务，具体双方另行商定。 (二)乙方的义务： 1、对甲方的配件必须由专人验收和签收。 2、乙方对甲方的配件采取月结方式，在每个月的15日之前甲方将上月发生的有关票据送交乙方，乙方核实后，乙方10日之内将现金或支票转帐送交甲方。 (三)违约责任：
经双方协商，协商不成时，按合同法的规定处理。 (四)本合同有效期自年月日起到年月日止。 (五)本合同一式二份，双方签字后生效。 甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________ 法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________ _________年____月____日_________年____月____日 汽车零件采购合同范文2 甲方： 乙方： 签订时间：年月日 一、产品名称及价格： 二、质量要求技术标准：乙方对质量负责的条件和期限按双方会签的图纸和技术协议执行。 三、付款期限： 以乙方发票在甲方财务挂账之日起天付清货款。停止业务合作后，个月内付余款的80%，其余在个月内付清。 四、相关约定： 1.乙方交货地点为甲方仓库。 2.乙方延误到货期，按甲方和主机厂签定的合同相应条款执行。
电脑采购合同 甲方（采购方）： 地址：西安市 电话号码： 乙方（供货方）： 地址： 电话号码： 今由甲方向乙方采购一台电脑，本着友好合作，互惠互利的原则，依据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规规定，特制定本合同。 第一条采购产品名称、价格和规定。 1、甲方向乙方定购的电脑，共计1 台（配置详见附件1：电脑配置单），单价为：5300元（大写：伍仟叁佰圆整）总金额为：5300 元。（大写：伍仟叁佰圆整） 第二条产品的验收、售后服务及质保 1、乙方按照双方约定的配置供货，甲方按照配置单收货。 2、验收通过标准应按照所有产品部件均为协议附件之约定的部件进行，乙方需保证提供相应配置的货物。 3、乙方对所提供的产品在质保期内出现的品质问题，在机箱锁具没有打开、设备没有人为外力损坏的情况下发生的一切设备故障，乙方将按照相应配件厂商质保标准提供免费维修、免费更换等无偿服务。 4、乙方向甲方提供购买货物后一年时间的免费维修。 第三条货款结算 当乙方按照合同，按时安装好电脑后，甲方确认无误。甲方需一次性付清货款（小写：5300元大写：伍仟叁佰圆整）
第四条甲方的权利和义务 1、甲方和乙方应充分协商，制定本合同约定的机器配置。在配置确定后，若有任何调整意向，应及时向甲方说明。 2、甲方有对电脑设备的采购建议和调整的权利，并有对乙方工作的监督权。 3、甲方有按时交付货款的义务，但若甲方在电脑使用过程中发现因乙方失误或者恶意欺骗导致电脑出现使用问题或者质量问题时，可拒绝支付费用，并要求乙方返还所有费用，并追究乙方的违约责任。 第五条乙方的权利和义务 1、乙方保证按照配置单向甲方供货。如出现定制的配件型号无货或数量不齐时，则应及时向甲方说明协商调整，如因乙方单方面原因出现有品种、数量、规格、品质不符合合同规定的，应承担违约责任；造成甲方损失的，应承担甲方损失的赔偿义务。 2、乙方确保本合同中的安装、维修工作的及时到位，并保证合同约定电脑配置、质量，负责应承担违约责任。 3、乙方应严格按照附件电脑配置保质期及合同条款约定承担维修和维护义务，若因乙方原因不及时进行电脑维修，甲方可追究乙方违约责任，造成损失的，可要求乙方进行赔偿。 第六条争议的解决 本协议发生纠纷，甲乙双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。 第七条附则 1、本合同含正文和附件两部分共四页，一式两份，由甲乙双方签字盖章后生效，甲乙双方各持一份，具有同等效力。 2、本合同的附件作为合同正式文本，与合同正本具有同等效力。
汽车零部件购销合同范本 购货单位：____，以下简称甲方； 供货单位：____，以下简称乙方。 为了增强甲乙双方的责任感，加强经济核算，提高经济效益，确保双方实现各自的经济目的，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。 第一条产品的名称、品种、规格和质量 1.产品的名称、品种、规格： 2.产品的技术标准，按下列第项执行： 按国家标准执行；无国家标准而有部颁标准的，按部颁标准执行；无国家和部颁标准的，按企业标准执行；没有上述标准的，或虽有上述标准，但需方有特殊要求的，按甲乙双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行。 第二条产品的数量和计量单位、计量方法 1.产品的数量：_______________. 2.计量单位、计量方法：______________. 3.产品交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然减量规定及计算方法： 第三条产品的包装标准和包装物的供应与回收
第四条产品的交货单位、交货方法、运输方式、到货地点 1.产品的交货单位：____________. 2.交货方法，按下列第项执行： 乙方送货； 乙方代运； 甲方自提自运。 3.运输方式：__________. 4.到货地点和接货单位________________. 计划；必须由甲方派人押送的，应在合同中明确规定；甲乙双方对产品的运输和装卸，应按有关规定与运输部门办理交换手续，作出记录，双方签字，明确甲、乙方和运输部门的责任。） 第五条产品的交货期限 第六条产品的价格与货款的结算 1.产品的价格，按下列第项执行： 按国家定价执行； 应由国家定价而尚无定价的产品，按物价主管部门的批准价执行； 不属于国家定价的产品，或因对产品有特殊技术要求需
实用文档 合同编号: XXXX分布式光伏发 电系统项目承包合同 发包人： 承包人：合 同签订地： 第一部分：合同协议书 本协议由（以下简称“发包人”）与无锡汇金创科智能化工程有限公司（以下简称“承包人”）于（年月日）商定并签署。
鉴于发包人拟建设位于 包人以人民币圆整(￥ 分布式光伏发电项目。发包人接受承元)承担本工程勘测、设计、设备和材料采 购（不含组件和逆变器）、建筑安装工程施工、项目管理、设备监造、调试、验收、培训、移交生产、性能质量保证、工程质量保修期限的服务等，经发包人和承包人充分协商一致，特签订本合同，以便双方遵照执行。 1、合同工程总承包范围 包括本项目的全部勘测、设计、设备和材料采购（不含组件和逆变器）、建筑安装工程施工、项目管理、设备监造、调试、验收、培训、移交生产、性能质量保证和工程质量保修期限的服务等，承包人负责申请电力接入和相关验收工作，并承担相应的接入费用和验收费用。承包人不承担项目监理费用和项目运营时的财产等保险类费用。 2、合同由下列文件构成 (1)合同协议书； (2)合同条款及合同附件； (3)其他有关文件。 3、总承包合同总价 合同固定总价为人民币 （￥4、安全目标 元）。 杜绝人身死亡事故；杜绝重大机械设备事故；杜绝重大火灾事故；杜绝主要设备的损坏事故；杜绝负主要责任的重大交通事故；杜绝重大环境污染事故；杜绝重大垮（坍）塌事故；避免和严格控制一般安全事故。 5、质量目标 本工程质量标准达到国家和行业合格标准。 6、工期目标 承包人收到发包人的预付款后，120个工作日内完成本项目施工安装调试、具备并网验 收条件。 发包人(盖章):承包人(盖章): 发包人法定代表人（或代理人）承包人法定代表人（或代理人）
STANDARD CONTRACT SAMPLE (合同范本) 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订日期：____________________ 编号：YW-BH-032752 配件购销合同模板(合同范
配件购销合同模板(合同范本) 甲方：___________________________ 地址：___________________________ 邮编：___________________________ 电话：___________________________ 传真：___________________________ 乙方：___________________________ 地址：___________________________ 邮编：___________________________ 电话：___________________________ 传真：___________________________ 甲、乙双方本着平等互惠原则，经协商一致，就乙方代理甲方_________系列汽车事宜达成如下协议，以兹共同遵守： 第一条代理及授权范围 1．1 乙方代理销售甲方的系列汽车包括：_________________________ 1．2 乙方的代理区域为__________________地区。甲方授权乙方为以上_______个区域总经销的权限，全面负责_______个区域的销售和经销商管理。如因乙方
串货行为造成甲方或者甲方的其他代理商经济损失的，甲方有权追索乙方的违约责任。双方约定每台车违约金为_________元，同时，甲方应明令禁止其他区域的授权经销商在上述_______个区域销售（该市场_______年______月______日以前的供货车辆除外），否则视同甲方违约。 1．3 乙方承诺每月向甲方的订货量不低于_______辆，乙方负责保证年销售量不低于_______辆（_______辆），否则甲方有权取消乙方代理资格。 1．4 乙方的总代理权期限为_______年（自_______年______月______日至 _______年______月______日） 1．5 对于乙方代理的销售区域，乙方可以根据实际情况制订销售政策，原则上甲方不予干涉，但乙方对于自己以及下属经销商的经销行为负无限连带责任。1．6 “商标”属于甲方所有的汽车产品商标。 第二条订货及付款 2．1 甲乙双方的结算价格见本合同的附件，该附件由具体的经销协议和订货单组成，为本合同的组成部分。 2．2 乙方需货时，应向甲方发出书面订单，一般应在每月_____日以前向甲方下达下一月度订单，并在提货前全额支付所提车款 2．3 _________产品的销售在授权的区域内由乙方全权负责，乙方应依据或参照甲方确定市场指导价进行销售，严格禁止低于甲方确定的最低市场限价进行销售。 2．4 乙方为销售_________产品组织的各种活动，费用由乙方承担，但甲方应予以积极配合，提供技术和人员支持。 2．5 本合同规定以现金方式或以银行承兑汇票的形式支付。
合同编号：YT-FS-3645-75 采购电脑合同范本(完整 版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
采购电脑合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 甲方： 乙方： 今甲方向乙方采购一批电脑，为友好合作，特定如下协议。 一、采购产品名称、价格和规定。 1、甲方向乙方定购的电脑(一体机)，共计_____台(配置详见附件;电脑设备配置单)，单价为：_____元(大写：____)总金额为：_____元。(大写：_____) 二、产品的验收、售后服务及质保 1、乙方按照双方约定的配置供货，甲方按照配置单收货。 2、验收通过标准：所有产品部件均为协议附件之约定的部件。 3、乙方对所提供的产品在质保期内出现的品质问
题，甲方可前往联想维修站进行免费维修、免费更换等无偿服务。已方仅出售电脑，不做售后维护,请甲方再次确认。 4、人为损坏和其它非自然缘故造成的电脑不能正常使用的，乙方不予免费质保，但可以提供相关服务，由此产生的费用由甲方承担。 5、软件或系统故障也不属于乙方维修范围。 三、货款结算。 1、协议签署后，甲方首先向乙方交定金____元整; 2、乙方将电脑备齐后，运送并安装到规定地点，由甲方清点验收，验收完毕后甲方将货款_____元整一次性付给乙方，乙方同时将电脑交付给甲方。 四、甲方的权利和义务 1、甲方和乙方应充分协商，制定本协议约定的机器配置。在配置确定后，若有任何调整意向，应及时向乙方说明。 2、若货已发出，甲方不得退货、批量更换等。
汽车配件购销合同1 甲方：_汽车销售有限公司 乙方： 甲乙双方就乙方向甲方购买汽车并办理按揭或乙方通过其他汽车销售商购买汽车后委托甲方办理汽车按揭相关手续等有关事宜，经友好协商，签订本合同。 一、汽车型号及金额 汽车品牌_____________________; 型号____________________; 发动机号_____________________; 车架号__________________; 车价：_____________________。 二、购车方式 1、乙方向甲方购买车辆; 2、乙方向_____________汽车销售商购买车辆，委托甲方办理汽车按揭手续。 三、交车时间、地点及方式 1、乙方向甲方购买的车辆，交车时间、地点以乙方提车确认单为准。 2、乙方向_____________汽车销售商购买的车辆，交车时间、地点以汽车经销商及乙方签名盖章的提车确认单为准。 四、付款方式及期限： 乙方按下列_______种方式及期限付款
1、一次性付款 乙方于本合同生效之当日一次性付清全部车款元。 2、分期付款 乙方于本合同生效之当日首付__________元，其余车款乙方委托甲方向中国农业银行杭州市延安路支行申请汽车消费贷款，年限__________，按揭 _________%，金额(大写)_____________。 五、权利与义务 1、汽车销售商向乙方出售的汽车，质量须符合国家颁布的汽车质量标准。 2、汽车销售商向乙方出售的汽车，须是在《全国汽车、民用改装车和摩托车生产企业及产品目录》上备案的产品或经交通管理部门认可的汽车。 3、汽车销售商向乙方出售汽车时须真实准确介绍所售车辆的基本情况。 4、乙方通过其它汽车销售商购买的车辆，乙方负有审查所购车辆证件，发票、手续是否齐全、真实，若因此而产生的风险及责任与甲方无关。 5、乙方应对所购车辆的功能及外观进行认真检查、确认。 6、如乙方所购车辆发生质量问题，甲方协助乙方或协助汽车销售商与生产厂家的维修站联系、解决。 六、有关汽车按揭的约定 乙方委托甲方办理汽车按揭手续的，乙方应切实履行如下义务： 1、乙方自提车之日起至银行贷款发生之日止，须配合甲方及银行的资信调查工作，不得以任何理由推脱。 2、乙方提车后，须及时上牌，并把车辆登记证及购车发票原件交与甲方。
分布式光伏发电系统项目EPC总承包合同 合同编号: XXXX分布式光伏发电系统项目 EPC总承包合同 发包人： 承包人： 合同签订地： 年月日
第一部分：合同协议书 ）与（以下简称“承包人”）于年月日商定并签署。 鉴于发包人拟建设位于kW光伏发电系统工程。发包人接受承包人以人民币圆整(￥元 )承担本工程勘测、设计、设备和材料采购、建筑安装工程施工、项目管理、设备监造、调试、验收、培训、移交生产、性能质量保证、工程质量保修期限的服务，经发包人和承包人充分协商一致，特签订本合同，以便双方遵照执行。 1、合同工程总承包范围 包括本项目的全部勘测、设计、设备和材料采购、建筑安装工程施工、项目管理、设备监造、调试、验收、培训、移交生产、性能质量保证和工程质量保修期限的服务过程，承包人协助发包人申请电力接入和相关验收工作，电力接入费用和验收费用由承包人承担。承包人不承担项目监理费用和项目本身的财产等保险类费用。 2、合同由下列文件构成 (1) 合同协议书； (2) 合同条款及合同附件； (3) 其他有关文件。 3、总承包合同总价 合同固定总价为人民币圆整(￥元 )。 4、安全目标 杜绝人身死亡事故；杜绝重大机械设备事故；杜绝重大火灾事故；杜绝主要设备的损坏事故；杜绝负主要责任的重大交通事故；杜绝重大环境污染事故；杜绝重大垮（坍）塌事故；避免和严格控制一般安全事故。 5、质量目标 本工程质量标准达到行业合格标准。 6、工期目标 承包人收到发包人的预付款后，30个工作日内完成本项目施工安装调试工作。
发包人(盖章): 承包人(盖章): 发包人法定代表人（或代理人）承包人法定代表人（或代理人）签字: 签字: 地址: 地址: 开户银行: 开户银行: 帐号: 帐号: 联系人：联系人： 电话: 电话: 传真: 传真: 日期：年月日日期：年月日